广西监理工程师:建设工程合同管理法律基础考试试题
广西监理工程师:建设工程合同管理法律基础考试试题
广西监理工程师:建设工程合同管理法律基础考试试题一、单项选择题(共25 题,每题 2 分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)1、某设计合同履行过程中,发包人要对部分设计进行变更。
原设计人由于资源能力有限,不能在要求的时间内完成,发包人征得原设计人书面同意后将这部分设计任务委托另一设计人,则。
A:原设计人对变更的设计不承担责任B:该部分设计成果需经原设计人审查批准C:原设计人对该部分设计质量承担连带责任D:原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任E:专业监理2、监理实施细则编写的依据不包括。
A:监理规划B:与专业工程相关的标准C:施工组织设计D:专项施工方案E:工程保险金3、屋面防水工程、有防水要求的卫生间的最低保修期限是。
A:2B:3C:5D:15E:工程变更单4、民间借贷约定的利息高于银行同期同种贷款利率的__倍时,签订的合同可确认为可变更、可撤销合同。
A.3B.4C.5D.65、检验批和分项工程应由组织验收。
A:项目经理B:项目专业质量检验员C:监理工程师D:项目专业技术负责人E:工程变更单6、关于招标人解答投标人质疑的说法,错误的是。
A:招标人给予书面解答B:招标人答复作为招标文件的组成部分C:招标人答复与招标文件不一致,以答复为准D:任何一位投标人所提问题的回答,必须发送给每一位投标人,必须说明问题的来源E:专业监理7、【例2·单选题】如果施工索赔事件的影响持续存在,承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向工程师提交。
A:索赔通知书B:索赔依据C:索赔意向通知D:施工现场的记录8、【例8·单选题】根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)的规定,其他项目费中的暂列金额由根据工程特点,按有关计价规定估算,施工过程中由掌握使用、扣除合同价款调整后如有余额,归建设单位。
A:建设单位、建设单位B:建设单位、设计单位C:建设单位、监理单位D:建设单位、施工单位E:由于传染病的影响而暂时停止的施工9、【例3·单选题】合同法律关系的客体是指。
2017年广西注册监理工程师考试:建设工程施工合同管理考试试题
2017年广西注册监理工程师考试:建设工程施工合同管理考试试题一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)1、【例2.单选题】根据《招标投标法实施条例》,下列说法错误的是。
A:履约保证金不得超过中标合同金额的15%B:招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性內容的其他协议C:评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的,视为同意评标结果D:招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息E:工程保险金2、某供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明确,双方通过协商又未能达成一致,此时,该部分货物的价款应按__的市场价履行。
A.订立合同时订立地B.订立合同时履行地C.履行合同时订立地D.履行合同时履行地3、空间参数是指。
A:在组织流水施工时,用以表达流水施工在空间布置上开展状态的参数B:供某专业工种的工人或某种施工机械进行施工的活动空间C:将施工对象在平面或空间上划分成若干个劳动量大致相等的施工段落D:在组织流水施工时,用以表达施工对象的空间位置的参数E:自我评定4、在代理行为中,因授权范围不明确,由被代理人向第三人承担民事责任时,代理人承担连带责任的基础是。
A:代理人没有证据证明该代理行为无效B:被代理人无法承担责任C:该行为不属于代理人的个人行为D:代理人没有证据证明该代理行为是在被代理人不知情的情况下进行的E:专业监理5、根据《建设工程设计合同》示范文本,合同有效期是。
A:从合同签字日起,至提交设计文件之日止B:从合同签字日起,至工程竣工验收之日止C:从设计人收到定金日起,至提交设计文件之日止D:从设计人收到定金日起,至工程竣工验收之日止E:专业监理6、施工合同中,通常基于工程的性质和承包工程量等因素约定工程预付款,其目的是。
A:担保发包人能够按期支付工程进度款B:发包人帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难C:表明发包人与承包人合作的诚意D:防止承包人擅自变更、终止施工合同E:专业监理7、应对地基基础处理与加固、不良地质现象的防治工程进行岩土工程计算与评价,满足施工图设计的要求。
注册监理工程师《监理工程合同管理》建设工程合同管理法律基础102道(带答案解析)
监理工程合同管理第 1题:单项选择题(本题1分)乙未经甲授权,却以甲的名义与丙签订了买卖合同,后来甲对其的行为进行了追认,则下列说法正确的是()。
A、由甲承担责任B、由乙承担责任C、由丙承担责任D、由甲和乙共同承担责任【正确答案】:A【答案解析】:本题考查的是无权代理。
对于无权代理行为,“被代理人”可以根据无权代理行为的后果对自己有利或不利的原则,行使“追认权”或“拒绝权”。
行使追认权后,将无权代理行为转化为合法的代理行为。
第三人事后知道对方为无权代理的,可以向“被代理人”行使催告权,也可以撤销此前的行为。
《民法通则》规定,无权代理行为只有经过“被代理人”的追认,被代理人才承担民事责任。
未经追认的行为,由行为人承担民事责任。
第 2题:单项选择题(本题1分)建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行,订立了抵押合同,后来又办理了抵押登记。
则()。
A、项目转移给银行占有,抵押合同自签订之日起生效B、项目转移给银行占有,抵押合同自登记之日起生效C、项目不转移占有,抵押合同自签订之日起生效D、项目不转移占有,抵押合同自登记之日起生效【正确答案】:D【答案解析】:本题考查的是抵押。
抵押物不转移占有,抵押合同自登记之日起生效。
第 3题:单项选择题(本题1分)合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。
下列在施工合同履行过程中发生的事实.属于行为的是()。
A、社会动乱影响施工进度B、恶劣气候影响施工安全C、地震灾害导致施工暂停D、图纸设计错误导致的工程返工【正确答案】:D【答案解析】:本题考查的是合同法律关系的产生、变更和消灭。
法律事实分为行为和事件。
行为是主体有意识的活动,事件是不以主体的主观意识为转移的客观情况,选项ABC均属事件。
第 4题:单项选择题(本题1分)建筑工程一切险的保险期限的开始时间为()。
A、自工地动工或材料、设备运抵工地时起,以先发生为准B、自工地动工C、自主要材料、设备运抵工地D、保险公司中约定日期【正确答案】:A【答案解析】:本题考查的是建筑工程一切险。
监理工程师建设工程合同管理真题及答案
选择题监理工程师在合同管理中的主要职责不包括()。
A. 审核施工单位提交的进度计划B. 审查变更订单的合理性C. 直接参与施工操作D. 对施工质量进行监督和检查答案:C下列关于单价合同的说法,正确的是()。
A. 适用于工程范围和任务明确的项目B. 承包商承担全部工程量及价格变动的风险C. 发包单位可以在设计工作尚未完成时开始施工招标D. 合同价格通常不能调整答案:C在建设工程施工合同中,若发生不可抗力事件,承包人应在事件结束后()小时内向发包人通报损失情况。
A. 12B. 24C. 36D. 48答案:D建设工程合同的公证和鉴证,在法律上的相似之处是()。
A. 性质相似B. 效力相似C. 适用范围相似D. 申请原则相似答案:D下列关于资格预审和资格后审的说法,正确的是()。
A. 资格预审与资格后审同时使用B. 公开招标的项目,实行资格后审C. 资格预审与资格后审的审查内容相同D. 资格预审与资格后审不同时使用答案:DFIDIC《施工合同条件》规定,承包商应每()个月向工程师提交进度报告。
A. 1B. 2C. 3D. 4答案:A简答题简述监理工程师在合同管理中的主要职责。
答案:监理工程师在合同管理中的主要职责包括审核施工单位提交的进度计划、审查变更订单的合理性、对施工质量进行监督和检查等,但不直接参与施工操作。
描述建设工程合同中不可抗力事件的定义及其影响。
答案:不可抗力事件是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况,如自然灾害、社会异常事件等。
不可抗力事件可能对工程进度、成本和质量产生影响,承包人应及时向发包人通报损失情况。
简述建设工程合同公证与鉴证的区别。
答案:建设工程合同公证与鉴证的区别主要体现在性质、效力和适用范围上。
公证是司法行政行为,在国内外均有法律效力;鉴证是行政管理行为,其效力仅限于国内。
描述单价合同的特点及其适用场景。
答案:单价合同的特点是单价优先,适用于在发包时施工工程内容和工程量尚不能明确确定的情况。
广西2016年监理工程师:建设工程合同管理法律基础模拟试题
广西2016年监理工程师:建设工程合同管理法律基础模拟试题一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)1、在GB/T 19000—2000标准的“质量管理体系基础”中将由组织的顾客或其他人以顾客的名义对质量管理体系所进行的审核称为__审核。
A.第一方B.第二方C.顾客D.第三方2、承包单位以欺骗手段获取资质证书的,__;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
A.予以取缔,处以罚款B.吊销资质证书C.吊销资质证书,处以罚款D.处以罚款3、对总体中的全部个体进行编号,然后抽签、摇号确定中选号码,相应的个体即样品。
这种抽样方法称为__抽样。
A.完全随机B.分层C.等距D.整群4、某建设项目采用评标价法评标,其中一位投标人的投标报价为2000万元,工期提前获得评标优惠80万元,评标时未考虑其他因素,则评标价和合同价分别为。
A:1920万元,2000万元B:1920万元,1920万元C:2080万元,2000万元D:2080万元,1920万元E:专业监理5、运输货物时的运输合同的客体是。
A:被运货物B:运输行为C:运输费用D:运输工具E:专业监理6、某建设工程设备购置费为500万元,预备费90万元,建筑安装工程投资1200万元,固定资产投资方向调节税20万元,建设期利息55万元,土地使用费800万元;则上述投资中属于动态投资的为__万元。
A.2665B.2645C.75D.557、对于《政府核准的投资项目目录》以外的企业投资项目,一般由企业按照属地原则向备案。
A:地方政府建设行政主管部门B:上级政府建设行政主管部门C:地方政府投资主管部门D:上级政府投资主管部门E:工程保险金8、某建设项目的施工单项合同估算价为3000万元人民币,在施工中需要采用专有技术,该施工项目方式发包。
A:应该采用议标B:应该采用邀请招标C:应该采用公开招标D:可以采用直接委托E:专业监理9、某建筑工程,业主投保了建筑工程一切险。
2017年上半年广西监理工程师:建设工程合同管理法律基础考试试题
2017年上半年广西监理工程师:建设工程合同管理法律基础考试试题一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)1、现有甲乙两家银行可向借款人提供一年期贷款,均采用到期一次性偿还本息的还款方式。
甲银行贷款年利率11%,每季度计息一次;乙银行贷款年利率12%,每半年计息一次。
借款人按利率高低作出正确选择后,其借款的年实际利率为。
A:11.00%B:11.46%C:12.00%D:12.36%E:由于传染病的影响而暂时停止的施工2、招标人对施工投标保函的正确处理方式是__。
A.未中标的投标人不退还B.中标的投标人在中标的同时退还C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还3、是指工程监理各项工作都应按一定的逻辑顺序展开,使工程监理工作能有效地达到目的而不致造成工作状态的无序和混乱。
A:工作的时序性B:职责分工的严密性C:工作目标的确定性D:权责一致性E:工程保险金4、某工程项目施工完成后,承包人自检合格并向工程师提出竣工验收申请。
经验收检验后确认达到竣工标准。
根据《建设工程施工合同(示范文本)》,承包人的竣工日应确认为。
A:承包人自检合格日B:承包人递交竣工验收报告日C:竣工验收开始日D:竣工验收完毕,有关各方在竣工验收报告签字日E:专业监理5、某工程在缺陷责任期内,因施工质量问题出现重大缺陷,发包人通知承包人进行维修,承包人不能在合理时间内进行维修,发包人委托其他单位进行修复,修复费用承担。
A:发包人B:承包人C:使用人D:以上都不正确E:专业监理6、《建设工程监理规范》规定,监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制,还应经审核签字。
A:总监理工程师B:总监理工程师授权的专业监理工程师C:监理单位技术负责人D:建设单位负责人E:工程保险金7、【例2·单选题】建设工程质量保修书应由出具。
A:建设单位向建设行政主管部门B:建设单位向用户C:承包单位向建设单位D:承包单位向监理单位E:工程变更单8、在制定监理规划时,应将关于会议制度和报告制度的内容放在__中。
监理工程师建设工程合同管理真题及答案
选择题建设工程合同中,关于工期延误的处理,下列哪项说法正确?A. 承包方因不可抗力导致的工期延误,应自行承担后果B. 发包方原因导致工期延误,承包方有权要求延长工期和赔偿损失C. 承包方自身原因导致工期延误,发包方无权要求赔偿D. 双方约定的工期不可调整,无论何种原因均不得变更下列关于建设工程合同变更的说法,错误的是?A. 合同变更应当采用书面形式B. 合同变更仅可由发包方提出C. 合同变更内容应明确、具体D. 合同变更应经双方协商一致并签署补充协议在建设工程合同履行过程中,发包方未按约定支付工程进度款,承包方可以采取的措施包括?A. 立即停工并要求赔偿损失B. 继续施工并自行垫付资金C. 向法院申请支付令或提起诉讼D. 自行降低工程质量以节省成本建设工程合同中关于质量保修的约定,以下哪项不符合法律规定?A. 质量保修期限自工程竣工验收合格之日起计算B. 承包方应在质量保修期内对质量问题负责修复C. 保修期内发生的所有维修费用均由承包方承担D. 保修期满后,承包方对质量问题仍应承担一定责任在建设工程合同中,关于索赔的说法正确的是?A. 索赔仅可由承包方向发包方提出B. 索赔应在合同约定的期限内提出,逾期无效C. 索赔金额应依据实际损失和合同约定计算D. 索赔过程中双方应友好协商,不得采取法律手段解决争议填空题在建设工程合同中,双方应明确约定工程的______和______,作为合同履行的基础。
建设工程合同变更时,应经双方协商一致,并签署______作为合同变更的依据。
发包方未按约定支付工程进度款,承包方有权要求发包方支付______并承担______责任。
建设工程的质量保修期一般自______之日起计算,保修期内承包方应对质量问题负责______。
在建设工程合同履行过程中,如发生不可抗力事件导致合同无法履行,双方应及时通知对方,并根据合同约定处理______和______事宜。
简答题简述建设工程合同中工期延误的常见原因及处理方式。
完整版历年监理工程师建设工程合同管理真题
历年监理工程师《建设工程合同管理》真题一、单项选择题(共 50 题,每题 1 分。
每题的备选项中,只有 1 个最符合题意)1 、保证合同的当事人是指( )A.合同当事人B.债权人和债务人C.保证人和债权人D.保证人和债务人2 、下列财产中, ( )可作为抵押物进行抵押。
A.抵押人所有的房屋B.抵押人有权使用的集体土地所有权C.依法被查封的财产D.抵押人所有的支票3、建设工程勘察合同法律关系的客体是指( )A.物B.智力成果C.行为D.财4、施工合同示范文本中要求,由( )投保建筑工程一切险。
A.发包人B.承包人C.监理人D.项目经理5、如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序,当事人可以向( ) 申请撤销裁决。
A.人民法院B.政府的建设行政主管部门C.上级仲裁委员会D.质量监督机构6 、如果法律、当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时, ( )时合同成立。
A.要约生效B.承诺生效C.双方当事人签字或者盖章D.至附生效期限的合同期限7、合同中当事人约定了违约金,也约定了定金。
合同履行过程中发生违约后( )A.未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿.违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任 B.C.未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿D.违约金和定金的约定同时无效,需采用其他方式追究违约责任8、施工合同订立后,发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化,拒绝支付预付款,这是发包人行使( )A.同时履行抗辩权B.代位权C.撤销权D.不安抗辩权9 、一个买卖合同按照市场行情约定价格, 2002 年 2 月 1 日订立合同时约定价格为每千克 200 元,合同规定 2002 年 4 月 1 日交货,但卖方迟至 2002 年 5 月 1 日交货, 2002 年 4 月 1 日时的市场价格为每千克 210 元, 2002 年 5 月 1 日市场价格为每千克 220 元,逾期交货 1 个月的违约金为每千克 10 元,买方应按照每千克( )元向卖方付款。
2015年广西监理工程师:建设工程合同管理法律基础模拟试题
2015年广西监理工程师:建设工程合同管理法律基础模拟试题一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)1、在制定检验批的抽样方案时,为合理分配生产方和使用方的风险,主控项目对应于合格质量水平的α和β值均不宜超过。
A:5%B:6%C:8%D:10%E:工程变更单2、承包人的设计文件提交监理人后,发包人应组织设计审查,合同约定的审查期限届满,发包人没有做出审查结论也没有提出异议,A:应进行修改之后,再次提交B:发出通知,催促其提出审查结论C:视为承包人的设计文件已经获得发包人同意D:不得进行下一步的工作E:专业监理3、下列编制设备安装工程概算的算式中,不属于概算指标法的是。
A:设备安装费=设备安装工程量×预算单价B:设备安装费=建筑面积×单位面积安装费C:设备安装费=设备吨数×每吨设备安装费D:设备安装费=设备台数×每台设备安装费E:由于传染病的影响而暂时停止的施工4、FIDIC施工合同条件中,某项工作由指定分包商负责实施是__规定。
A.招标公告B.投标文件C.中标通知书D.招标文件5、与邀请招标相比,公开招标的特点是。
A:竞争程度低B:评标量小C:招标时间短D:费用高E:专业监理6、下列解决建设工程合同纠纷的方式中,具有强制执行法律效力的是。
A:和解B:调解C:行政决定D:仲裁E:专业监理7、是进行风险分析与评价的重要基础。
A:风险分析与评价B:风险对策的决策C:风险对策的实施D:风险识别成果E:工程保险金8、下列不属于投标文件编制依据的是。
A:监理大纲B:工程监理招标文件C:企业现有的设备资源D:国家及地方有关工程监理投标的法律法规及政策E:工程保险金9、【例1·单选题】抽样检验中出现的合格品错判将给带来损失。
A:监理方B:检验者C:业主D:生产者E:工程变更单10、按设备价值的百分比的概算指标(安装费率)编制设备安装工程概算时,应以为基数。
2016年下半年广西监理工程师:建设工程合同管理法律基础考试试卷
2016年下半年广西监理工程师:建设工程合同管理法律基础考试试卷一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)1、未经__审查同意而实施的工程变更,项目监理机构不得予以计量。
A.监理员B.专业监理工程师C.总监理工程师D.项目业主负责人2、为项目监理机构今后开展监理工作制定基本的方案是__的作用。
A.监理大纲B.监理规划C.监理实施细则D.监理目标3、在工程建设的__阶段,需要确定工程项目的质量要求,并与投资目标相协调。
A.项目建议书B.可行性研究C.项目决策D.勘察、设计4、监理单位对总监理工程师和专业监理工程师的工作进行考核的主要依据就是经监理单位主管负责人审批的__。
A.监理大纲B.委托监理合同C.监理规划D.监理实施细则5、我国现行的建设监理制度仅限于__的监理工作。
A.项目设计阶段B.项目投资决策阶段C.施工阶段D.施工招投标阶段6、建设工程监理规范的审核应看其监理范围和监理工作内容是否__。
A.理解了业主对该工程的建设意图B.包括了全部委托的工作任务C.与合同要求和建设意图相一致D.适合工程的特点7、在制定监理规划时,应将关于会议制度和报告制度的内容放在__中。
A.组织协调B.合同管理C.信息管理D.目标控制8、在委托监理合同实施中,监理单位应给总监理工程师充分的授权,这充分体现了建设工程监理实施__的原则。
A.权责一致B.总监理工程师负责制C.严格监理,热情服务D.公正、独立、自主9、第一次工地会议应在__举行。
A.开工时B.开工后C.总监理工程师下达开工令之时D.总监理工程师下达开工令之前10、某城市污水处理工程的建筑安装工程费为2500万元,设备购置费为1100万元。
依据《建设工程监理范围和规模标准规定》,该工程__。
A.可以不实行监理B.必须实行监理C.仅建筑安装工程实行监理D.设备制造实行监理11、咨询工程师是以从事工程咨询业务为职业的__和其他专业人员的统称。
广西监理工程师:建设工程合同管理法律基础考试试题
广西监理工程师:建设工程合同管理法律基础考试试题一、单项选择题(共 25 题,每题 2 分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)1、某设计合同履行过程中,发包人要对部分设计进行变更。
原设计人由于资源能力有限,不能在要求的时间内完成,发包人征得原设计人书面同意后将这部分设计任务委托另一设计人,则。
A:原设计人对变更的设计不承担责任B:该部分设计成果需经原设计人审查批准C:原设计人对该部分设计质量承担连带责任D:原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任E:专业监理2、监理实施细则编写的依据不包括。
A:监理规划B:与专业工程相关的标准C:施工组织设计D:专项施工方案E:工程保险金3、屋面防水工程、有防水要求的卫生间的最低保修期限是。
A:2B:3C:5D:15E:工程变更单4、民间借贷约定的利息高于银行同期同种贷款利率的__倍时,签订的合同可确认为可变更、可撤销合同。
A.3B.4C.5D.65、检验批和分项工程应由组织验收。
A:项目经理B:项目专业质量检验员C:监理工程师D:项目专业技术负责人E:工程变更单6、关于招标人解答投标人质疑的说法,错误的是。
A:招标人给予书面解答B:招标人答复作为招标文件的组成部分C:招标人答复与招标文件不一致,以答复为准D:任何一位投标人所提问题的回答,必须发送给每一位投标人,必须说明问题的来源E:专业监理7、【例2·单选题】如果施工索赔事件的影响持续存在,承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向工程师提交。
A:索赔通知书B:索赔依据C:索赔意向通知D:施工现场的记录E:专业监理8、【例8·单选题】根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)的规定,其他项目费中的暂列金额由根据工程特点,按有关计价规定估算,施工过程中由掌握使用、扣除合同价款调整后如有余额,归建设单位。
A:建设单位、建设单位B:建设单位、设计单位C:建设单位、监理单位D:建设单位、施工单位E:由于传染病的影响而暂时停止的施工9、【例3·单选题】合同法律关系的客体是指。
最新广西监理工程师:建设工程合同管理概述考试试题
2016 年广西监理工程师:建设工程合同管理概述考试试题一、单项选择题(共25 题,每题 2 分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)1、索赔事件发生后,承包人应在索赔事件发生后的28 天内向工程师递交。
A:索赔意向通知B:索赔报告C:施工现场的记录D:索赔依据E:专业监理2、作为建设工程建设合同的主体,其承包人的具有的资质等级不能低于所承包合同要求的资质等级,这是由建设工程合同决定的。
A :合同主体的严格性B:合同标的的特殊性C:合同履行期限的长期性D:计划和程序的严格性E:专业监理3、关于进口设备的货价,下列计算公式正确的是__。
A •货价二离岸价X人民币外汇牌价B. 货价二到岸价X人民币外汇牌价C. 货价二到岸价X人民币外汇牌价X外贸手续费率D. 货价=离岸价X运费率4、监理工程师在工程质量控制过程中,自始至终要把坚持原则作为工程质量控制的基本原则。
A :质量第一B:以人为核心C:以预防为主D:质量标准E:工程变更单5、质量管理体系的审核中,是对质量保证能力的审核。
A :局部审核B:分类审核C:内部审核D:外部审核E:工程变更单6、适用于时标网络计划中实际进度与计划进度比较的方法是。
A: S 曲线比较法B:香蕉曲线比较法C:前锋线比较法D:列表比较法E:自我评定7、《中华人民共和国建筑法》规定,工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准或合同约定的,__建筑施工企业改正。
A .应当建议B •应当报告建设单位要求C. 应当指导D. 有权要求8、建设工程在施工过程中,分项工程交接多,中间产品多、隐蔽工程多,这说明工程质量具有特点。
A:隐蔽性B:波动性C:影响多样性D:影响复杂性E:工程变更单9、为了有效地控制施工进度,要将施工进度总目标从不同角度进行层层分解,其中按项目组成分解总目标的是。
A :单位工程动用时间B: 土建工程完工日期C: 一季度进度目标D:二期(年)工程进度目标E:自我评定10、建设工程风险识别过程包括: ①建立建设工程风险清单,②识别建设工程风险因素、风险事件及后果,③建设工程风险分解,④判断是否存在新的风险等工作步骤。
广西2015年下半年监理工程师:建设工程合同管理法律基础考试题
广西2015年下半年监理工程师:建设工程合同管理法律基础考试题一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)1、对于《政府核准的投资项目目录》以外的企业投资项目,一般由企业按照属地原则向备案。
A:地方政府建设行政主管部门B:上级政府建设行政主管部门C:地方政府投资主管部门D:上级政府投资主管部门E:工程保险金2、合同转让是合同变更的一种特殊形式,合同转让不是变更合同中规定的权利义务内容,而是变更合同。
A:主体B:客体C:标的物D:第三方E:工程保险金3、用概算指标法计算建筑工程概算价值的主要步骤有:①计算单位工程费;②计算概算单价;③计算措施费、间接费、利润、税金;④计算单位工程概算价值,这些步骤正确的顺序是。
A:①→②→③→④B:①→③→②→④C:①→③→④→②D:②→①→③→④E:由于传染病的影响而暂时停止的施工4、【例1·单选题】监理人要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的是。
A:停工责任在发包人,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包商由此造成的损失,相应顺延工期B:停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延C:停工责任在承包人。
因为工程师不及时作出答复,导致承包人无法复工,由发包人承担违约责任D:停工责任在承包人.由承包人承担发生的费用.相应顺延工期E:专业监理5、某建设工程施工期间,承包商按照索赔程序提交了索赔报告。
工程师在授权范围内处理承包商索赔时,错误的做法是。
A:顺延合同工期,给予费用补偿B:顺延合同工期,不给予费用补偿C:不顺延合同工期,给予费用补偿D:缩短合同工期,给予费用补偿E:专业监理6、发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时,应当首先__。
A.报经原审批机关批准B.经监理人同意C.经设计人同意D.由原勘察、设计单位修改7、施工企业授权项目经理全面负责履行某施工合同,项目经理以施工企业名义采购材料的行为属于。
广西上半年监理工程师:建设工程合同管理法律基础试题
广西2017年上半年监理工程师:建设工程合同管理法律基础试题一、单项选择题(共 25 题,每题 2 分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)1、当承包单位在工程材料报审表中所附的质量证明文件、检验试验报告不足以说明产品质量符合要求时,监理工程师可再行组织复验或。
A:要求补充材料B:见证取样试验C:专家分析论证D:退回重新报审E:工程变更单2、关于设计招标的说法,正确的是。
A:招标文件中应有具体的工作量B:评标时不考虑设计资历C:评标时应进行投入、产出经济效益的比较D:开标时应按报价高低排定标价次序E:专业监理3、在工程施工过程中,如果由于不可抗力原因造成进度拖延,则所延长的工期。
A:必须由施工承包单位承担责任,采取赶工措施予以弥补B:经监理工程师核实确认后纳入合同工期C:经监理工程师核实确认后,其中一半时间纳入合同工期D:不需要监理工程师核实确认,可直接纳入合同工期E:自我评定4、在评标委员会成员中,不能包括。
A:招标人代表B:招标人上级主管代表C:技术专家D:经济专家E:专业监理5、承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。
工程师发现承包商使用的某些机械影响了工程质量,要求承包商更换。
根据FIDIC《施工合同条件》,承包商对此指示。
A:可以拒绝执行B:应当执行,但可获得费用补偿C:应当执行,但可获得费用和利润的补偿D:应当执行,不能获得补偿E:专业监理6、某施工项目采用评标价法评标。
评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位,甲的投标价为5050万元、评标价为5060万元,乙的投标价为5070万元、评标价为5050万元,则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是。
A:甲投标人,合同价为5050万元B:甲投标人,合同价为5060万元C:乙投标人,合同价为5070万元D:乙投标人,合同价为5050万元E:专业监理7、【例1·单选题】根据《高强混凝土应用技术规程》,高强混凝土是指强度等级不低于的混凝土。
年广西注册监理工程师考试:建设工程施工合同管理考试试题
2017 年广西注册监理工程师考试:建设工程施工合同管理考试试题一、单项选择题(共25 题,每题2 分,每题的备选项中,只有1 个事最符合题意)1、我国建设工程各项管理制度形成了相互关联体系,以下表述正确的是__。
A ?建立投资约束机制,项目法人负责项目资金筹措、施工组织、生产经营及资产保值增值B ?建设工程监理制是实行项目法人责任制的必要条件C ?建设工程监理制的主要内容是:控制建设工程投资、工期和质量;进行建设工程合同管理;协调有关单位的工作关系D. 合同管理制的基本内容是在合同中要有明确的质量要求、履约担保和违约处罚条款2、直线制组织形式具有__的特点。
A ?有利于正确决策B ?项目监理机构中任何一个下级只接受唯一上级的命令C. 纵横两套管理系统D. 能够发挥职能部门专家作用3、项目监理机构的总监理工程师代表,应处于__。
A ?决策层B ?协调层C. 操作层D. 执行层4、建设工程中,以一定的方式中断风险源,使其不发生或不再发展,从而避免可能产生的潜在损失,这是一种__的风险对策。
A ?风险回避B ?风险转移C. 损失控制D?风险自留5、监理例会的参加人一般不要求__参加。
A . 总监理工程师代表B . 承包商项目经理C. 专业监理工程师D. 建设单位负责人6、下列对工程档案移交的描述错误的是__。
A . 对改建、扩建和维修工程,建设单位应当组织设计单位、监理单位、施工单位据实修改、补充和完善工程档案B . 所有工程文档都要向城建档案馆移交C. 移交文档时应办理移交手续,填写移交目录,双方签章D. 移交在工程完工后的 3 个月内7、人员构成及总监理工程师的任命书面通知建设单位。
A. 7B . 10C. 15D.20 8《、建设工程质量管理条例》规定,设计单位应当根据__文件进行建设工程设计A ?施工图设计B ?设备调查C ?勘察成果D. 建筑材料配置9、通过对产生偏差原因的分析,研究制定纠偏措施,是__。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
广西监理工程师:建设工程合同管理法律基础考试试题一、单项选择题(共25 题,每题 2 分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)1、某设计合同履行过程中,发包人要对部分设计进行变更。
原设计人由于资源能力有限,不能在要求的时间内完成,发包人征得原设计人书面同意后将这部分设计任务委托另一设计人,则。
A:原设计人对变更的设计不承担责任B:该部分设计成果需经原设计人审查批准C:原设计人对该部分设计质量承担连带责任D:原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任E:专业监理2、监理实施细则编写的依据不包括。
A:监理规划B:与专业工程相关的标准C:施工组织设计D:专项施工方案E:工程保险金3、屋面防水工程、有防水要求的卫生间的最低保修期限是。
A:2 B:3 C:5 D:15 E:工程变更单4、民间借贷约定的利息高于银行同期同种贷款利率的__倍时,签订的合同可确认为可变更、可撤销合同。
A.3 B.4 C.5 D.65、检验批和分项工程应由组织验收。
A:项目经理B:项目专业质量检验员C:监理工程师D:项目专业技术负责人E:工程变更单6、关于招标人解答投标人质疑的说法,错误的是。
A:招标人给予书面解答B:招标人答复作为招标文件的组成部分C:招标人答复与招标文件不一致,以答复为准D:任何一位投标人所提问题的回答,必须发送给每一位投标人,必须说明问题的来源E:专业监理7、【例2·单选题】如果施工索赔事件的影响持续存在,承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向工程师提交。
A:索赔通知书B:索赔依据C:索赔意向通知D:施工现场的记录E:专业监理8、【例8·单选题】根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)的规定,其他项目费中的暂列金额由根据工程特点,按有关计价规定估算,施工过程中由掌握使用、扣除合同价款调整后如有余额,归建设单位。
A:建设单位、建设单位B:建设单位、设计单位C:建设单位、监理单位D:建设单位、施工单位E:由于传染病的影响而暂时停止的施工9、【例3·单选题】合同法律关系的客体是指。
A:合同的当事人B:合同双方的权利C:合同双方的义务D:合同的标的E:专业监理10、项目监理机构在施工招标阶段投资控制中的主要任务包括。
A:编制投资估算B:组织设计招标C:协助评审投标书D:协商确定工程变更的价款E:由于传染病的影响而暂时停止的施工11、我国实行的工程量清单计价所采用的综合单价中不包括。
A:直接工程费B:企业管理费C:利润D:税金E:由于传染病的影响而暂时停止的施工12、根据《国务院关于投资体制改革的决定》,政府投资工程实行。
A:审批制B:核准制C:登记制D:备案制E:工程保险金13、关于设计招标,下列说法错误的是。
A:设计招标的特点是投标人将招标人对项目的设想变成可实施方案的竞争B:一般工程项目的设计可分为三个阶段:初步设计、技术设计和施工图设计阶段C:设计招标应采用设计方案竞选的方式D:设计招标文件对投标人所提出的要求不必很详细E:专业监理14、下列认证合格标志中,只能用于宣传不能用在具体的产品上的是__。
A.方圆标志B.3C 标志C.长城标志D.质量管理体系认证标志15、《建设工程质量管理条例》规定,施工单位必须建立、健全__制度,严格工序管理,做好隐蔽工程的质量检查和记录。
A.合同管理B.施工技术交底C.质量的预控D.质量的检验16、监理公司对建设工程项目投资的控制,应贯穿于。
A:建设全过程B:决策阶段C:设计阶段D:施工阶段E:由于传染病的影响而暂时停止的施工17、主动控制也可以表述为__。
A.反馈控制B.前馈控制C.闭环控制D.事后控制18、一个建设工程由多个单位工程组成时,应按组卷A:阶段B:专业C:分部工程D:单位工程E:工程保险金19、若采用可调总价合同,在施工过程中发生变化时,合同总价可调整。
A:施工设备B:工料价格指数C:施工顺序D:施工方法E:由于传染病的影响而暂时停止的施工20、我国建设工程质量监督管理的具体实施者是__。
A.建设行政主管部门B.工程质量监督机构C.监理单位D.建设单位21、通过有可能发现此前尚未识别出的重要风险。
A:风险调查B:经验数据C:流程图D:初始清单E:工程保险金22、关于承担违约责任的说法,正确的是。
A:无效合同有过错的合同当事人一方也可能承担违约责任B:合同当事人一方因第三人的原因造成违约时,应当向合同对方承担违约责任C:合同当事人一方因第三人的原因造成违约时,应当由第三方向合同对方承担违约责任D:因不可抗力造成的违约,也应当承担违约责任E:专业监理23、下列监理工程师对质量控制的措施中,属于技术措施的是。
A:落实质量控制责任B:制定质量控制协调程序C:严格质量控制工作流程D:协助完善质量保证体系E:工程保险金24、某单代号网络图,有多项开始工作和结束工作,则该网络图。
A:起点节点为实工作,终点节点为实工作B:起点节点为实工作,终点节点为虚拟工作C:起点节点为虚拟工作,终点节点为实工作D:起点节点为虚拟工作,终点节点为虚拟工作E:自我评定25、关于可变更合同与可撤销合同的说法,正确的是。
A:两者订立的情形不同B:两者的法律后果不同C:当事人要求变更合同,人民法院也可撤销合同D:当事人要求撤销合同,人民法院也可变更合同E:专业监理二、多项选择题(共25 题,每题 2 分,每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意,至少有1 个错项。
错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5 分)1、下列属于监理规划中工程质量控制经济措施及合同措施的有。
A:达到建设单位特定质量目标要求的,按合同支付工程质量补偿金或奖金B:建立健全项目监理机构C:协助完善质量保证体系D:严格事前、事中和事后的质量检查监督E:严格质量检查和验收,不符合合同规定质量要求的,拒付工程款2、通过实际进度与计划进度的比较,能够分析判断工程总工期是否受影响及其影响程度的方法有。
A:匀速进展横道图比较法B:S曲线比较法C:非匀速进展横道图比较法D:前锋线比较法E:香蕉曲线3、监理工程师控制建设工程进度的技术措施包括__。
A.建立进度控制目标体系B.审查承包商提交的进度计划C.建立进度信息沟通网络D.编制进度控制工作细则E.及时办理工程款预付手续4、就监理单位内部而言,监理规划的主要作用表现在__。
A.为承揽监理业务服务B.指导项目监理机构全面开展监理工作C.作为内部考核的依据D.作为业主确认监理单位履行合同的依据E.作为内部重要存档资料5、Partnering模式中,共享工程项目实施所产生的无形效益包括。
A:费用降低B:质量提高C:工作积极性提高D:承包单位社会信誉提高E:避免争议和诉讼的产生6、项目总承包模式的优点之一是有利于投资控制,主要表现在。
A:承包范围大,竞争不激烈B:合同总价较低C:可以提高项目的经济性D:从价值工程角度可以取得明显的经济效果E:从全寿命费用的角度可以取得明显的经济效果7、工程建设设计阶段,监理工程师控制进度的主要任务包括__。
A.审核项目总进度计划B.审核设计总进度计划C.审核各专业工程的出图计划D.提供设计基础资料E.监督设计进度计划的实施8、按照《建设工程施工合同》通用条款的规定,因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的包括。
A:工程本身的损害B:由发包人采购,已运至施工现场待安装设备的损害C:由承包人采购,已运至施工现场待安装设备的损害D:承包方人员伤亡E:承包人停工损失9、国际咨询工程师联合会(FIDIC)所规定的首选行为准则除了“对社会和咨询业的责任”之外,还包括以下几方面要求。
A:独立性B:能力C:廉洁和正直D:反腐败E:对他人的公正10、影响工程质量的因素很多,主要有4M1E,即人员素质、__。
A.材料B.机械设备C.方法D.评价方法E.环境条件11、建设工程组织流水施工时,用来表达流水施工在时间安排上所处状态的参数有。
A:流水节拍B:工作面C:流水步距D:施工段E:流水强度12、不属于施工招标阶段建设监理工作的主要内容是__。
A.拟定并商签材料、设备的订货合同B.编制标底C.组织现场勘察与答疑会,回答投标人提出的问题D.协助业主组织开标、评标和定标E.组织业主与中标单位商签施工合同13、某建设单位以无资金为由拖欠施工企业工程款,现建设单位对甲单位的一项债权到期,但建设单位表示放弃。
关于施工企业行使权利的说法,正确的有。
A:施工企业可以行使代位权B:施工企业可以行使撤销权C:施工企业应以建设单位名义行使权利D:施工企业应在知道建设单位放弃债权之日起1年内行使权利E:施工企业行使权利的范围以其债权为限14、既有直接经济损失,又可能导致工期延误和第三者责任的风险有。
A:投资风险B:进度风险C:质量风险D:安全风险E:合同风险15、影响基准收益率的因素有__。
A.风险贴补率B.通货膨胀率C.机会成本率D.投资回收期E.内部收益率16、下列关于联合体承包说法正确的有。
A:大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程,可以由两个以上的承包单位联合共同承包B:共同承包的各方对承包合同的履行承担各自独立责任C:共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任D:两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的,应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程E:两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的,应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程17、某工程双代号网络计划如下图所示,工作E的后续工作有。
A:工作J B:工作H C:工作I D:工作K E:工作L18、根据《建设工程监理规范》,专业监理工程师除了审核承包单位试验室的资质等级及其试验范围之外,还应考核。
A:试验室的管理制度B:试验人员的资格证书C:试验计划的时间安排及实施情况D:本工程的试验项目及其要求E:法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明19、排列图可以形象、直观地反映质量的主次因素,其主要应用于__。
A.安全问题分析B.成本费用分析C.分析系统性原因引起的质量问题D.分析比较各单位质量管理水平E.分析比较各单位质量管理水平20、建筑材料或产品质量检验方式中,与全数检验相比较,抽样检验的优点有。
A:检验数量少,比较经济B:适合于需要进行破坏性试验的检验项目C:不需要复杂设备D:检验结果准确性高E:检验所需时间较少21、质量管理体系评价包括。
A:质量管理体系的过程评价B:质量管理体系的审核C:质量管理体系的评审D:质量管理体系的改造E:自我评定22、根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定,设计人配合施工的义务有。
A:向发包人和施工承包人进行设计交底B:解决施工中出现的设计问题C:解决施工人员分配问题D:参加重要部位的隐蔽工程验收E:对外商的设计资料的审查23、【例3·多选题】需要列入施工进度计划的施工过程有。