20XX年简易施工合同书

合集下载

简易施工合同(实用9篇)

简易施工合同（实用9篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!简易施工合同（实用9篇）合同在现代社会中发挥着越来越重要的作用,合同在企业的发展中发挥着越来越重要的作用。

简单施工劳务合同范本(精选11篇)

简单施工劳务合同范本（精选11篇）简单施工劳务合同1甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则, 双方就工程的劳务分包事项协商达成一致, 签订本合同。

一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包项目及方式：4、开工日期：20xx年xx月xx日竣工日期：20xx年xx月xx日总工期：xx天二、合同文件使用语言文字、标准和法律1、合同语言文字：汉语。

2、适用标准、规范：《市政工程质量验收标准》、国标CJJ1-20xx、CJJ3-90。

3、适用法律、法规：《合同法》、《建筑法》。

三、工程款支付1、工程款支付方式:现金;四、争议的解决：如协商不成, 依法向工程所在地人民法院起诉解决。

五、合同份数共计两份, 甲乙双方各执一份。

六、其它未尽事宜, 双方协商再签订补充协议, 补充协议与本合同同具法律效力。

甲方：乙方：身份证号码：身份证号码：联系电话：联系电话：签订日期：年月日简单施工劳务合同2发包单位：(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)因甲方承包的工程的需要, 现将该工程部分分项承包给乙方, 双方本着平等、自愿、公平、公正和诚信的原则就本协议各项条款协商达成一致并订立如下协议以资甲乙双方共同遵守执行。

一、工程项目：二、工程地点：1、承包方式及范围：2、劳务大包, 含本工程部分劳务费用、辅材、耗材、周转材料(包括木板、方木)机械设备, 如塔吊、施工电梯、搅拌机、钢筋机械, 各种小型工具材料现场运费。

临时办公用房(不含甲方办公用房)配电总柜一级电箱以下所有电线、电缆、照明用具, 配电箱, 所有工人的人身意外伤害保险, 特殊工种上岗证的费制。

3、承包范围：主体工程如木工、钢筋工、砼工、二次结构如：砌砖、预制过梁、栏板、构造柱, 粉刷工程如(内端粉刷, 外端粉刷、细托毛、上炉渣、屋面找平)。

室外.5米以内的散水不包括散水以外的工程。

施工合同范本经典版(小型工程类)6篇

施工合同范本经典版(小型工程类)6篇篇1施工合同范本经典版(小型工程类)甲方：（委托方）法定代表人：地址：联系电话：乙方：（承包方）法定代表人：地址：联系电话：为了明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方经友好协商，就本工程的施工事宜达成如下协议：一、工程名称：__________二、工程地点：__________三、工程规模及内容：本工程为小型工程，主要工程内容包括但不限于__________四、工程质量标准：本工程应符合国家相关标准或合同约定的质量标准。

五、计划工期：本工程预计工期为__个月，具体时间安排如下：1. 开工日期为__________2. 完工日期为__________六、工程价款及支付方式：1. 工程总价款为__________（大写），包括人工费、材料费、设备费、服务费等。

2. 工程价款支付方式为分期支付，分期支付比例及付款时间如下：（1）工程开工时支付____%预付款；（2）按工程进度支付____%进度款；（3）工程验收合格后支付____%尾款。

七、施工验收标准：本工程验收标准按照国家相关标准执行，具体标准包括但不限于依法取得工程竣工验收合格证书。

八、工程保修期：工程保修期自竣工之日起为____年，期间内对工程质量问题进行修复。

九、违约责任：任一方因自身原因导致无法履行合同的，应承担相应的违约责任。

1. 甲方违约责任：甲方如延迟支付工程款，应按日支付____%的违约金。

2. 乙方违约责任：乙方如因工期延误或工程质量问题属实，应承担相应的违约责任。

十、争议解决：本合同争议应通过友好协商解决，协商不成的，可向有关部门申请调解或提起诉讼。

十一、合同生效：本合同自双方盖章生效，至工程竣工验收合格日终止。

十二、其他：本合同未尽事宜，可另行签订补充协议。

甲方（盖章）：______ 乙方（盖章）：______法定代表人签字：______ 法定代表人签字：______日期：______ 日期：______以上是关于施工合同范本经典版(小型工程类)的具体内容，如需查看更多详细信息，请咨询相关法律专家或工程管理人员。

简易建筑施工协议书6篇

简易建筑施工协议书6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行简易建筑施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：包括基础工程、主体结构、装修等（具体以甲方提供的施工图纸为准）。

二、工程期限1. 工程开工日期：自本协议签订之日起第___日开工。

2. 工程竣工日期：自开工之日起___天内完成。

三、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币______元（大写：______元整）。

该价款包括材料费、人工费、机械使用费等一切相关费用。

2. 支付方式：甲方在开工前支付工程总价款的____%作为预付款，工程竣工并经甲方验收合格后支付剩余款项。

四、工程质量及验收1. 乙方应按照国家和地方相关施工规范、标准进行施工，确保工程质量。

2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。

甲方应当在接到通知后的___日内组织验收。

3. 如工程验收合格，双方签署验收合格证书；如工程验收不合格，乙方应负责返工，并承担由此造成的损失。

五、安全施工1. 乙方应制定安全措施，确保施工现场安全，防止事故发生。

2. 乙方在施工过程中造成的安全事故，由乙方承担全部责任。

3. 乙方应严格遵守施工现场的安全规定，正确使用施工设备、工具等。

六、保修责任1. 工程竣工后，乙方应负责保修___个月。

保修期内，如发生工程质量问题，乙方应负责免费维修。

2. 保修期过后，乙方应提供有偿维修服务。

七、违约责任1. 甲方未按约定支付工程款的，每逾期一日，应向乙方支付工程总价款____%的违约金。

2. 乙方未按约定完成工程施工的，每逾期一日，应向甲方支付工程总价款____%的违约金。

施工合同范本简易版(16篇)

施工合同范本简易版（16篇）施工合同范本简易版（16篇）施工合同范本简易版篇1 甲方代表：_____乙方代表：_____按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：第一条：工程概况1、工程名称：__________________________________________________2、工程地点：__________________________________________________3、承包范围： ____________________4、承包方式：___________________________________________________5、工程：_______年________月________日进行开工，________年_______月_______日竣工6、工程预算买款，人民币___________元（大写：________________________________）第二条甲方工作1、合同开工前壹天，提供施工所需的场所，并清空场内一切影响乙方施工的障碍。

2、合同开工前壹天，甲方应向乙方提供施工所许的水、电等设施，并说明使用注意事项3、负责办理本工程施工所涉及政府建设主管部门的各种申请、批件等手续4、合同开工前，对施工平面图纸，施工方案及进度计划审定第三条：乙方工作1、按合同约定完成施工图设计与工程配套的设计，拟订施工方案和施工进度表，交甲方审定（具体方案由甲乙双方审核后方可施工）2、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行，按要求进行施工，保质，保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜（按公司相关规定“工程与合同管理”）3、遵守当地政府建设主管部门对施工现场管理和规定4、按约定保护好建筑结构和相应管线及设备第四条：关于工期的约定1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，征得乙方同意，并支付乙方因赶工期采取的措施费2、因甲方责任，未能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期顺延3、因设计变更或甲方原因造成的停电、停水、停暖及不可抗拒因素影响，导致停8小时以上（一周内累计）工期相应顺延第五条关于工程质量及验收的约定1、甲乙双方应及时办理隐蔽工程，材料质量，装修项目造型，整体验收，甲方应按时参加验收，乙方不可自行验收2、由于甲方提供的材料，材料价款不能超过乙方在市场上购买同种材料最低价，材料质量不合格会影响工程质量，其返工费用由甲方负责3、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙承担4、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知七日内组织验收并办理验收移交手续，或提出修改意见，乙方按要求修改并承担应自身原因造成修改的费用如甲方在规定的时间内未能组织验收，切未能提出修改意见，视为竣工验收报告已被批准，即可办理结算手续，并由甲方承担从约定最后一天的次日起开始的工程保管费，每天按照承包工程造价的月息2%计取第六条关于工程价款及结算的约定1、合同价款（人民币）共_____________按合同总价分为四次付款：A、合同签定生效之日起，甲方付给乙方合同价款的______%作为预付款人民币_________元（大写：_______________________________）B、开工前三天甲方付给乙方合同价款的____%，人民币_________元（大写：_______________）C、甲方每月按照工程量进度 %付给乙方，人民币元，大写。

简易工程施工合同书范文

简易工程施工合同书范文甲方（发包方）：姓名：[甲方姓名]联系地址：[甲方地址]联系电话：[甲方电话]乙方（承包方）：姓名：[乙方姓名]联系地址：[乙方地址]联系电话：[乙方电话]一、工程概况。

1. 工程名称：[具体工程名称，比如说“老张的小院改造工程”]2. 工程地点：[详细地点，像“XX街XX号老张的家”]3. 工程内容：[简单描述一下工程包含啥，例如“把小院的旧围墙拆了，重新砌一堵新的围墙，再在院子里铺个小花坛”]二、工程期限。

1. 本工程预计自[开始日期，例如“20XX年X月X日”]开始，至[结束日期，像“20XX年X月X日”]结束。

不过呢，如果遇到老天爷捣乱（恶劣天气）或者一些不可抗的情况（像突然发现地下有啥奇怪的东西不能施工之类的），这个工期就得适当延长啦，大家都互相理解一下哈。

三、工程价款及付款方式。

1. 工程价款。

整个工程算下来，甲方得给乙方[具体金额，例如“人民币X元整”]。

这个价格可是双方都觉得挺合理的，就像买东西讨价还价后达成的一致一样。

2. 付款方式。

在工程开始之前，甲方先给乙方付一部分定金，就像订东西先交点押金一样，这部分是工程款的[X]%，也就是[定金具体金额]元。

工程进行到一半的时候，比如说围墙砌了一半，花坛的坑也挖好了，甲方再给乙方付工程款的[X]%，也就是[中期付款金额]元。

等整个工程都顺利完成了，甲方检查了没啥问题，就像买东西验收合格了，就得把剩下的钱，也就是工程款的[X]%（[尾款金额]元）付给乙方。

四、双方的权利和义务。

（一）甲方权利和义务。

1. 甲方有权对工程的进度和质量进行监督。

就好比甲方是个监工，时不时来看看工程干得咋样了，要是发现有啥问题可以指出来。

不过呢，甲方可不能瞎指挥，得按照合理的施工要求来。

2. 甲方要按照合同规定的付款方式按时给乙方付款。

要是甲方老是拖着不给钱，这工程可就不好进行下去了，就像你去饭店吃饭不给钱，人家也不会再给你上菜是不？3. 甲方要给乙方提供施工所需要的一些必要条件，比如说施工场地得清理干净，让乙方能顺利干活，不能在施工的时候还堆着一堆乱七八糟的东西妨碍人家。

简易建设工程施工合同范本3篇

简易建设工程施工合同范本3篇篇1甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方委托乙方进行的建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程内容：________________4. 工程规模：________________二、工程期限1. 工程开工日期：本工程定于________年____月____日开工。

2. 工程竣工日期：本工程定于________年____月____日竣工。

三、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币________元（大写：________________）。

2. 支付方式：甲方应按照合同约定支付工程款，具体支付时间和金额如下：（1）工程开工前支付工程总造价的________%；（2）工程进度过半时支付工程总造价的________%；（3）工程竣工并经甲方验收合格后支付剩余的工程款。

四、工程质量及验收1. 乙方应按照国家和地方的相关标准和规范进行施工，确保工程质量。

2. 甲方在工程竣工后组织验收，验收标准按照国家和地方的相关标准和规范进行。

3. 如因乙方原因造成工程质量不符合要求的，乙方应负责无偿返工或整改。

五、工程变更1. 工程施工过程中，如甲方需对原工程设计进行变更，应书面通知乙方，并签订书面变更协议。

2. 乙方在接到甲方的变更通知后，应按照变更协议进行施工。

六、违约责任1. 甲方如未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付工程总造价的________%作为违约金。

2. 乙方如未按合同约定完成工程施工，每逾期一日，应向甲方支付工程总造价的________%作为违约金。

3. 如因一方违约导致合同无法继续履行，另一方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。

简易施工合同模板6篇

简易施工合同模板6篇篇1简易施工合同模板1、甲方：（委托方）________________（单位名称）；2、乙方：（承接方）________________（单位名称）；3、甲方与乙方本着互利互惠的原则，经友好协商，达成如下施工合同：第一条施工项目乙方承接甲方委托的___________（项目名称），施工地点为______________，工程内容包括_____________。

第二条工程价款甲方向乙方支付工程价款___________万元，支付方式为________________。

双方同意按照工程进度分期结算，其中首期付款为_______万元，工程完工后付清尾款。

第三条工程期限本合同自签订之日起生效，工程期限为_______（工作日/月/年），乙方需在约定期限内完成施工。

第四条材料及设备1、乙方应采购合格的建筑材料和设备，各项资料必须符合国家标准，并提供相应的合格证明。

2、如因材料及设备问题引起的工程质量问题，乙方应承担相应的责任和赔偿。

第五条工程质量1、乙方应保证工程质量符合国家建筑标准，且经过验收合格后交付甲方。

2、如发现工程质量问题，乙方应在收到通知后及时进行整改，直至符合要求为止。

第六条安全施工1、乙方应加强安全教育和管理，保证施工现场的安全和秩序。

2、如因乙方安全管理不善导致施工事故，乙方应承担相应的责任和赔偿。

第七条工程变更如因不可抗力等原因需要变更工程内容或工程期限，双方应协商一致，并签订书面变更协议。

第八条违约责任1、若一方未按约定履行合同义务，应承担违约责任，并赔偿对方造成的损失。

2、如因不可抗力因素导致无法履行合同，双方免除相应责任。

第九条法律适用本合同适用中华人民共和国法律。

第十条合同解决双方因履行本合同发生争议应通过友好协商解决，协商不成的以甲方所在地法院为仲裁地。

第十一条其他本合同自双方签订之日起生效。

甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________签订日期：___________ 签订日期：___________篇2简易施工合同模板甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲方将_____工程的承建工作委托给乙方，并为明确各项工作内容、工程质量、工期和费用支付等事项，特制定本合同。

简单施工协议书范本8篇

简单施工协议书范本8篇篇1甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________鉴于甲、乙双方就甲方工程施工事宜，在公平、公正、诚实信用的基础上，经友好协商，达成如下简单施工协议：一、工程概况1. 工程名称：______________________2. 工程地点：______________________3. 工程内容：______________________4. 工程造价：经双方商定，本工程总造价为人民币______元（大写：______元整）。

二、工程期限1. 工程开工日期：自本协议签订之日起第______天开始。

2. 工程竣工日期：自工程开工之日起______天内完成。

三、工程要求及质量标准1. 乙方应按照甲方的施工要求和国家相关施工规范进行施工。

2. 乙方应确保施工质量，达到国家相关质量标准。

3. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量和进度。

四、工程款项支付1. 甲方在本协议签订后______天内，向乙方支付工程总造价的______%作为预付款。

2. 工程竣工并经甲方验收合格后，甲方在______天内支付工程尾款。

3. 如因乙方原因导致工程延期或质量不达标，乙方应承担违约责任，甲方有权从工程款项中扣除相应违约金。

五、工程保修与维护1. 工程竣工后，乙方应提供一定期限的工程保修与维护服务。

保修期限为______年。

2. 在保修期内，如因乙方施工质量原因导致的工程问题，乙方应负责免费维修。

3. 保修期结束后，乙方可提供有偿的维护服务。

六、违约责任1. 若因甲方原因未按约定支付工程款项，甲方应按日向乙方支付______%的违约金。

2. 若因乙方原因未按约定完成工程，乙方应按日向甲方支付______%的违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。

3. 若因不可抗力因素导致工程延期或无法完成，双方应协商解决。

七、安全施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。

简单的工程施工合同范本(通用14篇)

简单的工程施工合同范本（通用14篇）简单的工程施工合同1发包方：_____________承包方：_____________签约时间：_________________签约地点：_________________为了保证_____________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。

一、工程名称：________________二、建筑面积(工程形式)：________________三、施工地点：_____________四、工期：_________________(一)开工：_________________年_____月_____日;(二)竣工：_________________年_____月_____日;(三)合同工期总共历时__________天。

五、承包形式：______________六、工程质量标准：______________七、工程价款：_________________共计人民币元。

八、付款方式：_________________本合同生效后支付合同款项的_____%，计__________元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的_____%，计__________元;质保金______元，质保期满后支付。

九、质保期：_________________年。

十、双方的责任义务(一)发包方的责任义务1、为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。

解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;2、监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;3、给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;4、按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;(二)承包方的责任义务1、按发包方要求及图纸要求进行施工;2、如期完成施工任务;3、接受发包方的技术指导和质量标准要求;4、负责发包方提供料物及设备的保护;5、教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏;6、承担施工中的一切安全事故责任及费用;十一、其他(一)本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。

工程施工合同简洁版(6篇)

工程施工合同简洁版发包人（甲方）：_____承包人（乙方）：_____双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。

一、工程概况工程名称：_____工程地点：_____工程内容：_____二、工程承包范围承包范围：_____面积为准三、合同工期开工日期：____年____月____号坯房竣工日期：____年____月____号（中途如有下雨一天则往后推迟一天）竣工日期：____年____月____号合同工期总日历天数：____天四、工期延误：因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延1.设计变更和工程量增加；2.一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过____小时；3.不可抗力自然条件；五、工程竣工：乙方必须按照协议书约定的竣工日期竣工。

因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的，乙方承担违约责任。

六、工程质量标准：____县质量检测局为准。

（不包括材料质量）七、合同价款金额：建筑面积每平方米￥____元_____建筑面积的总平方米工程预支款：￥____万元竣工日付款：余下总金额的____%工程款结算：检测工程竣工日后____个月内无任何施工质量问题则结清所欠佘款八、组成合同的文件1.本合同协议书2.标准、规范及有关技术文件3.图纸双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

九、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十、乙方在施工过程中所需用的建材必需提前10向甲方提出书面申请，甲方则需及时提供全部建筑不得误工，保证施工期间的畅通。

乙方在施工过程中如有造成不必在的浪费则按照市价赔偿。

十一、甲方有权对乙方工程实施监督。

在猪舍内部结构中乙方需按照甲方要求施工。

甲方在乙方的施工过程中不得随意调动乙方的施工人员。

十二、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。

十三、合同生效合同订立时间：____年____月____日合同订立地点：_____本合同双方约定_____后生效。

简易施工合同（15篇）

简易施工合同简易施工合同(15篇)随着广大人民群众法律意识的普遍提高，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。

那么制定合同书有什么需要注意的呢？下面是小编为大家整理的简易施工合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

简易施工合同1发包方（以下称甲方）：承包方（以下称乙方）：根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

第一条工程项目一、工程名称：麻城宋埠40MW光伏发电项目光伏板安装工程二、工程地点：麻城宋埠三、承包方式：包工、包机械、包安全第二条工程期限一、合同工期总日历天数 10 天第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300元/组（一组24块电池板）。

1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。

3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。

4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用。

第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。

2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。

3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。

4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。

5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。

第五条安全施工乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。

由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

第六条奖惩责任1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。

2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。

第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

简易版施工合同范本（精选10篇）

简易版施工合同简易版施工合同范本（精选10篇）在人们的法律意识不断增强的社会，合同在生活中的使用越来越广泛，合同是对双方的保障又是一种约束。

那么大家知道合同的格式吗？下面是小编帮大家整理的简易版施工合同范本（精选10篇），希望对大家有所帮助。

简易版施工合同1发包方：______________（以下简称甲方）承包方：______________（以下简称乙方）质量是生命，安全出效益。

为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程所有水电安装作业承包给乙方，特定如下合同：一、承包方法1、承包形式：单包，即包工不包料。

2、工作量：工程上的水电安装；临时设施上包括：办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。

文明设施配套上：材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。

3、承包价格，按国家招标建筑平方每平方米_____元。

按图纸设计和甲方要求，不论中途是否变更，一次性包定。

二、工程进度按甲方及业主要求，总工期_____天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权采取小段罚款进行制约。

三、质量上项目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格，争创优质主体。

乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍，保证正常的使用功能，使业主、甲方满意，确保竣工验收顺利圆满。

四、安全上必须保证施工安全，杜绝任何大小事故。

乙方必须配备安全员，安全帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方（承包人）负责，甲方不承担任何责任。

五、甲方负责一定的照明用电费用，其他超出的用电费用由乙方自理六、文明卫生1、现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵，给业主和监理留下好印象。

简单施工合同协议书8篇

简单施工合同协议书8篇第1篇示例：简单施工合同协议书甲方（施工单位）：____________________经甲、乙双方协商一致，就乙方向甲方承建_______________工程项目事宜，达成如下协议：一、工程项目内容及要求：二、施工单位责任：1. 甲方承诺按照工程项目要求和规定，按时、按质、按量完成工程项目。

2. 甲方保证工程项目质量符合相关法律法规和合同约定。

3. 如工程项目因甲方原因延误工期，甲方应承担相关赔偿责任。

4. 甲方保证施工过程中文明施工，保障工程项目周边环境不受污染破坏。

5. 甲方应配备符合要求的专业技术人员和施工队伍，确保施工质量。

6. 甲方应遵守相关安全生产法律法规，保障工程项目安全施工。

三、业主责任：1. 乙方应按照合同约定支付工程项目费用，不得拖欠甲方工程款。

2. 乙方应根据工程项目进度及时提供相关资金支持和配合。

3. 乙方应在工程项目验收合格后按时支付最后一笔工程款。

4. 乙方应协助甲方解决工程项目中遇到的问题和困难。

四、合同变更：1. 工程项目如需变更，须经甲、乙双方签署变更协议书，方可生效。

2. 变更前的工程项目费用、工程质量、工程工期等相关内容均须重新确认。

1. 如一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

2. 发生纠纷时，双方应友好协商解决，如协商不成，可向有关部门申请调解或仲裁。

3. 合同有效期内，若双方无法达成一致意见终止合同的，应继续履行合同义务。

六、其他事项：1. 甲、乙双方在签署本合同之前已充分了解合同内容，各项条款未存在模糊和矛盾。

2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

以上为简单施工合同协议书内容，特此备案存档。

第2篇示例：简单施工合同协议书甲方（承包方）：__________________为了明确双方的权利义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等自愿的基础上，经协商一致，就甲方承担乙方委托的施工任务，达成如下协议：第五条施工期限：工程合同自双方签署之日起生效，至___________________（注：工程完工验收合格前）第六条施工标准：甲方应按照相关法律法规，及乙方要求的技术标准和验收标准，保证所承担的施工任务按时、保质，按合同的约定、图纸、设计规范和质量标准进行。

简易土方施工合同（精选13篇）

简易土方施工合同（精选13篇）简易土方篇1项目名称：_________________项目建设地点：_________________发包方(甲方)：_________________承包方(乙方)：_________________合同编号：_________________签订日期甲方：_________________乙方(施工责任方)：_________________甲方承建之_____场地准备______，现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。

为了明确工程内容及双方责任，特商定如下施工简易合同，共同遵守执行：_________________一、工程内容按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容，具体为：_________________站、区间交通设施部分工程。

二、方式甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心结算价对乙方进行结算，但乙方需向甲方缴纳该结算总价的______80___________%为施工责任管理费，各类税、费均由乙方另行缴纳。

三、组织领导1.乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及，做到文明施工、安全施工。

2.乙方必须确保进场人员的技术素质，所有工种均持证上岗。

在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。

3.乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。

四、双方责任1.甲方责任：_________________(1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。

(2)负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。

(3)负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。

简易土方施工合同篇2发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

简单施工合同协议书5篇

简单施工合同协议书5篇篇1简单施工合同协议书甲方（承包方）：___________乙方（需方）：___________鉴于甲方具有从事建筑施工的资质和能力，乙方有相应的建筑施工需求，为明确双方的权利义务，经双方友好协商，就甲方承担乙方建筑施工任务，达成协议如下：一、项目名称及工程地点1. 项目名称：___________2. 工程地点：___________二、施工范围1. 施工内容：___________2. 施工标准：按照国家有关规定以及双方协商一致的标准进行施工。

三、施工期限1. 开工日期：___________2. 完工日期：___________3. 施工周期：___________（自开工之日起至完工之日止）四、质量要求1. 施工质量保证书：甲方保证施工质量符合国家规定并承担相应的责任。

2. 质量保证期限：___________（自完工之日起至质量保证期限止）五、合同价款及支付方式1. 合同价款：___________（大写）元整2. 价款支付方式：按照以下方式支付：（1）______%作为预付款，于合同签订之日起_________天内支付；（2）______%作为工程完工后支付，于工程验收合格之日起_________天内支付。

六、施工责任1. 甲方应按照工程设计要求，严格按时按质完成施工任务。

2. 乙方应提供必要的协助和配合，保障施工的顺利进行。

3. 双方如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。

七、违约责任1. 若任何一方未按约定履行义务，应承担相应的违约责任并赔偿对方因此所受的损失。

2. 若因不可抗力导致一方不能履行合同，应及时通知对方，并在克服不可抗力的情况后继续履行合同义务。

八、争议解决本合同如有争议，双方应友好协商解决。

协商不成的，可向有关仲裁机构申请仲裁，也可提交有管辖权的人民法院裁决。

九、其他1. 本合同自双方签字盖章后生效，并生效期限为自工程完工至质量保证期限止。

工程施工合同范本(简易)5篇

工程施工合同范本(简易)5篇篇1工程施工合同范本(简易)甲方：________________（以下简称"甲方"）法定代表人/负责人：________________联系地址：________________联系电话：________________乙方：________________（以下简称"乙方"）法定代表人/负责人：________________联系地址：________________联系电话：________________鉴于甲方拟委托乙方承担_______（工程名称），特订立本合同如下：第一条工程概况项目名称：_______工程地址：_______工程内容：_______工程造价：_______开工日期：_______竣工日期：_______第二条工程质量1. 乙方保证所提供的全部工程材料、设备及技术符合国家有关标准，并对工程质量承担全部责任。

2. 甲方有权对工程质量进行检查，如发现质量问题，乙方应立即整改，否则将承担由此产生的全部责任和损失。

第三条工程进度1. 乙方应按照约定的开工日期和竣工日期进行工程施工，如有特殊情况需延期，应提前书面告知甲方并取得同意。

2. 工程延期导致的一切后果由乙方承担。

第四条工程款项1. 工程总造价为_______，按照工程进度分期支付，具体支付比例为：（1）工程开工前支付_______；（2）工程竣工前支付_______；（3）工程竣工后支付_______；2. 乙方须提供相应资料和票据，确保款项支付合法合规。

第五条备品备件1. 乙方应按照实际需要，事先准备足够的备品备件，以确保工程顺利进行。

2. 备品备件的采购费用由乙方承担。

第六条竣工验收1. 工程竣工后，乙方应邀请甲方进行竣工验收，认为合格后方可交付使用。

2. 如竣工验收不合格，乙方应承担修复责任，直至合格为止。

第七条违约责任1. 若一方未按约定履行合同义务，应承担相应的违约责任。

简易工程施工合同范本4篇

简易工程施工合同范本4篇范本一：基础施工合同甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方就_________项目的基础施工达成以下协议：1. 工程内容和范围：乙方负责该项目的基础施工工作，包括但不限于土方开挖、混凝土浇筑等。

2. 工期：自合同签订之日起，乙方需在___天内完成全部施工任务。

3. 质量要求：乙方必须按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合设计要求。

4. 付款方式：甲方应按合同约定向乙方支付工程款项，具体支付方式为_________。

5. 违约责任：如乙方未按时完成施工任务或工程质量不合格，应承担相应的违约责任。

6. 争议解决：如双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交有管辖权的人民法院诉讼解决。

7. 其他条款：_________。

8. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

9. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

范本二：装修施工合同甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方就_________项目的装修施工达成以下协议：1. 工程内容和范围：乙方负责该项目的室内装修工作，包括但不限于墙面刷漆、地板铺设等。

2. 工期：自合同签订之日起，乙方需在___天内完成全部装修任务。

3. 质量要求：乙方必须按照国家相关标准和规范进行装修施工，确保工程质量符合设计要求。

4. 付款方式：甲方应按合同约定向乙方支付工程款项，具体支付方式为_________。

5. 违约责任：如乙方未按时完成装修任务或工程质量不合格，应承担相应的违约责任。

6. 争议解决：如双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交有管辖权的人民法院诉讼解决。

7. 其他条款：_________。

8. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

简易工程施工合同（通用8篇）

简易工程施工合同简易工程施工合同简易工程施工合同（通用8篇）随着人们法律意识的建立，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同能够较为有效的约束违约行为。

知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是小编精心整理的简易工程施工合同（通用8篇），希望对大家有所帮助。

简易工程施工合同1建设单位（甲方）:施工单位（乙方）:鉴于甲方修建组道路工程，为确保通组道路建设质量，经甲乙双方共同协商，现就通组道路建设的相关事宜达成如下协议。

一、工程建设规模通组道路长米，水泥混凝土路面厚度为厘米，水泥混凝土抗弯拉强度为3.5Mpa，工程造价（大写）。

二、工程质量乙方要严格按照工程施工技术规范进行施工，加强施工原材料和施工质量控制，强化工程施工现场管理，主动接受区交通局和镇政府或街办管理人员的监督，确保工程质量通过区交通局验收合格。

工程施工结束，乙方必须完善工程建设资料，并装订成册，以备验收。

工程质量保修期2年，保修期间所发生的维修费用由乙方自行承担。

三、工期施工工期自年月日至年月日。

由乙方因素造成的工期延误，每延期一天处罚1000元，直至工程结束。

四、付款方法工程采取分期付款方式，具体为五、安全责任乙方应加强安全生产管理，施工现场应设置明显的施工警告，做到文明施工。

施工期间若发生一切安全责任事故，由乙方负责处理，与甲方无关。

六、廉政责任甲、乙双方应共同自觉遵守国家有关廉洁自律的相关规定，按章办事。

甲方工作人员不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

乙方不得以任何理由或方式向甲方工作人员行贿或馈赠礼品。

七、合同未尽事宜，甲乙双方共同协商解决。

八、本合同一式四份，双方各执二份。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表签字：乙方代表签字：日期：日期：简易工程施工合同2甲方：乙方：甲乙双方经友好协商，在平等合法、自愿公平及诚实信用的基础上，就甲方发包给乙方的工程一事达成一致，签订以下合同。

一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：按甲方提供的图纸要求完成图纸范围内的工程施工，详见附件一。