输变电工程施工合同
输变电工程施工承包(合同)
输变电工程施工承包合同1. 合同背景输变电工程施工承包合同是指在电力工程项目中，承包商负责执行输变电工程的施工任务，并按照合同约定的要求完成工程。
2. 合同双方本合同由双方签署：甲方：[甲方名称] 乙方：[乙方名称]3. 工程范围本合同的工程范围包括但不限于内容：输变电设备及配套设备的安装与调试输变电线路的布设与接地用户用电接入工程其他与输变电工程相关的施工任务4. 工程价格与支付方式4.1 工程价格根据工程范围及图纸设计，工程价格为[工程价格]。
4.2 支付方式支付方式分为如下几个阶段：预付款：合同签订后[预付款比例]%的工程款项在[预付款时间]前支付给乙方。
进度款：工程进度按照比例进行支付：完工进度达到[进度1]时，支付工程款项总额的[进度1款比例]%；完工进度达到[进度2]时，支付工程款项总额的[进度2款比例]%；… 尾款：工程完工并经甲方验收合格后，支付工程全部尾款。
5. 工程周期工程周期从合同生效日期开始计算，预计工期为[工期]个工作日。
6. 质量保证6.1 乙方承诺在施工过程中，严格按照设计要求和行业标准进行施工，并保证工程质量符合国家相关标准。
6.2 乙方负责提供工程所需的材料、设备等，并保证其质量符合合同约定和相关标准。
7. 知识产权7.1 在工程施工过程中，如涉及到乙方的专利或其他知识产权，甲方需与乙方协商解决相关的使用问题，并支付相应的使用费用。
7.2 工程完成后，工程的所有知识产权归甲方所有。
8. 保密条款双方同意对于在合同履行过程中所获悉的对方的商业信息及机密资料进行保密，并不得向任何第三方披露或使用。
9. 违约责任任何一方违反本合同的约定，均应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此而遭受的损失。
10. 合同解除10.1 双方协商一致，可以解除本合同。
10.2 一方违反合同约定，未在经过催告后[催告期限]内改正的，对方有权解除本合同。
11. 法律适用与争议解决本合同的解释与争议解决适用法律。
输变电工程施工合同(1)
××—×××35kV线路换线改造工程施工合同合同编号：工程名称：××—×××35kV线路换线改造工程发包人：×××××××××××××××承包人：×××××××××××××××签订日期：××××年××月××日签订地点：×××××××目录第一部分合同协议书 (1)第二部分合同通用条款 (4)第1条一般约定 (4)第2条发包人义务 (8)第3条监理人 (9)第4条承包人 (11)第5条材料和工程设备 (17)第6条施工设备和临时设施 (19)第7条施工场地与交通运输 (19)第8条测量放线 (21)第9条安全文明施工、保卫和环境保护 (21)第10条进度计划 (24)第11条开工和竣工 (25)第12条暂停施工 (27)第13条工程质量 (28)第14条试验和检验 (30)第15条变更 (31)第16条合同价格及其调整 (34)第17条计量与支付 (35)第18条竣工验收 (39)第19条缺陷责任与保修责任 (42)第20条保险 (44)第21条不可抗力 (45)第22条违约 (46)第23条索赔 (48)第24条争议的解决 (49)第25条通知 (49)第26条税收 (49)第27条保密 (50)第28条出版与广告 (50)第29条合同生效 (50)第30条份数 (50)第三部分合同专用条款 (51)××—××××35kV线路换线改造工程施工合同第一部分合同协议书发包人：×××××××××××××××承包人：×××××××××××××××鉴于发包人拟委托承包人承担××—×××35kV线路换线改造工程（以下简称“工程”）的施工任务，且承包人同意接受该委托。
输变电工程施工合同范本
输变电工程施工合同范本第一部分合同协议书发包人：某某某承包人：某某某鉴于发包人拟委托承包人承担某某某工程（以下简称“工程”）的施工任务，且承包人同意接受该委托。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，签订本协议。
一、工程概况1.工程名称：某某某2.工程地点：某某某3.工程规模：某某某二、工程承包范围本期施工图设计范围内所有工作量，包括但不限于：某某某三、合同工期1.计划开工日期：某某年某月某某日。
2.计划竣工日期：某某年某某月某某日，最终以停电时间为准。
计划工期总日历天数：某某某天,计划工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以计划工期总日历天数为准。
四、工程建设目标1.工程质量要求：1.1质量总体要求严格执行国家、行业、国家电网公司有关工程建设质量管理的法律、法规和规章制度，贯彻实施工程设计技术原则，满足国家和行业施工验收规范的要求。
220千伏及以上项目：工程质量总评为优良，分项工程（线路：优良率）100％、单位工程优良率100％，观感得分率（土建）≥95％；创建标准工艺应用示范工地，达到规模要求的项目创建省级公司输变电工程流动红旗，500千伏及以上项目应创建国家电网公司输变电工程流动红旗。
安全目标：严格执行国家、行业、国家电网公司有关工程建设安全管理的法律、法规和规章制度，确保工程建设安全文明施工，采取积极的安全措施，确保实现以下安全目标：（1）不发生六级及以上人身事件；（2）不发生因工程建设引起的六级及以上电网及设备事件；（3）不发生六级及以上施工机械设备事件；（4）不发生火灾事故；（5）不发生环境污染事件；（6）不发生负主要责任的一般交通事故；（7）不发生基建信息安全事件；（8）不发生对国家电网公司造成影响的安全稳定事件。
3.进度目标：坚持以“工程进度服从安全、质量”为原则，积极采取相应措施，确保工程开、竣工时间和工程阶段性里程碑进度计划按时完成。
2023输变电工程施工承包合同正规范本(通用版)
输变电工程施工承包合同一、合同背景本合同为一份针对输变电工程的施工承包合同。
承包人负责按照业主的要求，在合同约定的时间内完成工程的设计、采购、施工及调试工作，并保证工程的质量符合相关标准。
二、合同条款1. 项目描述根据业主的需求，本项目包括输变电工程的设计、采购、施工及调试工作。
具体包括但不限于：•设计阶段：承包人应根据业主提供的技术要求，进行工程设计，并在业主批准后提交设计文件；•采购阶段：承包人应根据设计文件进行材料和设备的采购，确保采购的材料和设备符合相关标准和规定；•施工阶段：承包人应安排合适的施工团队，按照设计文件和相关标准进行施工作业；•调试阶段：承包人应对施工完成的工程进行必要的调试工作，以确保工程符合相关技术要求。
2. 工期本工程应在合同签订后，按照合同约定的工期完成。
如由于不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商解决，并可对工期进行适当调整。
3. 工程质量承包人应确保工程的质量符合相关标准和技术要求，并承担由于施工质量问题导致的责任和费用。
4. 材料采购承包人应根据工程的设计文件和相关技术要求，进行材料和设备的采购。
采购的材料和设备应符合相关标准和规定，承包人应对采购的材料和设备负责。
5. 工程变更如由于业主的要求或设计变更等原因导致工程范围或工作量发生变化，双方应协商解决，并按照变更后的工程范围和工作量进行合同的修改和补偿。
6. 工程验收工程完工后，业主有权对工程的质量和符合性进行验收。
如发现质量问题或不符合相关要求，承包人应负责修复和改进，并按照合同约定的期限重新进行验收。
7. 工程保修工程完工后，承包人应提供一定期限的工程保修服务。
保修期内，如发现工程质量问题或故障，承包人应负责修复和解决。
8. 付款条款工程款项将根据工程的完成进度进行分期支付。
具体的付款方式和比例将在合同中约定。
三、风险及争议解决1. 施工风险承包人应对工程施工中可能出现的风险进行充分评估，并采取相应的安全措施，确保工程施工过程中的安全性。
输变电工程施工合同
输变电工程施工合同1. 引言本文档为一份简化版的输变电工程施工合同范本，旨在为相关参与方提供参考。
本合同由甲方（以下简称“甲方”）和乙方（以下简称“乙方”）双方共同订立，双方应遵守合同内容及约定。
2. 合同背景2.1 甲方是一家电力公司，拥有一座输变电工程项目。
2.2 乙方是一家工程施工公司，具备输变电工程施工及相关经验。
3. 项目描述3.1 甲方委托乙方进行输变电工程施工项目。
3.2 项目包括但不限于以下内容： - 设备安装及调试 - 调度与保护系统配置与调试 - 施工图纸编制及审核 - 施工及现场监理4. 总价款及支付方式4.1 总价款为人民币XXX元。
4.2 甲方应于工程开工后20个工作日内支付工程款项的XX%作为预付款。
4.3 工程验收合格后，甲方应于XX个工作日内支付剩余款项。
5. 工期5.1 工期为XX天/月。
5.2 工期自合同正式生效之日起计算。
6. 材料供应6.1 乙方负责采购及提供施工所需材料。
6.2 材料质量应符合国家及地方标准的要求。
7. 质量保证7.1 乙方应保证施工质量符合国家及地方相关标准。
7.2 甲方有权对乙方施工过程及成果进行检查及验收，如不符合要求，乙方应及时进行整改。
8. 保险责任8.1 施工期间，乙方应负责为工程人员购买意外伤害保险。
8.2 工程竣工后，甲方应负责为设备、建筑及施工财物购买相应保险。
9. 合同变更9.1 双方如需变更合同内容，应在书面形式下达成一致。
9.2 变更后的合同内容应经双方签字确认并做出相应调整。
10. 违约责任10.1 若甲方未按合同约定支付工程款项，应承担违约责任，按未支付金额计收违约金。
10.2 若乙方未按合同约定进行施工，应承担违约责任，按损失金额计收违约金。
11. 争议解决11.1 双方如发生争议，应友好协商解决。
11.2 若协商不成，双方可通过仲裁或诉讼途径解决争议。
12. 合同解除12.1 若甲方或乙方违反合同约定且经通知后未能改正，对方有权提前解除合同。
输变电施工劳务分包合同
甲方（发包方）：（以下简称甲方）乙方（承包方）：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就输变电工程施工劳务分包事项协商一致，签订本劳务分包合同，双方共同遵照执行。
一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程内容：____________________二、承包范围及承包方式1. 乙方负责本工程中的劳务分包工作，包括但不限于以下内容：（1）输电线路塔架的安装、拆除及维护；（2）输电线路导线、地线、绝缘子等的安装；（3）变电站、开关站内设备的安装、调试及维护；（4）施工过程中所需的临时设施搭建及拆除；（5）甲方要求的其他相关劳务工作。
2. 乙方承包方式：乙方以包工不包料的方式承担本工程的劳务分包工作。
三、合同工期1. 本合同工期自年月日开工，至年月日竣工，共计天。
2. 乙方应按照甲方要求的时间节点完成各项施工任务，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
四、工程款支付1. 甲方按工程进度支付劳务分包款，具体支付比例和方式如下：（1）开工前支付10%的预付款；（2）工程进度达到30%时支付30%；（3）工程进度达到60%时支付30%；（4）工程进度达到90%时支付20%；（5）工程竣工验收合格后支付剩余的10%。
2. 乙方应在工程款支付申请书中明确工程进度和已完成工作内容，甲方在收到申请后5个工作日内支付相应款项。
五、质量标准1. 乙方应严格按照国家有关标准、规范和设计图纸进行施工，确保工程质量达到国家规定的质量等级。
2. 甲方有权对施工过程进行监督检查，如发现质量问题，乙方应立即进行整改，直至达到要求。
六、双方权利义务1. 甲方权利义务：（1）按照合同约定支付劳务分包款；（2）提供必要的施工条件、技术资料和设备；（3）负责协调施工现场的各项工作；（4）监督乙方按照合同要求施工。
输电线路工程合同范本
输电线路工程合同范本合同范本：输电线路工程合同甲方：（甲方全称）地址：联系人：联系电话：乙方：（乙方全称）地址：联系人：联系电话：一、项目指引1.1 项目概述本合同以甲乙双方自愿的原则，根据双方协商一致，就输电线路工程项目的设计、施工及验收等各项事宜，达成以下合作协议。
1.2 项目目标甲方委托乙方负责输电线路工程的设计、施工及附属设备的安装等工作，确保工程质量、安全、进度与成本的达成。
二、工程内容2.1 工程范围根据甲方提供的需求和要求，乙方负责以下工程内容的设计、施工和验收：（详细描述相关工程的范围，例如：输电塔的设计、钢管塔的搭建、导线的安装等）2.2 工程进度根据甲方的要求，乙方将按照以下工程进度完成相关工作：（具体描述各项工作的开始时间、预计完成时间及里程碑节点）三、技术标准与质量要求3.1 技术标准乙方承诺按照国家相关技术标准及甲方提供的要求进行设计、施工，并确保工程符合以下技术指标：（列举具体的技术标准，例如输电线路的耐电压、抗风荷载等要求）3.2 质量要求乙方将严格执行甲方制定的质量管理体系，保证工程质量稳定可靠，并接受甲方的质量监督与检验。
四、工程费用与支付方式4.1 工程费用根据工程范围和工程进度，工程费用总额为（金额）人民币。
乙方应按照以下支付方式收取费用：（具体描述费用的构成和支付方式，例如分期支付、工作节点支付等）4.2 变更费用如甲方要求对工程进行任何变更，所导致的额外费用应由甲方承担，并与乙方进行协商确认后支付。
五、保证金与违约责任5.1 保证金甲方应在本合同签订时向乙方支付保证金（保证金金额）。
乙方在工程的合理保护及按时完工后，应无息退还保证金给甲方。
5.2 违约责任任何一方违约时，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
六、验收与交付6.1 验收标准工程竣工后，甲方有权对工程进行验收。
验收标准应符合国家相关法律法规和技术标准，具体验收标准由双方协商确定。
输变电工程电力工程施工合同
输变电工程电力工程施工合同1. 引言2. 合同条款2.1 合同目的本合同的目的是明确甲方委托乙方进行输变电工程的施工，并约定双方在施工期间的权利和义务，以确保施工质量、工期、安全和环境等方面的要求得到满足。
2.2 合同范围本合同的施工范围包括但不限于：•输电线路的铺设和安装；•变电站的建设和设备调试；•电力设备的运行试验和质量检查；•相关工程的施工监督和管理。
2.3 合同价格和支付方式2.3.1 合同总价为XXX万元，包含所有施工所需材料及人工费用。
2.3.2 支付方式：•施工前支付XX%作为预付款；•施工过程中按进度支付XX%的施工进度款；•完成施工后支付XX%的尾款。
2.4 工期2.4.1 约定工期为XX个月，自合同生效之日起计算。
2.4.2如因不可抗力等原因导致工期延误，延误期间不计算罚款，但延误的责任方需承担延误所导致的额外费用。
2.5 施工质量和验收标准2.5.1 施工质量应符合国家相关标准和技术规范。
2.5.2乙方应提供完整的质量保证措施和验收标准，确保工程质量符合甲方要求。
2.5.3甲方有权对施工过程进行监督和检查，并有权进行验收。
如发现施工质量不符合约定标准，乙方需在规定时间内进行整改。
2.6 安全和环境要求2.6.1乙方应制定并执行安全管理计划，确保施工期间的人员安全。
2.6.2乙方需遵守环境保护法律法规，采取措施防止施工对环境造成污染。
2.6.3如因乙方违反安全和环境要求导致事故或环境污染，乙方需承担相应的法律责任和赔偿责任。
2.7 变更和解除合同2.7.1如工期、工程范围等发生变更，双方应协商确定变更事项，并及时签订变更合同。
2.7.2双方一致同意解除合同的，应书面通知对方并协商解决相关事宜。
2.8 违约责任2.8.1如乙方严重违反合同约定，导致工程质量严重受损或无法按时完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任，并有权解除合同。
2.8.2如甲方未按时支付款项或提供必要的配合，导致乙方无法按时进行施工，甲方需承担相应的违约责任。
变电工程施工合同协议书
变电工程施工合同协议书甲方（业主）：___________乙方（承包商）：___________鉴于甲方拟建设的变电工程项目需要专业的施工团队进行施工，乙方具有相应的资质和能力完成该工程，双方本着平等、自愿、互利的原则，经过友好协商，达成如下合同条款：一、工程概况1. 工程名称：___________变电工程。
2. 工程地点：___________。
3. 工程规模：包括但不限于_________KV变电站一座，以及相关的输电线路和配电设施。
4. 工程内容：从土建工程到电气安装，再到调试验收等一系列工作。
二、工程质量1. 乙方必须按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到设计要求。
2. 工程竣工后，应通过甲方组织的验收，并满足国家电网公司的接入条件。
三、施工周期1. 工程开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
2. 如遇不可抗力因素影响工程进度，双方应协商确定新的工期。
四、合同价款1. 合同总价为人民币（大写）_____________元。
2. 价款支付方式：___________。
五、违约责任1. 如乙方未能按期完成工程质量或工程进度，应按照合同约定支付违约金。
2. 如甲方未能按约定支付工程款项，应承担逾期付款的责任。
六、争议解决合同执行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：_____________代表签字：_____________日期：____年____月____日乙方（盖章）：_____________代表签字：_____________日期：____年____月____日。
输变电工程施工总包合同三篇
输变电工程施工总包合同三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（以下简称“发包方”）：乙方（以下简称“承包方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将输变电工程施工项目发包给乙方，乙方自愿承揽该项目施工，经双方协商一致，订立本合同，以便共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：________________输变电工程1.2 工程地点：________________1.3 工程内容：包括但不限于输电线路工程、变电站工程、调试工程、验收工程等。
1.4 工程规模：根据双方确认的工程量清单确定。
第二条合同价格2.1 本合同的合同价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元，上述金额包括工程全部内容的人工费、材料费、设备费、运输费、管理费、利润及风险费用等。
2.2 合同价款支付方式及进度：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的10%作为预付款；（2）工程进度达到20%时，甲方支付乙方合同总价款的20%；（3）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（4）工程进度达到80%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（5）工程验收合格并交付使用后七个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的10%。
3.1 合同约定的工期为____个月，自开工之日起算。
3.2 乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。
3.3 甲方如因特殊原因导致工程延期，应与乙方协商一致，并承担相应的工程延期费用。
第四条质量标准4.1 乙方应按照国家和行业相关标准、规范和设计文件要求进行施工，保证工程质量。
4.2 工程验收合格后，乙方应承担一年的质保期，质保期内如出现质量问题，乙方应无条件修复，并承担相应费用。
第五条违约责任5.1 乙方如未按约定时间完成工程，应按照逾期部分工程价款的____%向甲方支付违约金。
最新版输变电工程施工专业分包合同
最新版输变电工程施工专业分包合同合同编号：__________甲方（发包方）：__________地址：__________联系电话：__________联系人：__________乙方（分包方）：__________地址：__________联系电话：__________联系人：__________鉴于甲方为输变电工程项目的施工方，乙方具有输变电工程施工的专业技术和经验，双方为了明确双方的权利和义务，经友好协商，特订立本分包合同，共同遵照执行。
第一条工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：__________第二条分包范围及工程量2.1 分包范围：__________2.2 工程量：__________第三条工程质量3.1 工程质量标准：__________3.2 乙方应严格按照国家标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量。
第四条合同价格4.1 合同总价：__________4.2 支付方式：__________4.3 乙方报价应包含所有施工所需的人工、材料、设备、机械使用等费用。
第五条工期5.1 计划开工日期：__________5.2 计划竣工日期：__________5.3 乙方应保证工程按期完成，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
第六条技术交底和验收6.1 甲方应向乙方进行技术交底，明确施工要求和技术标准。
6.2 工程验收：__________6.3 乙方应按照约定时间提交工程验收报告，并承担验收不合格的风险。
第七条乙方义务7.1 乙方应按照甲方的要求，按时完成施工任务。
7.2 乙方应保证施工过程中的安全，防止意外伤害和损失。
7.3 乙方应保证工程质量，不得有劣质材料和施工行为。
第八条甲方义务8.1 甲方应按照合同约定支付乙方工程款。
8.2 甲方应提供施工所需的现场条件，包括但不限于场地、道路、水电等。
8.3 甲方应对乙方施工过程中的问题提供必要的协助和指导。
35kv输变电工程合同
合同编号：_______甲方（以下简称“供电方”）：____________乙方（以下简称“用户”）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》及相关法律法规的规定，供电方和用户在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就35kV输变电工程的建设、运行、维护、管理和供电等相关事宜，达成如下协议：一、工程概述1.1 工程名称：35kV输变电工程1.2 工程地点：________________1.3 工程内容：主要包括35kV输电线路、变电站及其配套设施的建设、改造和升级等。
二、供电设施的建设和投资2.1 供电方负责35kV输变电工程的建设和投资，确保工程质量符合国家相关标准和规定。
2.2 用户应按照供电方的要求，配合供电方完成工程的建设和运行。
三、供电及运行3.1 供电方应按照双方约定的供电方式和供电质量，向用户提供电力供应。
3.2 用户应按照供电方的供电要求，合理使用电力，不得擅自改变用电性质和用电负荷。
3.3 供电方和用户应共同维护供电设施的安全和稳定运行，确保供电可靠性。
四、工程验收和维护4.1 工程完成后，供电方应组织验收，用户应参与验收并签署验收报告。
4.2 双方应按照验收报告约定的内容，负责工程的维护和管理。
五、合同价格和支付5.1 双方按照工程实际成本和市场行情，协商确定合同价格。
5.2 用户应按照双方约定的支付方式和时间，支付合同价款。
六、违约责任6.1 供电方未按照约定供电的，应承担违约责任，向用户支付违约金。
6.2 用户未按照约定使用电力或未按时支付合同价款的，应承担违约责任，向供电方支付违约金。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
7.2 如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 双方应遵守国家相关法律法规，共同维护电力市场的秩序。
8.2 双方在合同履行过程中，应遵守社会公德，保护环境，确保工程安全。
输变电工程施工合同范本
输变电工程施工合同范本甲方（业主）：__________ 乙方（承包商）：__________鉴于甲方拟建设一项输变电工程项目，现委托乙方负责该工程的施工。
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：包括输电线路架设、变电站建设等相关工作。
第二条工程质量2.1 乙方必须按照甲方提供的技术规范和设计图纸进行施工，确保工程质量符合国家标准及行业规范。
2.2 工程竣工后，应通过甲方组织的验收，方可交付使用。
第三条工程进度3.1 工程开工日期为______年______月______日，竣工日期为______年______月______日。
3.2 乙方应制定详细的施工进度计划，并按计划推进工程进度。
第四条工程价款4.1 工程总价款为人民币______元整（￥______）。
4.2 付款方式：甲方应按以下方式向乙方支付工程款：预付款、进度款、竣工款等。
第五条工程变更5.1 如遇设计变更或现场条件变化，需调整施工方案时，应及时通知对方并协商确定变更事宜。
第六条违约责任6.1 若乙方未按合同要求完成工程或工程质量不合格，应负责返工改进或如数补。
第七条争议解决7.1 合同执行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交仲裁机构仲裁。
第八条其他事项8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________代表人签字：__________ 代表人签字：__________签订日期：__________ 签订日期：__________。
输变电工程施工合同
输变电工程施工合同
《输变电工程施工合同》
甲方：XX输变电有限公司
乙方：XX建造工程有限公司
签订日期：XXXX年XX月XX日
一、背景和目的
为了顺利完成XX输变电工程的施工任务，甲方与乙方达成以下合同。
二、具体条款和条件
1. 乙方应按照合同约定的时间和质量要求，完成XX输变电工程的施工任务。
2. 甲方应按照合同约定的进度和款项支付方式，按时支付工程款项。
3. 双方应遵守相关法律法规和工程标准，确保工程质量和安全。
4. 乙方应提供合格的施工人员和设备，确保施工进度和质量。
5. 甲方有权对乙方的施工进度和质量进行监督和检验。
三、保密事项
双方在合作过程中产生的商业秘密和技术信息，应予以保密，未经对方允许不得泄露。
四、不可抗力因素的处理
若因不可抗力因素导致工程无法按时完成，双方应及时商议解决方案，并延长合同期限。
五、协议终止的条件
若一方违反合同规定，经书面通知后仍未改正，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应责任。
六、违约和争议解决方式
若发生争议，双方应友好商议解决；如商议无果，应提交仲裁机构进行调解。
七、其他附加条款
1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收结束。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行商议解决。
以上为《输变电工程施工合同》的内容，甲乙双方应严格遵守合同约定，共同完成工程任务，确保工程质量和安全。
35kv输变电工程合同范本
35kv输变电工程合同范本甲方（业主）： [甲方全称]地址： [甲方地址]乙方（承包商）： [乙方全称]地址： [乙方地址]鉴于条款：甲方希望委托乙方进行 [项目名称] 的35kV 输变电工程的施工工作，乙方具有相应的资质和能力，愿意承接该工程。
双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，就乙方承接甲方 [项目名称] 的35kV 输变电工程施工事宜，达成如下合同条款：第一条工程概况1. 工程名称：[项目名称] 35kV 输变电工程。
2. 工程地点：[具体地点]。
3. 工程内容：包括但不限于输电线路架设、变电站建设、相关电气设备安装调试等。
4. 工程规模：[具体规模描述]。
第二条工程期限1. 开工日期：[开工日期]。
2. 竣工日期：[竣工日期]。
3. 总工期：[总工期]。
第三条工程质量1. 工程质量标准：按照国家及行业相关标准执行。
2. 乙方应确保工程质量，达到甲方验收标准。
第四条合同价款及支付方式1. 合同总价：[合同总价]。
2. 支付方式：[具体支付方式，如预付款、进度款、最终验收款等]。
第五条甲方责任1. 提供施工所需的场地、通道等。
2. 按合同约定支付工程款项。
第六条乙方责任1. 按照合同约定的工程内容、质量和工期完成施工。
2. 遵守甲方施工现场的管理规定。
第七条安全与环保1. 乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工安全。
2. 乙方应采取有效措施，保护施工现场及周边环境。
第八条工程验收1. 工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请。
2. 甲方应在收到验收申请后 [时间] 内组织验收。
第九条违约责任1. 如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
2. 违约责任的具体内容按照合同相关条款执行。
第十条争议解决双方因履行本合同发生争议时，应首先通过协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第十一条其他1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
输变电工程施工总承包合同
输变电工程施工总承包合同甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方将输变电工程施工项目总承包给乙方一事，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：__________输变电工程施工项目1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：主要包括输电线路、变电站土建及安装工程等。
1.4 工程规模：根据设计文件确定的工程规模。
二、合同金额2.1 本合同总金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 乙方在合同签订后____个工作日内，向甲方支付合同总额的____%作为履约保证金，履约保证金在工程验收合格后无息退还。
三、合同工期3.1 合同工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。
3.2 乙方应按照甲方的要求，提前____个工作日提交施工进度计划，并按照进度计划完成工程施工。
四、质量标准4.1 工程质量应符合国家及行业相关标准和规范要求。
4.2 乙方应严格按照设计文件和施工图纸进行施工，确保工程质量。
五、甲乙双方的权利和义务5.1 甲方权利和义务：（1）负责办理工程相关手续，为乙方提供施工场地。
（2）按照合同约定支付工程进度款和履约保证金。
（3）协调解决工程施工过程中的外部关系，确保工程顺利实施。
（4）对乙方施工过程中的质量、安全、进度等进行监督和检查。
5.2 乙方权利和义务：（1）按照合同约定完成工程施工，确保工程质量、安全、进度达到甲方的要求。
（2）遵守国家及行业相关法律法规，严格按照施工图纸和设计文件施工。
（3）负责施工现场的安全生产，确保施工现场的安全措施到位。
（4）承担工程质量保修责任，保修期自工程验收合格之日起计算。
六、合同价款支付及结算6.1 甲方按照乙方提交的进度报表支付工程进度款，进度款支付比例为当月完成工程量的____%。
220k输变电线路工程总承包(合同)模板
220k输变电线路工程总承包合同模板1. 合同概述本合同旨在规定220k输变电线路工程的总承包合作事项，明确双方权责，并保障工程的顺利进行。
2. 合同条款2.1 合同签署方本合同由两方签署：•甲方：[甲方公司名称]•乙方：[乙方公司名称]2.2 合同工程本合同的工程范围包括内容：•供电变电站工程•输电线路工程•相关设备及器材供应2.3 工程总价及支付方式本合同工程总价为人民币[工程总价]元。
甲方将根据工程进展情况，按方式支付工程款项给乙方：•预付款：工程总价的30%作为预付款，在合同签署后的5个工作日内支付；•进度款：根据工程进展情况，甲方将在工程完成一定阶段后支付相应的进度款；•竣工验收款：工程竣工并经甲方验收合格后支付的款项，占工程总价的70%。
2.4 工期和进度管理本工程的工期为[工期]个日历天。
乙方应按照合同约定的工期要求，合理组织施工，并有责任确保工程按时交付。
2.5 质量管理乙方应保证所提供的设备和材料符合相应的质量标准，并按照相关法规和标准进行工程施工。
甲方有权对工程质量进行检查验收，如发现质量问题，乙方需在规定时间内进行整改。
2.6 保修责任工程竣工后，在合同约定的保修期内，乙方应对工程及设备提供免费的维修及保养服务。
甲方有权对工程和设备进行定期检查，如发现问题，乙方应及时进行维修。
2.7 违约责任如果甲方或乙方违反本合同约定的任何条款，将导致对方受到损失，违约方应承担相应的违约责任，并赔偿对方的损失。
2.8 法律适用和争议解决本合同的签订、解释、执行及争议解决均适用相关法律法规。
双方如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成时，提交有管辖权的人民法院解决。
3. 合同生效与变更3.1 合同生效本合同自双方签字或盖章之日起生效，并具有法律约束力。
本合同分为原件两份，双方各执一份。
3.2 合同变更任何对本合同的修改或变更，需经过双方书面协商并达成一致。
4. 其他条款4.1 保密条款本合同签署后，双方应对涉及本合同内容的商业秘密及敏感信息予以保密。
输变电工程施工合同
输变电工程施工合同引言输变电工程施工合同是一份正式的文件，用于规定施工期间双方的权利和义务。
本文将从合同的定义、主要内容、合同流程和案例分析这四个方面，对输变电工程施工合同进行介绍。
合同的定义输变电工程施工合同是建设单位和施工单位之间的合同，用于规定施工期间的工作内容、进度、质量、费用、安全等方面的要求。
合同的主要内容输变电工程施工合同的主要内容包括以下几个方面：1.项目概况：包括项目的名称、地点、规模、用途等基本情况及建设单位和施工单位的基本信息。
2.工程范围：包括工程的主要建设内容、技术要求、工程量清单、工期安排等。
3.合同价款：包括合同总价、付款方式、支付时间及相关法律条款等。
4.保修期：包括保修期起止时间、保修内容及保修金数额等。
5.验收标准：包括技术验收、竣工验收及验收标准等。
6.法律条款：包括违约责任、争议解决、合同终止、变更等相关法律条款。
合同流程输变电工程施工合同的流程一般分为以下步骤：1.投标：施工单位根据建设单位的招标文件编制施工方案及报价，建设单位根据评标结果确定合同签订对象。
2.合同签订：建设单位和施工单位在协商一致后签署合同。
3.履行合同：施工单位按照合同要求完成施工任务；建设单位按照合同要求支付价款。
4.竣工验收：施工单位完成工程后，完成竣工验收程序，向建设单位提交竣工验收资料，完成验收工作。
5.保修期：保证期内，施工单位按照合同要求对工程进行保修，解决工程使用中出现的问题。
案例分析下面以某输变电工程施工合同为例，进行案例分析。
合同主要内容本合同总包含建设单位和施工单位之间的合同，工程内容为某XX 变电站二期工程，总容量XX 万千瓦。
合同总价为XX 万元。
合同约定工程竣工日期为 XXX 年 XX 月 XX 日，常规保修期为 XXX 个月。
合同要求本工程施工过程中应遵守国家和地方有关法律法规，按照设计图纸、技术规范及验收标准，按照合同约定时间保质保量完成本工程。
施工单位应有意识的做好安全文明施工，严格按照安全操作规程及文明建设要求执行施工任务。
输变电工程施工专业分包合同2024年
输变电工程施工专业分包合同2024年合同目录第一章：合同总则1.1 合同目的和适用范围1.2 合同的法律依据1.3 合同的基本原则第二章：合同主体2.1 甲方（总包方）资格2.2 乙方（分包方）资格2.3 双方的权利与义务第三章：工程概况3.1 工程名称及地点3.2 工程规模及主要技术参数3.3 工程质量标准第四章：分包范围与内容4.1 分包工程的范围4.2 分包工程的具体内容4.3 分包工程的施工要求第五章：合同价款与支付5.1 合同价款的确定5.2 预付款及进度款支付5.3 工程竣工结算第六章：施工管理6.1 施工组织与协调6.2 施工进度计划6.3 施工安全与环境保护第七章：质量与验收7.1 工程质量要求7.2 质量检查与验收7.3 质量保证与责任第八章：安全生产与文明施工8.1 安全生产责任8.2 文明施工标准8.3 安全事故处理第九章：合同变更与解除9.1 合同变更的条件与程序9.2 合同解除的条件9.3 合同变更与解除后的权利义务第十章：违约责任10.1 违约责任的认定10.2 违约责任的承担方式10.3 违约责任的免除条件第十一章：争议解决11.1 争议解决的方式11.2 争议解决的程序11.3 争议解决的法律适用第十二章：其他约定12.1 保密协议12.2 知识产权保护12.3 其他特殊约定第十三章：签字生效13.1 双方签字栏13.2 签订时间13.3 签订地点以上为输变电工程施工专业分包合同的目录内容。
合同编号：______第一章：合同总则1.1 合同目的和适用范围本合同旨在明确甲乙双方在输变电工程施工专业分包过程中的权利、义务和责任。
1.2 合同的法律依据本合同依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规制定。
1.3 合同的基本原则本合同遵循平等自愿、公平诚信、合法合规的原则。
第二章：合同主体2.1 甲方（总包方）资格甲方应具备承接输变电工程的资质和能力。
2.2 乙方（分包方）资格乙方应具备相应的专业分包资质和施工能力。
输变电工程承包合同协议书
甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲方需在（地点）建设输变电工程，乙方具备相应的施工资质和条件，经甲乙双方友好协商，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就输变电工程的建设事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：输变电工程2. 工程地点：（地点）3. 工程内容：包括线路架设、设备安装、调试及验收等。
4. 工程规模：（具体描述）5. 工程投资：（大写）人民币_____元整（小写）_____元。
二、承包方式1. 乙方负责本工程的施工、调试及验收工作。
2. 乙方按照甲方要求，在规定的时间内完成工程。
3. 乙方保证工程质量，确保工程安全、文明施工。
三、工程工期1. 工程开工日期：（年）月（日）2. 工程竣工日期：（年）月（日）四、工程价款1. 工程总价款为：（大写）人民币_____元整（小写）_____元。
2. 工程款支付方式：（1）合同签订后，乙方提交工程进度款申请，甲方在收到申请后10个工作日内支付进度款。
（2）工程竣工后，乙方提交竣工结算报告，甲方在收到报告后30个工作日内支付尾款。
3. 工程变更、索赔及违约责任等按照合同约定执行。
五、工程质量1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程质量标准：达到国家标准《输变电工程验收规范》的要求。
3. 工程质量保修期：自工程竣工验收合格之日起，乙方对工程质量承担保修责任，保修期为：（年）。
六、安全文明施工1. 乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工现场安全生产。
2. 乙方应按照甲方要求，加强施工现场文明施工，保持环境整洁。
3. 乙方应按照国家相关标准，做好环境保护工作。
七、验收及交付1. 工程竣工验收合格后，甲方应在接到乙方验收申请之日起10个工作日内组织验收。
2. 验收合格后，甲方应在收到乙方交付申请之日起10个工作日内办理工程交付手续。
八、违约责任1. 乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
输变电工程施工合同合同编号（发包人）：合同编号（承包人）：工程名称：发包人：承包人：签订日期：签订地点：第一部分合同协议书发包人： ***承包人： ***鉴于发包人拟委托承包人承担***工程（以下简称“工程”）的施工任务，且承包人同意接受该委托。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，签订本协议。
一、工程概况1. 工程名称：***2. 工程地点：***3. 工程规模：***二、工程承包范围本期施工图设计范围内所有工作量，包括但不限于：***三、合同工期1. 计划开工日期：**年*月**日。
2. 计划竣工日期：**年**月**日，最终以停电时间为准。
计划工期总日历天数：***天,计划工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以计划工期总日历天数为准。
四、工程建设目标1. 工程质量要求：1.1 质量总体要求严格执行国家、行业、国家电网公司有关工程建设质量管理的法律、法规和规章制度，贯彻实施工程设计技术原则，满足国家和行业施工验收规范的要求。
输变电工程“标准工艺”应用率为100%；工程“零缺陷”投运；实现工程达标投产及优质工程目标；工程使用寿命满足国家电网公司质量要求；不发生因工程建设原因造成的六级及以上工程质量事件。
1.2 专项目标要求220千伏及以上项目：工程质量总评为优良，分项工程（线路：优良率）100％、单位工程优良率100％，观感得分率（土建）≥95％；创建标准工艺应用示范工地，达到规模要求的项目创建省级公司输变电工程流动红旗，500千伏及以上项目应创建国家电网公司输变电工程流动红旗。
安全目标：严格执行国家、行业、国家电网公司有关工程建设安全管理的法律、法规和规章制度，确保工程建设安全文明施工，采取积极的安全措施，确保实现以下安全目标：（1）不发生六级及以上人身事件；（2）不发生因工程建设引起的六级及以上电网及设备事件；（3）不发生六级及以上施工机械设备事件；（4）不发生火灾事故；（5）不发生环境污染事件；（6）不发生负主要责任的一般交通事故；（7）不发生基建信息安全事件；（8）不发生对国家电网公司造成影响的安全稳定事件。
3. 进度目标：坚持以“工程进度服从安全、质量”为原则，积极采取相应措施，确保工程开、竣工时间和工程阶段性里程碑进度计划按时完成。
投资控制目标：在满足安全质量的前提下，优化工程技术方案，合理控制工程造价，严格规范建设过程中设计变更、现场签证，严格执行合同，做好工程项目结算工作，实现工程造价与结算管理目标。
环境保护与水土保持目标：确保工程环保、水保设施建设“三同时”，落实工程环保、水保方案及批复意见，推行绿色施工，建设资源节约型、环境友好型的绿色和谐工程；确保竣工前完成工程拆迁、迹地恢复；确保工程顺利通过环保和水保验收。
基建管理信息系统应用目标：完整性、及时性、准确性100%。
7．档案管理目标：严格按照国家、行业、国家电网公司和项目建设管理单位的有关档案管理规定进行档案管理，将档案管理纳入整个现场管理程序，坚持归档与工程同步进行。
确保实现档案归档率100％、资料准确率100％、案卷合格率100％，保证档案资料的齐全、准确、规范、真实、系统、完整；同时保证在合同规定的时间移交竣工档案。
8. 创优目标：220千伏及以上项目：确保达标投产，确保国家电网公司优质工程；500千伏及以上项目争创国家级优质工程。
9. 其他目标：承包人应切实贯彻国家电网公司“三通一标”、“两型三新”、“两型一化”及智能化变电站建设相关要求。
五、签约合同价与合同价格形式1. 签约合同价为：人民币（大写）***元整(¥***元)（含税）。
其中安全文明施工费：¥ ***元。
2. 合同价格形式：发包人和承包人同意合同价格形式为下列第 2.2种合同价格形式：2.1单价合同2.2总价合同2.3其他合同价格形式：无。
六、合同组成部分下列文件为本合同的组成部分：（1）双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件；（2）合同协议书及其附件；（3）中标通知书；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）招标文件和投标文件；（10）构成合同的其他文件。
七、项目经理承包人项目经理：***。
八、承包人承诺1. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
2. 工程建设实现“零缺陷”投运，满足达标投产的考核条件且达到工程质量、工艺及创优目标，不发生因施工影响设备的正常使用和工程寿命、或造成批量返工的质量事件。
3. 工程进度确保按照发包人规定的工期进行，并确保本合同和投标文件中所承诺的人力、机具及合理项目管理规划大纲的实现。
4. 在工程建设中文明施工，并采取积极的安全措施，满足工程安全目标。
5. 遵守国家电网公司对工程项目施工分包各项管理要求，确保相应的资源配置，确保人员工资按时、足额发放。
6. 严格按照工程环评、水保报告以及批复文件、当地的环保要求以及工程设计文件组织施工，确保不因施工原因影响项目通过环评、水保验收。
7. 严格按照国家电网公司电网建设项目档案管理相关规定、发包人的要求进行档案管理。
8. 积极配合施工图设计优化工作，及时认真审查并主动反映有可能对工程投资造成影响的任何事宜，否则需承担因此造成的投资浪费的相应责任。
9. 严格按照国家电网公司基建管理信息化的应用要求，保证信息化资源配置，实行基建信息化管理。
10. 承包人确认已阅读及理解合同附件所列国家电网公司规章制度规定，并承诺严格遵守与其履行本合同义务相关的规定。
11. 严格按照《住房城乡建设部办公厅关于严格落实建筑工程质量终身责任承诺制的通知》【建办质[2014]44号】要求，签署《工程质量终身责任承诺书》。
九、发包人承诺发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
十、词语含义本协议中所用词语的含义与专用合同条款、通用合同条款中相应词语的含义相同。
十一、合同生效本合同在以下条件全部满足之日起生效：（1）本合同经双方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章；十二、签订日期合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。
十三、份数本合同一式陆份，发包人执叁份，承包人执叁份，具有同等法律效力。
（以下无正文）签署页发包人：（盖章）承包人：（盖章）法定代表人(负责人)或授权代表（签字）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：签订日期：签订日期：地址：地址：邮编：邮编：联系人：联系人：电话：电话：传真：传真：Email:Email:开户银行：开户银行：账号：账号：税号：税号：开户行联行号：开户行联行号：第二部分专用合同条款专用合同条款是合同各方经协商后对通用合同条款的具体阐明、修改或补充。
专用合同条款与通用合同条款不一致时，以专用合同条款为准。
1.一般约定1.1 词语定义1.1.1 合同（增加以下条款）：1.1.1.10 规范：指包括在合同中的工程规范，或由承包人提供的并经发包人批准的其他规范。
1.1.1.11 合同附件: 指附在合同条款之后，构成合同组成文件的附加文件。
1.1.2 合同当事人和人员1.1.2.2 发包人：。
1.1.2.3 承包人：。
1.1.2.5 修改为：分包人：指经承包人申请、监理人审核、发包人同意，以分包形式承担合同允许范围内部分工程施工任务或劳务作业任务的当事人。
1.1.2.6 监理人：。
1.1.2.7 修改为：总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。
1.1.2.8 （增加）：项目法人：指建设项目的出资人或出资管理人。
项目法人：。
地址：。
邮编：。
电话：。
传真：。
1.1.2.9 （增加）：建设管理单位：指受项目法人委托负责合同的签订和执行，进行工程项目的建设管理和具体实施的单位。
建设管理单位：。
地址：。
邮编：。
电话：。
传真：。
1.1.2.10 （增加）：设计人：指受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。
设计人：。
地址：。
邮编：。
电话：。
传真：。
1.1.2.11（增加）：发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。
1.1.3工程和设备1.1.3.4 单位工程范围：详见技术规范书及工程量清单1.1.3.10 永久占地范围：指按设计图纸所要求的为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地范围：指为完成工程临时占用而施工结束后恢复原状的土地。
1.1.4日期1.1.4.5 缺陷责任期期限为：12个月。
1.1.4.8（增加）：除本合同另有约定外，“以内”、“日（天）内”、“届满”均包括本数；“不满”、“以上”、“以下”、“以外”不包括本数；“日（天）前”、“日（天）后”不包括当日（天）。
按照日、月、年计算期间的，开始的当天不算入，从下一天开始计算。
期间的最后一天不是工作日的，该期间应于下一个工作日终止。
1.1.5 合同价格和费用1.1.5.4 修改为：暂列金额：指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。
用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。
1.1.6 其他（增加以下条款）:1.1.6.2 工程竣工验收签证书：即通用合同条款中的“工程接收证书”。
1.1.6.3 重大设计变更、签证:重大设计变更指改变了初步设计审定的设计方案、主要设备选型、工程规模、建设标准等原则意见，或单项设计变更投资变化超过20万元的设计变更;重大签证是指单项签证投资增减额超过10万元的签证。
1.1.6.4一般设计变更、签证：指重大设计变更、签证以外的设计变更、签证。
1.1.6.5 工程质量监督机构: 指政府质量监督机构按规定对工程进行的质量监督活动。
1.1.6.6 竣工验收：指承包人完成了本合同中规定的工程项目后，发包人按合同要求进行的验收。
1.1.6.7 国家验收：指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程的竣工验收。
1.1.6.8 索赔: 指合同一方根据合同约定向另一方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。
1.1.6.9 元或¥: 指合同中作为货币单位的人民币元。
1.1.6.10 专业分包：指施工承包商将其所承包工程中的非主体专业工程发包给具有相应资质等级的专业分包商完成的活动。
1.1.6.11 劳务分包：指施工承包商或专业分包商将其承包工程中的劳务作业发包给具有相应资质等级的劳务分包商完成的活动。
1.1.6.12 主体工程：杆塔组立、架线（电缆敷设）和附件安装。