2017年湖北省监理工程师:合同法律关系考试题
湖北省2017年注册监理师:建设工程合同管理法律概述考试试题
湖北省2017年注册监理师:建设工程合同管理法律概述考试试题一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)1、2011年年底,某工程受大雪影响,导致承包商工期延长,则承包商有权索赔。
A:费用,但不包括工期B:工期、费用,但不包括利润C:工期,但不包括费用D:工期、费用和利润E:由于传染病的影响而暂时停止的施工2、某工程由于承包人原因未在约定的工期内竣工。
若该工程在原约定竣工日期后继续施工,则采用价格指数调整其价格差额时,现行价格指数应采用。
A:原约定竣工日期的价格指数B:实际竣工日期的价格指数C:原约定竣工日期和实际竣工日期价格指数中较低的一个D:实际竣工日期前42天的价格指数E:由于传染病的影响而暂时停止的施工3、某材料采购合同中,双方约定的采购量为500吨,合理磅差为0.3%。
如果交货时计量的重量与约定不符时,下述做法中错误的有。
A:计量498吨,则应补交2吨B:计量498.7吨,则应补交1.3吨C:计量499.2吨,则不再补交D:计量501.7吨,则退还1.7吨E:专业监理4、工程项目一览表在工程项目中的作用表现在。
A:以便各个部门按统一口径确定工程项目的投资额和进行管理B:以便预测各个年度的投资规模C:规定分年度计划D:明确各个项目的按期投产E:自我评定5、分部分项工程量清单项目设置五级编码。
其中第五级编码为顺序码。
A:专业工程B:分部工程C:分项工程D:工程量清单项目E:由于传染病的影响而暂时停止的施工6、某工程的管道焊接完成后,承包人书面通知工程师要求24小时后进行合同规定的检查试验。
工程师既未通知承包人变更试验时间,也未在预定时间到达现场。
承包人单独进行试验后,将试验记录送交工程师。
关于该事件的说法,正确的是。
A:虽然工程师未参加试验,但应视为施工质量合格B:虽然工程师未参加试验,但应承认验收记录的正确性C:由于工程师未在试验现场,本次试验结果无效D:由于工程师未按时参加试验,应重新商定检查试验的时间E:专业监理7、对组成质量管理体系的各个过程加以识别、理解和管理的质量原则是__。
2017年湖北省汇编监理工程师《合同管理 》考试试题
2017年湖北省汇编监理工程师《合同管理》考试试题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.施工项目经理是施工企业的代理人,这种代理属于A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.职务代理2.设备采购招标时宜采用以设备寿命周期成本为基础的评标价法进行评标的是()。
A.各类通用设备采购B.建筑工程设备采购C.价值较高的设备采购D.生产线等运行期内各种费用高的设备采购3.直接订购方式适用于采购( )的设备A.贵重B.进口C.交货周期短D.单一来源4.根据《标准施工合同》,工程一切险的被保险人应是A.发包人和监理人B.承包人和监理人C.发包人和承包人D.承包人和分包人5.定金不得超过主合同标的额的A.20%B.30%C.40%D.50%6.材料设备采购招标中,划分采购合同的原则是A.符合采购资金的到位计划和周转计划,充分考虑计划实施的风险B.有利于吸引较多投标人参加竞争,降低价格,保证供货质量和时间C.充分考虑供货的市场价格浮动,减少价格波动对采购成本的影响D.全面考虑供货、仓储和运输能力,减少运输规划,提高仓储能力7.购境外货物时,由卖方负责办理租船订舱,并承担货物装船之前的一切费用,以及海运费和从转运港运至目的港的保险费的报价是()。
A.FOB 价B.CIF 价C.EXW 价D.FCA 价8.根据《招标投标法》,评标委员会成员组成正确的是()A.招标人代表3人,专家6人B.招标人代表4人,专家8人C.招标人代表1人,专家2人D.招标人代表2人,专家3人9.施工评标过程中,发现投标报价大写金额与小写金额不一致时,评标委员会正确的处理办法是( )。
A.以小写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认B.以大写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认C.由投标人书面澄清,按大写或按小写来计算投标报价D.将该投标文件直接作废标处理10.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款,除专用合同条款另有约定外合同设备的开箱检验应在( ) 进行A.卖方仓库B.第三方检测地C.施工场地D.第三方物流公司11.根据《标准设计施工总承包招标文件》,关于采用专利技术的说法,正确的是()。
2017年湖北省整理监理工程师《合同管理 》训练题(含答案解析)
2017年湖北省整理监理工程师《合同管理》训练题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《民法典》合同编,当事人在保证合同中对保证方式没有约定或约定不明确的,保证人按照( )方式承担保证A.连带责任B.仲裁协议约定C.一般保证D.当事人诉讼请求2.关于《标准施工招标文件》施工合同文本通用合同条款中“进度款付款证书”的说法,正确的是( )。
A.监理人收到承包人进度款付款申请单并核查后,向承包人出具进度款付款证书B.监理人有权扣除质量不合格部分的工程款C.监理人出具进度款付款证书,视为监理人批准了承包人完成的该部分工作D.承包人对监理人出具的进度款付款证书出现的漏项无权申请重新修正3.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款,竣工验收管理程序中,监理人审查竣工验收申请报告的各项容,认为工程尚不具备竣工验收条件时,应当在收到竣工申请报告后( )天通知承包人。
A.28B.30C.58D.604.下列组织或机构中,不能成为合同主体的是( )A.政府机关B.企业法人C. 项目监理机构D.社会团体5.根据《招标投标法》,投标人可以在( )期间撤回标书并收回投标保证金。
A.收到中标通知书至签订合同B.评标结束至确定中标人C.开标至评标结束D.提交标书至投标截止时间6.定金不得超过主合同标的额的A.20%B.30%C.40%D.50%7.关于委托订立合同的代理人行为的说法,错误的是( )。
A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判B.代理人对授权范围内谈判的重要事项,必须请委托人决定C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项,法律后果由委托人承担D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项,法律后果由代理人承担8.根据《标准勘察招标文件》,勘察工作需要在本工程区域外其他市政设施内临时占地的,应由()向政府管理部门提出申A.发包人B.勘察人C.监理人D.发包人和勘察人共同9.根据FIDIC《施工合同条件》,工程师颁发工程接收证书后,雇主应将( ) 返还承包商。
2017年湖北省监理工程师《合同管理 》例题
2017年湖北省监理工程师《合同管理》例题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工招标文件》,对于大型复杂工程,有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标,宜采用的评标方法是( )。
A.最低投标价法B.经评审的最低投标价法C.最合理报价评审法D.综合评估法2.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,承包人应根据价格清单中的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素编制( )。
A.工程进度款支付分解表B.投资计划使用分配表C.工程进度款使用计划表D.建设资金平衡表3.合同法律关系客体的智力成果指的是( )A.建筑物B.设计工作C.技术秘密D.工艺技术设备4.关于建设工程勘察任务麦承包的说法,正确的是( ) 。
A.工程勘察任务,不需要通过招标方式麦包B.使用特定专有技术的工程勘察任务可直接点包C.工程勘察任务的承包人可以是自然人D.工程勘察任务只能发包给一家勘察单位5.根掘《标准材料采购招标文件》,在初步评审材料采购投标文件时,属于资格评审内容的是( )A.投标文件格式要求B.财务要求C.投标有效期要求D.质量要求6.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,监理人依据施工合同约定,指承包人对施工的临时道路进行必要的养护,由此产生的费用应由()A.承包人B.发包人C.发包人和承包人共同D.监理人7.对于需要进行抽样检查的工程材料,应在材料采购合同中约定的内容有( )。
A.抽检比例和取样方法B.抽检数量和检测方法C.检测方法和抽检比例D.取样方法和抽检数量8.根据《民法典》合同编,当事人在保证合同中对保证方式没有约定或约定不明确的,保证人按照( )方式承担保证A.连带责任B.仲裁协议约定C.一般保证D.当事人诉讼请求9.根据《标准施工合同》,承包人向监理人递索赔意向通知书的时效是A.7B.14C.28D.3010.在施工招标投标中,下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是A.投标文件没有按要求密封B.投标人在投标有效期内撤销投标C.中标人拒绝订立合同D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正11.关于施工预付款保函的说法,正确的是( )A.预付款保函应由招标人委托第三方开具B.预付款保函应在签订施工合同前出具C.预付款保函金额应与预付款金额相同D.预付款保函应在整个施工期内有效12.建设单位委托招标代理机构招标的,招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由( )。
2017年上半年湖北省监理工程师合同治理合同解除考试试题
2017年上半年湖北省监理工程师合同治理:合同解除考试试题一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)一、我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定,建筑工程一切险的投保人应当是__。
A.施工合同的发包人 B.施工合同的承包人 C.施工合同发包人和承包人 D.工程项目的代建方和施工合同的发包人二、某建设工程施工合同中订有仲裁条款。
以下关于该仲裁条款的说法中,正确的选项是。
A:仲裁委员会的选择能够通过默示的方式表现 B:仲裁事项能够通过默示的方式表现 C:建设工程施工合同无效,该仲裁条款亦无效 D:当事人如不选定仲裁员,该仲裁条款即失效 E:专业监理 3、某建筑公司承建某县政府办公楼,其营业额为5000万元人民币,那么该施工企业应绷纳的城市保护建设税应为万元。
A:1.5 B:4.5 C:7.5 D:10.5 E:由于传染病的阻碍而临时停止的施工 4、某建设项目,经投资估算确信的安装工程费用与设备及工器具购买费合计为2000万元,项目建设期为2年,每一年各完成投资打算50%。
在大体预备费率为5%,年均投资价钱上涨率为10%的情形下,该项目建设期的涨价预备费为万元。
A:210 B:220.5 C:325.5 D:320 E:由于传染病的阻碍而临时停止的施工五、当双代号网络打算的计算工期等于打算工期时,以关键节点为完成节点的工作的。
A:总时差最小 B:自由时差为零 C:自由时差等于总时差 D:时刻距离最小 E:自我评定六、某施工合同约定的动工日期为2020年9月10日。
承包人在9月1日向工程师递交了请求延至9月17日动工的书面申请,理由是要紧施工机械因运输问题尚未运抵现场。
工程师收到该书面申请后,迟迟未回答是不是同意延期动工。
承包人的要紧施工机械迟至9月25日运抵施工现场,实际动工日期为9月30日。
依照《建设工程施工合同(示范文本)》,该工程的动工日期应为。
A:9月10日 B:9月17日 C:9月25日 D:9月30日 E:专业监理 7、【例2·单项选择题】表述质量治理体系并规定质量治理体系术语的质量治理体系标准是。
2017年湖北省监理工程师《合同管理 》试题练习
2017年湖北省监理工程师《合同管理》试题练习学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款,合同约定的材料运输至施工场地卸货交付后,该材料的照管责任及风险应由()承担。
A.卖方B.买方C.卖方和买方D.材料生产厂家2.根据《标准设计施工总承包招标文件》,总监理工程师超过( )天不能履行职责的,应委派代表在许可范围内代行其职责。
A.2B.3C.5D.73.设备采购招标时宜采用以设备寿命周期成本为基础的评标价法进行评标的是()。
A.各类通用设备采购B.建筑工程设备采购C.价值较高的设备采购D.生产线等运行期内各种费用高的设备采购4.设计合同中定金条款约定发包人向设计人支付设计费的20%作为定金,则该定金自()之日起生效。
A. 合同签字盖章B.实际交付C.发包人完成设计任务书审批D.设计人收到发包人设计基础资料5.根据《招标投标法》,招标代理机构的性质是A.依法成立的企业B.地方政府成立的事业单位C.依法成立的行业协会D.行业主管部门设立的服务机构6.根据FIDIC《施工合同条件》,合同争端可按照规定由争端避免/裁决委员会(DAAB)裁决。
关于DAAB 人员任命和酬金的说法,正确的是( )。
A.由业主任命、承包商承担酬金B.合同双方联合任命、业主承担酬金C.合同双方联合任命、承包商承担酬金D.合同双方联合任命、分摊酬金7.根据《招标投标法实施条例》,建设工程项目招标结束后,招标人退还投标保证金时间限定在( )。
A.与中标人签订书面合同后的15 日内B.与中标人签订书面合同后的5 日内C.招投标结束后的30 日内D.招投标结束后的15 日内8.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,竣工试验分三阶段进行,其中第一阶段进行的是( )。
A.联动试车B.保证工程满足合同要求的试验C.功能性试验D.产能及环保指标测试9.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款,下列工程勘察合同组成文件中,优先解释顺序排在中标通知书之前的是()。
2017年湖北省监理工程师《合同管理 》历年真题(含答案解析)
2017年湖北省监理工程师《合同管理》历年真题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.在投标有效期内出现特殊情况,招标人以书面形式通知投标人延长投标有效期时,投标人的正确做法是( )A.同意延长,并相应延长投标保证金的有效期B.同意延长,并要求修改投标文件C.同意延长,但拒绝延长投标保证金的有效期D.拒绝延长,但无权收回投标保证金2.建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的( ) 。
A.特别法人B.企业法人C.非法人组织D.非营利法人3.根据《标准施工合同》,承包人向监理人递索赔意向通知书的时效是A.7B.14C.28D.304.根据《标准施工招标文件》,关于进度款支付证书的说法,正确的是()。
A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具D.进度款支付证书--经签发监理人无权修改5.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,在暂停施工期间,负贵施工现场保护和安全保障的主体是()。
A.发包人B.监理人C.承包人D.监理人和承包人6.《材料合同采购根据文件》合同材料的所有权和风险自()时由卖方转移买方。
A.交付B.核验C.清息D.签约7.根据《标准施工合同》,承包人在工程施工准备阶段的义务是( )。
A.办理出入施工现场的道路通行手续B.建互施工现场质量管理体系C.确定施工测量的基准点和基准线D.收集地下管线和地下设施相关资料8.根据《建设工程安全生产管理条例》承包人需要编制专项施工方案并经专家论证的工程是( )。
A.高空作业工程B.深水作业工程C.大爆破工程D.地下暗挖工程9.根据《招标投标法》,投标人可以在( )期间撤回标书并收回投标保证金。
A.收到中标通知书至签订合同B.评标结束至确定中标人C.开标至评标结束D.提交标书至投标截止时间10.根据《标准材料采购招标文件》,合同材料交付前,卖方应对其进行全面检验,并在交付合同材料时向买方提交合同材料的质量证明文件是( )A.质量检测报告B.产品核验清单C.第三方检测证明D.质量合格证书11.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,施工合同签订前,中标人应按招标文件规定向招标人提交的凭证是()。
2017年上半年湖北省监理工程师执业资格:FIDIC合同文本考试试卷
2017年上半年湖北省监理工程师执业资格:FIDIC合同文本考试试卷一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)1、按照我国的法律规定,设立有限责任公司乙级资质的注册资本最低限额为__。
A.10万元B.50万元C.100万元D.1000万元2、不同等风险量曲线所表示风险量大小与其同风险坐标原点的距离__。
A.无关B.成正比C.成反比D.有多种关系3、项目监理机构的总监理工程师代表,应处于__。
A.决策层B.协调层C.操作层D.执行层4、直线制组织形式具有__的特点。
A.有利于正确决策B.项目监理机构中任何一个下级只接受唯一上级的命令C.纵横两套管理系统D.能够发挥职能部门专家作用5、文件立卷原则是__。
A.一个建设工程有多个单位工程组成,工程文件应该按照单位工程组卷B.工程准备阶段文件可以按照单位工程、分部工程、专业、形成单位等组卷C.竣工图可以按照单位工程、专业等组卷D.立卷不宜过厚,一般不超过40mm6、建筑施工企业在编制施工组织设计时,应当根据__制定相应的安全技术措施。
A.建设工程的特点B.建设单位的需要C.本单位的特点D.主管部门的要求7、《建设工程安全生产管理条例》规定,建设行政主管部门在审核发放__时,应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查,对没有安全施工措施的,不得颁发。
A.生产许可证B.产品合格证C.检验合格证D.施工许可证8、工程建设的不同阶段对工程项目质量的形成起着不同的作用和影响,决定工程质量的关键阶段是__。
A.可行性研究阶段B.决策阶段C.设计阶段D.保修阶段9、《建设工程监理规范》规定,监理规划的编制应针对项目的实际情况,明确项目监理机构的__,确定具体的监理工作。
A.工作目标B.总监理工程师C.工作内容D.工作方法10、咨询工程师是以从事工程咨询业务为职业的__和其他专业人员的统称。
A.经济人员B.管理人员C.工程监理人员D.工程技术人员11、为项目监理机构今后开展监理工作制定基本的方案是__的作用。
2017年湖北省监理工程师《合同管理 》考试试题
2017年湖北省监理工程师《合同管理》考试试题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.业主招标采购工程建设所需货物时,对于投标截止时间前己进口的货物,国内供货方的报价应是( )。
A.仓库交货价B.出厂价C.船上交货价D.离岸价2.根据《英国工程施工合同文本》(ECC),如果采用固定价格承包,则应该选择( )。
A.带有分项工程表的标价合同B.带有工程量清单的标价合同C.带分项工程表的目标合同D.带有工程量清单的目标合3.国家发展改革委等九部委发布的《简明标准施工招标文件》,适用于工期不超过()个月,且技术相对简单的小型项目。
A.6B.12C.18D.244.关于设计施工总承包合同的承包人的说法,正确的是( )。
A.承包人应当是独立承包人B.承包人的分包工作需要征得发包人同意C.承包人的分包工程需要经过承包人与发包人共同发包D.承包人的全部承包工作容均可分包5.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,合同协议书中写明的合同总金额应包括的金额是( )。
A.暂列金额和暂估价B.变更的价款调整C.索赔补偿金额D.保修期的保修费用6.根据《标准施工合同》,对于发包人提供的材料和工程设备,承包人应在约定时间内( )共同进行验收。
A.会同监理人在交货地点B.会同发包人代表、监理人在交货地点C.会同监理人在施工现场D.会同发包人代表、监理人在施工现场7.国际咨询工程师联合会(FIDIC)《施工合同条件》中,业主可以根据合同向承包商提出索赔,索赔的金额应由()确定。
A.业主代表B.承包商C.工程师D.v8.根据《标准设计施工总承包招标文件》,自监理人收到承包人的设计文件之日起,对设计文件的审查期限不应超过( )天。
A.21B.28C.42D.569.根据《标准施工合同》,合同协议书十陈明确规定合同组成文件外,矾方在订互合同时还必须填写的内容包括( )。
湖北省2017年监理工程师《合同管理》:施工合同履约保证考试试卷
湖北省2017年监理工程师《合同管理》:施工合同履约保证考试试卷一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)1、【例5·单选题】在非节奏流水施工中,通常采用计算流水步距。
A:累加数列错位相减取大差法B:累加数列错位相加取大差法C:累加数列相减取大差法D:累加数列错位相减取小差法E:自我评定2、确定进度协调会议制度是监理工程师控制工程建设进度的。
A:技术措施B:合同措施C:组织措施D:经济措施E:自我评定3、【例1·单选题】工程监理应当由具有相应资质的工程监理单位实施,工程监理的行为主体是。
A:设计单位B:建设单位C:施工单位D:工程监理单位E:工程保险金4、发包人在收到承包人竣工验收申请报告天后未进行验收,视为验收合格。
实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准。
A:7B:14C:28D:56E:专业监理5、【例3·单选题】合同法律关系的客体是指。
A:合同的当事人B:合同双方的权利C:合同双方的义务D:合同的标的E:专业监理6、按照施工合同示范文本规定,下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中,正确的是。
A:应当由发包人保管并承担保管费用B:应当由发包人保管,但保管费用由承包人承担C:应当由承包人保管并承担保管费用D:应当由承包人保管,但保管费用由发包人承担E:专业监理7、发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷,需拆除并重新购置。
下列关于该事件责任承担的说法中,正确的是。
A:发包人负责拆除,重新购置,合同工期相应顺延B:发包人负责拆除,承包人重新购置,追加合同价款并顺延合同工期.C:承包人负责拆除,发包人重新购置,顺延合同工期但不追加合同价款D:承包人负责拆除,发包人重新购置,追加合同价款并顺延合同工期E:专业监理8、下列关于代理的叙述,不正确的是__。
A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效B.无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销C.无权代理的法律后果由被代理人承担D.代理人只能在代理权限内实施代理行为9、合同转让是合同变更的一种特殊形式,合同转让不是变更合同中规定的权利义务内容,而是变更合同。
2017年湖北省监理工程师《合同管理 》历年真题
2017年湖北省监理工程师《合同管理》历年真题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工招标文件》,投标预备会在投标截止时间( )日前召开。
A.5B.7C.10D.152.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款,“不利气候条件”对施工的影响应当属于( ) 承担的风险A.发包人B.承包人C. 发包人和承包人共同D.由专用条款约定的一方3.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款,如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工,为防止重复投保或漏保,双方可在专用条款中约定由( )投保为宜A.发包人B. 由其中一个承包人C.由多个承包人分别D.组成联合体4.根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款,合同材料的所有权和风险自()之日起由卖方转移至买方。
A.材料从卖方生产加工地出厂B.买方将采购材料合同款全部支付给卖方C.卖方按合同将材料在施工场地卸货后办理完收货清单D.买方按合同约定对到场材料进行抽检并经检验合格5.根据《标准施工合同》,承包人向监理人递索赔意向通知书的时效是A.7B.14C.28D.306.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款,勘探场地临时设施的搭设、维护、管理和拆除的责任和义务应由( )承A.发包人B.勘察人C.发包人和勘察人共同D.勘察人和设计人共同7.大中型建设工程设计变更超过原设计标准或批准标准时,正确的处理方式()A.业主根据变更重新与承包商签订合同B.承包商与设计人协商变更事项并报监理人批准C.业主按照规定程序办理变更审批手续D.设计人决定按变更后的标准或规模进行设计8.根据FIDIC《施工合同条件》,工程师颁发工程接收证书后,雇主应将( ) 返还承包商。
A.保留金的50%B.保留金的70%C.保留金的90%D.全部保留金9.根据《标准设计施工总承包合同》,承包人编制进度付款支付分解表时,勘察设计费分解的原则是A.按提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解B.按勘察设计总费用、勘察设计工作持续时间进行分解C.按提交勘察设计阶段性成果的次数平均分解D.按勘察设计总费用、项目施工周期进行分解10.建设工程材料采购合同中未约定交货期限时,合同双方既不能达成补充协议,也不能按照合同有关条款或交易习惯确定的,正确的处理原则是()A.只有债权人可以随时要求履行B.债务人可以随时履行,债权人也可以随时要求履行C.必须由债务人根据债权人要求的时间履行D.必须由债权人根据债务人要求的时间履行11.根据《标准设备采购招标文件》,买卖双方可约定合同设备的所有权和风险转移的界面为()。
2017年湖北省监理工程师合同管理:最终结清考试题
2017年湖北省监理工程师合同管理:最终结清考试题一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)1、关于要约的说法,正确的是。
A:要约必须以缔结合同为目的B:要约的内容可以是不确定的C:要约的相对人必须是特定的人D:商业广告是要约E:专业监理2、【例1.单选题】发包方只给出发包工程的有关分部分项工程以及工程范围,承包方填报相应的价格,最后按实际完成的工程数量进行结算,这属于。
A:可调单价合同B:估算工程量单价合同C:纯单价合同D:固定价合同E:由于传染病的影响而暂时停止的施工3、某施工合同履行中,发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理,都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款,但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。
工程竣工结算时,甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。
此时,对已支付的工程款__。
A.经乙签字的均无效,全部由甲重新确认B.经甲确认的有效,甲不予确认的无效C.经乙签字的全部有效D.需委托造价管理部门确定4、监理工程师考查勘察、设计单位管理水平的重点是该单位的管理水平是否与其相符合。
A:组织机构B:管理体制C:资质等级D:业务能力E:工程变更单5、某项目资金周转率的近似值为1.5,项目生产期产品的年产量为450万吨,产品价格为100元/吨,用资金周转率估算的项目建设投资为万元。
A:3000B:30000C:45000D:67500E:由于传染病的影响而暂时停止的施工6、同一风险由不同的人识别,结果可能会有较大的差异。
这表明风险识别具有。
A:主观性B:个别性C:复杂性D:不确定性E:工程保险金7、某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力,则招标人。
A:可以采用直接委托方式发包B:可以自行招标,但应当备案C:可以自行招标,无须备案D:必须委托中介机构代理招标E:专业监理8、依法必须进行招标的项目,全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的,应当。
2017年湖北省整理监理工程师《合同管理 》考试试题(含答案解析)
2017年湖北省整理监理工程师《合同管理》考试试题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款提供抵押担保,并在登记机关办理了抵押登记,该担保法律关系中,抵押人为( )。
A.公司甲B.公司乙C.银行D.登记机关2.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,下列文件中,属于设计施工总承包合同组成文件的是( )。
A.工程量清单B.发包人要求C.单位分析表D.发包人建议3.关于建设合同的说法,错误的是( )。
A.建设工程合同的标是各类建筑产品B.建设工程合同主体一般应是法人C.建设工程合同订立需经较长的准备期D.建设工程合同应采用不要式合同4.关于建筑材料采购招标的说法,错误的是( )。
A.同类材料可以一次招标分期交货,参考答案:人对应供货总量报价B.不同材料分几个合同包一次招标,参考答案:人可自主选择个或几个合同包报价C.个合同包内台有几种类型的材料,允许参考答案:人只针对其一种娄型材料报价D.不同材料可以分阶段招标,投标人仅针对本次招标报价5.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款,买方委托第三方按照卖方现场服务人员的指导和设备安装、调试技术要求进行设备安装和调试,调试过程中发现设备运行参数不符合合同约定的技术性能指标,由此造成的损失应由()承担A.卖方B.买方C.买方委托的第三方D.买方和卖方共同6.建设工程项目施工采用公开招标的,招标人应在()A.行业协会网站发布招标公告B.行业协会网站发布投标邀请书C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书7.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求的,应在提前竣工协议中明确的内容是() A.承包人修订的进度计划和赶工措施,发包人提供的条件和追加的合同价款B.发包人提出的赶工要求和追加合同价款,承包人要求的奖励办法C.发包人修订的进度计划和奖励办法,承包人提出的赶I 措施和追加的费用D.承包人修订的进度计划和施工条件要求,发包人的工期要求和追加的合同价款8.根据FIDIC《施工合同条件》,承包商向工程师发出申请工程接收证书通知的时间应在承包商认为工程即将竣工并做好接收准备日期前不少于()日.A.14B.21C.28D.309.根据《招标投标法实施条例》,勘察设计投标人提交投标保证金的数额不应超过勘察设计估算费用的()。
2017年湖北省监理工程师《合同管理 》考试习题
2017年湖北省监理工程师《合同管理》考试习题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.设备采购合同履行中,卖方根据合同规定承担的与供货有关的辅助服务称为( )。
A.附加服务B.额外服务C.伴随服务D.增至服务2.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款,向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示,只能由()发出A.发包人B.总承包人C.监理人D.设计人3.根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》,属于设备采购中伴随服务的是A.对设备进行包装B.提供设备组装所需工具C.交付设备D.通知买方预计到货日期4.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,关于总价支付项工程计量的说法,正确的是(A.监理人按已完成的工作量按日计量B.监理人按已批准承包人的支付分解报告作为计量周期C.总价子目表中标明用于结算的工程量,通常应现场计量D.总价子目的计量与支付以总价为基础,考虑市场价格浮动的调整5.建设工程材料采购合同履行中,若当事人没有约定交货期限,首先应按照(D )履行。
A.债权人要求B.合同有关条款C.交易习惯D.补充协议6.关于建设工程合同管理目标的说法,错误的是A.推进项目法人责任制落实B.提高工程进度控制水平C.减少建筑领域的经济违法D.降低不可抗力发生的频率7.根据美国AIA 标准合同文件,CM 合同中与雇主订立合同的当事人是A.建筑师B.专业咨询机构C.施工承包商D.承担分包工作的分包商8.根据《标准设备采购招标文件》,由于买方原因,合同约定的设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标,买卖双方应签署的文件是()A.设备质量合格证B.验收款支付函C.进度款支付函D.设备验收证书9.建设工程施工过程中发生化学品泄漏,造成工程外部邻近人员中毒住院,其医疗费用应由保险公司支付的前提是该工程投保了建筑工程()A.一切险B.一切险加第三者责任险C.切险加人身保险D.一切险加人身意外伤害险10.根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》,关于伴随服务的说法,正确的是( )。
2017年湖北省整理监理工程师《合同管理 》试题模拟(含答案解析)
2017年湖北省整理监理工程师《合同管理》试题模拟(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.采用经评审的最低投标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时,主要比较的是( )。
A.项目总报价B.分部分项工程报价C.对某些量化因素进行价格折算后的总价D.投标人优惠后的总价2.关于货样买卖合同的说法,正确的是( )。
A.货样买卖适用于即时买卖合同B.货样买卖应当封存样品C.样品是交付标的物时的质量参考D.样品存在隐蔽瑕疵的,交货时的瑕疵风险由买受人承担3.某工程采用《标准施工招标文件》招标,中标施工单位履行合同中,因不可抗力影响,部分材料、设备、人员未能按合同约定的时间进场。
承包人为此提交了包括延长工期、补偿费用和利润的索赔申请。
监理人对此索赔的正确处理方式是( )。
A.批准延长工期、增加费用和利润B.仅批准延长工期C.批准延长工期、增加费用D.仅批准增加费用4.资格预审时,对投标人资格审查采用打分量化的方法是()A.有限数量限制法B.合格制法C.标准化法D.综合记分法5.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,承包人可按合同约定在( ) 后向监理人提交最终结清申请单。
A.签发缺陷责任期终止证书B.缺陷责任期终让C.签发工程接收证书D.签发保修责任证书6.根据《招标投标法实施条例》,建设工程项目招标结束后,招标人退还投标保证金时间限定在( )。
A.与中标人签订书面合同后的15 日内B.与中标人签订书面合同后的5 日内C.招投标结束后的30 日内D.招投标结束后的15 日内7.某工程施工招标时,评标委员会成员拟由9 人组成,根据《招标投标法》,其中技术、经济等方面的专家应不少于( )人A.4B.5C.6D.78.关于建设工程勘察任务麦承包的说法,正确的是( ) 。
A.工程勘察任务,不需要通过招标方式麦包B.使用特定专有技术的工程勘察任务可直接点包C.工程勘察任务的承包人可以是自然人D.工程勘察任务只能发包给一家勘察单位9.根据《建设工程设计合同(示范文本)》,关于设计费的说法,正确的是A.发包人应在合同生效后支付预付款B.工程建设期间的概算调整不影响设计费C.施工图全部完成后,发包人可留不超过设计费5%的质量保证金D.发包人委托设计人承担合同之外的工作服务,应另外支付费用10.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,发包人负责提供的材料和工程设备经验收后,接收保管和施工现场内二次搬运所发生的费用由()承担。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
2017年湖北省监理工程师:合同法律关系考试题一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)1、在建设工程进度计划的执行过程中,缩短某些工作的持续时间是调整建设工程进度计划的有效方法之一,这些被压缩的工作应该是关键线路和超过计划工期的非关键线路上的工作。
A:持续时间较长B:直接费用率最小C:所需资源有限D:自由时差为零E:自我评定2、工程师通知承包人进行工程量计量后,承包商在约定时间未派人参加,则__。
A.工程师单独计量有效B.工程师单独计量无效C.工程师应推迟计量时间D.工程师单独计量后再请承包商确认3、依据施工合同示范文本的规定,由发包人采购材料交付承包人保管时,下列表述中正确的是。
A:材料运抵施工现场后,工程师与发包人共同清点B:到货材料的种类与合同约定不符,承包人应该代为调剂串换C:供货商延误到货影响施工时,发包人应赔偿承包人的损失D:到货材料数量多于合同的约定时,承包人应将多余部分运出工地E:专业监理4、某项目的建设工期为3年。
其中,第一年贷款400万元,第二年贷款500万元,第三年贷款300万元,贷款均为年初发放,年利率为12%。
若采用复利法计算建设期间的贷款利息,则第三年末贷款的本利和为万元。
A:1525.17B:1361.76C:1489.17D:1625.17E:由于传染病的影响而暂时停止的施工5、下列属于归档文件立卷原则的有。
A:一个建设工程由多个单位工程组成,工程文件应按照单位工程组卷B:工程准备文件可以按照单位工程、分部工程、专业、形成单位等组卷C:竣工图可以按照单位丁二程、专业等组卷D:立卷不宜过厚,一般不超过40mmE:工程保险金6、关于评标委员会组成的说法,正确的是。
A:招标人代表2人,专家6人B:招标人代表2人,专家5人C:招标人代表2人,专家4人D:招标人代表2人,专家3人E:专业监理7、通过检查分析,如果出现进度偏差,那么。
A:仍按原计划执行B:对原计划整体进行调整C:改变工期或施工速度D:应尽量减少变更计划性的调整E:自我评定8、在下列参数中,用来表示流水施工在时间安排上所处状态的参数是。
A:流水节拍B:流水间隔C:流水强度D:流水时距E:自我评定9、涉及主体结构及安全的工程变更,要按有关规定报送审批,否则变更不能实施。
A:当地建设行政主管部门B:质量监督机构C:施工图原审查单位D:建设单位主管部门E:工程变更单10、设置标底进行招标的建设工程,其标底价格一般应控制在以内。
A:招标人期望价格B:社会平均价格C:招标控制价格D:批准的总概算价格E:由于传染病的影响而暂时停止的施工11、某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签订了合同,此合同法律关系的客体是__。
A.物B.行为C.智力成果D.活动12、资金成本的筹资费包括__。
A.委托金融机构代理发行股票的代理费B.使用发行股票筹集的资金而支付给股东的红利C.向股东支付的红利D.向债权人支付的利息13、在组织施工的方式中,占用工期最长的组织方式是施工。
A:依次B:平行C:流水D:搭接E:自我评定14、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,下列施工合同履行中发生的事件,既可作为顺延合同工期的理由,又可作为调整合同价款理由的是。
A:地方税费发生变化B:工程造价管理部门公布的价格调整C:施工作业导致停水2天D:一周内限电导致累计停工时间超过1个工作日E:专业监理15、施工中需要使用专利技术及特殊工艺时,按照施工合同示范文本的规定,如果是__。
A.发包人要求使用,由发包人办理相应手续,发包人承担相应费用B.发包人要求使用,由承包人办理相应手续,发包人承担相应费用C.承包人提出使用,由发包人办理相应手续,承包人承担相应费用D.承包人提出使用,由承包人办理相应手续,发包人承担相应费用16、在建筑工程施工质量验收时,对涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行检测。
A:抽样B:全数C:无损D:见证取样E:工程变更单17、工程总费用由直接费用和间接费用两部分组成,当工期被压缩时,会引起。
A:直接费增加,间接费减少B:直接费和间接费均增加C:直接费减少,间接费增加D:直接费和间接费均减少E:自我评定18、【例4·单选题】下列选项中,可以质押的是。
A:动产和智力成果B:动产和权利C:智力成果和权利D:人身利益和权利E:专业监理19、【例1·单选题】工程质量事故的技术处理方案,一般应由提出。
A:施工单位B:工程检测加固单位C:事故调查组建议的单位D:政府质量监督部门E:工程变更单20、根据《建设工程委托监理合同》示范文本,关于监理人义务的说法,正确的是。
A:向设计单位提供设备厂家名录B:向承包人提供施工现场地下埋设的市政工程管线资料C:指示设计单位变更设计D:保守设计单位申明的秘密E:专业监理21、承包商计算索赔费用常用的方法是。
A:总费用法B:修正的总费用法C:单价法D:实际费用法E:由于传染病的影响而暂时停止的施工22、在某工程双代号网络计划中,工作M的最早开始时间为第15天,其持续时间为7天。
该工作有两项紧后工作,它们的最早开始时间分别为第27天和第30天,最迟开始时间分别为第28天和第33天,则工作M的总时差和自由时差天。
A:均为5B:分别为6和5C:均为6D:分别为11和6E:自我评定23、关于合同形式的说法,正确的是。
A:合同法对合同形式的要求是以要式为原则B:建设工程合同可以采用口头形式C:建设工程施工合同不能通过传真方式订立D:电子邮件不是合同的书面形式E:专业监理24、监理规划中,工程实施过程中输出的有关工程信息不包括。
A:方案设计B:施工图设计C:专项施工方案D:工程招标投标情况E:工程保险金25、根据《建设工程施工合同(示范文本)》,发包人采购的建筑材料,在使用前需要进行试验时,责任划分应为。
A:发包人负责试验,费用由发包人承担B:发包人负责试验,费用由承包人承担C:承包人负责试验,费用由发包人承担D:承包人负责试验,费用由承包人承担E:专业监理二、多项选择题(共25 题,每题2分,每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意,至少有1 个错项。
错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5 分)1、按《建设工程工程量清单计价规范》规定,分部分项工程量清单应按统一的__,进行编制。
A.项目名称B.项目特征C.项目编码D.计量单位E.工程量计算规则2、监理单位的技术主管部门对项目监理机构应人员配备方案从方面来审核。
A:组织机构B:人员数量满足程度C:派驻现场人员计划表D:监理工作流程图E:专业人员不足时采取的措施是否恰当3、当利用S曲线比较法时,通过比较计划S曲线和实际S曲线,可以获得的信息有。
A:工程项目实际进度比计划进度超前或拖后的时间B:工程项目中各项工作实际完成的任务量C:工程项目实际进度比计划进度超额完成或拖欠的任务量D:工程项目中各项工作实际进度比计划进度超前或拖后的时间E:预测后期工程进度4、标底价格的编制步骤包括__。
A.准备工作B.收集编制资料C.计算标底价格D.结合投标报价确定标底终价E.审核标底价格5、建设工程监理实施的总监理工程师负责制的原则,其内涵包括__。
A.总监理工程师是工程监理的责任主体B.总监理工程师依照既定的程序和制度,认真履行职责C.总监理工程师是工程监理的权力主体D.总监理工程师是工程监理全部工作的负责人E.总监理工程师承担的职责应与业主授予的权限相一致6、工程建设的各个阶段都对工程项目质量的形成产生影响,其中施工阶段是()。
A.确保工程实体的最终质量B.使决策阶段确定的质量目标和水平具体化C.形成工程实体质量的决定性环节D.实现建设工程质量特性的保证E.实现设计意图的重要环节7、施工阶段监理工程师投资控制的主要工作内容是()。
A.编制施工组织设计B.签署工程付款凭证C.执行工程承包合同D.审查工程结算E.审查施工技术方案和施工进度计划8、总监理工程师签发工程开工令的条件有。
A:设计交底和图纸会审已完成B:施工组织设计已由监理工程师签认C:预付款已到位D:拆迁工作已满足开工要求E:进场道路等已满足开工要求9、造成工程质量缺陷的最基本因素包括等。
A:未实施监理B:违背建设程序C:地质勘察数据失真D:施工与管理不到位E:自然环境因素10、工程监理单位的服务内容包括。
A:招标代理B:项目策划C:项目保修D:造价咨询E:施工过程管理11、下列工程文件中,建设单位和监理单位应长期保存的监理文件有。
A:工程竣工总结B:工程质量评估报告C:费用索赔报告及审批意见D:监理规划E:分包单位资质材料12、采用FIDIC《施工合同条件》的工程,进度计划的内容一般包括__等。
A.施工工程的计划进度B.分包商在施工阶段的安排C.重要检查检验的次序和时间D.保证计划实施的说明文件E.滞后于进度计划的责任13、《建筑工程监理规范》(GB 50319—2000)规定了监理单位__的职责。
A.总监理工程师B.监理企业技术负责人C.监理员D.总监理工程师代表E.专业监理工程师14、工程咨询公司为承包商提供服务有以下哪些情况。
A:为承包商提供工程设计服务B:承担基本设计C:为承包商提供技术咨询服务D:承担投标设计E:为承包商提供合同咨询和索赔服务15、【例1·多选题】下列属于必须进行招标的是。
A:施工单项合同估算价在200万元人民币以上的B:施工单项合同估算价在100万元人民币以上的C:重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在50万元人民币以上的D:重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在100万元人民币以上的E:勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在50万元人民币以上的16、在建设工程监理中规范化地开展监理工作,体现在__等方面。
A.工作目标的确定性B.职责分工的严密性C.权责一致性D.工作的时序性E.组织协调性17、监理规划的编写依据包括。
A:监理大纲B:工程分包合同C:工程设计文件D:工程施工承包合同E:工程施工组织设计文件18、某工程双代号时标网络图如下图所示,正确的答案有()。
A.工作F最早结束时间为第7天 B.工作D总时差为1天 C.工作E的自由时差为2天 D.工作G最迟开始时间为第5天 E.工作A总时差为2天19、监理实施细则中,专业工程特点应从专业工程施工的进行有针对性的阐述。
A:重点和难点B:施工工艺C:施工工序D:工程概况E:施工范围和施工顺序20、为了使施工单位熟悉设计图纸和工程特点,应组织设计单位向施工单位进行设计交底,设计交底的内容包括__。
A.设计依据及参数B.设计意图C.结构特点D.设计计算方法E.施工要求21、对于估算工程量单价合同,下列说法正确的有。