分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同(word版本)

分布式光伏发电项目EPC总包合同模板

分布式光伏发电项目EPC总包合同模板
一、编号
（二）乙方同意的合同编号：
二、合同标的
本合同的标的是乙方提供分布式光伏发电项目EPC总包服务。

三、标的项目简介
乙方愿意按照合同约定，为甲方提供分布式光伏发电项目EPC总包服务，主要包括:
1、工程设计：因地制宜施工及设计，根据甲方提供的项目及建设地形概况，提供分布式光伏发电项目项目方案，给予甲方建议，并根据最后的项目进度安排
2、施工：乙方必须承担分布式光伏发电项目EPC总包服务，包括施工组织结构设计，施工的组织协调，管理及安全施工等；
3、设备采购：乙方负责根据项目要求，采购发电设备及其它必须的设备，把采购成本纳入到本项目投资中，必须按照合同的要求，认真执行合同约定的采购质量技术标准；
4、安装调试：乙方必须按照《施工图纸》执行项目安装，并负责安装前的检查，负责安装调试，负责制定安装调试计划，保证设备安装调试顺利，保证安装、调试、运行和试运转符合项目规格要求；
5、技术管理：乙方需负责整个项目的技术管理工作，包括对整个项目的技术参数进行监管。

分布式光伏发电项目EPC总包合同范本

分布式光伏发电项目EPC总包合同范本精品文档-可编辑编号：_____________分布式光伏发电项目EPC总包合同甲方：___________________________乙方：___________________________签订日期：_______年______月______日发包方：（以下简称甲方）总承包方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关精品文档-可编辑法律、行政法规、政策，遵循平等、自愿、公平和诚实用的原则，甲、乙双方就公司MW屋顶分布式光伏发电项目工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程的总承包，经发包人和总承包人充分协商一致，以综合单价￥元/Wp，总价￥总价￥元(人民币大写:壹仟玖佰贰拾万元整)的价格达成以下合同条款（合同总价以双方确认的实际施工的装机容量为准，总价=装机容量×综合单价）。

一、工程概况1.1.工程名称：1.2.工程地点：1.3.工程内容：本项目的乙方是由负责在厂房屋顶上安装分布式光伏系统，包含项目备案、电力批复、工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程等有关事项。

1.4.光伏电站装机面积：公司厂屋顶总面积约为㎡，实际使用面积根据光伏装机容量确定。

1.5.光伏电站总装机容量：MWp（具体装机容量以系统设计施工图容量为准）精品文档-可编辑1.6.乙方承包范围：1.6.1.依照发包方提供的相关手续、资料及响应参数，对分布式光伏并网发电工程深化设计；1.6.2乙方负责依照甲方提供的资料完成该工程标申报备案、并网接入等需要工程手续。

1.6.3.提供本工程建设所需全部设备和材料的采购、安装、改造等工程建设，包含多晶硅太阳电池组件的采购及安装、多晶硅太阳电池组件及支架（含基础）的安装、光伏逆变器的采购及安装、汇流箱(根据系统设计确定)、配电箱（柜）的改造、采购并安装、电缆安装、各小区块内的避雷、接地等；1.6.4乙方须负责保证本工程中厂房荷载符合铺设光伏组件的承重要求；负责停车场棚和发电设施的团体施工，并对此承担质量保证责任。

2024年分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同模板

合同编号：【2024】XX号光伏发电项目总承包合同甲方：【甲方名称】地址：【甲方地址】传真：【甲方传真】乙方：【乙方名称】地址：【乙方地址】传真：【乙方传真】鉴于，甲方拟在【项目所在地】建设分布式光伏发电系统，包括光伏发电设备的采购、安装及调试等工作；乙方具备相关的技术和经验，愿意为甲方提供相应的工程总承包服务，双方本着互利共赢的原则，经友好协商，达成如下合同：第一条合同目的及范围1.1合同目的：本合同旨在确认双方在2024年进行分布式光伏发电系统项目的总承包关系，明确责任和义务，保证工程质量和工期。

1.2合同范围：1.2.1甲方委托乙方负责光伏发电系统项目的全过程工程总承包工作，包括但不限于光伏设备采购、安装调试、运营维护等。

1.2.2乙方按照甲方的要求进行工程施工，并确保工程达到甲方的要求和标准。

1.2.3乙方负责工程期间的安全生产管理，确保工人的安全。

第二条工期2.1工期约定：2.1.1工程开始日期：2024年2.1.2工程完成日期：2024年年底2.1.3工期计算方式：自合同生效之日起计算，至工程完成验收之日止。

2.1.4若因甲方原因导致工期延误，乙方有权要求相应延长工期。

2.1.5若因乙方原因导致工期延误，乙方应按双方约定向甲方支付违约金。

2.2工期保证：乙方承诺按照工期约定完成工程，确保工程质量和工期。

第三条合同价款及支付方式3.1合同价款：根据乙方提供的工程方案，甲方支付给乙方的总价款为【合同价款】。

3.2价款支付方式：3.2.1甲方按照以下方式与乙方达成价款支付约定：（1）在合同签订生效之日，甲方支付合同价款的【百分之二十】（20%）作为预付款；（2）工程按照进度完成后，甲方支付合同价款的【百分之六十】（60%）；（3）工程最终竣工并经甲方验收合格后，甲方支付合同价款的【百分之二十】（20%）。

3.3付款期限：3.3.1甲方预付款应在合同签订之日起【五个工作日】内支付至乙方指定账户；3.3.2乙方提出付款申请后，甲方应在【五个工作日】内支付款项至乙方指定账户。

山东光伏分布式发电项目EPC总承包合同 (1)

合同编号：XXXXXXX光伏分布式发电项目EPC总承包合同二〇一六年【】月【】日合同编号：签订地点：签订时间： 2016 年月日甲方：有限公司乙方：有限公司鉴于：甲方拟建 (项目名称)光伏分布式发电项目（以下简称“光伏电站项目”），截至本协议签署之日，甲方已取得项目备案文件，已取得接入电网意见函、环评批复及开工许可等文件。

甲方将光伏电站项目交由乙方实施，乙方作为EPC总承包。

建成后甲乙双方共同协作将项目抵押给银行。

项目抵押前，乙方负责代建部分归乙方所有，如发生纠纷乙方有权自行处理该部分资产。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规并结合本工程的具体情况，遵循平等自愿公平和诚实信用的原则，双方就本工程EPC总承包事宜协商一致，达成如下协议。

一、工程概况工程名称：光伏分布式发电项目工程地点：工程承包范围：乙方作为本项目的EPC总承包商负责本项目的全部勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证和工程质量保修期限的服务过程，电力申请接入和相关验收工作，电力接入费用和验收费用由乙方承担。

光伏组件及电器元器件部分由甲方指定厂家，乙方进行采购。

二、工程日期合同期限：从合同签订之日起到工程质保期满之后12个月。

工程总期限：项目于年月日前全部工程并网发电，并通过竣工验收。

如果由于供电局或天气原因导致无法按照约定完工，可提前告之，工期顺延，其他事项双方协商解决。

三、工程质量标准工程质量标准：满足技术文件要求，以山东当地供电局的入网验收为准。

四、合同金额及项目款支付方式：(一)本合同价格人民币（大写）：小写：元）。

（二）付款方式：日期以当地供电部门并网验收后签署的购电协议日期为准。

剩余10%为工程质量保证金，质保期满18个月后，工程无重大质量问题，甲方付给乙方。

因主要光伏组件及逆变器等主要设备出现质量问题，由厂家出具质保函或保证金承担质量责任，乙方负责采购的部分如出现重大质量问题，做为EPC总包方应对此负责并承担此风险。

分布式光伏发电项目EPC总包合同

公司 MW屋顶分布式光伏发电项目设计、采购、施工合同合同编号：项目名称：项目地点：总发包方：总承包方：合同签署时间：年月日合同签署地点：公司 MW屋顶分布式光伏发电项目发包方：（以下简称甲方）总承包方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、政策，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就公司 MW 屋顶分布式光伏发电项目工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程的总承包，经发包人和总承包人充分协商一致，以综合单价￥元/Wp，总价￥总价￥元(人民币大写:壹仟玖佰贰拾万元整)的价格达成以下合同条款（合同总价以双方确认的实际施工的装机容量为准，总价=装机容量×综合单价）。

一、工程概况1.1.工程名称：1.2.工程地点：1.3.工程内容：本项目的乙方是由负责在厂房屋顶上安装分布式光伏系统，包含项目备案、电力批复、工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程等有关事项。

1.4.光伏电站装机面积：公司厂屋顶总面积约为㎡，实际使用面积根据光伏装机容量确定。

1.5.光伏电站总装机容量： MWp（具体装机容量以系统设计施工图容量为准）1.6.乙方承包范围：1.6.1.根据发包方提供的相关手续、资料及相应参数，对分布式光伏并网发电工程深化设计；1.6.2 乙方负责根据甲方提供的资料完成该项目的申报备案、并网接入等必要项目手续。

1.6.3.提供本工程建设所需全部设备和材料的采购、安装、改造等工程建设，包含多晶硅太阳电池组件的采购及安装、多晶硅太阳电池组件及支架（含基础）的安装、光伏逆变器的采购及安装、汇流箱(根据系统设计确定)、配电箱（柜）的改造、采购并安装、电缆安装、各小区块内的避雷、接地等；1.6.4乙方须负责保证本项目中厂房荷载符合铺设光伏组件的承重要求；负责停车场棚和发电设施的整体施工，并对此承担质量保证责任。

epc光伏项目合同范本三篇

epc光伏项目合同范本三篇篇一甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拟建设光伏项目，乙方具备光伏项目工程总承包（EPC）的能力和资质，双方经友好协商，就甲方委托乙方承担光伏项目的设计、采购、施工等工作达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：______________________2. 项目地点：____________________3. 项目规模：______MW（兆瓦）二、项目范围及工作内容1. 乙方负责本项目的工程设计，包括但不限于光伏系统、电气系统、接入系统等的设计。

2. 乙方负责本项目所需设备及材料的采购、运输、保管。

3. 乙方负责本项目的施工安装，包括但不限于光伏组件安装、支架安装、电气设备安装、线路敷设等。

4. 乙方负责本项目的调试、试运行及验收工作。

三、项目工期1. 本项目的工期自合同生效之日起计算，预计为______天，具体工期以双方确认的项目进度计划为准。

2. 如因不可抗力、甲方原因或其他非乙方原因导致工期延误，经甲方书面确认后，工期相应顺延。

四、项目质量1. 乙方应按照国家及行业相关标准、规范以及双方约定的质量标准进行设计、采购和施工，确保项目质量合格。

2. 本项目的质量保修期为自项目竣工验收合格之日起______年。

在质量保修期内，如发现质量问题，乙方应负责免费维修或更换。

五、项目价款及支付方式1. 本项目的总价款为人民币______元（大写：______________________），此价款为固定总价，不因任何因素而调整。

光伏发电项目EPC总承包合同范本

光伏发电项目EPC总承包合同范本第一章总则第一条合同主体1.1 本合同由以下双方签订：甲方：（全称）乙方：（全称）第二条项目概述1.2 项目名称：光伏发电项目1.3 项目地点：（详细地址）1.4 项目规模：（发电容量）第二章合同内容第三条合同范围2.1 乙方作为 EPC 总承包商，负责本项目的设计、采购、施工、调试、验收等工作。

2.2 乙方应按照本合同约定的技术规格、质量标准、进度要求等完成项目。

第四条合同价格4.1 合同总金额：（大写金额）4.2 支付方式：（详细支付条款）第三章项目实施与验收第五条项目实施计划5.1 乙方应按照本合同约定的时间节点完成项目各阶段工作。

5.2 乙方应提前向甲方提交项目进度报告。

第六条项目验收6.1 项目验收标准：（技术标准、质量要求等）6.2 验收程序：（验收流程、验收组组成等）6.3 验收合格标准：（具体指标）第四章合同的履行与保证第七条乙方义务7.1 按照约定完成项目设计、采购、施工等工作。

7.2 保证项目质量、安全、环保等符合相关法律法规要求。

7.3 负责项目验收、培训、移交等工作。

第八条甲方义务8.1 按照约定支付合同价款。

8.2 提供项目实施所需的场地、基础设施等。

8.3 协助乙方办理相关审批、验收手续。

第五章违约责任与争议解决第九条违约责任9.1 双方应严格按照本合同约定履行各自义务。

9.2 任何一方违反本合同，应承担违约责任，赔偿对方损失。

第十条争议解决10.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

10.2 若协商不成，任何一方均有权向项目所在地人民法院提起诉讼。

第六章合同的变更、解除与终止第十一条合同变更11.1 合同的变更应书面签订，并经双方确认。

第十二条合同解除12.1 在合同履行过程中，双方同意解除合同的，应书面签订解除协议。

12.2 解除协议应明确解除原因、解除时间、责任承担等事项。

第十三条合同终止13.1 本合同在合同约定的项目验收合格后自然终止。

光伏系统EPC总承包合同范本

光伏系统EPC总承包合同范本1. 引言本合同由光伏系统EPC总承包商（以下简称“承包商”）与光伏系统业主（以下简称“业主”）签订，旨在规定双方在光伏系统工程建设过程中的权利和义务。

本合同遵循国家相关法律法规，遵循公平、公正、诚实信用的原则。

2. 定义- 光伏系统: 指包括太阳能光电池组件、支架、逆变器及相关组件等构成的整体系统。

光伏系统: 指包括太阳能光电池组件、支架、逆变器及相关组件等构成的整体系统。

- 工程: 指光伏系统的设计、采购、建设、调试、交付等全过程。

工程: 指光伏系统的设计、采购、建设、调试、交付等全过程。

- 工程图纸: 指由承包商提供的光伏系统工程设计图纸和施工图纸等。

工程图纸: 指由承包商提供的光伏系统工程设计图纸和施工图纸等。

- 竣工验收: 指工程完成并通过验收合格的承认。

竣工验收: 指工程完成并通过验收合格的承认。

- 投运: 指光伏系统完全满足设计要求，达到可稳定运行的状态。

投运: 指光伏系统完全满足设计要求，达到可稳定运行的状态。

3. 承包范围业主委托承包商进行光伏系统EPC总承包，具体承包范围包括但不限于：- 光伏系统的设计、采购、施工、安装、调试和运维。

- 所有必要的工程材料和设备的供应。

- 相关工程技术人员的配备。

4. 价格和支付方式4.1 业主同意按照合同约定的价格支付承包商。

合同价格包括光伏系统总造价和承包商的利润。

4.2 支付方式为分期付款，具体支付比例和时间参照合同附件中的约定。

5. 工期和竣工验收5.1 承包商应严格按照合同约定的工期完成工程建设，并保证工程的质量和性能满足国家相关标准。

5.2 工程竣工后，承包商应向业主提交竣工资料，并共同组织竣工验收。

验收合格后，业主应支付工程款项的尾款。

6. 违约责任6.1 若一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。

6.2 发生争议时，双方应首先通过友好协商解决。

协商不成的，可向有关仲裁机构提起仲裁。

分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同模板

分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同模板【题记】
本合同双方为XXX公司（以下简称“乙方”）与XXX（以下简称“甲方”），为明确双方的权利义务，就以下项目的设计、施工、调试以及运行服务等事宜，经双方友好协商，达成协议如下：
一、项目概况
二、乙方责任
1、乙方负责设计、施工、调试以及运行服务等项目，并负责相应设备的采购、安装、调试以及维护保养等工作；
2、乙方须承担该项目的整体责任，组织实施项目的全部工作，并确保所提供设备和服务质量符合项目甲方之规定；
3、乙方应确保项目在规定时间内顺利完工，同时乙方承诺按照甲方规定的项目进度要求实施该项目；
4、乙方负责任何和项目有关的行政审批，并确保取得有效的许可，保障项目的顺利实施；
5、乙方需提供保证项目的设计、施工、调试以及运行服务的有效性和质量，负责项目的安全生产，确保项目的正常运行；。

分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同(word版本)

分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同(word版本)分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同合同编号：分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同发包人：承包人：合同签订地：年月日第一部分：合同协议书本协议由发包人和承包人于年月日商定并签署。

鉴于发包人拟建设位于kW光伏发电系统工程，发包人接受承包人以人民币圆整（￥元）承担本工程勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程质量保修期限的服务。

经发包人和承包人充分协商一致，特签订本合同，以便双方遵照执行。

1、合同工程总承包范围本项目的全部勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证和工程质量保修期限的服务过程，承包人协助发包人申请电力接入和相关验收工作，电力接入费用和验收费用由承包人承担。

承包人不承担项目监理费用和项目本身的财产等保险类费用。

2、合同由下列文件构成1）合同协议书；2）合同条款及合同附件；3）其他有关文件。

3、总承包合同总价合同固定总价为人民币圆整（￥元）。

4、安全目标杜绝人身死亡事故；杜绝重大机械设备事故；杜绝重大火灾事故；杜绝主要设备的损坏事故；杜绝负主要责任的重大交通事故；杜绝重大环境污染事故；杜绝重大垮（坍）塌事故；避免和严格控制一般安全事故。

5、质量目标本工程质量标准达到行业合格标准。

6、工期目标承包人收到发包人的预付款后，30个工作日内完成本项目施工安装调试工作。

发包人（盖章）：承包人（盖章）：发包人法定代表人（或代理人）：承包人法定代表人（或代理人）：签字：地址：开户银行：帐号：联系人：传真：日期：年月签字：地址：开户银行：帐号：联系人：传真：日期：年月日第二部分合同条款按照《中华人民共和国合同法》和《建筑法》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

第一条词语定义下列词语除双方另有约定外，应具有本条所赋予的定义：1.1合同：编号为总承包工程合同，包括合同协议书、合同条款及附件、双方同意的技术资料、图纸、变更、补充协议、会议纪要等文件及可能明确列入协议书中的此类进一步的补充文件。

光伏项目epc总承包合同

光伏项目epc总承包合同光伏项目EPC总承包合同甲方：________（公司名称）、________（地址）乙方：________（公司名称）、________（地址）甲乙双方经友好协商，本着公平、公正、诚实、信用原则，达成以下协议：第一章：基本条款1.1 甲方委托乙方负责其光伏项目EPC总承包服务。

1.2 乙方同意为甲方提供相关服务，协助甲方完成该项目。

第二章：双方的身份和权利2.1 甲方是该光伏项目法定代表人，享有该项目在建筑、土地使用、环保等相关手续的合法权利。

2.2 乙方是该项目的EPC总承包商，享有在项目建设期间对该项目进行设计、采购、施工、调试、交付等权利。

第三章：甲方的权利和义务3.1 甲方自愿委托乙方负责本次项目的EPC总承包工作。

3.2 甲方将根据双方服务合同的约定，按期支付项目费用。

3.3 甲方需要配合乙方完成该光伏项目的各项手续和安排。

3.4 若甲方因自身原因导致延误项目进度，应当对乙方因此而遭受的经济损失负责。

第四章：乙方的权利和义务4.1 乙方应当遵守中华人民共和国的相关法律法规，依法履行该项目的EPC总承包服务。

4.2 乙方在本项目EPC总承包服务期间，将会负责设计、采购、施工、调试、交付等工作，以保证项目顺利进展。

4.3 乙方承诺在该项目的EPC总承包服务期间提供知识产权的保护，不得泄露甲方的秘密及商业机密。

4.4 乙方应该本着安全安装、合理布局、节约能源等基本原则设计和安装光伏组件。

第五章：履行方式和期限5.1 根据双方协议，乙方在本项目EPC总承包服务期间，提供设计、采购、施工、调试、交付等服务，并按照約定期限完成各项任务。

5.2 甲方自收到乙方交付作为该项目EPC总承包服务完成标志的验收报告书之日起，为本合同履行完毕时期。

第六章：违约责任6.1 如果甲方不能按照合同正常履行而导致乙方损失的，乙方有权要求甲方进行经济赔偿。

6.2 如果乙方在该项目的EPC总承包服务中存在严重违约行为，甲方有权合法解决。

分布式光伏发电项目EPC总包合同范本

公司MW屋顶分布式光伏发电项目设计、采购、施工合同合同编号：项目名称：项目地点：总发包方：总承包方：合同签署时间：年月日合同签署地点：公司MW屋顶分布式光伏发电项目发包方：（以下简称甲方）总承包方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、政策，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就公司MW 屋顶分布式光伏发电项目工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程的总承包，经发包人和总承包人充分协商一致，以综合单价￥元/Wp，总价￥总价￥元(人民币大写:壹仟玖佰贰拾万元整)的价格达成以下合同条款（合同总价以双方确认的实际施工的装机容量为准，总价=装机容量×综合单价）。

一、工程概况1.1.工程名称：1.2.工程地点：1.3.工程内容：本项目的乙方是由负责在厂房屋顶上安装分布式光伏系统，包含项目备案、电力批复、工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程等有关事项。

1.4.光伏电站装机面积：公司厂屋顶总面积约为㎡，实际使用面积根据光伏装机容量确定。

1.5.光伏电站总装机容量：MWp（具体装机容量以系统设计施工图容量为准）1.6.乙方承包范围：1.6.1.根据发包方提供的相关手续、资料及相应参数，对分布式光伏并网发电工程深化设计；1.6.2 乙方负责根据甲方提供的资料完成该项目的申报备案、并网接入等必要项目手续。

1.6.3.提供本工程建设所需全部设备和材料的采购、安装、改造等工程建设，包含多晶硅太阳电池组件的采购及安装、多晶硅太阳电池组件及支架（含基础）的安装、光伏逆变器的采购及安装、汇流箱(根据系统设计确定)、配电箱（柜）的改造、采购并安装、电缆安装、各小区块内的避雷、接地等；1.6.4乙方须负责保证本项目中厂房荷载符合铺设光伏组件的承重要求；负责停车场棚和发电设施的整体施工，并对此承担质量保证责任。

光伏发电项目EPC总承包合同范本

光伏发电项目EPC总承包合同发包人（甲方）：承包方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》及工程所在地政府的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，就中民新光蒙城农户项目施工经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

第一条工程概况1.1、工程名称：1.2、工程地点户）。

1.3、承包范围：（1）勘探测量光伏支架的安装和光伏组件的安装。

（2）线缆、逆变器、配电箱安装，光伏电站系统的安装和调试直至经电网验收合格并网发电。

1.4、合同工期：按甲方要求。

1.5、承包方式：本工程采用施工费用方式，乙方同时包工期、包质量、包安全、文明施工、环境保护及涉及本合同承包范围内乙方对甲方的承诺及甲方规定、约束等的包干方式。

第二条合同工期2.1、施工工期：本工程于年月日前开工，至年月日竣工。

（具体开工时间以甲方书面通知为标准）。

2.2、乙方不能按时开工，应当不迟于本合同约定的开工日期提前以书面形式向甲方提出延期开工理由。

甲方在接到延期开工申请后如书面同意乙方要求，则工期相应顺延；甲方如不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

2.3、遇有下列情况之一，乙方应在下列约定情况发生后3 天内，就延误的工期以书面形式向甲方提出申请延期报告，经甲方同意后，可考虑工期延长：a、因不可抗力影响；b、重大的设计变更、修改而增加的工作量，使乙方无法按进度计划进行；c、发生不可抗力，乙方有责任积极组织抢补措施并相应调整计划，如增加人工数量或增加工作时长，尽一切可能保证工期。

第三条工程质量3.1、乙方必须严格按甲方发放的由设计院设计的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、行业、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工，确保工程质量一次性验收合格。

工程质量标准：严格执行新版《工程建设标准强制性条文》、2006版《电力工程达标投产管理办法》及国家、部颁与本工程有关的各种有效版本的法律、法规、技术规范、规程、设计院和制造厂技术文件上的质量标准和要求，光伏系统满足国网公司2011年5月下发的《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定》、《光伏发电站施工规范》和《光伏发电站验收规范》要求。

分布式光伏发电项目EPC总包合同模板

公司MW屋顶分布式光伏发电项目设计、采购、施工合同合同编号：项目名称：项目地点：总发包方：总承包方：合同签署时间：年月日合同签署地点：公司MW屋顶分布式光伏发电项目发包方：（以下简称甲方）总承包方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、政策，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就公司MW 屋顶分布式光伏发电项目工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程的总承包，经发包人和总承包人充分协商一致，以综合单价￥元/Wp，总价￥总价￥元(人民币大写:壹仟玖佰贰拾万元整)的价格达成以下合同条款（合同总价以双方确认的实际施工的装机容量为准，总价=装机容量×综合单价）。

一、工程概况1.1.工程名称：1.2.工程地点：1.3.工程内容：本项目的乙方是由负责在厂房屋顶上安装分布式光伏系统，包含项目备案、电力批复、工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程等有关事项。

1.4.光伏电站装机面积：公司厂屋顶总面积约为㎡，实际使用面积根据光伏装机容量确定。

1.5.光伏电站总装机容量：MWp（具体装机容量以系统设计施工图容量为准）1.6.乙方承包范围：1.6.1.根据发包方提供的相关手续、资料及相应参数，对分布式光伏并网发电工程深化设计；1.6.2 乙方负责根据甲方提供的资料完成该项目的申报备案、并网接入等必要项目手续。

1.6.3.提供本工程建设所需全部设备和材料的采购、安装、改造等工程建设，包含多晶硅太阳电池组件的采购及安装、多晶硅太阳电池组件及支架（含基础）的安装、光伏逆变器的采购及安装、汇流箱(根据系统设计确定)、配电箱（柜）的改造、采购并安装、电缆安装、各小区块内的避雷、接地等；1.6.4乙方须负责保证本项目中厂房荷载符合铺设光伏组件的承重要求；负责停车场棚和发电设施的整体施工，并对此承担质量保证责任。

光伏项目epc总承包合同范本

光伏项目EPC总承包合同甲方（发包方）：_____________________________________地址：_______________________________________________联系电话：___________________________________________乙方（承包方）：_____________________________________地址：_______________________________________________联系电话：___________________________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就光伏发电项目的设计、采购、施工总承包（EPC）事宜达成协议，签订本合同，明确双方的权利与义务。

一、合同总则1.1 项目名称：_______________________________________1.2 项目地点：_______________________________________1.3 工程规模：_______________________________________1.4 项目概况：本项目为光伏发电项目，乙方负责设计、采购、施工（EPC）总承包。

二、合同范围2.1 乙方负责本项目的全部设计、设备和材料的采购、施工、安装、调试、验收，直至项目竣工验收合格并交付甲方使用，具体包括：2.1.1 工程设计：光伏发电系统的初步设计、施工图设计及优化设计；2.1.2 设备和材料采购：采购符合项目要求的设备、材料，并保证其质量；2.1.3 施工安装：包括设备安装、调试、运行测试、并网接入等；2.1.4 工程竣工验收：完成所有工程后，配合甲方进行竣工验收。

三、合同金额及支付方式3.1 合同总金额：本合同总金额为人民币________元整（￥________）。

分布式光伏项目EPC总承包合同范本

合同编号：___________设计、采购、施工（EPC）总承包合同目录第一部分合同协议书 (6)1.工程概况 (6)2.工程总承包范围 (6)3.工程工期 (7)4.工程质量标准 (7)5.合同总价款 (8)6.词语含义 (11)7.承诺 (11)8.合同生效 (11)第二部分通用条款 (13)第1条一般规定 (13)1.1定义与解释 (13)1.2合同文件 (18)1.3语言文字 (19)1.4适用法律 (19)1.5标准、规范 (20)1.6遵守法律 (20)1.7保密事项 (20)1.8知识产权 (21)第2条发包方 (21)2.1发包方的权利和义务 (21)2.2发包方代表 (22)2.3监理方 (22)2.4安全保证 (23)第3条承包方 (23)3.1承包方的责任和义务 (23)3.2项目经理 (25)3.3承包方其他工程技术管理人员 (26)3.4承包方雇员和农民工 (26)3.5工程质量保证 (29)3.6安全保证 (29)3.7职业健康和环境保护保证 (30)3.8进度保证 (30)3.9现场保安 (30)3.10分包 (30)第4条进度计划、延误和暂停 (32)4.1项目进度计划 (32)4.2设计进度计划 (32)4.3采购进度计划 (33)4.4施工进度计划 (33)4.5工期延误 (34)4.6暂停 (34)第5条设计 (35)5.1设计范围 (35)5.2设计方案审查 (35)5.3现场交底 (36)5.4操作维修人员的培训 (36)5.5设计文件的执行 (37)5.7设计文件的归档 (37)第6条工程物资 (37)6.1工程物资的提供 (37)6.2监造、监理及检验 (38)6.3包装与标识 (39)6.4道路与运输 (39)6.5现场开箱检验 (40)6.6工程物资保管与剩余 (40)6.7清理现场 (41)第7条施工 (41)7.1放线 (41)7.2施工安全 (41)7.3设备、材料检查与检验 (43)7.4隐蔽工程的检查与复查 (44)7.5工程质量检验 (45)7.6延期开工 (45)7.7工期提前 (46)7.8工程停建 (46)7.9施工管理 (46)第8条调试、试验及工程启动验收 (47)8.1单位工程验收 (47)8.2调试和（或）试验 (47)8.3调试和（或）试验的延误 (48)8.4调试和（或）试验结果 (48)8.5工程启动验收 (49)第9条 240小时试运行 (49)9.1工程试运 (49)9.2重新实验 (50)9.3未能通过240小时试运行 (50)第10条移交生产 (50)10.1移交生产 (50)第11条工程竣工验收 (51)11.1竣工验收报告及完整的竣工资料 (51)11.2竣工验收 (51)11.3缺陷责任 (51)11.4消缺整改 (53)11.5颁发证书 (53)第12条质保责任 (53)12.2质量保修期限 (54)12.3质量保证 (54)12.4紧急修复 (54)12.5缺陷修复 (55)第13条变更和合同价格调整 (55)13.1变更权 (55)13.2变更范围 (56)13.3变更程序 (57)13.4变更价款确定 (58)13.5建议变更的利益分享 (58)第14条合同价格和付款 (58)14.1合同价格 (58)14.2担保 (58)14.3预付款 (59)14.4工程进度款 (59)14.5质量保修金额的暂扣与支付 (59)14.6付款条件与时间安排 (59)14.7税务与关税 (59)14.8索赔款项的支付 (59)14.9竣工结算 (60)第15条保险 (60)15.1承包方的投保 (60)15.2保险的其他规定 (60)第16条违约、索赔和裁决 (61)16.1发包方的违约责任 (61)16.2承包方的违约责任 (61)16.3争议和裁决 (63)第17条不可抗力 (64)17.1不可抗力发生时的义务 (64)17.2不可抗力的后果 (64)第18条合同解除 (65)18.1由发包方解除合同 (65)18.2由承包方解除合同 (68)18.3合同解除后的事项 (70)第19条合同生效、终止及其他 (70)第20条补充条款 (70)第三部分专用条款 (71)第 1 条一般规定 (71)1.1定义与解释 (71)1.2适用法律 (71)1.3标准、规范 (71)第2条发包方 (71)2.1发包方的权利和义务 (71)2.3监理方 (72)2.4安全保证 (73)第3条承包方 (73)3.1承包方的责任和义务 (73)3.2项目经理 (73)3.3分包 (74)第 4 条进度计划、延误和暂停 (74)4.1项目进度计划 (74)4.2设计进度计划 (74)4.3采购进度计划 (74)4.4施工进度计划 (74)4.5工期延误 (75)第5条设计 (75)5.1工程设计 (75)5.2发包方的义务 (76)5.3承包方的义务 (76)5.4技术服务和联络 (76)第 6 条工程物资 (78)6.1工程物资的提供 (78)6.2工程物资保管与剩余 (78)第 7 条施工 (78)7.1发包方的义务 (78)7.2承包方的义务 (79)7.3人力和机具资源 (79)7.4质量与检验 (79)7.5隐蔽工程和分部分项工程验收 (81)第8条调试、试验及工程启动验收 (81)第9条 240小时试运行 (81)9.1承包方的义务 (81)9.2重新试验 (82)第10条移交生产 (82)第 11 条工程竣工验收 (82)11.1竣工资料及竣工验收报告 (82)11.2竣工验收要求 (82)第 12 条质保责任 (83)12.1质保期 (83)12.2质量保修金额 (83)第 13 条变更和合同价格调整 (83)13.1变更价款确定 (83)第 14条合同价格和付款 (83)14.1履约担保 (83)14.2付款 (84)第 15 条保险 (84)15.2保险的其他规定 (84)15.3工伤保险与人身意外伤害险 (84)第 16 条违约、索赔和裁决 (85)16.1承包方的违约责任 (85)16.2争议的解决 (85)第17条不可抗力 (85)第18条合同解除 (85)第 19 条合同生效、终止及其他 (85)第 20 条补充条款 (86)20.1通知与送达 (86)20.2双方的联系方式 (86)20.3送达规则 (86)第 21 条附件 (87)附件一、工程总承包范围 (88)附件二、报价清单 (89)附件三、设备清单与设备供应商 (90)附件四、项目文件及资料清单 (94)附件五、技术协议 (99)附件六、光伏组件第三方检测协议 (100)附件七、240小时（240h）试运行达标技术要求 (104)附件八、农民工（材料商）支付承诺书 (106)附件九、不挂靠、不转包、不违法分包承诺书 (108)附件十、施工质量协议 (109)附件十一、施工管理协议 (117)附件十二、预留印鉴 (140)第一部分合同协议书发包方（甲方）承包方（乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就【】项目工程（以下简称“项目”或“工程”）设计、采购、施工（EPC）总承包事宜经协商一致，订立本合同。

光伏发电项目EPC总承包合同范本

光伏发电项目EPC总承包合同范本光伏发电项目EPC总承包合同发包人（甲方）：承包方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》及工程所在地政府的相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，就中民新光蒙城农户项目施工经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

第一条工程概况1.1 工程名称：光伏扶贫项目。

1.2 工程地点：仅限于甲方开发的农户。

1.3 承包范围：1）勘探测量光伏支架的安装和光伏组件的安装。

2）线缆、逆变器、配电箱安装，光伏电站系统的安装和调试直至经电网验收合格并网发电。

1.4 合同工期：按甲方要求。

1.5 承包方式：本工程采用施工费用方式，乙方同时包工期、包质量、包安全、文明施工、环境保护及涉及本合同承包范围内乙方对甲方的承诺及甲方规定、约束等的包干方式。

第二条合同工期2.1 施工工期：本工程于年月日前开工，至年月日竣工。

（具体开工时间以甲方书面通知为标准）。

2.2 乙方不能按时开工，应当不迟于本合同约定的开工日期提前以书面形式向甲方提出延期开工理由。

甲方在接到延期开工申请后如书面同意乙方要求，则工期相应顺延；甲方如不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

2.3 遇有下列情况之一，乙方应在下列约定情况发生后3天内，就延误得工期以书面形式向甲方提出申请延期报告，经甲方同意后，可考虑工期延长：a、因不可抗力影响；b、重大的设计变更、修改而增加的工作量，使乙方无法按进度计划进行；c、发生不可抗力，乙方有责任积极组织抢补措施并相应调整计划，如增加人工数量或增加工作时长，尽一切可能保证工期。

第三条工程质量3.1 乙方必须严格按甲方发放的由设计院设计的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定与现行的国家、行业、地方颁发的质量验收规范、标准与规定要求组织施工，确保工程质量一次性验收合格。

分布式光伏总承包合同5篇

分布式光伏总承包合同5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方拟建设分布式光伏项目，乙方具备相关资质和经验，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本项目的总承包事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：分布式光伏项目2. 工程地点：____________________3. 工程内容：光伏发电系统的设备供应、安装、调试及运营维护等二、承包范围1. 乙方负责本项目的设计、采购、施工、试运行及培训等工作。

2. 乙方提供的服务包括但不限于：现场勘察、方案设计、设备采购、安装施工、系统调试、并网申请、验收合格及运营维护等。

三、合同总价及支付方式1. 本合同总价为人民币______元（大写：______元整）。

2. 支付方式：（1）合同签订后，甲方支付合同总价的______%作为预付款。

（2）设备到货并安装完成后，甲方支付合同总价的______%。

（3）项目并网发电并验收合格后，甲方支付合同总价的剩余款项。

四、工程期限1. 本工程开工日期为______年______月______日，竣工日期为______年______月______日。

2. 如因不可抗力因素导致工程延期，双方可协商相应调整工程期限。

五、工程质量及验收1. 乙方应确保工程质量符合国家标准及双方约定的技术要求。

2. 工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请。

验收合格后方可视为工程完成。

3. 若工程验收不合格，乙方应负责整改直至验收合格。

六、保修与维护1. 乙方负责本项目保修期为一年的保修工作，自工程验收合格之日起计算。

2. 保修期内，如发生非人为因素造成的设备损坏，乙方负责免费维修。

3. 保修期结束后，双方可协商签订后期维护协议。

七、违约责任1. 若因乙方原因导致工程延期或工程质量不符合约定，乙方应承担违约责任。