第7章 建筑设备安装施工合同
设备工程安装施工合同(3篇)
设备工程安装施工合同(3篇)设备工程安装施工合同(精选3篇)设备工程安装施工合同篇1发包方(甲方):承包方(以下简称乙方):某某甲方因用电需要,向乙方购买配电设备,并由乙方安装调试。
为明确甲、乙双方权利义务关系,依据《民法典》等的规定,双方本着平等自愿、互惠互利、友好协商的原则,签定本合同,以资双方共同遵守。
第一条甲方需求配电设备概况:1.主要设备:2.安装设备辅助材料明细:3.设备安装地点:4.设备安装范围:5.乙方负责协助甲方办理用电手续。
第二条供货安装期限:1、甲方提供基础设施具备安装条件,施工安装图纸经供电公司审核通过,乙方方可进入施工现场,乙方自进入设备安装现场之日起个工作日内供货并安装调试完毕。
2、如遇到下列情况,工期相应顺延:﹙1﹚安装基础设施设计变更,致使施工无法继续进行;﹙2﹚人力不可抗拒的自然灾害;﹙3﹚因发包方政策处理不到位导致工程无法施工。
第三条设备价款及安装费用支付:1、工程价款:2、付款方式:第四条所有权保留条款:2、甲方承担乙方行使所有权产生的拆卸,运输、诉讼、以及因诉讼产生的律师费用。
第五条双方责任、义务:(一)甲方责任、义务:1、甲方应向乙方提供两份完整、详细的施工图纸。
2、甲方向乙方提供道路畅通,临时用电到位和材料临时仓储场所等。
并提供安装现场的工程地质和地下管网线路资料,保证数据的真实和准确。
3、事先做好设备进场和安装现场的关系协调工作,确保乙方进入安装现场施工后不会发生任何阻工现象,如有阻工或干扰,应立即给与现场处理。
否则,因此造成的工期延误或停工损失均由甲方承担。
4、合同签定后,根据合同付款方式条款的规定及时向乙方支付工程款。
5、甲方应安排有资质持证人员对投入运行设备的操作和维护,在质保期内如因甲方操作不当、超负荷运行、自然灾害或其他人为等原因引起的设备损坏,甲方自行承担维修责任。
6、甲方应安排一名代表始终能与乙方保持联系,以便及时协调解决安装装中出现的问题。
设备安装施工合同(精选5篇)
设备安装施工合同(精选5篇)设备安装篇1委托单位_________ (以下简称甲方)施工单位:(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方协商一致,签订以下合同协议。
第一条工程概况1. 工程名称:________________;2. 施工地点:________________;3. 工程内容:________________;4. 承包方法:________________;5. 计划开工日期__月__日;计划竣工日期__月__日前;总施工工期__天;6. 合同优惠总价___________¥______;第二条甲方工作1. 开工前,甲方应向乙方进行现场交底。
清除影响施工的障碍。
2. 甲方应向乙方提供施工所需的水源、电源,并接到施工现场;(临时亦可)3. 工程设计施工等有所变更,甲方应提前通知乙方或出具相关手续;4. 甲方应协调做好施工现场保卫、消防等工作;5. 甲方应协调好与工程施工有影响的有关事项;6. 甲方应配合乙方提供土建施工;第三条乙方工作1. 参加现场交底工作,并拟定施工方案及施工进度等计划;2. 严格执行施工规范、安全操作规程,防火安全规定;3. 严格按照图纸设计施工,做好各项质量检查记录,若发现工程施工过程中有不合理或有困难无法施工,或可能影响以后设备、设施的使用、质量等问题,乙方应立即告知甲方或出具相关联系单,协调甲方解决好问题。
4. 乙方若发现采购的材料存在质量问题,应禁止使用权,严格做好材料验收工作台;5. 施工过程中,乙方应遵守国家有关法律法规,同时遵守甲方厂内的管理制度,做到文明安全生产;6. 乙方应按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务;7. 乙方施工前应按规定要求提前做好有关告知、报检等手续。
第四条有关工期的约定1. 甲方要求乙方比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意并支付乙方应赶工采取的措施费用;2. 若因甲方未按约定完成工作台,影响工期,则工期顺延;3. 若乙方不能按期开工或中途无故停工,影响工期,则工期不顺延;4. 若因设计变更或其他原因(例停电、停水、天气变化)导致停工,则工期相应顺延;第五条有关工程质量及验收的约定1. 工程以施工图纸、作法说明、设计变更及现行有关国家制定的工程施工及验收规程,规范为质量评定验收标准;2. 工程质量应达到国家质量评定合格标准;3. 由于乙方原因造成质量事故,其返工费由乙方承担,若因甲方原因,则由甲方承担;4. 工程竣工后,乙方应及时通知甲方验收,若因甲方其他原则造成工程无法验收,甲方应承认乙方竣工日期;第六条关于工程价款及付款办法1. 工程合同价大写:________________,小写¥______;2. 合同签订甲方支付,计3. 材料进场付,计4. 安装中期付,计5. 安装结束付,计第七条工程保修工程竣工后,在壹年内发生属于施工质量原因而造成的故障,由乙方负责保修,若属于其他原则造成故障,亦可负责保修,乙方须收取一定费用;第八条其他约定1. 本合同双方签字后,立即生效,任何一方不得毁约,如有一方毁约,须赔偿损失费__。
建设工程设备安装合同(精选3篇)
建设工程设备安装合同(精选3篇)建设工程设备安装合同篇1甲方:乙方:第一条:工程概况(1)结构:砖混;(2)屋面:株洲小波石棉瓦(3)外墙:外砖面砖(4)内墙:混合砂浆盖白;(5)室内地面:水泥砂浆找平;(6)窗:前后铝合金窗;(7)卫生间厨房:现浇楼面;(8)地面:墙面抹水泥砂浆,预留卫生洁具位;(9)空调机位:客厅设有专用空调机位;(10)供水:每户独立水表位;(11)排水:优质PVC管;(12)供电:暗管线敷设,每户独立电表位;(13)有线电视:客厅、主卧设有有线电视插口;(14)电话:客厅、主卧预留电话插口。
第二条:承包方式和承包内容1、承包方式:包工包料,该工程以285元/平方米的价格包干,乙方不缴纳任何税费,不论物价的涨跌该包干价格不变。
2、承包内容:该工程按甲方规划,两行每行10米×15米的规格,底层为门面。
二、三层为三室二厅一厨二厕,二、三层临街面为全封闭阳台(乙方如需变更,可在施工中提出申请)。
基础采用桩基上设承台梁。
要据实际设抗震柱若干及每层设封闭圈梁一道,底层均采用240眠墙,M5混合砂浆砌筑。
二、三层采用240斗墙,M5混合砂浆砌筑。
厨厕楼面采用现浇楼面,其余均采用预制空心板楼面。
地面采用外C10砼地面,楼地面均采用水泥砂浆找平拉毛。
屋面采用外天沟集中排水,株洲石棉瓦斜屋面。
装饰工程:临街面外墙采用外墙砖,其余水泥砂浆抹面。
内墙:厨厕墙面采用水泥砂浆打底拉毛,其余均采用混合砂浆一遍成活。
安装工程:电采用预埋暗敷,主卧、客厅电视、电话线采用预埋。
上、下水采用优质PVC管,每套做包边门一张。
3、由乡统一办好建房证,附属建筑工程三化:硬化、亮化、绿化,下水道以及房屋西边公共通道5米,房屋后面公共通道3米,屋前后挡土墙由乡负责建设好,每行加收附属建筑费800元。
第三条:工程结算方式工程总造价:建筑面积×285元(含基础),一层门面卷闸门由乙方负责。
第四条:付款方式1、基础竣工每行付壹万元2、一层安板后每行付壹万伍仟元。
建筑设备安装工程施工合同
建筑设备安装工程施工合同篇一:合同编号:[填写合同编号]甲方:[甲方全称]地址:[甲方地址]联系人:[甲方联系人]联系电话:[甲方联系电话]乙方:[乙方全称]地址:[乙方地址]联系人:[乙方联系人]联系电话:[乙方联系电话]鉴于甲方为履行合同需要,拟委托乙方进行建筑设备安装工程施工,经双方友好协商,特订立本合同,以便共同遵守。
第一条工程内容1.1 本合同所指工程为:[工程名称],工程地点:[工程地点]。
1.2 工程内容主要包括:(1)设备安装:[具体设备名称及安装内容](2)管道安装:[具体管道名称及安装内容](3)电气安装:[具体电气名称及安装内容](4)其他:[其他工程内容]第二条工程进度2.1 工程计划开工日期:[计划开工日期]。
2.2 工程计划竣工日期:[计划竣工日期]。
2.3 工程实际开工日期以甲方书面通知为准,实际竣工日期以乙方提交竣工报告日期为准。
第三条工程质量3.1 乙方应按照国家标准、行业标准及甲方要求进行施工,保证工程质量。
3.2 工程质量标准:(1)设备安装应保证运行稳定、安全可靠。
(2)管道安装应保证畅通、无泄漏、无变形。
(3)电气安装应保证绝缘良好、接地安全。
(4)其他工程质量标准按照相关法律法规及行业标准执行。
第四条合同价格4.1 本合同总价款为:[合同总价款],大写:[合同总价款大写]。
4.2 乙方报价应包含:材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等一切与工程有关的费用。
4.3 合同价款支付方式:(1)合同签订后五个工作日内,甲方支付乙方合同总价款的[比例]作为预付款。
(2)工程进度达到[比例]时,甲方支付乙方合同总价款的[比例]作为进度款。
(3)工程竣工并经验收合格后,甲方支付乙方合同总价款的[比例]作为尾款。
第五条工期延误5.1 因乙方原因导致工程延期,乙方应支付甲方违约金,违约金计算方式为:每日违约金金额为合同总价款的[比例]。
5.2 因甲方原因导致工程延期,甲方应支付乙方窝工费,窝工费计算方式为:每日窝工费金额为合同总价款的[比例]。
建筑设备安装施工合同范本
建筑设备安装施工合同范本甲方(施工单位):__________(单位名称)__________乙方(业主):__________(单位名称)__________根据《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定,甲乙双方经友好协商,就__________(项目名称)__________工程的建筑设备安装施工事项达成如下合同:一、工程概况1. 项目名称:__________(项目名称)__________2. 项目地址:__________(项目地址)__________3. 工程范围:__________(工程范围)__________二、工程质量要求1. 工程质量应符合国家相关标准和规定。
2. 施工单位保证所提供的设备符合相关质量标准,并负责设备的安装调试工作。
三、工程进度要求1. 工程完工时间:__________年月日。
2. 施工单位应按照合同约定的完工时间及时完成工程,如因不可抗力等原因导致延迟完工,应提前通知业主并重新协商完工时间。
四、工程报价及支付方式1. 工程报价为__________(金额)__________。
2. 工程款支付方式为__________(付款方式)__________,工程完工后,业主应按照约定时间进行支付。
3. 如在施工过程中需要额外增加费用的,乙方应与甲方协商确定后支付。
五、合同变更和解决争议1. 如需变更合同内容,应经双方协商一致,并签订书面变更协议。
2. 如在履行合同过程中发生争议,双方应友好协商解决,若无法达成协议,可向有关部门申请调解或仲裁。
六、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程验收合格并付清工程款止。
2. 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(施工单位):__________(单位名称)__________签字盖章乙方(业主):__________(单位名称)__________签字盖章日期:__________年月日以上为建筑设备安装施工合同的范本,供业主和施工单位参考。
建筑设备安装施工合同范本
建筑设备安装施工合同范本合同编号:_______甲方(以下简称“业主”):_________乙方(以下简称“施工方”):_________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方建筑设备安装工程项目的施工事项达成一致,签订本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称:_________1.2 工程地点:_________1.3 工程内容:建筑设备安装,包括(但不限于)给排水系统、供电系统、通风空调系统、消防系统等。
1.4 工程规模:_________1.5 工程预算:_________第二条合同价格2.1 本合同的合同价为人民币(大写):_________元整(小写):_________元。
2.2 合同价款包括施工方按照合同约定完成工程所需的全部费用,包括但不限于人工费、材料费、设备费、管理费、利润等。
2.3 合同价款支付方式:(1)甲方在合同签订后七个工作日内,向施工方支付合同总价款的30%;(2)工程进度达到50%时,甲方支付合同总价款的30%;(3)工程进度达到100%,经甲方验收合格后,甲方支付合同总价款的40%。
第三条施工期限3.1 施工方应按照甲方提供的施工图纸和施工方案,保证工程按期完成。
3.2 工程预计开工日期为:_________年_________月_________日。
3.3 工程预计竣工日期为:_________年_________月_________日。
3.4 如有特殊情况导致工期延误,施工方应提前通知甲方,并协商确定延期竣工日期。
第四条施工质量4.1 施工方应严格按照国家及行业标准进行施工,确保工程质量。
4.2 施工方应按照甲方提供的施工图纸和施工方案进行施工,不得擅自修改。
4.3 施工过程中,甲方有权对施工质量进行监督检查,施工方应予以配合。
4.4 工程竣工后,施工方应按照甲方要求进行竣工验收,经验收合格后,甲方支付合同总价款的40%。
建筑工程设备安装合同范本
建筑工程设备安装合同范本甲方:(委托方) ___________________________乙方:(承包方) ___________________________鉴于甲方拟进行建筑工程设备的安装,为明确双方的权益和义务,甲乙双方经友好协商,达成如下合同:一、合同目的本合同旨在规定甲方委托乙方对建筑工程进行设备安装的相关事宜,确保工程质量和进度的顺利完成。
二、设备安装内容1. 乙方应根据甲方提供的建筑工程施工图纸和技术要求,进行设备安装工作。
2. 乙方负责设备的安装、调试以及相关工程的验收。
三、工期和进度安排1. 工期:本合同工期为______年月日起至______年月日止。
2. 进度安排:乙方应根据实际情况制定详细的工作进度表,并及时向甲方报告。
四、设备价格及付款方式1. 设备价格:设备总价为人民币_________元(大写:__________)。
2. 付款方式:甲方应根据合同约定的进度支付工程款项。
付款方式可分为:全额预付、阶段付款或验收合格后一次性付款。
五、质保期及售后服务1. 质保期:设备安装完工后,乙方应提供不低于______年的质保期,确保设备在此期间内正常运行。
2. 售后服务:乙方应提供设备的售后维护与服务,及时响应甲方的需求,并对设备进行定期检测和维修。
六、责任和违约处理1. 甲方责任:甲方应提供准确的工程图纸、技术要求和工期要求,并按时支付工程款项。
2. 乙方责任:乙方应按照工程合同要求,优质完成设备安装工作,并承担因工程质量问题造成的损失。
3. 违约处理:一方违反合同约定的,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、解除合同等。
七、知识产权保护1. 设备安装过程中产生的相关技术、图纸和文件等知识产权归乙方所有。
2. 未经乙方书面许可,甲方不得将相关技术或图纸等用于其他工程或向他方泄露。
八、保密条款甲乙双方在履行合同过程中,应保守对方提供的商业秘密和技术资料,未经对方书面许可,不得泄露或非法使用。
建设工程设备安装施工合同(2篇)
建设工程设备安装施工合同委托方(以下简称甲方):承包方(以下简称乙方):根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规规定,经甲、乙方平等、互利、公平协商,订立本合同。
第一条工程概况1.工程名称:2.施工地点:第二条工期1.工期天,自_____年_____月_____日进场至_____年_____月_____日止,完成安装调试。
2.在履约过程中,因甲方单方面变更原有设计方案所影响的工期由甲方负责,因不可抗拒因素等造成工期延期的,经甲乙双方协商认可后作出工期调整,以此确定竣工日期。
第三条工程造价1.本工程造价以施工中发生的费用计算,签订单店施工合同,软件、硬件以乙方报价单(见附件一)的报价为计算标准。
2.工程应当满足甲方认可的设计方案和功能要求,以甲方书面审定的设计方案为标准,在此基础上单价不再作任何调整(甲方要求增加工程除外)。
第四条监控设备价格本合同附件所列各监控设备价格应当保持稳定,但是市场价格上、下浮动超过%(含),甲、乙方应当以书面形式向对方提出调整价格,并签订补充合同。
第五条工程款的支付1.签订合同之日起_____日内,甲方支付乙方工程款的30%,作为施工进场费。
2.货到款。
乙方将监控设备、设施运抵甲方指点地点,甲方支付乙方工程款的45%。
3.尾款。
竣工调试完毕,经甲方确认(以确认单为准)支付乙方工程款的20%。
4.质保金。
工程款的5%作为质保金。
第六条权利义务一、甲方的权利和义务1.审核乙方提供的设计方案、安装施工方案,在收到后的日内完成,并向乙方提供必要的场地及施工用电。
2.按工程进度向乙方支付工程款。
3.甲方委派为现场管理代表,监督、检查工程质量、进度。
处理并协调甲乙双方在施工中发生的有关事宜。
4.在乙方施工过程中,甲方可以对现场的施工情况进行验收,乙方应全力配合甲方进行实施。
5.组织对工程进行竣工验收和办理竣工结算。
工程竣工日内组织对工程的验收,超过日未安排进行验收的,视为验收合格。
建设施工合同_设备安装
建设施工合同设备安装合同编号:________甲方(以下简称“业主”):________乙方(以下简称“施工方”):________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国招标投标法》等法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方建设的设备安装工程(以下简称“工程”)达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:________1.2 工程地点:________1.3 工程内容:设备安装,包括但不限于设备的搬运、安装、调试、验收等。
1.4 工程进度:按照双方约定的时间表进行。
二、工程费用2.1 工程总价:人民币(大写):________元整(小写):________元。
2.2 付款方式:(1)合同签订后,甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款。
(2)工程进度达到50%时,甲方支付乙方工程总价的30%。
(3)工程验收合格后,甲方支付乙方工程总价的20%。
(4)剩余的20%作为质保金,质保期满后无息退还。
2.3 乙方应向甲方提供合法的发票。
三、工程质量3.1 乙方应按照甲方提供的技术参数和施工图纸进行设备安装,确保设备安装质量符合相关法律法规和行业标准。
3.2 乙方应按照约定的时间节点完成工程,如有延误,乙方应承担相应的违约责任。
3.3 工程验收不合格的,乙方应按照甲方的要求进行整改,直至达到验收标准。
四、工程保险和安全生产4.1 乙方应依法为工程购买必要的保险,并承担保险费用。
4.2 乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和行业标准进行施工,确保施工安全。
五、违约责任5.1 乙方未按照约定时间完成工程的,应按照逾期天数向甲方支付违约金,违约金计算方式为:违约金=工程总价×0.05%×逾期天数。
5.2 乙方未按照约定质量完成工程的,甲方有权要求乙方返工、整改,直至达到验收标准,由此产生的费用由乙方承担。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
设备施工安装施工合同范本
设备施工安装施工合同范本甲方:(委托方)地址:联系人:电话:乙方:(承包方)地址:联系人:电话:鉴于甲方拟在指定地点进行设备施工安装工程,现甲乙双方本着平等互利、诚实守信的原则,就设备施工安装工程的有关事宜达成如下合同:一、工程内容及标准1.1 甲方将委托乙方进行设备施工安装工程,具体内容详见附录工程清单。
1.2 设备施工安装工程的质量要求符合国家相关标准及甲方的具体要求。
二、工程时间2.1 设备施工安装工程计划于(日期)开始,工程竣工日期为(日期)。
2.2 如因不可抗力,如自然灾害等原因,导致工程延期,应经双方书面协商确定新的工程时间。
三、工程报价及支付方式3.1 乙方为本次设备施工安装工程提供报价,总金额为(金额)。
3.2 甲方需在工程开工前支付工程总金额的50%作为首期款,剩余款项在工程竣工后支付。
如有变更或增减项目,双方另行协商支付办法。
3.3 甲方支付款项应出具相应的发票。
四、工程保修及维护4.1 乙方对设备施工安装工程提供(1年/其他)的免费质保期,在保修期内如出现问题,乙方需提供免费维修服务。
4.2 保修期过后如有需要维修或换新部件,需另行协商付费。
五、违约责任5.1 若一方未履行本合同规定的义务,应承担违约责任,造成对方经济损失的,应赔偿经济损失及因此所产生的相关费用。
5.2 出现纠纷,双方应本着友好、协商解决的原则,如协商不成,应通过法律途径解决。
六、其他约定事项6.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等效力。
6.2 本合同自双方签字之日起生效,有效期至工程完工验收合格并支付全部费用后结束。
甲方(盖章):乙方(盖章):日期:日期:。
设备安装施工合同范本完整版.doc
设备安装施工合同范本完整版一、合同双方二、合同背景甲方拟在指定地点进行设备安装施工工程,并选择乙方作为施工的承包方。
双方达成一致,签订本合同,明确双方权益和责任。
三、合同内容3.1 设备安装施工范围甲方将提供的设备安装施工任务的具体范围为:[具体设备名称、型号、数量等]乙方应根据任务范围提供相应的设备安装施工服务,确保按时、按质地完成任务。
3.2 工期要求甲方要求乙方在签订合同后的 [指定天数] 内完成设备安装施工任务。
如果乙方未能按时完成任务,甲方有权要求乙方按照约定支付违约金。
3.3 价格与支付方式本合同总价为人民币 [总金额] 元。
乙方应在签订合同后的 [指定天数] 内收到甲方支付的 [预付款金额] 元。
乙方对工程实施过程中所需材料和设备,应与甲方共同商定,乙方负责采购。
相关费用由甲方负担,乙方提供发票。
工程竣工后,甲方应按照合同约定支付剩余款项,并在[指定天数] 内结算完成。
3.4 违约责任乙方未按时完成设备安装施工任务的,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金的金额为总合同款项的 [违约金百分比] %。
如果乙方的施工质量不符合合同约定的要求,甲方有权要求乙方进行整改,并在整改后的 [指定天数] 内重新完成相关工程。
3.5 知识产权保护乙方不得擅自使用、复制、传播甲方的知识产权,如有违反,甲方有权追究其法律责任。
四、合同变更和解除4.1 合同变更对于已签订的合同,任何一方需要变更合同内容的,应经双方协商一致,并以书面形式进行变更。
双方协商一致后,签订的合同变更文件具有同等法律效力。
4.2 合同解除本合同签订后,如因不可抗力等特殊情况导致无法履行合同的,双方应及时协商解决。
若双方无法就解除合同的方式达成一致,可以向相关仲裁机构提起仲裁。
五、法律适用与争议解决本合同的解释、效力、履行和争议解决均适用法律。
任何与本合同有关的争议,应通过友好协商解决,协商不成的,可向合同约定的仲裁机构提起仲裁。
六、合同生效与附件设备安装施工任务书甲方与乙方的其他协议或文件附件与本合同具有同等法律效力。
建筑设备安装施工合同范本
建筑设备安装施工合同范本合同编号:_________甲方(建设单位):_________地址:_______________联系电话:_____________乙方(安装单位):_________地址:_______________联系电话:_____________鉴于甲乙双方就_____________(工程名称)的设备安装施工项目达成一致,特订立本合同,以资信守。
一、工程概况1. 工程名称:_________2. 工程地点:_________3. 工程内容:包括但不限于_________(具体设备名称及型号)的安装、调试、验收等工作。
4. 工期要求:自____年____月____日起至____年____月____日止。
二、工程质量1. 乙方必须严格按照国家有关标准和规范进行施工,确保工程质量达到设计要求和相关标准。
2. 乙方应保证所提供的设备符合合同约定的质量、规格和性能要求,并提供相应的质量证明文件。
三、工程造价1. 合同总价为人民币(大写)_____________元整(¥_________)。
2. 价格构成包括设备费、人工费、管理费等,详见附件《工程预算书》。
3. 如遇市场价格波动或其他不可抗力因素导致成本变化,双方应协商调整合同价格。
四、付款方式1. 预付款:甲方需在合同签订后____天内支付合同总价的____%作为预付款。
2. 进度款:根据工程进度,甲方应按约定时间支付相应的进度款项。
3. 结算款:工程完工并通过验收后,甲方应在规定时间内支付剩余款项。
五、违约责任1. 如甲方未按约定时间支付工程款项,应向乙方支付逾期付款的违约金。
2. 如乙方未按约定时间完成工程或工程质量不符合要求,应承担违约责任并赔偿甲方损失。
六、争议解决因履行本合同所发生的一切争议,甲乙双方应通过友好协商解决;协商不成时,可提交_________仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。
七、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
建筑工程设备安装合同范本
建筑工程设备安装合同范本甲方(以下简称“业主”):乙方(以下简称“承包商”):根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,经双方友好协商,就甲方建筑工程设备安装事项达成一致,签订本合同,共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称:__________1.2 工程地点:__________1.3 工程内容:本工程包括但不限于设备采购、安装、调试、验收等全部工作。
第二条合同范围及内容2.1 承包商应按照甲方提供的设备清单及技术要求,负责设备的采购、安装、调试和验收。
2.2 承包商应提供设备安装的详细施工方案,并按照约定的时间节点完成安装工作。
2.3 承包商应确保设备安装质量,满足甲方的使用要求及相关的国家和行业标准。
第三条合同价格及支付方式3.1 本合同设备安装总价为人民币(大写):____元整(小写):¥_____元。
3.2 甲方根据承包商的工程进度,按照约定的比例支付合同价款。
3.3 支付方式:本合同设备安装总价款的支付,甲方有权选择以下第____项方式:(1)按工程进度分阶段支付;(2)固定付款日期支付;(3)验收合格后一次性支付。
第四条合同工期4.1 本合同约定的工期为____天,自双方签订合同之日起计算。
4.2 承包商如因自身原因导致工程延期,应承担相应的违约责任。
第五条质量保证5.1 承包商应对所提供的设备及安装工程质量负责,确保设备安装符合国家和行业的相关标准。
5.2 承包商应提供设备安装后的调试和验收服务,确保设备正常运行。
5.3 设备安装质量保修期为____年,自验收合格之日起计算。
第六条违约责任6.1 承包商如未按照约定的时间节点完成工程,应按照逾期部分工程价款的____%向甲方支付违约金。
6.2 甲方如未按照约定的付款时间支付价款,应按照逾期部分价款的____%向承包商支付违约金。
第七条争议解决本合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。
设备安装施工合同
设备安装施工合同合同编号:__________地址:法定代表人:联系电话:地址:法定代表人:联系电话:一、安装设备及工程内容1.1 本合同的设备安装工作包括但不限于设备的运输、安装、调试、验收等。
1.2 承包方应按照双方约定的安装方案和施工图纸进行设备安装。
1.3 安装工程的质量和进度应满足委托方的要求。
二、合同价格及支付方式2.1 本合同的安装费用为人民币【】(大写:【】元整),根据双方协商确定的工程量和工程进度分期支付。
2.2 委托方应按照双方约定的支付方式和时间表支付安装费用。
2.3 安装完成后,委托方应按照约定进行验收,并在验收合格后支付剩余的安装费用。
三、合同的履行3.1 承包方应按照本合同的约定,按时完成设备的安装工作。
3.2 委托方应提供安装地点、施工条件、施工图纸等必要的信息和资料,并协助承包方完成设备安装。
3.3 双方应共同参加设备的验收工作,验收合格的,本合同即告履行完毕。
四、违约责任4.1 任何一方违反本合同的约定,导致合同无法履行或者造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。
4.2 承包方如未按约定时间完成安装工作,应按逾期天数向委托方支付违约金,违约金计算方式为:安装费用的【】%。
五、争议解决5.1 对于因本合同引起的或与本合同有关的一切争议,双方应友好协商解决。
5.2 如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、其他约定6.1 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为【】年。
6.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
6.3 本合同的修改和补充必须采用书面形式,经双方协商一致后生效。
甲方(盖章):________年________月________日乙方(盖章):________年________月________日附件:1. 设备清单2. 安装方案和施工图纸3. 双方约定的支付方式和时间表一、附件列表:1. 设备清单2. 安装方案和施工图纸3. 双方约定的支付方式和时间表4. 验收报告5. 违约金计算公式二、违约行为及认定:1. 承包方未按约定时间完成安装工作,即构成违约。
建筑工程设备安装施工合同
建筑工程设备安装施工合同r建筑工程设备安装施工合同甲方(业主):_______________乙方(承包商):_______________鉴于甲乙双方就_________________工程项目的设备安装施工事宜达成一致,特此订立本合同,以便共同遵守执行。
一、合同标的本合同所涉及的建筑工程位于_______________(工程地址),包括以下设备的安装施工:_______________(详细描述设备名称、型号、数量及主要技术参数)。
二、合同金额合同总价为人民币(大写)_______________元整(¥_______________元),包含所有设备安装费用及必要的材料费、人工费等。
三、施工期限乙方应在________年____月____日前开始施工,并在________年____月____日前完成全部设备安装工作。
四、质量要求乙方必须按照国家相关标准和行业规范进行设备安装,确保工程质量达到甲方要求及相关法规标准。
五、付款方式1. 预付款:甲方在合同签订后____天内支付合同总金额的____%作为预付款。
2. 进度款:根据工程进度,甲方将按约定分期支付款项。
3. 竣工款:工程完工并通过验收后,甲方支付剩余合同款项。
六、违约责任如一方违反合同约定,需承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。
七、争议解决因履行本合同所发生的一切争议,双方应通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他条款1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
甲方代表(签字):_______________ 日期:____年____月____日乙方代表(签字):_______________ 日期:____年____月____日以上合同范本仅供参考,实际签订合同时应根据具体情况进行调整。
务必保证合同内容符合法律法规,明确双方的权利与义务,以避免日后可能出现的纠纷。
设备安装施工合同
设备安装施工合同【导语】下面作者为大家带来设备安装施工合同(共13篇),希望能帮助大家!篇1:设备安装施工合同发包人:(全称) (以下简称甲方)承包人:(全称) (以下简称乙方)依据《建筑法》及其他有关法律、法夫、遵循平等、自愿公平和诚实、信用的原则,甲、乙双方就建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:二、工程承包范围与质量标准设计范围内的地暖设备安装施工,承包范围内工程检测合格,达到国家规范标准。
三、合同日期:合同工期净日历天数:天;开工日期:年月日;竣工日期:年月日。
四、合同价款总面积平方米,每平方米元,合计价款.元( ),预算书附后。
第二部分合同条款一、合同文件1、合同文件及解释循序:(1)本合同协议书;(2)本合同合同条款;(3)标准、规范及有半技件;2、本合同使用汉文签定3、适用标准、规范名称:二、双方的一般权利与义务(一)甲方工作甲方应按约定的时间和要求完成以下工作:1、乙方进入施工现场时,甲方应给乙方以书面开工做好技术交底,并签字确认。
2、甲方负责将施工所需水、电从施工现场外部接至施工现场,保证施工期间的.需要。
(二)乙方工作乙方应按约定的时间和要求完成以下工作:1、组织施工人员、材料、施工设备进场施工。
2、对进场人员、材料负责安全保卫,进场的材料必须报检,不合格产品不准进场。
3、施工人员进入现场施工用水、用电,必须向甲方现场管理人员请示,并经甲方同意后方可使用。
4、乙方负责本合同内约定的单项工程试运行。
三、质量与验收(一)工程质量1、工程质量应当达到协议定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。
因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准,乙方承担违约责任。
2、双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担;双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。
四、安全施工在施工过程中,出现的任何意外跟甲方无关,由乙方负责。
设备安装工程施工合同
设备安装工程施工合同一、合同背景二、合同范围1.基础设施准备:承包商将负责设备安装工程前期的基础设施准备工作,包括但不限于场地平整、电力供应、通风系统改造等。
2.设备安装:承包商将根据业主提供的安装图纸和相关技术要求,按照合同约定的时间和质量要求进行设备的安装工作。
3.检测与调试:承包商将完成设备的安装后,进行设备的检测与调试工作,确保设备的正常运行。
4.现场管理:承包商将负责工程现场的安全管理、施工进度控制和协调各专业施工人员的工作。
三、质量要求1.设备安装必须符合国家相关法律法规的要求,并按照行业标准进行操作。
2.设备安装过程中,承包商必须采用先进的工艺和技术,确保设备的安装质量。
3.设备安装完成后,承包商将进行全面的功能检测和调试,确保设备能够正常运行并达到指定的性能要求。
四、工期与延期1.工期:本工程的合同工期为个工作日,自合同生效之日起计算。
2.延期:若因不可抗力等原因导致工期延误,一方应及时通知对方,并提供相关证明文件。
双方应协商解决延期事宜,合理调整工期,延期时间不得超过天。
五、结算方式1.结算依据:根据设备安装工程施工图纸和设计要求,以及各项工程量清单进行计量结算。
2.结算周期:承包商应于每月的日提交工程进度和结算报告,并向业主提出工程款支付申请。
3.结算支付:业主收到结算申请后,应在天内完成支付工程款。
六、合同价款1.合同价款为万元(大写:人民币万元整),包括设备安装费、人工费、材料费等。
2.合同价款支付方式:按照工程进度和结算报告,每月支付合同价款的%。
七、保修期及售后服务1.设备安装工程的保修期为个月,自设备安装调试合格之日起计算。
2.在保修期内,若设备出现质量问题,承包商将负责维修或更换设备,并承担相关费用。
3.售后服务期限为合同生效之日起的个月,期间该设备出现故障或需要维修时,承包商将提供及时的技术支持和服务。
八、违约责任1.若一方违反本合同的任何条款,另一方有权要求违约方承担相应的违约责任,并要求赔偿相关损失。
建设工程合同设备安装
建设工程合同设备安装在建筑工程项目中,设备安装是确保建筑物功能完整和运行效率的关键步骤。
因此,一个详尽而严谨的建设工程合同设备安装部分对于双方来说都至关重要。
以下是一份建设工程合同中设备安装条款的范本,旨在为合同双方提供一个公正客观、重点突出的参考依据。
一、设备安装条款1. 设备供应:甲方负责按照合同约定的时间向乙方提供符合技术规格要求的全部设备。
所有设备应经过严格检验,并提供相应的合格证明文件。
2. 安装范围及标准:乙方负责根据工程设计图纸和技术要求,完成设备的安装工作。
安装过程应遵守国家相关标准和规范,并确保设备的正确定位、固定和调试。
3. 安装时间:乙方应在收到全部设备后的_____天内完成安装工作。
如有特殊情况需延长安装时间的,应及时与甲方沟通协商。
4. 安装质量:乙方须保证设备安装质量达到行业标准,并对安装过程中出现的任何问题负责,确保设备安装后能够正常运行。
5. 安装验收:安装完成后,甲乙双方应共同组织验收,验收合格后方可进行下一步工序。
如验收不合格,乙方应根据甲方要求及时整改。
6. 安全责任:乙方在设备安装过程中必须严格遵守安全生产规定,采取必要的安全防护措施,确保施工人员的安全。
二、违约责任1. 若甲方未能按时提供合格的设备,导致工程延期,应承担由此产生的额外费用和损失。
2. 若乙方未按约定时间完成安装或安装质量不符合标准,应负责返工直至符合要求,并承担因此造成的损失。
三、争议解决合同履行过程中,如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至合同指定的仲裁机构进行仲裁,或依法向人民法院提起诉讼。
四、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
建设工程设备安装合同(二篇)
建设工程设备安装合同甲方(委托单位):乙方(受委托单位):甲、乙双方单位本着平等、友好的原则,就起重设备安装一事,共同协商达成以下条款,供双方遵照执行。
一、工作内容乙方受甲方委托承担塔吊台安装工作,拆卸高度米,附墙道。
安装约米高度。
(注:不含装车、卸车、转运费用及维修)。
二、安装费用及检测资料费用按元包干。
(注:)三、付款方式1、起重设备安装进场施工日,甲方向乙方预付进场资金元。
2、起重设备安装至约米时甲方再付元。
四、双方责任(一)甲方责任1、负责基础施工及基础验收备案资料(材质证明书、材料实验报告、砼试块试验报告及基础安装部位平面测量成果数据提供)。
2、负责提供该设备安装使用说明书及设备本身技术档案。
3、甲方提供的安装设备应属安监站及政府部门认可的合格设备,安排。
起重设备在使用过程中所发生的安全相关事宜均与乙方无关,甲方自理(如起重设备司机的操作与设备质量造成的事故及基础的承受能力等原因)。
五、违约责任未经双方书面同意,任何一方不得中途变更解除本合同。
任何一方违反本合同约定,都应向对方赔偿不低于总承包金额50%的违约金。
六、其他款项1、本合同经双方签字盖章即生效,至本设备安装工作、支付款项完毕止。
2、本合同未尽事宜,双方协商解决。
本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份。
甲方(委托单位)盖章:乙方(受委托单位)盖章:签约代表:_____ 签约代表:_____ 联系电话:_____ 联系电话:_____ 签约地点:签约时间:建设工程设备安装合同(二)合同编号:_________合同签订日期:______年______月______日甲方:(委托方)名称:_______________________地址:_______________________法定代表人:_________________联系电话:___________________传真号码:___________________乙方:(承包方)名称:_______________________地址:_______________________法定代表人:_________________联系电话:___________________传真号码:___________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方经友好协商,就甲方委托乙方进行建设工程设备安装事宜达成以下协议并签订合同:第一条合同的目的和范围1.甲方委托乙方负责对以下建设工程设备的安装工作:(1)_______________________(2)_______________________(3)_______________________(具体列出安装的设备名称和数量)2.安装范围包括但不限于设备安装、管道布置、电气接线等工作。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第7章 建筑设备安装施工合同 7.2.2 示范文本
略
第7章 建筑设备安装施工合同
7.3 FIDIC土木施工合同条款 7.3.1 简介
《土木施工合同条款》是国际咨询工程师协会 “FIDIC"总结各国在土木建筑工程施工承包方面的经验, 几经改编完善,从法律、技术、管理、经济等方面详细 规定了发包方、承包方和监理方的责任、义务和权益的 国际通用的合同。了解FIDIC土木施工合同条款,对于完 善我国施工合同,我国施工企业进行国际工程承包谈判、 承包国际工程项目都有积极作用。
第7章 建筑设备安装施工合同 ④履行期限不明确的,债务人可以随时履行,债权 人也可以随时要求履行,但应给对方必要的准备时间。 ⑤履行方式不明确的,按照有利于实现合同目的的 方式履行。 ⑥履行费用的负担不明确的,由履行义务一方负担。
第7章 建筑设备安装施工合同
(1)施工合同发包方的权利和义务 ①办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用, 申请施工许可执照和占道、爆破以及临时铁路专用线接 岔等的许可证。 ②确定建筑(或构筑物)、道路、线路、上下水道的定 位标桩、水位点和坐标控制点。 ③开工前,接通施工现场水源、电源和运输道路,拆 迁现场内民房和障碍物(也可委托承包方承担)。 ④按双方商定的分工范围和要求,供应材料和设备。
第7章 建筑设备安装施工合同
《协议书》是施工合同中总纲性文件。它规定了合 同当事人双方最主要的权利和义务,规定了合同的文件 组成和双方对履行合同的承诺。建设单位和施工企业签 字盖章后,《协议书》即具有法律效力。 《协议书》主要包括以下内容:
(1)工程概况; (2)工程承包范围; (3)合同工期:开、竣工时间和合同工期总日历天数; (4)质量标准; (5)合同价款; (6)合同文件:合同协议书,中标通知书,投标书及附 件,合同专用条款、合同通用条款,标准、规范及有关 技术文件,图纸,工程清单,工程报价表或预算表等;
第7章 建筑设备安装施工合同
⑤向经办银行提供拨款所需的文件(实行贷款或自筹 的工程要保证资金供应),按时办理拨款和结算。 ⑥组织有关单位对施工图等技术资料进行审定,按 照合同规定的时间和份数交付承包方。 ⑦派驻工地代表对工程进度、工程质量进行监督, 检查隐蔽工程,办理中间交工工程验收手续,负责签证、 解决应由发包方解决的问题,以及其他事宜。 ⑧负责组织设计单位、施工单位共同审定施工组织 设计、工程价款和竣工结算,负责组织工程竣工验收。
建筑设备安装工程 经济与管理
主讲人:
第7章 建筑设备安装施工合同
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
第7章 建筑设备安装施工合同
7.1 概 述
7.1.1施工合同的概念 建设工程施工合同,简称施工合同,是工程发包人 (甲方)和工程承包人(乙方)为完成某一建设任务,就工程 内容、要求和付款等问题,明确双方的权利和义务而达 成的具有法律效力的协议。与其他经济合同一样,施工 合同包含三个基本要素:主体、客体和内容,施工合同 中的主体是以法人或其他经济组织形式存在的建设单位 和建筑安装施工企业;客体指建筑安装工程项目;内容 就是合同中的具体条款。施工合同除了具有一般经济合 同的特征外,还有以下基本特征:
第7章 建筑设备安装施工合同
(3)主要谈判内容 ①工作范围、承包方式; ②开、竣工日期和保修期; ③工程总价、预付款、保证金等和付款方式; ④工程有关罚款和奖金的条件和计算、执行方法; ⑤工程变更和增减工程款的手续; ⑥有关工程质量、施工工艺标准、规程; ⑦承包商、建设单位和监理单位的权利和义务; ⑧违约责任,合同纠纷的解决办法和地点; ⑨其他未尽事宜的解决办法等。
第7章 建筑设备安装施工合同
7.1.4 施工合同的分类
(1)按合同适用范围分
有建设工程勘察设计合同,建筑工程施工准备合 同,建筑工程施工合同,材料、成品、半成品或设备 供应合同,劳务合同。其中建筑工程施工合同又包括 土建工程施工合同、建筑设备安装施工合同、装饰工 程施工合同、修缮工程施工合同、机械设备安装施工 合同等。
第7章 建筑设备安装施工合同
(7)协议书中的有关词语含义与合同示范文本《通用条 款》中的定义相同; (8)承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工 及质量保证期内的保修责任; (9)发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支 付合同价款和其他应支付的款项; (10)合同生效:合同订立的时间、地点及约定生效时 间。
第7章 建筑设备安装施工合同
(2)承包方的权利和义务
①施工场地的平整、施工界区以内的用水、用电、道 路和临时设施的施工。 ②编制施工组织设计(或施工方案),做好各项施工供 应和管理。 ③及时向发包方提供开工通知书、施工进度计划表、 施工平面布置图、隐蔽工程验收 通知、竣工验收报告;提供月份施工作业计划,月份施 工统计报表、工程事故报告以及提 出应由发包方供应的材料、设备的供应计划。 .
(2)按承包方式分 有工程总承包合同、工程分包合同、劳务分包 合同、联合承包合同等。
第7章 建筑设备安装施工合同
(3)按计价方式分 ①固定工程总价合同 又称总包干合同,建设单位与工程承包单位根据招 标文件和施工图纸资料商定的工程内容和造价,一次包 死。除非建设单位要求变更原定的承包工程内容,工程 造价不得更改。 ②固定单位造价合同 发包单位与承包单位根据招标文件和施工图纸资料 共同确认工程内容,确定每一单位的的工程造价,并以 此为根据签订施工合同。 ③固定总价加奖金合同 发包单位与承包单位共同确定一个固定工程总价, 并规定奖金计算条件和办法。
第7章 建筑设备安装施工合同 7.3.2 组成部分 FIDIC土木施工合同由通用条款、专用条款、投标书 及附件、协议书组成。 通用条款涉及各方的责任和权益,工程劳务,材料 和设备,工期,付款,变更,合同管理等各方面内容。 条款共有72条194款,内容包括:定义及解释;工程师及 工程师代表;转让及分包;合同文件;一般义务;劳务; 材料;工程设备和工艺;暂时停工、开工及延误;缺陷 责任;变更、增添和省略;索赔程序;承包商设备、临 时工程和材料;计量;备用金;指定的分包商;信用证 与支付;补救措施;特殊风险;解除合同;纠纷处理; 通知;业主违约;费用和法规的变更;货币及汇率等25 个小节。通用条款是一个全面的标准合同范本,普遍适 用于各种工程项目。
第7章 建筑设备安装施工合同
(1)合同标的物的特殊性
(2)合同内容多 (3)执行周期长 (4)合同涉及面广 (5)合同风险大
第7章 建筑设备安装施工合同
7.1.2 施工合同的作用
(1)计划作用 (2)组织管理作用 (3)法律保障作用 7.1.3 施工合同的内容 施工合同的内容应包括工程范围、建设工期、中间 交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技 术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、 竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作 等条款。
第7章 建筑设备安装施工合同 专用条款包括以下三方面内容: ①疏浚与填筑工程的有关条款; ②对于通用条款的修正、补充或替代条款; ③作为合同文件组成部分的某些文件的标准格式。
第7章 建筑设备安装施工合同
7.3.3有关条款
按条款功能不同,FIDIC土木施工合同可划分为权义 性条款、管理性条款、经济性条款、技术性条款和法律 性条款五个方面。 (1)权义性条款 权义性条款分为四个方面的内容: ①合同文件组成和术语定义 ②业主的权益 ③承包商的权益 ④监理方权力和职责
第7章 建筑设备安装施工合同
7.5.3 违反施工合同的责任
施工合同的当事人既有一定的权利,也承担一定的 义务。因此,当合同当事人有一方没有履行合同规定义 务或违约,就会使另一方享有的权利受到损害,违约一 方就要承担一定的违约责任。 ①承包工程质量不符合合同规定,负责无偿修理或 返工。由于修理或返工造成逾期交付的,应偿付逾期违 约金。 ②承包工程的交工时间不符合合同规定的期限,应 按合同中违约责任条款,偿付逾期违约金。 ③由于承包方的责任,造成发包方提供的材料、设 备等的损坏或丢失,应承担赔偿责任。
第7章 建筑设备安装施工合同 《专用条款》部分是根据工程实际情况,按照《通用 条款》中各条款的顺序,对《通用条款》条款的补充和具 体化。《通用条款》只对合同的各方面做出了原则上和普 遍性的规定,由于各实际工程的工程性质、施工内容、施 工环境和条件各异,施工单位的施工能力不同,建设单位 对工程的工期、质量、进度、造价等要求也不尽相同,需 要根据双方协商结果,对《通用条款》进行补充、修改。 《专用条款》中的条款号与《通用条款》中的条款号 对应。
第7章 建筑设备安装施工合同
(2)管理性条款
①合同责任方面的条款 ②管理程序方面的条款 (3)技术性条款 (4)经济性条款 (5)法律性条款
第7章 建筑设备安装施工合同
7.4 建筑设备安装施工合同谈判与订立 7.4.1 合同谈判 (1)谈判准备
(2)谈判技巧
①承包商应反复强调自身的优势、特点,加深对方 的印象;建设单位则强调竞争性和对方的不利因素。 ②抓住工作范围、价格、支付条件、工期、违约责 任等实质性问题,不轻易让步;并利用其他次要问题 转移对方注意力。 ③根据对方态度、心理采取对策,在价格谈判中采 用灵活的让价策略。 ④在谈判中应尽量不要让对方看出自己的心理价位 或底限条件。 ⑤在谈判中还应该注意语言文字准确清楚,以免引 起歧义,日后产生纠纷;避免有名无实的条款;防止 因谈判考虑不周引起的潜在损失等。
第7章 建筑设备安装施工合同
7 . 5施工合同履行
7 .5 .1施工合同履行方式 (1)实际履行 (2)全面履行 (3)适当履行
第7章 建筑设备安装施工合同 ①质量要求不明确的,按照国家标准、行业标准履行, 没有国家标准、行业标准的,按照通常标准或符合合同 目的的特定标准履行。 ②价款或报酬不明确的,按照订立合同时履行地的市 场价格履行;依法应当执行政府指导价的,按照规定履 行;在合同约定的交付期限内政府价格调整时,按交付 时的价格计价;逾期交付标的物的,遇价格上涨时,按 原价格执行;价格下降时,按新价格执行;逾期提取标 的物或者逾期付款的,遇价格上涨时,按新价格执行; 价格下降时,按原价格执行。 ③履行地点不明确的,给付货币的,在接受货币一方 所在地履行;交付不动产的,在不动产所在地履行;其 他标的的,在履行义务一方所在地履行.