建筑工程施工合同正本(2024版)专业范本

建筑工程施工合同正本（2024版）专业范本本合同目录一览
1. 工程概况
1.1 工程名称
1.2 工程地点
1.3 工程规模
1.4 工程性质
1.5 工程量清单
2. 合同主体
2.1 甲方（业主）名称
2.2 乙方（施工单位）名称
2.3 丙方（监理单位）名称
3. 合同价格
3.1 合同总价
3.2 工程款支付方式
3.3 工程进度款支付方式
3.4 价格调整机制
3.5 税收及其他费用
4. 工程质量与标准
4.1 质量标准
4.2 质量监督与验收
4.3 质量争议的处理
5. 工程进度
5.1 施工期限
5.2 工程延期及违约责任
5.3 工程提前完成奖励
6. 施工材料与设备
6.1 材料供应与验收
6.2 设备供应与验收
6.3 材料与设备质量标准
7. 施工安全与环保
7.1 安全生产责任
7.2 安全防护措施
7.3 环保要求与措施
8. 变更与调整
8.1 合同变更条件
8.2 合同价款调整
8.3 工程变更程序
9. 违约责任
9.1 甲方违约责任
9.2 乙方违约责任
9.3 丙方违约责任
10. 争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 仲裁地点与机构
10.3 诉讼地点与法院
11. 合同的生效、变更与终止11.1 合同生效条件
11.2 合同变更程序
11.3 合同终止条件
12. 合同附件
12.1 工程图纸
12.2 技术说明书
12.3 材料供应合同
12.4 其他重要文件
13. 其他条款
13.1 法律适用
13.2 合同解释
13.3 合同修订
13.4 信息保密
14. 签字盖章
14.1 甲方签字盖章
14.2 乙方签字盖章
14.3 丙方签字盖章
第一部分：合同如下：
第一条工程概况
1.1 工程名称：根据甲方提供的工程名称，乙方进行施工。

1.2 工程地点：甲方提供的工程具体地址，乙方应按照约定进行施工。

1.3 工程规模：根据甲方提供的工程规模，乙方进行施工。

1.4 工程性质：根据甲方提供的工程性质，乙方进行施工。

1.5 工程量清单：附件一《工程量清单》详细列出了本工程的各项工程量，乙方应按照清单进行施工。

第二条合同主体
2.1 甲方（业主）名称：甲方全称应在本合同中明确。

2.2 乙方（施工单位）名称：乙方全称应在本合同中明确。

2.3 丙方（监理单位）名称：丙方全称应在本合同中明确。

第三条合同价格
3.1 合同总价：本合同总价根据工程量清单、工程设计和甲方与乙方达成的其他约定确定，详见附件一。

3.2 工程款支付方式：甲方应按照本合同约定的付款节点和付款比例，向乙方支付工程款。

3.3 工程进度款支付方式：甲方应按照乙方提交的工程进度报告和经丙方审核的实际情况，支付相应的工程进度款。

3.4 价格调整机制：因市场行情变化、政策调整等不可抗力因素影响，本合同价格可进行相应的调整，具体调整办法由甲方、乙方和丙方协商确定。

3.5 税收及其他费用：乙方应按照国家相关法律法规和政策规定，
承担相应的税收及其他费用。

第四条工程质量与标准
4.1 质量标准：本工程的质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方提出的特殊要求。

4.2 质量监督与验收：甲方、丙方应按照约定对施工过程和工程质量进行监督、检查和验收。

4.3 质量争议的处理：对于工程质量的争议，甲乙双方应通过协商解决；协商不成的，可按照本合同约定的争议解决方式处理。

第五条工程进度
5.1 施工期限：乙方应按照本合同约定的施工期限完成施工。

5.2 工程延期及违约责任：因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任；因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应的违约责任。

5.3 工程提前完成奖励：如乙方提前完成工程，甲方按照约定向乙方支付提前完成奖励。

第六条施工材料与设备
6.1 材料供应与验收：甲方应按照约定提供施工材料，乙方负责验收并妥善保管。

6.2 设备供应与验收：甲方应按照约定提供施工设备，乙方负责验收并妥善保管。

6.3 材料与设备质量标准：甲方提供的施工材料和设备应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方提出的特殊要求。

第八条变更与调整
8.1 合同变更条件：合同履行过程中，如遇不可抗力因素或甲方要求，需对合同内容进行变更的，可进行合同变更。

8.2 合同价款调整：合同变更涉及价款的，按照附件一《工程量清单》中约定的价格调整机制进行调整。

8.3 工程变更程序：甲方、乙方、丙方协商一致后，签订《工程变更协议》，明确变更内容、价款和工期等事项。

第九条违约责任
9.1 甲方违约责任：甲方未按照约定履行合同义务的，应承担相应的违约责任。

9.2 乙方违约责任：乙方未按照约定履行合同义务的，应承担相应的违约责任。

9.3 丙方违约责任：丙方未按照约定履行合同义务的，应承担相应的违约责任。

第十条争议解决
10.1 争议解决方式：本合同争议通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼。

10.2 仲裁地点与机构：如选择仲裁，仲裁地点为市，仲裁机构为仲裁委员会。

10.3 诉讼地点与法院：如选择诉讼，诉讼地点为市，法院为人民法院。

第十一条合同的生效、变更与终止
11.1 合同生效条件：本合同自甲方、乙方、丙方签字盖章之日起生效。

11.2 合同变更程序：合同变更需经甲方、乙方、丙方协商一致，并签订书面协议。

11.3 合同终止条件：合同履行完毕，或者甲乙双方协商一致终止合同的，本合同终止。

第十二条合同附件
12.1 工程图纸：附件二《工程图纸》为本合同的组成部分。

12.2 技术说明书：附件三《技术说明书》为本合同的组成部分。

12.3 材料供应合同：附件四《材料供应合同》为本合同的组成部分。

12.4 其他重要文件：附件五《其他重要文件》为本合同的组成部分。

第十三条其他条款
13.1 法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。

13.2 合同解释：本合同未尽事宜，由甲方、乙方、丙方协商解释。

13.3 合同修订：本合同的修订需经甲方、乙方、丙方协商一致，并签订书面修订协议。

13.4 信息保密：甲乙双方应对合同履行过程中的商业秘密和敏感信息予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。

第十四条签字盖章
14.1 甲方签字盖章：甲方授权代表签字并加盖公章。

14.2 乙方签字盖章：乙方授权代表签字并加盖公章。

14.3 丙方签字盖章：丙方授权代表签字并加盖公章。

第二部分：其他补充性说明和解释
说明一：附件列表：
附件一：《工程量清单》
详细列出了本工程的各项工程量，包括工程项目的名称、数量、单位、单价和总价等。

乙方应按照清单进行施工，并据此向甲方提出工程款支付申请。

附件二：《工程图纸》
包含了本工程的详细设计图纸，包括平面图、立面图、剖面图等，用以指导乙方的施工。

乙方应按照图纸进行施工，并确保施工过程中的变更及时与甲方、丙方沟通确认。

附件三：《技术说明书》
详细说明了本工程所采用的技术标准、施工工艺、材料要求等，乙方应遵循说明书的要求进行施工。

附件四：《材料供应合同》
明确了甲方供应材料的种类、数量、质量、价格和交货时间等，乙方应根据合同约定接收并妥善保管甲方供应的材料。

附件五：《其他重要文件》
包括与本工程相关的法律法规、政策文件、验收标准等，各方应予以遵守。

说明二：违约行为及责任认定：
1. 甲方违约行为及责任认定：
未按约定时间支付工程款或进度款，应支付违约金，违约金计算方式为应付款金额的千分之五。

提供的设计图纸、技术说明书等资料不符合质量标准，应承担重新提供或修复的费用。

未按约定提供施工场地、施工条件等，导致工程延期，应承担相应的违约责任。

示例说明：若甲方未能在约定的付款时间支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。

2. 乙方违约行为及责任认定：
未按约定时间完成工程，应支付违约金，违约金计算方式为合同总价款的千分之五。

使用不符合合同约定的材料或设备，应承担更换材料或设备的费用，并支付甲方因此造成的损失。

未按设计图纸、技术说明书等要求施工，导致工程质量问题，应承担修复费用及甲方因此造成的损失。

示例说明：若乙方延期完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权解除合同。

3. 丙方违约行为及责任认定：
未按约定进行工程监督、检查和验收，导致工程质量问题，应承担相应的违约责任。

未及时处理工程变更、质量争议等，导致工程进度延误，应承担相应的违约责任。

提供虚假报告、证书等，造成甲方、乙方损失的，应承担赔偿责任。

示例说明：若丙方未及时处理质量争议，导致工程进度延误，甲方有权要求丙方承担违约责任。

说明三：法律名词及解释：
1. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。

2. 工程款：指甲方按照合同约定支付给乙方的，用于完成工程的资金。

3. 进度款：指甲方按照乙方的工程进度支付给乙方的资金。

4. 违约金：指一方违约时，按照约定向另一方支付的赔偿金。

5. 工期：指合同约定的工程完成时间。

6. 质量标准：指合同约定的工程质量要求，包括国家标准、行业标准等。

7. 监理：指丙方对乙方的施工过程进行监督管理，确保工程质量、安全等符合约定要求。

8. 验收：指甲方、丙方对乙方完成的工程进行检查，确认工程符合合同约定的质量、功能等要求。