小型建设工程施工合同范本44136

合集下载

施工合同范本经典版(小型工程类)6篇

施工合同范本经典版(小型工程类)6篇篇1施工合同范本经典版(小型工程类)甲方：（委托方）法定代表人：地址：联系电话：乙方：（承包方）法定代表人：地址：联系电话：为了明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方经友好协商，就本工程的施工事宜达成如下协议：一、工程名称：__________二、工程地点：__________三、工程规模及内容：本工程为小型工程，主要工程内容包括但不限于__________四、工程质量标准：本工程应符合国家相关标准或合同约定的质量标准。

五、计划工期：本工程预计工期为__个月，具体时间安排如下：1. 开工日期为__________2. 完工日期为__________六、工程价款及支付方式：1. 工程总价款为__________（大写），包括人工费、材料费、设备费、服务费等。

2. 工程价款支付方式为分期支付，分期支付比例及付款时间如下：（1）工程开工时支付____%预付款；（2）按工程进度支付____%进度款；（3）工程验收合格后支付____%尾款。

七、施工验收标准：本工程验收标准按照国家相关标准执行，具体标准包括但不限于依法取得工程竣工验收合格证书。

八、工程保修期：工程保修期自竣工之日起为____年，期间内对工程质量问题进行修复。

九、违约责任：任一方因自身原因导致无法履行合同的，应承担相应的违约责任。

1. 甲方违约责任：甲方如延迟支付工程款，应按日支付____%的违约金。

2. 乙方违约责任：乙方如因工期延误或工程质量问题属实，应承担相应的违约责任。

十、争议解决：本合同争议应通过友好协商解决，协商不成的，可向有关部门申请调解或提起诉讼。

十一、合同生效：本合同自双方盖章生效，至工程竣工验收合格日终止。

十二、其他：本合同未尽事宜，可另行签订补充协议。

甲方（盖章）：______ 乙方（盖章）：______法定代表人签字：______ 法定代表人签字：______日期：______ 日期：______以上是关于施工合同范本经典版(小型工程类)的具体内容，如需查看更多详细信息，请咨询相关法律专家或工程管理人员。

小型建筑工程合同范本4篇

小型建筑工程合同范本4篇随着城市化进程的加快，小型建筑工程在城市建设中扮演着越来越重要的角色。

为了规范小型建筑工程的施工过程，保障双方的合法权益，我们为您提供了4篇小型建筑工程合同范本，供您参考。

范本一：甲方（发包方）：________乙方（承包方）：________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行小型建筑工程施工事宜达成如下协议：第一条工程内容及范围1.1 工程名称：________1.2 工程地点：________1.3 工程范围：________1.4 工程内容：________第二条工程质量要求2.1 乙方应按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合设计要求。

2.2 乙方应对施工过程中出现的质量问题及时整改，确保工程质量达到甲方要求。

第三条工程进度要求3.1 乙方应根据合同约定的工期完成工程施工任务。

3.2 如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担违约责任。

第四条工程造价及支付方式4.1 工程造价：双方约定本工程总造价为人民币________元。

4.2 支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付工程款：（1）预付款：甲方在签订合同后________天内支付乙方预付款人民币________元；（2）进度款：甲方根据工程进度按月支付乙方工程款；（3）竣工款：甲方在工程竣工验收合格后________天内支付乙方剩余工程款。

第五条合同变更与解除5.1 双方同意，在本合同履行过程中，如遇不可抗力或双方共同认可的特殊情况，可以协商变更或解除本合同。

5.2 任何一方未经对方同意擅自解除本合同的，应承担违约责任。

第六条争议解决6.1 本合同在履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

6.2 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议予以明确。

第七条其他约定事项7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

小型建筑工程施工合同范本5篇

小型建筑工程施工合同范本5篇小型建筑工程施工合同范本1发包方(甲方)：承包方(乙方)：为了对装饰工程顺利进行，明确双方权利义务，经双方商定达成协议如下：一、工程概况1、工程地点：2、承包范围：3、承包方式：4、工程质量等级(优良或合格)：5、工程工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工，总工期天数为天。

6、合同价款：二、甲方工作1、开工前天，向乙方进行现场交底，腾空房屋，消除影响施工障碍物。

办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。

对工程质量、速度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其它事宜。

3、由乙方办理。

4、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担费用。

三、乙方工作1、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。

按要求组织施工，保质、保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

2、严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定，环境保护规定。

做好各项质量检查记录。

参加竣工验收编制工程结算。

3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物，设备管线等不受损坏。

四、有关工期的约定1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，经双方协商同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4、因设计变更，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。

5、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方元;甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天向乙方支付元违约金。

6、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付元违约金。

五、于工程质量及验收的约定1、设计变更和国家制订的施工及验收规范为质量验收标准。

2、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。

甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。

小型建筑工程施工合同范本5篇

小型建筑工程施工合同范本5篇第1篇示例：小型建筑工程施工合同一、甲方：__________（委托方名称）、乙方：__________（承包方名称）二、根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工合同管理条例》等相关法律法规，甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上签订本合同。

四、工程内容和范围：本工程为__________，工程详细内容和范围详见《工程图纸设计要求》。

五、工程工期：本工程由__________年月日开始，计划工期为__________，经双方协商一致后可延长。

六、工程质量标准：本工程应严格按照国家相关标准和规定进行建设，保证施工质量符合国家建筑规范和要求。

七、工程费用及支付方式：1. 工程总造价为__________元人民币，包括人工、材料、设备、机械等费用。

2. 甲方应按照双方约定的进度支付工程款项，支付方式包括按进度付款和完工结算。

3. 必要时，乙方可向甲方提出变更工程内容的请求，变更费用应当由双方重新协商确定。

八、工程安全保障：乙方应确保施工过程中的安全措施得以落实，保障工地周边环境和工程参与人员的安全。

九、违约责任：若一方未能按照合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。

违约方应支付对方相应的违约金，并承担因违约所造成的损失。

十、合同解决方式：本合同涉及的争议，双方应友好协商解决；若协商无果，可依法向有关部门申诉。

十一、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________ 年月日以上为小型建筑工程施工合同范本，双方应严格按照合同内容履行义务，确保工程顺利进行并保证施工质量。

第2篇示例：小型建筑工程施工合同范本甲方：（委托人）地址：联系人：电话：鉴于甲方拟委托乙方对以下小型建筑工程进行施工，双方经友好协商一致，特签订本合同，共同遵守以下条款：一、工程内容1. 工程名称：小型建筑工程2. 工程地址：3. 工程范围：施工、材料供应及其他相关工作4. 工程进度：根据双方约定时间完成二、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币（大写）（￥）（小写）2. 工程价款支付方式：（1）第一笔款项：合同签订后，甲方支付工程总价款的（%）作为预付款；（2）中期款项：工程过程中，乙方完成工程一定阶段，经甲方验收合格后，甲方支付相应中期款项；（3）尾款：工程完工后，甲方在验收合格后支付尾款。

小型工程建设合同范本5篇

小型工程建设合同范本5篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方发包的小型工程建设事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：_________________________4. 工程规模：_________________________二、工程期限1. 工程开工日期：_______年______月______日2. 工程竣工日期：_______年______月______日3. 总工期：_______天三、工程价格及付款方式1. 工程总造价：人民币______元（大写：_________________________元整）。

2. 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的______%作为预付款。

（2）工程进展至______%时，甲方再支付乙方工程总造价的______%。

（3T工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余的______%。

（4）质量保证金______%，工程保修期满后无质量问题一次性付清。

3. 乙方在收取款项时，应向甲方提供合法有效的发票。

四、工程质量及验收标准1. 乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

2. 乙方应按工程进度，及时向甲方提供关于工程质量的技术资料等。

隐蔽工程未经甲方专业人员检查不得隐蔽。

否则，造成的损失由乙方承担。

3. 工程竣工验收，应以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知和设计文件为依据。

工程验收合格标准为双方约定的标准。

验收合格后，双方签署工程验收合格文件。

小型工程施工合同范本（精选7篇）

小型工程施工合同小型工程施工合同范本（精选7篇）在人们愈发重视契约的社会中，很多场合都离不了合同，签订合同能够较为有效的约束违约行为。

那么常见的合同书是什么样的呢？下面是小编收集整理的小型工程施工合同范本（精选7篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

小型工程施工合同1发包方：_____________承包方：_____________根据《中华人民共和国合同法》和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合工程的具体情况，为明确双方的权利义务，签订本合同。

第一条工程项目(一)工程名称：_________________(二)工程地点：_________________(三)工程内容：_________________(四)承包范围：_________________第二条工程造价(预算或概算)人民币：_________________支付方式：_________________第三条工期第四条工程质量标准和保修期第五条双方责任(一)发包方责任：_________________(二)承包方责任：_________________第六条本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。

甲方(盖章)：_________________乙方(盖章)：_________________住所：_________________住所：_________________甲方代表(签字)：_________________乙方代表(签字)：_________________电话：_________________电话：_________________传真：_________________传真：________________邮政编码：_________________邮政编码：_________________签订地点：_________________签订地点：_____________________________年__________月__________日_____________年__________月__________日小型工程施工合同2甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）按照《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程施工事宜达成如下协议。

小型建筑合同施工合同5篇

小型建筑合同施工合同5篇第1篇示例：小型建筑合同施工合同范本甲方：（甲方单位名称）乙方：（乙方单位名称）为了规范工程建设的施工行为，明确施工双方的权利和义务，保障双方的合法权益，特订立本合同。

一、工程名称及地点甲、乙双方经友好协商，共同决定由乙方承担甲方单位位于（具体地点）的（工程名称）小型建筑施工任务。

二、施工内容及标准1. 本次施工的主要内容为（施工内容），具体技术标准、质量要求等详见双方共同签订的技术协议。

2. 乙方在施工过程中需严格按照国家相关工程建设标准和甲方的具体要求进行施工，确保施工质量和工程安全。

三、施工期限1. 乙方需在合同签订后（具体期限）内完成本次施工任务，若因特殊原因需延长工期，需提前向甲方申请，并经甲方同意后方可实施。

2. 延长施工期限应当按照实际工作量和延期原因进行合理确定，并经双方确认。

四、价格及支付方式1. 本次小型建筑施工的总报价为（具体总价），具体工程量报价详见双方签订的报价单。

2. 甲、乙双方约定，支付方式为（具体支付方式）。

3. 甲方应在工程验收合格后（具体期限）内支付全部工程款项。

五、保证金1. 乙方应在合同签订后（具体期限）内向甲方缴纳工程履约保证金（具体金额），工程验收合格后，保证金将在（具体期限）内退还给乙方。

2. 若乙方违反合同约定，导致工程质量问题，甲方有权扣除相应金额作为违约责任金。

六、变更和索赔1. 在工程施工过程中，如需进行变更，双方应当签署书面变更协议，明确变更的内容和额外费用，并在工程竣工前完成相关施工任务。

2. 如因一方原因导致工程延误或增加费用，对方应当依法提出索赔，并按照协商结果给予补偿或赔偿。

七、竣工验收和质量保修1. 施工完毕后，乙方应按照双方签订的施工竣工验收规定，由双方共同组织验收。

2. 验收合格后，乙方应对工程施工提供一定期限的质量保修和维护服务，保证工程在一定期限内无质量问题。

八、违约责任1. 如果一方违反合同规定，给对方造成损失的，应当依法承担违约责任。

小型建筑工程施工合同标准范文(4篇)

小型建筑工程施工合同标准范文甲方：_____乙方：_____甲乙双方经过友好协商，就乙方承包甲方新乡市平原新区东合角村道工程（总长度1.4公里）施工事宜达成一致，签订本合同。

一、乙方承包该工程的全部施工工作，即实行“包工不包料”，甲方自备材料，乙方只负责施工。

二、承包费用：____元/㎡三、支付方式：施工队进场预付____元，5天后再付____元，经验收合格后付____元，剩余款项待工程款拨付后一次性全部付清。

四、工期：_____乙方应在约定的工期内完成全部施工任务。

五、其他约定1、乙方自行准备工具、聘请人员，自行负责施工安全，严格按照甲方提供的图纸和甲方要求施工，确保工程质量，如在施工过程中发现质量不合格行为，造成返工，因此造成的材料损失、人工损失概由乙方自行承担;乙方在施工过程中工伤事故由乙方全部负责，与甲方无任何关系。

2、乙方不得浪费、挪用甲方的材料，否则按500元/次予以处罚，并需赔偿甲方损失;3、乙方应在合同约定的工期内完成全部施工任务，每延期一天按照200元/天予以处罚。

4、水电由甲方负责。

5、保修期内乙方应该及时负责为甲方免费维修。

六、本合同一式两份，双方各持一份，双方签字后生效。

甲方（签字）：_____ 乙方（签字）：_____ _________年_____月_____日 _____年_____月_____日小型建筑工程施工合同标准范文（二）发包人（全称）：_____（以下简称甲方）承包人（全称）：_____（以下简称乙方）依照《_____》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况工程名称：_____工程地点：_____工程内容：_____群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：___________________________________；资金来源：_________________________________________。

小型建筑工程施工合同范本(4篇)

小型建筑工程施工合同范本甲方：（身份证号码：_____）乙方：（身份证号码：_____）甲乙双方本着平等互惠互利、协调与合作、诚信友好的原则，就通辽市开鲁县（_____）项目，经双方商讨达成以下条件及承诺并签订本协议：一、甲方义务与责任1、本着对通辽市开鲁县（_____）项目的人脉及项目充分了解，为乙方提供真实的信息，协助乙方对通辽市开鲁县（_____）项目的合同签订给予配合把关。

2、确保项目的真实性，并协调业主与乙方签订项目的施工合同。

二、乙方义务与责任1、乙方积极配合甲方跟踪业主对此项目的进度动向。

2、本着甲方对（_____）工程发包了解及拿到施工承包权的信任及信心，为甲方负责提供真实有效的资料及施工中资金和施工实力，劳动酬金及支付方式。

指定甲方为协调负责人，不能指定第三方（指另外的接洽人）为协调负责人。

三、报酬支付1、在甲方帮助乙方取得这一项（_____）工程施工承包权后，乙方向甲方支付劳动报酬总工程费6%。

2、本项目施工合同签订后三天内，甲方所得报酬由乙方一次性支付给甲方。

四、违约责任（一）甲方违约责任1、本合同签订后，在乙方未违约的情况下，甲方不得以本项目）（以下简称甲方再接受任何的第三方服务（承建商）。

2、本协议签订后，若甲方就此项目给予另外的施工队伍施工，视甲方违约赔偿乙方违约金____万元。

3、若乙方拒绝配合甲方的工作，甲方有权另行寻求其他合作者。

（二）乙方违约责任1、在本合同签订后，乙方越过甲方与中介方完成交易（包括直接或间接），视为甲方完成工作，乙方需支付甲方本合同的第三条的第1款所约定的劳务报酬，甲方对该劳务报酬有无限期追偿权和向法院提起诉讼的权力。

2、本协议签订后，若乙方就此项目与第三方（另外的接洽人）接洽，视乙方违约赔偿甲方违约金____万元。

五、保密在本次服务项目中，甲、乙双方对知悉的对方的任何商业秘密及个人隐私负有永久保密义务，未经许可不得擅自披露或使用。

本合同一式三份，甲、乙双方、见证人各执一份。

小型工程建设合同范本6篇

小型工程建设合同范本6篇篇1甲方（发包方）：__________________________乙方（承包方）：__________________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，为确保工程项目的顺利进行，明确甲、乙双方的权利和义务，经双方协商一致，签订本合同。

一、工程概况1. 工程名称：__________________________2. 工程地点：__________________________3. 工程内容：__________________________4. 工程规模：__________________________二、工程期限1. 工程开工日期：____年____月____日。

2. 工程竣工日期：____年____月____日。

三、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币______元整（￥______元）。

2. 支付方式：甲方应按照合同约定支付乙方工程进度款，具体支付时间和金额如下：（1）工程开工前支付工程总造价的______%作为预付款；（2）工程进度达到______%时，支付工程总造价的______%；（3）工程竣工并经甲方验收合格后，支付剩余的工程款项。

四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方的相关标准、规范进行工程施工，确保工程质量。

2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。

甲方应在收到通知后的七日内组织验收。

3. 验收标准：按照国家和地方的相关标准、规范以及本合同的约定进行验收。

4. 验收合格后方能交付使用。

五、工程安全及文明施工1. 乙方应严格遵守安全生产法规，加强施工现场的安全管理，防止安全事故的发生。

2. 乙方应做好施工现场的文明施工工作，保持施工现场整洁、有序。

3. 如因乙方原因造成安全事故或文明施工不达标，由乙方承担全部责任。

六、工程变更及调整1. 甲方有权根据需要对工程进行变更或调整，乙方应无条件执行。

小型建筑工程施工合同范本(精选3篇)

小型建筑工程施工合同范本（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

发包方：******承包方：******依据《民法典》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就本建筑工程施工事项协商全都，定立本合同。

一、工程概况1、工程名称：2、发包文号：3、工程地点：4、工程内容：5、工程造价：二、工期1、承包方应按发包方要求的工期完成全部工作。

开工日期：****竣工日期：****合同工期:日历天。

3、有下列状况之一，并经发包方签证，工期可以顺延。

(1)因发包方缘由影响开工。

(2)不行抗力。

非上述缘由，工程不能按合同工期竣工，承包方应担当违约责任和因此造成的发包方损失。

三、工程质量及验收1、质量标准。

2、承包方应根据施工图及说明、国家有关施工规范、验收规范和经发包方确认的施工方案组织施工。

3、承包方应对现场工人的操作、施工方法、施工技术措施的牢靠性、平安性负完全责任，因承包方责任造成工程质量事故、返工，其经济损失由承包方自负，因此造成工期延误的，承包方担当全部责任。

4、承包方必需接受发包方在施工过程中的管理，准时办理质量检验手续。

承包方应按国家竣工验收有关规定，向发包方代表供应完整的过程检验资料。

四、工程款支付工程竣工验收合格并通过审计后付价款的95%，余款5%作为质量保证金(待工程保修期满后无质量问题无息退还)。

五、材料供应及设备管理1、全部材料由承包方自行选购，经发包人认可后使用。

2、机械设备由承包方自备。

六、发包方责任1、负责办理有关建设手续。

2、发包人指派同志为工地代表。

七、承包方的责任1、承包方在施工中必需配备确保工程进度和质量的现场管理班子。

2、遵守发包方的质量、技术、平安、文明施工管理等管理制度，接受发包方代表的指挥、检查和监督。

3、做好施工原始记录，按发包方要求的工程资料的样式及填写方式，汇合施工技术资料，供应给发包人2套。

4、承包方指派同志为工地代表。

建设工程小型体合同3篇

建设工程小型体合同3篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程小型体的施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________。

2. 工程地点：____________________。

3. 工程规模及内容：对工程的具体规模、建设内容等根据实际情况进行详细描述。

二、工程期限本工程自合同签订之日起开始，至工程竣工并验收合格之日止结束。

具体工期根据实际工程情况约定。

三、工程价款及支付方式1. 工程价款：双方根据实际工程内容和规模共同商定工程总价款。

2. 支付方式：约定支付方式、时间节点等，如预付款、进度款、竣工款等。

四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方相关施工规范、标准进行施工，确保工程质量。

2. 甲方在工程竣工后组织验收，验收标准按照国家和地方相关规范执行。

五、工程变更及调整1. 如工程需要变更，双方应签订书面变更协议，明确变更内容、工程量及价款等。

2. 如因变更导致工程延期或增加工程量，双方应协商调整工程价款及工期。

六、安全生产及文明施工1. 乙方应严格遵守安全生产相关规定，确保施工现场安全。

2. 乙方应按照文明施工要求，保持施工现场整洁有序。

七、违约责任及赔偿损失1. 若因乙方原因导致工程延期或质量不达标，乙方应承担违约责任。

2. 若因甲方原因导致工程停工或无法继续履行，甲方应承担相应损失。

3. 双方因违约造成对方损失的，应承担相应的赔偿责任。

八、争议解决方式若双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他约定事项根据实际情况，双方可对其他相关事项进行约定，如保修责任、保密条款等。

十、附则本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

小型工程建设合同范本5篇

小型工程建设合同范本5篇篇1小型工程建设合同范本甲方（甲方单位或个人名称）：___________ 法定代表人（个人）：___________ 地址：____________________________ 电话：____________乙方（施工单位名称）：___________ 法定代表人（个人）：___________ 地址：____________________________ 电话：____________鉴于甲方拟委托乙方承担__________（项目名称）的施工工作，双方经友好协商，达成如下协议，并于____年___月___日签署本合同。

第一条工程名称及地点1.1 工程名称：__________ 工程地点：__________1.2 工程范围：包括但不限于（具体工程范围）第二条工程费用及支付方式2.1 工程总造价：人民币（大写）（￥_________）元整。

（合同总金额）2.2 工程款支付方式：按照工程进度划分，分阶段支付，具体支付比例和时间见附表。

第三条工程质量及验收3.1 乙方承诺按照国家相关的标准和规定，保证工程的质量。

3.2 工程完工后，甲方有权对工程进行验收。

工程验收合格后，乙方应向甲方提交竣工图纸、验收报告等相关文件，甲方应按时支付工程款。

第四条工程期限及延期4.1 工程开始日期：____年___月___日。

工程完工日期：____年___月___日。

4.2 若因不可抗力等原因导致工程进度延误，一方应提前通知并协商解决方案。

第五条保证条款5.1 乙方在工程施工期间应保证工程的安全，并承担因施工过程中发生的意外事故所导致的责任。

5.2 工程完工后，如存在质量问题，乙方应承担相应的修复责任。

5.3 甲方在工程施工期间应提供必要的配合和支持。

第六条合同解除6.1 若一方未履行合同义务，经提出书面通知后仍未改正，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。

第七条争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；若不能达成一致意见，应向有关行政部门或仲裁机构申请仲裁。

小型建筑工程施工合同官方版(5篇)

小型建筑工程施工合同官方版装饰装修工程施工合同书工程名称：工程地点：发包方：_____ 承包方：_____签订日期____年____月____日装饰装修工程施工合同书发包方（甲方）：承包方（乙方）：鉴于家居装修实际情况的需要，按照《民法典》及建设部《建筑装饰装修管理规定》结合本工程具体情况，经甲乙双方协商，现达成以下合同条款，双方自觉遵守。

一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包范围：4、承包方式：固定单价，工程中发生的穿尖碰角浆缝包干在内，不另计费用。

5、工期：天，本工程自年____月____日开工，于年____月____日竣工。

遇不可抗因素影响，工期须延。

6、工程质量：按国家建设部行业标准GB50210_20《建筑装饰工程施工验收规范》规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量达到市优。

工程竣工后如出现质量问题（竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外），属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为____年，终身维修。

7、工程造价：项目：____________________；单价：元2；工程量约：项目：____________________；单价：元2；工程量约：项目：____________________；单价：元2；工程量约：项目：____________________；单价：元2；工程量约：项目：____________________；单价：元2；工程量约：项目：____________________；单价：元梯；工程量约：以上单价包括：人工费、机械费及施工人员保险费及工程中发生的穿尖碰角浆缝等费用。

工程造价约为：_____元（大写人民币____元）。

（以甲方认定的单价为准，工程量竣工后以审计为准）此价款已包括物价变动及政策性调价因素的费用，按合同工期要求及相关工期指令而发生的赶工费，施工结算严格按照合同价款执行，不再调整。

二、材料确认1、本合同工程所有材料由甲方统一配送，除甲方根据材料清单认可乙方采购的材料外，乙方不能擅自采购，否则视为违约。

建设工程施工合同 (小型工程本)6篇

建设工程施工合同（小型工程本）6篇篇1建设工程施工合同（小型工程本）为了规范小型建设工程施工合同的签订和执行，保障各方的合法权益，特制定本合同。

本合同由甲乙双方自愿协商签订，诚信合作，平等互利，遵循公平、公正、公开的原则。

一、合同签订的基本内容1. 项目名称：甲方对乙方进行小型建设工程施工服务, 项目名称为_________。

2. 工程地点：工程施工地点为_________。

3. 工程内容：工程具体内容为_________。

4. 工程总造价：工程总造价为_________。

5. 施工工期：工程施工工期为______。

6. 付款方式：工程总造价按照______的付款比例分期支付。

7. 技术要求和质量标准：工程施工应符合相关法规要求，技术要求和质量标准应满足设计要求。

8. 合同生效和解除：合同签订后立即生效，合同解除需经双方协商一致。

二、合同履行的主要内容1. 乙方承诺在合同规定的时间内、质量标准上完成工程，并向甲方交付合格的工程成果。

2. 甲方应按照约定的付款方式和时间足额支付工程款。

3. 乙方应按照甲方的要求对施工过程进行及时汇报，并接受甲方的监督和检查。

4. 双方如有变更合同内容的请求，需书面协商并签订书面的变更协议。

5. 对于工程施工中出现的质量问题，乙方应根据约定及时修补并承担相应责任。

6. 乙方应购买相应的施工安全保险，确保工程施工过程中的安全。

7. 乙方应保证施工现场的环境卫生，并按照相关法规做好文明施工。

8. 甲方应为乙方提供必要的协助和支持，确保工程施工的顺利进行。

三、合同违约和争议解决1. 如乙方未按照约定的时间和质量要求完成工程，甲方有权要求乙方承担相应违约责任。

2. 如果双方在合同履行中发生争议，应先协商解决，协商不成的，可向有关部门申请调解，仍不成的可向法院提起诉讼解决。

四、合同终止1. 合同履行完毕后，双方经确认无误后，合同终止。

2. 合同生效后，双方经协商一致解除的，合同终止。

小型工程施工合同范本(精选6篇)

小型工程施工合同范本（精选6篇）小型工程施工合同范本第1篇房主人(甲方)：_________________承建人(乙方)：_________________甲方在前进社区房基地兴建自住房一栋，由乙方承担施工，经双方充分协商，达成如下施工合同，希共同遵守。

第一条、建筑项目：_________________包含房屋的基础、主体及屋顶压墙建设，所有内外墙要抹灰，房屋正面外墙贴大理石。

第二条、建设地点：_________________。

第三条、承建方式及施工准备1、甲方将其住宅建房工程以包工的方式承包给乙方承建。

2、甲方应及时提供工程所需全部材料。

3、乙方自带建筑所需的一切工具，包括施工用的搅拌机、震动器等施工机械以及模板、搭架等。

雨天做好遮雨措施，避免在捣制楼面时下雨影响楼面质量。

第四条、建房工期：_________________从_______年____月____日起至_______年____月____日止。

第五条、承建工程价格及付款方式1.工程人工价为每平方米180元人民币。

2.付款方式：_________________基础施工先付壹万，主体过半再付叁万，屋面贴瓦再付叁万，拆架后再付贰万，余款作为质量保证金，验收合格交房三个月后无质量问题全部付清。

第六条、施工安全要求1、乙方施工人员必须具备一定的房屋建筑施工经验，以确保乙方所承揽建设的工程符合建设施工所要求的质量和技术要求。

2、乙方必须重点抓好工程的质量和安全施工，严格按照抗震安居房屋建设标准建房，在施工期间，以确保工程质量和安全，控制好各种可能存在的危险因素，消除安全事故的隐患，随时对工程质量、进度、安全三大要素加强全面检查和督促。

3、乙方必须按照安全施工规范和技术要求，采取严格的安全防护措施，在施工过程中要特别注意安全施工，杜绝一切事故，并承担由于自身安全措施不到位或不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。

如有此类情况出现，责任与甲方无关。

建设工程小型体合同5篇

建设工程小型体合同5篇篇1甲方（发包方）：___________________乙方（承包方）：___________________鉴于甲乙双方同意进行建设工程小型体的施工工作，为保护双方权益，明确各自责任，达成以下合同协议：一、工程概况1. 工程名称：___________________2. 工程地点：___________________3. 工程内容：___________________（具体工程内容）4. 工程规模：___________________（简要描述规模）二、合同价格及支付方式1. 本工程合同总价为人民币_________元（大写：_________________________元整）。

2. 支付方式：甲方应按照以下方式支付乙方工程款：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价的______%作为预付款。

（2）工程进展至______%时，甲方支付乙方工程总价的______%。

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款项。

三、工期及进度要求1. 工程开工日期：自合同签订之日起计算。

2. 工程竣工日期：预计为自开工日期起______天内完成。

3. 进度款支付与工程进度紧密相关，乙方应按约定时间完成各阶段工程任务。

4. 若因甲方原因导致工程延期，乙方有权要求甲方支付相应的延期费用。

四、工程质量控制与验收标准1. 乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工。

2. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督检查，确保工程质量。

3. 工程竣工后，乙方应提交验收申请，甲方组织验收并出具验收报告。

4. 若工程质量不符合约定标准，乙方应负责无偿修复并承担相应责任。

五、材料设备供应1. 工程施工所需的材料、设备由乙方负责采购，并承担相应费用。

2. 乙方应确保采购的材料、设备符合国家标准和合同约定。

3. 甲方有权对乙方采购的材料、设备进行检验，如有质量问题，乙方应负责更换。

六、安全施工与文明施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。

小型建筑合同施工合同3篇

小型建筑合同施工合同3篇篇1甲方（发包方）：___________________乙方（承包方）：___________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就甲方委托乙方进行小型建筑项目的施工事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：___________________2. 工程地点：___________________3. 工程内容：___________________（具体工程内容详细说明）4. 工程规模：___________________（如面积、层数等详细信息）二、工程期限本工程自签订之日起至竣工之日止，总工期为_____日历天。

三、合同价款与支付1. 本工程合同总价款为人民币_____元（大写：___________________元整）。

具体支付方式和时间如下：（1）合同签订后_____日内支付定金_____%；（2）工程完成_____%后支付_____%；（3）工程竣工验收合格后支付剩余款项。

2. 若实际工程量有增减，双方根据实际工程量调整合同总价款。

四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家有关建筑工程质量的标准和规范进行施工，确保工程质量。

2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。

甲方应在接到通知后_____日内组织验收。

验收合格后，双方签署验收合格证书。

3. 若工程质量不符合合同约定，乙方应负责无偿修复，并承担由此造成的损失。

五、安全施工与文明施工1. 乙方应遵守国家有关安全施工的法律法规，确保施工现场安全。

2. 乙方应负责施工现场的文明施工，保持现场整洁、有序。

3. 若因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。

六、违约责任与解决争议方式1. 甲乙双方应遵守合同约定，若一方违约，应承担违约责任并赔偿对方损失。

2. 若甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

小型建筑工程施工合同范本6篇

小型建筑工程施工合同范本6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行小型建筑工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程造价：____________________二、工期1. 开工日期：____年__月__日2. 竣工日期：____年__月__日3. 工期顺延：如遇下列情况，乙方工期相应顺延：（1）甲方未能按合同约定提供开工条件。

（2）不可抗力因素。

三、工程质量及验收标准1. 乙方应按照设计文件和国家及地方有关施工规范、验收规范进行施工，确保工程质量。

2. 工程竣工验收，应以合同条款约定的国家及地方质量验收标准为依据。

3. 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知后组织有关部门进行验收。

四、工程价款支付及结算1. 工程款支付方式：____________________（现金、转账等方式）2. 工程款支付金额及期限：_____________（如：开工前支付预付款、进度款、竣工验收后结算等）3. 工程款结算方式：____________________（固定总价、单价承包等）五、材料设备供应1. 甲方供应材料设备，应确保质量并承担相应责任。

乙方应妥善保管。

如因乙方原因造成损失，由乙方承担相应责任。

2. 乙方采购的材料设备应符合国家及地方相关标准，并提供合格证明。

如因乙方提供的材料设备导致工程质量问题，由乙方承担责任。

六、施工安全与文明施工1. 乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。