公路工程施工管理中工程索赔问题浅析论文

合集下载

浅析工程施工索赔

浅析工程施工索赔随着我国经济的快速发展，建筑业作为国民经济的重要支柱产业，其市场规模不断扩大，施工项目数量逐年增加。

然而，在工程施工过程中，由于各种原因，索赔事件频发，不仅给企业带来了经济损失，还可能引发合同纠纷，影响工程项目的顺利进行。

本文将对工程施工索赔的现状、原因进行分析，并提出相应的应对措施。

一、工程施工索赔的现状1. 索赔频率较高：在工程施工过程中，由于自然条件、人为因素、合同条款等多种原因，索赔事件几乎难以避免，且在工程项目中占有一定比例。

2. 索赔金额较大：据有关统计数据显示，国际承包工程中的施工索赔额一般可达到合同价的10%左右，个别索赔额甚至超过合同价。

3. 索赔争议较多：在实际操作中，由于对索赔的认识和处理不当，导致业主与承包商之间的争议和分歧较大，影响了工程项目的进展。

二、工程施工索赔的原因1. 自然条件因素：工程施工受地形、地质、水文、气象等自然条件的影响，可能导致工程进度、质量和成本的变动，从而引发索赔。

2. 合同条款不明确：合同条款是工程顺利进行的基础，若合同条款存在漏洞、模糊或不符合实际情况，容易导致双方在履行合同过程中产生纠纷。

3. 变更设计：在工程施工过程中，由于设计变更、规范修改等原因，可能导致工程进度、质量和成本的变动，进而引发索赔。

4. 合同管理不善：合同管理是工程承包企业的重要工作，管理不善可能导致合同履行过程中出现漏洞，为索赔事件埋下隐患。

5. 沟通协调不畅：业主、承包商、设计方等各方在工程施工过程中，若沟通协调不畅，容易导致误解和矛盾，进而引发索赔。

三、工程施工索赔的应对措施1. 提高合同管理水平：企业应加强合同管理人员培训，提高合同管理水平，确保合同条款的明确、合理，降低索赔风险。

2. 强化风险意识：企业应充分认识到工程施工风险，提前做好风险评估和防范措施，确保工程项目的顺利进行。

3. 加强沟通协调：各方在工程施工过程中，应加强沟通协调，确保信息的畅通，及时解决矛盾和问题，避免索赔事件的产生。

工程施工索赔论文(3篇)

第1篇摘要：随着我国建筑行业的快速发展，工程施工索赔问题日益凸显。

本文从工程施工索赔的概念、原因、程序及应对策略等方面进行分析，旨在为建筑企业和相关从业人员提供有益的参考。

一、引言工程施工索赔是指在工程建设过程中，因合同履行过程中出现的问题，导致合同双方产生纠纷，需要通过协商、调解或诉讼等方式解决的一种经济补偿行为。

随着工程项目的规模不断扩大、技术难度不断增加，工程施工索赔问题日益复杂，对建筑企业的经济效益和社会信誉产生严重影响。

二、工程施工索赔的原因1. 合同条款不明确：合同是工程施工索赔的基础，若合同条款不明确，容易引发纠纷。

2. 施工过程中变更频繁：工程项目在施工过程中，由于各种原因导致变更频繁，增加了索赔的可能性。

3. 不可抗力因素：自然灾害、政策调整等不可抗力因素可能导致工程进度延误、成本增加，引发索赔。

4. 甲方违约：甲方未能按照合同约定履行义务，如未按时支付工程款、未按时提供材料等，导致乙方产生索赔。

5. 施工单位管理不善：施工单位在施工过程中管理不善，如施工质量不合格、工期延误等，引发索赔。

三、工程施工索赔的程序1. 索赔事件发生：合同双方在施工过程中发现索赔事件，应及时进行记录。

2. 索赔意向通知：乙方在确认索赔事件后，应在规定时间内向甲方递交索赔意向通知。

3. 索赔报告：乙方在索赔意向通知后，应向甲方递交详细的索赔报告，包括索赔事件、索赔依据、索赔金额等。

4. 索赔协商：合同双方就索赔事项进行协商，争取达成一致意见。

5. 索赔调解或诉讼：若协商无果，可寻求第三方调解或向法院提起诉讼。

四、工程施工索赔的应对策略1. 重视合同管理：在合同签订阶段，应仔细研究合同条款，确保合同内容明确、合理。

2. 加强施工管理：提高施工质量，确保工程进度，降低索赔风险。

3. 建立健全索赔制度：建立健全索赔管理制度，明确索赔流程，提高索赔工作效率。

4. 加强沟通协调：与甲方保持良好沟通，及时解决施工过程中出现的问题，避免索赔。

浅谈公路工程索赔 (1)

浅谈公路工程索赔摘要：公路工程索赔是公路工程合同管理中的一项重要内容，经常发生而且是一种正常的经济补偿行为。

公路工程索赔产生的原因主要包括特殊风险、不确定性障碍、国家政策和法规的变更、工程变更、业主违约以及合同文件矛盾等。

索赔按其目的可分为工期索赔和费用索赔。

承包商应当加强索赔管理，严格按照索赔程序进行索赔，以获得索赔的成功。

关键词：公路工程；索赔；承包商(这个关键词有些牵强)About Claims for Highway ProjectsAbstract: Claim is a major part of the contract m anagem ent for highway projects, it happens often, and is a norm al econom ic com pensation action. Claims for highway projects m ainly caused by special risks, uncertainty barriers, changes of state's relevant policies and legislation, project m odifications, employers’default, contradictions in contract docum ents, and etc. In term s of its purpose, claim can be classified as time-limit claim and expense claim.Contractors should strengthen management, strictly perform ance according to relevant procedures to obtain success in claims.Keywords: highway project; claim; contractor浅谈公路工程索赔及有效管理方法摘要：公路工程索赔是公路工程合同管理中的一项重要内容，经常发生而且是一种正常的经济补偿行为。

公路工程施工索赔浅析

公路工程施工索赔浅析中图分类号：u4 文献标识码：a 文章编号：1007-0745（2013）01-0040-01摘要：归纳总结了施工索赔的概念、产生的原因、存在的问题与根源，阐述了索赔管理的重要性。

从工程项目管理的角度，提出了提高索赔效益的措施。

说明了如何做好施工索赔和施工企业索赔的具体操作步骤，指出处理好施工索赔是施工企业保障自我利益的重要手段。

关键词：公路工程施工索赔索赔理由索赔管理索赔是一门“艺术”，它是一门融社会科学、自然科学为一体的边缘学科，涉及到工程技术、工程管理、贸易、法律、财会、公共关系等众多专业学科知识因此在索赔过程中，一定要注重对这些知识的有机结合和综合运用。

特别是公路施工单位激烈竞争的影响下，施工单位为有效地提高中标机会，而不得不降低施工成本；但同时施工企业要在项目中获得利润，在这种情况施工企业就会在工程实施过程中找机会采取索赔。

显然，在竞争激烈的情况下，有些施工企业在承包工程中甚至把索赔看成是盈亏成败的一大关键。

以下是笔者对工程施工索赔的一点认识。

一、施工索赔的概念施工索赔，是在施工过程中由于甲方或非本企业的原因使本企业付出了额外的费用，通过合法的程序要求甲方偿还他的缺失。

换句话说，凡是超出原合同规定的行为给承包商带来的缺失，无论是时间上的还是经济上的。

只要承包商认为不能从原合同规定中获得支付的额外开支。

应得到经济时间补偿的，均有权向业主提出索赔。

一般地，施工索赔是承包商向业主提出的要求，这是狭义的索赔，从广义上讲索赔应包括承包商向业主提出的索赔和业主向承包商提出的索赔，后者称为反索赔，故索赔是双向性的。

二、引起索赔的原因（一）施工过程的难度和复杂性增大随着社会的发展，出现了越来越多的新技术新工艺，业主对建设项目的质量和功能要求越来越高。

越来越完善，因而使设计难度不断增大，另一方面施工过程也越来越复杂，所以设计过程要求尽善尽美是不可能的。

因而在施工中随时发生问题要随时解决，因此需要设计变更。

浅谈施工管理过程中的索赔

浅谈施工管理过程中的索赔摘要：随着建设制度的不断完善，工程索赔已日益成为各施工企业重视的一项工作，它不仅可以增加施工企业的经济效益，还可以提高施工企业的施工管理水平，可以说是工程造价管理中的一项极其重要的工作，对施工企业具有极其独特的意义，本文阐述了工程索赔的内涵及其重要性，并在此基础之对工程索赔的一般步骤进行了详细的介绍。

关键词：工程管理；施工；索赔引言：索赔是合法的所有者，根据自己的权力提出对某一有关资格、财务、金钱等方面的正当的权力要求，是社会科学和自然科学融为一体的边缘科学，也可说是一门“艺术”。

1索赔发生的主要因素在工程项目施工过程中，索赔是经常发生的，其主要原因有：1.1设计方面在设计施工图时，出现与现场实际施工在地质、环境等方面的差异或是设计的图纸对规范要求、施工说明等表达不严明，对设备、材料的名称、规格型号表示不清楚或工程量错误等诸多方面的遗漏和缺陷，都会给项目施工带来不利的因素，而这诸多方面的问题，又只能在施工过程中去发现问题，解决问题，从而导致工程项目成本费用发生变化，其中不可避免的产生如在工期、人工、材料等方面的索赔。

1.2施工合同方面施工合同是工程项目建设承发包双方依据建筑法、招标投标法、合同法等有关的法律、法规，明确双方各自履行的权力和义务的协议（合同文件），一般采用标准合同文本。

虽然标准合同文本已包括工程项目建设在施工过程中双方应有的权利和应尽义务的基本条件，但由于工程项目建设的复杂性和施工工期以及自然环境、气候、周期长等因素的限制和意想不到的天灾人祸，加上用词的严密性不强等，都有可能使双方在签订施工合同时不能充分考虑和明确各种因素对工程建设的影响，导致施工合同在履行中出现这样那样的矛盾，从而引起因施工合同签订的疏忽和用词不严谨的施工索赔。

1.3意外风险和不可预见因素在施工过程也就是施工合同履行的过程中，发生了如地震、台风、战争、叛乱、放射性污染、核危害等人力不可抗力的自然灾害和风险以及在施工中出现地下暗河、基坑透水、地质断层、天然溶洞、沉陷和塌方等等，都可能引起工程造价发生变化，引起施工索赔。

对承包公路工程中的索赔管理的探讨

对承包公路工程中的索赔管理的探讨摘要:本文根据作者多年工作经验，主要针对公路工程中的索赔管理进行了分析。

仅供参考。

关键词:公路工程;索赔;管理1 问题的提出公路工程项目由于施工周期长、规模大、技术含量高且复杂,加上不确定因素和不可预见因素影响等自身特点,导致在工程施工过程中时刻都存在着追加额外工作项目、工程费用及工期变化的可能。

换言之,索赔及反索赔始终贯穿于工程的整个过程,因此,如何发掘合同潜力,获取经济补偿,即索赔及反索赔,也就越来越成为一种提高经济效益、增强市场竞争的手段,得到了土木工程界人士的广泛重视。

很多事例充分显示了在符合法律规定和合同约定的条件下,行使索赔及反索赔权利是一种保护良好经济效益、降低工程风险的行之有效的手段。

因此,探究有关索赔的管理工作显示出了非常重要的意义，对工程造价从业人员提出了更高的要求。

2 工程索赔概述 2.1 索赔的含义：工程索赔是指工程承包合同履行中,当事人一方因对方不履行或不完全履行合同约定的义务,或者由于对方以及无法防止的外因使权利人受到损失时向对方提出请求给予补偿的过程。

公路工程索赔管理是工程施工过程中经常发生的重要的业务活动,属于合同履行过程中正常的风险管理,它是合同各方各自享有的权利,也是合同各方进行自我保护的重要途径。

2.2 索赔的原则(1) 以事实为依据,以合同为准绳。

在工路工程承包实施过程中,索赔的成功与否首先依赖于是否有充分的理由和事实为依据。

在提出索赔要求时,必须提出足够的经认真准备的论证资料,特别是详细完整的工程记录,以支持索赔。

同时还应自觉运用法律手段来维护自身利益,合同正是这一行为的前提。

签订后的合同对缔约双方都具有约束力,这种约束力是受法律保护的。

因此,索赔应以合同为基础,有事实、有根据,依法按程序办事。

(2)定量可靠,计算精确。

由于公路工程施工的特殊性，承包商在提出索赔时往往具有机会性,承包商在其编报的各种索赔报告中往往存在不同程度的夸大和虚拟成分,这些常常会引起监理工程师和业主的反感。

浅谈公路工程施工索赔

浅谈公路工程施工索赔工程索赔是合同管理的重要内容之一；公路施工过程中工程索赔作为合同管理中的一项主要内容，经常发生而且是一种正常经济补偿行为。

在我国公路施工建设过程中，由于业主、监理工程师、承包商三方的行为还都存在不规范，使得很多索赔得不到受理和批复。

究其原因主要是：一方面，业主在整个施工过程中对于重大、主要方面掌握着主动性，运用FIDIC条款时，往往带有中国特色、地方特色；另一方面，承包商往往不能按中标承诺配齐相关人员、机械、设备，索赔意识不到位，同时考虑与业主、监理单位的下一步合作，应该坚持的索赔往往不敢提出，或只注重索赔意向的提出，不重视索赔过程中的证据收集和及时作最终索赔报告；第三方面是监理单位，往往不能以“公正的第三方”的身份来维护业主、承包商双方的利益，而是倾向于维护业主的利益。

这就使原本很正常的索赔工作变了质。

开展工程建设索赔工作是建筑市场的一项重要内容，也是建立社会主义市场经济的客观要求，它的开展有利于强化合同意识，依法进行工程建设，提高合同履约，有利于落实权利、义务关系，强化企业内部管理，提高企业素质及管理水平；也有利于我国工程建设与国际惯例接轨，参与国际工程承发包市场的竞争。

1 索赔的基本特征1.1 索赔是要求给予补偿（赔偿）的权利主张，其依据是合同文件及适用的法律规定。

1.2 承包商自己没有过错，其责任应由业主（包括其代理人如监理工程师）承担。

1.3 已经发生实际损失（包括工期和经济损失），而且必须有切实的证据。

2 索赔引起的原因由于公路工程施工现场条件、社会和自然环境、地质水文等等的变化，招标文件和合同条款难免出现与实际不符的错误等因素，因此，索赔在工程施工中是难免的。

引起索赔的原因主要有如下几个方面：2.1 业主违约常表现为业主或其代理人未能按合同规定为承包商提供顺利施工条件，或未能在规定时间内付款。

2.2 指定分包商违约业主指定的分包商未能按规定提供服务、供应材料及劳务等。

工程施工合同索赔论文(3篇)

第1篇摘要：工程施工合同索赔是建筑工程项目中常见的一种法律现象，它涉及到合同双方的利益平衡和权益保护。

本文旨在分析工程施工合同索赔的成因、处理原则及索赔策略，为相关从业人员提供有益的参考。

一、引言工程施工合同索赔是指在建筑工程合同履行过程中，因合同当事人一方违约或不可抗力等原因，导致另一方遭受损失，从而向违约方提出索赔要求的行为。

在我国建筑市场中，工程施工合同索赔现象日益普遍，如何有效处理索赔问题，成为建筑工程项目管理的重要内容。

二、工程施工合同索赔的成因1. 合同条款不明确合同条款不明确是导致索赔的主要原因之一。

如工程量、工期、质量、安全等方面的约定模糊，给索赔提供了可乘之机。

2. 违约行为合同当事人一方违约，如工期延误、工程质量不合格、安全事故等，导致另一方遭受损失，从而引发索赔。

3. 不可抗力因素不可抗力因素如自然灾害、政策调整等，导致工程进度、质量、成本等方面受到影响，从而引发索赔。

4. 争议处理不当合同当事人对争议处理意见不一致，导致索赔问题难以解决。

三、工程施工合同索赔的处理原则1. 合法性原则索赔请求必须符合法律法规和合同约定，具有合法性。

2. 公平性原则索赔处理应公平合理，保护合同双方的合法权益。

3. 实际损失原则索赔金额应与实际损失相匹配，不得超出实际损失。

4. 证据原则索赔请求必须有充分、可靠的证据支持。

四、工程施工合同索赔的策略1. 提前预防在合同签订阶段，应充分了解合同条款，避免因条款不明确而引发索赔。

2. 严格履行合同合同当事人应严格按照合同约定履行义务，减少违约行为。

3. 建立完善的索赔管理体系建立健全索赔管理体系，明确索赔流程、责任主体和权限，提高索赔处理效率。

4. 强化证据收集在索赔过程中，应充分收集证据，为索赔提供有力支持。

5. 合理协商在索赔处理过程中，应积极与对方协商，寻求双方都能接受的解决方案。

五、结论工程施工合同索赔是建筑工程项目管理中的重要环节。

通过分析索赔成因、处理原则和索赔策略，有助于提高合同履约质量，维护合同双方的合法权益。

建设工程施工索赔问题论文

摘要：建设工程施工索赔是工程建设过程中常见的问题，关系到工程项目的顺利进行和企业经济效益。

本文从建设工程施工索赔的概念、原因、处理程序及对策等方面进行探讨，以期为我国建设工程施工索赔问题的解决提供有益参考。

一、引言建设工程施工索赔是指在工程建设过程中，由于非承包商原因导致工程延期、费用增加等，承包商向业主提出索赔要求，以维护自身合法权益的行为。

施工索赔是工程项目管理的重要组成部分，关系到工程项目的顺利进行和企业经济效益。

然而，在实际施工过程中，索赔问题仍然存在许多难点和问题，本文将对这些问题进行分析和探讨。

二、建设工程施工索赔的原因1. 设计变更：由于设计变更导致工程量增加、工期延长，给承包商带来额外成本和风险。

2. 不可抗力：自然灾害、政策调整等不可抗力因素导致工程无法按原计划进行，给承包商带来损失。

3. 业主原因：业主未按时支付工程款、变更工程量、提供施工场地等，导致承包商产生索赔。

4. 施工条件变化：施工过程中，由于地质条件、施工环境等因素发生变化，导致工程成本增加。

5. 合同条款不明确：合同条款不明确或存在争议，导致承包商无法准确判断自身权益，产生索赔。

三、建设工程施工索赔处理程序1. 索赔申请：承包商在发现索赔原因后，应及时向业主提出索赔申请。

2. 索赔调查：业主对承包商提出的索赔进行核实，包括事实调查、证据收集等。

3. 索赔协商：业主与承包商就索赔问题进行协商，达成一致意见。

4. 索赔处理：业主根据协商结果，对承包商的索赔进行处理，包括调整工程款、延长工期等。

四、建设工程施工索赔对策1. 严格合同管理：加强合同条款的审查和制定，明确双方权益，减少索赔纠纷。

2. 建立健全索赔管理制度：建立健全索赔管理制度，规范索赔流程，提高索赔效率。

3. 加强项目管理：加强项目管理，提高工程进度和质量，降低索赔风险。

4. 提高索赔人员素质：提高索赔人员的业务素质和法律意识，确保索赔工作的顺利进行。

五、结论建设工程施工索赔问题是工程项目管理中的重要环节，关系到工程项目的顺利进行和企业经济效益。

谈谈工程施工索赔论文

论文题目：工程施工索赔的现状及对策研究摘要：随着我国建筑市场的不断发展，工程施工索赔问题日益凸显。

本文通过对工程施工索赔的现状进行分析，找出存在的问题，并提出相应的对策，旨在为我国建筑企业提供有益的参考。

关键词：工程施工；索赔；现状；对策一、引言工程施工索赔是建筑企业在施工过程中，由于合同履行过程中出现的争议，依据合同条款和相关法律法规，向对方提出的经济补偿或工期顺延的要求。

近年来，我国建筑市场发生了多起较大的工程施工索赔案件，不仅给企业带来了经济损失，还影响了工程项目的顺利推进。

因此，研究工程施工索赔的现状及对策具有重要的现实意义。

二、工程施工索赔的现状1. 工程施工索赔案例增多：随着建筑市场的竞争加剧，企业为了获取更多的市场份额，不断降低报价，导致合同履行过程中出现争议的风险增加。

据相关数据显示，近年来我国工程施工索赔案例呈现出上升趋势。

2. 索赔金额较大：由于工程项目规模不断扩大，施工过程中涉及的资金量也不断增加，因此，工程施工索赔金额普遍较大。

这使得企业面临较大的经济压力，甚至可能导致企业资金链断裂。

3. 索赔原因多样化：工程施工索赔的原因包括设计变更、合同条款不明确、施工条件变化、材料价格波动等。

这些原因往往交织在一起，使得索赔案件复杂化。

4. 索赔成功率较低：由于我国相关法律法规不完善，加之建筑市场信用体系不健全，导致工程施工索赔成功率较低。

据调查，我国工程施工索赔成功率仅为50%左右。

三、工程施工索赔存在的问题1. 合同管理不规范：部分建筑企业合同管理水平较低，合同签订不严谨，导致在施工过程中出现争议。

2. 证据收集不充分：企业在发生索赔事件时，往往由于证据收集不充分，导致索赔失败。

3. 法律法规不完善：我国现有的法律法规对工程施工索赔的规定不够明确，为企业提供了可乘之机。

4. 信用体系不健全：建筑市场信用体系不健全，导致部分企业采取不正当手段，损害他人利益。

四、工程施工索赔的对策1. 加强合同管理：建筑企业应提高合同管理水平，确保合同条款的严谨性，降低合同履行过程中的风险。

工程施工过程中工程索赔及管理探讨

工程施工过程中工程索赔及管理探讨摘要：随着国家计划经济向市场经济的彻底转变，工程施工单位也随之越来越重视工程索赔的工作。

本文就工程施工过程中的工程索赔及管理进行了系统的探讨和研究。

关键词：施工工程；工程索赔；管理引言工程索赔是市场经济中的一种普遍现象，也是工程承包商的一种正当权益和要求。

在市场经济条件下，建筑市场中的工程索赔，是一种普遍现象。

工程索赔，通常是指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。

一、工程索赔原则1、根据招标文件及合同要求中有关规定提出索赔意向书，意向书中应包含索赔名称、索赔事由及依据、事件发生起算日期和估算损失，无须附有详细的计算资料和证明。

这样，使监理工程师通过意向书就可以把整个事件的起因、地点及索赔方向有大致了解。

2、索赔意向书递交监理工程师后应经主管监理工程师签字确认，必要时施工单位负责人、现场负责人及现场监理工程师、主管监理工程师要一起到现场核对。

3、索赔意向书送交监理工程师签字确认后要及时收集证据，收集的证据要确凿，理由要充分；所有工程费用和工期索赔应附有现场工程监理工程师认可的记录和计算资料及相关的证明材料。

二、工程索赔的原因分析由于工期施工过程较长、环节复杂、施工面广、不确定因素较多，因此，引起索赔的因素也比较多。

大致归纳有如下几种：1、当事人违约当事人违约常常表现为没有按照合同约定履行自己的义务。

发包人违约常常表现为没有为承包人提供合同约定的施工条件、未按照合同约定的期限和数额付款等。

工程师未能按照合同约定完成工作。

如未能及时发出图纸、指令等也视为发包人违约。

承包人违约的情况则主要是没有按照合同约定的质量、期限完成施工，或者由于不当行为给发包人造成其他损害。

例如，在某世界银行贷款的项目中，采用FIDIC合同条件，合同规定发包人为承包人提供三级路面标准的现场公路。

试论公路工程承包中的索赔管理

试论公路工程承包中的索赔管理前言在公路工程承包中，由于各种原因，承包商和业主往往会发生一些纠纷，而索赔就是处理这些纠纷的一种方式。

索赔管理的好坏直接影响到工程合同的履行和维护承包商的利益，因此本文将从索赔管理的角度深入研究公路工程承包中的索赔管理，探讨如何做好索赔管理。

索赔的种类公路工程承包中的索赔可以分为以下几种：工程变更索赔在实践中，由于工程建设的不确定性和客观条件的变化，往往会出现业主要求变更工程情况的情况，这时承包商就会提出工程变更索赔，索要工程变更导致的费用和损失的赔偿。

已完工程的索赔承包商在已完工的工程中，仍可能存在一些事项未得到预期的解决，例如未支付的款项、未清理的工程等，这时承包商就会提出已完工程的索赔请求。

招投标过程中的索赔招投标过程中存在的问题往往也会引发索赔请求，如招标文件中描述的标准和承包商提供的契约文件有所不同，或者中标后双方谈判有所变化，导致承包商的利益受到损害等。

其他索赔除上述三种索赔外，公路工程承包中还有一些其他的特殊情况，如施工期间发生地震、洪水等自然灾害导致工程停滞的索赔、合同中划定的质量和工期等问题导致的索赔等。

索赔管理的主要步骤公路工程承包中的索赔管理需要遵循一系列严密的步骤，具体如下：第一步：及时发现索赔公路工程承包中的索赔问题必须及时发现，这可以通过不断监测和分析工程进展情况来实现。

如果承包商发现工程管理和业主要求在合同约束范围内有冲突或不一致之处，应及时向业主提出要求，以求解决问题。

第二步：认真分析索赔承包商必须对提出的索赔请求进行认真分析，判断索赔是否合理、合同是否豁免赔偿等。

如果承包商认为索赔是合理的，则应向业主提出正式索赔请求，并尽可能提供详细的数据和证据来支持索赔要求。

第三步：与业主协商谈判在承包商提出索赔请求后，业主应当认真对待并进行协商谈判。

通过谈判，承包商和业主可以达成一致意见，并确定索赔的赔偿金额和方式。

第四步：签订索赔协议当协商谈判结束后，承包商和业主应当签订索赔协议，明确索赔的金额、赔偿方式和赔偿期限等。

工程索赔论文：浅谈施工过程中的索赔及管理工作

工程索赔论文：浅谈施工过程中的索赔及管理工作摘要:详细介绍了工程索赔的原则、工程索赔的详细操作步骤及工程索赔的管理关键词:工程索赔原则步骤管理一、工程索赔原则1、根据《招标文件》及合同要求中有关规定提出索赔意向书，意向书中应包含索赔桩号（或结构物名称）、索赔事由及依据、事件发生起算日期和估算损失，无须附有详细的计算资料和证明。

这样，让监理工程师通过意向书就可以把整个事件的起因、地点及索赔方向有大致了解。

2、索赔意向书递交监理工程师后应经主任监理工程师签字确认，必要时施工单位负责人、现场负责人及现场监理工程师、主任监理工程师要一起到现场核对。

3、索赔意向书送交监理工程师签字确认后要及时收集证据，收集的证据要确凿，理由要充分；所有工程费用和工期索赔应附有现场工程监理工程师认可的记录（照片、录像）和计算资料及相关的证明材料。

二、索赔的具体操作步骤1、当索赔事件发生后，及时在合同规定的时限内向监理工程师提出索赔意向书，意向书应根据合同要求抄送、抄报相关单位。

（1）索赔项目种类及起止日期计算方法：①、延期发出图纸引起的索赔：当接到中标通知书后28天之内，施工单位有权得到免费由业主或其委托的设计单位提供的全部施工图纸、技术规范和其他技术资料，并且向施工单位进行技术交底。

如果在28天之内未收到监理工程师送达的图纸及其相关资料，施工单位可以依照合同提出索赔申请，接中标通知书后的第29天为索赔起算日，收到图纸及相关资料的日期为索赔结束日。

由于为施工前准备阶段，该类项目只进行工期索赔。

相应施工机械设备进场后，已具备开工条件的，但因业主未能提供施工图纸而不能开工时，可进行机械、人工等索赔。

②、恶劣的气候条件导致的索赔：分为工程损失索赔及工期索赔；业主一般对在建项目都进行了投保，故由恶劣天气影响造成的工程损失可向保险机构申请赔偿损失；该类索赔计算方法：在恶劣气候条件开始影响的第一天为起算日，恶劣气候条件终止日为索赔结束日。

浅谈公路工程项目合同管理下的工程索赔

浅谈公路工程项目合同管理下的工程索赔现代承包工程具有工程量大、投资额大、结构复杂、技术和质量要求高、工期长等特点；施工合同在工程开始之前签订，面对如此复杂的工程和环境变化因素，合同不可能对所有问题做出全面的预见和规定；另外，由于合同条件越来越复杂，合同中很难准确量身定做差异性条款，或多或少潜伏着缺陷和不足之处，从而导致了索赔的发生。

本文在此对索赔产生的原因、索赔处理的措施实施及索赔报告的编写进行初步的阐述。

标签：合同管理；工程索赔1 概论索赔在朗曼词典中是这样描述的：作为合法的所有者，根据自己的权利提出的有关某一资格、财产、金钱等方面的要求；而在牛津词典中则是这样描述的：要求承认其所有权或某种权利，或根据保险合约所要求的赔款，如因损失、损坏等。

在建设工程中，索赔是指在建设合同的实施过程中，合同一方因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而受到损失后，向对方提出的赔偿要求。

索赔是相互的、双向的。

承包人可以向发包人索赔，发包人也可以向承包人索赔。

通常意义上所讲的索赔时狭义的索赔，是指承包商对业主的索赔。

2 造成工程索赔的原因2.1工程索赔是合同内容的有限性直接导致施工合同是在工程开始前签订的。

工程虽然有初步勘察设计，但大多是以点带面，不能详细描述工程的每个环节，面对如此复杂的工程和环境变化因素，合同不可能对所有问题做出全面的预见和规定，对所有工程流程的环节和细节作出准确的描述。

另外，由于施工合同条件越来越复杂，合同中很难准确量身定做差异性条款，或多或少潜伏着缺陷和不足之处，如措辞不当、含义模糊，都会造成合同内容的缺陷。

2.2业主的要求随着建设的推进，当业主开始能感知建设的具体内容时，他有可能在施工的同时提出建筑形式、功能、质量、实施方式、进度等合同不能包含的要求。

2.3承包商相邻影响由于一个工程项目需要多个承包商共同完成，故一方出现失误不仅会对自己造成损失，还会殃及相邻及后续的合作者，影响整个工程的实施。

公路工程施工索赔浅析

公路工程施工索赔浅析摘要：如何依据国家有关的法律法规及合同条款,处理好公路工程施工索赔问题,以维护业主和承包商的合法权益,是当前令人关注的问题。

应采取适当的措施并遵循一定的原则做好此项工作。

索赔是一门“艺术”，它是一门融社会科学、自然科学为一体的边缘学科，触及到工程技术、工程管理、贸易、法律、财会、公共关系等众多专业学科学问因而在索赔过程中，一定要注重对这些学问的有机分离和综合运用。

特别是公路施工单位剧烈竞争的影响下，施工单位为有效地进步中标时机，而不得不降低施工本钱;但同时施工企业要在项目中取得利润，在这种状况施工企业就会在工程施行过程中找时机采取索赔。

显然，在竞争剧烈的状况下，有些施工企业在承包工程中以至把索赔看成是盈亏成败的一大关键。

以下是笔者对工程施工索赔的一点认识。

一、施工索赔的概念施工索赔，是在施工过程中由于甲方或非本企业的缘由使本企业付出了额外的费用，经过合法的程序请求甲方归还他的缺失。

换句话说，但凡超出原合同规则的行为给承包商带来的缺失，无论是时间上的还是经济上的。

只需承包商以为不能从原合同规则中取得支付的额外开支。

应得到经济时间补偿的，均有权向业主提出索赔。

普通地，施工索赔是承包商向业主提出的请求，这是狭义的索赔，从广义上讲索赔应包括承包商向业主提出的索赔和业主向承包商提出的索赔，后者称为反索赔，故索赔是双向性的。

二、惹起索赔的缘由(一)施工过程的难度和复杂性增大随着社会的开展，呈现了越来越多的新技术新工艺，业主对建立项目的质量和功用请求越来越高。

越来越完善，因此使设计难度不时增大，另一方面施工过程也越来越复杂，所以设计过程请求尽善尽美是不可能的。

因此在施工中随时发作问题要随时处理，因而需求设计变卦。

(二)合同文件前后矛盾和用词不严谨合同订立时由于有些条款在订立过程中未认真琢磨或在订立合同时用词不严谨。

对工程的实践状况思索不周，致使在施工过程中呈现争议，双方对合同条款的不同了解，从而惹起工程索赔。

论文：浅谈公路工程索赔的规律和对策

浅谈公路工程索赔的规律和对策摘要：公路工程索赔是公路工程合同管理中的一项重要内容，一种正常的经济补偿行为。

工程索赔包括：工期索赔和费用索赔。

针对索赔事件，本文主要通过对公路工程不确定性事件的发生，对事件进行分析，寻找潜在的索赔机会，探究索赔产生的规律及承包商的对策。

关键词：公路工程索赔对策引言随着市场经济体制的建立，施工企业经营和操作模式也发生了深刻变化，其中建设工程合同管理变的越来越重要，因此承包商要更加认真、严格、细致地对合同进行管理。

工程索赔是合同管理的一项重要内容，经常要发生。

其实索赔是双向和互动的，若承包商违约、拖工期、工程量减少等，业主可直接回收和扣除承包商的一部分工程款，或采取其它方式对承包商进行处罚，在这一问题上，业主占有主导地位，掌握主动权，在承包商违约情况下，业主的处罚更易到位，和更易执行。

故在一般情况下索赔是指承包商向业主提出的额外费用支付要求，在这一点上就要求承包商要严格按照索赔程序，将每一步工作都做到位，才能有利于索赔成功。

索赔属于经济补偿，是一种正当的权利要求，对另一方当事人不具有惩罚性，公路工程索赔是指承包商在合同实施过程中，依据法律、合同规定及惯例，对不应由自己承担责任的任何事件造成的损失或额外费用向另一方当事人请求给予某种形式补偿的一种要求。

索赔的成立条件有以下几点：1：索赔的依据是法律、合同条件、证据资料2：索赔是要求给予补偿的权利3：承包商没有过错4：责任应由业主承担5：与合同标准相比确已发生损失一：索赔产生的原因及规律由于公路工程项目具有施工周期长、规模大、技术含量高且复杂等特点，使施工的复杂性随现场条件、社会和自然环境条件、地质条件和水文变化等因素而变化，受施工进度及合同条款、规范和施工图纸变更、差异、延误等因素影响，因此工程建设具有一定的风险性，索赔在工程承包中是不可避免的，公路工程索赔产生的原因及规律主要有以下几点：1：风险引起的索赔一般包括合同风险、政治风险、经济风险，如物价暴涨、自然条件的变化、施工现场条件复杂、各种法律法规的变化、涉外项目的货币汇兑风险等等。

公路工程施工索赔浅析

公路工程施工索赔浅析摘要：通过对以往公路工程索赔的有关事项，出现的因素、导致的问题和原因进行分析，简要探讨了公路索赔方面的需要注意的地方。

在公路工程管理研究方面，制定了促进索赔效益的应对方案。

分析了怎样完善处理好公路项目索赔和工程单位索赔的实际施工环节，并且提出解决好项目索赔任务是工程单位维护自身效益的关键措施。

这篇文章我们主要来探讨关于公路方面项目工程索赔的有关因素和应对措施，以便为相关企业带来参考。

关键字：公路项目；工程索赔；因素；应对措施前言关于索赔是一门很有学问的东西，它不仅能和社会文化、自然风采较为协调的融合在一起，还和项目工艺、项目控制、金融贸易、法律等多方面专业领域都有所联系，所以在进行索赔管理过程中，必须要重视这些方面的知识进行有效利用。

尤其是在公路工程单位在优胜劣汰的社会环境下，公路工程单位为在一定程度上增加建设公路的中标机会，迫不得已减少公路工程成本；并且还要在施工过程中取得建设利润，在这种状况下，公路工程企业就可以有足够的理由在施工期间对公路施工单位寻取索赔。

因此，在这种竞争环境下，部分公路工程企业在承包项目上已经把索赔任务当成是公路建设工程取得效益的转折点。

下面是我对公路项目索赔管理的一些看法。

一、公路工程索赔的涵义公路工程索赔，是在公路工程实施过程中因甲方或者其他企业的因素导致本公路单位担负了多余的经费，在符合规定的程序基础上要求对方弥补本公路单位的损失。

另种方式说，一旦出现了不符合原合同制定的条款的情况而导致公路承包商经济物质损失的，不管是时间问题还是经济问题，当公路承包商提出无法根据原合同条款中的规定得到自己额外垫付的费用时，都是可以获得时间经济索赔的，都能够通过合法途径向业主索赔。

通常情况下，公路工程索赔是公路承包商向业主进行索赔，这只是单向的，其实索赔除了公路承包商对业主的索赔。

还包括业主对公路承包商的索赔，也就是反索赔，所以公路工程索赔是两面性的。

二、导致索赔情况出现的原因1.工程实施技术要求高，难度大由于当前社会的不断进步，就有了更多的先进技术和工艺，业主在对公路工程施工的进程、公路建设质量水平以及实际运行效果方面都有着较高标准，从而导致公路工程在实施技术方面要求不断变高。