一级建造师《工程法规》冲刺题及答案汇总一
2023年一级建造师之一建工程法规考前冲刺检测卷附答案
2023年一级建造师之一建工程法规考前冲刺检测卷附答案单选题（共20题）1. 施工企业在施工中未采取相应防范措施，造成第三人人身伤害的。
其应当承担( )责任。
（2012）A.合同B.不当得利C.无因管理D.侵权【答案】 D2. 关于施工企业的安全生产教育培训，下列说法错误的是（）。
A.管理人员和作业人员每年应至少进行两次安全生产教育培训B.主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员经考核合格后方可任职C.进入新施工现场的作业人员应当经安全生产教育培训合格后方可上岗作业D.采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行安全教育培训【答案】 A3. 某开发商开发的住宅价值7000万元，其中已售出价值5000万元住宅，开发商将此笔资金全部用于购买土地。
导致开发商欠施工单位的2000万元的工程款迟迟不能支付，另外开发商还欠银行抵押贷款1000万元，欠材料供应商500万元，现承包人申请人民法院拍卖该工程，下列说法正确的是()。
A.人民法院可将7000万元的房产拍卖，然后分别偿还开发商各方欠款B.人民法院可将7000万元的房产拍卖，然后先还施工单位，再还银行和材料供应商C.人民法院可将2000万元的房产拍卖，然后按欠款比例分别偿还开发商各方欠款D.人民法院可将2000万元的房产拍卖，首先偿还施工单位欠款【答案】 D4. （2019年真题）关于不动产物权的说法，正确的是（）。
A.依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记B.不动产物权的转让未经登记不得对抗善意第三人C.不动产物权的转让在合同成立时发生效力D.未办理物权登记的，不动产物权转让合同无效【答案】 A5. 以下规范性法律文件的形式中，不属于行政法规的是()。
A.《城市房地产管理法》B.《城市房地产开发经营管理条例》C.《建设工程质量管理条例》D.《建设工程勘察设计管理条例》【答案】 A6. 关于劳动仲裁与民商事仲裁的说法，不正确的有（）。
一级建造师之一建工程法规考前冲刺练习题库包含答案
一级建造师之一建工程法规考前冲刺练习题库包含答案单选题（共20题）1. 甲诉乙建设工程施工合同纠纷一案，人民法院立案审理。
在庭审中，甲方未经法庭许可中途退庭，则人民法院对该起诉讼案件（）。
甲诉乙建设工程施工合同纠纷一案，人民法院立案审理。
在庭审中，甲方未经法庭许可中途退庭，则人民法院对该起诉讼案件（）。
A. 移送二审法院裁决B. 按撤诉处理C. 按缺席判决D. 进入再审程序【答案】 B2. 仲裁协议的内容不包括( )。
仲裁协议的内容不包括( )。
A.请求仲裁的意思表示B.仲裁期限C.仲裁事项D.选定的仲裁委员会【答案】 B3. 在某工程项目施工中，经项目经理签字的材料款，未能按时支付，则承担法律责任的主体是()。
在某工程项目施工中，经项目经理签字的材料款，未能按时支付，则承担法律责任的主体是()。
A.施工企业B.项目经理C.建设单位D.项目经理部【答案】 A4. 不同行政法规对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。
不同行政法规对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。
A.国务院B.最高人民法院C.国务院司法行政部门D.全国人大常委会【答案】 A5. 某工程施工联合体参加资格预审并获通过后，投标过程中其组成成员发生变化，虽未经招标人同意，但新联合体仍然符合资格预审条件要求，则招标人（）。
某工程施工联合体参加资格预审并获通过后，投标过程中其组成成员发生变化，虽未经招标人同意，但新联合体仍然符合资格预审条件要求，则招标人（）。
A. 应当认定投标文件无效B. 可以认定投标文件有效C. 征得投标人同意后可以认定投标文件有效D. 征得评标委员会同意后可以认定投标文件有效【答案】 A6. 生产安全事故综合应急预案应当包括的内容是（）。
生产安全事故综合应急预案应当包括的内容是（）。
A.应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、危险性分析、应急培训及预案演练B.应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、可能发生的事故特征、应急培训及预案演练C.应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练D.应急组织机构及其职责、危险性分析、可能发生的事故特征、应急培训及预案演练【答案】 C7. 建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等,应当在变更后（）日内，到原生产许可证颁发管理机关办理生产许可证变更手续。
一级建造师之一建工程法规考前冲刺练习试题附带答案
一级建造师之一建工程法规考前冲刺练习试题附带答案单选题（共20题）1. 投标方安全防护、文明施工措施的报价，不得低于依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的( )。
投标方安全防护、文明施工措施的报价，不得低于依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的( )。
A.60％B.75％C.80％D.90％【答案】 D2. 某投标人在提交投标文件时，挟带了一封修改投标报价的函件，但开标时该函件没有当众拆封宣读，只宣读了修改前的报价单上填报的投标价格，该投标人当时没有异议。
这份修改投标报价的函件应视为（）。
某投标人在提交投标文件时，挟带了一封修改投标报价的函件，但开标时该函件没有当众拆封宣读，只宣读了修改前的报价单上填报的投标价格，该投标人当时没有异议。
这份修改投标报价的函件应视为（）。
A. 有效B. 无效C. 经澄清说明后有效D. 在招标人同意接受的情况下有效【答案】 A3. 根据合同约定，2018年1月1日业主应向承包商支付工程款，但却未支付。
2018年7月1日至8月1日，当地发生了特大洪灾，导致承包商不能行使请求权。
2018年12月1日，承包商向法院提起诉讼，要求业主支付拖欠的工程款。
则下列关于诉讼时效的说法中，正确的是（）。
根据合同约定，2018年1月1日业主应向承包商支付工程款，但却未支付。
2018年7月1日至8月1日，当地发生了特大洪灾，导致承包商不能行使请求权。
2018年12月1日，承包商向法院提起诉讼，要求业主支付拖欠的工程款。
则下列关于诉讼时效的说法中，正确的是（）。
A.2018年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止B.2018年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断C.2018年12月1日诉讼时效中止D.2018年12月1日诉讼时效中断【答案】 D4. 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检查合格有效期届满前（）向特种设备检测机构提出定期检验要求。
特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检查合格有效期届满前（）向特种设备检测机构提出定期检验要求。
一级建造师之一建工程法规考前冲刺练习题附答案详解
一级建造师之一建工程法规考前冲刺练习题附答案详解单选题（共20题）1. 关于表见代理的错误说法是（）。
关于表见代理的错误说法是（）。
A. 表见代理的行为人没有代理权B. 表见代理是无效代理C. 表见代理在本质上属于无权代理D. 善意相对人有理由相信行为人有代理权【答案】 B2. 关于建设工程总承包的规定，以下说法错误的是（）。
关于建设工程总承包的规定，以下说法错误的是（）。
A.总承包通常分为工程总承包和施工总承包两大类B.工程总承包企业不得将工程转包，但可以将设计和施工业务分别分包给其他单位C.工程总承包一般采用设计-采购-施工总承包或者设计-施工总承包模式D.项目管理单位不得与工程总承包企业具有利害关系【答案】 B3. 《危险化学品安全管理条例》规定，进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工单位应当在开工的( )日前书面通知管道所属单位，并与管道所属单位共同制定应急预案，采取相应的安全防护措施。
《危险化学品安全管理条例》规定，进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工单位应当在开工的( )日前书面通知管道所属单位，并与管道所属单位共同制定应急预案，采取相应的安全防护措施。
A.5B.7C.15D.10【答案】 B4. 关于建设工程分包的说法，正确的有（）。
关于建设工程分包的说法，正确的有（）。
A.施工企业将工程分包给未申领安全生产许可证的企业B.劳务企业可以承接施工总承包、专业承包或其他劳务分包企业分包的劳务作业C.施工总承包企业将钢结构工程分包给具有相应资质的企业D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业【答案】 C5. 根据《标准化法》，我国工程建设领域制定的行业标准，在相关技术要求公布了国家标准后，则（）。
根据《标准化法》，我国工程建设领域制定的行业标准，在相关技术要求公布了国家标准后，则（）。
A.行业标准即行废止B.行业标准优先适用C.国家标准优先适用D.两个同时适用【答案】 A6. 根据《特种设备安全法》，特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规程制度，造成事故，其应承担的法律责任是（）。
2024年一级建造师之一建工程法规考前冲刺练习试题附有答案详解
2024年一级建造师之一建工程法规考前冲刺练习试题附有答案详解单选题（共20题）1. 宋某与陈某签订了房屋租赁合同，约定租期1年，租金按月支付。
合同签订前，宋某已得知该房屋存在明显的安全问题。
宋某仅租用了3个月便提出解除合同。
对此，下列说法中正确的是（）。
宋某与陈某签订了房屋租赁合同，约定租期1年，租金按月支付。
合同签订前，宋某已得知该房屋存在明显的安全问题。
宋某仅租用了3个月便提出解除合同。
对此，下列说法中正确的是（）。
A. 该租赁合同无效B. 宋某应承担违约责任C. 陈某应向宋某提出补偿要求D. 宋某可以随时解除合同【答案】 D2. 甲货单位与乙采购单位于2005年3月1日订立水泥供应合同。
约定水泥价格为每吨370 元，2006年5月1日交货，逾期交货1个月的违约金为每吨10元。
甲实际交货为2006年6 月1日。
2006年5月1日水泥市场价格为每吨380元，2006年6月1日水泥市场价格为每吨 390元，则乙最终应付总款为每吨( )元。
甲货单位与乙采购单位于2005年3月1日订立水泥供应合同。
约定水泥价格为每吨370 元，2006年5月1日交货，逾期交货1个月的违约金为每吨10元。
甲实际交货为2006年6 月1日。
2006年5月1日水泥市场价格为每吨380元，2006年6月1日水泥市场价格为每吨 390元，则乙最终应付总款为每吨( )元。
A. 360B. 370C. 380D. 390【答案】 A3. 某建设工程施工过程中发生较大事故，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，该级事故应由()负责调查。
某建设工程施工过程中发生较大事故，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，该级事故应由()负责调查。
A.国务院B.省级人民政府C.设区的市级人民政府D.县级人民政府【答案】 C4. 水泥厂在承诺有效期内,对施工单位订购水泥的要约做出了完全同意的答复,则该水泥买卖合同成立的时间为()。
一级建造师之一建工程法规考前冲刺试卷附答案
一级建造师之一建工程法规考前冲刺试卷附答案单选题（共20题）1. 关于建设工程分包的说法，正确的是 ( )。
关于建设工程分包的说法，正确的是 ( )。
A. 劳务作业的分包可以不经建设单位认可B. 承包单位可将其承包的全部工程进行分包C. 建设工程主体结构的施工可以分包D. 建设单位有权直接指定分包工程的承包人【答案】 A2. 行政责任的承担方式包括行政处罚和（）。
行政责任的承担方式包括行政处罚和（）。
A. 行政复议B. 行政处分C. 行政赔偿D. 行政许可【答案】 B3. 建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地()以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地()以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
A.乡级B.县级C.市级D.省级【答案】 B4. 工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位()。
工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位()。
A.整改，并及时报告有关主管部门B.整改，并及时报告建设单位C.暂时停止施工，并及时报告建设单位D.暂时停止施工，并及时报告有关主管部门【答案】 C5. 某施工企业通过不正当手段取得了安全生产许可证,被发现后予以撤销,则该企业()年内不得再次申请安全生产许可证。
某施工企业通过不正当手段取得了安全生产许可证,被发现后予以撤销,则该企业()年内不得再次申请安全生产许可证。
A.1B.2C.3D.5【答案】 C6. 关于竣工工程质量问题处理的说法，正确的是（）。
2016关于竣工工程质量问题处理的说法，正确的是（）。
2016A.因发包人提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人不承担责任B.因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以要求承包人修理、返工，但不能减少支付工程价款C.工程竣工时发现质量问题，无论是建设单位责任还是施工企业责任，施工企业都有义务进行修复或返修D.未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由发包人承担【答案】 C7. 甲方与乙方签订了一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁裁决，根据我国《仲裁法》规定，乙方可以向()的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。
一级建造师之一建工程法规考前冲刺测试卷和答案
一级建造师之一建工程法规考前冲刺测试卷和答案单选题（共20题）1. 建设工程见证取样检测机构，发现主体部位混凝土试块检测结果不合格，应及时报告()建设工程见证取样检测机构，发现主体部位混凝土试块检测结果不合格，应及时报告()A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.工程所在地建设主管部门【答案】 D2. 仲裁协议是合同的组成部分，仲裁协议无效的情况不包括（）。
仲裁协议是合同的组成部分，仲裁协议无效的情况不包括（）。
A. 约定的事项超出法律规定的仲裁范围的B. 一方采取胁迫手段，迫使对方订立仲裁协议的C. 无民事行为能力人或者限制民事行为能力人订立的仲裁协议D. 在仲裁协议中，当事人对仲裁事项或者仲裁委员会没有约定或者约定不明确，但当事人达成补充协议的【答案】 D3. 用人单位安排加班不支付加班费的，由劳动行政部门责令限期支付；逾期不支付的，由劳动行政部门责令用人单位按应付金额的（）向劳动者加付赔偿金。
用人单位安排加班不支付加班费的，由劳动行政部门责令限期支付；逾期不支付的，由劳动行政部门责令用人单位按应付金额的（）向劳动者加付赔偿金。
A.50％以上B.50％～100％C.100％以上D.200％【答案】 B4. 某建筑公司采用不同的方式分别与甲乙丙丁四家材料供应商订立了仲裁协议，其中无效的仲裁协议是（）。
某建筑公司采用不同的方式分别与甲乙丙丁四家材料供应商订立了仲裁协议，其中无效的仲裁协议是（）。
A.争议发生之后与甲达成的书面协议B.与乙在合同中约定的仲裁条款C.与丙通过电子邮件约定的仲裁意思表示D.与丁口头约定的仲裁意思表示【答案】 D5. 关于工程监理的说法，正确的是（）。
关于工程监理的说法，正确的是（）。
A.监理单位与建设单位之间是法定代理关系B.工程监理单位可以分包监理业务C.监理单位经建设单位同意可以转让监理业务D.监理单位不得与被监理工程的设备供应商有隶属关系【答案】 D6. 下列劳动合同条款，属于必备条款的是( )。
2023年一级建造师之一建工程法规考前冲刺测试卷附带答案
2023年一级建造师之一建工程法规考前冲刺测试卷附带答案单选题（共20题）1. 人民法院审理某工程纠纷时，决定以缺席判决，其原因可能是（）。
人民法院审理某工程纠纷时，决定以缺席判决，其原因可能是（）。
A. 原告未经法庭许可中途退庭B. 原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭C. 被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭D. 被告经法院许可中途退庭【答案】 C2. 某市一建经过招投标中标后与开发商签订了一份施工总承包合同并备案，后建设单位又要求施工单位出具了降价10%的让利承诺。
该承诺未再办理备案手续。
对于此补充协议，下列说法正确的是()。
某市一建经过招投标中标后与开发商签订了一份施工总承包合同并备案，后建设单位又要求施工单位出具了降价10%的让利承诺。
该承诺未再办理备案手续。
对于此补充协议，下列说法正确的是()。
A.该补充协议对工程价款的改变不属于合同实质性内容的变更B.该协议变更是双方真实意思表示，属于合同约定变更，不需要再次备案C.由于该协议未办理备案，工程结算时只能以原备案合同作为结算依据D.该补充协议应当作为工程款结算的依据【答案】 C3. 下列不要求总监理工程师签字是（）。
下列不要求总监理工程师签字是（）。
A.竣工验收B.拨付工程款C.建材、构配件、设备的使用及进入下道工序D.专项施工方案【答案】 C4. 关于仲裁调解的说法，正确的是（）。
关于仲裁调解的说法，正确的是（）。
A.仲裁庭在作出裁决前应当先行调解B.在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决C.法院在强制执行仲裁裁决时，应当进行调解D.调解书经双方当事人签收后，若当事人反悔的调解书不具有法律效力【答案】 B5. 诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算，但是，从权利被侵害之日起超过（）年的，法院不予保护。
诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算，但是，从权利被侵害之日起超过（）年的，法院不予保护。
A.8B.10C.15D.20【答案】 D6. 某施工项目总承包招标，合同估算价为人民币1.2亿元，则要求投标方提供的投标保证金数额最高应为（）万元。
2023年一级建造师之一建工程法规考前冲刺练习试题附答案详解
2023年一级建造师之一建工程法规考前冲刺练习试题附答案详解单选题（共20题）1. 关于施工企业返修义务的说法，正确的是（）。
2018真题A.施工企业仅对施工中出现质量问题的建设工程负责返修B.施工企业仅对竣工验收不合格的工程负责返修C.非施工企业原因造成的质量问题，相应的损失和返修费用由责任方承担D.对于非施工企业原因造成的质量问题，施工企业不承担返修的义务【答案】 C2. 下列纠纷中，适合《仲裁法》仲裁的是（）。
A.总分包之间的合同纠纷B.继承纠纷C.劳动合同纠纷D.对罚款不服发生的纠纷【答案】 A3. 根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将建设工程验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A. 5B. 15C. 10D. 30【答案】 B4. 某施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致一栋建筑倒塌，1名工人被砸死，直接经济损失120万元。
该行为属于()。
A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.工程重大安全事故罪D.以其他方式危害公共安全罪【答案】 C5. 根据《招标投标法》，关于投标人提交投标文件的说法，正确的是（）。
A.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人可以拒收B.投标截止后，投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金C.投标人少于5个的，招标人应当重新招标D.招标人收到投标文件后，应当开启检查并签收保存【答案】 B6. 关于人身保险合同的说法，正确的是（）。
A.人身保险的投保人在保险事故发生时，对被保险人应当具有保险利益B.保险人对人寿保险的险费，不得用诉讼方式要求投保人支付C.人身保险合同的投保人不可以为受益人D.人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费【答案】 B7. 根据《房屋建筑工程和市政机场设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是（）。
2023年一级建造师之一建工程法规考前冲刺试卷附带答案
2023年一级建造师之一建工程法规考前冲刺试卷附带答案单选题（共20题）1. 政府安全检查人员甲在进行安全检查时，命令乙赶紧逃离有重大安全隐患的现场，并扣押了可能对安全形成隐患的丙，同时对施工单位进行了行政处罚。
则下面说法不正确的是()。
A.命令乙赶紧逃离有重大安全隐患的现场是甲行使了责令紧急避险权B.扣押了丙是甲行使了查封、扣押行政强制措施权C.甲纠正了施工中违反安全生产要求的行为D.甲在检查时必须出示有效的监督执法证件【答案】 B2. 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设施安装完毕后，应当由（），并出具合格证明。
A.安装单位自检合格B.建设单位检查验收C.建设行政主管部门检查验收D.监理单位检查验收【答案】 A3. 不动产买卖，导致不动产物权变更，自（）时发生效力。
A. 不动产买卖合同订立时B. 不动产买卖合同生效时C. 记载于不动产登记簿D. 买方付清对价款项时【答案】 C4. 聘用企业与注册建造师解除劳动合同关系后无故不办理注销注册或变更注册,注册建造师要求注销注册或变更注册的,()。
A.注册建造师应向国务院建设主管部门申请B.建设主管部门应先行调解,调解不成的,及时办理注销手续C.注册建造师应当提供与原聘用企业解除劳动关系的有效证明材料D.建设主管部门经向原聘用企业核实,聘用企业提出书面异议的,不予办理注销注册或变更注册【答案】 C5. 施工单位所承建的某房屋建筑，建设单位和施工单位合同约定屋面防水保修期为 3 年。
竣工合格第 4 年后，该建筑防水出现质量问题，则下列说法正确的是（）。
A.已过保修期，施工单位不保修B.建设单位自行处理，无权要求施工单位保修C.施工单位应该承担保修义务D.设计单位应当承担责任【答案】 C6. 公民、法人或者其他组织提起行政诉讼，应当在法定期间内进行，以下表述有误的是()。
A.除法律另有规定以外，行政复议申请人不服行政复议决定，可以在收到行政复议决定书之日起15日内向法院提起诉讼B.人民法院接到起诉状，经审査，应当在10日内立案或者作出裁定不予受理C.行政复议机关逾期不做决定的，申请人可以在复议期满之日起15日内向法院提起诉讼D.不申请行政复议，直接向法院提起行政诉讼的，应当在知道作出具体行政行为之日起6个月内提出【答案】 B7. 关于用益物权和担保物权,下列说法正确的是( )。
一级建造师之一建工程法规考前冲刺练习试题和答案
一级建造师之一建工程法规考前冲刺练习试题和答案单选题（共20题）1. 下列情形符合注册建造师申请条件的是()。
下列情形符合注册建造师申请条件的是()。
A.甲因执业活动违法受到刑事处罚,2年前刑罚已执行完毕B.乙患有精神疾病,经鉴定为限制行为能力人C.丙因犯故意伤害罪被判刑,尚在缓刑期间D.丁60周岁【答案】 D2. 按照《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为( )三个序列。
按照《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为( )三个序列。
A.特级、一级至三级B.特级、一级、二级C.甲级、乙级、丙级D.施工总承包、专业承包和施工劳务【答案】 D3. 按照《建筑业企业资质管理规定》，)施工总承包资质序列特级资质、一级资质及铁路工程施工总承包二级资质，由()负责。
按照《建筑业企业资质管理规定》，)施工总承包资质序列特级资质、一级资质及铁路工程施工总承包二级资质，由()负责。
A.国务院国有资产管理部门B.国务院建设行政主管部门C.省、自治区及直辖市建设主管部门D.该类企业工商注册地的建设主管部门【答案】 B4. 关于用益物权的说法，正确的是（）。
关于用益物权的说法，正确的是（）。
A.用益物权包含着占有权、使用权、收益权和处分权B.地役权、通过出让或者划拨方式获得的土地使用权，均是用益物权C.某企业租赁了一个办公楼，签订了15年的租赁合同，该租赁权是一种用益物权D.所有的用益物权必须经过登记才能设立【答案】 B5. 甲建设单位与乙施工单位签订了施工合同，由丙公司为甲出具工程款的支付担保，担保方式为一般保证。
甲到期未能支付工程款，乙应当要求（）。
2017真题甲建设单位与乙施工单位签订了施工合同，由丙公司为甲出具工程款的支付担保，担保方式为一般保证。
甲到期未能支付工程款，乙应当要求（）。
2017真题A.丙先行代为清偿B.甲和丙按比例支付C.甲先行支付D.甲和丙协商支付【答案】 C6. 《节约能源法》规定，设计单位、施工单位、监理单位违反建筑节能标准的，由()责令改正，处10万元以上50万元以下罚款。
一级建造师之一建工程法规考前冲刺试卷和答案
一级建造师之一建工程法规考前冲刺试卷和答案单选题（共20题）1. 某施工单位与建设单位签订了一个施工承包合同，合同中约定1996年12月30日竣工。
1996年11月15日，该地区发生了地震，使得在建的工程坍塌，没有造成人身伤亡，但是导致施工单位没能按时交付工程，则()。
某施工单位与建设单位签订了一个施工承包合同，合同中约定1996年12月30日竣工。
1996年11月15日，该地区发生了地震，使得在建的工程坍塌，没有造成人身伤亡，但是导致施工单位没能按时交付工程，则()。
A.施工单位构成违约，应承担违约责任B.施工单位不够成违约，可以不承担违约责任C.施工单位构成违约，但是可以免责D.施工单位构成违约，应该赔偿建设单位的损失【答案】 C2. 甲与乙签订一份合同，后来乙将自己的全部债务转移给丙，并征得甲的同意。
现丙履行债务不符合合同约定，甲请求（）承担违约责任。
甲与乙签订一份合同，后来乙将自己的全部债务转移给丙，并征得甲的同意。
现丙履行债务不符合合同约定，甲请求（）承担违约责任。
A.乙B.丙C.乙和丙D.乙或丙【答案】 B3. 《民法典》所称的不可抗力是指()。
《民法典》所称的不可抗力是指()。
A.不能预见、不能避免并不能克服的客观情况B.不能预见但能够避免的客观情况C.能够预见但不可避免、不能克服的客观情况D.能够预见，可以避免但不能克服的客观情况【答案】 A4. 某房屋建筑工程于2009年3月15日通过竣工验收，建设单位于2009年3月31日办理了竣工验收备案手续。
按照《建设工程质量管理条例》的规定，该工程电气管线的最低保修期限截止日期是()。
某房屋建筑工程于2009年3月15日通过竣工验收，建设单位于2009年3月31日办理了竣工验收备案手续。
按照《建设工程质量管理条例》的规定，该工程电气管线的最低保修期限截止日期是()。
A.2011年3月31日B.2011年3月15日C.2013年3月i5日D.2013年3月31日【答案】 B5. 注册建造师的下列行为中，不属于不良行为记录记入其信用档案的有（）。
一级建造师之一建工程法规考前冲刺试卷附答案
一级建造师之一建工程法规考前冲刺试卷附答案单选题（共20题）1. 民事纠纷的法律解决途径中，（）是当事人根据在纠纷发生前或纠纷发生后达成的协议，自愿将纠纷提交第三方作出裁决，纠纷各方都有义务执行该裁决的一种解决纠纷的方式。
A.和解B.调解C.仲裁D.诉讼【答案】 C2. 王某应聘到某施工单位，双方于4月15日签订为期三年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。
7月18日，王某拟解除劳动合同，则()。
A.必须取得用人单位同意B.口头通知用人单位即可C.应提前3日以书面形式通知用人单位D.应提前30日以书面形式通知用人单位【答案】 D3. 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》,对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程,建设单位应当委托具有相应（）资质的单位进行监测A.设计B.监理C.勘察D.地基检测【答案】 C4. 项目经理部是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构，项目经理根据()的授权，组织和领导本项目经理部的全面工作。
A.县级以上人民政府B.企业法人C.设计单位D.监理单位【答案】 B5. 根据建筑起重机械安全监管管理规走》,关于建筑起重机械安装、拆卸单位的安全责任的说法,正确的是（）A.使用单位和安装单位就安全生产承担连带贵任B.安装完毕后,应当自检并出具自检合格证明C.建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案应当由本单位安全负责人签字D.建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案报审后,应当告知工程所在地安全监管理部门【答案】 B6. 某大型工程由甲乙两个公司联合承包，并确定由甲单位为项目总负责，甲乙两单位约定，因非过错责任导致的工程质量问题各承担50%，结果乙单位因自己的过失造成工程部分出现质量问题，给建设单位造成损失，对于建设单位来讲，其质量责任的承担方式是()。
A.乙单位承担全部责任B.各承担50%C.由乙单位承担主要责任D.连带责任【答案】 D7. 下列合同中属于诺成性合同的有()。
2023-2024年一级建造师之一建工程法规考前冲刺测试卷附带答案
2023-2024年一级建造师之一建工程法规考前冲刺测试卷附带答案单选题（共20题）1. 裁判执行中，当事人自行达成和解协议时的处理，一方当事人不履行和解协议的，人民法院（）。
裁判执行中，当事人自行达成和解协议时的处理，一方当事人不履行和解协议的，人民法院（）。
A. 告之当事人重新起诉B. 告之另一方当事人重新申请执行C. 可以根据对方当事人的申请，恢复对原生效法律文书的执行D. 终止执行【答案】 C2. 根据《循环经济促进法》，发展循环经济应当在技术可行，经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照（）优先的原则实施。
根据《循环经济促进法》，发展循环经济应当在技术可行，经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照（）优先的原则实施。
A.再利用B.减量化C.资源化D.集成化【答案】 B3. 有关部门在对一在建住宅小区工地的行政执法联合检查中发现，该工程虽符合开工条件，但尚未取得施工许可证。
根据《建筑法》规定，应（）。
有关部门在对一在建住宅小区工地的行政执法联合检查中发现，该工程虽符合开工条件，但尚未取得施工许可证。
根据《建筑法》规定，应（）。
A. 责令改正B. 责令停止施工C. 对建设单位处以罚款D. 降低施工单位资质等级【答案】 A4. 甲公司与乙公司因合同纠纷向某区基层法院起诉，乙应诉，经开庭审理，法院判决甲胜诉，乙对区法院的判决实体内容无异议，却以双方签订了仲裁协议为由向市中级法院提出起上诉，要求据此撤销一审判决，市中级法院的正确处理应为（）。
甲公司与乙公司因合同纠纷向某区基层法院起诉，乙应诉，经开庭审理，法院判决甲胜诉，乙对区法院的判决实体内容无异议，却以双方签订了仲裁协议为由向市中级法院提出起上诉，要求据此撤销一审判决，市中级法院的正确处理应为（）。
A. 查清事实后改判，驳回甲的诉讼请求B. 仲裁协议如果有效，则裁定撤销一审判别决，驳回甲的起诉C. 裁定驳回乙的上诉，维持原判决D. 裁定撤销一审判决，发回原法院重审【答案】 C5. 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,关于解决工程价款结算争议的说法,正确的是（）。
2022-2023年一级建造师之一建工程法规考前冲刺训练试卷附有答案详解
2022-2023年一级建造师之一建工程法规考前冲刺训练试卷附有答案详解单选题（共20题）1. 根据《刑法》第137条，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处()年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
根据《刑法》第137条，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处()年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
A.1B.2C.3D.5【答案】 D2. 某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4万元、定金为6万元。
采购方依约支付了6万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为（）万元。
某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4万元、定金为6万元。
采购方依约支付了6万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为（）万元。
A. 16B. 10C. 12D. 4【答案】 C3. 施工企业计提安全生产费用的依据是()。
施工企业计提安全生产费用的依据是()。
A.投标报价B.评标价C.建筑安装工程造价D.备案合同价【答案】 C4. 建设单位欠付工程款，施工企业指定本单位职工申请仲裁，该职工的行为属于（）。
建设单位欠付工程款，施工企业指定本单位职工申请仲裁，该职工的行为属于（）。
A.法定代理B.表见代理C.委托代理D.指定代理【答案】 C5. 根据《绿色施工导则》规定，以下说法错误的是（）。
根据《绿色施工导则》规定，以下说法错误的是（）。
A.施工场地生活垃圾实行袋装化，及时清运B.对于碎石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率，力争再利用率大于40%C.施工现场生活区设置封闭式垃圾容器D.建筑垃圾进行分类，并收集到现场封闭式垃圾站，集中运出【答案】 B6. 实行施工总承包的工程项目，应由（）统一组织编制建设工程安全事故应急救援预案。
实行施工总承包的工程项目，应由（）统一组织编制建设工程安全事故应急救援预案。
一级建造师之一建工程法规考前冲刺练习试题附带答案
一级建造师之一建工程法规考前冲刺练习试题附带答案单选题（共20题）1. 关于招标文件，下列说法正确的是（）。
A.潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间5日前提出B.招标人对潜在投标人提出的异议作出答复前，可以继续招标投标活动C.招标人对招标文件的澄清或者修改应当在开标时间至少15日之前进行D.招标人不得通知投标人顺延招标文件中规定的提交投标文件的截止时间【答案】 C2. 甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的建设单位指定的分包单位。
在施工过程中，乙公司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故，则()。
A.甲公司负主要责任B.乙公司负主要责任C.乙公司负全部责任D.监理公司负主要责任【答案】 B3. 建设工程保险是为了( )。
A.分散危险，消化损失B.防止危险，确保人身财产安全C.消除危险，避免损失D.预防危险，增加收入【答案】 A4. 某建设工程施工过程中发生较大事故，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该级事故应由（）负责调查。
A.国务院B.省级人民政府C.设区的市级人民政府D.县级人民政府【答案】 C5. 某建设工程施工合同约定2012年11月20日竣工并在1个月内交付发包方使用，后因承包方原因工期拖延3个月，但发包方在2013年元月20日未经验收实际占用了该工程，则该工程的竣工日期应为( )。
A.2012年11月20日B.2012年12月20日C.2013年1月20日D.2013年2月20日【答案】 C6. 施工单位依法对本企业的安全生产工作负全面责任的是（）。
A. 技术负责人B. 法定代表人C. 安全管理部门负责人D. 项目负责人【答案】 B7. 关于评标的说法，正确的是（）。
（2016）A.评后委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的。
可以否决所有投标。
B.招标项目设有标底的。
可以以投标报价是否接近标底作为中标条件。
C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签宇的，视为不同意评标结果。
一级建造师之一建工程法规考前冲刺练习题库附答案
一级建造师之一建工程法规考前冲刺练习题库附答案单选题（共20题）1. 根据《建设工程价款结算暂行办法》规定，关于发承包人未按规定时限办理事项的处理说法正确的是（）。
根据《建设工程价款结算暂行办法》规定，关于发承包人未按规定时限办理事项的处理说法正确的是（）。
A.发包人收到竣工结算报告及完整的结算资料后，逾期未答复的，按照合同约定处理，合同没有约定的，竣工结算文件视为已被认可B.承包人未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负C.承包人可以催告发包人支付结算价款，如达成延期支付协议，发包人按同期银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息D.承包人与发包人未达成延期支付协议，承包人可以与发包人协商将该工程折价，建设工程的价款就承包人因发包人违约所造成的价款有优先受偿权【答案】 C2. 根据《建设工程安全生产管理条例》,关于专职安全生产人员责任的说法,正确的是()。
根据《建设工程安全生产管理条例》,关于专职安全生产人员责任的说法,正确的是()。
A.施工单位应当设立安全生产管理机构,配备兼职安全生产管理人员B.专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查C.发现安全事故隐患,应当及时向安全生产领导小组报告D.对违章指挥、违章操作的,应当报告项目负责人【答案】 B3. 某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业,该切割机租赁还有3个月到期。
转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付给该施工企业。
该买卖合同中切割机的交付方式为()。
某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业,该切割机租赁还有3个月到期。
转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付给该施工企业。
该买卖合同中切割机的交付方式为()。
A.简易交付B.拟制交付C.指示交付D.占有改定【答案】 C4. 2014年3月22日，甲建筑工程公司承包乙房地产开发公司的一座高层公寓的建设工程。
一级建造师之一建工程法规考前冲刺练习试题包含答案
一级建造师之一建工程法规考前冲刺练习试题包含答案单选题（共20题）1. 根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》,若工程项目实行总承包,则总承包企业应当与分包企业为明确双方的安全生产责任,签订()。
根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》,若工程项目实行总承包,则总承包企业应当与分包企业为明确双方的安全生产责任,签订()。
A.分包合同B.安全生产协议C.安全生产责任书D.安全生产合同【答案】 B2. 关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的是（）。
关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的是（）。
A.承包人的优先受偿权自发包人应当给付建设工程价款之日起算B.发包人与承包人不得约定放弃建设工程价款优先受偿权C.优先受偿权的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失D.承包人行使优先受偿权的期限为1年【答案】 A3. 依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。
依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。
A.30B.25C.20D.15【答案】 C4. 根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，良好行为记录信息的公布期限一般为（）。
( 2015真题 )根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，良好行为记录信息的公布期限一般为（）。
( 2015真题 )A.6个月B.1年C.2年D.3年【答案】 D5. 根据我国《民法典》的规定，（）的合同属于无效合同。
根据我国《民法典》的规定，（）的合同属于无效合同。
A. 因重大误解订立B. 订立时显失公平C. 损害社会公共利益D. 以欺诈、胁迫手段订立【答案】 C6. 下列情形中，评标委员会应当否决其投标（）。
下列情形中，评标委员会应当否决其投标（）。
A. 投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字B. 投标报价明显高于成本C. 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的所有情形D. 投标联合体已经提交了共同投标协议【答案】 A7. 按照《民法典》规定，合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照（）履行按照《民法典》规定，合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照（）履行A.履行合同时履行地的价格B.订立合同时履行地的价格C.履行合同时订立地的价格D.订立合同时订立地的价格【答案】 B8. 对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由( )组织专家论证、审查。
一级建造师之一建工程法规考前冲刺练习题库和答案
一级建造师之一建工程法规考前冲刺练习题库和答案单选题（共20题）1. 受建设单位委托，承包企业按照合同约定，对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包的，属于()。
受建设单位委托，承包企业按照合同约定，对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包的，属于()。
A.投资总承包B.施工总承包C.分项总承包D.工程总承包【答案】 D2. 某施工单位为避免破坏施工现场区域内原有地下管线，欲查明相关情况，应由（）负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。
某施工单位为避免破坏施工现场区域内原有地下管线，欲查明相关情况，应由（）负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。
A. 城建档案管理部门B. 相关管线产权部门C. 市政管理部门D. 建设单位【答案】 D3. （2019年真题）关于承揽合同解除的说法,正确的是()（2019年真题）关于承揽合同解除的说法,正确的是()A.定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的,承揽人即可解除合同B.承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的,定作人可以解除合同C.承揽人可以随时解除承揽合同,造成定作人损失的,应当承担赔偿责任D.定作人可以随时解除承揽合同,造成承揽人损失的,应当承担赔偿责任【答案】 D4. 甲乙签订的施工合同履行完毕后，乙按照交易习惯履行了通知、协助和保密义务。
乙遵循的是合同的()。
甲乙签订的施工合同履行完毕后，乙按照交易习惯履行了通知、协助和保密义务。
乙遵循的是合同的()。
A.诚实信用原则B.自愿原则C.对等原则D.公平原则【答案】 A5. 根据《建设工程施工质量验收统一标准》关于建筑节能分部工程验收的说法，正确的是（）。
根据《建设工程施工质量验收统一标准》关于建筑节能分部工程验收的说法，正确的是（）。
A. 节能工程的检验批验收应当由总监理工程师主持，施工企业相关专业的质量检查员与施工员参加B. 工程使用的建筑构配件未提供相关节能性检测报告的，监理单位不得组织节能工程验收C. 节能分部工程验收应当由监理工程师主持，施工企业的项目经理、项目技术负责人参加D. 参加验收各方主体验收意见不一致的，建筑节能工程验收以监理单位的意见为准【答案】 B6. 根据《循环经济促进法》，发展循环经济应当在技术可行，经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照（）优先的原则实施。
一级建造师之一建工程法规考前冲刺练习题附带答案
一级建造师之一建工程法规考前冲刺练习题附带答案单选题（共20题）1. 2005年7月22日，某施工现场为了浇筑钻可孔桩而钻了8处深20米、宽15米的坑。
为了避免有人掉入坑中，在坑边设立了明显的警告标志，但是当晚这些标志被人移走，工人孙某看到坑旁没有了警告标志，感觉缺少了警标后容易出现安全事故，于是通告了自己宿舍的工友，提醒他们小心。
次日，有工人落入坑中，造成重伤，孙某违背了（）义务。
2005年7月22日，某施工现场为了浇筑钻可孔桩而钻了8处深20米、宽15米的坑。
为了避免有人掉入坑中，在坑边设立了明显的警告标志，但是当晚这些标志被人移走，工人孙某看到坑旁没有了警告标志，感觉缺少了警标后容易出现安全事故，于是通告了自己宿舍的工友，提醒他们小心。
次日，有工人落入坑中，造成重伤，孙某违背了（）义务。
A. 危险报告B. 遵守安全生产规章制度的C. 批评和检举、控制D. 接受安全生产教育培训的【答案】 A2. 根据《建没工程质量管理条例》，下列情形中，属于违法分包的是（）。
根据《建没工程质量管理条例》，下列情形中，属于违法分包的是（）。
A.施工企业将其承包的全部工程转给其他单位施工的B.分包单位将其承包的建设工程再分包给具有相应资质条件的施工企业的C.总承包单位将工程分包给具备相应资质条件的单位的D.施工总承包单位不履行管理义务，只向实际施工企业收取费用，主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位实施的【答案】 B3. 建设工程合同履行期间变更项目负责人的，企业应当于项目负责人变更（）个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。
建设工程合同履行期间变更项目负责人的，企业应当于项目负责人变更（）个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。
A.5B.7C.10D.14【答案】 A4. 建筑公司给从事危险作业的人员办理投保意外伤害险手续后，应将投保有关信息以()的方式告诉被保险人。
建筑公司给从事危险作业的人员办理投保意外伤害险手续后，应将投保有关信息以()的方式告诉被保险人。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一级建造师《工程法规》冲刺题及答案汇总一一级建造师《工程法规》冲刺题及答案(1)1.《建筑法》属于( )法律体系范畴。
A.行政法B.民法商法C.经济法D.社会法【答案】A【解析】行政法是调整行政主体在行使行政职权和接受行政法制监督过程中而与行政相对人、行政法制监督主体之间发生的各种关系，以及行政主体内部发生的各种关系的法律规范的总称。
《中华人民共和国建筑法》属于行政法。
2.根据《民法通则》，施工单位的项目经理属于施工单位的( )。
A.委托代理人B.法定代理人C.指定代理人D.职务代理人【答案】A【解析】本题考核点为代理的种类。
委托代理是指代理人根据被代理人授权而进行的代理行为，施工单位与项目经理之间属于委托代理。
3.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，国务院认为应当适用部门规章的，应当( )。
A.由制定机关裁决B.由全国人民代表大会裁决C.由国务院裁决D.提请全国人民代表大会常务委员会裁决【答案】D【解析】《立法法》第86条规定，地方性法规、规章之间不一致时，由有关机关依照下列规定的权限作出裁决：(1)同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决;(2)地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见，国务院认为应当适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的规定;认为应当适用部门规章的，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决;(3)部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。
根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决。
4.下列立法成果中属于地方性法规、自治条例或单行条例的有( )。
A.《北京市招标投标条例》B.《建筑安装工程招标投标试行办法》C.《重庆市建设工程造价管理规定》D.《宁波市建设工程造价管理办法》【答案】A【解析】在我国立法中，辨别地方性法规应该注意：地方法规的开头多贯有地方名字;地方性法规大部分称作条例，也有少数是法律在地方的实施细则，以及部分具有法规属性的文件，如决议、决定等。
5.甲、乙、丙三人拟成立一建筑公司，三人于2013年3月15日签订资金认购协议，4月10日各方资金到位，5月18日工商行政管理机关核准登记，6月1日正式挂牌营业。
该建筑公司取得法人资格的时间为( )日。
A.3月15日B.4月10日C.5月18日D.6月1日【答案】C【解析】企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。
故C选项正确。
6.根据《民法通则》的规定，下列情形中，不导致法定代理终止的是( )。
A.被代理人死亡B.代理人死亡C.被代理人恢复民事行为能力D.代理人辞去委托【答案】D【解析】《民法通则》规定，有下列情形之一的，法定代理终止：(1)被代理人取得或者恢复民事行为能力;(2)被代理人或者代理人死亡;(3)代理人丧失民事行为能力;(4)指定代理的人民法院或者指定单位取消指定;(5)由其他原因引起的被代理人和代理人之间的监护关系消灭。
7.施工企业法定代表人甲超出公司章程的规定权限与钢材经销商乙订立了价值800万元的钢材采购合同，钢材经销商乙由于不了解施工企业的内部规定，因而并不知甲超出公司章程的规定权限。
则该买卖合同( )。
A.有效B.无效C.可撤销D.效力待定【答案】A【解析】本题涉及的考点是表见代理。
《合同法》规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。
8.根据《货物运输合同》的规定，承运人对托运人的财产享有( )。
A.占有权B.使用权C.收益权D.处分权【答案】A【解析】占有权是指对财产实际掌握、控制的权能。
占有权是行使物的使用权的前提条件，是所有人行使财产所有权的一种方式。
占有权可以根据所有人的意志和利益分离出去，由非所有人享有。
例如，根据货物运输合同，承运人对托运人的财产享有占有权。
9.甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一幢房屋卖给乙，并约定任何一方违约须向对方支付购房款25%的违约金。
但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续。
则下列说法中错误的是( )。
A.若乙要求甲支付约定的违约金，甲可以请求法院或仲裁机构予以适当减少B.甲必须收回房屋并向乙方交付C.丙取得该房屋的所有权D.乙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要求甲承担违约责任【答案】B【解析】根据《物权法》第九条的规定，不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生效力;未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。
本案中，甲虽然与乙签订合同在先，但是并没有办理房屋登记手续，乙并没有获得房屋所有权;而甲、丙之间则进行了登记，丙取得了房屋所有权，甲无权收回房屋，只能向乙承担违约责任。
10.债权相对性理论的内涵不包括( )。
A.债权主体的相对性B.债权内容的相对性C.债权责任的相对性D.债权客体的相对性【答案】D【解析】债权相对性理论的内涵，可以归纳为以下三个方面：(1)债权主体的相对性;(2)债权内容的相对性;(3)债权责任的相对性。
11.根据《商标法》，注册商标有效期限为10 年，自( )之日起计算。
A.商标局收到申请书B.核准注册C.公告发布D.注册商标申请人寄出申请书【答案】B【解析】注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算。
12.下列关于保证担保的说法，正确的是( )。
A.保证的担保方式，既可以由当事人约定，也可以由法律直接规定B.保证方式没有约定的，保证人承担一般保证责任C.保证人既可以是主合同的当事人，也可以是第三人D.有限责任公司可以做为保证人【答案】D【解析】本题考点是有关保证的小综合题。
当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。
保证的担保方式是约定担保，只能由合同当事人以外的第三人担任保证人。
因此，D 正确。
13.按照《担保法》的规定，可以作为保证人的是( )。
A.厂矿的职能部门B.有限责任公司C.政府机关D.某高等学校【答案】B【解析】具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。
但是，以下组织不能作为保证人：1.国家机关不得为保证人，但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。
2.学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人。
3.企业法人的分支机构、职能部门不得为保证人。
企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。
任何单位和个人不得强令银行等金融机构或者企业为他人提供保证;银行等金融机构或者企业对强令其为他人提供保证的保证行为，有权拒绝。
14.某工程业主投保了建筑工程一切险，工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生洪涝灾害导致部分工程损毁，业主向保险公司提出索赔。
则应由( )。
A.保险公司承担全部损失B.保险公司承担除外责任以外的全部损失C.业主自行承担全部损失D.业主和保险公司协商分担损失【答案】C【解析】建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。
因为该工程已经竣工验收，所以，保险人不再对其发生的损失承担责任，该损失应该由投保人自己承担。
15.某工程项目施工过程中，施工单位的项自经理违反建设工程安全生产管理规章制度，强令工人违章进行施工作业，导致重大人员伤亡事故。
该项目经理的行为构成( )。
A.重大责任事故B.工程重大安全事故罪C.强迫职工劳动罪D.重大劳动安全事故罪【答案】A【解析】《建筑法》规定，建筑施工企业的管理人员违章指挥、强令职工冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，依法追究刑事责任。
《刑法》第134条第2款规定，强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处5年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的，处5年以上有期徒刑。
因此，该项目经理行为构成了重大责任事故罪。
16.关于城市、镇规划许可证的说法，正确的是()A.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得划拨土地之后，方可向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请B.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证之后，才能取得国有土地使用权C.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地D.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市、县人民政府建设行政主管部门领取建设用地规划许可证【答案】C【解析】在城市、镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地，经县级以上人民政府审批后，由土地主管部门划拨土地。
以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地使用权出让合同，向城市、县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证。
建设单位以划拨方式获得土地使用权的，应先办证(建设用地规划许可证)后申请用地，因此C正确。
一级建造师《工程法规》冲刺题及答案(2)1、在没有特殊情况下，建设单位应当在领取施工许可证之日起( )内开工。
A、15日B、1个月C、3个月D、6个月2、公民甲与房地产开发商乙签订一份商品房买卖合同，乙提出，为少哪契税建议将部分房款算做装修费用，甲未表示反对。
后发生纠纷，甲以所付装修费远远高于装修标准为由，请求法院对装修费用予以变更。
该装修费用条款应认定为( )A、是双方当事人真实意思表示，有效B、显失公平，可变更C、以合法形式掩盖非法目的，无效D、违反法律禁止性规定，无效3、工程建设法律关系中，建设工程合同的主体一般只能是( )A、公民B、法人C、个体工商户D、其他社会组织4、建设工程纠纷当事人首先考虑的解决方式是( )A、和解B、调解C、仲裁D、诉讼5、工程建设标准按照属性可以划分为( )A、设计标准、施工及验收标准、建设定额B、强制性标准、推荐性标准C、技术标准、管理标准和工作标准D、国家标准、行业标准、地方标准、企业标准6、以下不属于建筑工程从业的经济组织是( )A、施工单位B、勘察设计单位C、工程监理单位D、房地产经济机构7、某工程发包人2001年11月25日收到承包商提交的竣工决算报告及完整的结算资料，并于2002年12月14日验收，但迟迟不交付工程尾款。