2012 年监理工程师《合同管理》考试真题及解析
2012年监理工程师《合同管理》试题附答案
2012年监理工程师《合同管理》试题附答案2012年监理工程师《合同管理》试题(1)华建网所属华建教育1.施工合同示范文本规定，发包人()，不得以任何形式向分包人支付各种工程款。
A:未经工程师审核确认B:在分包人未提交工程进度表时C:未经承包人同意D:未经工程师对分包工程验收参考答案:C2.承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增加的合同价款应()。
A:由承包人承担B:由发包人承担C:由双方以书面形式设定D:由工程师确定参考答案:C3.施工合同示范文本的通用条件规定，()，承包人不得将承包工程的任何部分分包。
A:未提交分包人资质B:未经发包人同意C:分包人与发包人未签订合同D:未经招标参考答案:B4.经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需要()。
A:提请工程师同意B:与发包人签订分包合同C:向工程师提交施工组织设计D:向工程师报送施工进度计划参考答案:A5.施工中发生持续不可抗力，2012年注册监理工程师报名时间承包人应每隔7天向工程师报告一次受灾情况，并于不可抗力事件结束后()天内，向工程师提示清理和修复费用的正式报告及有关资料。
A:7B:14C:15D:28参考答案:B6.施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，施工合同专用条款的解释顺序应在()。
A:施工合同通用条款之后B:中标通知书之前C:投标书之前D:工程量清单之前参考答案:D7.施工过程中，工程师的检查检验影响了承包人施工的正常进行，如检查检验合格时，应由()。
A:承包人承担影响正常施工的费用B:发包人支付影响正常施工的追加合同价款，相应顺延工期C:承包人只给予发包人顺延相应工期D:发包人和承包人共同承担责任参考答案:B8.为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验;对于此项检验应由()。
A:承包人负责检验工作，发包人承担检验费用B:承包人负责检验工作，并承担检验费用C:发包人负责检验工作，并承担检验费用D:发包人负责检验工作，承包人承担检验费用参考答案:A9.参与工程竣工验收的各方不能形成一致意见时，应()，待意见统一后，重新组织工程竣工验收。
2012年监理工程师考题和答案
2012年监理工程师考题和答案
.table{border-left:1px #99CCFF
solid;border-top:1px #99CCFF solid} .table
td{border-right:1px #99CCFF solid; border-bottom:1px #99CCFF solid; text-align:center;FONT-SIZE: 12px; COLOR: #000000; LINE-HEIGHT: 22px; FONT-FAMILY: ‘微软雅黑’} .STYLE1 {color: #0000FF} 【编辑寄语】2012年监理工程师已顺利举行了，为了方便大家考后对照考试试题及答案，笔者为大家整理了2012年监理工程师试题及答案汇总，笔者预祝大家能够取得好成绩！ 2012年监理工程师试题及答案科目试题答案建设工程合同管理
查看详情查看详情建设工程质量、投资、进度控制查看详情查看详情建设工程监理基本理论与相关法规
查看详情查看详情建设工程监理案例分析查看详情查看详情持续更新中......敬请关注!。
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0124-64
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0124-641、对于施工中发生的不可抗力，施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括( )。
【不定项】A.工程所需清理费B.由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失C.工程本身的损害D.工程损害导致第三方人员伤亡E.承包人施工机械的停工损失正确答案:A、B、C、D答案解析:因不可抗力事件发生后，发包人应承担的损失有：(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损害，由发包人承担；(2)工程所需清理、修复费用，由发包人承担。
2、某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，( )应当由发包方承担。
【不定项】A.承包方人员伤亡损失B.发包方人员伤亡损失C.承包方施工设备损坏的损失D.运至施工场地待安装工程设备的损害E.工程修复费用正确答案:B、D、E答案解析:《建设工程施工合同（示范文本）》规定，因不可抗力事件发生后，施工合同发包方承担的责任体现有：(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损害，由发包人承担；(2)承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责；(3)停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；(4)工程所需清理、修复费用，由发包人承担。
3、下列情况属于没有实质性响应大型工程设备采购招标文件的有（）。
【多选题】A.超出经营范围投标B.业绩不满足招标文件要求C.投标保函的有效期超出D.资格证明文件不全E.单价计算的结果与总价不一致正确答案:A、B、D答案解析:本题考查的是初步评审。
下列情况属于没有实质性响应招标文件：未提交投标保证金或金额不足、保函有效期不足、投标保证金形式或投标保函出证银行不符合招标文件要求；超出经营范围投标；资格证明文件不全；投标文件无法人代表签字，或签字无法人代表有效委托书；业绩不满足招标文件要求；投标保函的有效期不足；不满足技术规格书中主要参数和超出偏差范围。
2012年全国注册监理工程师合同管理试题及答案
2012年全国注册监理工程师合同管理试题及答案第一题单项选择题第1题《建设工程监理合同》约定的本应由委托人提供设施改由监理人自备设备时，监理人应得到的补偿金额是（）。
A.设备原值×工程使用年限占折旧年限的比率B.设备在工程上使用时间占折旧年限的比率+管理费C.设备在工程上使用时间占折旧年限的比率×设备原值+管理费D.设备原值×设备在工程上使用时间占折旧年限的比率正确答案：C第 2 题工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图样，该合同法律关系的客体是（）。
A.物B.财C.行为D.智力成果正确答案：D第 3 题执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价上涨时，交付标的物后的结算应按照（）执行。
A.原价格B.新价格C.市场价D.双方协商的价格正确答案：A第 4 题建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为（）。
A.工程项目投资人所在地B.工程项目承包人所在地C.工程项目发包方所在地D.工程项目所在地正确答案：D第 5 题施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥标号不清楚而将42．5#的水泥当作52．5#水泥购入。
该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应（）。
A.向人民法院起诉，要求确认该合同无效B.向人民法院起诉，要求撤销该合同C.向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效D.向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同正确答案：B第 6 题建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为（）。
A.工程项目投资人所在地B.工程项目承包人所在地C.工程项目发包方所在地D.工程项目所在地正确答案：D第7 题下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是（）。
A.在授权范围内，工程师与承包人就费用补偿额达不成一致时，有权单方面作出决定B.工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定，对发包人具有强制性的约束力C.工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定D.工程师的索赔处理决定不需通知发包人正确答案：A第8 题某工程项目施工中现场出现了图纸中未标明的地下障碍物，需要作清除处理。
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0227-20
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0227-201、在一个施工现场有甲、乙两个独立承包人同时施工，由于施工出现交叉干扰，致使甲、乙分别受到一定损失，总监理工程师向甲发出了暂停施工指令，则( )。
【不定项】A.甲、乙都应向发包人索赔B.甲、乙分别承担对方的损失C.甲、乙分别承担各自的损失D.甲的损失由发包人承担，乙的损失自行承担正确答案:A答案解析:本题考核的是协调管理。
如同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰，工程师需要进行必要的协调，停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期。
2、根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是（）。
【单选题】A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务正确答案:D答案解析:本题考查的是施工合同管理有关各方的职责。
选项D错误，监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任。
故，本题选D3、根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列施工合同履行中发生的事件，既可作为顺延合同工期的理由，又可作为调整合同价款理由的是( )。
【不定项】A.地方税费发生变化B.工程造价管理部门公布的价格调整C.施工作业导致停水2dD.一周内停电导致累计停工时间超过1个工作日正确答案:D答案解析:本题考核的是工期顺延与合同价款变更的条件。
采用可调价合同，施工中如果遇到以下情况，通用条款规定出现四种情况时，可以对合同价款进行相应的调整：(1)法律、行政法规和国家有关政策变化影响到合同价款。
(2)工程造价部门公布的价格调整。
(3)-周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8h。
(4)双方约定的其他因素。
按照施工合同范本通用条件的规定，以下原因造成的工期延误，经工程师确认后工期相应顺延：(1)发包人不能按专用条款的约定提供开工条件；(2)发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行；(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；(4)设计变更和工程量增加；(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8 h；(6)不可抗力；(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0125-95
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0125-951、承包商按投标文件中承诺的数量和型号将施工机械投入到施工中。
监理人发现承包商使用的机械影响了工程质量，要求承包商增加。
根据《施工合同示范文本》，承包商对此指示（）。
【单选题】A.可以拒绝执行B.应当执行，但可获得费用补偿C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿D.应当执行，不能获得补偿正确答案:D答案解析:本题考查的是施工质量管理。
承包商使用的施工设备影响了工程进度或施工质量时，监理人有权要求承包商增加或更换施工设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包商承担。
2、缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是( )。
【单选题】A.缔约一方受有损失B.缔约当事人有过错C.合同尚未成立D.违反先合同义务正确答案:C答案解析:3、关于隐蔽工程检验程序的叙述，正确的有( )。
【多选题】A.工程师接到承包人的请求验收通知后，应在通知约定的时间与承包人共同进行检查或试验B.经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24 h后，工程师不在验收记录上签字，则为该验收记录不被认可C.工程师以书面形式向承包人提出延期验收要求的，延期不能超过24 hD.如果工程师不能按时进行验收，应在承包人通知的验收时间前24 h，以书面形式向承包人提出延期验收要求E.工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48 h以书面形式通知工程师验收正确答案:A、D、E答案解析:4、出具投标保函的银行，应当承担支付保证金责任的有（）。
【多选题】A.投标人提交的投标文件被确认无效B.投标人在开标前撤回投标文件C.投标人在投标有效期内撤销投标文件D.中标后，投标人拒绝订立合同E.中标后，投标人拒绝订立与投标文件不一致的合同正确答案:C、D答案解析:本题考查的是保证在建设工程中的应用。
在下列情况下可以没收投标保证金或要求承保的担保公司或银行支付投标保证金：（1）投标人在投标有效期内撤销投标书；（2）投标人在业主已正式通知他的投标已接受中标后，在投标有效期内未能或拒绝按“投标人须知”规定，签订合同协议或递交履约保函。
2012年监理工程师考试合同管理预习试题及答案
2012年监理工程师考试合同管理预习试题及答案D2012年监理工程师考试合同管理预习试题及答案1一、单项选择题1．下列选项属于指定代理关系终止的条件的是()。
A．代理期间届满B．代理事项完成C．作为代理人的法人终止D．被代理人死亡2．在提供方式中，比较强烈的担保方式是()。
A．保证B．质押C．定金D．留置3．当事人一方不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定()。
A．向上级仲裁机构申请执行B．向人民法院申请执行C．向首席仲裁员申请执行D．向人民法院起诉4．对于投保人而言，保险的根本目的必须通过()实现。
A．调解B．仲裁C．诉讼D．索赔5．监理公司具有法人资格的时间为()日。
A．注册资金到位B．公司成立C．工商行政管理机关核准登记D．建设行政主管部门颁发资质证书6．某建设项目发售招标文件时收取工本费500元，则在招投标结束后()。
A．招标文件及收费都不退回B．退回招标文件，收费不退回二、多项选择题1．根据《中华人民共和国合同法》，下列有关格式条款合同的说法中，错误的有()。
A．采用格式条款合同时，订立合同时全部条款都不得改动B．合同条款必须与对方事先协商一致后才能确定C．当格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款D．提供格式条款方应提请对方注意免除或限制自己责任的条款E．当对格式条款有争议时，如果有两种以上解释的，应当采用不利于非提供方的解释2．采用FIDIC施工合同条件的工程，监理工程师在()方面认为有必要时发布变更指令。
A．任何工作质量B．特性的变更C．任何联合竣工检验D．协调几个承包商施工的干扰E．要求承包商使用他目前正在使用的施工设备范围去完成新增工程3．我国《建设工程施工合同(示范文本)》中规定的固定价格合同()。
A．是在约定的风险范围内价款不再调整的合同B．是绝对不可调整合同价款的一种计价方式C．是约定范围内的风险由承包人承担D．包括工程承包活动中采用的总价合同和单价合同E．无需约定风险范围4．划分委托监理合同包的工作范围时，通常考虑的因素包括( )。
监理工程师测验《合同管理》真题与参考答案解析
Ｃ.资格审查方法和办法ﻫＤ.资格预审申请文件ﻫ【答案】Ａ
【解析】公开招标项目，应当发布资格预审公告。对于依法必须进行招标的项目的资格预审公告,应当在国务院发展改革部门依法指定的媒介发布。资格预审公告具有代替招标公告的功能。参见教材P26、35.
1８．工程设计招标采用的开标形式是(）
A.由招标单位直接宣读各投标人报价
B.承包人和监理人ﻫC．发包人和承包人ﻫD．承包人和分包人
【答案】Cﻫ【解析】建筑工程一切险的被保险人为发包人和承包人。参见教材P82。
28．根据《标准施工合同》,投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应自（)。
A．发包人
Ｂ.承包人
C.合同条款确定的该风险责任人
D．造价咨询机构
【答案】Ｃﻫ【解析】如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿,则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，自该事件的风险责任方负责补偿。参见教材P28。
B．由招标单位宣布按报价高低排定的顺序ﻫC．由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价
D．由投标单位报价后,招标人按报价高低排出次序
【答案】Cﻫ【解析】投标人的投标报价不是按规定的工程量清单填报报价后算出总价,而是首先提出设计构思和初步方案，并论述该方案的优点和实施计划，在此基础上进一步提出报价。参见教材P４8.ﻫ
B.投票函及投票函附录
Ｃ.委托监理协议书ﻫD.投票企定额标准
【答案】Bﻫ【解析】合同的组成文件包括：（1）合同协议书;（2)中标通知书；（3）投标函及投标函附录;(4）合同专用条款;(5)合同通用条款；（６)技术标准和要求;(７)图纸;(８)已标价的工程量清单；（９）其他合同文件一经合同当事人双万确认构成合同的其他文件。参见教材P７９。ﻫ27．根据《标准施工合同》，工程一切险的被保险人应是（)。ﻫＡ．发包人和监理人
2012监理工程师《合同管理》考题和答案
2012监理工程师《合同管理》考题和答案1、必须以第三方财产提供担保的方式是（）担保。
A．保证B．抵押C．质押D．定金2、甲、乙双方互负债务，没有先后履行顺序，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求，一方在对方履行债务不符合约定时有权拒绝其相应的履行要求。
这在合同法上是（）。
A．先履行抗辩权B．先诉抗辩权C．同时履行抗辩权D．不安抗辩权3、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为（）。
A．专用条款、通用条款、中标通知书、图纸B．中标通知书、协议书、专用条款、通用条款C．中标通知书、投标书、协议书、图纸D．中标通知书、专用条款、通用条款、图纸4、无标底的综合评分法常采用以（）作为标准值。
A．报价B．最低报价C．平均报价D．评标价E．复合标底5、开标时，所列（）情况之一视为废标。
A．投标书逾期到达B．投标书未密封C．报价不合理D．无单位和法定代表人或其他代理人印鉴E．招标文件要求保函而无保函6、当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证是（）。
A．一般保证B．连带责任保证C．法定保证D．委托保证7、《建设工程委托监理合同》规定，委托人的责任不包括（）。
A．委托人选定的质量检测机构试验数据错误B．因非监理人原因的事由使监理人受到损失C．委托人向监理人提出赔偿要求不能成立D．监理人的过失导致合同终止8、债务人决定将合同中的义务转让给第三人时，（）。
A．应当经债权人同意B．无需经债权人同意，但应通知债权人C．无需经债权人同意，但应办理公证手续D．无需经债权人同意，也无需通知债权人9、在合同履行中，应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有（）情形之一时，可以行使抗辩权。
A．未按合同约定办理保险B．经营状况严重恶化C．为逃避债务转移财产、抽逃资金D．合同履行的准备不充分E．丧失商业信誉10、某上级公司由于工作失误，将应交下级工厂甲的任务误发至下级工厂乙，乙据此与建筑公司丙签订合同。
往年监理工程师考试合同管理真题及答案
1.为了建立能够独立承担民事责任的主体制度 ,在工程建设领域推行的管理制度是 ()。
A.项目法人责任制B.招标投标制C.工程监理制D.合同管理制参考答案： A参考解析：本题考查的是建设工程合同管理的目标。
我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。
项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。
参见教材 P12.关于法人应当具备的条件的说法 ,正确的是()。
A.法人应在政府主管部门备案B.法人应具有规定数额的经费C.法人应由自己的组织机构D.法人应抵押与经营规模相适应的财产参考答案： C参考解析：本题考查的是合同法律关系的构成。
法人应当具备以下条件：(1)依法成立;(2) 有必要的财产或者经费;(3)有自己的名称、组织机构和场所 ;(4)能够独立承担民事责任。
参见教材 P5。
3 关于法律事实的说法 ,正确的是()。
A.法律事实不包括事件B.罢工属于法律事实中的行为C.法院判决不属于法律事实中的行为D.合同当事人违约属于法律事实中的行为参考答案： D参考解析：本题考查的是合同法律关系的产生、变更与消灭。
选项 A 错误,发两次事实包括行为和事件;选项 B 错误,罢工属于法律事实中的事件 ,不属于行为;选项 c 错误,发生法律效力的法院判决属于行为 ;选项 D 正确,合同当事人违约属于法律事实中的行为。
参加教材P7。
4.工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于 ()。
A.法定代理B.委托代理C.制定代理D.延伸代理参考答案： B参考解析：本题考查的是 .代理关系。
在工程建设中涉及的代理主要是委托代理 ,如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人等 ,当然,授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的、项目经理、总监理工程师作为施工企业、监理单位的代理人,应当在授权范围内行使代理权。
参见教材 P85.关于保证人资格的说法 ,正确的是()。
2012监理工程师考试《合同管理》真题及答案
2012年监理工程师《合同管理》真题一、单项选择题(共50题，合计50分)第1题. 合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。
下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是（）。
A.地震灾害导致施工暂停B.恶劣气候影响施工安全C.社会动乱影响施工进度D.图纸设计错误导致的工程返工第2题. 监理公司指派总监理工程师负责工程项目监理，这种行为的法律性质属于（）。
A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.职务代理第3题. 施工项目的工程担保中，保证期限因保证内容和风险不同而各异。
下列保证方式中，保证期限相对较短的是（）。
A.施工投标保证B.施工履约保证C.施工预付款保证D.质量保证金保证第4题. 甲向乙采购空调设备，双方因各种原因一直未签订书面合同，乙将空调设备安装调试后，甲、乙出现质量纠纷。
在处理此纠纷时，合同的状态应当认定为（）。
A.已经成立B.完备形式后成立C.效力待定D.未成立第5题. 当事人订立合同，要经过要约、承诺。
下列文件中，构成合同要约的是（）。
A.招标公告B.投标文件C.宣传广告D.招股说明书第6题. 《合同法》规定的不安抗辩权制度，是指应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方发生某些情形时可以中止合同。
下列情形中，当事人可以行使不安抗辩权中止合同的是（）。
A.对方当事人降低注册资金B.对方当事人银行贷款数额激增C.对方当事人的法定代表人变更D.对方当事人经营状况严重恶化第7题. 根据《合同法》的规定，下列合同中，属于无效合同的是（）。
A.一方因重大误解而订立的合同B.双方协商一致订立的显失公平的合同C.双方协商一致订立的掩盖非法目的的合同D.一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同第8题. 施工合同的承包人经发包人同意，将专业工程分包给具有相应资质的分包人。
根据《合同法》的规定，该行为属于（）。
A.债务承担B.债权转让C.债务人向第三人履行债务D.由第三人向债权人履行债务第9题. 某工程项目的施工合同，因发包人委托的设计单位提供的设计图纸错误，给承包人造成施工损失。
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0207-98
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0207-981、《合同法》规定,合同被撤销的法律后果有()【多选题】A.返还财产B.赔偿损失C.罚款D.记入不良信用名单E.对经办人进行行政处分正确答案:A、B答案解析:合同被撤销后的法律后果与合同无效的法律后果相同,也是返还财产,赔偿损失,追缴财产、收归国有三种。
2、某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险,保险人承担保险责任的开始时间是()【单选题】A.中标通知书发出日B.施工合同协议书签字日C.保险合同签字日D.工程材料运抵施工现场日正确答案:D答案解析:建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始,至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格,或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止,以先发生者为准。
3、关于迟到承诺的说法,正确的有()【多选题】A.受要约人超过承诺期限发出的承诺,一律视为新要约B.受要约人超过承诺期限发出的承诺,要约人仍可通知该承诺有效C.非受要约人责任延误到达的承诺,仍是有效的承诺D.非受要约人责任延误到达的承诺,要约人可以不接受该承诺E.迟到承诺的法律效力与迟到承诺的原因无关正确答案:B、C、D答案解析:超过承诺期限到达要约人的承诺,按照迟到的原因不同,《合同法》对承诺的有效性作出了不同的区分:①受要约人超过承诺期限发出的承诺。
除非要约人及时通知受要约人该承诺有效,否则该超期的承诺视为新要约,对要约人不具备法律效力。
②非受要约人责任原因延误到达的承诺。
受要约人在承诺期限内发出承诺,按照通常情况能够及时到达要约人,但因其他原因承诺到达要约人时超过了承诺期限。
对于这种情况,除非要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺,否则承诺有效。
4、按照《建设工程施工合同(示范文本)》规定,下列隐蔽工程的检验步骤和要求中,正确的有()【多选题】A.隐蔽工程施工完毕,承包人进行自检B.自检合格后,书面通知工程师验收C.工程师对通知隐蔽工程验收时间未提出异议,又未按时验收,承包人可继续施工D.在任何情况下未经工程师签字认可,工程部位都不得隐蔽E.隐蔽工程验收合格后,在合同约定时间内工程师未在验收记录上签字,承包人可继续施工正确答案:A、B、C、E答案解析:隐蔽工程的检验程序如下:①承包人自检。
2012年监理工程师合同管理测试试题及答案
2012年监理工程师合同管理测试试题及答案第一题单项选择题第 1 题按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在一年内项目未开始施工，则设计人（）。
A.不再负责处理有关设计问题B.仍应无偿负责处理有关设计问题C.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费D.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更正确答案：C第 2 题依据FIDIC《施工合同条件》，工程师颁发的工程接收证书表明（）。
A.工程照管责任移交B.承包合同的全部义务已完成C.缺陷通知期开始D.可以办理竣工结算正确答案：A第 3 题某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。
工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同（）。
A.未成立B.补签后成立C.成立D.备案登记后成立正确答案：C第 4 题某施工合同约定，建筑材料由发包人供应。
材料使用前需要进行检验时，检验由（）。
A.发包人负责，并承担检验费用B.发包人负责，检验费用由承包人承担C.承包人负责，并承担检验费用D.承包人负责，检验费用由发包人承担正确答案：D第 5 题工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是（）。
A.当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定B.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料C.批准承包人缩短合同工期D.将批准的索赔额纳入月进度款中正确答案：C第 6 题某工程项目招标采用评标价法评标。
中标人的投标报价为5000万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。
若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为（）。
A.4850万元和5000万元B.4850万元和4850万元C.5150万元和5000万元D.5150万元和4850万元正确答案：A第 7 题在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时，（）。
A.中标人不承担合同责任B.招标人应退还其投标保证金C.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人D.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额正确答案：D第 8 题(2008年)某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用由（）承担。
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0207-59
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0207-591、下列承包人的施工索赔,按索赔目的分类的是()。
【单选题】A.工期索赔B.工程变更索赔C.合同中默示的索赔D.意外风险索赔正确答案:A答案解析:本题涉及的考点是施工索赔的分类。
按索赔目的分类可分为工期索赔和费用索赔。
2、关于抵押的说法,正确的是()。
【单选题】A.抵押的财产不转移占有B.抵押的财产应当为抵押人所有C.土地所有权可以作为抵押物D.抵押合同应自登记之日起生效正确答案:A答案解析:本题涉及的考点是抵押。
抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物,用以担保债务履行的担保方式。
抵押物是不转移占有的;土地所有权不得抵押;当事人以土地使用权、城市房地产、林木、航空器、船舶、车辆等财产抵押的,应当办理抵押物登记,抵押合同自登记之日起生效;当事人以其他财产抵押的,可以自愿办理抵押物登记,抵押合同自签订之日起生效。
3、关于行使抗辩权的说法,正确的是()。
【单选题】A.行使抗辩权方仍然承认合同有效B.行使抗辩权是解除合同的必要条件C.行使抗辩权即表示合同一方终止履行本方义务D.行使抗辩权表明合同变更正确答案:A答案解析:本题涉及的考点是抗辩权的行使。
抗辩权是指在双务合同的履行中,双方都应当履行自己的债务,一方不履行或者有可能不履行时,另一方可以据此拒绝对方的履行要求。
行使抗辩权不是解除合同的必要条件;行使抗辩权并不是本方义务的终止;行使抗辩权与合同变更无关。
4、关于连带责任保证的说法,正确的是()。
【单选题】A.当事人没有明确约定保证方式,保证人应按一般保证承担责任B.连带责任保证的债务人在债务履行期届满没有履行债务时,债权人即可要求保证人承担保证责任C.主合同的债务人经审判应履行债务后,债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任D.主合同的债务人经审判应履行债务,且债务人财产依法强制执行仍不能履行,债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任正确答案:B答案解析:本题涉及的考点是保证方式。
2012年监理工程师《建设工程合同管理》真题及详解【圣才出品】
2012年监理工程师《建设工程合同管理》真题及详解一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为（）。
A．该施工企业B．该外地的分公司C．项目经理部D．项目经理【答案】A【解析】法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。
法人应当具备以下条件：①依法成立；②有必要的财产或者经费；③有自己的名称、组织机构和场所；④能够独立承担民事责任。
《公司法》规定，公司可以设立分公司，分公司不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。
公司可以设立子公司，子公司具有企业法人资格，依法独立承担民事责任。
投标书即为合同，投标人即为合同法律关系的主体——法人。
2．关于合同鉴证的说法，正确的是（）。
A．经过鉴证的合同，在诉讼中不需要进行质证B．法律规定强制实施合同鉴证C．合同鉴证的效力不限于我国国内D．合同鉴证由工商行政管理机关做出【答案】D【解析】合同鉴证，是指合同管理机关根据当事人双方的申请对其所签订的合同进行审查，以证明其真实性和合法性，并督促当事人双方认真履行的法律制度。
合同鉴证由县级以上工商行政管理机关办理。
鉴证作为行政管理行为，其效力只能限于我国国内。
经过鉴证的合同则在诉讼中仍需要对合同进行质证，人民法院应当辨别真伪，审查确定其效力。
合同公证与鉴证，除另有规定外，都实行自愿申请原则。
【说明】根据最新版考试教材，该知识点已删除。
3．某通用设备采购合同中约定：采购方付款后，供货方交货。
合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。
采购方暂停支付设备货款的行为行使的是（）。
A．同时履行抗辩权B．后履行抗辩权C．不安抗辩权D．先诉抗辩权【答案】C【解析】合同履行抗辩权是针对请求权而言的一种对抗权。
《合同法》规定的履行抗辩权的种类有三种：①当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2012年监理工程师《合同管理》考试真题及解析一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1．某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为（）。
A.该施工企业B.该外地的分公司C.项目经理部D.项目经理参考答案：A 解析：参见教材P4 法人资格应当具备以下条件：1)依法成立。
2)有必要的财产或者经费。
3)有自己的名称、组织机构和场所。
4)能够独立承担民事责任。
2．关于合同鉴定的说法，正确的是（）。
A.经过鉴定的合同，在诉讼中不需要进行质证B.法律规定强制实施合同鉴定C.合同鉴定的效力不限于我国国内D.合同鉴定由工商行政管理机关作出参考答案：D 解析：参见教材P19 合同鉴证是工商行政管理机关依据《合同鉴证办法》行使的行政管理行为。
3．某通用设备采购合同中约定，采购方付款后，供货方交货。
合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。
采购方暂停支付设备货款的行为行使的是（）。
A.同时履行抗辩权B.后履行抗辩权C.不安抗辩权D.先诉抗辩权参考答案：C 解析：参见教材P39 先履行抗辩权，又称不安抗辩权，是指合同中约定了履行的顺序，合同成立后发生了应当后履行合同一方财务状况恶化的情况，应当先履行合同一方在对方未履行或者提供担保前有权拒绝先为履行。
应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：1)经营状况严重恶化；2)转移财产、抽逃资金，以逃避债务的；3)丧失商业信誉；4)有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。
4．下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是（）。
A.和解B.民间调解C.行政调解D.诉讼参考答案：D 解析：参见教材P47 诉讼，是指合同当事人依法请求人民法院行使审判权，审理双方之间发生的合同争议，作出有国家强制保证实现其合法权益、从而解决纠纷的审判活动。
合同双方当事人如果未约定仲裁协议，则只能以诉讼作为解决争议的最终方式。
5．某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。
该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款3000万元，并与B银行办理了抵押登记。
后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。
A、B银行债权的分配数额应为（）。
A.A银行1000万元，B银行2000万元B.A银行1800万元，B银行1200万元C.A，B银行各项工作1500万元D.A银行2000万元，B银行1000万元参考答案：A 解析：参见教材P11 债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以抵押物折价或者以拍卖、变卖该抵押物所得的价款受偿，并按抵押物登记的先后顺序清偿，顺序相同的，按照债权比例清偿；抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。
6．在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）。
A.留置担保B.保证担保C.抵押担保D.质押担保参考答案：B7．要约与要约邀请的共同特征是（）。
A.内容具体明确B.具备合同的一般条款C.明示订立合同的意思表示D.对行为人具有约束力参考答案：C8．关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正确的是（）。
A.行使权利的时间要求相同B.行使权利的条件要求相同C.通知到达对方的时间要求相同D.行为生效的条件不同参考答案：C9．某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。
若该监理合同无效，则关于合同解决方式的说法，正确的是（）。
A.合同无效，因而约定仲裁解决争议的条款也无效B.合同无效，约定仲裁解决争议的条款仍有效C.诉讼解决合同争议D.合同无效后，应通过按先仲裁，后仲裁的程序解决争议参考答案：B10．某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是（）。
A.中标通知书发出日B.施工合同协议书签字日C.保险合同签字日D.工程材料运抵施工现场日参考答案：D11．关于施工合同当事人名称变更对施工合同效力产生影响的说法，正确的是（）。
A.合同应加盖变更后名称的公章方可继续有效B.合同需要重新登记备案后继续有效C.合同需要双方重新签字盖章后继续有效D.合同的效力不受影响参考答案：D12．某施工企业与材料供应商订立的钢材供应合同，执行的是政府指导价、价格为4000元/吨，合同约定2011年3月1日提货，但施工企业愈期至2011年4月10日才提货，而此时政府指导价已调整为4500元/吨。
该施工企业给供应商的钢材款应按（）。
A.4500元/吨计算并追加违约金B.4000元/吨计算并追加违约金C.4500元/吨计算D.4000元/吨计算参考答案：C13．关于合同转让的说法，正确的是（）。
A.债权人转让权利，不需经债务人同意B.债权人转让权利，不需通知债务人C.债务人转移义务，不需经债权人同意D.债务人转移义务，新债务人不承担从债务参考答案：A14．因不可抗力致使不能实现合同目的，合同当事人一方发出通知提出解除合同，则该合同解除日应为（）。
A.不可抗力发生日B.发出通知日C.通知到达对方日D.对方同意日参考答案：C15．关于承担违约责任的说法，正确的是（）。
A.无效合同有过错的合同当事人一方也可能承担违约责任B.合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当向合同对方承担违约责任C.合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当由第三方向合同对方承担违约责任D.因不可抗力造成的违约，也应当承担违约责任参考答案：B16．仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件，这体现了仲裁制度的（）。
A.自愿原则B.公平合理原则C.依法独立进行原则D.一裁终局原则参考答案：A17．《工程建设项目招标范围和规模标准规定》要求，勘察项目必须招标的规模标准是单项合同估算价超过（）万元。
A.50B.100C.200D.1000参考答案：A18．对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是（）。
A.评标的工作量大B.选择中标人的范围广C.评标时间长D.招标费用高参考答案：B19．关于招标人解答投标人质疑的说法，正确的是（）。
A.招标人给予口头答复即可B.招标人答复只给予提问者C.招标人答复作为招标文件的组成部分D.招标人答复与招标文件不一致，以招标文件为准参考答案：C20．评标委员会评审某投标文件时发现，投标文件中的施工组织设计基本可行，但其中一个分项工程的施工方案存在质量安全隐患。
关于评标委员会对该投标文件处理的说法，错误的是（）。
A.该投标文件没有完全响应招标文件、存在细微偏差B.该投标文件仍属于有效投标书C.评标委员会应要求投标人对施工组织设计中的缺陷予以澄清D.投标人修改施工组织设计时，可以在书面澄清中修改承诺的施工工期参考答案：D21．工程项目招投标中，确定中标人的权力属于（）。
A.招标人B.评标委员会C.招标代理机构D.招标监督机构参考答案：A22．某施工项目采用评标价法评标，评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为7080万元、评标价为7040万元，乙的投标价为7060万元、评标价为7050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是（）。
A.甲投标人，合同价为7040万元，B.甲投标人，合同价为7080万元C.乙投标人，合同价为7050万元D.乙投标人，合同价为7060万元参考答案：B23．根据《建设工程委托监理合同》示范文本，关于监理人义务的说法，正确的是（）。
A.向设计单位提供设备厂家名录B.向承包人提供施工现场地下埋设的市政工程管线资料C.指示设计单位变更设计D.保守设计单位申明的秘密参考答案：D24．关于监理合同履行过程赔偿对方损失的说法，正确的是（）。
A.委托人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任B.监理人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任C.委托人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出D.监理人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出参考答案：B25．《建设工程设计合同》示范文本规定，设计单位在施工期间派驻现场设计代表的办公用房，应由（）提供。
A.发包人B.施工承包人C.监理人D.设计单位参考答案：A26．《建设工程设计合同》示范文本规定，设计合同的设计期限为（）。
A.从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止B.从订立合同之日起，至完成工程验收之日止C.从设计人收到定金之日起，至交付全部设计文件之日止D.从设计人收到定金之日起，至完成工程验收之日止参考答案：D27．根据《建设工程设计合同》示范文本规定，关于设计成果的说法，错误的是（）。
A.设计概算不得超过合同约定的设计限额B.设计文件中不得采用未经有资质检测机构试验论证的新材料.C.设计标准不得低于国家或行业规定的强制性标准D.设计标准不得高于国家或行业规定的强制性标准参考答案：D28．根据《建设工程设计合同》示范文本，关于初步设计应满足的深度要求的说法，错误的是（）。
A.满足主要材料订货的需要B.满足非标准设备制作的需要C.满足编制施工招标文件的需要D.满足编制施工图设计文件的需要参考答案：B29．《建设工程施工合同》示范文本规定，发包人负责采购的材料，使用前需要进行试验。
关于检验责任的说法，正确的是（）。
A.发包人负责检验，费用由发包人承担B.承包人负责检验，费用由发包人承担C.发包人负责检验，费用由承包人承担D.承包人负责检验，费用由承包人承担参考答案：B30．某工程的管道焊接完成后，承包人书面通知工程师要求24小时后进行合同规定的检查试验。
工程师既未通知承包人变更试验时间，也未在预定时间到达现场。
承包人单独进行试验后，将试验记录送交工程师。
关于该事件的说法，正确的是（）。
A.虽然工程师未参加试验，但应视为施工质量合格B.虽然工程师未参加试验，但应承认验收记录的正确性C.由于工程师未在试验现场，本次试验结果无效D.由于工程师未按时参加试验，应重新商定检查试验的时间答案：B31．某工程项目施工过程中，因分包人的原因导致分包工程的进度严重滞后于计划进度，对现场同时施工的其他承包人的施工产生了干扰和阻碍。
承包人按照工程师要求督促分包人修改进度计划，并提出了相应赶工措施。
该计划经工程师批准并经发包人同意后执行。
在后续施工中，由于分包人赶工措施的缺陷，导致出现严重的质量事故、则该事件造成的损失应由（）承担。
A.发包人B.承包人C.分包人D.工程师与承包人共同答案：C32．某工程项目施工过程中，承包人按照工程师的暂停施工指示修复缺陷，经工程师验收认可后，书面提出复工要求，工程师收到复工要求后超过48小时未予答复。
根据《建设工程施工合同》示范文本，此时承包人应（）。
A.继续等待工程师的进一步指示B.再次书面提出复工申请C.视为工程师已同意复工D.向发包人书面申请复工参考答案：C33．某工程通过了竣工验收，但在验收文件中提出了5处还需要承包人修改的工程缺陷。