2017年上半年河北省公路造价师《理论与法规》设计过程中的问题模拟试题
河北省2017年上半年造价工程师工程计价：工程造价资料试题
河北省2017年上半年造价工程师工程计价：工程造价资料试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、有关道路等级及路面等级划分，下列叙述正确的是（）。
A．公路按等级划分为快速路、主干路、次干路和支路B．城市道路等级划分为高速路、一、二、三、四级路C．二级公路应采用高级或次高级路面D．三级公路应采用中级路面2、在基础施工中发现地下障碍物，需对原工程设计进行变更，变更导致合同价款的增减及造成的承包商损失应由__承担。
A．建设单位B．建设单位、承包商C．承包商D．工程设计单位3、明沟适用于降水量大于（）mm的地区。
A．1090B．380C．660D．9004、石墙要分层砌筑，每层高300～400mm，每层中间隔（）左右砌与墙同宽的拉结石。
A．0.5mB．1.0mC．1.5mD．2.0m5、（）是钢筋的最主要性能，因为钢筋在大多数情况下是作为抗拉材料来使用的。
A．耐疲劳性B．韧性C．抗拉性能D．冷弯性能6、选择生产工艺时，最基本的标准是__。
A．安全可靠B．先进适用C．联动性好D．经济合理7、已知某项目计息周期为3个月，名义年利率为12%，则项目的有效年利率为（）。
A．12.55%B．12.68%C．12.36%D．12%8、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目，__。
A．必须进行公开招标B．必须进行邀请招标C．应当进行公开招标，但经有关部门批准可以邀请招标的除外D．应当进行邀请招标，但经有关部门批准可以不进行招标的除外9、某分部分项工程的清单编码为010*********，则该分部分项工程的清单项目顺序编码为__。
A．01B．02C．006D．00410、统筹安排一个工程项目的施工程序时，宜先安排的是（）。
A．工程量大的项目B．须先期投入生产或使用的项目C．施工难度大、技术复杂的项目D．对技术维修影响大的项目11、如双代号时标网络图中某条线路自始至终不出现波形线，则该条线路上所有工作（）。
河北省2017年上半年造价工程师工程计价：工程造价资料考试题
河北省2017年上半年造价工程师工程计价：工程造价资料考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、已知工作正有一项紧后工作G，G的LF＝14d，TF＝2d，持续时间为3d，工作正的ES＝6d，持续时间为1d，则正的FF为（）d。
A．1B．2C．3D．42、桥梁实体墩台混凝土宜选用的水泥是（）。
A．粉煤灰硅酸盐水泥B．硅酸盐水泥C．矿渣水泥D．52.5普通硅酸盐水泥3、建设项目可行性研究的技术基础是__。
A．市场研究B．效益研究C．投资估算评价D．技术研究4、建设项目投资偏差分析中的拟完工程计划投资可以表示为__。
A．拟完工程计划投资＝计划单价×已完工程量B．拟完工程计划投资＝实际单价×已完工程量C．拟完工程计划投资＝计划单价×拟完工程量D．拟完工程计划投资＝实际单价×拟完工程量5、概算定额法又称__法。
A．扩大单价B．因子估算C．规模扩大D．能力指数6、寿命周期成本评价有助于增强项目的__能力。
A．竞争B．抗风险C．延续D．调控7、下列关于建设工程索赔程序的说法，正确的是__。
A．设计变更发生后，承包人应在28天内向发包人提交索赔通知B．索赔事件在持续进行，承包人应在事件终了后立即提交索赔报告C．索赔意向通知发出后的14天内，承包人应向工程师提交索赔报告及有关资料D．工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人进一步要求，视为该项索赔已被认可8、为缩短总工期，应该采取措施缩短双代号网络计划中（）。
A．总时差最大的工作的持续时间B．自由时差为零的工作的持续时间C．关键线路上某一项或几项工作的持续时间D．所有非关键线路的持续时间9、表面光滑的主要原因是石膏（）。
A．凝固时体积略有膨胀B．凝固时体积收缩C．具有可塑性D．水化反应后密度小10、普通砖隔墙一般采用半砖（）mm隔墙。
A．120B．220C．335D．27811、FIDIC施工合同条件中的最终结算是指__，对承包商完成全部工作价值的详细结算，以及根据合同条件对应付给承包商的其他费用进行核实，确定合同的最终价格。
2017年河北省公路造价师考试：计算的意义试题
2017年河北省公路造价师考试：计算的意义试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、按现行有关规定，在施工过程中，生产工人的劳动保护费属于______。
A．现场管理费B．其他工程费C．企业管理费D．直接工程费2、当事人既约定违约金又约定定金的，一方违约时，对方__。
A．只能适用二者中数额较少的B．只能适用违约金C．只能适用二者中数额较多的D．可以选择适用二者之一3、__不是监理月报的内容。
A．工程描述B．监理收发函件C．工程质量、进度、支付状况D．监理工作执行情况4、建设工程需缴纳的__和国家新批准的税费、利率变动以及建设期价格引起的建设投资增加额。
A．营业税B．土地使用税C．固定资产投资方向调节税D．城乡建设维护税5、网喷混凝土加固基坑壁施工时，喷射混凝土在掺加速凝剂前应该__。
A．做与水泥的相容性试验及水泥净浆凝结效果试验B．计算掺加速凝剂的数量C．符合国家有关的标准规范D．满足施工及设计要求6、在进行施工过程中的期中支付时，如果根据合同规定计算出来的当月支付款额小于投标书附录中规定期中支付的最低限额时，则__。
A．该月的支付可以不必支付，而是移到下个月合并支付B．该月的支付仍然按计算出来的款额支付C．该月不必计算，用暂付款的名义支付给承包人一个合适的数额，在以后的支付中再多退少补D．该月计算出来的数额用无息贷款的名义支付7、管理跨度与管理层次的关系是__。
A．成正比关系B．成反比关系C．数目相等关系D．没有关系8、吊桥的主要承重结构是__。
A．桥面B．缆索C．桥台9、以下哪一观点不是战国时期法家法治思想的内容__A．“以法治国”B．“礼不下庶人，刑不上大夫”C．“明法重刑”D．“法布于众”10、下列合同免责条款有效的是__。
A．因重大过失造成对方财产损失的B．因故意造成对方财产损失的C．因一般过失造成对方轻微损失的D．造成对方人身伤害的11、监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，业主可__。
河北省2017年上半年二级建造师公路实务考试试题
河北省2017年上半年二级建造师公路实务考试试题一、单项选择题（共20题，每题3分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、抗腐蚀性强、使用寿命长等特点的管件是（）。
A.铸铁连接管件B.镀锌法兰管件C.不锈钢卡压式管件D.沟槽式管件答案C参见教材P1062、聚氯乙烯塑料衬里用处最多是（）生产系统。
A.硝酸B.盐酸C.硫酸D.磷酸E.氯碱答案、ABCE参见教材参见教材P883、通风系统的组成一般包括（）等。
A.进气处理设备B.风机C.风道系统D.空气处理设备E.排气处理设备答案ABCE参见教材P1174、大型锅炉的汽包运进施工现场后，安装的正确工艺程序是（）。
A.汽包卸车→倾斜提升吊装→汽包就位→翻身转正→找正B.汽包翻身转正→卸车→倾斜提升吊装→汽包就位→找正C.汽包卸车→翻身转正→倾斜提升吊装→汽包就位→找正D.汽包卸车→倾斜提升吊装→翻身转正→汽包就位→找正答案C参见教材P695、风阀控制器安装前应检查（）是否符合要求。
A.阀体间的电阻B.线圈C.供电电压D.输入信号E.驱动速度答案ACD参见教材P132中间偏上3）6、管道保冷结构金属保护层的纵向接缝应采用金属包装带抱箍固定，间距宜为（）。
A.150?200mmB.200?250mmC.250?300mmD.300?400mm答案C参见教材P947、发电机转子穿装工艺要求有（）。
A.转子穿装前进行单独气密性试验B.经漏气量试验C.转子穿装应在完成机务工作后、电气和热工仪表的安装前进行D.转子穿装应在完成机务、电气与热工仪表的各项工作后进行E.转子穿装采用滑道式方法答案ABDE参见教材P65-668、垂直埋设的金属接地体一般采用（）等。
A.镀锌角钢B.镀锌钢管C.镀锌圆钢D.镀锌扁钢E.镀锌槽钢答案ABC参见教材P1139、用电负荷、保安电力、（）等，并依照供电企业规定的格式如实填写用电申请书及办理所需手续。
A.电力用途B.用电性质C.用电路径D.用电规划E.用电设备清单答案ABDE参见教材P28010、吊装方案的选用要求主要包括（）。
河北省2017年上半年公路造价师技术与计量：沥青路面施工方案模拟试题
河北省2017年上半年公路造价师技术与计量：沥青路面施工方案模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、双代号网络计划中，同一个结束节点的各工作，__。
A．最早开始时间相等B．最早结束时间相等C．最迟开始时间相等D．最迟结束时间相等2、施工准备阶段的环境保护监理内容是__。
A．审查施工单位编制的分部(分项)工程施工方案中的环保措施是否可行B．审查施工单位的环保管理体系是否责任明确，切实有效C．监测各项环境指标，出具检测报告或成果D．编写环保监理月报3、公路工程施工合同示范文本中，工程师无权指示设计变更的情形是__。
A．减少合同中约定的工程量B．改变有关工程的施工时间C．删除承包范围内的部分工作D．更改工程有关部分尺寸4、不属于《合同法》调整范围的合同是__。
A．技术合同B．委托合同C．监护合同D．买卖合同5、在资金时间价值计算的公式中，一次支付现值的公式是__。
A．P＝F·(1+nB．P＝F·(1+-nC．P＝F·[(1+n-1]/iD．P＝F·i/[(1+n-1]6、建设项目竣工决算应反映__全过程的全部实际的支出费用。
A．从开工到竣工投产B．从筹建到竣工验收C．从开工到竣工D．从筹建到竣工投产7、《公路工程施工监理规范》(JTG G10—2006)中对总监理工程师的要求之一是应具有__的现场监理经历。
A．6年以上B．5年以上C．4年以上D．3年以上8、价值工程的核心是__。
A．提高价值B．功能分析C．降低成本D．方案创造9、报价的依据是（）。
A．概算定额B．预算定额C．企业定额D．扩大单价定额10、在公路工程施工中若开挖出文物或其他有考古价值的物品时，承包人应立即停止施工保护好现场，并按要求采取妥善保护措施。
由此发生的费用由__承担，并相应顺延延误的工期。
A．文物管理部门B．承包人C．业主D．国家有关部门11、根据担保法，在以下几种担保中，法律规定需要订立书面合同的是__。
河北省2017年上半年二级建造师公路实务考试题
河北省2017年上半年二级建造师公路实务考试题一、单项选择题（共20题，每题3分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、水准仪测量原理是根据（）原理测量两点高差的测量方法。
A.水平视线B.平行C.等高D.高差答案A参见教材P162、金属切削机床的技术性能是由加工精度和（）加以评价。
A.利用率B.生产效率C.单产电耗D.使用寿命答案B参见教材P123、管道三通部位金属保护层的安装，支管与主管相交部位宜翻边固定，采用顺水（）的连接方式。
A.咬接B.搭接C.插接D.嵌接答案B参见教材P944、吊装工程专项方案专家论证会应由（）组织召开。
A.建设单位B.施工总承包单位C.相关专业承包单位D.监理单位答案B参见教材P285、耐火砖砌筑时，膨胀缝的位置应避开（）。
A.高温部位B.受力位置C.炉体骨架部位D.砌体中的孔洞E.焊缝部位答案BCD参见教材P996、某炼油厂建设安装工程的一台分馏塔分段到货，需要在现场组焊。
可以承担该塔组焊安装的单位有（）。
A.具备1级压力容器安装许可证单位B.具备GA1级压力管道安装许可证的单位C.具备GC1级压力管道安装许可证的单位D.该设备的制造单位E.具备A1级压力容器制造许可证的单位答案CE参见教材P73-747、焊接工艺评定时按照（）方式制备试板。
A.对接焊缝B.角焊缝C.堆焊焊缝D.立焊焊缝E.横焊焊缝答案ABC参见教材P308、管道与设备连接前，应在自由状态下检验法兰的（），偏差应符合规定要求。
A.同心度B.同轴度C.平行度D.垂直度E.倾斜度答案BC参见教材P569、转子安装技术要点叙述不正确的是（）。
A.转子安装可以分为转子吊装、转子测量和转子、汽缸找中心三个部分B.转子吊装应使用有制造厂提供并具备出厂试验证书的专用横梁和吊索C.转子吊装若无专用横梁和吊索，应进行1小时的150%的工作负荷试验D.转子测量应包括轴颈圆度、圆柱度的测量、转子跳动测量、转子水平度测量答案C参见教材P63-6410、消防验收现场检查主要是核查工程实体是否符合经审核批准的消防设计，其内容包括（）等。
河北省2017年上半年公路造价师《计价与控制》按照投资的费用性质分类考试试卷
河北省2017年上半年公路造价师《计价与控制》按照投资的费用性质分类考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、违反《中华人民共和国招标投标法》规定，必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的，责令限期改正，可以处项目合同金额__的罚款；对全部或者部分使用国有资金的项目，可以暂停项目执行或者暂停资金拨付；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。
A．5%以上15%以下B．10%以上15%以下C．5%以上10%以下D．5%以下2、建设项目竣工决算应反映__全过程的全部实际的支出费用。
A．从开工到竣工投产B．从筹建到竣工验收C．从开工到竣工D．从筹建到竣工投产3、合同中规定：定金8万元，违约金10万元。
现合同当事人甲方收到乙方支付的定金后不履行合同，乙方__追究对方的违约赔偿责任。
A．可选择违约金条款或定金条款B．可以同时采用违约金和定金条款C．应该采用违约金条款D．应该采用定金条款4、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起__，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A．15日内B．30日内C．40日内D．50日内5、计量、支付办法；④投标人未对合同纠纷、事故处理办法提出异议；⑤投标人对合同条款没有重要保留A．①②③⑤B．①②③④C．①②③⑤D．①③④⑤6、基坑开挖引起周围地层移动的主要原因是__。
A．坑底的土体沉陷和围护墙的位移B．围护墙低因清孔不净有沉渣，引起墙体下移C．墙体处显示较大的水平位移，墙体旁边出现较大的地表沉降D．坑底的土体隆起和围护墙的位移7、互斥方案比选时，用净现值法和增量内部收益率法进行项目比选的结论__。
A．相同B．不相同C．不一定相同D．近似8、悬臂梁施工时，挂篮支承平台除要有足够的强度外，还应有足够的__以满足梁段的现场作业需要。
A．平面尺寸B．机械设备C．弯度D．刚度9、乙双方发生了纠纷。
河北省公路造价师理论与法规：公路建设项目划分考试试题
河北省公路造价师理论与法规：公路建设项目划分考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、由于业主破产，长期拖延支付工程款，根据合同规定，承包人可向业主提出__。
A．工期索赔B．业主延误索赔C．现场条件变化引起的索赔D．业主违约引起的索赔2、竣工财务决算组成文件的核心是__。
A．竣工财务决算报表B．竣工财务决算说明书C．竣工工程平面示意图D．工程造价比较分析3、施工中的费用索赔出现的原因是__。
A．非自身的原因，且实际造成了损失，应由对方承担责任的补偿或赔偿B．只限定当事人违约而提出的赔偿C．只限定事件引起的补偿D．不包括因第三者过错造成的损失的补偿或赔偿4、工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后，要求承包人进行剥露后的重新检验。
检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。
此项事件按照施工合同的规定，对增加的施工成本和延误的工期处理应是__。
A．工期顺延，施工成本的增加由承包人承担B．工期不予顺延，施工成本的增加由承包人承担C．顺延工期，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担D．工期不予顺延，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担5、同一地点同一根标志柱上，最多不应超过（）标志。
A．两种B．三种C．四种D．五种6、干密度的定义是__。
A．干土重/土总体积B．干土重/土颗粒体积C．干土重/土中空隙的体积D．干土重/原土体总重7、保留金的最高限额一般为合同总价的__。
A．4%B．5%C．6%D．7%8、预算定额水平与社会平均水平的关系是__。
A．预算定额水平等于社会平均水平B．预算定额水平高于社会平均水平C．预算定额水平低于社会平均水平D．没有关系9、按照国家有关规定，施工单项合同的估算价在__万元人民币以上，必须进行招标。
A．10B．50C．100D．20010、目标的动态控制是一个有限的循环过程，应贯穿于工程项目实施阶段的全过程，动态控制应该提倡__。
2017年造价师理论和法规重点笔记：可行性研究报告的编制考试题
2017年造价师理论和法规重点笔记：可行性研究报告的编制考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、对于索赔程序的表述，下列选项中正确的是__。
A．当索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向通知B．承包人应在索赔事件发庄28天内，向工程师提出索赔报告C．工程师在28天为答复承包人的索赔要求，视为该项索赔已被拒绝D．如果承发包双方对该事件的责任、索赔款额或工期展延天数分歧较大，按照条款规定应提起仲裁或诉讼2、工程项目施工合同以付款方式划分可分为：①总价合同；②单价合同；③成本加酬金合同三种。
以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是__。
A．③一②一①B．①一②一③C．③一①一②D．①一③一②3、主要用于确定多层厂房经济层数的建筑设计评价指标是__。
A．单位面积造价B．建筑物周长与建筑面积比C．厂房展开面积D．厂房有效面积与建筑面积比4、由于设计变更引起的工程量增加，__。
A．属合同约定幅度以外的，同样应执行原有的综合单价B．属合同约定幅度以内的，应执行原有的综合单价C．属合同约定幅度以外的，由发包人提出，经承包人确认后，可作为结算的依据D．由于承包人在投标时已对工程量清单的工程数量作了复核，应视为承包人的风险5、在实际的生产经营过程中，收益和支出与产品产销量之间的关系往往呈现出一种__性的关系。
A．线B．盈利C．波动D．非线6、施工、房地产开发企业缴纳城乡维护建设税的计税依据是__。
A．营业收入B．营业税C．增值税D．营业税和增值税7、在项目融资工作中，评价项目风险因素应在__阶段进行。
A．融资决策分析B．项目融资的执行C．投资决策分析D．融资结构分析8、在网络计划中，A工作的总时差为3天。
A共有三个紧后工作B、C、D，工作B的最早开工时间和最迟开工时间分别为第21天和第22天，工作C的最早完工时间和最迟完工时间分别是第23天和第25天，工作D的最早开工时间和最迟开工时间分别是第21天和第23天，则工作A的自由时差为__天。
2017年河北省公路造价师《技术与计量》：项目合理规模的确定试题
2017年河北省公路造价师《技术与计量》：项目合理规模的确定试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、二级及以上公路工程施工招标文件中的通用条件，应__。
A．根据建设项目的具体情况进行编制B．直接采用《公路工程国内招标文件范本》的通用条件C．对《公路工程国内招标文件范本》的通用条件作部分修改后采用D．结合专用条件进行编制2、国民经济分析中所有的社会折现率就是资金的__。
A．名义利率B．有效利率C．年利率D．影子利率3、路面施工场界噪声限值为昼间70dB，夜间__dB。
当敏感区域噪声不能达标时，应采用控制作业时间等措施，保证居民的夜间休息不受打扰。
A．60B．55C．50D．454、拱式、悬索桥、__四种。
A．系杆B．斜拉C．斜拉组合体系D．悬吊体系5、王大爷已经70多岁，无儿无女，无生活来源，他可以要求政府提供五保供养，这体现了他享有__。
A．享受家庭赡养与扶养的权利B．享受社会服务的权利C．养老保险权D．社会救助权6、技术规范和其他技术资料2份。
A．7B．42C．21D．287、可能在职能部门与指挥部门之间产生矛盾的监理组织形式是__监理组织。
A．职能式B．直线职能式C．直线式D．矩阵式8、《公路工程国内招标文件范本》规定，在监理工程师签发缺陷责任终止证书后的__天之内，承包人应以监理工程师批准的格式向监理工程师提交一份最后结账单草案，并附上详细的证实文件。
A．14B．21C．28D．359、风险管理中，以下__工作最重要。
A．风险的预测和识别D．风险分析和评估C．规划并决策D．风险回避10、履约担保的保证期限到__止。
A．完成施工义务B．完成保修义务C．缺陷通知期D．预付款被全部扣回11、在绿化及环境保护工程中，表土铺设应按完成的铺设面积并经验收以__计量。
A．米B．平方米C．立方米D．不另行计量12、我国公路项目现行建筑安装工程费用中，按规定税金的计税基数为__。
2017年河北省公路造价师《计价与控制》工程量计算的项目设置考试题
2017年河北省公路造价师《计价与控制》工程量计算的项目设置考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、事项形成并由施工企业拥有的或者控制的资源，该资源预期会给企业带来经济利益，包括各种财产、（）。
A．债权和其他权利B．债权和债务C．债权和税务D．固定资产和税务2、编制公路工程预算时，下列__不构成材料预算价格的组成内容。
A．运输损耗费B．操作损耗费C．仓储损耗费D．包装材料费3、在下列几种款项的支付中，哪种款项在支付前需要确认银行的担保__。
A．工程进度款B．动员(开工)预付款C．材料设备预付款D．保险金4、合同通用条件中规定的合同文件中，最优先的文件是__。
A．技术规范B．中标通知书C．合同协议书D．有标价的工程量清单5、__的大小，反映了工程质量的稳定性。
A．平均值B．中位数C．标准偏差D．极差6、二级及以上公路工程施工招标文件中的通用条件，应__。
A．根据建设项目的具体情况进行编制B．直接采用《公路工程国内招标文件范本》的通用条件C．对《公路工程国内招标文件范本》的通用条件作部分修改后采用D．结合专用条件进行编制7、国产设备的原价一般是指（）。
A．出厂价B．出厂价与运费、装卸费之和C．设备市场价D．设备成本价8、保留金的最高限额一般为合同总价的__。
A．4%B．5%C．6%D．7%9、《公路工程国内招标文件范本》规定，缺陷责任终止证书应由监理工程师签发并报经业主同意后，由业主在缺陷责任期终止后__天内发给承包人。
A．14B．21C．28D．3510、按照《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTG B06—2007) 规定，建筑安装工程费包括__。
A．直接工程费、间接费、利润、税金B．直接费、间接费、利润、税金C．直接费、间接费、利润D．直接工程费、间接费、利润11、沥青混凝土碾压作业时，初压温度，碾压终了温度分别不得低于__℃。
A．100，70B．110，70C．110，80D．110，6512、根据《合同法》的规定，当事人订立合同应__。
造价工程师理论与相关法规模拟题
来源：600/一、单向选择题1、依据我国有关规定，下列固定资产中不须要计提折旧的是( )。
A．未运用的房屋及建筑物B．因修理而停用的固定资产C．以经营租赁方式租出的固定资产D．破产、关停企业的固定资产答案：D评析：(1)计提折旧的固定资产范围如下：1)房屋及建筑物。
不论是否运用，从人账的次月起就应计提折旧。
2)在用固定资产。
指已投入运用的施工机械、运输设备、生产设备、仪器及试验设备等生产性固定资产以及已投入运用的非生产性固定资产。
3)季节性停用和修理停用的固定资产。
4)以融资租赁方式租入的固定资产。
5)以经营租赁方式租出的固定资产。
(2)不计提折旧的固定资产范围如下：1)除房屋及建筑物以外的未运用、不需用的固定资产。
2)以经营租赁方式租人的固定资产。
3)已提足折旧但接着运用的固定资产。
4)破产、关停企业的固定资产。
5)提前报废的固定资产。
所以A、B、C均须要计提折旧，正确答案为D。
2、表价职能是商品价格的（）。
A、基本职能B、派生职能C、一般职能D、特殊职能答案：A解题要点：表价职能是商品价格的基本职能，还有调整职能也是。
3、若干单项工程是否同属于一个建设项目，取决于（）。
A．建设投资B．施工地点C．总体设计D．建设工期答案C分析：建设项目是指按一个总体设计进行建设的各个单项工程所构成的总体，因此选C。
4、某企业于年初向银行借款1500万元，其年有效利率为10％，若按月复利计息，则该年第3季度末借款本利和为( )万元。
A．1611．1 B．1612．5 C．1616．3 D．1237．5答案：A分析：有效利率就是实际利率。
用年名义利率除以12得月实际利率。
题目中给出的年利率一般会说明是有效利率还是实际利率，如不说明则认为是名义利率。
假如按月计算，要先求出月实际利率，这里的10％是年实际利率，而不是年名义利率，由公式2.1.26：10％＝（1+r）12-1得月实际利率r＝0.797％，进一步求得第3季度未借款本利和为1500（1+0.797％）9＝1611.09。
河北省2017年公路造价师《计价与控制》：定额计价的基本程序考试题
河北省2017年公路造价师《计价与控制》：定额计价的基本程序考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、单位工程施工组织设计技术经济分析重点，应围绕三个主要方面，即__。
A．劳动生产率、降低成本率、计划利润率B．技术措施，降低成本措施、施工平面图C．质量、工期、成本D．劳动指标、材料使用指标、机械使用指标2、公路建设项目环境影响评价文件应经__预审后，报有审批权的环保行政主管部门审批。
A．建设单位B．监理单位C．项目所在地环保局D．交通主管部门3、网喷混凝土加固基坑壁施工时，喷射混凝土在掺加速凝剂前应该__。
A．做与水泥的相容性试验及水泥净浆凝结效果试验B．计算掺加速凝剂的数量C．符合国家有关的标准规范D．满足施工及设计要求4、工程量清单上，路基清表工程量是按平均20cm厚度估算的。
开工后，承包人提出对于超过20cm厚度的清表工作应予以计量。
为保证清表质量，监理工程师认定，__。
A．不予计量B．为确保工程质量可予以计量C．安排承包人与业主协商解决D．给予计量。
5、小胡在大学四年学习期间，每年年初从银行借款2000元用以支付学费，若按年利率6%计复利，第四年年末一次归还全部本息需要__。
A．8700元B．9275元C．9245元D．9000元6、在公路工程施工监理中，审查工程分包是__的职责。
A．总监理工程师B．驻地监理工程师C．专业监理工程师D．监理员7、某合同履行费用的负担约定不明确，合同双方当事人又未能达成补充协议且也无法按交易习惯确定，则应当__。
A．宣告合同无效B．由享有权利的一方负担C．由双方分担D．由履行义务的一方负担8、钻孔直径、倾斜率和__应符合要求。
A．轴线B．底面高程C．深度D．泥浆深度9、施工监理的原则是__。
A．各负其责，独立工作，互相尊重，密切合作B．协商为主，调解优先，独立公正，廉洁奉公C．严格监理，热情服务，秉公办事，一丝不苟D．服从监督，忠于业主，严守机密，热情服务10、对于质量控制点，一般要__，再制订对策和措施进行预控。
河北省2017年上半年公路造价师：工程量的一般概念考试试题
河北省2017年上半年公路造价师：工程量的一般概念考试试题河北省2017年上半年公路造价师：工程量的一般概念考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、某企业利用长期债券融资5000万元，债券的利息率为10%，筹资费费率为3%，所得税税率为33%，则债券的成本率为__。
A．6.02%B．6.91%C．9.7%D．10.3%2、与监理计划相比较，监理细则主要是解决监理工作__的问题。
A．为什么做B．做什么C．谁来做D．如何做3、属于无权代理行为的有__。
①未经被代理人授权的代理行为，②超越代理权限的代理行为；③“双方代理”产生的代理行为；④恶意串通的代理行为A．①②B．②④C．③④D．①④4、在法律上，合同的签订可分为要约和承诺两个阶段，一般认为__。
A．工程招标是要约，工程投标是承诺B．工程招标是要约，工程投标是再要约，定标则是承诺C．工程招标是要约邀请，工程投标是要约，定标则是承诺D．工程招标、投标是要约，定标则是承诺5、矩阵式监理组织形式的主要优点是__。
A．权力集中、隶属关系明确B．命令统一，决策迅速C．发挥职能机构的专业管理作用D．机动性大，适应性好6、视线诱导设施产品质量的检测项目不包括__。
A．外观质量B．几何尺寸C．材料性能D．镀层质量7、C2为两比较方案的年经营成本，C2＜C1，K1、K2为两个比较方案的全部投资，且K2＞K1，静态差额投资回收期是__。
A．(C2-C1)/(K2-K1)B．(C2-C1)/(K1-K2)C．(K2-K1)/(C1-C2)D．(K2-K1)/(C2-C1)8、采用发行股票方式筹集公路工程建设资金可以__。
A．降低企业的负债比率B．使企业少缴部分所得税C．提高企业的融资风险D．保持原有股东对企业控制权9、按照《合同法》的规定，下列合同的形式，表述正确的是__。
①当事人订立合同只能采用书面形式或口头形式；②当事人约定采用书面形式的应当采用书面形式；③法律规定采用书面形式，当事人未采用但一方已经履行主要义务，该合同成立；④数据电文是书面形式的一种；⑤合同书分为标准合同书和一般合同书A．①②③B．②④C．②③④D．①②⑤10、如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向__申请撤销裁决。
河北省2017年公路造价师《计价与控制》定额计价的基本程序和特点模拟试题
河北省2017年公路造价师《计价与控制》定额计价的基本程序和特点模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、水泥混凝土路面中，要求水的pH值__。
A．大于4B．大于6C．小于4D．小于32、超前支护的常用方法是__。
A．导管和管棚法B．注浆加固法C．砌挡土墙法D．支立钢格栅拱架3、填方路堤上层的压实度应比下层的压实度__。
A．大B．小C．相等D．可大可小4、在建安工程造价中，材料预算价格是指材料由其来源地运到__的价格。
A．施工工地B．使企业少缴部分所得税C．施工工地仓库后出库D．施工工地仓库5、保留金的最高限额一般为合同总价的__。
A．4%B．5%C．6%D．7%6、施工产生工期延误，监理工程师批准了承包商修改后的进度计划，说明__。
A．批准了工期延期B．批准了承包商以后的施工计划C．对合同进行了修改D．解除了承包商延误工期的责任7、建设工程需缴纳的__和国家新批准的税费、利率变动以及建设期价格引起的建设投资增加额。
A．营业税B．土地使用税C．固定资产投资方向调节税D．城乡建设维护税8、发行__融资是一种融债券和股票于一体的融资方式。
A．私募债券B．建设债券C．金融债券D．可转换债券9、公路工程环保监理的依据有（）。
A．项目环境影响评价报告书B．项目环境行动计划C．国家文物保护法D．国家环境保护法E．地方有关环境保护法规10、对于未中标的施工单位，招标单位应退还给其__。
A．参加投标的费用B．购买投标文件的费用C．投标保证金D．参加投标人员的旅差费11、《合同法》规定，建设工程合同中没有规定的，适用__的有关规定。
A．买卖合同B．技术合同C．承揽合同D．委托合同12、第12d和第13d，则工作M的总时差为__d。
A．6B．9C．12D．1513、监理工程师的计量权力本质上是对计量结果的__。
A．确认权B．变更权C．委托权D．监督权14、基准线和基准高程等书面资料，并负责对承包人的施工定线或放线进行检查验收。
河北省2017年上半年公路造价师《基础理论》：建设工程合同的概念及分类考试试卷
河北省2017年上半年公路造价师《基础理论》：建设工程合同的概念及分类考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、世行贷款公路项目主要采用__。
A．成本加酬金合同B．总价合同C．单价合同D．设计施工总承包合同2、高等级公路沥青混凝土面层施工的拌和设备宜采用__。
A．间歇式拌和机B．连续式拌和机C．两种拌和机均宜采用3、合格的竣工文件。
A．交工报告提交B．交工证书签发C．交工结账单签认D．竣工鉴定书提交4、《公路工程国内招标文件范本》规定，如果监理工程师要求承包人做的材料的试验为合同未规定的细目，则试验结束后，如表明材料未能符合合同规定，其试验费用由__承担。
A．承包人B．业主C．业主和承包人共同D．监理工程师5、《公路工程国内招标文件范本》规定，招标人在投标截止日前__天可以用“补遗书”的方式修改招标文件。
A．15B．21C．28D．306、大跨桥梁设计的阶段划分为__。
A．初步设计、结构设计、施工设计B．初步设计、技术设计、施工图设计C．方案设计、结构设计、施工设计7、明挖基础施工时，监理工程师应督促施工单位__。
A．开挖基坑的人员不得在坑壁休息B．在基坑顶面安设安全防护围栏C．经常保持坑内的通风D．应设上下扶梯及安全网8、项目的（）计算结果越大，表明其盈利能力越强。
A．财务净现值B．投资回收期C．盈亏平衡点D．借款偿还期9、下列选项中，导致合同终止的是__。
①甲公司和乙公司互负50万元债务，均已到期，②甲欠乙一批货物，但乙目前下落不明，甲将该批货物提存；③甲公司欠乙公司50万元的货物，而乙公司按约定应为甲公司提供价值5000元的劳务；④甲公司欠乙公司50万元的债务，被乙公司免除；⑤甲公司欠乙公司50万元的债务，甲公司与乙公司合并A．①②④B．①②③C．②③④⑤D．①②④⑤10、建设工程项目的建设及其管理过程，不但是物质生产过程，而且是信息的__过程。
2017年河北省公路造价师《技术与计量》：路基考试题
2017年河北省公路造价师《技术与计量》：路基考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、根据FIDIC条款，履约保证金的清退应在__内。
A．工程交工验收完成后15天B．工程竣工验收完成后15天C．工程交工验收完成后14天D．工程竣工验收完成后14天(缺陷责任期)2、干密度的定义是__。
A．干土重/土总体积B．干土重/土颗粒体积C．干土重/土中空隙的体积D．干土重/原土体总重3、发包模式的缺点是__。
A．进度控制难度大B．投资控制难度大C．业主选择承包单位范围小D．质量控制难度大4、《公路工程国内招标文件范本》规定的材料预付款的退还办法是，当材料已用于永久工程时，材料预付款应从期中支付证书中扣回，扣回期不超过__个月。
A．5B．3C．2D．15、投标书的有效期一般规定为（）。
A．从开标日起算28d，视合同复杂程度而定B．从开标日起算14d，视合同复杂程度而定C．从开标日起算21d，视合同复杂程度而定D．从开标日起算90d，视合同复杂程度而定6、车辙试验主要是用来评价沥青混合料的__。
A．高温稳定性B．低温抗裂性C．耐久性D．抗滑性7、与半刚性基层施工程序相比，沥青混凝土路面施工不需要__。
A．拌和B．摊铺C．碾压D．养生8、矩阵式监理组织形式的主要优点是__。
A．权力集中、隶属关系明确B．命令统一，决策迅速C．发挥职能机构的专业管理作用D．机动性大，适应性好9、某合同履行费用的负担不明确，合同双方当事人未能达成补充协议且也无法按交易习惯确定，则应当__。
A．宣告合同无效B．由享有权利的一方负担C．由双方分担D．由履行义务的一方负担10、采用发行股票方式筹集公路工程建设资金可以__。
A．降低企业的负债比率B．使企业少缴部分所得税C．提高企业的融资风险D．保持原有股东对企业控制权11、有关材料预付款的正确表述是__。
A．施工过程中，临时工程所需材料可以支付材料预付款B．已经支付过材料预付款的材料，其所有权归业主C．材料预付款的支付可以不考虑剩余永久工程支付金额D．材料预付款支付可依据设计工程量报算得来12、工程质量主要取决于__。
河北省2017年公路造价师《理论与法规》：土地利用总体规划的原则考试题
河北省2017年公路造价师《理论与法规》：土地利用总体规划的原则考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、对一个评定路段的路面压实度的评定应采用（）公式进行评定。
A．R≥Rd/(1-ZaCv)B．R-K1Sn≥0.9RC．XL＝X-D．K’＝K0-2、进度计划一般应包括：总体进度计划；年月日进度计划和（）。
A．用款进度计划B．材料进度计划C．关键工程进度计划D．机械设备进度计划3、合同双方发生争议后，不妥的解决方式是__。
A．首先双方协商B．向协议条款约定的单位或人员要求调解C．向仲裁机构申请仲裁D．立即向人民法院起诉4、现实生活中，委托代理应注意的问题有__。
①慎选代理人，②委托授权范围明确；③委托时限明确；④委托人利益明显A．①②B．②④C．③④D．①④5、Ⅱ、Ⅲ三个级配。
A．2.5mmB．1.25mmC．0.63mmD．0.315mm6、施工中的费用索赔出现的原因是__。
A．非自身的原因，且实际造成了损失，应由对方承担责任的补偿或赔偿B．只限定当事人违约而提出的赔偿C．只限定事件引起的补偿D．不包括因第三者过错造成的损失的补偿或赔偿7、基层材料强度试验中，试验结果的偏差系数为（）。
A.选项AB.选项BC.选项CD.选项D8、履约担保的保证期限到__止。
A．完成施工义务B．完成保修义务C．缺陷通知期D．预付款被全部扣回9、把对工程的__交给监理工程师，是执行好监理制度的关键。
A．工程停工与返工权B．工程验收与计量权C．工程费用支付的签认与否决权D．旁站与抽查权10、预应力先张法施工，张拉时，作业人员应站在千斤顶的__，以防锚具及销子弹出伤人。
A．对面B．后面C．前面D．两侧11、抽样检验中出现的合格品错判将给__带来损失。
A．监理方B．检验者C．业主D．生产者12、按照功能的标准化可以将其分为__。
A．必要功能和辅助功能B．基本功能和必要功能C．过剩功能和不足功能D．使用功能和美学功能13、FIDIC施工合同条件规定的合同有效期的结束时间是以__日为标志。
2017年上半年河北省公路造价师《理论与法规》：风险识别的原则模拟试题.doc
2017年上半年河北省公路造价师《理论与法规》：风险识别的原则模拟试题2017年上半年河北省公路造价师《理论与法规》：风险识别的原则模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1＞应用广。
A.酒精燃烧法B.比重法C.烘干法2、用滑模摊铺水泥混凝土路面的试验路段长度应不小于（）。
A.200mB.100mC・ 50mD.150m3、某企业为4年后的第5年年初至第7年年末每年投资100万元建立一个新项目，己知年利率10%,则该企业现在应准备资金数量为A. 100(P/A, 10%, 3)(P/F,10%, 4)B. 100(A/P, 10%, 3)(A/F,10%, 4)C. 100(P/A, 10%, 3)(F/P,10%, 4)D. 100(A/P, 10%, 3)(F/A, 10%, 4)4、在进行施工过程中的期中支付吋，如果根据合同规定计算出來的当月支付款额小于投标书附录中规定期中支付的最低限额时，则A.该月的支付可以不必支付，而是移到下个月合并支付B.该月的支付仍然按计算出來的款额支付C.该月不必计算，用暂付款的名义支付给承包人一个合适的数额，在以后的支付中再多退少补D.该月计算出来的数额用无息贷款的名义支付5、公路工程施工屮，因不可抗力事件导致工程本身的损害，应由—承担。
A.承包人B.业主C.承包人和业主共同D.承包人和业主均不6、常用的财务处理程序冇：记账凭证财务处理程序；汇总记账凭证财务处理程序和()处理程序。
A.科目汇总表财务B.会计账目财务C.会计报表财务D.明细账目财务7、在风险对策屮，风险自留A.既改变风险的发生概率，又改变风险潜在损失的严重性B.只改变风险的发生概率，不改变风险潜在损失的严重性C.不改变风险的发生概率，只改变风险潜在损失的严重性D.既不改变风险的发生概率，乂不改变风险潜在损失的严重性8、公路工程概算定额中不包括以下A.桥梁工程B.沿线设施C.临时工程D.附录内容9、路基土压实度试验应由A.承包商自检，报驻地监理工程师认可批准B.监理试验室检查认可，报驻地监理工程师备案C.承包商试验室自检，现场监理工程师旁站认可，驻地监理工程师批准D.承包商试验室自检，现场监理工程师旁站认可10、参与招投标、签订经济合同的是_。
上半年河北省公路造价师《理论与法规》设计过程中的问题模拟试题.docx
2017年上半年河北省公路造价师《理论与法规》设计过程中的问题模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、公路工程概算定额中不包括以下__。
A．桥梁工程B．沿线设施C．临时工程D．附录内容2、某企业年初向银行借款1500万元，年有效利率为10%。
若按月复利计息，则该年第3季度末借款本利和为__万元。
A．1611.1B．1612.5C．1616.3D．1237.53、业主选定指定分包商的基本原则是__。
A．必须保护承包商合法利益不受侵害B．保证业主的工程质量C．保证投资减少D．与业主有合作关系的承包商4、甲于2000年4月28日因情况紧急而与乙签订一份买卖合同，合同内容对甲显示公平。
根据法律规定，下列表述正确的是__。
①甲有权通知乙撤销合同；②该合同无效，甲乙双方应各自返还财物；③合同的效力处于未定状态；④若甲在2001年4,月28日后才申请撤销该合同，人民法院不再保护；⑤该合同在未被撤销以前仍然有效，因为不违反法律及社会公共利益A．①②④B．①④⑤C．④⑤D．③④⑤5、当工程变更减少了工程量或工作内容时，实际完工所需天数也相应缩短，则__合同工期。
A．不能缩短B．应缩短C．应延长D．重新签订6、甲公司与乙公司签订合同(合同价款10000元)中约定如果一方违约，则支付合同价款8%作为违约金。
同时，该合同还约定了甲公司向乙公司缴纳500元作为定金，结果由于乙公司违约致使合同没有履行。
在保证甲公司最大获利的前提下，乙公司因违约应按违约金条款支付给甲公司的金额是__。
A．1800元B．1000元C．800元D．500元7、路基土方开挖不论工程量多少和开挖深度大小，均应__进行。
A．自上而下B．自下而上C．上下同时D．上下均可8、一级公路均应设置中央分隔带护栏。
当分隔带宽度大于（）m时，可不设中央分隔带护栏。
A．5B．8C．10D．129、互斥方案比选时，用净现值法和增量内部收益率法进行项目比选的结论__。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2017年上半年河北省公路造价师《理论与法规》设计过程中的问题模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、公路工程概算定额中不包括以下__。
A．桥梁工程B．沿线设施C．临时工程D．附录内容2、某企业年初向银行借款1500万元，年有效利率为10%。
若按月复利计息，则该年第3季度末借款本利和为__万元。
A．1611.1B．1612.5C．1616.3D．1237.53、业主选定指定分包商的基本原则是__。
A．必须保护承包商合法利益不受侵害B．保证业主的工程质量C．保证投资减少D．与业主有合作关系的承包商4、甲于2000年4月28日因情况紧急而与乙签订一份买卖合同，合同内容对甲显示公平。
根据法律规定，下列表述正确的是__。
①甲有权通知乙撤销合同；②该合同无效，甲乙双方应各自返还财物；③合同的效力处于未定状态；④若甲在2001年4,月28日后才申请撤销该合同，人民法院不再保护；⑤该合同在未被撤销以前仍然有效，因为不违反法律及社会公共利益A．①②④B．①④⑤C．④⑤D．③④⑤5、当工程变更减少了工程量或工作内容时，实际完工所需天数也相应缩短，则__合同工期。
A．不能缩短B．应缩短C．应延长D．重新签订6、甲公司与乙公司签订合同(合同价款10000元)中约定如果一方违约，则支付合同价款8%作为违约金。
同时，该合同还约定了甲公司向乙公司缴纳500元作为定金，结果由于乙公司违约致使合同没有履行。
在保证甲公司最大获利的前提下，乙公司因违约应按违约金条款支付给甲公司的金额是__。
A．1800元B．1000元C．800元D．500元7、路基土方开挖不论工程量多少和开挖深度大小，均应__进行。
A．自上而下B．自下而上C．上下同时D．上下均可8、一级公路均应设置中央分隔带护栏。
当分隔带宽度大于（）m时，可不设中央分隔带护栏。
A．5B．8C．10D．129、互斥方案比选时，用净现值法和增量内部收益率法进行项目比选的结论__。
A．相同B．不相同C．不一定相同D．近似10、搅拌、闷料、碾压后结成板体。
A．百分比B．体积比C．重量比D．一定比例11、下列路面中，__是刚性路面。
A．沥青混凝土路面B．整齐块石路面C．砂石路面D．水泥混凝土路面12、根据《中华人民共和国环境影响评价法》，对可能造成很小环境影响的，应当写__。
A．环境影响大纲B．环境影响报告书C．环境影响报告表D．环境影响登记表13、不同实施阶段，②分标段、分阶段；③按施工队伍多少，分阶段，④按施工队伍规模大小分阶段A．①④B．①③C．②④D．①②14、不属于《合同法》调整范围的合同是__。
A．技术合同B．委托合同C．监护合同D．买卖合同15、公路工程的验收先后有交工验收和竣工验收；其中交工验收由__主持。
A．监理工程师B．业主C．业主和监理工程师共同D．公路质量监督站16、材料预算价格是指A．材料出厂价B．材料供应价C．材料出厂价与采购保管费之和D．从其地运到工地仓库后的出库价格17、2、3年末各需2亿元(三年内合计投资10亿元)，修成后每隔五、六年维修一次，每次维修费用14万元。
若基准收益率为8%，则该道路自开通(3年后)起维持40年所需总投资额(包括初期投资和维修费在内)的现值为__亿元。
已知：(P/A，8%，3)＝2.577，(A/F，8%，5)＝0.17046，(P/A，8%，40)＝11.925，(P/F，8%，3)＝0.7938。
A．12.426B．10.325C．9.156D．11.42818、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以__为准。
A．招标文件中的规定B．现场考察时招标单位的口头解释C．招标单位在会议上的口头解答D．发给每个投标人的书面质疑解答文件19、要约人要撤销要约，撤销要约通知应在__到达对方。
A．要约到达对方之前B．对方发出承诺之前C．对方承诺到达要约人之前D．对方承诺生效之后20、预应力先张法施工，张拉时，作业人员应站在千斤顶的__，以防锚具及销子弹出伤人。
A．对面B．后面C．前面D．两侧21、合同双方发生争议后，不妥的解决方式是__。
A．首先双方协商B．向协议条款约定的单位或人员要求调解C．向仲裁机构申请仲裁D．立即向人民法院起诉22、工程变更总费用超过__时，需要在合同价格中加上或扣除一笔调整金额。
B．15%C．20%D．25%23、与监理计划相比较，监理细则主要是解决监理工作__的问题。
A．为什么做B．做什么C．谁来做D．如何做24、下列选项中债权人不可以行使撤销权来保全自己债权的是__。
A．债务人放弃其到债权，对债权人造成损害的B．债务人无偿转让其财产、对债权人造成损害的C．债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，受让人不知道该情形的D．债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，受让人知道该情形的25、影响压实效果的最主要因素是__。
A．含水量B．土类C．压实功能D．压实土层厚度二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、内部收益率和净现值两个评价指标共同的特点是__。
A．都能够反映投资过程的收益程度B．都能直接反映各年的经营情况C．都考虑了项目计算期内的经济状况D．都取决于投资过程的现金流量并且不受外部参数的影响E．都可以用于独立方案的评价，而且结果相同2、基础倾覆稳定性与合力的偏心距关系是__。
A．合力偏心距越小，则基础抗倾覆的安全储备越小B．合力偏心距越小，则基础抗倾覆的安全储备越大C．在设计中，可以用限制合力偏心距来保证基础的倾覆稳定性D．在设计中，可以用增大合力偏心距来保证基础的倾覆稳定性E．在设计中，可以用减小合力偏心距来保证基础的倾覆稳定性3、下列对于含水量对压实效果的影响，正确的有__。
A．在最佳含水量情况下压实的土水稳定性最好B．在同一压实功能作用下，含粗粒越多的土，其最大干密度越大，而最佳含水量越大C．同一类土，其最佳含水量随压实功能的加大而减小，而最大干密度则随压实功能的加大而增大D．若土的含水量过大，此时增大压实功能就会出现“弹簧”现象4、排除路基地下水的方法__。
A．沙垫层C．渗沟D．暗沟5、下面有关招投标说法错误的是__。
A．投标价最低的投标人应当成为中标人B．中标通知书是合同文件的组成部分C．招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15天内订立书面合同D．中标通知书发出后，合同签订前招标人有权改变中标人E．中标通知书发出后，合同签订前中标人有权利放弃中标项目6、工程费用支付按支付的内容进行分类，可分为__。
A．中期支付B．最终支付C．清单支付D．合同支付E．前期支付7、中、小桥__。
A．单孔跨径20～40m的是中桥B．单孔跨径10～20m的是小桥C．单孔跨径40～100m的是大桥D．单孔跨径5～20m的是小桥8、现场监理机构有__几种类型。
A．一级监理机构B．二级监理机构C．三级监理机构D．总监理工程师办公室E．高级驻地监理办公室9、土木工程施工合同通用条件规定，属于__的情况，承包商可以获得工期展延。
A．业主延误施工现场移交B．监理工程师延误图纸移交C．不利施工的自然条件或障碍影响D．增加合同外的施工项目E．暂时停工10、下列费用中，不能计入生产经营成本的是__。
A．直接费用B．审计费用C．财务费用D．管理费用11、下列合同中，属于主合同的是__。
A．施工承包合同B．施工分包合同C．担保合同D．监理合同E．工程保险合同12、定性的发展为系统的、定量的分析研究，其在功能评价方面形成的几种代表性的方法包括__。
A．价值标准评价方法B．专家预测法C．功能重要性系数评价方法D．“最合适区域”法E．功能整理法13、FIDIC施工合同条件规定，给予承包人延长工期的权利，可以由下列原因引起__。
A．获得施工场地占有权的延误B．因承包人责任引起的暂时停工C．不利自然条件的影响D．业主提前占用导致施工延误14、在沥青混合料组成设计中，矿料配合比的确定方法有（）。
A．试算法B．正规方程法C．图解法D．试配法15、投标人通过合同条件评审的主要条件是__。
A．投标人接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法B．投标人未增加业主的责任范围，也未减少投标人义务C．投标人提出不同的工程验收、计量、支付办法D．投标人未对合同纠纷、事故处理办法提出异议E．投标人对合同条款没有重要保留16、现场监理机构有__等类型。
A．一级监理机构B．二级监理机构C．三级监理机构D．总监理工程师办公室E．高级驻地监理办公室17、多雨潮湿地区路基碾压完成后的路段，若不立即铺筑路面，且不需维持通车时，应在路床顶面铺盖一层碾压紧密的防水__。
A．砂砾垫层B．黏土层C．沥青封闭层D．碎石土层18、沥青的三大指标指标是（）。
A．稳定度B．延度C．软化点D．针入度19、在《合同法》的条款中，有些条文使用了“一般包括”，这样用词的目的是__。
A．说明这些条款是强制性的，如果不依照这些规定的话，国家就要主动进行干预B．可以帮助当事人防止因缺少某些条款而导致出现合同漏洞C．说明这些条款是倡导性的，可以由合同当事人自由选择D．没有特别的意义E．说明这些条款会随时变动20、工程中必须分摊的管理费用包括以下__。
A．投标费用B．施工机械费C．行政办公费D．上层机构管理费E．保函手续费21、合同的订立应具备的条件有__，合同依法订立才具有法律效力。
A．当事人要有合法的资格B．内容要合法C．形式和程序要合法D．主管部门的同意和批准22、直接工程费由__组成。
A．材料费B．企业管理费C．直接费D．其他直接费E．现场缴费23、委托监理合同应具备的条款结构包括__。
A．合同内所涉及的词语定义和遵循的法规B．监理人和业主的义务、权利和责任C．合同生效、变更与终止，以及监理报酬D．争议的解决及其他E．合同日期、署名24、层铺法施工单层式沥青表面处治的基本工序有（）。
A．清理基层B．洒布沥青C．铺撒矿料D．碾压E．初期养护25、道路交通标线按形态可分为__。
A．线条B．字符标记C．突起路标D．路边线轮廓标E．垂直路标。