2015年造价工程师计价与控制：分部分项工程量清单的标准格式考试试题
2015造价工程师技术与计量(土建)真题与答案
人 "刻WF却*M处砂mUKT, IM* 事K.ag-牛［段运■尊务2015造价工程师技术与计量(土建)真题与答案一、单项选择题t对岩石钻孔作业难度和定额影响较大的矿物成分是()O彳伝母〃方解石答案：CN地下水补给区与分布区不一致的是()彳. 基岩上部裂隙中的潜水单斜岩融化岩层的承压水C.黏土裂隙中季节性存在的无压水D. 裸露岩层中的无压水答案：S3对开挖后的岩体软弱破碎的大型隧洞围岩，应优先采用的支撑方式()O钢管排架钢筋或型钢拱架C.钢筋混凝土柱钢管混凝土柱答案"人 a 事全it浚"霸为E分*"/9家宣・車fg-牛已分JUM廩舉ie分分幺边坡易直接发生崩塌的岩层是〃泥灰岩8・凝灰岩C.泥岩D. 页岩答案：33隧道选线无法避开断层时，应尽可能使隧道走向与断层走向（）/•方向一致B.方向相反C.交角大些D. 交角小些答案：C。
裂隙或裂缝对工程地基的影响主要在于破坏地基的（）彳. 整体性抗渗性C.稳定性D. 抗冻性答案/7•高层建筑的剪力墙，一般间距为（）彳.S.C.p.答案：s5设计跨度为"勿的展览馆，应优先采用（）。
/^衍架结构丘筒体结构〃悬索结构答案：D 解析：本题考查的是工业与民用建筑工程的分类及应用。
悬索结构是比较理想的大跨度结构形式之一。
目前，悬索屋盖结构的跨度己达 g 主要用于体育馆、展览馆中。
参见教材/^几9•三层砌体办公室的墙体一般设置圈梁（）一道二道C*二道D.四道答案：S仏井字形密肋板的肋高一般为（）彳・90-f209(iK8. "3曲C.D・18卜2E答案：D"•将楼板段与休息平台组成一个构件再组合的预制钢筋混凝土楼梯彳・大型构件装配式楼梯中型构件装配式楼梯C.小型构件装配式楼梯D. 悬挑装配式楼梯答案：47N设计速度小于等于60皿、每条大型车道的宽度宜为（）3,258(B.3、30tKe.3・50獄P. 3.75議答案/"•护肩路基的护肩高度一般应为（）/•不小于伽S.不大于伽C. 不小于N加不大于N% 答案：D "可不设桥台的是（）8.耳墙式桥台c.八字式桥台几埋置式桥台答案：D d大垮径系杆拱桥目前大多釆用/丿彳. 排架结构钢架结构C.钢结构D. 钢管混凝土结构答案〃70影响地下铁路建设决策的主要因素是()昇.城市交通城市规模C.人口数量D. 经济实力答案：D〃•一般地下食品储存库应布置在()距离城区/潟以外距离城区/潟以内C.居住区内的城市交通干道上D. 居住区外的城市交通干道上答案：D沧用于普通混凝土的砂，最佳的细度模数为()O &373」B・3g3C・2a・6Duo 答案：s 解析：砂按细度模数分为粗、中、细三种规格：3・77为粗砂，〃〜NJ为中砂，2・2〜「6为细砂。
2015造价员真题与答案
市建设工程造价员考试题（土建、井巷、安装）一、单项选择（各专业必答试题）1．工程量清单由哪几部分组成？（）A．由分部分项工程量清单、措施项目清单和其他项目清单三部分组成；B．由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单和零星项目清单组成。
2．工程量清单计价计款的构成是什么？（）A．由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金和不可预见费构成；B．由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金、定额测定费、社会保险金构成。
C．由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金构成。
3. 综合单价的定义是什么？（）A．综合单价是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润。
B．综合单价是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。
4．总承包服务费包括那些容？（）A．总承包服务费的容，除招标文件另有规定外，一般情况下包括协调工程进度，各专业交*作业配合协调等发生的费用，以及配合招标材料采购所需的费用。
B．总承包服务费的容包括，协调工程进度，各专业交*作业的配合，分包单位使用主体施工的脚手架、垂直运输设备、以及修补凿洞的费用。
5．甲方供料是否计价，如何计价？（）A．甲方供应的材料应计入投标报价中，并在综合单价中体现。
B．甲方供应的材料不计入综合单价中。
6．零星工作项目费应在预留金中开销吗？（）A ．《计价规》的3.4.1条规定零星工作项目和预留金应分别列项，零星工作项目费不应在预留金中开销。
B ．零星工作项目可以在预留金中开销。
7.工程量清单中漏项或有错如何处理？（）A ．合同有约定的，按合同约定；合同没有约定的，按《计价规》4.0.9条执行。
B.．由招标人承担漏项和量错的风险。
C．不得调整。
8. 由于项目特征描述不够准确或错误而引起综合单价有了变化，应如何调整？（）A ．由于工程量清单计价一般采用的是单价合同，所以不得调整。
2015年造价工程师计价与控制：计价定额的编制考试题
2015年造价工程师计价与控制：计价定额的编制考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、誉称“透明金属”的塑料是（）。
A．聚苯乙烯B．聚氯乙烯C．聚丙烯D．聚碳酸脂2、某混凝土拌和物立方米的质量为2400kg，砂粒为34%，拌制1立方拌和物需用含水率3%的湿砂650kg，石子含水率为2%，拌和用水量为145kg，则其水灰比为（）。
A．0.43B．0.46C．0.50D．0.533、作为净现值的辅助评价指标，净现值率是指（）的比值。
A．项目净现值与项目全部投资额B．项目全部投资现值与项目全部投资额C．项目净收益与项目全部投资现值D．项目净现值与项目全部投资现值4、解决价值工程的研究对象这个问题是在价值工程活动中__环节完成。
A．对象选择和收集资料B．对象选择和功能定义C．功能定义和功能整理D．收集资料和功能定义5、__主要用于地下交通、地下污水处理场及城市水、电、气、通信等公用设施。
A．地表至-10m深度空间建设的地下工程。
B．-30m～-10m深度空间内建设的地下工程C．-30m以下建设的地下工程D．一50m以下建设的深层开发建设工程6、当一个工程项目要求工期Tr大于其网络计划计算工期Tc时，该工程网络计划的关键线路是（）。
A．各工作自由时差均为零的线路B．各工作总时差均为零的线路C．各工作自由时差之和不为零但为最小的线路D．各工作最早开工时间与最迟开工时间相同的线路7、关于索赔费用的描述，下列说法中正确的是__。
A．人工费不能简单地用计日工费计算B．保函手续费通常是在加速施工情况下发生C．管理费主要指公司管理费D．人工费指的是增加工作内容的人工费8、__代理是指按照人民法院或者有关单位的指定而产生的代理。
A．委托B．法定C．指定D．监护人9、下列费用中只包含于设备运杂费中的是__。
A．运费B．采购及保管费C．包装费D．车辆购置附加费10、某项目施工现场占地面积80000m2，其中，待建建筑物占地面积70500m2，临时设施占地面积3000m2，材料堆场占地面积3500m2。
西藏2015年下半年公路造价师《计价与控制》：预算定额考试试题
西藏2015年下半年公路造价师《计价与控制》：预算定额考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、供材、供设备而由特殊分包人或供货人提供专业服务，或留作不可预见费用的一项金额。
A．保留金B．定金C．暂定金额D．违约金2、某路基工程在施工过程中，某天下午天下小雨，为了保证施工质量，监理工程师下达暂时停工的指令，结果工程停工一天，承包人就此停工提出费用索赔和工程延期的要求，对此要求，监理工程师应__。
A．予以受理B．拒绝受理C．与承包人协商后再作决定D．请示业主后再作决定3、下列关于分部分项工程量清单项目名称编制说法不正确的是__。
A．项目名称按照计量规则的项目名称B．招标人可对计量规则中的项目名称作补充C．招标人可根据具体项目特征组合确定该具体项目名称D．项目名称应表达详细、准确4、石油沥青的针入度值越大，沥青材料的黏滞性__。
A．越好B．越差C．不变D．无关5、价值工程工作步骤的正确顺序是__。
A．提出改进方案、方案的评价与选择、功能分析、功能评价B．功能分析、功能评价、提出改进方案、方案的评价与选择C．功能评价、功能分析、提出改进方案、方案的评价与选择D．方案的评价与选择、功能评价、功能分析、提出改进方案6、设备购置费组成为__。
A．设备原价+采购与保管费B．设备原价+运费+装卸费C．原价+安装费D．设备原价+运杂费7、监理计划的内容中，监理工作__应当最先确定。
A．目标B．程序C．制度D．方法8、现金流量图的三要素包括A．资金数额，方向，期间B．资金数额，流入，时间点C．大小，流向，时间点D．大小，流出，时间9、西安A路桥公司通过电子邮件向兰州甲公司发出订购一批沥青的要约，此要约的生效时间为__。
A．邮件发出时B．邮件进入甲公司指定的电子信箱时C．甲公司知道时D．甲公司知道该要约内容时10、基层材料强度试验中，试验结果的偏差系数为（）。
A.选项AB.选项BC.选项CD.选项D11、《公路工程国内招标文件范本》规定，监理工程师签发的“最后支付证书”生效后，在合同管理上的法律意义是__。
2015年造价工程师考试真题及答案解析汇总
2015年造价工程师考试真题及答案解析汇总2014年造价工程师考试真题、模拟题尽收其中，千名业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完一、单项选择题(共60题，每题1分。
每题的备选项中，只有一个最符合题意)1、玻璃幕墙施工工艺的说法不正确的是()。
A. 避雷设施与主体结构均压环连接B. 玻璃幕墙钢连接件可以采用后置钢锚板加膨胀螺栓方法C. 全玻幕墙按照构造方式分为吊挂式、坐落式D. 拉索式点式幕墙注意消除系统组成里面的应力答案：D2、对于以下说法不正确的有()。
A. 箱形基础减少了基础底面的附加应力B. 无梁板的方形柱网较经济，跨度一般不超过6mC. 井字肋形楼板肋与肋的间距一般为5m左右D. 墙下单独基础是砖墙砌在单独基础上的钢筋混凝土地梁上答案：C3、以下说法正确的有()。
A. 沥青碎石路面属于高级路面B. 填隙碎石可以做高级公路的基层C. 停车场出入口宽度一般不小于6mD. 黑色路面、水泥混凝土路面的分类的说法适用于定额管理答案：d分析：沥青碎石路面属于次高级路面(二、三级公路);填隙碎石可以做二级公路以下的基层;停车场出入口宽度一般不小于7m4、道路选线尽可能使路线( )。
A.处于顺向坡上方B.裂隙倾向与边坡倾向一致C.与岩层面走向接近正交D.与岩层面走向接近平行答案：C分析：只有正交，受影响才最小。
5、以下说法正确的有A.黄土年代和湿陷性关系不大。
B.一般粉土颗粒比粘土小C.粘性土的塑性指数大于10D.变质岩多呈现块结构答案：C分析：A---年代长，湿陷性大;B---粘土最小;D---多呈片理结构6、关于地下水说法正确的有( )A.承压水对基坑的作用采用压力平衡计算时候安全系数取1.5—2.0B. 动水压力大会导致潜蚀，压力小会导致流沙C.采用井点降水形成的降水漏斗是对称的D. 包气带水不受季节影响答案：A.7、以下说法正确的有( )A. 对裂隙发育的岩层影响地基承载能力的可以用锚杆支护B. 对于深层的淤泥层，可以用振冲的方法用沙砾置换C. 滑坡体的稳定与否与水的关系不大D. 风化的破碎带一般用水泥灌浆加固。
2015年上半年天津公路造价师《计价与控制》工程量清单的内容考试试题
2015年上半年天津公路造价师《计价与控制》工程量清单的内容考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在进行施工过程中的期中支付时，如果根据合同规定计算出来的当月支付款额小于投标书附录中规定期中支付的最低限额时，则__。
A．该月的支付可以不必支付，而是移到下个月合并支付B．该月的支付仍然按计算出来的款额支付C．该月不必计算，用暂付款的名义支付给承包人一个合适的数额，在以后的支付中再多退少补D．该月计算出来的数额用无息贷款的名义支付2、__签订后即进入施工准备阶段的监理。
A．工程承包合同D．监理服务合同C．设计委托合同D．工程施工合同3、路基填方碾压工程，如填料含水量不够，需要洒水时，其洒水费用__。
A．另外计量B．不予计量C．由建设单位确定是否计量D．根据费用大小确定4、对数据的解释，最准确的是__。
A．数据就是信息，数据是客观规律的记录B．数据是客观实体属性的反映，是一组表示数量、行为和目标，可以记录下来加以鉴别的符号C．数据是信息的载体，信息是数据的灵魂D．数据是一组表示数量、行为和目标，可以记录下来加以鉴别的符号5、建设工程勘察合同法律关系的客体是指__。
A．行为B．物C．财D．智力成果6、材料等物资的采购，单项合同结算价在__人民币以上必须进行招投标。
A．200万元B．180万元C．100万元D．80万元7、预算编制办法(1996)年》，公路工程定额的编制、管理费以定额建筑安装工程费总额为基数，按__计列。
A．0.17%B．0.18%C．0.15%D．0.16%5.概、预算中辅助生产现场费是按人工费的15%计，最后构成__。
A．人工费B．材料费C．间接费D．施工管理费8、当路基填土较高时，路槽底面以下__为上部路基。
A．30cmB．60cmC．100cmD．80cm9、我国公路项目现行建筑安装工程费用中，按规定税金的计税基数为__。
A．营业额B．直接工程费+间接费C．计划利润D．直接费+间接费+利润10、雨季施工增加费应__。
2015年造价工程师计价与控制：预算定额考试题
2015年造价工程师计价与控制：预算定额考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、下列财产所有权的合法取得方式中，属于继受取得方式的是__。
A．通过出租财产而获得租金B．通过接受赠与而获得赠品C．通过存款而获得利息D．通过种植果树而获得果实2、拉铲挖土机的开挖方式是（）。
A．正向挖土，侧向卸土B．正向挖土，后向卸土C．沟端开挖，沟侧开挖D．后向挖土，侧向卸土3、以下资产中，不可以用作项目资本金的是（）。
A．现金B．债权C．实物D．无形资产4、某企业从设备租赁公司租借一台设备，该设备的价格为100万元，租期为5年，每年年初支付租金。
若折现率为12%，则按年金法确定的年租金是__万元。
A．13.82B．24.77C．15.64D．15.745、某土建分项工程工程量为10m2，预算定额人工、材料、机械台班单位用量分别为2工日、3m2和0.6台班，其他材料费为5元。
当时当地人工、材料、机械台班单价分别为40元/工日、50元/m2和100元/台班。
用实物法编制的该分项工程直接工程费为__元。
A．290B．295C．2905D．29506、根据我国《建设工程项目管理规范》的规定，项目管理实施规划的内容应包括（）。
A．项目风险因素识别一览表B．项目组织结构C．项目投标报价策略D．施工合同策略7、土石方工程施工前要做好下述的准备工作，下列错误的是（）。
A．排除地面水，场地内低洼地区的积水，同时要注意雨水的排除，使场地保持干燥，以利于土石方施工B．修筑好临时道路及供水，供电等临时设施C．根据土质、开挖深度、开挖方法、施工工期、地下水位及气候条件因素决定D．根据土方施工设计做好土方工程的辅助工作，如边坡稳定，基坑(槽)支持，降低地下水等8、有主次梁的现浇钢筋混凝土屋盖，其施工缝应留在__。
A．主梁的跨中B．次梁的跨中C．主梁跨度的中间1/3跨度范围内D．次梁跨度的中间1/3跨度范围内9、世行关于应急费的规定中，有一项费用是作为费用储备，可能动用，也可能不动用，这项费用被称为__。
北京2015年造价工程师工程计价：工程量清单计价基本方法考试试卷
北京2015年造价工程师工程计价：工程量清单计价基本方法考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、材料和设备价格基础的__就是“估算日期”。
A．开始日期B．结束日期C．截止日期D．中间日期2、打桩机具中桩架的主要组成部分是（）。
A．底盘、导向杆、动力装置、滑轮组B．导向杆、动力装置、滑轮组、斜撑C．导向杆、底盘、滑轮组、斜撑D．导向杆、动力装置、滑轮组、桩锤3、经济等方面的专家不得少于成员总数的__。
A．1/2B．3/5C．3/4D．2/34、根据《建设工程工程量清单计价规范》措施项目一览表，安装工程和市政工程均可能发生的非通用项目是__。
A．夜间施工B．已完工程及设备保护C．现场施工围栏D．混凝土模板与支架5、下列项目中，需由政府审批可行性研究报告的项目是__。
A．政府投资补助的企业投资项目B．政府贷款贴息的企业投资项目C．政府采用资本金注入方式的投资项目D．政府限制类的不使用政府投资资金的企业投资项目6、关于工程变更价款的计算，说法不正确的是__。
A．收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认B．因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款C．确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付D．承包人在双方确认变更后14天内不提出变更工程价款报告时，由工程师确定是否调整价款7、关于混凝土模板及支架拆除，说法正确的是（）。
A．梁侧模拆除时对混凝土强度无任何要求B．拆模时应先拆除承重模板，后拆除非承重模板C．后张法预应力构件的侧模应在预应力钢筋张拉前拆除D．同种构件的底模拆除时对混凝土的强度要求相同8、在FIDIC施工合同条件中，下列索赔事件，承包商不能得到经济补偿的是__。
A．修改设计B．施工条件变化C．传染病导致的工期延误D．业主原因拖期9、按建筑物的层数和高度分，高层建筑是指10层及10层以上或高度超过（）m的建筑。
A．26B．5C．18D．2810、资金使用计划的保障性、施工进度计划的协调性，这是投资偏差分析纠偏方法中的__。
西藏2015年下半年公路造价师计价与控制：工程量清单计价的操作过程考试试题
西藏2015年下半年公路造价师计价与控制：工程量清单计价的操作过程考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、应用广。
A.酒精燃烧法B.比重法C.烘干法2、经济合同的核心是__，它是当事人双方权利和义务的焦点。
A.价款B.标的C.违约责任D.履行期限3、施工企业法人是指__。
A.依法成立的路桥公司B.公司总经理C.公司股东大会D.公司人事处4、《公路工程国内招标文件范本》规定，业主在收到监理工程师签发的期中支付证书后__天内，应向承包人支付相应的款额。
A.14B.21C.28D.355、依据FIDIC施工合同条件，动员预付款的扣还应当_。
A•在首次支付工程进度款时起扣B.自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价的10%那个月起扣C.自承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂列金额的合同总价10%那个月起扣D.自承包商获得工程进度款累计总额达到动员预付款的金额那个月起扣6、建设项目竣工决算应反映__全过程的全部实际的支出费用。
A.从开工到竣工投产B.从筹建到竣工验收C.从开工到竣工D.从筹建到竣工投产7、下列不属于第一次工地会议内容的是__。
A.介绍人员及组织机构B.审议施工进度计划C.明确施工监理例行程序D.审议工程分包8、当建设工程竣工验收时，为了鉴定工程质量，对隐蔽工程进行必要的开挖和修复，费用应从__中支付。
A.现场管理费B.建设单位的管理费C.预备费D.施工单位的其他直接费9、法人的变更是指__。
A.法人法定存在期限届满B.法人企业改变经营方式C.法人企业转让企业D.企业法人资格被撤销10、缺陷责任终止证书签发的日期应从__为准。
A.承包人提出缺陷责任终止申请报告的日期B.工程通过最终检验的日期C.最终检查报告送达监理工程师的日期D.业主指定的日期11、明挖基础施工时，监理工程师应督促施工单位__。
A.开挖基坑的人员不得在坑壁休息B.在基坑顶面安设安全防护围栏C.经常保持坑内的通风D.应设上下扶梯及安全网12、混凝土自高处向模板内直接倾倒时，其自由倾落高度不宜超过__。
2015年上半年江苏省公路造价师《计价与控制》：工程量清单考试试卷
2015年上半年江苏省公路造价师《计价与控制》：工程量清单考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、《合同法》关于缔约过失责任的规定是__原则的进一步强化。
A．平等B．自愿C．公平D．诚实信用2、大跨桥梁设计的阶段划分为__。
A．初步设计、结构设计、施工设计B．初步设计、技术设计、施工图设计C．方案设计、结构设计、施工设计3、监理工程师越权下达了对某项工作的指令后，承包人执行了，可能会出现__。
A．承包人无权得到该项工作的付款B．承包人是否能得到该项工作的付款由业主决定C．业主给予承包人一定的补偿D．承包人有权得到该项工作的付款4、预算定额水平与社会平均水平的关系是__。
A．预算定额水平等于社会平均水平B．预算定额水平高于社会平均水平C．预算定额水平低于社会平均水平D．没有关系5、某工程基础板的设计厚度为1.8米，施工过程中施工单位做了2.0米且质量合格，多做的那部分工程量在工程计量时，应__。
A．予以计量B．不予计量C．计量一半D．由业主与施工单位协商处理6、加快的成倍节拍流水施工的特点是__。
A．同一施工过程中各施工段的流水节拍相等，不同施工过程的流水节拍为倍数关系B．同一施工过程中各施工段的流水节拍不尽相等，其值为倍数关系C．专业工作队数等于施工过程数D．专业工作队在各施工段之间可能有间歇时间7、约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以__。
A．适当减少支付违约金B．拒绝支付违约金C．请求法院予以适当减少D．按实际损失支付违约金8、FIDIC施工合同条件内所称的“合同工期”是指__。
A．完成合同内注明的全部工程的时间B．完成合同内外全部工程的时间C．招标文件内规定完成工程的时间，加上经过批准顺延的工期D．中标通知书内注明的完成全部工程的时间，加上经批准顺延的工期9、对于正常经营企业来说，一般利息备付率应__。
A．等于1B．小于1C．大于1D．大于210、《公路工程国内招标文件范本》规定，在合同工程交工证书签发后42天之内，承包人应向监理工程师提交__。
2015年造价工程师考试精选试题及答案12p
2015年造价工程师考试精选试题及答案第1题业主应当在收到承包商的任何要求( )天内，提出其已做并将维持的资金安排的合理证明，说明业主能够按照规定支付合同价格。
A.21B.28C.56D.84【正确答案】：B第2题关于非标准设备的原价的组成内容说法不正确的是( )。
A.材料费=材料净重×(1+加工损耗系数)×每吨材料综合价B.加工费=设备总质量(吨)×设备每吨加工费C.专用工具费按材料费、加工费和辅助材料费之和乘以一定百分比计算D.包装费按材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费和税金之和乘以一定百分比计算【正确答案】：D第3题已知水泥必须消耗量是52500t，损耗率是5%，则水泥的净用量是( )t。
A.49875B.50000C.51240D.1050000【正确答案】：B第4题残值率是指机械报废时回收的残值占机械原值的百分比，关于残值率按目前有关规定执行的说法不正确的是( )。
A.运输机械的残值率为2%B.特大型机械的残值率为6%C.掘进机械的残值率为5%D.中小型机械的残值率为4%【正确答案】：B第5题发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于( )日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。
A.7B.14C.30D.56【正确答案】：B第6题国际竞争性招标中，( )是先将各投标人提交的标书就一些技术性、程序性的问题加以澄清并初步筛选。
A.评标B.开标C.审标D.资格定审【正确答案】：C第7题按现行规定，( )是指政府和有关权力部门规定必须缴纳的费用。
A.企业管理费B.措施费C.规费D.直接工程费【正确答案】：C第8题材料基价是指材料在购买、运输、保管过程中形成的价格，其内容不包括( )。
A.材料原价B.材料净用量C.运输损耗费D.保管费【正确答案】：B试题解析：本题考核的是材料基价的组成内容。
材料基价是指材料在购买、运输、保管过程中形成的价格，其内容包括材料原价(或供应价格)、材料运杂费、运输损耗费、采购及保管费等。
吉林省2015年下半年公路造价师《计价与控制》：工程量清单考试试卷
吉林省2015年下半年公路造价师《计价与控制》：工程量清单考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、路基土方开挖不论工程量多少和开挖深度大小，均应__进行。
A．自上而下B．自下而上C．上下同时D．上下均可2、项目监理机械人员数量并不取决于__。
A．工程类别B．工程建设强度C．工程复杂程度D．监理单位资质等级3、__是一项由业主提供给承包人用作开工费用的无息款项。
A．暂定金额B．动员预付款C．保留金D．计日工4、影响压实效果的最主要因素是__。
A．含水量B．土类C．压实功能D．压实土层厚度5、路基填方碾压工程，如填料含水量不够，需要洒水时，其洒水费用__。
A．另外计量B．不予计量C．由建设单位确定是否计量D．根据费用大小确定6、以下属于清单支付项目的工程费用是__。
A．动员预付款B．价格调整C．计日工D．迟付款利息7、当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人__时合同成立。
A．签字加盖章B．签字或盖章C．只能签字，不能盖章D．只能盖章，不能签字8、施工监理的原则是__。
A．各负其责，独立工作，互相尊重，密切合作B．协商为主，调解优先，独立公正，廉洁奉公C．严格监理，热情服务，秉公办事，一丝不苟D．服从监督，忠于业主，严守机密，热情服务9、根据担保法，在以下几种担保中，法律规定需要订立书面合同的是__。
①保证，②抵押；③留置；④质押；⑤定金A．①②④⑤B．①②③C．②④⑤D．③④⑤10、政府方面的质量控制的特点是__。
A．外部的、纵向的控制B．外部的、横向的控制C．内部的、纵向的控制D．内部的、自身的控制11、公路建设项目环境评价文件一般应在__阶段，报有关行政主管部门。
A．项目设计B．编制项目建议书C．项目招标D．项目可行性研究12、大跨桥梁设计的阶段划分为__。
A．初步设计、结构设计、施工设计B．初步设计、技术设计、施工图设计C．方案设计、结构设计、施工设计13、按交通部《公路工程国内招标文件范本》中对暂定金的规定，其用途是__。
江苏省2015年公路造价师计价与控制：工程量清单计价方法考试试卷
江苏省2015年公路造价师计价与控制：工程量清单计价方法考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、合同被确认无效时，应从__即无法律约束力。
A．双方发生争议时B．合同订立时C．当事人一方提出时D．被法院确认时2、超越代理权、代理权终止后的代理，但仍与代理人签订的合同，对他人造成损失时，该第三人要负法律上的__责任。
A．道义责任B．连带责任C．主要责任D．不承担责任3、沥青混合料沥青的最佳用量通常以（）来确定。
A．沥青抽提试验B．针入度试验C．抗压强度试验D．马歇尔稳定度试验4、按照功能的标准化可以将其分为__。
A．必要功能和辅助功能B．基本功能和必要功能C．过剩功能和不足功能D．使用功能和美学功能5、对施工风险很大的工程通常采用__。
A．总价合同B．单价合同C．分包合同D．成本加酬金合同6、高速公路施工中按里程来计算监理人员配置，应以__为原则。
A．每公里配置0.5人B．每公里至少5人C．每公里应不少于1人D．根据实际情况确定7、按照《公路工程国内招标文件范本》规定，开工预付款一般分__次支付。
A．一B．二C．三D．四8、标底是建筑安装工程造价的表现形式之一，是建设项目的__。
A．合同价格B．结算价格C．预期价格D．评比价格9、__才是构成证明承包人所施工的工程已经完成的批准文件。
A．工程交工证书B．中间支付证书C．缺陷责任终止证书D．各分项、分部工程的质量检验合格证10、监理单位的义务不包括__。
①选择承担工程项目建设的实施单位；②与承包人签订施工合同；③公正地维护有关各方的合法权益；④不得泄漏与本工程有关的保密资料；⑤不得参与可能与业主利益相冲突的承包人组织的活动A．①②B．②④⑤C．③④⑤D．①②④11、在公路施工监理活动中，承包人是依据__接受监理的。
A．监理合同B．施工合同C．建设单位的书面通知D．交通主管部门的指示12、迟付款利息计算时从规定的付款截止日期起到恢复付款日为止，按__计算利息。
2015年造价工程师考试真题参考答案
2015年造价工程师考试真题参考答案《建设工程技术与计量》（土木建筑工程）1.【参考答案】C【解析】本题考查的是岩体的结构。
岩石中的石英含量越多，钻孔难度就越大，钻头、钻机等消耗量就越多。
教材P1。
2.【参考答案】B【解析】本题考查的是地下水的类型。
承压水的补给区与分布区不一致。
教材P18表1.2.13.【参考答案】B【解析】本题考查的是特殊地基。
对结构面不利交汇切割和岩体软弱破碎的地下工程围岩，地下工程开挖后，要及时采用支撑、支护和衬砌。
支撑由柱体、钢管排架发展为钢筋或型钢拱架，拱架的结构和间距根据围岩破碎的程度决定。
教材P21。
4.【参考答案】B【解析】本题考查的是边坡稳定。
对于喷出岩边坡，如玄武岩、凝灰岩、火山角砾岩、安山岩等，其原生的节理，尤其是柱状节理发育时，易形成直立边坡并易发生崩塌。
教材P23。
5.【参考答案】C【解析】本题考查的是工程地质对工程选址的影响。
道路选线应尽量避开断层裂谷边坡，尤其是不稳定边坡；避开岩层倾向与坡面倾向一致的顺向坡，尤其是岩层倾角小于坡面倾角的；避免路线与主要裂隙发育方向平行，尤其是裂隙倾向与边坡倾向一致的。
教材P28。
6.【参考答案】A【解析】本题考查的是工程地质对工程选址的影响。
裂隙（裂缝）对工程建设的影响主要表现在破坏岩体的整体性，促使岩体风化加快，增强岩体的透水性，使岩体的强度和稳定性降低。
教材P29。
7.【参考答案】B【解析】本题考查的是工业与民用建筑工程的分类及应用。
剪力墙一般为钢筋混凝土墙，厚度不小于140mm,剪力墙的间距一般为3-8m。
教材P34.8.【参考答案】D【解析】本题考查的是工业与民用建筑工程的分类及应用。
悬索结构是比较理想的大跨度结构形式之一。
目前，悬索屋盖结构的跨度已达160m，主要用于体育馆、展览馆中。
教材P35.9.【参考答案】B【解析】本题考查的是民用建筑构造。
宿舍、办公楼等多层砌体民用房屋，且层数为3-4层时，应在底层和檐口标高处各设置一道圈梁。
15年工程计价真题与参考答案
2015年全国造价工程师执业资格考试《建设工程计价》一、单项选择题(共72题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1．根据世界银行对建设工程造价构成的规定，只能作为一种储备可能不动用的费用是（）。
A．未明确项目准备金B．基本预备费C．不可预见准备金D．建设成本上升费用2．采用成本计算估价法计算非标准设备原价时，下列表述中正确的是（）。
A．专用工具费=(材料费+加工费)×专用工具费率B．加工费=设备总重量×(1+加工损耗系数)×设备每吨加工费C．包装费的计算基数中不应包含废品损失费D．利润的计算基数中不应包含外购配套件费3．某批进口设备离岸价为1000万元人民币，国际运费为100万元人民币，运输保险费费率为1％。
则该批设备的关税完税价格应为（）万元人民币。
A．1100．00B．1110．00C．1111．00D．1111．114．关于进口设备外贸手续费的计算，下列公式中正确的是（）。
5．根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定．下列关于措施项目费用的说法中正确的是（）。
A．冬雨季施工费是指冬、雨季施工需增加的临时设施，防滑处理，雨雪排除等费用B．施工排水、降水费有排水和降水两个独立的费用项目组成C．当单层建筑物檐口高度超过15m时．可计算超高施工增加费D．已完工程及设备保护费是指分部工程或结构部位验收前，对已完工程及设备采取必要保护措施所发生的费用6．根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用中应计入暂列金额的是（）。
A．施工过程中可能发生的工程变更以及索赔、现场签证等费用B．应建设单位要求，完成建设项目之外的零星项目费用C．对建设单位自行采购的材料进行保管所发生的费用D．施工用电、用水的开办费7．某市属建筑公司收到某县城工程一笔1000万元的进度款，已知营业税率为3％，教育费附加为3％，地方教育附加为2％，市区、县城城市维护建设税率分别为7％、5％，则该建筑公司为这笔进度款缴纳的建筑安装工程税金为（）万元。
天津2015年公路造价师《计价与控制》：工程造价工程量清单计价办法试题
天津2015年公路造价师《计价与控制》：工程造价工程量清单计价办法试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、《公路工程国内招标文件范本》中规定投标人将所投工程总工程量的__以上进行分包的投标不予考虑。
A．80%B．50%C．30%D．60%2、沥青混凝土碾压作业时，初压温度，碾压终了温度分别不得低于__℃。
A．100，70B．110，70C．110，80D．110，653、保证、抵押、质押和留置权五种形式。
下列说法正确的有__。
A．预付款是定金的形式之一B．抵押人可以是合同当事人一方，也可以是第三人C．保证人可以是合同当事人一方，也可以是第三人D．留置物的所有人必须是债务人4、东方路桥公司总经理委托代理人甲代签某工程合同，该代理人甲超越授权范围签订了该工程合同，事后获得总经理同意，此代理行为应认定为__。
A．无效代理行为B．无权代理行为C．有效代理行为D．无法律效力行为5、对生态环境的主要影响因素有__。
A．水土流失B．取砂冲洗引起水质混浊C．施工人员的生活污水D．扬尘6、当对某个投资方案进行分析时，发现参数不确定，而且这些参数变化的可能性也不知道，只知其变化的范围时，我们可采用的分析方法是__。
A．盈亏平衡分析法B．敏感性分析C．概率分析D．不确定性分析7、监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，业主可__。
A．发出中止合同通知，令监理合同即行停止B．发出未履行业务通知后在第21天单方面终止合同C．发出未履行业务通知后21天内未得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止D．首先发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复后，在第一个通知发出35天后发出终止合同通知，监理合同即行终止8、《公路工程国内招标文件范本》合同条件中规定，除在合同中有明确的规定外，监理工程师__解除合同规定的承包人的任何义务。
A．无权B．有权C．经业主同意后有权D．经主管部门批准后有权9、价值工程的目标在于提高工程对象的价值，它追求的是__。
浙江省2015年造价《工程计价》：工程量清单计价基本方法考试题
浙江省2015年造价《工程计价》：工程量清单计价基本方法考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、明沟适用于降水量大于（）mm的地区。
A．1090B．380C．660D．9002、为缩短总工期，应该采取措施缩短双代号网络计划中（）。
A．总时差最大的工作的持续时间B．自由时差为零的工作的持续时间C．关键线路上某一项或几项工作的持续时间D．所有非关键线路的持续时间3、专业工作队在一个施工段上的施工作业时间称为（）。
A．工期B．流水步距C．自由时差D．流水节拍4、下列有关工程量清单的叙述中，正确的是__。
A．工程量清单中含有措施项目及其工程数量B．工程量清单是招标文件的组成部分C．在招标人同意的情况下，工程量清单可以由投标人自行编制D．工程量清单的表格格式是严格统一的5、已知某项目计息周期为3个月，名义年利率为12%，则项目的有效年利率为（）。
A．12.55%B．12.68%C．12.36%D．12%6、下列选项中（）由碳素结构钢轧制而成，表面光圆，其余均由低合金高强度结构钢轧制而成，外表带肋。
A．HPB235钢筋B．HRB335钢筋C．HRB400钢筋D．HRB500钢筋7、计算现浇混凝土楼梯工程量时，正确的做法是（）。
A．以斜面积计算B．扣除宽度小于500mm的楼梯井C．伸人墙内部分不另增加D．整体楼梯不包括连接梁8、普通砖隔墙一般采用半砖（）mm隔墙。
A．120B．220C．335D．2789、投资方向调节税根据国家产业政策和项目经济规模实行差别税率。
当差别税率按更新改造项目投资设计时，其税率为__。
A．10%B．5%C．15%D．30%10、工业生产项目，须__才能进行验收。
A．投料试车合格，形成生产能力，能正常生产出产品后B．通过无负荷联动试运转后C．政府相关部门检验后D．承包商自检后11、对于国家投资的项目，施工图的建筑面积不得超过初步设计的（），否则必须重新报批。
2015造价考试真题及答案
2015造价试题1.承包商根据合同通用条款的约定要求进行工期索赔的是由于非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过( )小时。
A.4B.8C.12D.242.在工程索赔的实践中，以下( )费用允许索赔。
A.承包商对索赔事项的发生原因负有责任的有关费用B.承包商对索赔事项未采取减轻措施因而扩大的损失费用C.承包商进行索赔工作的准备费用D.因非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过8小时3.工期索赔的计算方法有( )。
A.总费用法B.分项法C.因素分析法D.网络分析法4.某建设项目业主与甲方承包商签订了施工总包合同，合同中保函手续费为20万元，合同工期为200天，合同履行过程中，因发生不可抗力时间致使开工日期推迟 30天，因异常恶劣气候停工10天，因季节性大雨停工5天，因设计分包单位延期交图停工7天，上述时间均未发生在同一时间，则甲施工总包单位可索赔的保函手续费为( )万元。
A.0.7B.3.7C.4.7D.5.25.某工程项目总价值1000万元，合同工期为18个月，现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用50万元，则承包方提出工期索赔为( )个月。
A.1.5B.0.9C.1.2D.3.66.某工程施工中，由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工50工日，增加配合用工10工日，机械一个台班，合同约定人工单价为30元/工日，机械台班为360元/台班，人工窝工补贴费为12元/工日，含税的综合费率为17%，承包商可得该项索赔为( )元。
A.1260B.1263.6C.1372.2D.1474.27.某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同，合同约定的土方工程量为8000㎡，合同期为16天。
合同约定：工程量增加20%以内为施工方应承担的工期风险。
施工过程中，因出现了较深的软弱下卧层，致使土方量增加了10200m3则施工方可提出的工期索赔为( )天。
A.1B.4C.17D.148.某建设项目业主与施工单位签订了可调价格合同，合同中约定：主导施工机械一台为施工单位自有设备，台班单价为800元/台班，折旧费100元/台班，人工日工资单价为40元/工日，窝工工费10元/工日，合同履行中，因场外停电全场停工2天，造成人员窝工20个工日，因业主指令增加一项新工作，完成该工作需要5天时间，机械5台班，人工20个工日，材料费5000元，则施工单位可向业主提出直接费补偿额为( )元。
2015年造价工程师考试《安装工程》重点：分部分项工程量清单编制试题
2015年造价工程师考试《安装工程》重点：分部分项工程量清单编制试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、沥青表面处治是用沥青和集料按层铺法或拌和方法裹覆矿料。
铺筑厚度一般不大于__的一种薄层路面面层。
A．2 cmB．3 cmC．4 cmD．5 cm2、岩石的比重是岩石固体部分单位体积的重量，在数值上等于岩石固体颗粒的重量与同体积的水在__时重量的比。
A．4℃B．5℃C．6℃D．7℃3、重要结构零件经调质处理后，不仅能保持较高的强度，而且塑性、韧性更能显著改善，这种热处理工艺为（）。
A．退火处理B．高温回火C．淬火处理D．正火处理4、根据我国《保险法》的规定，下列关于保险合同的表述中正确的是__。
A．人身保险的受益人只能由投保人指定B．保险合同成立后，投保人可以按照合同规定分期支付保险费C．在合同有效期内，如果保险标的危险程度增加，保险人无权要求增加保险费D．保险合同成立后，投保人可以根据需要无条件地随时转让保险标的5、工程量清单计价方法下的分项工程单价是指综合单价，其该单价应该是根据__和相应生产要素的市场价格来确定的。
A．企业定额B．预算定额C．施工定额D．全国统一定额6、施工合同示范文本规定，因发包人原因不能按协议约定的开工日期开工，__后可推迟开工日期。
A．承包人以书面形式通知工程师B．承包人征得工程师同意C．工程师征得承包人同意D．工程师以书面形式通知承包人7、建设项目的竣工决算包括建设项目从__的全部实际费用。
A．筹建开始到项目竣工投产全过程B．设计开始到项目竣工验收C．施工开始到项目竣工投产全过程D．施工开始到项目竣工验收8、城镇土地使用税的纳税对象不包括（）。
A．城市的集体所有土地B．农村土地C．县城的国有土地D．建制镇的集体所有土地9、参加国内外工程造价管理学术交流、研讨会，每满一天计继续教育培训__学时。
A．8个B．10个C．15个D．20个10、气焊是利用化学能转变成热能的一种__焊接方法。
2015年造价工程师计价与控制：措施项目清单的标准格式考试试卷
2015年造价工程师计价与控制：措施项目清单的标准格式考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、具有较好的物理机械性能和耐腐蚀性能的非金属管材是__。
A．玻璃管B．橡胶管C．塑料管D．石墨管2、地下水位较高的深基础，渗透系数为43m/d，当降水深度超过8m时，宜采用（）。
A．明排水法B．轻型井点降水C．管井井点降水D．喷射井点降水3、下列费用中，不属于工程造价构成的是__。
A．用于支付项目所需土地而发生的费用B．用于建设单位自身进行项目管理所支出的费用C．用于购买安装施工机械所支付的费用D．用于委托工程勘察设计所支付的费用4、建筑工程预算定额基价是指__、人工、材料、施工机械使用费之和的单价。
A．单位工程B．分部分项工程C．扩大分部分项工程D．单项工程5、下列关于资金成本的表述中正确的是__A．资金成本不具有一般产品成本的基本属性B．企业融资规模越大，资金成本就越小C．资金成本是企业进行资金结构决策的基本依据D．如果市场中的货币需求增加，企业的资金成本就会降低6、在大中型建设项目竣工财务决算表中，属于资金占用项目的是__。
A．待核销基建支出B．待冲基建支出C．上级拨人投资借款D．企业债券资金7、按照FIDIC推荐的投标人资格预审程序，招标人要求每个公司/联营体提交的资料之一是__。
A．资格预审申请B．合同条件C．诉讼史D．项目信息8、在砖混结构的民用建筑中，__作为水平的承力构件。
A．砖墙B．钢筋混凝土C．砖柱D．楼板9、仲裁委员会的仲裁作出以后，当事人应当履行。
当一方当事人不履行仲裁决议时，另一方当事人可以照民事诉讼法的有关规定向__申请执行。
A．当地人民政府B．人民法院C．仲裁委员会D．调解委员会10、水玻璃胶泥衬辉绿岩板最高使用温度一般为（）左右，它能耐大多数无机酸、有机酸及有机溶液剂。
A．190℃B．170℃C．150℃D．200℃11、钢的成分确定后，其力学性能主要取决于（）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2015年造价工程师计价与控制：分部分项工程量清单的标准格式考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、某企业适用所得税税率为33%，在项目融资时以下4个备选方案中（）最好。
A．发行优先股股票，年利率10%，筹资费率5%B．平价发行债券，年利率12%，筹资费率5%C．向银行借款，年利率11%，筹资费率5%D．发行普通股股票，第一年利率8%，以后每年增长2%，筹资费率8%2、在建筑墙体中，不可用做承重墙的是__。
A．舒乐舍板墙B．加气混凝土砌块墙C．烧结多孔砖墙D．轻钢龙骨石膏板墙3、建设非经营性政府投资项目应推行（）制度。
A．代建制B．项目管理承包C．EPC总承包D．项目法人责任制4、有下列__情形的，不予初始注册。
A．部分丧失民事行为能力的B．受过刑事处罚，且自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日不满六年的C．在工程造价业务中有重大过失，受过行政处罚或者撤职以上行政处分，且处罚、处分决定之日至申请注册之日不满两年的D．以前在申请注册过程中有弄虚作假行为的5、下列索赔事件中，承包商不能提出费用索赔的是__。
A．工程师的重复检验并验收合格导致施工延误B．工程师提供了错误数据C．恶劣天气导致施工中断，工期延误D．不可抗力事件造成的损害6、下列建设项目财务评价方法中，不属于财务盈利能力评价的指标公式是（）。
A.AB.BC.CD.D7、反映锅炉工作强度的指标是（）。
A．蒸发量B．热效率C．出口蒸汽压力和热水出口温度D．锅炉受热面蒸发率8、按照FIDIC施工合同条件，如果某项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于__，允许调整原合同单价。
A．10%B．15%C．20%D．25%9、建设项目经济费用和效益的计算原则中，项目产出物的负面效果的计算遵循接受__，用于分析社会成员为接受这种不利影响所得到补偿的价值。
A．支付意愿原则B．受偿意愿原则C．机会成本原则D．实际价值计算原则10、依次施工与平行施工组织方式共同具有的特点是（）。
A．充分利用了工作面，争取了时间、缩短了工期B．工作队没有实现专业化生产，不利于提高安装质量和劳动生产率C．单位时间内投入的资源数量比较少，有利于资源供应的组织工作D．施工现场的组织、管理比较简单11、目前应用最普遍的屋面防水工程是__。
A．卷材防水屋面B．涂膜防水屋面C．刚性防水屋面D．水泥砂浆防水屋面12、在世界银行工程造价构成中，应急费应包括__。
A．建设成本上升费用B．未明确项目准备金C．业主的行政性费用D．其他当地费用13、下列属于填方工程施工要求的是__。
A．由上至下分层铺填，分层夯实B．由下至上分层铺填，一次夯实C．永久性填方边坡应符合有关规定D．填方可不预留沉降量14、我国法学界一般认为，中标通知书是__。
A．要约B．要约邀请C．承诺D．要约表示15、某工程在质量保修期间内，由于地震造成了质量问题，保修费用应由__单位负责。
A．施工B．设计C．建设D．勘察16、层高2.20m的有围护结构的架空走廊，其建筑面积按__计算。
A．走廊的外围水平面积B．走廊的投影面积的一半C．走廊的投影面积D．走廊的外围水平面积的一半17、同一专业工程队在各个施工段上的劳动量应大致相同，其相关幅度不宜超过（）。
A．5%～10%B．5%～15%C．10%～15%D．10%～20%18、一个项目总报价确定后，通过调整内部各个项目的报价，以期既不提高总价、不影响中标，又能在结算时得到更理想的经济效益的报价方法是__法。
A．多方案报价B．不平衡报价C．增加建议方案D．不同特点报价19、EPC总承包合同中不属于业主权利义务的是__。
A．负责工程勘察B．工程变更C．工程协调D．施工文件的审查20、根据我国现行规定，土地增值税实行四级超率累进税率，对于增值额未超过扣除项目金额50%的部分，税率为（）。
A．60%B．50%C．40%D．30%21、跨度是25m的单层工业厂房属（）。
A．小跨度B．中跨度C．大跨度D．特大跨度22、依据国外建筑安装工程费用的构成，__指包括在合同中，供工程任何部分的施工或提供货物、材料、设备或服务、不可预料事件所使用的一项金额。
A．开办费B．暂定金额C．分包工程费用D．管理费23、某企业发行总面额为800万元的债券，票面利率为12%。
发行费用率为4%，发行价格为900万元，公司所得税税率为33%，则该债券的发行成本为__。
A．12.50%B．11.11%C．8.38%D．7.44%24、下列（）情况将导致工程造价咨询单位的资质被撤回。
A．申请人以欺骗、贿赂等不正当手段取得工程造价咨询企业资质的B．甲级工程造价咨询单位连续三年工程造价咨询营业收入累计达不到500万元的C．工程造价咨询单位资质有效期满，未申请延续的D．工程造价咨询企业违法经营的25、通常所说的建设项目竣工验收，是指__验收。
A．工程整体B．单项工程C．单位工程D．分部工程二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、在建筑产品生产中应用价值工程原理时，应__。
A．在分析结构、材质等问题的同时，对建筑产品的必要功能进行定义B．首先确定建筑产品的设计方案，然后再进行功能分析和评价C．在分析功能的基础上，再去研究结构、材质等问题D．在分析结构、施工工艺的基础上确定建筑产品的功能2、某建设项目业主与施工单位签订了可调价格合同。
合同中约定：主导施工机械一台为施工单位自有设备，台班单价800元/台班，折旧费为100元/台班，人工日工资单价为40元/工日，窝工工费10元/工日。
合同履行中，因场外停电全场停工2天，造成人员窝工20个工日，因业主指令增加一项新工作，完成该工作需要5天时间，机械5台班，人工20个工日，材料费5000元，则施工单位可向业主提出直接费补偿额为__元。
A．10600B．10200C．11600D．122003、反映项目清偿能力的主要评价指标是__。
A．静态投资回收期B．动态投资回收期C．固定资产投资借款偿还期D．投资利润率4、同一专业工程队在各个施工段上的劳动量应大致相同，其相关幅度不宜超过（）。
A．5%～10%B．5%～15%C．10%～15%D．10%～20%5、（）项目管理规划作为指导项目管理工作的纲领性文件，应对项目管理的目标、依据、内容、组织、资源、方法、程序和控制措施进行确定。
A．项目管理规划大纲B．项目管理规划C．项目管理实施规划D．发包方的项目管理规划6、我国工程造价管理体制改革的最终目标是（）。
A．用“动态”方法研究和管理工程造价B．建立工程造价的监督检查制度C．建立以市场形成价格为主的价格机制D．以价值为基础确定工程造价7、瓷质砖具有天然石材的质感，而且更具有高光度、高硬度、高耐磨、吸水率低、色差少以及规格多样化和色颜丰富等优点。
装饰在建筑物外墙壁上能起到__的作用。
A．美观大方B．防水防火C．隔声、隔热D．寿命长8、硅藻土耐火隔热保温材料具有的特点是（）。
A．不燃烧、不腐蚀、无毒无味B．用于900℃以下热工设备保温时永不变质C．气孔率高D．抗机械振动好、体胀系数小9、污水排出管安装完毕后，在隐蔽之前必须做__。
A．水压试验B．灌水试验C．渗漏试验D．通球试验10、低合金高强度结构钢中合金元素含量的质量分数不超过5.0%，一般不大于__。
A．1%B．2%C．3%D．4%11、关于FIDIC合同条件的具体应用，以下说法正确的是__。
A．适用于房屋建筑工程和各种工程，适用于国际工程施工，同样适用于国内合同，它注重业主、承包商、工程师三方面的关系协调B．仅适用于房屋建筑工程；适用于国际工程施工，不适用于国内合同；它注重业主、承包商、工程师三方面的关系协调C．仅适用于国际各项工程施工，它注重业主、承包商、工程师三方面的关系协调D．适用于房屋建筑工程和各种工程；适用于国际施工；同样适用于国内合同；它强调以业主为主的管理12、可以同时对3个以上工人进行计时观察的方法是__。
A．测时法B．数示法C．图示法D．混合法13、自变更工程价款报告送达之日起14天内，对方未确认也未提出协商意见时，__。
A．不涉及合同价款的变更B．涉及合同价款的变更，由工程师确定C．涉及合同价款的变更，由发包方确定D．视为变更工程价款报告已被确认14、某方案实施有三种可能性：情况好时，净现值为1200万元，概率为0.4；情况一般时，净现值400万元，概率为0.3；情况差时，净现值为-800万元。
则该项目的期望净现值为__万元。
A．600B．400C．360D．50015、索赔可以从不同角度分类，如按索赔目的分类，可分为__。
A．工程延误索赔与工程变更索赔B．工期索赔和费用索赔C．施工索赔和业主反索赔D．工程索赔和商务索赔16、造价__是建筑产品估价和结算的重要依据，是建筑市场价格变化的指示灯。
A．规划B．策划C．信息D．档案17、舒乐舍板的芯板厚度为__mm。
A．39.5B．69C．50D．5918、建设工程组织非节奏流水施工时，其特点之一是（）。
A．各专业队能够在施工段上连续作业，但施工段之间可能有空闲时间B．相邻施工过程的流水步距等于前一施工过程中第一个施工段的流水节拍C．各专业队能够在施工段上连续作业，施工段之间不可能有空闲时间D．相邻施工过程的流水步距等于后一施工过程中最后一个施工段的流水节拍19、普通钢筋都是热轧钢筋，其中（）为光圆钢筋，其他为带肋钢筋。
A．RRB400B．HRB400C．HRB335D．HPB23520、完工百分比法是根据合同完工进度确认合同收人和费用的方法，其中根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度的方法是__。
A．产出衡量法B．挣值法C．投入衡量法D．实地测量法21、当深基础邻近有旧建筑物、交通干线或地下管线，基坑开挖不能放坡时，宜采用__。
A．横撑式支撑B．板桩支撑C．锚杆支护D．地下连续墙22、硅酸盐水泥的适用范围是（）。
A．受海水侵蚀的工程B．受化学侵蚀的工程C．需快硬早强的工程D．大体积混凝土工程23、工程项目建设各阶段的成本计划的内容有__。
A．项目定义阶段的投资框算B．可行性研究阶段投资总计划C．预算成本和合同价D．最终实际成本和结算价格E．建成使用的修缮年费用预算24、对非国家投资项目而言，投资者在确定基准收益率时应以__为基础。
A．资金限制和投资风险B．资金成本和机会成本C．目标利润和投资风险D．资金成本和通货膨胀25、设备及安装工程概算的编制方法主要有__和综合吨位指标法。
A．扩大单价法、概算指标法、类似工程预算法B．扩大单价法、综合指标法、类似工程预算法C．预算单价法、概算指标法、设备价值百分比法D．预算单价法、扩大单价法、设备价值百分比法。