水电工程承包合同

合集下载

水电安装工程承包协议6篇

篇1

水电安装工程承包协议

甲方（委托人）：_______________________

乙方（承包人）：_______________________

鉴于甲方拟将水电安装工程委托乙方承包，为明确双方权利和义务，经双方友好协商，达成以下协议：

第一条项目名称

甲乙双方约定的水电安装工程项目名称为______________（以下简称“本工程”）。

第二条项目地点

本工程位于______________________。

第三条工程内容

1. 本工程主要包括水电安装工程及相关配套设施的设计、施工和调试。

2. 乙方应按照甲方的要求，合理规划和实施本工程，确保工程质量和进度。

第四条工程款及支付方式

1. 本工程的工程款为______________元，工程款支付方式为

______________。

2. 工程款的支付比例及时间节点为______________________。

第五条工期

1. 本工程的工期为__________天，自双方签订本协议之日起计算。

2. 如因不可抗力等不可预见情况影响工期，须经双方协商一致后进行调整。

第六条质量保证

1. 乙方应按照国家相关标准和规定进行施工，确保工程质量达到验收标准。

2. 乙方提供的设备及材料应符合国家质检标准，并提供相应的质量保证书。

第七条变更和索赔

1. 如因甲方原因需要变更本工程内容或工程款金额，须经双方协商一致后签订书面变更协议。

2. 如因乙方原因导致工程质量问题或工期延误，甲方有权提出索赔要求。

第八条违约责任

1. 如因乙方违约导致工程质量问题或工期延误，乙方应承担相应

承包水电协议合同范本

一、工程概述

1.1 工程名称：__________（项目名称）

1.2 工程地点：__________（详细地址）

1.3 工程内容：水电安装工程，包括但不限于给水、排水、供电、照明等。

1.4 工程面积：__________平方米

1.5 工程预算：人民币__________元（大写：__________元整）

二、合同期限

2.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格之日终止。

三、双方责任

3.1 发包方责任：

3.1.1 负责提供施工图纸、工程预算等资料。

3.1.2 负责协调与政府相关部门的关系，确保工程顺利进行。

3.1.3 负责支付乙方工程款。

3.2 承包方责任：

3.2.1 严格按照施工图纸和工程预算进行施工，确保工程质量。

3.2.2 负责工程现场的安全生产，遵守相关法律法规。

3.2.3 工程验收合格后，负责提供完整的施工资料。

四、工程款支付

4.1 工程进度款支付：按照工程进度，乙方每月向甲方提交工程进度报告，甲方在收到报告后7日内支付当月工程进度款。

4.2 工程结算：工程验收合格后，乙方在15日内向甲方提交工程结算报告，甲方在收到报告后15日内支付乙方工程结算款。

五、工程质量及验收

5.1 乙方应确保工程质量达到国家相关标准。

5.2 工程验收合格标准：工程按设计要求完成，满足使用功能，符合国家相关标准。

5.3 工程验收程序：乙方在工程完成后，向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后15日内组织验收。

六、违约责任

6.1 任何一方违反本协议的约定，导致合同无法履行，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同总金额的10%。

工程水电承包合同模板

甲方（发包方）：___________

乙方（承包方）：___________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行水电工程的施工、安装、调试等相关事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1 工程名称：____________________

1.2 工程地点：____________________

1.3 工程规模：____________________

1.4 工程造价：人民币______元整（大写：____________________）

二、承包内容

2.1 乙方负责本工程的水电安装、调试及保修工作，包括但不限于以下内容：

（1）给排水系统安装；

（2）电气系统安装，包括强电、弱电、防雷接地等；

（3）水电管道、线缆敷设；

（4）电气设备、给排水设备的安装与调试；

（5）工程所需材料的采购、运输、储存等；

（6）工程现场的安全文明施工。

2.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸、设计变更文件以及相关规范、标准进行施工。

三、工期及进度

3.1 本工程合同工期为______个月，自开工之日起计算。

3.2 乙方应按照甲方的要求，编制详细的施工进度计划，并报甲方批准。

3.3 乙方应按照施工进度计划进行施工，确保工程按期完成。

四、质量要求

4.1 乙方应严格按照国家相关法律法规、规范、标准以及甲方要求进行施工，确保工程质量达到国家规定的合格标准。

4.2 乙方应接受甲方及有关部门的质量监督检查，对检查中发现的问题，应及时整改。

水电工程承包协议书

一、合同双方

甲方〔业主〕：____

乙方〔承包商〕：____

二、合同目的

本协议旨在明确甲乙双方在水电工程承包工程中的权利、义务和责任，确保工程顺利、高效、平安地完成。

三、工程概述

本工程包括但不限于以下内容：

电气系统的设计与安装；

给排水系统的设计与安装；

工程承包水电合同范本

甲方（委托方）：________________

乙方（承包方）：________________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担水电工程承包事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：________________

2. 工程地点：________________

3. 工程内容：________________

4. 工程规模：________________

5. 工程质量：________________

6. 工程期限：________________

二、合同价款

1. 合同总价款为人民币（大写）：______元整（小写）：______元。

2. 付款方式：

（1）预付款：甲方在合同签订后______日内支付乙方合同总价款的______%，即人民币（大写）：______元整（小写）：______元。

（2）进度款：乙方按照工程进度完成______%，甲方支付合同总价款的______%，即人民币（大写）：______元整（小写）：______元。

（3）竣工验收款：工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价款的______%，即人民币（大写）：______元整（小写）：______元。

（4）质保金：工程竣工验收合格满______年后，甲方支付合同总价款的______%，即人民币（大写）：______元整（小写）：______元。

三、工程承包范围

1. 乙方按照甲方提供的工程图纸、技术要求及国家相关标准进行施工。

水电工程承包合同范文3篇

篇1

水电工程承包合同范文

合同编号：******

甲方（承包方）：______ 公司

乙方（发包方）：______ 公司

为了明确双方权益，保障双方合作顺利进行，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商，就______（项目名称）水电工程承包事宜达成如下协议：

一、项目基本情况

1.1 项目名称：______

1.2 项目地点：______

1.3 工程范围：______

1.4 合同金额：______元

1.5 合同工期：自____年____月____日起至____年____月____日止

二、甲方的权利与义务

2.1 甲方应按照工程施工设计、标准及合同要求，按时、优质、保质、保量完成工程；

2.2 甲方应组织施工队伍，配备足够的人力、物力，确保工程进度；

2.3 甲方应严格按照施工计划进行工程施工，并保证工程质量符合国家标准；

2.4 甲方应负责施工过程中安全生产管理工作，保障施工人员的安全；

2.5 甲方应按照合同约定，履行相关技术、质量标准，确保工程完工验收；

2.6 甲方应按照乙方要求，提供施工过程中的相关资料及材料。

三、乙方的权利与义务

3.1 乙方应向甲方提供工程设计、施工图纸及施工条件，并保证其真实、准确；

3.2 乙方应按合同约定支付工程款项，保证甲方正常施工；

3.3 乙方应协助甲方解决施工中可能出现的问题，并提供必要的支持；

3.4 乙方应按照合同约定，对甲方完成的工程进行验收，并在验收合格后支付工程款项；

3.5 乙方应按照合同约定提供工程施工过程中所需的必要协助。

四、合同变更与违约处理

工程承包水电合同范本

甲方（发包方）：____________________

法定代表人：____________________

联系地址：____________________

联系方式：____________________

乙方（承包方）：____________________

法定代表人：____________________

联系地址：____________________

联系方式：____________________

鉴于甲方拟对其工程项目中的水电部分进行发包，乙方具备相应的资质和能力，双方经友好协商达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：____________________

2. 工程地点：____________________

3. 工程内容：水电安装及相关工程。

二、承包范围

1. ..

2. ..

三、工程期限

1. 开工日期：______年____月____日

2. 竣工日期：______年____月____日

四、工程质量标准

达到国家及行业相关质量标准，确保工程质量合格。

五、工程价款及支付方式

1. 工程价款：总金额为人民币________元（大写：____________元整）。

2. 支付方式：

合同签订后____天内，支付预付款____%；

工程进度达到____%时，支付进度款____%；

竣工验收合格后，支付尾款____%。

六、双方权利与义务

1. 甲方权利义务：

提供施工所需的场地、条件等；

按合同约定支付工程款；

协助乙方解决施工过程中的问题。

2. 乙方权利义务：

严格按照合同要求进行施工；

水电工程施工承包合同样板5篇

篇1

水电工程施工承包合同样板

甲方：（委托方）

乙方：（承包方）

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就甲方的水电工程项目施工事项订立本合同，并共同遵守合同条款，依法履行各自的权利义务。在履行本合同过程中，如有争议，应友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签署地人民法院起诉。

一、工程概况

1. 甲方将其位于（工程地点）的水电工程项目（以下简称“工程”）的具体范围和工程要求告知乙方，乙方根据工程要求及承包方的专业技术能力，同意承担本工程的施工任务。

2. 工程施工范围包括但不限于（列出具体施工内容）。

3. 工程的施工工期为（具体年限），乙方应按照合同约定的时间节点，按时完成施工任务。

4. 本工程的总造价为（具体金额），甲乙双方约定的支付方式为（列出具体支付方式）。

二、施工责任

1. 乙方应按照甲方要求，派遣具备相关资质和经验的施工队伍进行施工工作，并保证施工过程中的安全和质量。

2. 乙方应严格执行施工图纸及相关技术规范，确保施工工作符合国家规定的工程质量标准。

3. 乙方应保证施工过程中的文明施工，不得影响周边居民的生活和环境，确保工地及周边环境的清洁。

4. 若乙方在施工过程中遇到困难或问题，应及时与甲方沟通，并提出解决方案。

5. 乙方应根据工程进度及施工质量，制定并执行施工计划，确保工程按时完成。

6. 乙方应按照合同约定的支付方式，及时向甲方提交施工进度和款项支付情况报告。

三、保证措施

1. 乙方应为本工程购买相应的施工保险，确保施工过程中的人身和财产安全。

水电承包工合同范本

甲方（雇主）：________________

乙方（承包商）：________________

第一条工程概况

1. 工程名称：________________

2. 工程地点：________________

3. 工程内容：包括但不限于水路管道铺设、电路布线、灯具安装等水电安装工程相关内容。

第二条工程期限

1. 本工程自____年__月__日起至____年__月__日止。

2. 乙方应按照甲方的要求和本合同的约定，在规定工期内完成工程。

第三条工程质量

1. 乙方应按照国家相关标准和行业标准进行施工，确保工程质量。

2. 工程质量不符合约定的，乙方应在甲方指定期限内无偿返工，直至符合约定。

第四条工程价格及支付方式

1. 工程总价为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。

2. 支付方式：甲方在工程完工验收合格后日内支付乙方工程总价款的____%。

第五条材料供应

1. 工程所需材料由乙方负责采购，材料质量应符合国家相关标准。

2. 甲方有权对乙方采购的材料进行检验，如发现质量问题，乙方应在甲方指定期限内无偿更换。

第六条工程变更

1. 工程施工过程中，如甲方要求变更设计，乙方应按照甲方的要求进行施工。

2. 工程变更导致工程量增加或减少的，双方应另行协商确定工程价款。

第七条工程验收

1. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。

2. 甲方应在接到乙方通知后日内进行验收，验收合格的，甲方应签署验收合格证明。

第八条违约责任

1. 乙方未能按照约定工期完成工程的，应向甲方支付违约金，每日违约金为工程总价款的____%。

承包水电的合同范本

水电承包合同

甲方（发包方）：_______________________

法定代表人：_______________________

地址：_______________________

联系方式：_______________________

乙方（承包方）：_______________________

法定代表人：_______________________

地址：_______________________

联系方式：_______________________

一、工程概况

1. 工程名称：_______________________

2. 工程地点：_______________________

3. 工程内容：水电工程的设计、施工、安装及维修等。

二、工程期限

1. 本工程的工期为______天，自合同生效之日起计算。

2. 如遇不可抗力或其他不可预见的因素，导致工期延误，双方应协商解决。

三、工程价款及支付方式

1. 本工程的总价款为人民币______元（大写______元整）。

（1）合同签订后______个工作日内，支付工程价款的______%作为预付款；

（2）工程进度达到______%时，支付工程价款的______%；

（3）工程竣工验收合格后______个工作日内，支付工程价款的______%。

四、工程质量及验收

1. 乙方应按照国家和地方相关标准及规范进行施工，确保工程质量符合要求。

2. 工程竣工后，甲方应及时组织验收。如验收不合格，乙方应在规定的时间内整改直至合格。

水电工程承包合同范本

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承包施工水电工程事宜，达成如下协议：第一条工程概况

1.1 工程名称：__________水电工程

1.2 工程地点：__________

1.3 工程内容：包括但不限于水电管道铺设、水电设备安装、调试及验收等。

1.4 工程面积：__________平方米

1.5 工程承包方式：包工包料

第二条工程期限

2.1 工程开工日期：____年____月____日

2.2 工程竣工日期：____年____月____日

2.3 工程延期：如遇不可抗力等因素导致工程无法按期完成，经双方协商一致，可适当延长工期。

第三条工程质量和标准

3.1 承包方应按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合设计要求。

3.2 工程质量保证期：自工程竣工验收合格之日起，保修期为____年。

第四条工程价款

4.1 工程总价款：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

4.2 工程价款支付方式：

（1）合同签订后5个工作日内，甲方支付工程总价款的30%作为预付款。

（2）工程进度达到50%时，甲方支付工程总价款的30%。

（3）工程峻工验收合格后，甲方支付工程总价款的30%。

（4）工程质量保证期届满后，甲方支付工程总价款的10%作为质保金。

第五条工程变更

5.1 工程变更应书面提出，经双方协商一致后进行变更。

（1）增加工程量或提高工程标准，相应增加工程价款。

（2）减少工程量或降低工程标准，相应减少工程价款。

水电承包合同范本6篇

篇1

水电承包合同范本

甲方（承包方）：

单位名称：

法定代表人（负责人）：

通讯地址：

联系电话：

乙方（发包方）：

单位名称：

法定代表人（负责人）：

通讯地址：

联系电话：

鉴于甲方具有从事水电工程施工的资质和能力，乙方有水电工程需要承包的需求，双方协商一致，达成以下合同：

一、项目内容

1. 乙方委托甲方承包水电工程项目，具体项目包括但不限于水电浇筑、管道安装、设备调试等。

2. 项目所需的具体材料、设备及工时等详细信息由双方协商确定并在附件中列明。

二、承包费用及支付方式

1. 乙方应在项目开始前支付承包款项的50%作为预付款。

2. 项目验收合格后，乙方应及时支付余下的50%承包款项。

3. 如因乙方原因导致项目变更或延期，甲方有权要求适当调整承包费用。

三、工期安排

1. 双方应在合同签订后的三日内确定工程开始时间。

2. 工程的具体完工时间由双方协商确定，并在附件中列明。

3. 若因不可抗力等因素导致工期延误，双方应及时商议解决方案。

四、质量标准

1. 甲方承诺在工程过程中，保证质量符合相关标准，并保证设备运行安全、稳定。

2. 乙方有权对工程质量进行检验，不合格部分应及时整改。

五、保证事项

1. 甲方应保证施工现场的安全，遵守相关的施工规范和安全措施。

2. 乙方应提供必要的工程图纸、资料，配合甲方顺利完成项目。

六、违约责任

1. 若甲方未按照合同约定完成工程，应承担相应违约责任。

2. 若乙方未按时支付承包款项，导致工程延误，应承担相应违约责任。

七、争议解决

双方若因承包合同引发争议，应先协商解决。若协商不成，可依法诉诸法院解决。

水电承包合同范本4篇

篇1

水电承包合同范本

甲方：（委托方名称）

乙方：（承包方名称）

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方在平等互利的基础上，经友好协商，达成以下水电承包合同：

一、项目名称：XXX水电站工程

二、项目地址：XXX省XXX市XXX区

三、工程内容：

1.工程范围包括：电站水源、水库、引水渠、发电机房、变电站、输变电线路等各项设施建设。

2.工程总投资：XXX万元。

3.工程总工期：XXX个月。

四、权利义务：

1.甲方义务：提供工程所需资金、土地、水资源等必要条件，按时支付工程款项。

2.乙方义务：负责施工、采购材料、设备等，保质保量完成工程，并按合同要求保修一定期限。

五、合同价款及支付方式：

1.总价款为XXX万元，分期支付，具体支付时间和金额按合同约定执行。

2.发票开具：乙方须向甲方提供发票，并严格按照国家税法规定开具合法发票。

六、质量保证：

1.工程质量应符合《建筑工程质量验收规范》，乙方必须按照合同要求执行，并保证工程质量达到设计要求。

2.质量保证期：竣工验收后，乙方承诺对工程进行维修保养，保证质量保持一定时间。

七、违约责任：

1.甲方违约：未按时支付货款或提供必要条件，应承担违约责任，并按规定支付违约金。

2.乙方违约：工程存在质量问题或未按时完成工程，应承担相应法律责任，并赔偿甲方损失。

八、争议解决：

1.双方发生争议应友好协商解决，如无法协商解决，则提交XXX 仲裁委员会仲裁。

2.仲裁裁决是终局的，对双方具有法律约束力。

九、合同变更：

1.经双方协商一致，合同内容可以进行适当变更，变更需双方签字确认方为有效。

工程承包水电合同范本

甲方（发包方）：

姓名：______________________

联系地址：______________________

联系电话：______________________

乙方（承包方）：

姓名：______________________

联系地址：______________________

联系电话：______________________

一、工程概况

1. 工程名称：[具体工程名称]

2. 工程地点：[详细工程地点]

3. 工程内容：本工程为水电安装工程，包括但不限于室内给排水管道安装、电气线路敷设、灯具及开关插座安装等（具体工程内容以甲方提供的施工图纸及相关要求为准）。

二、工程期限

1. 本工程的工期为______天，自合同签订之日起计算。

2. 如遇不可抗力或其他不可预见的因素，导致工期延误，双方应协商解决，并以书面形式确认。

三、工程价款及支付方式

1. 本工程的总价款为人民币______元（大写______元整），此价款为固定总价，不因任何因素而调整（除双方另有约定外）。

合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付工程价款的______%作为预付款；

工程进度达到______%时，甲方向乙方支付工程价款的______%；

工程竣工验收合格后______个工作日内，甲方向乙方支付工程价款的______%；

剩余工程价款的______%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。

四、工程质量及验收

1. 乙方应严格按照国家及地方相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。

2024年承包水电工程合同范本(二篇)

2024年承包水电工程合同范本

甲方：_____（发包方）

乙方：_____（承包方）

甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

一、工程概况

1、工程地点：_____

2、工程承包方式：a承包人包工包料;b承包人包工部分包料;c 承包人包清工。

3、工期____年____月____日至____年____月____日

4、合同价款：本合同工程预算造价人民币____元（大写），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。

二、关于材料供给的约定

1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。

3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品，应按材料价款的双倍补偿给甲方。

三、关于工程质量及验收的约定

1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》

GB______和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB______并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。

承包水电工程合同样本(6篇)

承包水电工程合同样本

发包方：_____（甲方）承包方：_____（乙方）

经甲、乙双方共同友好协商，就程项目水电分部承包达成如下协议：

一、承包形式

1、甲方在与（以下简称：业主方）签定的有关本工程项目施工合同后，决定将本工程项目水电分部以包安全、包人工、包材料、包文明施工、包资料报验整理、包竣工结算和竣工验收的方式承包给乙方施工、管理。

2、乙方必须全面履行甲方向业主方承诺的本工程项目有关水电的所有条件：

A、接受甲方与业主签订的本工程《施工合同》，有关水电分部的全部条款，并承担履约过程的全部经济责任和法律责任。

B、乙方在施工过程中造成的各种质量缺陷，给业主带来的损失，如发生业主按照《施工合同》内容规定的索赔由乙方承担。

C、乙方必须承担由于违反甲方和业主方签订的施工合同规定，如工程质量等标准达不到合同要求等所要承担的罚款，诉讼和所有经济支出。

3、乙方在实施本工程项目经营、管理过程中，只能是甲方的内部承包者，不得以任何其他企业、单位和个人的名义开展业务工作。

4、乙方在实施本工程项目经营、管理过程中因工程需要与劳务承包者、材料及设备供货商等签订合同时，应接受甲方的监督和管理。如需要甲方对用工合同、供货合同进行担保时，应事前征得甲方同意，并出具书面承诺，如乙方不能按照合同履行支付对方费用时，甲方有权直接从支付乙方的工程款中代其支付，由此产生的一切后果由乙方负责。

二、乙方承包内容

乙方承包内容：的水电安装工程。

三、双方责任

甲方责任

1、对乙方履行《施工合同》进行监督。

2、组织协调乙方与其他劳务分包的工作关系。