输变电工程施工合同15页
输变电工程施工合同(1)
××—×××35kV线路换线改造工程施工合同合同编号：工程名称：××—×××35kV线路换线改造工程发包人：×××××××××××××××承包人：×××××××××××××××签订日期：××××年××月××日签订地点：×××××××目录第一部分合同协议书 (1)第二部分合同通用条款 (4)第1条一般约定 (4)第2条发包人义务 (8)第3条监理人 (9)第4条承包人 (11)第5条材料和工程设备 (17)第6条施工设备和临时设施 (19)第7条施工场地与交通运输 (19)第8条测量放线 (21)第9条安全文明施工、保卫和环境保护 (21)第10条进度计划 (24)第11条开工和竣工 (25)第12条暂停施工 (27)第13条工程质量 (28)第14条试验和检验 (30)第15条变更 (31)第16条合同价格及其调整 (34)第17条计量与支付 (35)第18条竣工验收 (39)第19条缺陷责任与保修责任 (42)第20条保险 (44)第21条不可抗力 (45)第22条违约 (46)第23条索赔 (48)第24条争议的解决 (49)第25条通知 (49)第26条税收 (49)第27条保密 (50)第28条出版与广告 (50)第29条合同生效 (50)第30条份数 (50)第三部分合同专用条款 (51)××—××××35kV线路换线改造工程施工合同第一部分合同协议书发包人：×××××××××××××××承包人：×××××××××××××××鉴于发包人拟委托承包人承担××—×××35kV线路换线改造工程（以下简称“工程”）的施工任务，且承包人同意接受该委托。
输变电工程施工合同范本
输变电工程施工合同范本
甲方：（委托方名称）
地址：
法定代表人：
联系电话：
乙方：（承包方名称）
地址：
法定代表人：
联系电话：
鉴于甲方拟进行输变电工程项目的施工，经双方友好协商，达成如下合同：
一、项目名称：输变电工程项目
二、施工范围：本工程包括输电线路、变电站等相关工程内容，具体工程范围详见技术协议。
三、施工期限：自合同生效之日起，乙方应按照合同约定的时间节点完成工程，合同期限为（具体时间）。
四、施工费用：本工程的施工费用为（具体金额），甲方应按照工程进度支付相应款项。
五、质量标准：乙方应按照国家有关标准和规定进行施工，保证工程的质量合格。
六、安全责任：乙方应切实保障工程施工过程中的安全，确保施工人员的安全，避免发生意外事故。
七、保修期：工程竣工后，乙方应提供一定期限的免费保修服务，具体保修期为（具体时间）。
八、违约责任：任何一方违反合同约定均应承担相应的违约责任。
九、其他事项：本合同未尽事宜，由双方协商解决。
十、争议解决：因履行合同产生的争议应友好协商解决，若协商不成，可通过仲裁途径解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：年月日。
输变电工程施工合同
输变电工程施工合同
《输变电工程施工合同》
甲方：XX输变电有限公司
乙方：XX建造工程有限公司
签订日期：XXXX年XX月XX日
一、背景和目的
为了顺利完成XX输变电工程的施工任务，甲方与乙方达成以下合同。
二、具体条款和条件
1. 乙方应按照合同约定的时间和质量要求，完成XX输变电工程的施工任务。
2. 甲方应按照合同约定的进度和款项支付方式，按时支付工程款项。
3. 双方应遵守相关法律法规和工程标准，确保工程质量和安全。
4. 乙方应提供合格的施工人员和设备，确保施工进度和质量。
5. 甲方有权对乙方的施工进度和质量进行监督和检验。
三、保密事项
双方在合作过程中产生的商业秘密和技术信息，应予以保密，未经对方允许不得泄露。
四、不可抗力因素的处理
若因不可抗力因素导致工程无法按时完成，双方应及时商议解决方案，并延长合同期限。
五、协议终止的条件
若一方违反合同规定，经书面通知后仍未改正，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应责任。
六、违约和争议解决方式
若发生争议，双方应友好商议解决；如商议无果，应提交仲裁机构进行调解。
七、其他附加条款
1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收结束。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行商议解决。
以上为《输变电工程施工合同》的内容，甲乙双方应严格遵守合同约定，共同完成工程任务，确保工程质量和安全。
输变电工程施工合同
输变电工程施工合同1. 引言输变电工程施工合同是指输变电工程施工方与业主之间签订的，用于明确双方权利和义务的合同。
本文档旨在对输变电工程施工合同进行详细说明，包括合同的基本要素、签订流程、合同条款等。
2. 合同的基本要素输变电工程施工合同应包含基本要素：2.1 合同名称和主体合同名称应明确反映合同的性质，例如“输变电工程施工合同”。
合同主体分为施工方和业主方，应在合同中明确双方的名称、住所和法定代表人。
2.2 工程规模和内容合同中应明确输变电工程的规模和内容，包括工程范围、工程量、工程位置等。
2.3 工期与交付条件合同应规定工程的起止时间、工期、交付条件及验收标准。
2.4 价款与付款方式合同应明确工程的价款和付款方式，包括总价、分期付款方式、付款比例等。
2.5 合同变更和解除合同应明确变更和解除的条件、程序和责任。
2.6 保证金和违约责任合同中应明确保证金的金额和返还方式，并规定违约责任的承担方式和范围。
3. 签订流程输变电工程施工合同的签订流程如下：1.施工方和业主方进行初步洽谈，明确工程的规模、内容和预期工期等。
2.双方确定合同的基本条款，包括合同名称、主体、工程规模和内容等。
3.双方进行详细的合同商议，确定工程的具体细节，包括工程的位置、交付条件、验收标准、价款和付款方式等。
4.合同草案起草，双方进行全面的审阅和修改，确保合同文字清晰明确，符合双方利益。
5.双方在合同上签字盖章，正式签订合同。
6.签订后，双方应妥善保管合同原件，并按合同的约定履行各自的权利和义务。
4. 合同条款输变电工程施工合同的条款应包含内容：4.1 工程范围和质量要求合同中应明确工程范围和质量要求，包括工程的具体位置、勘探、设计、施工、材料采购等。
4.2 工期和交付条件合同应规定工程的起止时间、工期要求，以及工程交付的条件和验收标准。
4.3 价款和付款方式合同应明确工程的总价和分期付款方式，以及付款比例和时间节点。
4.4 变更和解除合同应规定变更和解除的条件、程序和责任。
国网输变电工程施工合同
国网输变电工程施工合同合同编号：__________甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行输变电工程施工事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：__________输变电工程1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：__________二、工程承包范围2.1 乙方承担本工程的施工任务，包括土建、安装、调试、验收等全部工作。
2.2 乙方负责本工程的材料采购、设备安装、线路铺设、变电站建设等施工内容。
2.3 乙方应按照甲方的要求，完成与本工程相关的设计、施工、验收等全部工作。
三、合同价格3.1 双方经协商一致，本工程合同总价为人民币__________元（大写：__________________________元整）。
3.2 乙方在合同签订后，应向甲方提交详细的工程预算，经甲方审核确认后，作为工程进度款的支付依据。
3.3 乙方应按照合同约定的工程进度，向甲方提交进度款申请，甲方按照实际完成工程量进行支付。
四、工程进度4.1 乙方应按照甲方提供的工程时间表，确保工程按时完成。
4.2 乙方应保证工程进度与质量的同步，确保工程按期交付。
4.3 乙方应定期向甲方报告工程进度，如有影响工程进度的因素，应及时通知甲方并采取措施解决。
五、工程质量5.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求，保证工程质量。
5.2 乙方应严格按照设计文件和施工图纸进行施工，确保工程质量符合规定。
5.3 乙方应承担工程质量问题的修复和返工费用，并支付甲方因此造成的损失。
六、安全生产6.1 乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和甲方的安全生产要求。
6.2 乙方应建立健全安全生产管理制度，落实安全生产责任。
输变电工程施工合同 (3)正规范本(通用版)
输变电工程施工合同 (3)1. 合同条款1.1 双方签约对象本合同签约对象为甲方（简称“施工方”）和乙方（简称“甲方”）。
1.2 项目背景本合同旨在规定双方在输变电工程施工过程中的责任、义务和权益，确保项目的顺利进行。
1.3 项目概述•项目名称：输变电工程•工程地点：（填写工程地点）•工期：从合同签署之日起至竣工验收合格为止•施工内容：（填写详细的施工内容）1.4 合同价款本合同的总价款为（填写总价款），其中包含了工程费用、材料费用、施工设备费用等。
1.5 工期及交付1.5.1 双方约定的工期为（填写工期），施工方应按照项目计划进行施工，保证按时交付。
1.5.2 若因不可抗力等原因导致工期延误，延误的天数应按双方协商确定的方式进行补偿或调整。
1.6 施工标准施工方应按照相关法规和标准要求进行施工，确保工程质量符合国家标准。
2. 工程款支付2.1 工程款分期支付2.1.1 乙方应根据施工方提交的工程进度报告，按照方式支付工程款：•第一期：合同签署后支付工程总价款的20%；•第二期：完成工程总进度50%后支付工程总价款的40%；•第三期：完成工程总进度90%后支付工程总价款的30%；•最后一期：工程完工并竣工验收合格后支付工程总价款的10%。
2.1.2 工程款的支付方式为：（填写支付方式，如银行转账、现金等）。
2.2 发票与报告施工方应在每次工程款支付后的5个工作日内提供相应的发票和工程进度报告给甲方。
3. 竣工验收3.1 竣工验收程序3.1.1 施工方应根据工程计划，按时完成工程，并保证符合国家标准和规定。
3.1.2 乙方应在施工完成后的合理时间内进行竣工验收，并提出合理的整改要求和意见。
3.2 竣工验收合格标准竣工验收合格应符合条件：•工程质量符合国家标准和规定•工程设备齐全、完好•工程交付资料完备3.3 竣工验收合格后的权利与义务在竣工验收合格后，甲方应按时支付最后一期的工程款，双方不再有其他权利和义务。
输变电工程合同
输变电工程合同甲方（委托方）： [甲方全称]地址： [甲方地址]法定代表人： [甲方法定代表人姓名]乙方（承包方）： [乙方全称]地址： [乙方地址]法定代表人： [乙方法定代表人姓名]鉴于条款：1. 甲方是依法成立的企业，有权进行本合同项下的活动。
2. 乙方是具有相应资质的输变电工程承包商，有能力按照甲方的要求完成本合同项下的工程。
合同目的：本合同旨在明确甲乙双方在[项目名称]输变电工程中的权利、义务和责任。
工程范围：1. 工程名称：[项目名称] 输变电工程。
2. 工程地点：[具体地点]。
3. 工程内容：包括但不限于输电线路建设、变电站建设、相关电气设备的安装调试等。
合同价款：1. 本工程的合同总价为人民币 [金额] 元（大写：[金额大写]）。
2. 合同价款包括所有工程费用，除非双方另有书面约定，甲方无需支付额外费用。
工程期限：1. 工程开工日期：[开工日期]。
2. 工程竣工日期：[竣工日期]。
质量要求：乙方必须按照国家和行业的相关标准和规范进行施工，并确保工程质量达到甲方的要求。
付款方式：1. 预付款：合同签订后 [天数] 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的 [百分比]%作为预付款。
2. 进度付款：根据工程进度，甲方将分阶段向乙方支付相应的工程款项。
3. 最终付款：工程竣工并经甲方验收合格后，甲方在 [天数] 个工作日内支付剩余款项。
违约责任：1. 如乙方未能按期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：违约金 = 合同总价× [违约金比例] × 延迟天数。
2. 如工程质量不符合合同要求，乙方应负责无偿修复或更换。
争议解决：双方因履行本合同所发生的一切争议，应通过友好协商解决；协商不成时，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
合同生效：本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
合同附件：1. 乙方的营业执照复印件。
2. 乙方的资质证书复印件。
3. 工程量清单。
4. 其他相关技术文件和规范。
输变电工程施工合同
输变电工程施工合同合同编号（发包人）：合同编号（承包人）：工程名称：发包人：承包人：签订日期：签订地点：第一部分合同协议书发包人：***承包人：***鉴于发包人拟委托承包人承担***工程（以下简称“工程”）的施工任务，且承包人同意接受该委托。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，签订本协议。
一、工程概况1. 工程名称：***2. 工程地点：***3. 工程规模：***二、工程承包范围本期施工图设计范围内所有工作量，包括但不限于：***三、合同工期1. 计划开工日期：**年*月**日。
2. 计划竣工日期：**年**月**日，最终以停电时间为准。
计划工期总日历天数：***天,计划工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以计划工期总日历天数为准。
四、工程建设目标1. 工程质量要求：1.1 质量总体要求严格执行国家、行业、国家电网公司有关工程建设质量管理的法律、法规和规章制度，贯彻实施工程设计技术原则，满足国家和行业施工验收规范的要求。
输变电工程“标准工艺”应用率为100%；工程“零缺陷”投运；实现工程达标投产及优质工程目标；工程使用寿命满足国家电网公司质量要求；不发生因工程建设原因造成的六级及以上工程质量事件。
1.2 专项目标要求220千伏及以上项目：工程质量总评为优良，分项工程（线路：优良率）100％、单位工程优良率100％，观感得分率（土建）≥95％；创建标准工艺应用示范工地，达到规模要求的项目创建省级公司输变电工程流动红旗，500千伏及以上项目应创建国家电网公司输变电工程流动红旗。
安全目标：严格执行国家、行业、国家电网公司有关工程建设安全管理的法律、法规和规章制度，确保工程建设安全文明施工，采取积极的安全措施，确保实现以下安全目标：（1）不发生六级及以上人身事件；（2）不发生因工程建设引起的六级及以上电网及设备事件；（3）不发生六级及以上施工机械设备事件；（4）不发生火灾事故；（5）不发生环境污染事件；（6）不发生负主要责任的一般交通事故；（7）不发生基建信息安全事件；（8）不发生对国家电网公司造成影响的安全稳定事件。
输变电工程施工合同
输变电工程施工合同1. 引言2. 合同签订2.1 合同各方2.2 合同目的本合同的目的是确保甲方和乙方在输变电工程的实施中遵守相关法律法规和工程质量标准，合理分配权利和责任。
2.3 合同生效本合同自双方当事人签字并加盖公章后生效，并视为双方的法律约束文件。
3. 工程范围3.1 工程名称工程名称为：工程名称3.2 工程内容本工程的主要内容包括但不限于：输电线路的铺设与架设变电站的建设与改造施工设备的采购与安装施工过程中的质量检验与验收3.3 工程规模工程规模为：工程规模4. 工期与进度4.1 工期安排本工程总工期为总工期个自然日，具体工期安排如下：预备工期：预备工期天施工工期：施工工期天竣工工期：竣工工期天4.2 工程进度乙方应按照合同规定的进度进行工程施工，并在甲方的监督下进行进度监测和报告。
4.3 工期延误处理如因不可抗力或乙方原因导致工程施工延误，乙方应及时向甲方提出书面延期申请，并提供经甲方认可的合理解释和证据。
5. 工程质量与验收5.1 施工质量标准乙方在施工过程中应严格遵守相关法律法规和工程质量标准，确保施工质量符合国家和地方的要求。
5.2 施工验收工程竣工后，由甲方对工程质量进行验收。
若工程质量不符合验收标准，乙方应承担修复责任，直至达到验收标准。
5.3 保修期工程验收合格后，乙方应提供保修期的维修保养服务，期间内对因施工质量问题导致的故障和损坏负责修复。
6. 付款方式与费用6.1 付款方式根据工程进度和完成情况，甲方将按照约定的付款方式及时支付乙方相应的工程款项。
6.2 工程款项工程款项包括但不限于：工程预付款：工程预付款比例，于工程开工前支付给乙方。
施工进度款：根据工程进度，分施工进度款比例1、施工进度款比例2的阶段性支付。
工程竣工款：工程竣工后，根据验收合格的情况支付给乙方。
6.3 发票及结算乙方应按照国家有关税务规定开具发票，并及时提交给甲方。
双方应共同核对工程款项并进行最终结算。
输变电工程施工合同
输变电工程施工合同甲方（发包方）：_____________乙方（承包方）：_____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就输变电工程的施工事宜，经协商一致，达成如下合同条款：第一条工程概况1. 工程名称：_____________________2. 工程地点：_____________________3. 工程规模：_____________________4. 工程内容：_____________________5. 工程质量标准：_____________________6. 工程期限：_____________________第二条承包范围1. 乙方负责的施工范围包括但不限于：基础开挖、结构施工、设备安装、调试、验收等。
2. 乙方应确保施工过程中符合国家及行业安全、环保标准。
第三条合同价款及支付方式1. 合同总价款为：_____________________2. 支付方式：_____________________3. 工程进度款的支付应根据实际完成工程量和合同约定的支付比例进行。
第四条工程质量与验收1. 乙方应保证工程质量符合国家及行业标准。
2. 工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后____天内组织验收。
第五条工程变更与索赔1. 因甲方原因导致的工程变更，应提前____天书面通知乙方，并协商确定变更内容及费用。
2. 因乙方原因导致的工程变更，乙方应自行承担由此产生的费用。
第六条安全生产与环境保护1. 乙方应严格遵守安全生产法规，确保施工安全。
2. 乙方应采取有效措施，减少施工对环境的影响。
第七条违约责任1. 因甲方原因导致合同无法履行，甲方应承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。
2. 因乙方原因导致工程延期或质量问题，乙方应承担违约责任，并按合同约定支付违约金。
第八条争议解决双方因履行本合同发生争议，应首先通过协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
输变电工程施工合同
输变电工程施工合同1. 引言输变电工程是指将发电厂产生的电能通过变电站进行变电和输配电至终端用户的工程项目。
为了规范输变电工程的施工过程，确保安全、高效地完成工程，需要通过签订施工合同明确双方的权责和约定。
本文档就输变电工程施工合同的内容进行详细说明。
2. 合同主体本合同由施工人（简称甲方）和发包人（简称乙方）共同缔结，双方在平等自愿的基础上，根据有关法律法规和工程实际情况，达成协议。
3. 工程概况甲方根据乙方的委托，负责对输变电工程进行施工。
工程的概况如下：•工程名称：输变电工程•工程地点：（填写具体地点）•工程规模：（填写具体规模）•工程周期：（填写具体周期）4. 施工内容甲方的施工范围包括但不限于内容：•基础设施建设：包括土建工程、钢结构工程等。
•电气设备安装：包括变电站的设备安装、配电设备安装等。
•输电线路敷设：包括输电线路的架设和敷设。
•安全监控系统建设：包括视频监控设备的安装、报警系统的建设等。
5. 施工期限和进度本施工合同的工期为（填写具体工期）。
甲方应按照合同约定的工期及进度，组织施工，并及时向乙方报告工程进展情况。
如由于特殊原因无法按时完成施工，甲方应提前向乙方书面说明理由，并报请乙方批准延期。
6. 质量要求甲方在施工过程中应保证工程质量符合相关标准和规定，并按照乙方的要求进行质量检查和验收。
如发现工程质量存在问题，甲方应负责进行整改或返工，直至达到乙方的要求。
7. 付款方式与金额根据工程进度和完成情况，乙方按照付款方式向甲方支付工程款项：•工程款按进度支付：甲方按照已完成的施工进度，向乙方提交工程款支付申请，乙方在验收合格后支付相应的工程款项。
•最后一次支付：工程竣工并完成验收后，乙方需支付最后一次工程款项，以及结算尾款。
8. 违约责任若任何一方发生违约行为，违约方应向对方支付违约金。
具体违约责任及违约金的计算方式将在合同中明确约定。
9. 知识产权保护双方在合作过程中产生的相关知识产权归属甲方所有。
输变电工程施工合同
输变电工程施工合同1. 引言本文档为一份简化版的输变电工程施工合同范本，旨在为相关参与方提供参考。
本合同由甲方（以下简称“甲方”）和乙方（以下简称“乙方”）双方共同订立，双方应遵守合同内容及约定。
2. 合同背景2.1 甲方是一家电力公司，拥有一座输变电工程项目。
2.2 乙方是一家工程施工公司，具备输变电工程施工及相关经验。
3. 项目描述3.1 甲方委托乙方进行输变电工程施工项目。
3.2 项目包括但不限于以下内容： - 设备安装及调试 - 调度与保护系统配置与调试 - 施工图纸编制及审核 - 施工及现场监理4. 总价款及支付方式4.1 总价款为人民币XXX元。
4.2 甲方应于工程开工后20个工作日内支付工程款项的XX%作为预付款。
4.3 工程验收合格后，甲方应于XX个工作日内支付剩余款项。
5. 工期5.1 工期为XX天/月。
5.2 工期自合同正式生效之日起计算。
6. 材料供应6.1 乙方负责采购及提供施工所需材料。
6.2 材料质量应符合国家及地方标准的要求。
7. 质量保证7.1 乙方应保证施工质量符合国家及地方相关标准。
7.2 甲方有权对乙方施工过程及成果进行检查及验收，如不符合要求，乙方应及时进行整改。
8. 保险责任8.1 施工期间，乙方应负责为工程人员购买意外伤害保险。
8.2 工程竣工后，甲方应负责为设备、建筑及施工财物购买相应保险。
9. 合同变更9.1 双方如需变更合同内容，应在书面形式下达成一致。
9.2 变更后的合同内容应经双方签字确认并做出相应调整。
10. 违约责任10.1 若甲方未按合同约定支付工程款项，应承担违约责任，按未支付金额计收违约金。
10.2 若乙方未按合同约定进行施工，应承担违约责任，按损失金额计收违约金。
11. 争议解决11.1 双方如发生争议，应友好协商解决。
11.2 若协商不成，双方可通过仲裁或诉讼途径解决争议。
12. 合同解除12.1 若甲方或乙方违反合同约定且经通知后未能改正，对方有权提前解除合同。
输变电工程施工合同
输变电工程施工合同一、合同背景二、工程概况三、工程进度1.开工日期：合同生效之日起的X天内，甲方负责组织施工队伍进场，并开始施工。
2.竣工日期：合同生效之日起的X天内，乙方负责验收施工结果，并保证正常投运。
四、责任与义务1. 甲方责任与义务1.完成工程设计，并按照设计要求进行施工。
2.确保施工过程和现场环境安全，并组织安全培训。
3.开展质量控制和检查，并保证工程质量符合相关标准和规范。
2. 乙方责任与义务1.提供并及时调度所需的资源，包括人力、物力和技术支持。
2.对施工过程进行监督和管理，确保工程按时完成，并达到要求的质量标准。
3.在施工过程中，向甲方提供必要的技术支持和配合，并解决可能出现的问题。
五、支付方式1.工程款项将按照工程进度分期支付。
2.每个支付阶段之后，乙方应提供相应的工程进展报告，包括进度、质量和安全。
六、合同变更1.如需对施工合同进行变更，应由双方协商一致，并签订书面变更协议。
2.变更后的合同条款和工期等，应予以调整和重新确定。
七、违约与解除1.如一方未能履行合同规定的任何义务，应向另一方支付相应的违约金。
2.如一方严重违约，履行合同已无可能时，另一方有权解除合同。
八、争议解决在履行合同过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。
协商不成时，可以向有管辖权的法院提起诉讼。
九、其他条款1.合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2.如合同内容有未尽事宜，甲乙双方可协商增加相应条款。
3.本合同自双方签字之日起生效，有效期为X年。
十、合同签署甲方（承包商）：_______________ 乙方（业主）：_______________ 日期：_______________。
输变电工程施工合同
输变电工程施工合同甲方（业主）：_______________乙方（承包商）：_______________鉴于甲方拟建设________________（工程名称），并委托乙方进行该工程的施工，经双方协商一致，特订立本合同，共同遵守履行。
一、工程内容及范围本工程包括_______（具体描述工程内容），包括但不限于土建工程、安装工程、调试等，以及相关的输电线路建设和变电站建设项目。
二、工程质量1. 乙方必须按照国家有关标准和规范执行施工，确保工程质量达到设计要求及相关验收标准。
2. 对于关键工序，应事先通知甲方或其代表到场监督。
3. 若发现质量问题，乙方应及时整改至合格标准。
三、工期要求1. 本工程开工日期为____年__月__日，竣工日期为____年__月__日。
2. 如遇不可抗力因素导致无法按期完成，双方应根据实际情况协商调整工期。
四、合同价款本工程总价款为人民币______元。
价款支付方式如下：1. 预付款为合同总价的__%，于签订合同后__日内支付。
2. 进度款项根据实际完成的工程量按月结算。
3. 最终结算在工程验收合格后进行。
五、安全生产乙方应严格遵守国家安全生产的法律法规，采取有效措施保障施工现场安全，防止事故发生。
六、违约责任任何一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
七、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项本合同未尽事宜，经甲乙双方协商一致后，另行签订补充协议。
九、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
十、附则本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日。
输变电工程施工承包(合同)
输变电工程施工承包合同1. 合同背景输变电工程施工承包合同是指在电力工程项目中，承包商负责执行输变电工程的施工任务，并按照合同约定的要求完成工程。
2. 合同双方本合同由双方签署：甲方：[甲方名称] 乙方：[乙方名称]3. 工程范围本合同的工程范围包括但不限于内容：输变电设备及配套设备的安装与调试输变电线路的布设与接地用户用电接入工程其他与输变电工程相关的施工任务4. 工程价格与支付方式4.1 工程价格根据工程范围及图纸设计，工程价格为[工程价格]。
4.2 支付方式支付方式分为如下几个阶段：预付款：合同签订后[预付款比例]%的工程款项在[预付款时间]前支付给乙方。
进度款：工程进度按照比例进行支付：完工进度达到[进度1]时，支付工程款项总额的[进度1款比例]%；完工进度达到[进度2]时，支付工程款项总额的[进度2款比例]%；… 尾款：工程完工并经甲方验收合格后，支付工程全部尾款。
5. 工程周期工程周期从合同生效日期开始计算，预计工期为[工期]个工作日。
6. 质量保证6.1 乙方承诺在施工过程中，严格按照设计要求和行业标准进行施工，并保证工程质量符合国家相关标准。
6.2 乙方负责提供工程所需的材料、设备等，并保证其质量符合合同约定和相关标准。
7. 知识产权7.1 在工程施工过程中，如涉及到乙方的专利或其他知识产权，甲方需与乙方协商解决相关的使用问题，并支付相应的使用费用。
7.2 工程完成后，工程的所有知识产权归甲方所有。
8. 保密条款双方同意对于在合同履行过程中所获悉的对方的商业信息及机密资料进行保密，并不得向任何第三方披露或使用。
9. 违约责任任何一方违反本合同的约定，均应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此而遭受的损失。
10. 合同解除10.1 双方协商一致，可以解除本合同。
10.2 一方违反合同约定，未在经过催告后[催告期限]内改正的，对方有权解除本合同。
11. 法律适用与争议解决本合同的解释与争议解决适用法律。
输变电工程施工合同 (3)
输变电工程施工合同 (3)1. 引言2. 合同概述本合同是根据《建筑法》、《合同法》等相关法律法规，并参考国家有关规定及标准制定的。
甲方是输变电工程的需求方，乙方是输变电工程的施工方。
3. 工程内容甲方委托乙方进行输变电工程施工，工程内容包括但不限于：•输电线路的架设和敷设；•变电站的设计、建设和调试；•输变电设备的采购、安装和调试；•相关设施的建设和配套工程；•工程验收测试及相关报告的提交。
4. 技术要求甲方要求乙方严格按照国家相关技术标准和规范要求进行施工，确保工程质量和安全。
乙方应提供符合要求的技术方案，甲方进行审核并达成一致后，施工方可实施。
若有必要，乙方应配备相应的专业技术人员和设备。
5. 进度与质量控制乙方应制定详细的工程计划，包括施工进度计划、质量控制计划等，并按照计划进行施工。
乙方应配备足够的施工人员和相关设备，保证工程按时完工，并保证工程质量符合合同约定的标准。
6. 费用与支付方式本工程的费用由甲方支付给乙方。
双方应按照约定的支付方式和支付时间进行交付。
甲方有权对乙方提交的工程进度和质量进行审核，审核合格后方可进行到款。
如有违约情况，受违约方应按照约定支付违约金。
7. 变更与索赔在施工过程中，若因不可抗力或甲方提出合理的变更要求，导致工程内容、范围或工程价格发生变化的，应当及时与甲方协商解决。
甲方对变更或索赔提出的合理要求，乙方应予以配合并及时处理。
8. 保修与维护乙方按照国家有关规定提供工程保修期，在保修期内对因乙方施工引起的故障进行无偿维修。
保修期截至后，乙方可根据约定提供收费维护服务，维护期限由双方协商确定。
9. 合同解除10. 争议解决本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
11. 其他条款•本合同自双方代表签字之日起生效，并持续有效至工程完工验收合格并结清费用为止。
•本合同的任何修改或补充应经双方签字确认后生效。
输变电工程施工合同
输变电工程施工合同1. 引言1.1 合同背景1.2 术语定义•甲方：指项目的需方，即委托乙方进行工程施工的一方。
•乙方：指中标方，即被甲方选定进行工程施工的一方。
•工程：指输变电工程。
•竣工日期：指工程项目实施完成的日期。
•合同价款：指甲方应向乙方支付的工程施工全部费用。
2. 甲方责任2.1 提供相关信息和资料甲方应提供工程施工所需的相关文件、图纸、设计要求等资料，并按照合同约定的时间提供。
2.2 支付合同价款甲方应按照约定的支付方式和时间，按时足额支付合同价款。
2.3 接收成果物乙方完成工程施工后，甲方应在合理的时间内接收乙方交付的成果物，并进行验收。
3. 乙方责任3.1 施工乙方应按照甲方提供的相关信息和资料，按照合同约定的规格、质量要求和施工进度要求进行工程施工。
3.2 安全管理乙方应制定并执行安全管理措施，确保工程施工过程中的安全，保障人身安全和财产安全。
3.3 完成工程乙方应按照约定的竣工日期完成工程施工，并交付合格的成果物给甲方。
3.4 资料汇交乙方在工程竣工后应向甲方汇交完整的工程资料，并保留一份完整的备份。
4. 变更和索赔管理4.1 变更管理若发生工程施工中需要进行变更的情况，甲方和乙方应共同商议确定变更事项，并签署变更协议。
4.2 索赔管理若发生由于甲方原因导致的工程施工延误或额外费用产生时，乙方有权向甲方提出索赔请求。
5. 违约责任5.1 合同解除若一方未能履行合同的义务，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿相应的损失。
5.2 违约金如一方未按照约定的时间和质量要求履行合同义务，应向对方支付违约金。
6. 争议解决6.1 协商解决双方应友好协商解决施工过程中的争议，并以互惠互利为原则，共同寻找解决方案。
6.2 仲裁若协商无法解决争议，双方同意将争议提交仲裁机构进行仲裁。
7. 合同生效和终止7.1 合同生效本合同自双方签署之日起生效。
7.2 合同终止合同终止的情况包括：合同期满、双方协商一致解除、甲方支付合同价款后乙方未履行合同义务等情况。
输变电工程电力工程施工合同
输变电工程电力工程施工合同1. 引言2. 合同条款2.1 合同目的本合同的目的是明确甲方委托乙方进行输变电工程的施工，并约定双方在施工期间的权利和义务，以确保施工质量、工期、安全和环境等方面的要求得到满足。
2.2 合同范围本合同的施工范围包括但不限于：•输电线路的铺设和安装；•变电站的建设和设备调试；•电力设备的运行试验和质量检查；•相关工程的施工监督和管理。
2.3 合同价格和支付方式2.3.1 合同总价为XXX万元，包含所有施工所需材料及人工费用。
2.3.2 支付方式：•施工前支付XX%作为预付款；•施工过程中按进度支付XX%的施工进度款；•完成施工后支付XX%的尾款。
2.4 工期2.4.1 约定工期为XX个月，自合同生效之日起计算。
2.4.2如因不可抗力等原因导致工期延误，延误期间不计算罚款，但延误的责任方需承担延误所导致的额外费用。
2.5 施工质量和验收标准2.5.1 施工质量应符合国家相关标准和技术规范。
2.5.2乙方应提供完整的质量保证措施和验收标准，确保工程质量符合甲方要求。
2.5.3甲方有权对施工过程进行监督和检查，并有权进行验收。
如发现施工质量不符合约定标准，乙方需在规定时间内进行整改。
2.6 安全和环境要求2.6.1乙方应制定并执行安全管理计划，确保施工期间的人员安全。
2.6.2乙方需遵守环境保护法律法规，采取措施防止施工对环境造成污染。
2.6.3如因乙方违反安全和环境要求导致事故或环境污染，乙方需承担相应的法律责任和赔偿责任。
2.7 变更和解除合同2.7.1如工期、工程范围等发生变更，双方应协商确定变更事项，并及时签订变更合同。
2.7.2双方一致同意解除合同的，应书面通知对方并协商解决相关事宜。
2.8 违约责任2.8.1如乙方严重违反合同约定，导致工程质量严重受损或无法按时完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任，并有权解除合同。
2.8.2如甲方未按时支付款项或提供必要的配合，导致乙方无法按时进行施工，甲方需承担相应的违约责任。
2023输变电工程施工承包合同正规范本(通用版)
输变电工程施工承包合同一、合同背景本合同为一份针对输变电工程的施工承包合同。
承包人负责按照业主的要求，在合同约定的时间内完成工程的设计、采购、施工及调试工作，并保证工程的质量符合相关标准。
二、合同条款1. 项目描述根据业主的需求，本项目包括输变电工程的设计、采购、施工及调试工作。
具体包括但不限于：•设计阶段：承包人应根据业主提供的技术要求，进行工程设计，并在业主批准后提交设计文件；•采购阶段：承包人应根据设计文件进行材料和设备的采购，确保采购的材料和设备符合相关标准和规定；•施工阶段：承包人应安排合适的施工团队，按照设计文件和相关标准进行施工作业；•调试阶段：承包人应对施工完成的工程进行必要的调试工作，以确保工程符合相关技术要求。
2. 工期本工程应在合同签订后，按照合同约定的工期完成。
如由于不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商解决，并可对工期进行适当调整。
3. 工程质量承包人应确保工程的质量符合相关标准和技术要求，并承担由于施工质量问题导致的责任和费用。
4. 材料采购承包人应根据工程的设计文件和相关技术要求，进行材料和设备的采购。
采购的材料和设备应符合相关标准和规定，承包人应对采购的材料和设备负责。
5. 工程变更如由于业主的要求或设计变更等原因导致工程范围或工作量发生变化，双方应协商解决，并按照变更后的工程范围和工作量进行合同的修改和补偿。
6. 工程验收工程完工后，业主有权对工程的质量和符合性进行验收。
如发现质量问题或不符合相关要求，承包人应负责修复和改进，并按照合同约定的期限重新进行验收。
7. 工程保修工程完工后，承包人应提供一定期限的工程保修服务。
保修期内，如发现工程质量问题或故障，承包人应负责修复和解决。
8. 付款条款工程款项将根据工程的完成进度进行分期支付。
具体的付款方式和比例将在合同中约定。
三、风险及争议解决1. 施工风险承包人应对工程施工中可能出现的风险进行充分评估，并采取相应的安全措施，确保工程施工过程中的安全性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
输变电工程施工合同（2017年简版）发包人：承包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规和规章的规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就工程（以下简称“工程”）施工的发包与承包事项经协商一致，签订本合同。
1. 工程概况1.1 工程名称：1.2 工程编号（或工程账号）：1.3 工程地点：1.4 承包方式：本合同按以下第种方式承包：（1）施工总承包；（2）施工专业承包；（3）其他：1.5 工程范围：，具体内容以施工图对应的工作内容的相应工程量及发包人认可签证的工程变更为准。
2. 工程质量2.1 本工程质量应达到国家、地方或行业的质量检验标准、设计标准等有关规定，达到国家电网公司优质工程标准。
工程“标准工艺”应用率≥95%；工程“零缺陷”投运；工程使用寿命满足公司质量要求；不发生因工程建设原因造成的六级及以上工程质量事件。
2.2 施工过程中双方对工程质量发生争议，承包人同意发包人有权委托有资质的第三方工程质量检测机构鉴定。
经检验工程质量不符合合同约定的标准，检验所需相关费用由承包人负担，经检验工程质量符合约定的标准，检验所需费用由发包人负担。
3. 工期3.1 计划总工期：日（为日历工期，包括法定节假日）。
3.2 计划开工日期：年月日，实际开工日期以发包人书面通知的开工日期为准。
3.3 计划竣工日期：年月日，实际竣工日期以工程竣工验收相关证书或验收报告中写明的日期为准。
3.4 发生以下情况的，工期顺延，承包人不承担责任：3.4.1 发包人书面同意工期顺延的，由于承包人违约行为或原因除外；3.4.2 不可抗力、政府行为等原因造成停工的。
3.5 工期提前：发包人要求工程或其中一部分提前竣工时，承包人应按此要求提前竣工。
双方协商由此增加的费用。
4. 设计文件设计图纸及技术文件按以下第种方式提供：（1）由发包人于开工日前向承包人提供满足施工需要的设计图纸及技术文件；（2）由承包人于开工日前提供满足施工需要的设计图纸及技术文件送发包人审批，发包人应于日内审批完毕并交还承包人；（3）由发包人委托的专业设计公司于开工日前向承包人提供满足施工需要的设计图纸及技术文件。
5. 工程价款5.1 工程价款按以下第（2）种方式确定：（1）固定总价承包本项目工程固定总价为人民币（大写）（¥ ）（含税），其中安全文明施工费：人民币（大写）（¥）（含税）。
（2）固定综合单价承包本项目工程签约合同总价暂定为人民币（大写）（¥ ）（含税），其中安全文明施工费：人民币（大写）（¥）（含税）。
具体详见附件1《价格表》，最终以竣工图工程量和综合单价计算合同结算价格。
（3）其他：，其中安全文明施工费：。
5.2 本条第5.1款工程价款选择固定总价承包或固定综合单价承包方式的，除双方另有约定外，本项目工程固定总价或综合单价在合同有效期间保持不变，不因市场变化因素、政策调整、不可抗力事件或其他任何因素而调整。
5.3 双方确定工程总价/工程暂定总价（以下简称“签约合同价”）中已充分考虑且包括了但不限于以下费用，合同另有约定时除外：5.3.1 承包人的窝工损失（包括设备、图纸的暂时脱供）；5.3.2 设备材料的二次倒运发生的费用；5.3.3 承包人采购的材料、设备的涨价费用；5.3.4 发包人采购的材料、设备的卸车及保管费；5.3.5 其他：6. 结算方式6.1 工程结算原则6.1.1 若承包人在工程变更或工程量增加事项发生后未向发包人书面呈报工程价款增加的签证单，则视为承包人放弃该项增加的工程价款，发包人无须将此项作为工程价款计算的依据。
6.1.2 承包人未经发包人同意超出设计图自行增加的工程量和因承包人原因返工增加的工程量不予计量。
6.1.3 其他：6.2 工程竣工工程款结算6.2.1 根据本合同第5条约定，工程价款选择非按固定总价承包方式的，最终工程竣工结算价款由承包人根据设计施工图纸，设计变更、现场签证等编制施工结算书，经由发包人审核作为工程款结算依据。
6.2.2 承包人同意发包人有权委托具有相应资质的中介机构就竣工结算进行审核或审计，且发包人和承包人同意以该审核或审计结论作为本合同工程竣工结算依据。
但是，若政府有关审计机关或财政等行政机关按照法律规定对项目进行审计或财政评审的，发包人和承包人同意以审计机关作出的审计报告、财政评审机构作出的评审结论作为工程价款结算依据，并据此据实调整工程价款。
7. 支付方式7.1 工程款按以下第（2）种方式支付：（1）一次性支付合同价格%，支付时间：；（2）分期支付：A 预付款支付签约合同价的20%，预付款中已包含安全文明施工措施费；支付时间：合同生效后一个月或项目开工前10天，承包人向发包人发出要求预付的通知，发包人在收到通知后30天内；B 进度款支付达到签约合同价的70%，支付时间：主材及设备到达施工现场，安装完成并经验收合格后（含预付款）；C 结算款支付达到工程结算价的97%，工程竣工验收合格、结算审核完成后45日内支付。
7.2 发包人按工程结算价总额3%的比例预留工程质量保证金。
工程质量保证金是用以保证承包人在保修期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金，待工程保修期到期后结算，保修期内如有返修，发生费用在质量保证金内扣除。
保修期满后的2 月内，发包人将剩余质量保证金（如有）无息支付给承包人。
经发包人同意，承包人可提交等额银行保函作为质量保证金，银行保函有效期不得短于保修期。
7.3 发包人向承包人支付工程款前，承包人应向发包人提交发包人所在地税务部门认可的正规等额发票，否则发包人有权暂缓支付工程款，但承包人仍应按照本合同约定履行义务。
8. 材料设备供应8.1 本工程由发包人供应主要材料设备的（发包人供应主要材料设备清单详见附件2），发包人应在材料和工程设备到货前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。
承包人对发包人供应的材料和工程设备没有进行必要的检验或经检验不合格仍然使用的，视为承包人对建设工程质量缺陷存在过错，承包人应承担相应责任。
验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
8.2 除发包人供应的材料和工程设备外，本工程所需其他材料和工程设备均由承包人提供。
承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。
承包人应按照设计说明、施工图纸和有关技术资料标准要求进行采购，提供材料设备产品的质量、环保合格证明，并对所购材料设备质量负责，如有不合格的材料和制品承包人必须负责更换并承担费用。
8.3 若发包人发现承包人采购的材料和工程设备与合同约定的施工标准不符，有权要求承包人重新提供，所拖延工期及因此增加费用承包人自行负责。
8.4 其他：9. 双方派驻本工程项目的代表9.1 发包人派驻本工程项目的代表为9.2 承包人派驻本工程项目的代表为9.3 双方派驻本工程施工场地的代表，按照本合同约定行使各自派出方的权利，履行派出方的义务。
9.4 发包人项目代表在授权范围内向承包人项目代表发出的任何书面形式的条件和指令，承包人项目代表应予执行。
9.5 本工程项目发包人委托公司依法对工程施工实施监理。
监理工程师：。
10. 双方权利10.1 发包人权利10.1.1 根据工程需要调换派驻施工场地的代表，但应提前日书面通知承包人；调换后代表的权责不变。
10.1.2 审批承包人编制的施工进度计划、工程施工组织设计、质量、安全保证组织措施和技术措施。
发包人的批准，并不减轻或者免除承包人按合同约定应承担的义务与责任。
10.1.3 对工程安全质量管理、施工进度进行监督，参加材料、设备验收、隐蔽工程验收、竣工验收，检查工程安全管理工作。
10.1.4 督促承包人安全文明施工，达到环境管理目标，不发生有损发包人形象和声誉的有责行风事件和媒体曝光事件。
承包人在工程建设中存在违反有关安全规程、制度、要求时，发包人、监理人有权制止直至停止承包人的工作，并按照安全协议有关条款进行评价考核。
10.1.5 其他：10.2 承包人权利10.2.1 在征得发包人同意后，根据工程需要调换派驻本工程施工场地的代表，调换后代表的权责不变。
10.2.2 按合同约定取得工程价款。
11. 双方义务11.1 发包人义务11.1.1 负责工程项目的资金筹集，办理应由发包人负责的相关证件、批件。
11.1.2 按约定向承包人支付工程款。
11.1.3 协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
11.1.4 组织图纸会审和技术交底工作。
11.1.5 提供应由发包人负责提供的有关技术资料。
11.1.6 协调施工场地进行交叉作业的发包人发包的各专业施工单位间的关系。
11.1.7 严格执行国家安全生产和环境保护的有关规定。
11.1.8 及时组织竣工验收。
11.2 承包人义务11.2.1 制定并组织落实施工进度计划、工程施工组织设计、质量、安全保证组织措施和技术措施。
11.2.2 办理法律规定的有关施工证件和批件。
11.2.3 按照合同约定进行施工、按时竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
工程进度确保按照发包人规定的工期进行，并确保施工组织措施中所承诺的人力、机具及合理项目管理的实现。
11.2.4 采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
11.2.5 严格执行公司工程施工分包管理制度，落实施工分包管理工作各项要求，采取适当的预防措施，以保证其分包人员的安全，在承包人承担的工程及其负责管理的范围内所发生的设备、人身伤亡事故、交通事故、电网事故，其责任和由此发生的一切费用均由承包人负责。
11.2.6 承包人在任何时候均应采取一切合理的预防措施，以防止其雇员或在其雇员之间发生任何违法的、暴乱性的或妨害治安的行为，并维护治安，保护工程附近的人员或财产，使其免遭破坏。
11.2.7 遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等管理规定。
11.2.8 在施工期间保持施工场地不出现任何影响工程的障碍，排除雨水或污水，装备和多余材料储存并作出妥善安排，及时拆除不再需要的临时工程，并从现场运走任何废料、垃圾。
11.2.9 承包人分包工程必须征得发包人同意并遵守有关法律法规、地方规章制度、行业规章制度和国家电网公司对建设工程分包的各项管理要求。
包括：（1）提出工程项目施工分包计划申请，经批准后实施；选择分包商必须符合法规和国家电网公司要求；（2）监督分包工程的实施情况，动态核查验证分包商主要人员人证相符以及施工机械、工器具配备等施工条件的一致性，发现问题及时组织整改；（3）审批专业分包商编制的施工安全方案（施工组织设计、作业指导书、安全技术措施等），监督其严格实施，并报监理项目部审核备案；（4）督促专业分包商或组织劳务分包商的全体入场作业人员进行安全技术交底；（5）定期进行工程项目施工分包管理检查，落实分包商主要人员进场审核、教育培训、安规考试、健康体检、工伤保险、劳动合同签订、文件审查、组织指挥、现场监督、安全考核、质量检验等方面的管理工作；（6）建立项目施工分包队伍和人员台帐，及时向业主项目部报送并在基建管控中填报项目分包管理信息；（7）组织对施工分包商工程项目分包管理的动态评价和分包工程竣工后的资信考核评价工作，并报监理项目部审查，业主项目部备案。