上海2015年监理工程师合同管理：除外责任考试试题word文档
2015年下半年上海监理工程师合同管理：违约责任的概念考试题
2015年下半年上海监理工程师合同管理：违约责任的概念考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、关于监理单位设计进度监控内容的说法，正确的是。
A：编制切实可靠的实际总进度计划B：落实设计工作技术经济责任制C：按照设计技术经济定额进行考核D：审查设计进度计划的合理性和可行性E：自我评定2、按照《建设工程委托监理合同(示范文本)》对合同文件组成的规定，下列文件中，不属于对监理人有约束力的是。
A：监理委托函B：工程变更申请书C：监理合同专用条件D：实施过程中与委托人签署的补充文件E：专业监理3、下列工作中，属于施工阶段进度控制任务的是__。
A．做好对人力、材料、机械、设备等的投入控制工作B．审查确认施工分包单位C．审查施工组织设计D．做好工程计量工作4、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，下列发包人违约的情形中，承包人依法可以与发包人协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是。
A：发包人严重拖欠工程进度款B：发包人拖延组织工程竣工验收C：发包人拒绝支付工程竣工结算款D：发包人指令使用质量不合格的建筑材料E：专业监理5、当设计深度不够，对于投资比较小、比较简单的工程项目，可采用编制设计概算。
A：概算定额法B：概算指标法C：类似工程预算法D：生产能力指数法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、建设工程文件档案资料由__组成。
A．建设工程文件B．建设工程监理文件C．建设工程验收文件D．建设工程文件，建设工程档案和建设工程资料7、企业可以在国家统一制定的工程量计算规则、计量单位和的基础上，编制本企业的投标报价定额。
A：项目名称B：项目特征C：项目划分D：项目编码E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、某工程采用实物法编制施工图预算，对该施工图预算审查的重点内容之一是。
A：补充单位计价表计算是否准确B：定额消耗量标准是否合理C：分项工程单价是否与预算单价相符D：有关取费标准是否符合规定E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、调换专业监理工程师时，应书面通知建设单位。
2015年《监理工程师合同管理》考试真题及答案(完整版)
2015年《监理工程师合同管理》考试真题及答案(完整版) 一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（）。
A．施工合同B．监理合同C．勘察合同D．仓储合同2.在借款合同中，货币表现为合同法律关系的（）。
A．主体B．客体C．权利D．义务3.下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（）。
A．建筑材料B．建筑设备C．勘察设计D．知识产权4.招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由（）承担责任。
A．招标代理机构B．招标监管部门C．投标人D．招标人5.根据《担保法》，不能作为质押担保的是（）。
A．建设用地使用权B．股权C．注册商标专用权D．专利权6.某工程施工招标，合同估算价为3000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。
A．60B．80C．350D．3007.下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。
A．台风导致脚手架坍塌B．雷电引起火灾C．建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏D．洪灾引起的沉降8.关于标准施工招标文件的说法，错误的是（）。
A．标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为B．标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用C．标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为D．标准施工招标文件具有强制性9.技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的说法，错误的是（）。
A．两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标B．第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段C．第一阶段投标的实施方案允许附带报价D．第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的投标方案10.关于招标项目标底或投标限价的说法，正确的是（）。
A．若招标项目设有标底，开标时应当公布B．设有最高投标限价地，应规定最低投标限价C．评标时可以投标报价是否接近标底作为中标条件D．可以投标报价超过标底上下15%作为否定投标的条件11.工程投标时，投标保证金对投标人具有约束力的期限是（）。
上海2015年下半年监理工程师考试《合同管理》：建筑工程一切险考试试卷
上海2015年下半年监理工程师考试《合同管理》：建筑工程一切险考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列单位中，属于项目监理机构远外层协调范围的单位是。
A：材料供应商和设备供应商B：设备供应商和政府部门C：政府部门和社会团体D：社会团体和材料供应商E：工程保险金2、施工合同履行过程中，工程师通知承包人进行工程量计算，但承包人未在约定时间派人参加，工程师应。
A：单独进行工程量计量，计量结果有效B：再次向承包人发出通知，推迟计量时间C：单独进行工程量计量，再请承包人确认计量结果D：与发包人代表进行工程量计量，计量结果有效E：专业监理3、【例3·单选题】当初步设计达到一定深度、建筑结构比较明确时，宜采用编制建筑工程概算。
A：预算单价法B：概算指标法C：类似工程预算法D：扩大单价法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、工程招标代理机构在委托人的授权范围内从事的代理行为，其法律责任由__承担。
A．招标代理机构B．发包人C．监理单位D．承包人5、合同解除后，合同中的__条款仍然有效。
A．结算和清理B．仲裁和诉讼C．结算、清理、违约D．结算、仲裁、违约6、竣工决算由竣工财务决算报表、竣工财务决算说明书、竣工工程平面示意图、工程造价比较分析四部分组成。
其中竣工财务决算报表和竣工财务决算说明书属于的内容。
A：竣工财务决算报表B：竣工工程平面示意图C：工程造价比较分析D：竣工财务决算E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、【例2．单选题】施工现场安全由建筑施工企业负责，实行施工总承包的，施工现场安全由负责。
A：建设单位B：监理单位C：总承包单位D：施工单位E：工程保险金8、发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷，需拆除并重新购置。
下列关于该事件责任承担的说法中，正确的是。
A：发包人负责拆除，重新购置，合同工期相应顺延B：发包人负责拆除，承包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期．C：承包人负责拆除，发包人重新购置，顺延合同工期但不追加合同价款D：承包人负责拆除，发包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期E：专业监理9、合同法律关系的主体不包括。
上海监理工程师合同管理：除外责任考试题
上海监理工程师合同管理：除外责任考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，下列情形中，监理人可获得经济奖励的是。
A：监理的工程施工质量完全满足规范的要求B：监理的工程施工中未发生安全事故C：委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资D：监理人的有效协调避免了承包人的索赔E：专业监理2、质量合格的材料、构配件进场后，到其使用或安装时通常要经过一定的时间间隔。
在此时间里，应对施工单位在材料、半成品、构配件的存放、保管及使用期限实行监控。
A：施工单位质量负责人B：施工单位保管人员C：监理员D：专业监理工程师E：工程变更单3、与总分包模式相比，建设工程平行承发包模式的优点是__。
A．有利于质量控制B．有利于投资控制C．有利于缩短工期D．有利于合同管理4、不应归入建安工程人工费的是__。
A．生产工人学习、培训期间工资B．生产了人基本工资C．生产工人工资性补贴D．职工养老保险费5、某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20万元。
某投标人报价io00万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为。
A：1020万元B：1000万元C：980万元D：960万元E：专业监理6、某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作C的总时差为周。
A：1B：2C：3D：4E：自我评定7、在2000版9000族国际标准的术语中，质量控制是质量管理的一部分，其目的是__。
A．致力于增强满足质量要求的能力B．致力于提供质量要求会得到满足的信任C．致力于满足质量要求D．致力于制定质量目标并想法实现其质量目标8、监理规划编制完成后，应经审核批准后实施。
A：监理单位负责人B：监理单位技术负责人C：总监理工程师D：项目监理机构技术负责人E：工程保险金9、某工程项目，建筑安装工程费1000万元，设备工器具购置费700万元，工程建设其他费500万元，涨价预备费250万元，基本预备费100万元，建设期利息80万元，流动资金为1000万元，铺底流动资金为300万元，则该项目的静态投资部分为万元。
2015年下半年上海监理工程师合同管理：承担违约责任的条件和原则考试试卷
2015年下半年上海监理工程师合同管理：承担违约责任的条件和原则考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、按照可操作性原则，监理工程师要审查承包单位的施工组织设计是否。
A：有能力执行并保证工期和质量目标B：掌握了本工程的特点及难点C：采用了先进的技术方案D：全面分析了施工条件E：工程变更单2、【例2·单选题】建设工程项目设备材料采购招标，综合评标法不需要考虑因素。
A：投标价B：交货期C：运输费D：寿命残值E：专业监理3、下列不属于注册监理工程师业务范围的是。
A：工程监理B：工程施工C：工程经济与技术咨询D：工程招标与采购咨询E：工程保险金4、在工程网络计划的工期优化过程中，在缩短工作持续时间对质量和安全影响不大的情况下，应选择的压缩对象是的关键工作。
A：缩短持续时间所需增加费用最少B：持续时间最长且有充足备用资源C：持续时间最长且资源消耗最少D：资源消耗少从而使直接费用最少E：自我评定5、FIDIC施工合同条件中，业主选择指定分包商应。
A：首先征得承包商的同意B：首先征得工程师的认可C：不需征求承包商的意见D：必须通过招标方式E：专业监理6、监理工程师每人最多可以申请个专业注册。
A：1B：2C：3D：4E：工程保险金7、因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，推迟开工日期。
A：承包人以书面形式通知工程师B：工程师以书面形式通知承包人C：承包人征得工程师同意D：工程师征得承包人同意E：专业监理8、某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验。
经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。
下列关于处理此事件的说法中，正确的是。
A：给承包人顺延工期并追加合同价款B：给承包人顺延工期，但不追加合同价款C：给承包人追加合同价款，但不顺延工期D：工期延误和费用损失均由承包人承担E：专业监理9、下列费用中，属于监理费构成中直接成本的是__。
上海2015年下半年监理工程师考试《合同管理》：合同担保考试题（共五篇）
上海2015年下半年监理工程师考试《合同管理》：合同担保考试题（共五篇）第一篇：上海2015年下半年监理工程师考试《合同管理》：合同担保考试题上海2015年下半年监理工程师考试《合同管理》：合同担保考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在组织流水施工时，某施工过程(专业施工队)在单位时间内完成的工作量，称为。
A：流水节拍 B：流水步距 C：流水时距 D：流水强度 E：自我评定2、工程监理应当由具有相应资质的工程监理单位实施，工程监理的行为主体是。
A：设计单位 B：建设单位 C：施工单位D：工程监理单位 E：工程保险金3、根据《建设工程监理与相关服务收费标准》．若发包人委托两个以上监理人承担施工监理服务且委托其中一个监理人对施工监理服务总负责的，被委托总负责的监理人按向发包人收取总体协调费。
A：各监理人合计监理服务收费额的4％～6％B：项目总投资额的4％～6％C：各监理人合计监理服务收费额的3％～5％D：项目总投资额的3％～5％ E：工程保险金4、施工进度计划经审核签认，并报建设单位批准方可实施。
A：业主现场代表 B：总监理工程师 C：专业监理工程师 D：项目经理 E：自我评定5、因故中止施工的建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告，中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当__。
A．重新申请领取施工许可证B．向发证机关申请延期施工许可证C．报发证机关核验施工许可证 D．重新办理开工报告的批准手续6、【例3·单选题】经计算某工程双代号网络计划的计算工期为130天。
如果计划工期为135天，则关键线路上。
A：相邻工作之间时间间隔为零 B：工作的自由时差为零 C：工作的总时差为零D：节点最早时间等于最迟时间 E：自我评定7、施工单位质量记录资料包括三方面的内容，下列内容不属于质量记录资料的是。
A：施工现场质量管理检查记录资料 B：工程材料质量记录 C：工程设备价款记录D：施工过程作业活动质量记录资料 E：工程变更单8、在建设工程数据库中，应当按__对建设工程进行分类，这样较为直观，也易于为人接受和记忆。
监理工程师《合同管理》真题及答案
C.协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物的保护工作，并承担有关费用
D.按专用条款约定的数量和要求，向承包人提供在施工现场办公和生活的房屋及设施
36.施工合同范本的`组成中，具体工程项目编制专用条款的原则是，结合项目特点，针对( )的内容进行补充或修正，达到相同序号的通用条款和专用条款共同组成对某一方面问题内容完备的约定。
D.当事人以土地使用权、城市房地产抵押的抵押合同自登记之日起生效
3.下列选项中，属于合同法律关系客体中物的是( )。
A.借款合同
B.勘察设计
C.计算机软件
D.专利权
4，建设工程一切险的除外责任是( )。
A.火灾和爆炸
B.冰雹、地面下陷下沉
C.地震、海啸、雷电、飓风
D.非外力引起的施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失
施工合同范本的组成中具体工程项目编制专用条款的原则是结合项目特点针对的内容进行补充或修正达到相同序号的通用条款和专用条款共同组成对某一方面问题内容完备的约定
监理工程师《合同管理》真题及答案
2015年监理工程师《合同管理》真题及答案
一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
A.假借订立合同，恶意进行磋商
B.违反缔约中的保密义务
C.有违背诚实信用原则的行为
D.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况
11.甲施工企业于2010年承建某单位办公楼，2011年4月竣工验收合格并交付使用。2011年5月，甲致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用、维护的注意事项。此事体现了合同履行原则中的( )原则。
A.协议书
B.通用条款
上海2015年下半年注册监理工程师考试：建设工程施工合同管理试题
上海2015年下半年注册监理工程师考试：建设工程施工合同管理试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，工程变更分为设计变更和其他变更两类。
下列变更事项中，属于其他变更的是。
A：改变工程的标高和基线B：增加合同中约定的工程量C：提高合同中约定的质量标准D：改变施工作业顺序和时间E：专业监理2、按工程量清单计价模式计价时，工程量清单的编制人应是。
A：工程设计单位B：工程投标单位C：工程招标单位D：工程造价管理部门E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、工程监理企业依据哪些有关的建设工程合同进行监理，视委托监理合同的__来决定。
A．实施阶段B．性质C．范围D．规定4、按照《建设工程委托监理合同》规定，执行监理业务过程中__不违反监理人员应遵守的职业道德。
A．向其他人泄露委托人申明的秘密B．从承包方获取提前工期奖金C．帮助承包人完善施工组织设计D．鼓动承包人就发包人的违约行为索赔5、由于业主原因，监理工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商可索赔。
A：工期、成本、利润B：工期和成本、不能索赔利润C：工期、不能索赔成本和利润D：成本、不能索赔工期和利润E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、建设工程风险中，均包含第三者责任风险损失的是。
A：投资风险和进度风险B：进度风险和质量风险C：质量风险和安全风险D：安全风险和投资风险E：工程保险金7、某监理单位与业主签订了一份委托监理合同，承担某工程项目设计阶段和施工阶段监理任务，监理单位在编制监理规划时，下列说法不正确的是__。
A．专业监理工程师应参与编制B．应由项目总监理工程师主持C．设计监理规划和施工监理规划可一次编制完成D．应分阶段编制设计监理规划和施工监理规划8、竣工决算由竣工财务决算报表、竣工财务决算说明书、竣工工程平面示意图、工程造价比较分析四部分组成。
2015监理工程师真题及答案：《合同管理》完整版
2015监理工程师真题及答案：《合同管理》完整版1.工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（）。
A.施工合同B.监理合同C.勘察合同D.仓储合同【答案】C2.在借款合同中，货币表现为合同法律关系的（）。
A.主体B.客体C.权利D.义务【答案】B3.下列合同法律关系的客阼中，尾于行为的是（）。
A.建筑材料B.建筑设备C.勘察设计D.知识产权【答案】C4．招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由（）承担责任。
A．招标代理机构B．招标监管部门C．投标人D．招标人【答案】D5.根据《担保法》，不能作为质押担保的是（）。
A.建设用地使用权B.股权C.注册商标专用权D.专利权【答案】A6.某工程施工招标，合同估筲价为3000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。
A.60B.80C.350D.3007．下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。
A．台风导致脚手架坍塌B．雷电引起火灾C．建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏D．洪灾引起的沉降【答案】C8．关于标准施工招标文件的说法，错误的是（）。
A．标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为B．标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用C．标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为D．标准施工招标文件具有强制性【答案】B9.技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的说法，错误的是（）。
A.两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标B.第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段C.第一阶段投标的实施方案允许附带报价D.第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的投标方案10.关于招标项目标底或投标限价的说法，正确的是（）。
A.若招标项目设有标底，开标时应当公布B.设有投标限价时，应规定最低投标限价C.评标时可以投标报价是否接近标底作为中标条件D.可以投标报价超过标底上下15%作为否定投标的条件【答案】A11.工程投标时，投标保证金对投标人具有约束力的期限是()。
上海2015年监理工程师考试《合同管理》：违约责任考试试题
上海2015年监理工程师考试《合同管理》：违约责任考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例1·单选题】如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告总投资的以上或其他主要指标需要变更时，应说明原因和计算依据，并重新向原审批单位报批可行性研究报告。
A：5％B：10％C：15％D：20％E：工程保险金2、建造类施工过程是指。
A：将建筑材料、各类构配件、成品、制品和设备等运到工地仓库或施工现场使用地点的施工过程B：在施工对象的空间上直接进行砌筑、安装与加工，最终形成建筑产品的施工过程C：为了提高建筑产品生产的工厂化、机械化程度和生产能力而形成的施工过程D：为了满足人民的各种社会需求而形成的施工过程E：自我评定3、【例1·单选题】下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是。
A：合同责任单一，责任明确B：建设周期长C：可以减少设计变更D：可以减少承包人的索赔E：专业监理4、某项目采用试差法计算财务内部收益率，求得=15％、=18％、=20％时所对应的净现值分别为150万元、30万元和-10万元，则该项目的财务内部收益率为。
A：17．50％B：19．50％C：19．69％D：20．16％E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。
施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息200万元，违约金200万元。
银行经诉讼后抵押房产被拍卖，得款2000万元。
银行诉讼及申请拍卖费用50万元，则拍卖得款的分配应为。
A：全都归银行所有B：返还施工企业550万元C：返还施工企业600万元D：返还施工企业750万元E：专业监理6、审查住宅工程和不具备全面审查条件的工程。
应采用。
A：全面审查法B：用标准预算审查法C：“筛选”审查法D：重点审查法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、项目法人通过招标确定监理单位，委托监理单位实施监理是实行__的基本保障。
2015年上海监理工程师：建设工程合同管理概述考试题
2015年上海监理工程师：建设工程合同管理概述考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、针对确认不需专业处理的质量缺陷，应能保证它不构成对工程安全的危害，并满足安全和使用要求，并必须征得的同意。
A：监理单位B：施工单位C：设计单位D：设计单位和建设单位E：工程变更单2、项目监理机构对施工组织设计审核的内容不包括。
A：施工部署是否合理B：施工总平面图布置是否合理C：质量保证措施是否可靠并具有针对性D：征地拆迁工作是否满足工程进度的需要E：工程保险金3、某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。
原设计人由于资源能力有限，不能在要求的时间内完成，发包人征得原设计人书面同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则。
A：原设计人对变更的设计不承担责任B：该部分设计成果需经原设计人审查批准C：原设计人对该部分设计质量承担连带责任D：原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任E：专业监理4、关于建设项目单价合同特点的说法，正确的是。
A：实施项目的工程性质和工程量应在事先确定B：实际总价按工程量清单工程量与合同单价确定C：承包方在投标报价中不需要考虑风险费用D：实际工程价格可能大于也可能小于合同价格E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同，最终解决合同争议的方式应是。
A：提交工程师决定B：提交争端裁决委员会决定C：诉讼D：仲裁E：专业监理6、法人成立进行注册登记时，应当以__为住所。
A．主要办事机构所在地B．主要经营场所所在地C．主要合同履行地D．董事长的户口所在地7、开标应当在的主持下，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行A：招标人B：一投标人C：建设行政主管部门D：评标委员会E：工程保险金8、若承包人提出使用专利技术，应首先取得__认可，然后由承包人负责办理手续并承担有关费用。
A．发包人B．工程师C．专利权人D．专利管理机关9、某建设项目的施工单项合同估算价为3000万元人民币，在施工中需要采用专有技术，该施工项目方式发包。
2015年下半年上海注册监理工程师考试：建设工程施工合同管理考试试卷
2015年下半年上海注册监理工程师考试：建设工程施工合同管理考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、根据生产连续性和生产控制稳定性等情况，检验批抽样方案可采用。
A：多次抽样B：计数抽样C：分层抽样D：调整型抽样E：工程变更单2、在建设投资中，属于动态投资部分。
A：基本预备费B：建设期利息C：设备运杂费D：铺底流动资金E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、某混凝土结构工程，合同计划价为1000万元。
5月底拟完成合同计划价的80％，实际完成合同计划价的70％，5月底实际结算工程款750万元，则5月底的投资偏差和进度偏差分别为。
A：超支100万元、超前50万元B：超支50万元、拖后100万元C：节约50万元、拖后100万元D：节约100万元、超前50万元E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、【例5·单选题】由于建设期价格变动引起的建设投资增加额，属于。
A：静态投资B：动态投资C：计划投资D：预期投资E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、《建设工程质量管理条例》颁布后，竣工结算时，不再扣留保修金。
保修费用由__承担。
A．发包人B．承包人C．监理人D．造成质量缺陷的责任方6、【例2·单选题】流水节拍是组织流水施工的。
A：工艺参数B：时间参数C：空间参数D：非流水施工参数E：自我评定7、监理工程师对承包人自身原因造成工程实际进度滞后于计划进度，而修改后的进度计划的确认是__。
A．要求承包人在合理的状态下施工B．监理工程师对工程延期的批准C．作为承包人进行工期索赔的依据D．对承包人赶工措施的批准8、某工程双代号时标网络计划执行到第4周末时，检查其实际进度如下图前锋线所示，可以看出．A：工作C拖延1周，不影响工期B：工作E提前1周，不影响工期C：工作D拖延1周。
不影响工期D：工作I可以从第5周以后提前进行E：自我评定9、建立质量管理体系首先要明确企业的质量方针，质量方针是组织的最高管理者正式发布的该组织总的。
上海2015年上半年监理工程师合同管理：最终结清考试试题
上海2015年上半年监理工程师合同管理：最终结清考试试题一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例1·单选题】下列质量事故中，属于建设单位责任的是。
A：商品混凝土未经检验造成的质量事故B：总包和分包职责不明造成的质量事故C：施工中使用了禁止使用的材料造成的质量事故D：地下管线资料不准造成的质量事故E：工程变更单2、工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，此价款。
A：提前支付B：竣工后一次支付C：确认后一次支付D：与工程进度款同期支付E：专业监理3、施工过程中，经过工程师检查检验合格后的工程，又发现因承包人原因出现的质量问题，应由。
A：承包人承担责任，赔偿发包人的损失，工期不应顺延B：工程师承担责任，承包人负责重新施工，工期相应顺延C：发包人承担责任，发包人支付由此增加的追加合同价款，工期相应顺延D：承包人承担返工费用，工期相应顺延E：专业监理4、合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是。
A：保证B：定金C：留置D：质押E：专业监理5、下列不能处于项目监理机构的决策层。
A：监理员B：专业监理工程师C：总监理工程师代表D：总监理工程师E：工程保险金6、在建筑安装工程费用项目中，工程排污费属于。
A：措施费B：管理费C：工程建设其他费用D：规费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、工程监理企业依据哪些有关的建设工程合同进行监理，视委托监理合同的__来决定。
A．实施阶段B．性质C．范围D．规定8、合同转让是合同变更的一种特殊形式，合同转让不是变更合同中规定的权利义务内容，而是变更合同。
A：主体B：客体C：标的物D：第三方E：工程保险金9、下列关于总监理工程师的说法错误的是。
A：总监理工程师应由注册监理工程师担任B：同时担任二项建设工程监理合同的总监理工程师C：需要同时担任多项建设工程监理合同的总监理工程师时，应经建设单位书面同意D：一名注册监理工程师可担任一项建设工程监理合同的总监理工程师E：工程保险金10、邀请招标的邀请对象的数目以__家为宜。
上海2015年下半年监理工程师合同管理：违约责任的概念考试试卷
上海2015年下半年监理工程师合同管理：违约责任的概念考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、根据《建设工程设计合同》示范文本，关于初步设计应满足的深度要求说法，错误的是。
A：满足主要材料订货的需要B：满足设备材料采购的需要C：满足编制施工招标文件的需要D：满足编制施工图设计文件的需要E：专业监理2、【例1·单选题】方案经济评价指标体系中。
动态的价值性指标是。
A：投资回收期B：净年值C：总投资收益率D：内部收益率E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、某企业向银行借款，甲银行年利率8％，每年计息1次；乙银行年利率7．8％，每季度计息1次，则。
A：甲银行实际利率低于乙银行实际利率B：甲银行实际利率高于乙银行实际利率C：甲乙两银行实际利率相同D：甲乙两银行的实际利率不可比E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、根据《建设工程监理规范》，结合工程项目特点制定的监理工作程序中，应明确。
A：工作流程B：控制要点C：工作方法D：工作内容E：工程保险金5、分包合同发生的索赔问题，涉及到总包合同中业主的义务和责任时，由总承包商向业主提出索赔，由__进行协调。
A．总包项目经理B．分包项目经理C．监理工程师D．业主代表6、若采用可调总价合同，在施工过程中发生变化时，合同总价可调整。
A：施工设备B：工料价格指数C：施工顺序D：施工方法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、我国现行建设工程总投资构成中，不属于建筑安装工程费用的是。
A：设备运杂费B：人工费C：材料费D：企业管理费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、已知某工程的混凝土直接费为420元，间接费率为12％，利润率为4％，建设地点为县镇。
以直接费为计算基础，则混凝土的全费用综合单价为元。
A：486．44B：503．54C：503．81D：505．90E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、设备的质量证明资料，属于。
上海2015年上半年监理工程师考试合同管理仲裁考试题
上海2015年上半年监理工程师考试《合同管理》：仲裁考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、在建设工程质量特性中，—是指工程在规定的时间和条件下完成规定功能的能力。
A.适用性B.耐久性C.可靠性D.安全性2、根据已建各类建设工程与风险有关的统计资料来识别拟建建设工程的风险，是采用—的方法来识别风险。
A.专家调整法B.流程图法C.经验数据法D.初始清单法3、第一次工地会议应在—举行。
A.开工时B.开工后C.总监理工程师下达开工令之时D.总监理工程师下达开工令之前4、加快工程进度，会导致施工效率下降，单位产品的费用上升，从而使整个工程的总投资增加，这表明_。
A.进度目标与投资目标之间存在统一关系B.进度目标与投资目标之间存在对立关系C.进度目标与质量目标之间存在对立关系D.进度目标与质量目标之间存在统一关系5、主动控制也可以表述为_。
A.反馈控制B .前馈控制C.闭环控制D.事后控制6、既属于监理工程师应遵守的职业道德，又属于监理工程师义务的是_。
A.不同时在两个或两个以上单位执业B.坚持独立自主地开展工作C.不以个人名义承揽监理业务D.接受对社会的职业责任7、勘察设计单位、建设单位都要对工程质量进行控制，按控制的主体划分，政府属于工程质量控制的_。
A.自控主体B.外控主体C.间控主体D.监控主体8、”确定目标要充分考虑其实现的客观可能性”这体现了风险管理目标—的要求。
A.主观性B.明确性C现实性D.层次性9、工程建设照片和声像资料收文登记后，应交给项目总监理工程师或—进行处理，重要文件内容应在监理目标中记录。
A.项目经理B.授权的监理人员C.授权的监理工程师D.监理单位技术负责人10、根据《工程建设监理规定》，监理费应当从工程概算中列支，并核减_。
A.建设单位管理费B.施工单位管理费C.监理单位管理费D.不可预见费11、某监理单位与业主签订了一份委托监理合同，承担某工程项目设计阶段和施工阶段监理任务，监理单位在编制监理规划时，下列说法不正确的是_。
上海2015年下半年监理工程师考试《合同管理》：合同担保考试试卷
上海2015年下半年监理工程师考试《合同管理》：合同担保考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、专业工作队在各个施工段上完成其专业施工过程所必需的持续时间是指。
A：流水强度B：时间定额C：流水节拍D：流水步距E：自我评定2、下列选项属于指定代理关系终止条件的是。
A：代理期间届满B：作为代理人的法人终止C：代理事项完成D：被代理人死亡E：专业监理3、某项目，合同履行过程中，由于法规变更，导致承包商成本增加。
下列关于承包商补偿的说法中，正确的是。
A：业主应给予承包商补偿B：业主不给予承包商补偿C：竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿D：通过仲裁决定是否给予承包商补偿E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，约定的定金为2万元，违约金为5万元。
后因材料供应商违约，给施工企业造成7万元损失。
施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为万元。
A：2B：5C：7D：12E：专业监理5、在计算建设工程设备及工、器具购置费时，国产标准设备原价一般是指。
A：设备成本价B：设备出厂价C：设备预算价格D：设备出厂价加运费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、选择合理的承发包模式和合同计价方式是目标控制的。
A：组织措施B：技术措施C：经济措施D：合同措施E：工程保险金7、依照担保法规定，可作为保证人的是。
A：幼儿园B：医院C：企业法人D：国家机关E：专业监理8、下列属于工程监理企业资质综合资质标准的是。
A：具有独立法人资格且注册资本不少于300万元B：具有3个以上工程类别的专业甲级工程监理资质C：申请工程监理资质之日前一年内没有因本企业监理责任造成重大质量事故D：企业技术负责人应为注册监理工程师，并具有10年以上从事工程建设工作的经历或者具有工程类高级职称E：工程保险金9、某工程安全生产事故中，造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失5000万元，该事故为。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
上海2015年监理工程师合同管理：除外责任考试试题一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某一材料采购合同，双方约定违约金为70万元。
合同履行过程中因供货方的原因导致不能交货，施工承包人为了避免停工待料，只能以高出原采购合同价100万元的价格采购同样的材料。
则供货方应赔偿给施工承包人。
A：30万元B：70万元C：100万元D：170万元E：专业监理2、下列要求中，不属于监理工作规范化要求的是。
A：工作的时序性B：职责分工的严密性C：完成目标的准确性D：工作目标的确定性E：工程保险金3、要约与要约邀请的共同特征是。
A：内容具体明确B：具备合同的一般条款C：明示订立合同的意思表示D：对行为人具有约束力E：专业监理4、施工阶段监理工程师进行投资控制的合同措施之一是。
A：明确投资控制人员的责任B：确定工程变更的价款C：进行工程计量D：做好施工记录E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、【例5·单选题】由于建设期价格变动引起的建设投资增加额，属于。
A：静态投资B：动态投资C：计划投资D：预期投资E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、某企业新建办公楼竣工投入使用后，其建设期贷款利息应列入新增的价值中。
A：固定资产B：无形资产C：流动资产D：其他资产E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、在国外项目管理咨询公司中，工程师的根本任务是进行。
A：控制进度B：控制质量C：控制投资D：项目管理E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、关于合同鉴证的说法，正确的是。
A：经过鉴证的合同，在诉讼中不需要进行质证B：法律规定强制实施合同鉴证C：合同鉴证的效力不限于我国国内D：合同鉴证由工商行政管理机关作出E：专业监理9、【例1·单选题】工程上的防洪与抗震能力、防水隔热属于的质量范畴。
A：适用性B：耐久性C：安全性D：可靠性E：工程变更单10、某工程项目建设其他费用不包括。
A：土地使用费B：研究试验费C：设备运杂费D：联合试运转费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工11、【例2·单选题】竣工验收采用荷载试验检验垫层承载力，每个单体工程不宜少于个检验点。
A：2 B：3 C：4 D：5 E：工程变更单12、《工程建设监理单位资质管理试行办法》规定，国务院建设行政主管部门负责__监理单位设立的资质审批。
A．甲级B．监理业务跨部门的C．本部门乙、丙级D．兼承监理业务的13、根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于企业不使用政府资金投资建设的项目，视情况实行。
A：审核制或备案制B：核准制或备案制C：审批制或审核制D：核准制或审批制E：工程保险金14、采用工程保险转移工程风险的缺点之一是投保人可能产生心理麻痹而疏于损失控制，以致增加__。
A．潜在损失和隐蔽损失B．隐蔽损失和实际损失C．实际损失和未投保损失D．未投保损失和潜在损失15、【例1·单选题】根据《建设工程监理规范》，属于专业监理工程师职责的是。
A：审查分包单位的资质，并提出审查意见B：组织编写监理日志，参与编写监理月报C：检查承包单位投入工程的人力、资料和设备的使用运营状态并做好检查记录D：按设计图及有关标准，对施工工序进行检查和记录E：工程保险金16、【例1·单选题】在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是招标。
A：施工B：设备采购C：设计D：材料采购E：专业监理17、未经__签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或安装，施工单位不得进行下一道工序。
A．监理工程师B．监理员C．技术负责人D．总监理工程师18、对于工程量清单中的某些项目，如保养气象记录设备、保养测量设备等，一般采用进行计量支付。
A：均摊法B：凭证法C：估价法D：分析计量法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工19、设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核是未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则。
A：发包人承担费用并延长工期，支付合理利润B：承包人承担费用和延误的工期C：发包人承担费用并延长工期，无需支付利润D：发包人和承包人共同承担费用，并延长工期E：专业监理20、下列关于分部分项工程量清单的说法中，正确的是。
A：清单为可调整的开口清单B：投标人不必对清单项目逐一计价C：投标人可以根据具体情况对清单的列项进行变更或增减D：投标人不得对清单中内容不妥或遗漏的部分进行修改E：由于传染病的影响而暂时停止的施工21、关于Partnering模式特征的说法，错误的是。
A：Partnering模式要求各方高层管理者参与并达成共识B：Partnering模式协议规定了参与各方的目标、权利和义务C：Partnering模式的参与者出于自愿D：Partnering模式强调信息开放与资源共享E：工程保险金22、【例1·单选题】在国际工程项目建筑安装工程费用组成中，人身意外保险属于。
A：保险费B：间接费C：公司总部管理费D：直接费中的人工费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工23、承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验达到天以上，为了合理确定承包商的竣工时间和该部分工程移交雇主及时发挥效益，规定工程师应颁发接收证书。
A：14 B：28 C：36 D：42 E：专业监理24、确定建设工程施工进度控制目标的依据之一是。
A：监理合同中有关工期的要求B：施工总进度计划C：工程条件的落实情况D：单位工程施工进度计划E：自我评定25、承包商运抵现场的施工设备，该设备已经使用完毕，后期施工不再使用该设备，正确的做法为。
A：承包人可自行调运到其他工地B：至竣工结束，不得运出工地C：经过工程师书面同意后，可以提前撤出工地D：经过业主书面同意后，可以提前撤出工地E：专业监理二、多项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、建设工程实际的进度控制可表现为对__的控制。
A．关键线路B．工程内容进度C．非关键线路D．工作内容进度E．工程总进度2、《建设工程监理范围和规模标准规定》规定，必须实行监理的项目工程是__。
A．6.2万平方米的某住宅小区项目B．总投资3.7万元的体育馆项目C．总投资2.5万元的国外政府援助资金的项目D．总投资3.4万元的高速公路项目E．总投资1.7万元的生态环境保护项目3、进口设备装运港交货价包括。
A：离岸价B：到岸价C：船边交货价D：运费在内价E：完税后交货价4、当事人一方履行合同义务不符合规定，应当承担__违约责任。
A．缔约过失B．继续履行C．采取补救措施D．赔偿损失E．支付违约金和定金罚则5、守法是工程监理企业经营活动的基本准则之一，主要体现为。
A：在核定的业务范围内开展经营活动B：以善意的心态行使民事权利、承担民事义务C：按照委托监理合同的约定认真履行职责D：承接监理业务的总量要视本单位的力量而定E：不以其他工程监理企业的名义承揽监理业务6、按材料采购合同的约定，供货方交付产品时，作为双方验收依据的资料包括__。
A．产品说明书B．双方签订的采购合同C．合同内约定的质量标准D．图纸、样品E．双方当事人共同封存的样品7、监理单位对投资控制的技术措施是__。
A．合理确定标底B．推行优化设计C．质量价格比选D．审核施下方案E．严格事前监督8、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2003)的规定，工程量清单包括__。
A．施工机械使用费清单B．零星工作价格清单C．主要材料价格清单D．措施项目清单E．其他项目清单9、勘察成果报告应包括下列内容。
A：勘察工作概况B：勘察报告编制深度C：与勘察标准的符合情况D：勘察任务书的完成情况E：设计阶段的完成情况10、监理主要文件中的监理实施细则内容包括__。
A．专业工作特点B．监理工作流程C．工作报告制度D．监理控制要点及目标值E．监理工作方法及措施11、建设工程质量受到多种因素的影响，下列因素中对工程质量产生影响的有。
A：人的身体素质B：材料的选用是否合理C：施工机械设备的价格D：施工工艺的先进性E：工程社会环境12、工程监理招标一般包括。
A：招标准备B：编制监理规划C：组织现场踏勘D：编制和发售招标文件E：签订工程监理合同13、计数值标准型二次抽样方案为(、、；、)，其中C为合格判定数，r为不合格判定数，若咒中有个不合格品，中有个不合格品，则可判断送检品合格的情况有。
A：B：C：D：E：14、按照FIDIC《施工合同条件》对风险责任的划分，应由业主承担的风险有。
A：社会动乱对施工的干扰B：不属于承包商原因造成的爆炸C：承包商雇员因执行合同引起骚乱对施工的干扰D：业主提供施工图纸因设计不当造成的损失E：不可抗力造成的工程损失15、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)规定。
分部分项工程费中的人工费包括生产工人。
A：劳动保险费B：因气候影响的停工工资C：培训期间的工资D：劳动保护费E：病假在六个月以内的工资16、建筑工程管理方法的特点包括。
A：分阶段完成初步设计后，分阶段组织实施分期分批交付使用已完工程B：分阶段完成施工图设计后，分阶段组织施工分期分批交付使用已完工程C：将工程设计施工分阶段进行，有利于更多的设计施工单位参与丁程建设D：在全部工程竣工前，可以将已完部分工程分期分批交付使用，以尽早获得收益E：使设计和施工能同时进行，有利于监理工程师对设计和施工的协调管理17、从确定型网络计划中派生出的网络计划包括__。
A．双代号网络计划B．单代号搭接网络计划C．单代号网络计划D．有时限的网络计划E．流水网络计划18、在某工程网络计划中，已知工作M的自由时差为3天。
如果在该网络计划的执行过程中发现工作M的持续时间延长了2天，而其他工作正常，则此时工作M__。
A．不会使总工期延长B．不影响其后续工作的正常进行C．总时差不变，自由时差减少2天D．总时差和自由时差各减少2天E．自由时差不变，总时差减少2天19、建筑安装工程费用直接工程费中的人工费包括生产工人的。
A：工伤保险费B：劳动保护费C：医疗保险费D：因气候影响的停工工资E：流动施工津贴20、交货质量检验中，约定质量标准的一般原则是__。
A．按双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行B．无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行C．没有国家标准和部颁标准的产品，按企业标准执行D．按颁布的国家标准执行E．无国家标准而有当地标准的，按当地标准执行21、项目监理机构人员数量的确定方法步骤包括。
A：项目监理机构人员需要量定额B：确定工程建设强度C：确定工程复杂程度D：根据工程投资和工程工期套用监理人员需要量定额E：根据实际情况确定监理人员数量22、设立监理股份有限公司可以采取方式。