辽统监表A-7 工程索赔意向通知书
辽统监表A (2)
工程开工/复工报审表工程名称：第（）号机构收存三份，报建设单位一份。
施工组织设计（方案）报审表工程名称：第（）号机构收存三份，报建设单位一份。
分包单位资格报审表工程名称：第（）号机构收存二份。
工程报验审核表工程名称：第（）号机构收存三份。
工程预付/进度款支付申请表工程名称：第（）号机构收存二份。
工程临时/最终延期申请表工程名称：第（）号存一份，项目监理机构收存二份。
工程索赔意向通知书工程名称：第（）号目监理机构收存二份。
工程索赔申请书工程名称：第（）号目监理机构收存二份。
材料/构配件/设备报验表工程名称：第（）号机构收存三份。
辽统监表A－10 归档编号：工程竣工验收报审表工程名称：第（）号项目监理机构收存二份。
工程变更报审表工程名称：第（）号机构收存三份，报建设单位一份。
施工测量放线报验表工程名称：第（）号机构收存三份。
施工进度计划报审表工程名称：第（）号机构收存二份，报建设单位一份。
完成工程量/工作量报审表工程名称：第（）号机构收存三份，报建设单位一份。
工程质量保修前期工作报审表工程名称：第（）号机构收存三份。
解除工程质量缺陷责任书工程名称：第（）号项目监理机构收存三份。
承包单位申请书工程名称：第（）号机构收存三份。
监理工程师通知书工程名称：第（）号工程暂停令工程名称：第（）号机构收存三份，报建设单位一份。
工程预付/进度款支付证书工程名称：第（）号辽统监表B－4 归档编号：工程临时/最终延期审批表工程名称：第（）号存一份，项目监理留存二份。
工程索赔审批表工程名称：第（）号单位各一份，项目监理机构留存二份。
工程质量核验统计表工程名称：第（）号本表由项目监理机构填写，一式一份并自存。
检测部门质量信息反馈处理记录工程名称：第（）号监理月报编报日期第（）月份第1页工程名称：设计单位：建设单位：施工单位：建筑面积：项目经理：结构形式：总监理工程师：一、工程形象进度1、实际完成与计划进度比较：（注：ａ.计划进度ｂ.实际进度）2、对进度完成情况及采取措施效果的分析：辽统监表C－5 归档编号：监理月报编报日期第（）月份第2页二、工程质量三、工程计量与工程支付四、合同其它事项的处理情况五、本月监理工作小结。
辽宁建筑工程向监理报验的部分表格DB21T1342---2004
辽统监表A-2施工组织设计（方案）报审表工程名称：第（）号本表由施工单位填报，一式四份，经项目监理机构审核后，施工单位留存一份，项目监理机构收存三份。
B1-7 辽统监表A-17施工单位申请书工程名称：第（）号本表由施工单位填写，一式四份，经项目监理机构签收后，施工单位留存一份，项目监理机构收存三份。
辽统监表B-1监理工程师通知书本表由项目监理机构填写，份数依据具体情况决定。
项目监理机构留存三份。
辽统监表A-10工程竣工验收报审表本表由施工单位填写、一式四份，施工单位、建设单位各一份，项目监理机构收存二份。
辽统监表C-5监理月报编报日期：第（）月份第1页工程名称：设计单位：建设单位：施工单位：建筑面积：项目经理：结构形式：总监理工程师：一工程形象进度1.实际完成与计划进度比较：（注：a.计划进度： b.实际进度。
）2.对进度完成情况及采取措施效果的分析：归档编号：B1-13 辽统监表C-5监理月报编报日期：第（）月份第2页二、工程质量三、工程计量与工程支付四、合同其它事项的处理情况五、本月监理工作小结归档编号：B2-2 辽统监表A-1工程开工/复工报审表本表由施工单位填报，一式四份，经项目监理机构审批后，施工单位留存一份，项目监理机构收存三份。
归档编号：B2-3 辽统监表B-2工程暂停令本表由项目监机构填写，一式四份，经施工单位签收后，施工单位留存一份，项目监理机构留存三份。
归档编号：B3-1 辽统监表A-12施工测量放线报检表本表由施工单位填报，一式四份，经项目监理机构审批后，施工单位留存一份，项目监理机构收存三份。
归档编号：B3-2 辽统监表A-9材料/构配件/设备报验表本表由施工单位填报，一式四份，经项目监理机构审批后，施工单位留存一份，项目监理机构收存三份。
归档编号：B3-4（5.6）辽统监表A-4工程报验审核表本表由施工单位填报，一式四耸，经项目监理机构审批后，施工单位留存一份，项目监理机构收存三份。
工程索赔申请书
年月日
本表由承包单位填写，一式四份，经项目监理机构签收后。索赔与被索赔单位各一份，项目监理机构 收存二份。
归档编号：B5-6
பைடு நூலகம்
)号
（项目监理机构）
天，请予审批。
年月日
年月日
，项目监理机构
归档编号：B5-6 辽统监表A-8
工程索赔申请书
工程名称： 施工单位 监理单位 第(
致 根据合同条款 的原因，我方要求索赔人民币金额（大 写） 索赔的理由及经过： 的规定，由于 ，工期
（项目监理机构）
天，请予审批。
附：
1.索赔报告 2.证明材料 索赔单位负责人（签字）:
份 份
页 页 年月日
项目监理机构签收人（签字）：
市政工程监理用表(全)
市政工程监理用表抚顺市政工程设计研究院有限责任公司二〇〇九年十月表格目录辽统监表A—1 ………………………………工程开工/复工报审表辽统监表A—2 ………………………………施工组织设计（方案）报审表辽统监表A—3 ………………………………分包单位资格报审表辽统监表A—4 ………………………………工程报验审核表辽统监表A—5 ………………………………工程预付/进度款支付申请表辽统监表A—6 ………………………………工程临时/最终延期申请表辽统监表A—7 ………………………………工程索赔意向通知书辽统监表A—8 ………………………………工程索赔申请表辽统监表A—9 ………………………………材料/构配件/设备报验表辽统监表A—10 ………………………………工程竣工验收报审表辽统监表A—11 ………………………………工程变更报审表辽统监表A—12 ………………………………施工测量放线报验表辽统监表A—13 ………………………………施工进度计划报审表辽统监表A—14 ………………………………完成工程量/工作量报审表辽统监表A—15 ………………………………工程质量保修前期工作报审表辽统监表A—16 ………………………………解除工程质量缺陷责任书辽统监表A—17 ………………………………承包单位申请书辽统监表A—18 ………………………………监理工程师通知回复单辽统监表B—1 ………………………………监理工程师通知书辽统监表B—2 ………………………………工程暂停令辽统监表B—3 ………………………………工程预付/进度款支付证书辽统监表B—4 ………………………………工程临时/最终延期审批表辽统监表B—5 ………………………………工程索赔审批表辽统监表B—6 ………………………………建设工程咨询要求辽统监表C—1 ………………………………建设工程咨询要求辽统监表C—2 ………………………………质量问题及处理情况登记表辽统监表C—3 ………………………………材料/构配件/设备质量统计表辽统监表C—4 ………………………………检测部门质量信息反馈处理记录辽统监表C—5 ………………………………监理月报辽统监表C—6 ………………………………监理工作联系单辽统监表C—7 ………………………………关键工序质量控制点登记表其它表格文件接收登记表文件发放登记表设计交底会议签到表经常工地会议记录第一次工地会议记录天气情况记录会议签到表工地会议记录辽统监表A—1 归档编号：工程开工/复工报审表工程名称：第（）号注：本表由承包单位填报，一式四份，经项目监理机构审批后，承包单位留存一份，项目监理机构收存三份。
B5-5_工程索赔意向通知书
归档编号：B5-5 辽统监表A-7
工程索赔意向通知书
工程名称：ⅩⅩⅩⅩⅩⅩ工程第（）号施工单位监理单位
致（项目监理机构）
按合同约定本工程的制冷机组由建设单位负责订货，因制冷机组未按约定时间运至现场，造成临时租用仅限于吊装制冷机组的汽车闲置，因而使我方受到直接经济损失。
现对以上事项提出索赔
索赔单位负责人（签字）：ⅩⅩⅩ年月
日
项目监理机构签收人（签字）：ⅩⅩⅩ年月
日
本表由承包单位填写，一式四份，经项目监理机构签收后，索赔和被索赔单位各一份，项目监理机构收存二份。
[此文档可自行编辑修改，如有侵权请告知删除，感谢您的支持，我们会努力把内容做得更好]。
辽宁省建筑工程文件编制归档规程DB21T1342-2004
1总则1.0.1为加强建筑文件资料的统一管理，提高工程管理水平，做好建筑工程文件编制归档工作，统一建筑工程档案验收标准，建立完善、准确、规范的工程档案，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）及系列规范、《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328）及其他国家、省相关标准规范，结合本省实际制定本规程。
1.0.2本规程适用于在我省行政区域内新建、改建、扩建的建筑工程。
参与工程建设的建设（开发）、勘察、设计、监理、施工、检测试验单位以及**档案馆和其他相关部门，均应执行本规程。
1.0.3建筑工程文件应分级管理，并按本规程规定的保存单位和时限进行保存。
1.0.4建筑工程文件的编制与归档除执行本规程外，尚应符合现行有关标准、规范的规定。
2术语2.0.1建筑工程文件（construction project document）在建筑工程建设过程中形成的各种形式的信息记录，包托工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图和竣工验收文件等。
2.0.2工程准备阶段文件（seedtime document of a construction project）工程开工以前，在立项、审批、征地、规划、勘察、设计、招投标等工程准备阶段形成的文件。
2.0.3监理文件（project management document）监理单位在工程监理过程中形成的文件。
2.0.4施工文件（constructing document）施工单位在工程施工过程中形成的文件。
2.0.5竣工图（as-build drawing）工程竣工验收后，真实反映建筑工程项目施工结果的图样。
2.0.6竣工验收文件（handing over document）建筑工程项目竣工验收活动中形成的文件。
2.0.7建筑工程档案（project archive）在建筑工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值，直接反映单位工程全貌的文字、图表、声像等各种形式并按规定整理装订的历史记录。
第二节 辽宁省监理工作表格体系和主要文件档案
第二节辽宁省监理工作表格体系和主要文件档案一、辽宁省监理工作的表格体系根据《建设工程监理规范》（GB 50319-2000）和辽宁省地方标准《建设工程监理档案编制规程》DB2l／T212的规定，建设工程监理档案表式分为辽统监表 A、辽统监表 B、辽统监表 C三种表式。
辽统监表 A为承包单位向监理单位申报的技术文件及资料。
辽统监表 B为监理单位向承包单位、建设单位发出的技术文件及资科。
辽统监表 C为监理单位归纳并保存的技术文件及资料。
（一）A类表1、工程开工/复工报审表（辽统监表 A-1）施工阶段承包单位向监理单位报请开工和工程暂停后报请复工时填写，如整个项目一次开工，只填报一次，如工程项目中涉及多个单位工程且开工时间不同，则每个单位工程开工都应填报一次。
承包单位应在合同约定的开工日期前 7天填报该表。
监理工程师应从下列几个方面审核，认为具备开工条件时，由总监理工程师签署意见，报建设单位。
具体条件为：（1）工程所在地（所属部委）政府建设主管单位已签发施工许可证；（2）征地拆迁工作已能满足工程进度的需要；（3）施工组织设计已获总监理工程师批准；（4）测量控制桩、线已查验合格；（5）承包单位项目经理部现场管理人员已到位，机具、施工人员已进场，主要工程材料已落实；（6）施工现场道路、水、电、通信等已满足开工要求。
由于建设单位或其他非承包单位的原因导致工程暂停，在施工暂停原因消失、具备复工条件时，项目监理部应及时督促施工单位尽快报请复工；由于施工单位原因导致工程暂停，在具备恢复施工条件时，承包单位报请复工报审表并提交有关材料，总监理工程师应及时签署复工报审表，施工单位恢复正常施工。
2、施工组织设计（方案)报审表（辽统监表 A-2)工程项目开工前，承包单位应按约定时间向项目监理机构填报《施工组织设计（方案）报审表》（辽统监表 A-2），对于规模较大、工艺较复杂的工程、群体工程或分期出图的工程，经总监理工程师同意，可分报施工组织设计（方案）。
城市道路档案整理技术要求1
城市道路档案整理技术要求1北京四方工程建设监理有限责任公司锦州项目监理部市政基础设施工程档案整理技术要求为了规范都市道路基础设施工程竣工文件立卷归档工作，保证都市道路道路基础设施工程竣工文件档案质量，更好地为都市道路建设、全市路网规划、建设治理服务，按照国家与锦州市有关法律、法规、规范和标准，结合锦州市政基础设施工程治理的实际情形，特对竣工文件立卷归档工作提出如下要求。
一、竣工文件立卷、归档是按照辽宁省地点标准DB21/T1212-2001《建设工程监理档案编制规程》和建设部建城[2002]221号《市政基础设施工程施工技术文件治理规定》以及锦州市城建档案馆的有关技术要求，进行市政基础设施工程竣工文件、资料分类、整理、装订立卷、登记移交的工作。
二、市政基础设施工程竣工，在监理预验收合格后，由施工单位、监理单位编制竣工资料档案。
监理单位由总监负责，施工单位由项目技术负责人负责。
配备专职资料档案员负责道路竣工资料的收集、整理、档案编制工作。
三、市政基础设施工程施工时期和工程交、竣工时期形成的文件材料由各施工单位负责收集整理。
市政基础设施工程项目预备时期的文件、材料，治理性材料由锦州市都市交通项目治理办公室、监理单位负责收集。
四、市政基础设施工程档案内容按附录一所列项目编制。
五、市政基础设施工程档案的收集、整理、档案编制工作从工序环节抓起，保证施工资料的真实、齐全、完整。
承包人必须做到资料归档与施工进度同步，监理对施工单位资料进行检查指导。
六、竣工文件、资料档案按照《建设工程监理档案编制规程》和《市政基础设施工程施工技术文件治理规定》以及锦州市城建档案馆的要求，分不组成建设单位治理卷、监理卷、施工卷。
建设单位治理卷全册一卷，由锦州市都市交通项目治理办公室储存全册一份。
监理卷由监理单位储存，并交锦州市都市交通项目治理办公室一份，施工卷全册两卷，由施工单位储存一份，并移交锦州市都市交通项目治理办公室一份。
辽宁省工程档案表格
辽宁省建设工程档案整理技术要求档案整理技术要求保证工程竣工文件档案质量，更好地为城市绿化建设、全市景观规划、建设管理服务，根据国家有关法律、法规、规范和标准，结合当地景观绿化工程管理的实际情况，特对竣工文件立卷归档工作提出如下要求。
一、竣工文件立卷、归档是按照辽宁省地方标准DB21/T1212-2001《建设工程监理档案编制规程》和当地档案馆的相关技术要求，进行景观工程竣工文件、资料分类、整理、装订立卷、登记移交的工作。
二、城市景观工程竣工，在监理预验收合格后，由施工单位、监理单位编制竣工资料档案。
监理单位由总监负责，施工单位由项目技术负责人负责。
配备专职资料档案员负责竣工资料的收集、整理、档案编制工作。
三、城市景观工程档案内容按附页所列项目编制。
四、城市景观工程档案的收集、整理、档案编制工作从工序环节抓起，保证施工资料的真实、齐全、完整。
承包人必须做到资料归档与施工进度同步，监理对施工单位资料进行检查指导。
五、竣工图要求能够全面准确反映施工实际情况和特征。
在施工中，完全按照设计图纸施工没有变动的，可以由竣工图编制单位在设计图上加盖竣工图章，作为竣工图。
在施工中，变动较大的，要在施工图的基础上，将工程变更内容改绘为正式竣工图。
六、本工程按照《建设工程监理档案编制规程》和《市政基础设施工程施工技术文件管理规定》规定填写检查记录、工序、部位、单位工程按行业标准进行质量评定。
辽统监表A-1 归档编号：工程开工/复工报审表工程名称：第（）号本表由承包单位填报，一式四份，经项目监理机构审批后，承包单位留存一份，项目监理机构收存三份。
辽统监表A-2 归档编号：施工组织设计（方案）报审表工程名称：第（）号本表由承包单位填报，一式四份，经项目监理机构审批后，承包单位留存一份，项目监理机构收存三份。
辽统监表A-3 归档编号：分包单位资格报审表工程名称：第（）号本表由承包单位填报，一式三份，经项目监理机构审批后，承包单位留存一份，项目监理机构收存二份。
市政工程监理用表(全)
市政工程监理用表抚顺市政工程设计研究院有限责任公司二〇〇九年十月表格目录辽统监表A—1 ……………………………… 工程开工/复工报审表辽统监表A—2 ……………………………… 施工组织设计（方案）报审表辽统监表A—3 ……………………………… 分包单位资格报审表辽统监表A—4 ……………………………… 工程报验审核表辽统监表A—5 ……………………………… 工程预付/进度款支付申请表辽统监表A—6 ……………………………… 工程临时/最终延期申请表辽统监表A—7 ……………………………… 工程索赔意向通知书辽统监表A—8 ……………………………… 工程索赔申请表辽统监表A—9 ……………………………… 材料/构配件/设备报验表辽统监表A—10 ……………………………… 工程竣工验收报审表辽统监表A—11 ……………………………… 工程变更报审表辽统监表A—12 ……………………………… 施工测量放线报验表辽统监表A—13 ……………………………… 施工进度计划报审表辽统监表A—14 ……………………………… 完成工程量/工作量报审表辽统监表A—15 ……………………………… 工程质量保修前期工作报审表辽统监表A—16 ……………………………… 解除工程质量缺陷责任书辽统监表A—17 ……………………………… 承包单位申请书辽统监表A—18 ……………………………… 监理工程师通知回复单辽统监表B—1 ……………………………… 监理工程师通知书辽统监表B—2 ……………………………… 工程暂停令辽统监表B—3 ……………………………… 工程预付/进度款支付证书辽统监表B—4 ……………………………… 工程临时/最终延期审批表辽统监表B—5 ……………………………… 工程索赔审批表辽统监表B—6 ……………………………… 建设工程咨询要求辽统监表C—1 ……………………………… 建设工程咨询要求辽统监表C—2 ……………………………… 质量问题及处理情况登记表辽统监表C—3 ……………………………… 材料/构配件/设备质量统计表辽统监表C—4 ……………………………… 检测部门质量信息反馈处理记录辽统监表C—5 ……………………………… 监理月报辽统监表C—6 ……………………………… 监理工作联系单辽统监表C—7 ……………………………… 关键工序质量控制点登记表其它表格文件接收登记表文件发放登记表设计交底会议签到表经常工地会议记录第一次工地会议记录天气情况记录会议签到表工地会议记录辽统监表A—1 归档编号：工程开工/复工报审表工程名称：第（）号注：本表由承包单位填报，一式四份，经项目监理机构审批后，承包单位留存一份，项目监理机构收存三份。
工程索赔意向通知书
工程索赔意向通知书
我们谨向贵公司提出《工程索赔意向通知书》，以便于双方能够就此事项进一步磋商和解决。
我公司在与贵公司签订的合同中，承包了贵公司XXX项目的施工任务。
但是，在实际施工过程中，由于以下原因（详细列举），我们公司遭受了不可预见的损失，因此我们需要向贵公司提出索赔要求。
经过我们公司综合评估和测算，我们已经得出索赔金额为XXXX 元，请贵公司予以认可，并在XXXX内给予回复。
如果双方无法就此事达成一致，我们公司将不得不采取相应的法律程序来进行维权。
希望通过此次沟通，双方能够在友好合作的基础上，解决此次纠纷。
特此通知！
本文档所涉及的简要注释如下：
1. 工程索赔：指在工程建设过程中，承包人因业主或其他参建方的行为或其他非自身原因而遭受经济损失并提出索赔的一种行为。
2. 意向通知书：即在索赔之前向对方发出的一种通知书，用于说明索赔的事实、原因、金额等细节，起到通知、警示、协商等作用。
本文档所涉及的法律名词及注释如下：
1. 合同：指订立合同的各方在平等自愿的基础上，经过协商达成的约定性文件，是民间经济活动中交易双方之间权益关系的基础文书。
2. 维权：指为了维护合法权益而采取的一切法律手段，包括通过仲裁、诉讼等方式来解决争议或纠纷。
3. 参建方：指在工程建设中承担分包、供货、设计、监理、施工等任务的各方。
辽统监表A(统一表格)
工程索赔意向通知书
工程名称：第（）号
本表由承包单位填写，一式四份，经项目监理机构签收后，索赔与被索赔单位各一份，项目监理机构收存二份。
辽统监表A-8归档编号：
工程索赔申请书
工程名称：第（）号
本表由索赔单位填写，一式四份，经项目监理机构签收后，索赔与被索赔单位各一份，项目监理机构收存二份。
辽统监表A-3归档编号：
分包单位资格报审表
工程名称：中房上东花墅二期工程1#.2#7#第（）号
本表由承包单位填报，一式三份，经项目监理机构审批后，承包单位留存一份，项目监理机构收存二份。
辽统监表A-4归档编号：
工程报验审核表
工程名称：第（）号
本表由承包单位填报，一式四份，经项目监理机构审批后，承包单位留存一份，项目监理机构收存三份。
序
号
分项工程名称
质量问题摘要
发现
时间
处理措施
责任人
处理结果
验收人
验收
时间
本表由项目监理机构填写，一式一份并自存。
辽统监表C-3归档编号：
材料/构配件/设备质量统计表
工程名称：施工单位：第（）号
序
号
材料名称
规格
型号
单位
数量
进货
日期
生产
厂家
实用
部位
质量和预控情况
归档
编号
出厂合格证
复试报告
材质外观
结论
本表由项目监理机构填写，一式一份并自存。
辽统监表A-17归档编号：
承包单位申请书
工程名称：第（）号
本表由承包单位填写，一式四份，经项目监理机构签收后，承包单位留存一份，项目监理机构存档三份。辽统监表A- Nhomakorabea8归档编号：
工程索赔通知书_0
工程索赔通知书工程索赔通知书德康集团泉州市德康农业综合开发有限公司篇二：工程索赔意向书工程索赔意向通知书施工单位：*********有限公司20XX年03月01日工程暂停施工造成的损失费用补偿意向书致：*********监理有限公司（监理项目部）兹有我施工单位施工的*********工程，在20XX年02月25日，大批的当地村民进入施工现场阻止我施工单位施工作业；随后施工单位，监理单位，设计单位和业主单位现场调解仍没有劝服当地村民，并且在此期间政府部门出面协调和设计单位对基础的形式变更后，当地的村民还是到施工现场阻工；经上级部门和业主单位的同意，我施工单位于20XX年06月26日正式停工待命。
为了保证复工后的正常进行，停工期间现场的机械设备和周转材料一律停滞在工地，现场施工人员不予放假在现场组织学习和安全教育，等候工程复工；在此停工期间给我施工单位造成较大的经济损失和工期延误。
停工期间发生的费用及损失如下：1:施工人员的误工费；2：项目部管理人员的管理费；3：机械设备的闲置费；4：材料损失的补偿费。
我施工单位按照合同约定内容的程序向贵监理单位提交费用及工期的索赔意向。
施工单位：监理单位：篇三：关于xxx项目工程全面停工的索赔通知书关于营口恒大江湾首期主体及配套建设工项目工程全面停工的索赔意向通知书至：营口嘉裕置业有限公司***********监理单位：我公司承建的营口恒大江湾首期主体及配套建设工程项目，主体工程于xxxx年xx月xx日开始施工，5#楼的主体工程施工已完成到到11层，2#楼、3#楼主体工程施工已完成到±0.00部分。
xxxx年xx月xx日贵公司分别以口头形式及书面形式通知我施工单位“停止对营口恒大江湾首期主体及配套建设工程的施工”（见相关文件及报告），造成该工程从xxxx年xx月xx起所有工序无法开展，项目至今处于全面停工状态，给我公司造成较大的经济损失及工期拖延。
我方按程序特向监理机构表示费用和工期提出索赔意向，并将在适当的时间监理机构及业主提交《费用索赔申请表》及《工程临时延期申请表》。
辽宁省建筑工程文件编制归档规程_内容
1.0.1为加强建筑文件资料的统一管理，提高工程管理水平，做好建筑工程文件编制归档工作，统一建筑工程档案验收标准，建立完善、准确、规范的工程档案，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）及系列规范、《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328）及其他国家、省相关标准规范，结合本省实际制定本规程。
1.0.2本规程适用于在我省行政区域内新建、改建、扩建的建筑工程。
参与工程建设的建设（开发）、勘察、设计、监理、施工、检测试验单位以及**档案馆和其他相关部门，均应执行本规程。
1.0.3建筑工程文件应分级管理，并按本规程规定的保存单位和时限进行保存。
1.0.4建筑工程文件的编制与归档除执行本规程外，尚应符合现行有关标准、规范的规定。
2.0.1建筑工程文件（construction project document）在建筑工程建设过程中形成的各种形式的信息记录，包托工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图和竣工验收文件等。
2.0.2工程准备阶段文件（seedtime document of a construction project）工程开工以前，在立项、审批、征地、规划、勘察、设计、招投标等工程准备阶段形成的文件。
2.0.3监理文件（project management document）监理单位在工程监理过程中形成的文件。
2.0.4施工文件（constructing document）施工单位在工程施工过程中形成的文件。
2.0.5竣工图（as-build drawing）工程竣工验收后，真实反映建筑工程项目施工结果的图样。
2.0.6竣工验收文件（handing over document）建筑工程项目竣工验收活动中形成的文件。
2.0.7建筑工程档案（project archive）在建筑工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值，直接反映单位工程全貌的文字、图表、声像等各种形式并按规定整理装订的历史记录。
工程索赔意向书
工程索赔意向书工程索赔意向书范本（精选6篇）在社会一步步向前发展的今天，人们使用到意向书的情况不断增多，意向书有两个特点，一个是协商性，一个是灵活性，大家知道意向书的格式吗？以下是店铺帮大家整理的工程索赔意向书范本（精选6篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
工程索赔意向书1致：_____项目管理有限职责公司由于__________医院门诊部门诊楼抗震加固改造工程在施工过程中受到来至社会人员的干扰，无法继续施工，受到干扰的时间有____月____日至____月____日，____月____日至____月____日，____月____日至____月____日。
给我方带来较大的经济损失及工期拖延。
我方特向贵方表示费用及工期索赔意向，期间发生了如下损失：1、施工人员窝工补偿费、进出场费。
2、设备窝工补偿费、进出场费。
3、其他相关的企业管理费、现场经费。
_____________有限公司_______年____月____日工程索赔意向书2致：____________公司我公司于______年____月中标__________________改建工程第五合同段，_________年______月______日开工到此刻，工期过去五分之三，但工程进展缓慢。
由于______年____月_____日在________处挖方施工时，发现_______公司的东西走向供水主管道位于挖方范围内，加上电信、电力管线等原因，导致路基一向停工长达_____个月，_______年_____月初自来水新管路和电力管线才施工迁移完毕，旧自来水管道才停止使用。
还有_________范围内建筑材料和民房施工升降机的拉线依然存在，仍旧成为路基施工的障碍。
由于_______年____月_____日在_______灌注桩施工中，桩位正好在污水管上，钻机架设桩位一向不能开钻，导致灌注桩施工队一向怠工。
计划______年_____月初开工的___________也因为电信管线和两水工程一向没有开工。
关于工程索赔意向书(通用10篇)_2
关于工程索赔意向书（通用10篇）关于工程索赔意向书篇1致：____监理部根据合同要求，我项目部于________年_____月_____日第一批人员进点，并立即组织人员、设备进场，开展营地建设及施工前期准备工作。
由于以下原因造成我部无法按计划进行施工：1、_______年____月____日监理向我部提交测量控制点________，我部随即对施工区地形进行了复测，但随后被监理通知该控制点不能使用，我部又等待监理供给准确控制点，至_______年____月_____日监理再次向我部提交测量控制点。
期间我部完成了施工区地形复测、设计图绘制、部分营地场平工作，发生了如下费用及损失：1、工期延误;2、管理人员费用;3、企业管理费、现场经费及资金利息的剩余支付以及开工期间可赢利润。
以上发生的损失，按照合同文件第十九条承包商权利，请业主、监理对我部上述发生的工期及费用给予合理补偿。
此致!_________工程建设管理部_______年_____月______日关于工程索赔意向书篇2致：工程协调指挥部监理部根据业主要求，我项目部于__月30日进行开工典礼，并立即组织人员、机械设备进场，开展驻地建设及施工前期准备工作。
由于以下原因造成我部无法按计划进行施工：1、__月31日~3月22日因业主征地、青苗赔偿未到位，森林砍伐证未办理，与"三杆"相关单位(车江部队、联通、移动、电力、电信、广电、国防光缆)赔偿款未协调达成一致，无法及时提供合格的施工场地。
2、3月24日，4月3、4、5、10、13日当地村民借以征地、青苗补偿价格低为由，有组织的到施工现场无理阻工。
3、为考虑两厢开发，业主提出云集大道与衡云干道相交段路面标高变更，涉及到整条道路调整。
但该变更方案一直未落实，于4月9日口头通知要求K9+765箱涵停止施工;其他地方也无法按施工计划进行施工安排。
截止4月28日业主口头通知K9+765箱涵以及往新塘埠村方向可以施工(除K9+765箱涵可以施工外，其他地方仍因房屋拆迁、"三杆"改移、青苗赔偿问题未解决而无法施工)。
监管计划用表填写图例
辽统监表A-1 归档编号：B2-2工程开工/复工报审表工程名称： 综合楼第（ ）号本表由承包单位填写，一式四份，经项目监理机构审批后，承包单位留存一份，项目监理机构收存三份。
辽统监表A-2 归档编号：B1-5施工组织设计（方案）报审表工程名称： 综合楼第（ ）号本表由承包单位填写，一式四份，经项目监理机构审批后，承包单位留存一份，，项目监理机构收存三份。
辽统监表A-3 归档编号：B5-1、2分包单位资格报审表工程名称： 综合楼第（ ）号本表由承包单位填报，一式三份，经项目监理机构审批后，承包单位留存一份，项目监理机构收存二份。
辽统监表A-4 归档编号：B3-4（5.6）（隐蔽、中间验收）工程报验审核表工程名称：： 综合楼第（ ）号本表由承包单位填写，一式四份，经项目监理机构审批后，承包单位留存一份，，项目监理机构收存三份。
辽统监表A-4 归档编号：B3-4（5.6）（单位、分部、子分部）工程报验审核表工程名称：： 综合楼第（ ）号本表由承包单位填写，一式四份，经项目监理机构审批后，承包单位留存一份，项目监理机构收存三份。
辽统监表A-5 归档编号：B4-2工程预付/进度款支付申请表工程名称：第（××）号本表由承包单位填写，一式三份，经项目监理机构签收后，承包单位留存一份，项目监理机构收存二份。
辽统监表A-6 归档编号：B5-3工程临时/最终延期申请表工程名称：第（××）号本表由承包单位填写，一式四份，经项目监理机构签收后，报建设单位一份；承包单位留存一份，项目监理机构收存二份。
辽统监表A-7 归档编号：B5-5工程索赔意向通知书工程名称：第（）号本表由承包单位填写，一式四份，经项目监理机构签收后，索赔与被索赔单位各存一份，项目监理机构收存二份。
辽统监表A-8 归档编号：B5-6工程索赔申请书工程名称：第（）号本表由索赔单位填写，一式四份，经项目监理机构签收后，索赔与被索赔单位各一份，项目监理机构收存二份。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
辽统监表A－7
工程索赔意向通知书
工程名称：××工程第（××）号
Hale Waihona Puke 索赔单位××建设工程有限公司
监理单位
××建设监理公司
致________________________________××项目监理部______ _______（项目监理机构）
1.
2.
3.
现对以上事项提出索赔。
索赔单位负责人（签字）：×××年 月 日
归档编号：B5-5
辽统监表A－7
工程索赔意向通知书
工程名称：第（ ）号
索赔单位
监理单位
致_____________________________ ________________（项目监理机构）
现对以上事项提出索赔。
索赔单位负责人（签字）：年 月 日
项目监理机构签收人：年 月 日
本表由承包单位填报，一式四份，经项目监理机构签收后，索赔与被索赔单位各一份，项目监理机构收存二份。
项目监理机构签收人：×××年 月 日
本表由承包单位填报，一式四份，经项目监理机构签收后，索赔与被索赔单位各一份，项目监理机构收存二份。