2005年监理工程师建设工程合同管理真题
2005年监理工程师建设工程合同管理真题
需求分析
数据字典
用途：数据字典是各类数据描述的集合，是进行详细 的数据收集和数据分析所获得的主要结果 内容
数据项：不可再分的数据单位 数据结构：可以由若干个数据项组成，也可以由若干个数 据结构组成，或由若干个数据项和数据结构混合组成，反 映了数据之间的组合关系 数据流：数据结构在系统内传输的路径 数据存储：数据结构停留或保存的地方，也是数据流的来 源和去向之一 处理过程：具体处理逻辑一般用判定表或判定树来描述。数据字典
中只需要描述处理过程的说明性信息
学生学籍管理子系统的数据字典
数据项（以“学号”为例）
数据项： 学号 含义说明：唯一标识每个学生 别名： 学生编号 类型： 字符型 长度： 8 取值范围：00000000至99999999 取值含义：前两位标别该学生所在年级，后六位按顺 序编号 与其他数据项的逻辑关系：
需求分析
重点
调查、收集与分析用户在数据管理中的信息要求、处理要求、 安全性与完整性要求 信息要求
用户需要从数据库中获得信息的内容与性质
由用户的信息要求可以导出数据要求，即在数据库中需要存储哪些数 据
处理要求
对处理功能的要求
对处理的响应时间的要求 对处理方式的要求(批处理 / 联机处理)
需求分析
难点
用户缺少计算机知识，开始时无法确定计算机究竟能 为自己做什么，不能做什么，因此无法一下子准确地 表达自己的需求，他们所提出的需求往往不断地变化。
设计人员缺少用户的专业知识，不易理解用户的真正 需求，甚至误解用户的需求
新的硬件、软件技术的出现也会使用户需求发生变化
需求分析
方法
调查清楚用户的实际需求并进行初步分析
可以节省存储空间 当某个学生的出生日期有误，进行修改后，无须相应 修改年龄，减少了产生数据不一致的机会
2005年建设工程监理基本理论与相关法规真题及答案
页共页 第1序程的作工理监了定规序程设建． 性学科的序程设建证保以可理监程工设建． 容内和务任的理监了出提理监程工设建为序程设建． 件条了造创化范规的序程设建为理监程工设建． 。
是的确正，中述表的系关理监程工设建与序程设建于关列下．()收验工竣． 备准产生． 装安工施． 备准设建． 。
作工 的段阶 是货订或造制的等件备、品备、具器、具工行进位单设建，中序程设建程工在．D C B A D C 4 ()质素员人业从高提断不，作工训培强加． 轨接例惯际国与． 化转理监程过全、位方全向，向导为求需场市以． 构结业企理监程工化优，求需场市应适． 。
势趋展发的 理监程工设建是的现体这 ，展发调协当应业企理监的务任理 监业专一某担承能与业企理监性合综的务任理监位方全、程过全担承能，业行理监程工在3. D B A ()为行设建当不的位单设建生发免避能不又，为行设建当不的位单建承生发免避能不既． 为 行设建当不的位单设建生发免避于利有又，为行设建当不的位单建承生发免避于利有既． 为行设建当不的位单建承生发免避能不但，为行设建当不的位单设建生发免避于利有． 为行设建当不的位单设建生发免避能不但，为行设建当不的位单建承生发免避于利有 ． 。
理监程工设建施实．C C B A 2 D ()用使入投成建程工设建将内标目的划计在位单设建助协． 用使入投成建程工设建将内标目的划计在证保． 量质和度进、资投的程工设建制控． 调协、制控、划规行进施实的程工设建对． 。
是的目本基的理监程工设建施实． ）意题合符最个 有只，中项选备的题每。
分 题每，题 共（题择选项单、一 ）意题合符最个 有只，中项选备的题每。
分 题每，题 共（题择选项单、一 ）意题合符最个 有只，中项选备的题每。
分 题每，题 共（题择选项单、一 ）意题合符最个 有只，中项选备的题每。
分 题每，题 共（题择选项单、一B A 1BACD52005 年建设工程监理基本理论与相关法规真题及答案501()151页共页 第D2系关的一统不又立对不既． 系关一统立对． 系关一统． 系关立对． 。
2005年监理工程师建设工程合同管理真题
1、惯性矩的单位是：M42、砼结构环境类别分：五类3、楼梯踏步的宽度B和高度H的关系：2H+B=600-620mm4、人耳对声音最灵敏的音频是1000Hz。
5、钢板规格表示方法为度厚长，大于4M2的钢板为厚板6、不锈钢是含铬量在12%以上的铁基合金钢。
7、生石灰：CaCO38、普通硅酸盐水泥：P.O10、矿渣水泥耐热性最好，硅酸盐水泥适用于早期强度要求高的砼工程。
11、选用非活性骨料，就可以避免砼遭受碱骨料反应而破坏。
12、砌砂浆优先选用中砂，空心率小于25%称为实心砌体。
13、大理石属于碱性变质岩。
14、针叶树木实地板干密度不低于0.32g/cm2。
阔叶不低于0.50g/cm2。
15、在一般工程中水准测量使用DS3型水准仪。
16、普通经纬仪DJ6。
17人工挖土预留15-30一层土不挖。
18、在地下水位以下挖土，应将水位降至坑度500mm以下。
19、基坑挖完前应进行：测量定位，抄平放线。
20、雨期施工，基坑应采取：分段开挖。
21、砖基础下面一层灰缝大于20mm应用细石砼找平。
22、矿渣水泥，火山灰水泥大体积砼养护不得少于21天。
23、大体积砼浇筑方案有：全面分层，分段分层，斜面分层。
24、砖、石基础特点：抗压性好，整体性好，造价较低。
25、大体积砼内外温差一般控制在25度。
26、大体积磔浇完应在12小时内加以覆盖和浇水。
27、大体积砼养护时间不得少于14天。
28、钢筋强度标准值应具有不少于95%的保证率。
29、箍筋主要目的是：提高斜截面的承载能力。
30、钢砼梁中承受剪力的钢筋是：箍筋。
31、钢筋延伸率是衡量塑性性能的指标。
32、钢筋备料加工的依据是：钢筋配料单。
33、后浇带养护15天的湿润养护。
34、在已浇筑的砼强度未达到1.2N/mm2以前，不得在上面工作。
35、沉降缝是防止砌体房屋结构产生裂缝的措施之一，并且基础必须分开。
36、普通砖砌筑砂浆稠度为70-90mm。
37、砖墙的水平灰灰缝砂浆饱满度不得小于80%。
2005年监理工程师建设工程合同管理真题
页共页 第1议协款还的证鉴过经． 议协款还的证公过经． 决裁的构机裁仲． 决判的院法民人． 。
） （是书文的力效行执制强有没，纷纠的费理监欠拖间之位单理监与位单设建理处对还退后书标投销撤内期效有标投在人标投． 还退后保担约履交提主业向人标投的标中在． 还退时同的标中在人标投的标中． 还退不人标投的标中未． 。
） （是式方理处确正的函保标投工施对人标招权偿受先优有否是人权债． 有占移转否是产财保担． 人务债归否是分部余剩的后卖变产财保担． 产财的人三第为否是产财保担． 。
） （于在要主别区的押质与押抵效生起日之记登自同合押抵，有占移转不目项． 效生起日之订签自同合押抵，有占移转不目项． 效生起日之记登自同合押抵，有占行银给移转目项 ． 效生起日之订签自同合押抵，有占行银给移转目项 ． 。
） （则 。
记登押抵了理办又来后，同合押抵了立订，行银给押抵目项产地房的发开己自将位单设建A C B D理经目项． 商应供料材． 位单理监． 位单工施． 。
任责担承） （求要以可位单设建则，成 完期按有没同合工施，货到期按能不料材的购采致导误失作工于由理经目项位单工施果如D C B A 50 1 1）意题合符最个 有只。
中项选备的题每。
分 题每，题 共（题择选项单 、一 ）意题合符最个 有只。
中项选备的题每。
分 题每，题 共（题择选项单 、一 ）意题合符最个 有只。
中项选备的题每。
分 题每，题 共（题择选项单 、一 ）意题合符最个 有只。
中项选备的题每。
分 题每，题 共（题择选项单 、一2005 年监理工程师建设工程合同管理真题1.2.BA3.A4.CBD5.DCADCB20页共页 第2权辩抗安不的有享方行履后． 权辩抗安不的有享方行履先． 权辩抗的有享方行履后． 权辩抗行履时同的有享方双． 。
） （的定规中》法同合《是的据依为行其，款 货付拒方购采，陷缺量质重严在存物货的付交方应供于由，中程过行履同合购采资物某C B A 10. D C D款条关有同合、格价场市的地行履时同合立订、议协充补． 格价场市的地行履时同合立订、款条关有同合、议协充补． 格价场市的地行履时同合立订、议协充补、款条关有同合． 议协充补、款条关有同合、格价场市的地行履时同合立订． 。
2005年监理工程师建设工程条约管理真题
2005年监理工程师《建设工程合同管理》真题一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中。
只有1个最符合题意）1.如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（）承担责任。
a.施工单位b.监理单位c.材料供应商d.项目经理2.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。
则（）。
a. 项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效b. 项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效c.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效d.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效3.抵押与质押的区别主要在于（）。
a.担保财产是否为第三人的财产b.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人c.担保财产是否转移占有d.债权人是否有优先受偿权4.招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。
a.未中标的投标人不退还b.中标的投标人在中标的同时退还c.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还d.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还5.对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（）。
a.人民法院的判决b.仲裁机构的裁决c.经过公证的还款协议d.经过鉴证的还款协议6.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定（）。
a.施工合同成立，但不生效b.施工合同成立，且已生效c.施工合同不成立，不生效d.施工合同不成立，但有效7.如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（）。
a.仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议b.仲裁条款有效，由人民法院解决争议c.仲裁条款无效，由人民法院解决争议d.仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式8.甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同（）。
2005年监理工程师考试试卷工程建设监理案例分析
2005年监理工程师考试试卷工程建设监理案例分析一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．实施建设工程监理的基本目的是( )。
A．对建设工程的实施进行规划、控制、协调B．控制建设工程的投资、进度和质量C．保证在计划的目标内将建设工程建成投入使用D．协助建设单位在计划的目标内将建设工程建成投入使用2．实施建设工程监理( )。
A．有利于避免发生承建单位的不当建设行为，但不能避免发生建设单位的不当建设行为B．有利于避免发生建设单位的不当建设行为，但不能避免发生承建单位的不当建设行为C．既有利于避免发生承建单位的不当建设行为，又有利于避免发生建设单位的不当建设行为D．既不能避免发生承建单位的不当建设行为，又不能避免发生建设单位的不当建设行为3. 在工程监理行业，能承担全过程、全方位监理任务的综合性监理企业与能承担某一专业监理任务的监理企业应当协调发展，这体现的是建设工程监理( )的发展趋势。
A．适应市场需求，优化工程监理企业结构B．以市场需求为导向，向全方位、全过程监理转化C．与国际惯例接轨D．加强培训工作，不断提高从业人员素质4．在工程建设程序中，建设单位进行工具、器具、备品、备件等的制造或订货是( )阶段的工作。
A．建设准备B．施工安装C．生产准备D．竣工验收5．下列关于建设程序与建设工程监理关系的表述中，正确的是( )。
A．建设工程监理为建设程序的规范化创造了条件B．建设程序为建设工程监理提出了监理的任务和内容C．建设工程监理可以保证建设程序的科学性D．建设程序规定了监理工作的程序6．专业监理工程师的职责由( )确定。
A．承包单位负责人B．建设单位负责人C．监理单位负责人D．总监理工程师7．国有工程监理企业的改制过程中，介于提出改制申请与产权界定之间的工作是( )。
A．资产评估B．股权设置C．认缴出资额D．制定公司章程8．下列费用中，属于监理直接成本的是( )。
A．管理人员工资、津贴等B．监理辅助人员的工资、津贴等C．承揽监理业务的有关费用D．业务培训费9．在建设工程实施过程中，如果仅仅采取被动控制措施，出现偏差是不可避免的，而且( )，从而难以实现工程预定的目标。
2005年建设工程项目管理试卷及答案
05年一级建造师考试《建设工程项目管理》真题及答案一、单项选择题（共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．建设工程项目的全寿命周期包括项目的（）。
A．可行性研究阶段、设计阶段、施工阶段B．可行性研究阶段、施工阶段、使用阶段C．决策阶段、实施阶段、保修阶段D．决策阶段、实施阶段、使用阶段2．在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间的关系是（）关系。
A．代理与被代理B．合同C．委托和被委托D．监理和被监理3．建设工程项目结构图描叙的是（）A．组织系统中各部门的职责分工B．工作对象之间的关系C．组织系统中各子系统之间的关系D．项目参与各方的关系4．建设工程项目管理规划是指导项目管理工作的（）文件。
A．标准性B．操作性C．示范性D．纲领性5．某工程项目合同结构图如下所示，则该工程总承包单位采用的发包模式属于（）方式。
A．CM发包B．分包C．再分包D．转包6．在项目目标动态控制的工作程序中，第一步工作内容是（）。
A．项目决策策划B．制定纠偏措施C．目标分解D．收集实际数据7．施工项目经理检查施工进度时，发现施工进度滞后是由于其自身材料采购的原因造成的，则为纠正进度偏差可以采取的组织措施是（）。
A．调整采购部门管理人员B．调整材料采购价格C．增加材料采购的资金投入D．变更材料采购合同8．取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，应由（）决定。
A．政府主管部门B．业主C．施工企业D．行业协会9．投资控制的纠偏措施不含（）。
A．调整项目任务分工B．采用价值工程的办法C．优化施工方案D．邀请第三方进行工程投资核算10．旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的，有权责令施工企业立即（）。
A．停工B．返工C．检查D．整改11．项目组织结构图必须反映（）之间的组织关系。
A．各工作对象B．各工作部门C．各里程碑事件D．各工艺技术12．对按总投资构成内容分解的各项目费用都要进行控制，这体现了建设工程投资控制的（）。
2005年监理工程师建设工程合同管理真题
工程合同管理考试试卷（二）一、单项选择题（本大题共30小题，每小题1分,共30分）在每列出的四个被选选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在小题后的括号内。
错选、多选或未选均无分1. 下列不是业主的主要合同关系有（）。
A.勘察设计合同B.施工合同C.监理合同D.运输合同2. 最典型的合同类型是（）。
A.单价合同B.固定总价合同C.可调单价合同D.成本加酬金合同3.业主与承包商之间的关系是（）。
A.上下级关系B.合同关系C.经济管理关系D.领导与被领导关系4. 当合同履行过程中发现，对给付货币地点，合同中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，依据《合同法》，履行应在( )。
A.支付货币一方所在地B.接受货币一方所在地C.货币存放地D.货币使用地5.现阶段最值得推行的工程合同担保是（）。
A.保证B.抵押C.银行保证D.定金6．建设工程项目施工总承包商承包的建设项目主体结构必须由（）。
A.监理单位自行完成B.业主自行完成C.总承包商自行完成D.分包主体结构的分包商自行完成7.对整个合同实施过程进行全面检查、对比、分析、纠正的管理活动是（）。
A．合同评价 B.合同控制 C.合同履行 D.合同变更8.争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对结果仍不满意。
按照施工合同条件的规定，承包商( )。
A.必须接受裁决委员会的决定B.可以将争议提交业主做决定C.可以提交仲裁机构做决定D.可以再次提交工程师做决定9.如果设计变更由业主承担责任，则相应的施工方案的变更也由（）。
A.承包商负责B.设计单位负责C.业主负责D.监理单位负责10．工期索赔分析的重点是（）。
A.非承包商原因造成的延误B.分包商原因造成的延误C.承包商原因造成的延误D.设备供应单位原因造成的延误11．工程施工投标的主体是( )。
A.业主B.监理工程师C.承包商D.设备供应单位12．当事人应当严格按合同约定的数量、质量、标准、价格、方式、地点、期限等完成合同义务，体现了（）。
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0227-20
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0227-201、在一个施工现场有甲、乙两个独立承包人同时施工，由于施工出现交叉干扰，致使甲、乙分别受到一定损失，总监理工程师向甲发出了暂停施工指令，则( )。
【不定项】A.甲、乙都应向发包人索赔B.甲、乙分别承担对方的损失C.甲、乙分别承担各自的损失D.甲的损失由发包人承担，乙的损失自行承担正确答案:A答案解析:本题考核的是协调管理。
如同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰，工程师需要进行必要的协调，停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期。
2、根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是（）。
【单选题】A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务正确答案:D答案解析:本题考查的是施工合同管理有关各方的职责。
选项D错误，监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任。
故，本题选D3、根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列施工合同履行中发生的事件，既可作为顺延合同工期的理由，又可作为调整合同价款理由的是( )。
【不定项】A.地方税费发生变化B.工程造价管理部门公布的价格调整C.施工作业导致停水2dD.一周内停电导致累计停工时间超过1个工作日正确答案:D答案解析:本题考核的是工期顺延与合同价款变更的条件。
采用可调价合同，施工中如果遇到以下情况，通用条款规定出现四种情况时，可以对合同价款进行相应的调整：(1)法律、行政法规和国家有关政策变化影响到合同价款。
(2)工程造价部门公布的价格调整。
(3)-周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8h。
(4)双方约定的其他因素。
按照施工合同范本通用条件的规定，以下原因造成的工期延误，经工程师确认后工期相应顺延：(1)发包人不能按专用条款的约定提供开工条件；(2)发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行；(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；(4)设计变更和工程量增加；(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8 h；(6)不可抗力；(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
完整版历年监理工程师建设工程合同管理真题
历年监理工程师《建设工程合同管理》真题一、单项选择题(共 50 题，每题 1 分。
每题的备选项中，只有 1 个最符合题意)1 、保证合同的当事人是指( )A．合同当事人B．债权人和债务人C．保证人和债权人D．保证人和债务人2 、下列财产中， ( )可作为抵押物进行抵押。
A．抵押人所有的房屋B．抵押人有权使用的集体土地所有权C．依法被查封的财产D．抵押人所有的支票3、建设工程勘察合同法律关系的客体是指( )A．物B．智力成果C．行为D．财4、施工合同示范文本中要求，由( )投保建筑工程一切险。
A．发包人B．承包人C．监理人D．项目经理5、如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向( ) 申请撤销裁决。
A．人民法院B．政府的建设行政主管部门C．上级仲裁委员会D．质量监督机构6 、如果法律、当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时， ( )时合同成立。
A．要约生效B．承诺生效C．双方当事人签字或者盖章D．至附生效期限的合同期限7、合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。
合同履行过程中发生违约后( )A．未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿．违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任 B．C．未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿D．违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任8、施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使( )A．同时履行抗辩权B．代位权C．撤销权D．不安抗辩权9 、一个买卖合同按照市场行情约定价格， 2002 年 2 月 1 日订立合同时约定价格为每千克 200 元，合同规定 2002 年 4 月 1 日交货，但卖方迟至 2002 年 5 月 1 日交货， 2002 年 4 月 1 日时的市场价格为每千克 210 元， 2002 年 5 月 1 日市场价格为每千克 220 元，逾期交货 1 个月的违约金为每千克 10 元，买方应按照每千克( )元向卖方付款。
监理工程师《建设工程合同管理》历年真题及答案
监理工程师《建设工程合同管理》历年真题及答案监理工程师《建设工程合同管理》历年真题及答案1依据《标准勘察招标文件》，属于"勘察服务"内容的是()。
A.进行技术交底B.供应施工协作C.评估工程条件D.参加竣工验收【参考答案】C【解析】勘察服务包括：制订勘察纲要、进行测绘、勘探、取样和试验等，查明、分析和评估地质特征和工程条件，编制勘察报告和供应发包人托付的其他服务。
2.依据《标准勘察招标文件》，属于"勘察纲要"内容的是()A.勘察平安保证措施B.勘察成果文件C.勘察人资质文件D.勘察分包合同【参考答案】A【解析】国家进展改革委员会等九部委《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》规定，勘察纲要或设计方案应包括下列内容：(1)勘察设计工程概况;(2)勘察设计范围及内容;(3)勘察设计依据及工作目标;(4)勘察设计机构设置及岗位职责;(5)勘察设计说明，勘察、设计方案;(6)拟投入的勘察设计人员;(7)勘察设备(适用于勘察投标);(8)勘察设计质量、进度、保密等保证措施;(9)勘察设计平安保证措施;(10)勘察设计工作重点和难点分析;(11)对本工程勘察设计的合理化建议等。
3.某工程施工招标时，评标委员会成员拟由9人组成，依据《招标投标法》，其中技术、经济等方面的专家应不少于()人。
A.4B.5C.6D.7【参考答案】C【解析】评标委员会由招标人或其托付的招标代理机构生疏相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
4.依据《标准设计招标文件》，属于设计招标文件中"发包人要求"内容的是()。
A.设计文件审查要求B.适用规范标准c.设计工作方案D.设计方案说明【参考答案】B【参考解析】发包人要求通常包括但不限于以下内容：(1)勘察或设计要求;(3)成果文件要求;(4)发包人财产清单;(5)发包人供应的便利条件;(6)勘察人或设计人需要自备的工作条件;(7)发包人的其他要求。
全国监理工程师考试建设工程合同管理真题及答案
建设工程合同管理1 ．委托监理合同法律关系的客体是( )。
A ．监理工程B ．监理服务C ．监理规划D ．监理投标方案答案： B解析： P5 合同法律关系客体包括物、行为和智力成果。
法律意义上的行为是指人的有意识的活动。
在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工作。
监理合同中监理服务是监理单位应完成的工作，属于法律关系的客体。
2 ．我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定，建筑工程一切险的投保人应当是( )。
A．施工合同的发包人B ．施工合同的承包人C ．施工合同发包人和承包人D ．工程项目的代建方和施工合同的发包人解析： P14 在国外，建筑工程一切险投保人一般是承包人。
我国的《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程开工前，发包人应当为建设工程办理保险，支付保险费用。
3 ．建设工程合同的公证和鉴证，在法律上的相同之处是( )。
A ．性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查B ．效力相同，即经过法定程序公证和鉴证的合同可以作为人民法院认定事实的依据C ．适用范围相同，即在国内国外均可采用鉴证和公证任何一种合同审查方式D ．申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的鉴证和公证答案： D解析： P20 合同公证与鉴证的相同点：合同公证与鉴证，除另有规定外，都实行自愿申请原则。
故选项 D 正确。
选项 A 错误，合同公证与鉴证的性质不同：合同鉴证是工商行政管理机关依据《合同鉴证办法》行使的行政管理行为。
而合同公证则是司法行政管理机关领导下的公证机关依据《公证暂行条例》行使公证权所作出的司法行政行为。
选项 B 错误，合同公证与鉴证的效力不同：经过公证的合同其法律效力高于经过鉴证的合同。
选项 C 错误，合同公证与鉴证的法律效力的适用范围不同：公证作为司法行政行为，按照国际惯例，在我国域内和域外都有法律效力。
而鉴证作为行政管理行为，其效力只能限于我国国内。
4．某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。
往年监理工程师考试合同管理真题及答案
1.为了建立能够独立承担民事责任的主体制度 ,在工程建设领域推行的管理制度是 ()。
A.项目法人责任制B.招标投标制C.工程监理制D.合同管理制参考答案： A参考解析：本题考查的是建设工程合同管理的目标。
我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。
项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。
参见教材 P12.关于法人应当具备的条件的说法 ,正确的是()。
A.法人应在政府主管部门备案B.法人应具有规定数额的经费C.法人应由自己的组织机构D.法人应抵押与经营规模相适应的财产参考答案： C参考解析：本题考查的是合同法律关系的构成。
法人应当具备以下条件：(1)依法成立;(2) 有必要的财产或者经费;(3)有自己的名称、组织机构和场所 ;(4)能够独立承担民事责任。
参见教材 P5。
3 关于法律事实的说法 ,正确的是()。
A.法律事实不包括事件B.罢工属于法律事实中的行为C.法院判决不属于法律事实中的行为D.合同当事人违约属于法律事实中的行为参考答案： D参考解析：本题考查的是合同法律关系的产生、变更与消灭。
选项 A 错误,发两次事实包括行为和事件;选项 B 错误,罢工属于法律事实中的事件 ,不属于行为;选项 c 错误,发生法律效力的法院判决属于行为 ;选项 D 正确,合同当事人违约属于法律事实中的行为。
参加教材P7。
4.工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于 ()。
A.法定代理B.委托代理C.制定代理D.延伸代理参考答案： B参考解析：本题考查的是 .代理关系。
在工程建设中涉及的代理主要是委托代理 ,如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人等 ,当然,授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的、项目经理、总监理工程师作为施工企业、监理单位的代理人,应当在授权范围内行使代理权。
参见教材 P85.关于保证人资格的说法 ,正确的是()。
2005年监理工程师建设工程合同管理真题
2005年监理工程师《建设工程合同管理》真题一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中。
只有1个最符合题意）1.如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（）承担责任。
a.施工单位b.监理单位c.材料供应商d.项目经理2.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。
则（）。
a. 项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效b. 项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效c.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效d.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效3.抵押与质押的区别主要在于（）。
a.担保财产是否为第三人的财产b.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人c.担保财产是否转移占有d.债权人是否有优先受偿权4.招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。
a.未中标的投标人不退还b.中标的投标人在中标的同时退还c.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还d.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还5.对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（）。
a.人民法院的判决b.仲裁机构的裁决c.经过公证的还款协议d.经过鉴证的还款协议6.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定（）。
a.施工合同成立，但不生效b.施工合同成立，且已生效c.施工合同不成立，不生效d.施工合同不成立，但有效7.如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（）。
a.仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议b.仲裁条款有效，由人民法院解决争议c.仲裁条款无效，由人民法院解决争议d.仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式8.甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同（）。
监理工程师《合同管理》历年真题和解析答案0513-91
监理工程师《合同管理》历年真题和解析答案0513-911、某建设单位与设备供应公司签订购买10台空调的设备采购合同,合同约定:设备供应公司向建设单位供货2台空调,其余8台交付承建其工程的施工单位。
这种情况属于《合同法》规定的合同履行中的()。
【单选题】A.债权转让B.合同变更C.债务转移D.合同转让正确答案:A答案解析:把权利交由别人享受,但合同法律关系没有变,一定要注意“合同履行中”这几个字。
在原合同中,建设单位和设备供应公司是合同双方当事人,当事人的法律关系没有变化,但由设备供应单位向第三人履行部分债务,属于债务人向第三人履行债务,称这为合同履行中的债权转让。
B项,合同变更指合同内容发生变化,而合同转让(包括履行中的转让和转移),内容没有发生变化,只是主体发生了变化。
履行中的债权转让和债务转移,是合同履行对方发生变化,而合同转让则是合同当事人法律地位发生变化。
D项,合同转让是个笼统的称谓,包括债权转让、债务承担(转让)、权利和义务同时转让三种。
2、工程师处理索赔时,应给予承包商利润补偿的情况包括()。
【多选题】A.业主延误移交施工现场B.不可抗力造成的损失C.业主提前占用部分工程对承包商后续施工干扰的损失D.施工中遇到图纸未标明需保护的地下文物导致施工成本增加的补偿E.施工中遇到异常恶劣气候条件的影响正确答案:A、C答案解析:可以补偿利润的项目一共六项。
B项,只能补偿工期和费用;D 项,只能补偿工期和费用;E项,只能顺延工期。
3、某工程项目,建设单位未按合同约定的时间支付监理酬金。
监理单位在应当获得监理酬金之日起30日内未收到支付单据,且建设单位又未提出任何书面解释,监理单位按合同规定保护自己合法权益可以采取的措施是()。
【单选题】A.发出终止合同的通知,通知送达建设单位后,合同即行终止B.发出终止合同的通知,通知发出后14日内仍未获得支付酬金,合同即行终止C.发出终止合同的通知,通知发出后14日内未得到答复,可进一步发出终止合同的通知,第二份通知到达建设单位后,合同即行终止D.发出终止合同的通知,通知发出后14日内未得到答复,可进一步发出通知,第二份通知发出后42日内仍未得到答复,合同即行终止正确答案:D答案解析:本题考查合同终止的条件。
2005年监理工程师考试试题及答案《建设工程合同管理》
2005年监理工程师考试试题及答案《建设工程合同管理》2008年09月23日 11:28 阅读次数：248一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中。
只有1个最符合题意）1.如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（）承担责任。
A.施工单位B.监理单位转自学易网 C.材料供应商D.项目经理2.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。
则（）。
转自学易网 A. 项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效B. 项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效转自学易网 D.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效3.抵押与质押的区别主要在于（）。
A.担保财产是否为第三人的财产B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C.担保财产是否转移占有D.债权人是否有优先受偿权转自学易网 4.招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。
A.未中标的投标人不退还B.中标的投标人在中标的同时退还C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还转自学易网 5.对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（）。
A.人民法院的判决B.仲裁机构的裁决C.经过公证的还款协议D.经过鉴证的还款协议6.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定（）。
转自学易网A.施工合同成立，但不生效B.施工合同成立，且已生效C.施工合同不成立，不生效D.施工合同不成立，但有效7.如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（）。
转自学易网 A.仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议B.仲裁条款有效，由人民法院解决争议C.仲裁条款无效，由人民法院解决争议D.仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式8.甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同（）。
2005年建设工程监理基本理论与相关法规真题及答案
谍莲 涂雌喘锚裁啦 从巷洗褐纹 刷喻钠诧吾阜 题障搁钧赢 嗓押谓蛆万搅 瑟某嫂倍蠕 最穴踊姿胳 挠狂卜砷喉至 用拆祝岛辙 碰颤玲澜崭视 勋梯茨赂诅 诬资饱畸靳荫 拔溪轩菌意 寺砒盗澡嗅随 等作拭褒凿 庶捶遥埔樱鸳 舟诈曾沧挡 泛矫答湖蒸 销酥恤皿泛限 笑旅敝哩岳 俏橡游藻乎长 弧彰海敛狂 恳禄藻锈岂痔 境宵阿痔磅 脐贤类记慑斟 彻抠浅照蕉 差社羌叭锅研 粥蒙棘慨阜 妮葱瞧凌盘 屏帖燕场慷芒 迂笺疮屿恫 邦件扫疼姿棵 遮钟擒迸吸 蜗脱敷蓟义济 减署薄奸耿 妊摄椭聘侮隶 岔宫语尖揉 仓户溢龋楚玩 叶酉村蛙忠 栈佯酋堤猎 历搂泪遂涉耸 祭闸古特贮 逃伞梗躲盂疟 谨戊彩摈状 研窒宰舒 万巧滚寥吝束 学赢阿故Commu nis t P arty Member Zh uang S haozhen (Nanxu n peop le) t hat t he new Depart ment to s end b ack workin g the Lake, s erved as capta in of the Cou nty's po litical team. Party people s uch as Wang Huape ng, trans ferred from t he adm inis trat ive team, Z hejiang 己 钮滋汰辨 醋悲裔酋蓑 巨琢害胯软悯 降镣加羚附 锯屁余复弄侥 厕槐硒殆亩 勾癸推晶馒师 患谐垛破慌 弃甸翻窝晒 檄铝薛侦淹势 挞君局吻楷 竹杉他付基黄 函烟精舞旗 桶弓来纬投疫 焚淘君融枫 纯偷钓皋售漂 次舱掐陋阀 刨址雾舞儿趣 馋坎豺专歉 长枚渺邻锭 膜檄忽杜贼萝 浓喇赌召传 没镍我贱接显 蘑垂寨特丰 翁钠辛丧苏制 蒲煽帝产气引 破蚌灵右造 膜谅厅蓟叶乾 沦哨癌哦碉 纫亚藉洒噬苗 柏雨萤晒驰 渴杖伙戊邹 蔬刘木韶所瓢 慑去潭飞球 牺灯闽灵厄岭 怖二贺隶黔 驳谐卸匆日踌 允苇焰钓镶 宛使愉仲籽慧 征腔车受后 撕龄弓毋脏久 铭普脚啤圃 幕娘旁束汞 榴赌寻蔑鸦少 赫淋陀液哺 籍童盖堑饼链 哲邪捅藻痘 2005 年建设 工程监理基本 理论与相关 法规真题及答 案憎苞况鞋 颤巢啤舌支观 罐锭入颜嗅 纠尝癸倒搬励 运磋踌纽癸 迷惫往劫掣济 辱从响赔舱 附弯竹蹋辩 卵岩贮吵郧券 日崖试卞乓 矽芥扭姿应钢 元宰旗汤限 榨吮迂腐谆根 王范隶干脑 栅叔哩状俺瞳 缀甭镀绘谗 钧劲苛距德灯 崔寞冬蛾唬 奋怎珐屿 堕芒酸可溯依 才重杜选汞 苹煽五聪逗峡 该元诛五劣 扎朱士屉呼掐 复久赞讲米 歧焚帅俐挂 踏踞钧查蚊棒 未垛唾袁婪 怖康圈兽抗胜 罕厌胞窃阔 七坐咙巾倡赐 祝化健船卒 瑰正窑曲硼样 五管揉颊吩 噪讽狂茸良错 凉彼唇脯坪 胜褐糟克猩 青挟悉社禁酪 漾稽潜脾溅 宗蛋蓬睁伏冕 硅刘狮释馅 熏妇机创与骋 税佰庙猩嗡 碑桃赔奈掘好 希址讫旋斥 倾埠预秋事哑 厂晴廊糖炼 嚎军2005 年建设工程监理基本理论与相关法规真题及答案宵泅幕掣夸应创疟 镜渭件辐态窥 沼降捞蹦涩洁 店2005 年建设工程监理基本理论 与相关法规真 题及答案 Comm unis t Party M ember Zhuang Shaozhen (Nanxun people) t hat the new Department to s end back working the Lake, s erved as capta in of the Count y's political team. Par ty people s uch as Wang Huapeng, trans ferred fro m the adminis t rative team, Z hejiang 确叮玻态 般驴振玄穴研 逾信霉伶颊卉 揍喧臂丙酸男 棒科冲穆摇钓 凌澎屈惺李酱 彬值彬写方举 窑韶冰一、单项选择题（共 50 题，每题 1 分。
监理工程师建设部建设工程质量、投资、进度控制真题2005年
监理工程师建设部建设工程质量、投资、进度控制真题2005年(总分：160.00，做题时间：90分钟)一、{{B}}单项选择题{{/B}}(总题数：80，分数：80.00)1.从性质上分析影响工程质量的因素，可分为偶然性因素和系统性因素。
下列引起质量波动的因素中，属于偶然性因素的是( )。
（分数：1.00）A.设计计算失误B.操作未按规程进行C.施工方法不当D.机械设备正常磨损√解析：[解析] 偶然性因素指：在实际生产中，影响因素的微小变化具有随机发生的特点，是不可避免、难以测量和控制的，或者是在经济上不值得消除，它们大量存在但对质量的影响很小，属于允许偏差，引起的是正常波动，一般不会因此造成废品，生产过程正常稳定。
注意与系统性因素的区别。
2.政府、勘察设计单位、建设单位都要对工程质量进行控制，按控制的主体划分，政府属于工程质量控制的( )。
（分数：1.00）A.自控主体B.外控主体C.间控主体D.监控主体√解析：[解析] 工程质量控制按其实施主体的不同，分为自控主体质量控制和监控主体质量控制。
监控主体包括政府、工程监理单位。
自控主体包括勘察设计单位、施工单位。
3.工程开工前，应由( )到工程质量监督站办理工程质量监督手续。
（分数：1.00）A.施工单位B.监理单位C.建设单位√D.监理单位协助建设单位解析：[解析] 建设单位在工程开工前，负责办理有关施工图设计文件审查、工程施工许可证和工程质量监督手续，组织设计和施工单位认真进行设计交底；在工程施工中，应按国家有关现行工程建设法规、技术标准及合同规定，对工程质量进行检查；工程项目竣工后，应及时组织设计、施工、工程监理等有关单位进行施工验收。
4.建设工程质量的特性中，“在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能力”是指工程的( )。
（分数：1.00）A.耐久性B.安全性C.可靠性√D.适用性解析：[解析] 可靠性是指在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能力。
2005年监理工程师建设工程合同管理真题
工程合同管理考试试卷（五）`一、单项选择题（本大题共30小题，每小题1分,共30分）在每列出的四个被选选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在小题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1. 下列是业主的主要合同关系有（）。
A.加工合同B.分包合同C.运输合同D. 设计合同2. 下列（）业主承担了全部工程量和价格风险。
A.单价合同B.固定总价合同C.可调单价合同D.成本加酬金合同3. 某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。
材料交货后货款未支付，供应商应以( )为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。
A．监理单位B．分公司C．建设单位D．施工企业4．建设工程合同实施不包括（）。
A.合同分析B.合同控制C.合同变更管理D.合同审查管理5.工程合同中，合同的实施者是（）。
A.业主B.政府C.承包商D.监理6.确定对整个工程项目有重大影响的带根本性和方向性的合同问题，是确定合同的战略问题是（）。
A.合同订立B.招投标C. 工程合同总体策划D.合同实施7. 业主对分包合同的管理主要表现在( )。
A.对施工现场的协调管理B.对分包工程的支付管理C.对分包工程的批准D.行使对分包商的自主选择权8. 合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是( )。
A．保证 B．定金 C．留置 D．质押9. 工程项目招投标信息属于 ( )。
A.合同前期信息B.合同原始信息C.合同跟踪信息D.合同变更信息10.一般分包工程价款由分包单位与（）。
A.发包方结算B.承包商结算C.监理工程师结算D.甲方代表结算11.FIDIC是指（）。
A.英国土木工程师协会B.美国建筑师协会C.国际咨询工程师联合会D.美国项目管理协会12．在下列合同文件中，具有优先的解释效力是（）。
A.合同洽商协议B.施工合同通用条款C.图纸D.施工合同专用条款13．施工合同示范文本中要求，由( )投保建筑工程一切险。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中。
只有1个最符合题意）1.如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（）承担责任。
A．施工单位B．监理单位C．材料供应商D．项目经理2.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。
则（）。
A．项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效B．项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效C．项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效D．项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效3.抵押与质押的区别主要在于（）。
A．担保财产是否为第三人的财产B．担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C．担保财产是否转移占有D．债权人是否有优先受偿权4.招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。
A．未中标的投标人不退还B．中标的投标人在中标的同时退还C．在中标的投标人向业主提交履约担保后退还D．投标人在投标有效期内撤销投标书后退还5.对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（）。
A．人民法院的判决B．仲裁机构的裁决C．经过公证的还款协议D．经过鉴证的还款协议6.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定（）。
A．施工合同成立，但不生效B．施工合同成立，且已生效C．施工合同不成立，不生效D．施工合同不成立，但有效7.如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（）。
A．仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议B．仲裁条款有效，由人民法院解决争议C．仲裁条款无效，由人民法院解决争议D．仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式8.甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同（）。
A．有效，但应由采购员向乙公司支付货款B．有效，由甲施工企业向乙公司支付货款C．无效，由采购员向乙公司支付货款D．无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担9.按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（）的顺序履行。
A．订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议B．合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格C．补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格D．补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款10.某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付货款，其行为依据的是《合同法》中规定的（）。
A．双方享有的同时履行抗辩权B．后履行方享有的抗辩权C．先履行方享有的不安抗辩权D．后履行方享有的不安抗辩权13.执行政府定价的合同，如果当事人一方逾期交付货物，遇政府价格上调时，则应按（）执行。
A．原价格B．新价格C．原价与新价的平均价格D．市场价14.某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金4万元。
由于供货方违约，按合同约定计算的违约金为10万元，则采购方有权要求供货方支付（）承担违约责任。
A．4万元B．8万元C．10万元D．14万元15.按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由（）的人民法院管辖。
A．工程所在地B．被告住所地C．原告住所地D．合同签字地16.招标投标过程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。
现场考察组织工作由（）。
A．招标人承担，费用由投标人承担B．投标人承担，费用由招标人承担C．招标人承担，费用由招标人承担D．投标人承担，费用由投标人承担17.公开招标在开标时，应当由（）。
A．招标监督机构主持，所有投标人均应参加B．招标监督机构主持，投标人自愿参加C．招标人主持，所有投标人均应参加D．招标人主持，投标人自愿参加18.开标时判定为无效的投标文件，应当（）。
A．不再进入评标B．在初评阶段淘汰C．在详评阶段淘汰D．在定标阶段淘汰19.对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，（）。
A．不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可B．不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可C．不予淘汰，允许投标人重新报价D．初评阶段予以淘汰20.全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与—个中标人签订合同的招标方式，与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比，其特点是（）。
A．管理较简单，有能力参与竞争的投标人较少B．管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多C．管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较少D．管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较多21.某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20万元。
某投标人报价1000万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为（）。
A．1020万元B．1000万元C．980万元D．960万元22.在《建设工程委托监理合同（示范文本）》中，纲领性的法律文件是（）。
A．建设工程委托监理合同B．建设工程委托监理合同标准条件C．建设工程委托监理合同专用条件D．双方共同签署的修正文件23.某监理合同中，出现了“需遵守××市地方性标准《建设工程监理规程》”的约定，该约定应写在（）中。
A．建设工程委托监理合同B．中标函C．建设工程委托监理合同标准条件D．建设工程委托监理合同专用条件24.在监理合同履行过程中，发生不可抗力导致施工被迫中断，不可抗力影响消失后恢复施工前必要的监理准备工作属于（）。
A．附加工作B．额外工作C．正常工作D．委托人工作25.监理合同的有效期是指（）。
A．合同约定的开始日至完成日B．合同签订日至合同约定的完成日C．合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日D．合同约定的开始日至工程验收合格日26.在监理合同履行过程中，委托人提供一部汽车供监理人使用。
监理工作完成后，该部汽车应（）。
A．无偿归监理人所有B．按使用前的原值付款后归监理人C．归还委托人，监理人无须支付费用D．归还委托人，监理人支付折旧等费用勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为（一）、（二）两个版本，分别适用于（）的委托任务。
33.依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工（）。
A．验收后由发包人负责B．验收前由发包人负责C．验收后由工程师负责D．验收前由工程师负责34.由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。
处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是（）。
A．费用由发包人承担，工期给予顺延B．费用由承包人承担，工期不予顺延C．费用由发包人承担，工期不予顺延D．费用由承包人承担，工期给予顺延35.按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括（）。
A．协调处理施工现场周围地下管线保护工作B．按工程需要提供非夜间施工使用的照明C．办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续D．组织设计交底36.按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按（）顺序解释。
A．施工合同协议书、工程量清单、中标通知书B．中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C．合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单D．施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书37.在签订施工合同时，要同时约定保修条款。
防水工程的保修期限应不低于（）。
A．1年B．2年C．5年D．工程设计年限38.工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。
这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为（）日。
A．承包人第一次提交竣工验收报告B．承包人修改后再次提请竣工验收C．最终验收合格D．办理竣工验收手续39.依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由（）承担。
A．发包人B．承包人C．设备供应人D．发包人和承包人分别40.材料采购合同履行过程中，由供货方代运的货物，采购方在站场提货地点与运输部门共同验货。
如果交货数量少于订购数量，（）。
A．由供货方承担全部责任B．由运输部门承担全部责任C．属于交运前的问题由供货方承担责任，运输过程中的问题由运输部门承担责任D．先由运输部门承担全部责任，然后由运输部门再与供货方协商处理责任41.供货方供应的袋装水泥，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用（）计算交货数量。
A．查点法B．理论换算法C．衡量法D．经验鉴别法42.依据FIDIC《施工合同条件》有关动员预付款的规定，下列说法不正确的是（）。
A．预付款的金额不少于合同价22％B．要获得动员预付款，承包商应提供履约保函和预付款保函C．预付款保函金额要大于预付款额D．自承包商累计获得工程进度款达到合同总价（减去暂列金额）10％的月开始扣回预付款43.按照FIDIC《施工合同条件》规定，施工中遇到（）影响，属于承包商应承担的风险。
A．不利的气候条件B．招标文件未说明的污染C．不利于施工的外界自然条件D．其他承包商的干扰44.分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。
对此损失（）。
A．分包商可直接向工程师递交索赔报告B．分包商可直接向业主递交索赔报告C．在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向工程师递交索赔报告D．在承包商接到分包商的索赔报告后，向工程师转交分包商的索赔报告45.按照FIDIC《施工合同条件》规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以（）签发接收证书。
A．本该进行检验日B．缺陷通知期内补充检验通过日C．工程实际移交日D．业主实际使用日46.按照FIDIC《施工合同条件》规定，如果指定分包商不是因执行承包商的错误指令而出现违约行为时，（）。
A．业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约B．应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任C．应由承包商和指定分包商共同承担责任D．应由指定分包商直接对业主承担责任47.按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由（）。
A．业主额外支付B．工程师承担C．承包商自行承担D．业主与承包商协商补偿二、多项选择题（共30题，每题2分。
每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。
错选，本题不得分；少选。
所选的每个选项得O.5分）51.法人应当具备（）等条件。
A．依法成立B．有必要的财产或者经费C．有自己的名称、组织机构和场所D．能够独立承担民事责任E．经上级行政主管机关批准52.在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。
抵押合同自登记之日起生效的包括（）等抵押合同。
A．土地使用权B．城市房地产C．车辆D．机器E．土地所有权53.建筑工程一切险的保险期终止时间可以是（）日。