综合楼建筑安装工程施工合同

合集下载

2023钢筋包工协议书范本(精选3篇)

2023钢筋包工协议书范本（精选3篇）钢筋包工协议书范本1发包方：承包方：根据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规：遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则。

双方就本建筑工程施工事项协商一致签订本合同。

第一条：工程项目（一）工程名称：（二）工程地点：（三）工程内容：建施及规范钢筋制作安装，包括小型构件钢筋制作在内。

（四）承包范围：本工程承包范围为整个结施、建施和规范工程混凝土钢筋制作、安装，包括所有混凝土构件钢筋制安，化粪池钢筋；场地的清理，材料的堆放；工地内材料的二次搬运等。

（五）承包方式：1、包工：包工期、包质量、包安全、包文明施工、包辅材（铁线、剪刀、小型工具、雨衣、安全帽、直铁机、制作安装、运输）。

2、乙方不准将任何项目再分包。

3、本工程安全文明施工必须符合我公司项目部有关文明施工施工规定，确保达到省、市安全文明施工优良工地。

4、乙方必须积极配合甲方做好建设单位或上级有关部门进行工地检查时对施工场地包括生活区域的清理工作，并且无条件执行属甲方施工范围内和生活区域范围内的清理工作。

5、乙方必须积极配合我司对工程进度的调整（包括赶进度）以达到我司对整体项目进度调控的要求。

并无条件接受我司对工程进度的调整要求。

第二条：工程造价按乙方实际完成工程量结算为准。

第三条：工期及施工人数要求一、对工程结构每个施工段的各施工过程的进度和最少施工人数要求地下室基础工程，上部结构每个施工层（即每层结构）或甲方指定的施工部位为准，各施工过程和最少施工数要求安排如下：1、地下室承台钢筋、底板、梁柱、墙钢筋制安，每一后浇带钢筋绑扎2天完成；每栋每层柱、墙1天，梁板1天，合计2天绑扎完成。

晚上加班在内。

（安装人数每小栋30人）±0.00以上部分，合计4栋120人。

2、首层柱、墙钢筋绑扎半天完成，梁板1天制安完成。

3、上述铁工所要求的人数纯为安装施工人数；其他制作人数必须配套。

建设工程施工劳务分包合同

建设工程施工劳务分包合同工程所承包人（甲方）：大庆油田路桥工程有限责任公司住所地：大庆市让胡路区西景路19号法定代表人：白勇劳务分包人（乙方）：大庆市人合建筑劳务分包有限公司住所地：大庆市杜尔伯特蒙古族自治县泰康镇北街水政水资源办综合楼北5门法定代表人：于国宇依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

1.劳务分包人资质情况1.1资质证书编号：1.2发证机关：/1.3资质专业及等级：1.4复审时间及有效期：/2.工程概况及劳务分包内容2.1工程名称：2.2工程地点：2.3劳务分包工程范围：3.劳务分包期限及双方代表3.1开始工作日期：年月日，结束工作日期：年月日，总日历工作天数为天。

3.2工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为：，职务：，职称：。

3.3劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为：，职务：，职称：。

4.质量标准4.1工程质量：按国家现行的《建设工程质量管理条例》、《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量评定标准》和《建筑装饰装修工程施工及验收规范》，本工程必须达到质量标准：等级。

4.2本合同适用标准规范如下：本工程按设计文件、施工图说明书、国家颁布的《工程施工及验收规范》、《建筑安装质量检验评定标准》、《石油工程建设质量验收评定标准》、《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》及其它相应规范进行施工和验收。

5.材料、设备供应5.1劳务分包人应在接到图纸后7天内，向工程承包人提交材料、设备、构配件供应计划；经确认后，工程承包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付；需要劳务分包人运输、卸车的，劳务分包人必须及时进行，费用另行约定。

如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务分包人应在验收时提出，工程承包人负责处理；5.2工程承包人提供劳务分包人劳务作业使用的机具、设备，性能应满足施工的要求，及时运入场地，安装高度完毕，运行良好后交付劳务分包人使用。

木工劳务分包合同律师版（4篇）

木工劳务分包合同律师版发包方：_____（甲方）承包方：_____（乙方）根据工程需要，甲方将的模板及安装工程承包给乙方施工，按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑管理条例》及有关法律和政策的规定，结合现场实际情况，经双方充分协商，明确责、权、利的关系，达成以下条款，双方共同遵守执行。

一、承包内容乙方以包工包料的形式承包职工公寓和综合楼模板安装和拆除的全部工程。

二、承包价格职工公寓和综合楼按图纸和变更图纸的实际操作的混凝土与模板接触面积计算，以每平方米元计算。

三、模板及支撑本工程模板职工公寓和综合楼乙方必须提供两套完整的模板，外围板及柱模新板，其它允许用旧板，甲方提供钢管、扣件，其余部分都由乙方自理。

其中综合楼三套梁底。

底层垫板不要求用槽钢，甲方需夯实整平，乙方用板垫钢管。

四、付款方式每栋每层浇捣混凝土后付元生活费，二层后按已做工程量60%结算;主体结构结束付至70%的工程款（包括以前所做的五、工期乙方必须每月和甲方签订当月进度计划，必须保质保量完成，否则一切工期损失由乙方承担。

（如工程款拖欠除外）六、双方责任甲方责任：1、提供本工程图纸及相应的设计变更。

2、提供模板按章所需的水平标高、轴线放样。

3、提供施工现场所需的电、线、照明灯。

4、提供住宿、食堂、床。

5、焊墙板定位钢筋、撬棍钢筋、水泥撑由甲方提供。

6、如钢管、扣件不能及时供应，应顺延工期和承担木工相应损7、如果甲方造成半月以上的停工（含半个月）允许乙方退场，乙方责任：1、乙方必须每天和甲方对当天的考勤表，每月底做工资表交给甲方。

工人工资由甲方直接发放到工人手中，所有进场人员须提供身2、质量要求：按图施工、施工规范、操作规范、国家质量检验评定标准组织施工。

确保验收一次性合格，不合格每次1000元罚款。

3、班长必须对本班人员进行各项安全技术交底、三级安全教育，实行班前、班中、班后质量检查，杜绝质量问题。

4、必须遵守“安全第一，预防为主”的生产方针及安全生产操作规章，严禁违章指挥违章作业。

工程劳务分包施工合同(集合14篇)

工程劳务分包施工合同（集合14篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!工程劳务分包施工合同（集合14篇）劳务分包是指建设单位或专业分包人将其承担的劳务工作转包给有资质的劳务分包人进行的行为。

装修三方合同模板(通用5篇)

装修三方合同模板〔通用5篇〕装修三方合同模板〔通用5篇〕装修三方合同1业主单位(以下简称甲方)：广西xxx公司总包单位(以下简称乙方)：广西xxx公司分包单位(以下简称丙方)：广西xxx公司根据工程的实际需要，经协商甲方同意乙方将“阳光世纪商业综合楼”的外墙装修工程分包给丙方，为了保证工程的顺利完成，实现优质、高效、低耗和文明施工的目的，特制定本三方协议。

明确各自的责权利，以资共同遵守。

一、工程概况：工程名称：“阳光世纪”商业综合楼外墙装修工程工程地点：南宁市xxx35号工程内容：“阳光世纪”商业综合楼玻璃幕墙、铝塑板幕墙二、工程承包范围和承包方式：丙方根据甲、乙方认可的方案以及施工图的要求对商业综合楼的外墙装饰工程工包料施工。

三、结算方式：1、甲方直接与丙方进展结算，结算方式双方另订协议确定。

乙方给丙方在结算手续上提供便利(如为丙方的签证及结算资料盖章等)。

2、甲方按与丙方结算总价的5%给予乙方工程部工程配合费及2%的工程管理费。

3、工程的税金含在丙方的承包价中，由丙方负责激纳。

工程部工程配合管理费自身的税金已含在配合管理费内，由乙方激纳。

4、乙方与丙方再另订分包合同详细确定双方责任，不再另行增加费用。

5、至20xx月30日止阳光世纪工人生活区水、电费用由乙方负责缴纳，此后工人生活区的水、电费用由甲方负责缴纳。

四、工程管理：乙方与丙方完善分包手续，乙方对工程进展全程跟踪控制管理，并配合丙方施工，开工资料由丙方负责搜集、整理并提交乙方，由乙方汇总统一申报开工验收。

五、工程款支付：1、工程款由乙方委托甲方直接拨付给丙方。

需支付工程进度款时，由丙方提出申请，乙方签字确认并出具支付委托书后报甲方审核。

2、甲方在给丙方拨付进度工程款的同时，按付款额的5%付给乙方配合费。

六、三方责任约定：1、甲方责任：甲方根据合同的付款条约，根据工程进度给乙方和丙方，分别拨付配合费和工程进度款。

假设甲方未能及时付款，那么甲方应承当因此造成的损失且工期应顺延。

大厦配套设施施工合同

大厦配套设施施工合同合同编号：【编号】日期：【日期】甲方：【甲方名称】地址：【甲方地址】乙方：【乙方名称】地址：【乙方地址】鉴于甲方拟对位于【大厦地址】的大厦进行配套设施施工，为明确双方权利和义务，特订立本合同。

合同内容如下：第一条项目概况甲方委托乙方对位于【大厦地址】的大厦进行配套设施施工。

具体施工范围包括但不限于供水管道、电力线路、通风系统等。

施工工期为【具体工期】。

第二条材料及设备甲方负责向乙方提供所需的施工材料及设备，并承担相应的采购和运输工作。

乙方对所提供的材料和设备进行验收，并在施工过程中合理使用以确保施工质量。

第三条工程质量乙方承诺按照国家相关的标准和规范进行施工，并保证所提供的施工人员具备相应的专业技能和经验。

甲方有权对施工过程进行检查和监督，如发现施工质量存在问题，甲方有权要求乙方进行整改，直至满足相关标准要求为止。

第四条工程款项及支付方式1. 甲方应根据本合同约定的工程进度及验收情况及时支付乙方工程款项。

2. 工程款项支付方式为按照阶段性完成进度支付，在每个进度阶段完成后的15个工作日内支付本次进度的款项。

第五条违约责任1.若乙方未按照合同约定的工期完成施工，甲方有权要求乙方赔偿相应的损失。

2. 若甲方未按照合同约定的时间支付工程款项，乙方有权要求甲方按照约定的金额支付逾期款项，并收取逾期利息。

第六条争议解决因履行本合同所发生的争议，甲方和乙方应首先通过友好协商解决。

若协商不成的，任何一方均有权向人民法院提起诉讼。

第七条合同变更和解除本合同任何一方应当提前30天以书面形式通知对方，经双方协商一致可以变更或解除本合同。

变更或解除后的合同应在双方签字确认后生效。

第八条其他1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期自【起始日期】起至【终止日期】止。

2. 本合同未尽事宜由双方协商解决。

第九条合同生效本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字日期：签字日期：。

屋面施工合同15篇

屋面施工合同15篇屋面施工合同1甲方：_____乙方：_____身份证号：_____依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程的作业事项协商一致，定位本合同。

一、工程概况工程名称：工程地点：二、工程承包范围本工程的施工图纸计算中所有屋面及压顶、女儿墙抹灰、压顶抹灰的全部工作。

屋面班组应提供人工进行一切屋面工程有关的工作，主要包括以下内容：1.所有工作按照图纸顺序施工。

2.女儿墙内墙抹灰，压顶抹灰到外墙接头。

三、合同工期1.本工程的施工工期2.每栋楼分部位的控制工期四、质量标准按清水路苑中铁五局项目部的施工要求及规范达到标化工程质量。

五、合同单价1.屋面工程量按照图纸计算元/m分项1、女儿墙及压顶抹灰元/m222、15厚1：3水泥砂浆找平元/m3、沥青垤石找坡元/m4、202厚1：3水泥砂浆找平元/m 5、20厚1：3水泥砂浆找平防水保护层26、贴保温板和聚酯无纺布元/m 7、40厚C20细砂混凝土和内配双向ф6.5@钢筋绑扎元/m 8、安全质量进度文明施工费待工程验收完工后补给元2/m。

2.此单价包含乙方所有人员的社保费用、医疗保险费用、劳动保险费用及住房公积金等22六、乙方必须按照合同约定进行施工作业，并承担作业内容的质量整改责任。

如果乙方的管理水平、技术势力不能满足规范验收及工期工费的要求，自己要求退场支付人工费的60%由于乙方的作业人员不能满足施工现场的需要，项目部另派作业人员完成的工作按每个工日元计取。

七、承包人及其作业人员必须服从管理，如果违反规定必须接受处罚。

八、材料损耗控：如砂浆未收干净按20元/kg进行处罚，超过控制损耗按全额赔偿。

九、工程的计算方法：按图计算十、施工管理层设置1.专职管理人员2.施工管理层及组长必须参加项目部的周例会，否则每人每次罚款现金500元，迟到每人每次罚款100元。

十一、付款方式1.本工程人工费的支付原则上按建设方的付款同步进行支付%。

综合楼工程承包合同模板

综合楼工程承包合同模板【合同名称】综合楼工程承包合同【甲方（业主）信息】姓名/公司名称：_________________地址：______________________联系方式：_________________【乙方（承包商）信息】姓名/公司名称：_________________地址：______________________联系方式：_________________【合同编号】_____________________【签订日期】年月日【合同】一、项目概述本合同涉及的项目位于（具体地点），项目包括（具体工程内容），总建筑面积约为（具体数值）平方米，结构类型为（如钢结构、混凝土结构等）。

二、工程范围及标准详细描述工程的具体范围，包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等。

所有工程必须符合国家现行的建筑规范、标准和质量要求。

三、合同金额合同总价为人民币（大写）（小写：￥________），包含所有必要的材料费、人工费、管理费及其他相关费用。

四、工期要求工程计划开工日期为年月日，竣工日期为年月日。

除非双方书面同意延期，否则严格按照工期执行。

五、付款方式详细列明付款时间点、金额及条件。

通常分为预付款、进度款、竣工款等阶段支付，并明确各阶段的支付比例和条件。

六、质量保证与验收承包商须保证工程质量达到合同约定的标准，并应通过业主或第三方的质量检测。

工程完成后，双方将共同进行验收。

七、违约责任如任何一方未能履行合同约定的义务，应承担相应的违约责任。

具体违约金的计算方法和限额需在合同中明确规定。

八、争议解决因合同引起的任何争议，首先应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至指定的仲裁机构进行仲裁，或者依法向人民法院提起诉讼。

九、其他条款根据具体情况，双方可以约定其他需要遵守的事项，如保密协议、保险要求、特殊风险的分担等。

十、附件本合同的附件为合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。

十一、签字盖章本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字盖章之日起生效。

合同中工程规模怎么填写

合同中工程规模怎么填写【工程名称】：XX综合楼建设项目【工程地址】：XX省XX市XX区XX路XX号【工程规模】：1. 总建筑面积：约50,000平方米，其中地上建筑面积约为40,000平方米，地下建筑面积约为10,000平方米。

2. 结构类型：框架剪力墙结构。

3. 层数及高度：地上建筑共12层，总高度为48米；地下建筑共2层，深度不超过10米。

4. 功能分区：包括但不限于商业零售区、办公区、会议中心、员工休息区、地下停车场等。

5. 配套设施：配备现代化电梯系统、智能安防系统、自动消防系统、中央空调系统等。

6. 工程质量标准：按照国家现行相关建筑规范和质量标准执行，确保工程质量达到国家规定的优良等级。

7. 工期要求：自合同签订之日起，预计施工周期为24个月，具体开工日期以甲方下达的开工令为准。

【工程内容】：本工程包括土建工程、安装工程、装饰装修工程、给排水及电气工程、暖通空调工程、智能化系统集成工程等。

各专业工程应符合国家及行业的相关标准和规范。

【工程承包范围】：承包人负责本工程的施工图设计、材料采购、施工安装、调试验收、缺陷修复等工作，并对工程质量、安全生产、文明施工、环境保护等方面负责。

【合同金额】：根据工程量清单和相关计价依据，本工程合同总金额为人民币XX亿元，具体金额以实际完成的工程量为准。

【支付方式】：甲方按照合同约定的付款计划向乙方支付工程款，具体支付方式包括但不限于预付款、进度款、结算款等。

【违约责任】：如一方违反合同约定，需承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。

具体违约责任按照合同中的相关条款执行。

【争议解决】：合同履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

简单工程承包合同范本(精选8篇)

简单工程承包合同范本(精选8篇)简单工程承包合同范本篇1(1)本合同一式四份，由甲乙双方各执两份，本合同经双方签字盖章后生效。

(2)本合同未尽事宜，由双方协商签订补充协议。

甲方(公章)：__________________年____月____日乙方(公章)：_________________年____月____日简单工程承包合同范本篇2甲方：乙方：为了甲、乙双方更好履行合同条款，在遵守国家有关政策法令及现行施工与验收规范前提下，双方充分协商，达成如下协议，双方共同遵守：一、工程名称：综合楼二、工程地点：三、承包范围及详细部位本工程所有施工内容：1、土建(垫层、条基、地沟、砌砖、粉刷、预制构件及安装、砼搅拌及浇灌保养、回填、散水、踏步、屋面楼渣、找平、保温块铺设);2、钢筋(调直、制作、绑扎、安装、保护层控制);3、木工(支模、拆模、打磨);4、水电(上下水安装、线路铺设预埋及电器安装);5、装饰(内外墙粉刷、外墙涂料、地砖及卫生瓷砖的铺设)四、承包方式和结算方式承包方式：本工程在承包范围内以包工不包料、包材料损耗、包临设、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包材料及机具场内60m运输、包砂石的筛选及搅拌、包工程验收质量达到合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内、包物价上涨的形式由乙方承包。

结算方式：本工程按施工图纸、设计变更及施工现场实际有效签证计算工程量套用承包单价进行结算。

乙方超出设计图纸范围(设计变更、工程更改、隐蔽验收除外)和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。

五、承包单价单价：__元/平方米单价说明：1、包基础施工前的施工准备、配合工作，如施工放线等工作;2、包场地清理等工作;3、包机械安装、调试、保养、操作等相关工作;3、包施工脚手架、扣件、架板、电缆线、模板、振动板、振动棒、斗斗车等工程施工中的一切工具在内;4、面积按建筑面积计算;5、乙方在施工的水电费不包含在内。

安徽省立医院综合病房大楼施工组织设计

安徽省立医院综合病房大楼施工组织设计目录1.编制依据、工程概况、施工目标及工程特点、难点及应对措施2.施工准备与施工布臵3.施工现场的平面布臵及总平面图4.拟投入主要机械设备5.主要材料进场计划及主要材料供应商的协调措施6.劳动力配臵及保障措施7.施工组织机构、主要管理人员的数量及配臵8.主要分部分项工程的施工工艺、施工方案、施工程序及质量控制措施9.总体进度计划及实施计划的有效措施10.工程质量的保证措施11.工程安全生产保证措施12.工程文明施工的保证措施13.施工现场环境保护和防扰民措施14.工程突发事件的紧急预案15.总包管理措施16.有必要说明的其他内容17.附表1.编制依据、工程概况、施工目标及工程特点、难点及应对措施1.1编制依据1.1.1编制说明本方案是根据安徽省立医院综合病房大楼建筑工程施工及总承包管理服务招标文件（招标编号JG2009-5-002），结合现场实际情况，及有关图纸、答疑的要求编制，供投标用。

若中标，各分部分项工程施工前应按本施工组织总设计的要求编制详细的分部分项工程施工方案或作业指导书，报项目总工程师审批后，作为施工准备工作对工人进行施工技术交底及安全技术交底后方可进行施工。

本方案依据安徽省立医院综合病房大楼建筑工程施工及总承包管理服务招标文件（招标编号JG2009-5-002）、安徽省立医院综合病房大楼建筑及结构专业系列图纸编制，涉及到的有关建筑设计、施工验收等国家及行业规范以及标准图集、地方及公司有关文件等详附表。

本方案有未说明或未明确的地方以有关规范、图集或当地政府有关文件规定为准。

1.1.2编制依据1.1.2.1、合同及招标文件1.1.2.1.1安徽省立医院综合病房大楼建筑工程施工及总承包管理服务招标文件（招标编号JG2009-5-002）1.1.2.1.2《安徽省立医院综合病房大楼建筑工程施工及总承包管理服务答疑》1.1.2.2、安徽省立医院综合病房大楼图纸1.1.3、国家及行业规范、规程、标准序类别名称编号1 国家工程测量规范GB50026-932 国家建筑地基基础工程施工GB50202-20023 国家建筑边坡工程技术规范GB50330-20024 国家地下工程防水技术规范GB50108-20015 国家地下防水工程质量验收GB50208-20026 国家混凝土结构工程施工及GB50204-20027 国家混凝土外加剂应用技术GBJ119-888 国家粉煤灰混凝土应用技术GBJ146-909 国家电气装臵安装工程接地GB50169-9210 国家电气装臵安装工程电气GB50259-9611 国家机械设备安装工程施工GB50231-9812 国家电梯工程施工质量验收GB50310-200213 国家建筑给水排水及采暖工GB50242-200214 国家建筑工程施工现场供用GB50194-9315 国家建筑地面工程质量验收GB50209-200216 国家建筑工程文件归档整理GB/T50328-200117 国家建设工程项目管理规范GB/T50326-200118 国家钢结构工程施工质量验GB50205-200119 行业钢筋混凝土高层建筑结JGJ3-9120 行业普通混凝土配合比设计JGJ55-200021 行业混凝土泵送施工技术规JGJ/T10-9522 行业砌筑砂浆配合比设计规JGJ98-200023 行业建筑机械使用安全技术JGJ33-8624 行业钢筋机械连接通用技术JGJ107-9625 行业钢筋焊接验收规程JGJ18-9626 国家建筑安装工程质量验评GBJ50300-200127 国家混凝土结构工程施工质GB50204-200228 国家砌体工程施工质量验收GB50203-200229 国家土工试验方法标准GB/T50123-9930 国家屋面工程质量验收规范GB50207-200231 国家建筑装饰装修工程质量GB50210-200132 国家通风与空调工程施工质GB50243-200233 国家火灾自动报警系统施工GB50166-9234 国家智能建筑工程质量验收GB50339-200335 行业玻璃幕墙工程质量验收JGJ/T139-200136 行业玻璃幕墙工程技术规程JGJ102-9637 国家给水排水管道工程及采GB50268-9738 国家建筑工程监理规范GB50319-200239 行业建筑施工安全检查标准JGJ59-9940 行业施工现场临时用电安全JGJ46-200541 行业建筑施工高处作业安全JGJ180-911.1.4、主要法规及地方制度序号类别名称备注1 国家中华人民共和国建筑法2 国家中华人民共和国测绘法3 国家建设工程质量管理条例4 国家中华人民共和国合同法5 国家中华人民共和国环境保护法1.2工程概况安徽省立医院综合病房大楼建筑工程，位于合肥市庐江路17号，地下室三层，第一抗震分区地上主体25层（主体高度99.90m），第二抗震分区地上主体九层（主体高度39.4m）,第三、第四抗震分区地上主体十一层（主体高度46.95m ）。

工程承包合同简单版

简单工程承包合同5篇简单工程承包合同1发包方(甲方)：________________________________地址：____________邮码____________电话____________法定代表人：____________职务____________承包方(乙方)：________________________________地址：____________邮码____________电话____________法定代表人：____________职务____________依照《中华人民共和国合同法》和________市的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。

第一条工程项目一、工程名称：________________二、工程地点：________________三、工程编号：________________四、工程范围和内容：全部工程建筑面积________平方米。

(各单项工程详见工程项目一览表)五、工程造价：全部工程施工图预算造价人民币________元，其中：人工费________元。

(各单项工程详见工程项目一览表)第二条工程期限一、开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开竣工日期如下：全部工程自________年____月____日开工，至________年____月____日竣工。

(各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表)二、施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中第三条规定，分别负责按时完成。

三、在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。

顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。

1.由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者;2.因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者;3.因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求，而被迫停工或不能顺利施工者。

第三条物资供应一、全部工程所需的物资按下列第项供应方式办理：1.特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责采购，供应至乙方指定地点。

机电安装工程施工合同(3篇)

机电安装工程施工合同甲方：乙方：根据消防法的有关规定，甲方将关岭自治县公路管理段业务综合楼消防工程承包给乙方施工安装，乙方按有关图纸规范要求施工，经甲乙双方协商，达成如下协议：一、工程名称：关岭县公路管理段业务综合楼二、工程地点：关岭县交通路三、工程内容：室内消火栓给水系统安装（不含应急灯，灭火器，疏散标志等，防火门等，增加工程范围费用另计）。

四、承包方式：包工包料，（由甲方提供施工安装电源承担费用并负责连接城市市政自来水管网连接事项）。

五、工程总造价为：陆万叁仟元整（63000.00元）包干价。

六、工程安装完工后，经消防部门验收合格后，甲方六天之内一次性付给乙方总工程款，款未付清之前，产权属于乙方所有。

七、工期要求：____年____月____日至____年____月____日止。

八、质量标准：达到国家现行消防验收规范标准，消防部门验收合格，否则，一切损失由乙方负责。

九、违约责任：由违约方承担对方一切经济损失。

十、安全责任：甲方负责提供安全的施工环境，施工过程中造成的安全事故，由乙方负责。

十一、乙方在安装消防设施时打穿楼洞修补由甲方负责。

十二、本合同自签字时生效，生效后双方共同遵守，未尽事宜，双方协商解决，本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方代表签字：_____ 乙方代表签字：_____ 日期：____年____月____日日期：____年____月____日机电安装工程施工合同（二）甲方：_____ 合同编号：_____乙方：依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方因工程的需要，将该工程委托给乙方负责施工。

为确保施工进度和质量，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

第一条工程概况一、工程名称：莱阳红星美凯龙项目二、工程地点：山东省莱阳市龙门路____号三、工程内容：1、本工程范围内所有的避雷工程和相应的接地装置、等电位安装，包括但不限于变配电所、电信机房、空调机房等所有机房、广播室、消控室、泵房等地的避雷等电位装置的安装调试;2、本工程范围内电气工程的布线系统的管线敷设，10KV变配电所低压柜至大楼各层、屋顶配电间的缆线敷设和调试，层配电间至各层动力、设备照明的管线电缆敷设和调试。

屋顶施工合同范本(实用7篇)

屋顶施工合同范本（实用7篇）屋顶施工合同范本第1篇发包人：（甲方）承包人：（乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就中国移动通信集团汉中分公司通信楼屋顶防水处理、营业楼屋面防水处理、屋顶局部铺地砖施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况：1、工程名称：中国移动通信集团汉中分公司通信楼屋顶防水处理、营业楼屋面防水处理、屋顶局部铺地砖。

2、工程地点：中国移动通信集团汉中分公司园内。

二、工程承包范围：中国移动通信集团汉中分公司通信楼屋顶防水处理（钢结构彩钢板屋顶）、营业楼屋顶防水处理、屋顶局部铺地砖。

三、合同工期：总日历天数20天。

四、质量标准：合格（无渗漏）五、合同价款：金额（大写）：整（小写：人民币）。

六、付款方式：施工合同签订后甲方支付乙方工程总造价50%工程款；屋顶防水工程及地砖施工完毕后除扣2%保修金外，全部付清。

七、保修期限：本屋面防水工程保修期为二年，两年后甲方全部退还乙方2%保修金。

八、施工安全：1、乙方必须遵守各项安全施工规范，严格执行安全操作规程，做到安全、文明施工。

2、防止事故发生，甲方不能将非施工人员带入屋顶施工现场。

九、违约责任：1、因乙方原因造成的停工和工程质量不合格的损失由乙方承担。

2、施工期间由甲方原因造成停、窝工、材料的损失由双方七日内认定后，由甲方承担并顺延工期。

十、本协议一式四份，甲乙双方各执两份，双方法定代表人签字盖章后生效。

十一、未尽事宜双方协商解决，如本协议发生争议以协商解决，解决不了以汉中市仲裁委仲裁为准。

甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________ _________年____月____日 _________年____月____日屋顶施工合同范本第2篇甲方：乙方：经甲、乙双方本着公平、公正、互利、合理合法的原则协商一致，特签订以下协议，供双方共同遵守执行。

木工承包单位协议(通用3篇)

木工承包单位协议〔通用3篇〕木工承包单位协议〔通用3篇〕木工承包单位协议篇1甲方：__________作业队(以下简称甲方)乙方：__________梁大友班组(以下简称乙方)根据甲方承建工程任务的需要，经甲、乙双方友好协商，在公平互利，友好合作的根底上，甲方将金山工程15#、16#模板安装、撤除以内部劳务清包的形式承包给乙方施工。

为明确甲、乙双方职责、权利，特签定本协议，以资双方共同遵守执行。

详细条款如下：一、工程名称：金山工程15#、16#模板安装、撤除二、工程地址：三、构造类型：四、建筑面积：五、承包方式：包清工、包限额领料、包质量、包平安、包进度(包工期)、包文明施工。

六、承包内容及要求：模板工程：1、场内地面、楼层的模板、支撑架料、扣件的程度运输、垂直运输;以及构造楼层中(内、外)的模板安装时的程度标高(协作除轴线外的施工放线)。

多层顶板支撑板带。

2、根据设计图纸或模板翻样图加工模板，安装前墙、柱、梁、现浇板模板内垃圾的清理，浇砼时护模。

按施工图纸及验收标准进展模板安装，安装完毕模板内垃圾的清理，墙根、柱脚因支模缘由造成砼膨胀的剔打垃圾的清运。

主体构造的剔打，修补等。

模板每两层刷一次隔离剂。

3、撤除模板的清理、校正，材料分规格、型号运输到指定位置的堆码并拔除层板、木方上的钉子。

砼导墙模板的支、拆、零星构件模板(含全部小模板、构造柱模板等)的安装、撤除，按图纸设计交底予留孔洞的留设，及安装所使用的洞口的封堵(含下水道洞口、烟道洞口等);予埋铁件的安放等工作(含全部预制构件模板、予留盒的制作、安装;对拉螺杆的制作等;楼梯踏步的保护模板制作、安放等);4、全部模板工程必需到达市优质构造要求。

模板的最大接缝宽度掌握在1.5MM以内，模板的周转使用时要将外表清洁干净，以保证砼的外观质量。

5、工作范围内的文明标化、清理卫生等。

6、设计院和建立单位对本工程的变更而发生的增减工程量。

7、承包工程范围内的平安、文明施工等。

工程承揽协议书

工程承揽协议书工程承揽协议书「篇一」甲方：乙方（工程资料承包人）：甲方承包的渠县静边电影院综合楼和静边文化站工程，为确保工程质量、快速、优质完成工程任务，现将本工程的工程技术资料承包给乙方，经双方协商达成如下协议：一、承包方式：甲方以包干的方式将渠县静边电影院综合楼静边文化站工程技术资料交由乙方编制和整理。

二、承包内容：工程资料包括设计文件及设计变更资料的收集整理、工程保证资料、管理资料、安全资料以及竣工备案资料的.编制、整理和归档（承包的分项工程为：土建主体工程、土建内外装饰工程、土建屋面工程、门窗栏杆等工程资料案），本工程不包括所有建筑材料检测送检及实验费（主要包括：钢材、水泥、砌体材料、砂石、外墙砖的原材料实验、混凝土、砂浆的试配与强度检测等相关实验，钢筋的焊接实验；主体结构实体强度检测、室内环境检测、外墙拉拔检测、门窗保温节能检测以及砼外加剂实验），不负责施工单位、建设单位、设计单位、监理单位、地勘单位的所有工程资料签字，只负责甲方提供的原材料的合格证、检验报告等以及送检合格后的资料汇总整理、资料编制、资料备案（含工程竣工图）等所有事项。

三、承包单价：1、渠县静边电影院综合楼为总包干价为10000元，其中包括以上包含的资料以及工程竣工图的绘制。

2、渠县静边文化站工程总包干价为6000元，资料包括有围墙隐蔽资料、主体工程全部资料以及工程决算资料。

3、渠县静边电影院综合楼和渠县静边文化站工程总包干价合计16000元（大写：壹万陆千元整）。

四、付款方式：1、渠县静边电影院综合楼工程资料合同签定后开始进入工地工作后，甲方付给乙方贰千元整（作为本工程打印、复印费用），基础验收验收合格资料同步完成经验收合格，乙方资料款付至3000元，主体完工验收合格，资料同步完成经验收合格，乙方资料款付至7000元，竣工验收完成，资料同步完成经验收合格，乙方资料款付到9000元，竣工验收资料备案完成后，备案一周内一次性付清乙方各余下全部资料费1000元（如由于建设单位或其它各专业配套单位资料不齐全等原因无法及时备案，则甲方在竣工验收一个月内付清余款，但乙方有义务在资料备齐后完成备案）。

最高院建筑工程案例

上诉人（原审被告，反诉原告）：武汉建工第三建筑有限公司，住所地湖北省武汉市汉阳区汉阳大道145号。

被上诉人（原审原告，反诉被告）：武汉天恒置业有限责任公司，住所地湖北省武汉市香港路特1号天恒财智大厦23楼。

一、基本案情1998年6月16日，被上诉人武汉天恒置业有限责任公司（以下简称天恒公司）作为甲方与乙方武汉建工集团第三工程有限公司（以下简称三公司）签订了一份《建筑安装工程施工合同》（以下简称合同）。

合同约定，工程名称：科技大楼（B）、综合楼（G1、C2）；工程地点：香港路与光华路交汇处；工程开工日期为1998年6月18 日，竣工日期为1999年5月31 日。

其中B栋1999年5月31 日完工，C1、C2栋1999年2月15 日完工；合同包干价款为6000万元，其中单方包干造价为1034．48 元/平方米；甲方应完成以下工作，如造成延误，工期应相应顺延：1．开工前使施工场地具备施工条件；2．将施工所需水、电及运输道路从施工场地外部接至施工现场；3。

向乙方提供施工场地的工程地质资料；4．办理工程项目报建等批准手续；5．将施工现场的水准点和坐标控制点以书面形式交给乙方；6．在开工前3天之内，向乙方提供完整的施工图纸7套；7．组织乙方和设计单位、质量监督部门进行图纸会审，向乙方进行设计交底；8．协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物的保护。

乙方应履行以下义务，如造成工期延误和工程损失，应对甲方的损失给予赔偿：1．向甲方按月提供工程进度及施工计划报表、工程事故报告；2．按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、看守、围栏和警卫等；3．遵守武汉市人民政府和有关管理部门的管理规定；4．保持施工现场整洁；5．采取有效措施确保基坑开挖期间边坡稳定及工程桩安全，做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作；6．负责已完工程的成品保护；7．参加甲方组织的图纸会审和设计交底；8．配合甲方办理施工许可证。

在施工过程中，如遇下列情况应顺延工期：由于人力不可抗拒的灾害；设计变更和工程量调增；甲方不能按约定的日期提供图纸、供应设备和材料；经甲方同意的其他情况。

幕墙劳务合同(3篇)

幕墙劳务合同（3篇）幕墙劳务合同（3篇）幕墙劳务合同篇1 甲方：（简称甲方）乙方：（简称乙方）甲方根据生产需要，确定使用乙方承担新乡市商业银行综合楼玻璃幕墙工程施工任务，承包形式为劳务承包，遵照中华人民共和国合同法和有关文件规定，经甲乙双方友好协商一致，签订本合同，共同遵守执行。

一、承包范围内的工作，按劳务承包方式承包，即：包工、包工具、包安全文明施工。

包与玻璃幕墙工程有关的全部材料的卸车工作及进场材料场内堆码整齐，施工现场全部水平及垂直运输和场内的二次转运。

二、乙方施工人员年龄必须为18至45周岁，身体健康的'男性公民，思想素质好，遵纪守法，维护甲方的形象及利益，技术工种必须是具有一定的技术水平的熟练技工，并有上岗证、身份证或执照，乙方必须对其所属员工负责，并提供一份花名册交甲方。

三、乙方必须按施工图以及甲方施工组织设计、技术交底及其要求施工，乙方人员进入施工现场后，必须接受甲方施工管理人员的管理和监督，熟悉并遵守甲方有关规章制度，严格按施工操作规程施工。

施工质量必须优良，测点合格率达到100%，乙方不按上述要求施工，达不到优良标准，甲方可采取强制措施进行整改，发生的费用由乙方自行承担。

四、乙方负责人对进入现场施工的乙方人员要加强安全知识教育，严格执行安全操作规程，加强安全生产，未经安全教育，一律不准上岗。

乙方人员不准擅自开动各种机械、电气设备，杜绝一切事故的发生。

如发生安全事故，一切经济损失及法律责任由乙方承担。

五、乙方必须保证按甲方生产计划的要求完成所承担的工作，乙方必须充分保证甲方生产计划安排所需的施工人员，施工中每完成一个单项工作必须做到工完料净，场地清洁，造成浪费损失，按制度罚款和赔偿一切损失。

如因乙方的原因造成工期延误致使甲方受到相关单位的处罚，一切损失由乙方承担。

六、甲方负责提供施工中大型施工机械设备（塔吊、外用电梯、搅拌机、和灰机、斗车），乙方自用劳动工具（个人工具、切割机、切割机刀片、直条、铝合金靠尺、灰线）等全部小型工具由乙方自理；电锤、电钻、劳保用品由乙方负责。