工程对外发包合同合同条款与格式
建设工程施工合同条款及格式(3篇)
第1篇一、合同双方基本信息1.1 发包方（以下简称“甲方”）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________1.2 承包方（以下简称“乙方”）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________二、工程概况2.1 工程名称：____________________2.2 工程地点：____________________2.3 工程规模：____________________2.4 工程类型：____________________2.5 工程建设规模：____________________2.6 工程总投资：____________________2.7 工程合同工期：____________________三、合同内容3.1 工程范围及质量要求3.1.1 乙方按照甲方要求，在合同约定的工期内完成工程范围内的施工任务。
3.1.2 工程质量标准应符合国家及地方相关法律法规、规范、标准的要求。
3.1.3 乙方应保证工程质量达到合同约定的质量标准，如因乙方原因导致工程质量不符合要求，乙方应承担全部责任。
3.2 施工图纸及资料3.2.1 甲方应按照合同约定的时间向乙方提供完整的施工图纸及资料。
3.2.2 乙方在收到施工图纸及资料后，应在规定的时间内完成施工图的审核及施工组织设计。
3.3 施工组织及进度3.3.1 乙方应按照合同约定的工期及施工组织设计进行施工。
3.3.2 乙方应按照甲方要求，在施工过程中及时汇报工程进度。
3.4 施工安全及环保3.4.1 乙方应严格遵守国家及地方有关施工安全及环保的规定，确保施工现场安全、环保。
建设工程发包合同
建设工程发包合同根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及有关规定，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。
一、工程概况1.1 工程名称：XXXX建设工程1.2 工程地点：XXXX1.3 工程批准单位及文号：XXXX1.4 工程范围和内容：包括但不限于土建、安装、装修、园林绿化等全部工程。
二、工程期限2.1 本工程合同总工期为XXXX天。
2.2 本工程开工日期为XXXX年XX月XX日，竣工日期为XXXX年XX月XX日。
三、工程合同总价3.1 本工程合同总价为人民币XXXX元。
四、承包方式4.1 承包方承担本工程的全部施工任务，包括施工图纸和施工说明书中规定的全部工程内容。
五、质量标准5.1 工程质量应符合国家及行业的有关标准和规定。
5.2 工程质量保修期限按国家有关规定执行。
六、材料、设备供应6.1 发包方负责提供本工程所需的全部建筑材料、构配件、设备等物资，并保证质量。
6.2 发包方应按照工程进度需要及时提供材料和设备。
七、施工许可和安全生产7.1 承包方应依法办理施工许可等相关手续。
7.2 承包方应严格按照国家安全生产法规和施工现场安全管理规定，确保施工安全。
八、工程价款的支付与结算8.1 工程价款的支付按照双方约定的比例和时间进行。
8.2 工程结算按照实际完成的工程量和合同约定的单价进行。
九、违约责任与争议解决9.1 双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。
9.2 合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。
协商不成时，任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。
十、其他10.1 本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定。
10.2 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
发包方（盖章）：承包方（盖章）：签订日期：XXXX年XX月XX日以上内容仅供参考，具体合同内容以实际签订的合同为准。
通信工程外包合作协议范本5篇
通信工程外包合作协议范本5篇篇1甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于甲、乙双方经友好协商一致，为明确双方在通信工程项目外包合作过程中的权利与义务，达成如下协议，以兹共同信守。
一、合作事项及内容1. 甲方将特定的通信工程项目外包给乙方，由乙方按照甲方的要求完成相关工程任务。
2. 工程范围包括但不限于：设备安装、系统调试、网络优化、技术维护等。
二、合作期限本协议的合作期限为XX年，自XXXX年XX月XX日起至XXXX 年XX月XX日止。
期满后，若双方继续合作，则另行签订协议。
三、合作模式1. 甲方提供工程项目及技术要求，乙方按照甲方要求组织人员实施。
2. 乙方应按照甲方的质量标准和时间要求完成工程任务，确保工程质量和进度。
3. 甲方负责工程款的支付，乙方负责工程项目的实施及后期服务。
四、双方责任与义务1. 甲方责任与义务：（1）甲方应当向乙方提供详细的技术要求和工程标准。
（2）甲方应当按照协议约定支付工程款项。
（3）甲方有权对乙方的工程实施过程进行监督与检查。
2. 乙方责任与义务：（1）乙方应当按照甲方要求组织专业的工程队伍，具备相关资质和证书。
（2）乙方应当确保工程质量和进度，按时交付工程成果。
（3）乙方应当保障在工程项目中的安全作业，防止事故发生。
（4）乙方应当提供必要的后期服务，确保通信工程的稳定运行。
五、工程款项及支付方式1. 工程款项金额：人民币[金额]元（大写：[金额汉字大写]）。
2. 支付方式：本协议签订后，甲方按工程进度分期支付工程款项。
工程完工并验收合格后，支付剩余款项。
3. 乙方需提供正规的税务发票，甲方以转账方式支付款项。
六、保密条款及知识产权归属1. 双方应对涉及合作的商业秘密和技术秘密进行严格保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
2. 工程成果的知识产权归属依照法律法规及行业惯例，属于甲方的技术和商业秘密归甲方所有；属于乙方创造的技术成果归乙方所有。
但双方另有约定的除外。
工程发包合同写法
工程发包合同写法合同编号：[填写合同编号]甲方（业主）：[填写业主全称]乙方（承包商）：[填写承包商全称]一、合同目的本合同旨在规范甲乙双方在[填写工程项目名称]项目的合作关系，确保工程顺利实施，质量符合国家标准，工期和成本控制在合理范围内。
二、工程概况1. 工程名称：[填写工程项目名称]2. 工程地点：[填写工程地点]3. 工程规模：[详细描述工程规模和内容]4. 工程造价：[填写工程预算总额]5. 工程工期：[填写预计工期]三、甲方责任1. 提供必要的工程资料和施工图纸。
2. 确保工程款项按时支付。
3. 协助解决施工过程中的相关手续问题。
四、乙方责任1. 按照约定的工期和质量标准完成工程建设。
2. 遵守安全生产规定，确保施工现场安全。
3. 及时向甲方报告工程进度和存在的问题。
五、工程质量乙方必须按照国家相关质量标准和规范执行，确保工程质量达到合同约定的标准。
六、工期要求乙方应合理安排施工计划，确保工程按期完成。
如遇不可抗力因素导致工期延误，应及时与甲方协商解决。
七、合同价款及支付方式1. 合同总价为[填写合同金额]。
2. 支付方式：[详细描述付款时间点和比例]。
3. 如有变更或追加工程，双方应签订书面补充协议，并调整合同价款。
八、违约责任1. 如甲方未按时支付工程款，应按日支付违约金。
2. 如乙方未按期完成工程或工程质量不符合要求，应承担违约责任。
九、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
十、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方代表（签字）：_____________________日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_____________________日期：____年____月____日。
工程项目发包的合同范本
工程项目发包的合同范本合同编号：[填写合同编号]甲方（发包方）：[填写甲方名称]乙方（承包方）：[填写乙方名称]鉴于甲方拟将[具体工程名称]工程项目发包给具备相应资质的乙方进行施工，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，特订立本合同，以资信守。
一、工程概况1. 工程名称：[填写工程名称]2. 工程地点：[填写工程地点]3. 工程规模：[描述工程规模]4. 工程质量要求：[明确质量标准]5. 工程工期：自[开始日期]至[结束日期]二、合同金额1. 合同总价：人民币[大写金额]（￥[小写金额]）2. 付款方式：[详细列出付款时间点及比例]三、双方权利与义务1. 甲方权利与义务：- 提供必要的工程技术资料；- 按合同约定支付工程款项；- 监督乙方施工质量与进度。
2. 乙方权利与义务：- 保证工程质量符合国家标准及甲方要求；- 按合同约定时间完成工程建设；- 遵守安全生产规定，确保施工现场安全。
四、违约责任1. 如甲方未能按时支付工程款，应按未付款项的[具体百分比]%支付违约金；2. 如乙方未能保证工程质量或延误工期，应按合同金额的[具体百分比]%支付违约金。
五、争议解决合同履行过程中发生争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交至[具体仲裁机构]进行仲裁。
六、其他约定[根据实际情况添加其他相关条款]七、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
八、附则本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_____________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_____________ 日期：____年__月__日以上合同范本仅供参考，具体条款应根据实际情况和当地法律法规进行调整。
在签订合同之前，建议双方应充分沟通，明确各自的权利与义务，必要时可咨询法律专业人士，以确保合同的合法性和可操作性。
合同条款及合同附件格式
合同条款及合同附件格式合同条款及合同附件格式篇一：合同条款及合同附件格式1、通用合同条款具体内容和格式详见现行《建设工程施工合同》中的通用合同条款。
2、专用合同条款具体内容和格式详见现行《建设工程施工合同》中的专用合同条款，应结合通用合同条款一起使用。
以下为本工程项目的主要专用合同条款内容。
（1）合同价款的确定与支付一、合同价款的确定，根据以下条确定：1、中标总报价；2、按招标文件约定的计价依据编制并经发包人或其委托的咨询单位工程师审定确认的施工图预算。
二、工程预付款：1、预付款比例的计算基数为。
（1）合同总价。
（2）年度工程计划资金额度。
（3）实体性消耗金额、非实体性消耗金额。
2、工程预付款支付的比例为上述确定的计算基数的。
（1）10%。
（2）20%。
（3）30%。
3、支付期限：在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的7天内预付工程款。
4、发包人不按约定预付工程款，承包人应在预付时间到期后10天内向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不按要求预付的，承包人可在发出通知14天后停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的利息（利率按同期银行贷款利率计算），并承担违约责任。
5、预付的工程款应在工程进度款中进行抵扣。
三、工程款的支付：1、支付方式：。
（1）按月结算与支付。
即实行按月支付进度款、竣工后清算的办法。
（2）分段结算与支付。
即当年不能竣工的工程按照工程形象进度，划分不同阶段支付工程进度款。
2、工程量的计算（1）承包人应当按照合同约定的方法和时间，向发包人提交已完工程量的报告。
发包人接到报告后14天内核实已完工程量，并在核实前1天通知承包人，承包人应提供条件并派人参加核实，承包人收到通知后不参加核实，以发包人核实的工程量作为工程价款支付的依据。
发包人不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加核实，核实结果无效。
（2）发包人收到承包人报告后14天内未核实完工程量，从第15天起，承包人报告的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。
合同条款及格式
合同条款及格式第一部分协议书发包人（全称）：。
承包人（全称）：。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本设计、建设工程施工一体化事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：。
工程地点：。
工程内容：。
工程立项批准文号：。
资金来源：企业自筹。
二、工程承包范围及承包方式（一）承包范围：。
（二）承包方式：包设计、包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收、包保修、发包人审定的施工图预算中的分部分项综合单价包干，措施费以审定后预算中的措施费总价包干。
三、合同工期本项目设计合同期限＋具备进场开工条件之日起日历天。
暂定施工开工日期以批准的开工报告为准。
合同总工期最长不超过日历天，自发出本项目中标通知书之日起计。
四、质量标准设计要求的质量标准：符合建设工程勘察设计的技术规范，达到2008年版《建筑工程设计文件编制深度规定》及行业相关规范技术标准等要求，并达到招标人要求。
施工要求的质量标准：合格。
五、合同价款合同价款暂定为￥元（大写：人民币），其中；设计费暂定为元；工程费暂定为元。
合同结算价款以发包人或其授权委托单位审定结算为准。
其中工程费部分，工程完工后，合同双方在合同约定时间内以经核定的结算工程量及发包人审定的施工图预算中的分部分项综合单价为基础，依据合同、招标文件的相关约定办理结算。
如遇审计部门审计，本合同最终结算价款以审计部门的审计结果为准。
六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1.本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同（协议）或修正文件；2.本合同协议书；3.国家、广东省、广州市、广州番禺区关于本工程设计、施工的有关文件（发包人在收到后尽快通报给承包人）；4.建设业主针对本工程建设管理的各项制度、规定；5.中标通知书；6.本合同勘察、设计部分合同条款，及本合同施工部分专用合同条款；7.招标文件及附件（包括补充、修改、澄清文件及答疑纪要等）；8.本合同施工部分通用合同条款；9.投标文件及附件；10.标准、规范和其他有关技术文件；11.图纸；12.工程量清单；13.合同附件（工程质量保修责任书、工程建设廉政协议书等）；双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
简单工程承包合同格式6篇
简单工程承包合同格式6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的原则基础上，就甲方将工程承包给乙方施工一事，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程规模：____________________二、承包范围及方式1. 承包范围：乙方按照甲方提供的施工图纸和工程要求，承包本工程的全部施工任务。
2. 承包方式：本工程采用包工包料的方式，乙方负责提供工程施工所需的一切材料和设备。
三、工程期限1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
3. 工程进度：乙方应严格按照甲方要求的施工进度进行，确保工程按时完成。
四、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供完整的竣工资料。
3. 甲方在收到乙方验收通知后XX个工作日内进行验收，验收合格后，双方签署验收合格证书。
五、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：甲方在工程开工前支付乙方工程总价的XX%作为预付款，工程竣工并经甲方验收合格后XX个工作日内支付剩余款项。
3. 乙方在收到款项后应及时向甲方提供正规的发票。
六、违约责任1. 若因乙方原因造成工程延期，乙方应支付甲方违约金，违约金按工程总价的XX%计算。
2. 若因甲方原因未按合同约定支付工程款，甲方应支付乙方滞纳金，滞纳金按逾期支付金额的XX%计算。
3. 若因不可抗力因素导致工程延期或损失，双方应协商解决。
工程承包合同格式与范本
合同编号：__________甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________第一条工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程内容：_______1.5工程预算：_______第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
2.2乙方报价应包含工程全部内容的人工费、材料费、机械费、管理费、利润等所有费用。
2.3合同价格为本工程的最终支付价格，除甲方同意的增减工程外，乙方不得以任何理由提出增加费用的要求。
第三条合同的履行3.1乙方应按照约定的工期完成工程。
具体工期要求为：_______。
3.2乙方应按照约定的质量标准完成工程。
具体质量要求为：_______。
3.3乙方应严格按照国家和地方的相关法律法规进行施工，确保工程安全。
3.4乙方应承担工程期间的所有施工责任，包括但不限于人员伤亡、财产损失等。
第四条付款方式及进度4.1甲方根据乙方实际完成工程量，按照约定的价格进行支付。
4.2付款方式为：_______。
4.3付款进度为：_______。
第五条违约责任5.1乙方未按照约定的工期完成工程的，应按照违约部分工程价款的_______%向甲方支付违约金。
5.2乙方未按照约定的质量标准完成工程的，应按照违约部分工程价款的_______%向甲方支付违约金。
5.3甲方未按照约定时间支付工程款的，应按照逾期支付金额的_______%向乙方支付违约金。
第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条其他约定7.1双方应遵守国家相关法律法规，不得违法经营。
7.2双方应共同维护工程现场的安全，防止安全事故的发生。
7.3双方对合同内容的保密性负有责任，未经对方同意，不得向第三方披露。
第八条合同的生效、变更和解除8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
土方发包合同模板
土方发包合同模板
甲方：（发包方）
联系地址：
联系电话：
乙方：（承包方）
联系地址：
联系电话：
鉴于甲乙双方均同意在互惠互利的基础上，达成以下土方发包合同，共同遵守并履行合同内容。
第一条合同项目
甲方委托乙方承担如下项目：（具体项目名称）
第二条工程范围
1. 甲方要求乙方按照相关设计图纸和技术规范要求，完成土方工程的开挖和填方工作。
2. 乙方应按照甲方的要求，合理安排使用人力、物力和财力，确保工程按时按质完成。
第三条工程期限
1. 工程期限为（具体施工起止时间），工程竣工验收后，交付甲方。
2. 若因不可抗力等特殊情况需要延长工程期限，须经甲方同意，并书面通知乙方。
第四条费用结算
1. 乙方应按照合同约定的工程量和单价，完成相关土方工程，并向甲方提供发票等相关凭证。
2. 乙方在工程完工后，甲方应在7个工作日内将工程款支付给乙方。
第五条合同违约
1. 若甲方未按时支付工程款给乙方，乙方有权在书面通知后中止施工，并保留追究甲方赔偿的权利。
2. 若乙方未按照合同要求完成土方工程，甲方有权追究乙方违约责任，并要求乙方承担相应的违约金。
第六条法律适用和争议解决
1. 本合同一切事宜均受中国法律管辖。
2. 双方一旦发生争议，应协商解决；协商不成，可向相关仲裁机构申请仲裁。
第七条其他事宜
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收确认之日止。
2. 本合同内容经双方确认后，具有法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：签订日期：。
施工发包合同内容
施工发包合同是建设单位（甲方）与施工单位（乙方）之间就某项建设工程达成一致意见，明确双方权利义务关系的法律文件。
以下是一份施工发包合同的主要内容，供参考：一、工程概况1.1 工程名称：XXXX建设项目1.2 工程地点：XXXX地区1.3 工程规模：XXXX平方米1.4 工程业态：住宅、商业、办公等1.5 工程预算：人民币XXXX万元二、承包范围2.1 乙方承担本工程的施工任务，包括土建、安装、装修、绿化等全部施工内容。
2.2 乙方负责本工程的施工组织、人员配置、材料采购、设备租赁、质量控制、安全防护等工作。
2.3 乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案、技术要求等进行施工，并确保工程质量符合相关标准。
三、合同工期3.1 开工日期：XXXX年XX月XX日3.2 竣工日期：XXXX年XX月XX日3.3 工期延误：如因乙方原因导致工程延期，乙方应支付甲方违约金，违约金计算方式为：每天违约金金额为工程预算的0.5%。
四、质量标准4.1 工程质量必须符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。
4.2 乙方应严格按照施工图纸、施工方案、技术要求等进行施工，确保工程质量。
4.3 工程验收：工程完成后，甲方有权组织验收，如验收不合格，乙方应无条件进行整改，直至达到验收标准。
五、合同价款及结算5.1 合同总价：人民币XXXX万元5.2 付款方式：（1）工程进度付款：按照工程实际完成进度，甲方按阶段支付乙方工程进度款，付款比例为已完成工程量的80%。
（2）验收合格付款：工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的20%工程款。
（3）保修金：工程验收合格后，甲方按国家规定留取3%的保修金，保修期结束后支付给乙方。
5.3 价款调整：如因工程变更、材料价格波动等原因导致合同总价发生变动，双方可协商调整合同价款。
六、违约责任6.1 乙方如未按照合同约定完成工程，应支付甲方违约金，违约金计算方式为：每天违约金金额为工程预算的0.5%。
6.2 甲方如未按照合同约定支付工程款，应支付乙方违约金，违约金计算方式为：每天违约金金额为应付款项的0.5%。
工程项目发包的合同模板
工程项目发包的合同模板本合同由甲方（发包方）和乙方（承包方）双方自愿，并根据《中华人民共和国合同法》的相关规定签订。
在履行本合同过程中，双方应当本着平等互利、诚实信用的原则，共同遵守以下条款：第一条项目名称及位置1. 甲方与乙方就以下工程项目达成合作协议：（在此填写项目名称及具体位置）第二条项目概况1. 工程概况：本工程项目为（在此填写工程项目的主要内容和规模）2. 工程质量要求：本工程项目的质量标准为（在此填写工程项目的质量要求）3. 工程进度安排：本工程项目的工期为（在此填写工程工期安排）第三条价格及支付方式1. 本工程项目的总价为（填写总价），乙方应按以下方式收取费用：（1）首次付款：甲方应在合同签订后的（填写时间）内向乙方支付总价的30%作为首期付款；（2）中期支付：工程项目完成进度达到（填写进度）时，甲方应再支付总价的20%给乙方；（3）尾款支付：工程项目全部完成验收合格后，甲方应支付余下的50%作为尾款。
2. 甲方应按照合同约定的方式和时间进行支付，逾期支付应支付延期费用。
第四条竣工验收1. 工程项目竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告，并接受甲方的验收。
2. 如因工程质量不符合要求或超过工程进度未达到约定情况，甲方有权拒绝验收，乙方应按照约定进行整改直至符合要求为止。
第五条违约责任1. 若一方未能履行本合同规定的义务，应承担违约责任。
违约方应支付守约方相应的违约金，并赔偿因违约造成的损失。
2. 若双方均未能履行义务，应协商解决或仲裁处理。
第六条修改和解释1. 在合同履行过程中，双方如需对合同内容进行修改，应双方协商一致并签署书面协议。
2. 本合同的解释权归合同双方所有，如出现争议，应协商解决。
如无法协商解决，应提交仲裁。
第七条其他1. 本合同自双方签字盖章后生效，至工程项目竣工验收合格后终止。
2. 本合同如需变更、补充，应经双方协商一致并签署书面协议。
甲方（发包方）：_________ 日期：_________乙方（承包方）：_________ 日期：_________以上为《工程项目发包合同》的具体内容，双方签字盖章即表示同意并接受以上条款，承诺履行合同约定。
对外发包合同模板
对外发包合同模板甲方（委托方）：[公司名称]乙方（承包方）：[公司名称]为明确甲乙双方之间的委托与承包关系，特订立本合同。
甲乙双方均有权依照本合同自愿承担义务并受到法律的保护。
第一条服务内容1.1 甲方委托乙方进行[具体委托内容]相关工作，包括但不限于[具体工作内容]。
1.2 乙方应当按照合同约定的规定提供专业、高效、优质的服务。
第二条合同期限本合同自双方签署之日起生效，至合同约定的服务完成之日终止。
第三条报酬和支付方式3.1 甲方应当按合同约定支付乙方相应的报酬，具体金额为[金额]。
3.2 报酬支付方式：（1）[支付方式1]；（2）[支付方式2]。
3.3 甲方需按合同约定的时间和方式支付报酬，逾期支付应支付滞纳金。
3.4 乙方应在收到甲方支付的报酬后确认，并在[确认时间]内提供服务。
第四条保密义务4.1 乙方应对甲方提供的相关信息和资料保密，未经甲方许可不得向他人透露。
4.2 除非法律法规或有关部门的要求，乙方不得将委托方资料用于其他用途。
第五条担保乙方应当按照双方约定的标准和要求提供服务，并对服务的质量和效果承担相应的担保责任。
第六条违约责任6.1 若甲方或乙方存在违约行为的，应按照违约责任承担相关法律责任。
6.2 如因一方行为给对方造成经济损失的，则应当承担相应的赔偿责任。
第七条知识产权7.1 甲方享有乙方在本合同履行过程中所产生的知识产权。
7.2 乙方不得擅自利用或泄露甲方的知识产权，并保护甲方的知识产权不受侵犯。
第八条法律适用本合同的签署、履行和解释均按照中华人民共和国法律规定执行。
第九条争议解决本合同如有争议，双方应协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
第十条其他事项10.1 本合同自双方签署之日起生效，至合同约定的服务完成之日终止。
10.2 本合同正本一式双份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：签署日期：以上为甲方与乙方签署的外包合同，双方应严格按照合同规定履行义务，共同维护合同的有效性和稳定性。
对外发包施工合同
对外发包施工合同是指业主或者总承包商将工程项目的一部分或者全部施工任务发包给具有相应资质的施工单位，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，明确双方的权利、义务和责任，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标得以实现的一种合同形式。
一、合同主体1. 发包方（以下简称甲方）：__________2. 承包方（以下简称乙方）：__________二、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程规模：__________4. 工程内容：__________5. 工程投资估算：__________三、合同工期1. 开工日期：__________2. 竣工日期：__________3. 工期延误及违约责任：__________四、质量标准1. 工程质量标准：__________2. 质量检验及验收：__________3. 质量争议的处理：__________五、合同价格1. 合同总价：__________2. 价格调整：__________4. 预付款、进度款、尾款：__________六、合同履行1. 甲方义务：__________2. 乙方义务：__________3. 合同变更：__________4. 合同解除：__________七、违约责任1. 甲方违约责任：__________2. 乙方违约责任：__________3. 违约赔偿：__________八、争议解决1. 争议解决方式：__________2. 仲裁地点：__________3. 仲裁机构：__________九、其他约定1. 保密条款：__________2. 知识产权保护：__________3. 不可抗力：__________4. 法律适用及争议解决：__________十、合同的签订、生效和终止1. 合同签订：__________2. 合同生效：__________十一、附件1. 工程图纸：__________2. 技术说明书：__________3. 施工方案：__________4. 合同补充协议：__________本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
工程发包合同范文
工程发包合同范文甲方（发包方）：_________有限公司乙方（承包方）：_________建筑公司鉴于甲方拟对其位于_________地点的工程项目进行施工，并经过充分考察与评估，决定将该工程项目发包给乙方。
现根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、公平公正的原则，经友好协商一致，订立如下工程发包合同条款：一、工程概况：1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程内容：包括但不限于__________4. 工程规模：__________5. 工期要求：自____年____月____日起至____年____月____日止。
二、工程质量：1. 乙方必须严格按照国家相关建筑工程质量标准和规范执行施工，确保工程质量符合设计要求和甲方标准。
2. 如发生质量问题，乙方需负责无偿修复直至达到合格标准。
三、工程造价与支付方式：1. 工程总造价为人民币_________元整。
2. 甲方按以下方式支付工程款：a) 预付款：合同签订后10日内支付工程款的_____%。
) 进度款：根据工程进度分期支付，具体比例和时间由双方另行商定。
c) 竣工款：工程验收合格后支付剩余款项。
四、违约责任：1. 如因乙方原因导致工程延期，每延误一日，应向甲方支付违约金千分之_____。
2. 如因甲方原因导致工程延期，甲方应赔偿乙方因此产生的合理损失。
五、争议解决：合同履行过程中，如产生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
六、其他事项：1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，由双方协商补充，所作补充条款均应作为本合同不可分割的一部分。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）： _________有限公司授权代表（签字）： _________日期： _____年____月____日乙方（盖章）： _________建筑公司授权代表（签字）： _________日期： _____年____月____日。
工程模板发包合同
工程模板发包合同甲方：________________（甲方名称）乙方：________________（乙方名称）鉴于双方就工程项目发包事宜达成一致意见，经友好协商，特签订本合同。
一、项目名称1. 本合同所指工程项目名称为：________________（工程项目名称），根据《中华人民共和国招标投标法》的相关规定，根据招标文件的要求，乙方应对该工程项目进行施工。
二、合同总金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币________________元整（大写：￥________________元），甲方应当在合同签订之日起_____日内向乙方支付合同款项的_____。
款项支付方式为___________________（支付方式）。
三、工程范围及时间1. 工程项目范围：____________________（详细描述工程项目的具体范围、规模、要求等）。
2. 工程项目期限：自合同签订之日起至_____年_____月_____日为止。
届时，乙方应完成工程项目的所有施工工作，并保证交付验收合格。
四、质量及验收1. 乙方应按照国家相关规定和标准进行工程施工，并保证工程项目的质量符合合同要求。
2. 工程项目竣工后，甲方应组织相关部门进行验收。
如果验收合格，视为乙方完成合同义务。
如验收不合格，乙方应承担相应的责任并进行改正。
五、违约责任1. 若乙方未能按时交付工程项目或质量不符合要求，引发工程项目延期、赔偿等问题，乙方应承担相应的违约责任。
2. 甲方有权随时终止本合同，并要求乙方进行相应的赔偿和补偿。
六、其他事项1. 本合同未尽事宜，按照相关法律法规执行。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章签字）：_______________ 乙方（盖章签字）：_______________签订日期：_____年_____月_____日以上内容经双方确认无误后生效。
备注：本合同模板仅供参考，具体情况还需根据实际情况进行修改和补充。
发包合同施工合同
发包合同施工合同是指发包方和承包方之间就某项工程项目的施工达成的一致协议。
合同的主要内容包括工程项目的概况、工程量、工程质量、工程进度、工程造价、付款方式、违约责任等。
本文将就一栋住宅楼的施工合同进行范例阐述。
一、工程项目概况1.1 工程名称：某某住宅楼施工工程1.2 工程地点：XX市XX区XX路XX号1.3 工程规模：地上XX层，地下XX层，总建筑面积XX平方米1.4 工程概述：本工程为一栋住宅楼，包括住宅单元、公共设施、地下停车场等。
工程采用XX结构体系，建筑高度XX米，抗震等级为XX级。
二、工程量及工程质量2.1 工程量：详见附件《工程量清单》2.2 工程质量：符合国家现行建筑工程质量标准及行业规范，达到优良工程标准。
2.3 质量保修：承包方应按合同约定对工程质量进行保修，保修期限自工程竣工验收合格之日起计算。
三、工程进度3.1 开工日期：XX年XX月XX日3.2 竣工日期：XX年XX月XX日3.3 进度计划：详见附件《工程进度计划》四、工程造价4.1 合同总价：人民币XX万元（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整）4.2 合同价款支付方式：（1）开工后支付合同价的30%；（2）工程进度达到50%时支付合同价的30%；（3）工程进度达到100%时支付合同价的40%。
4.3 合同价款调整：合同执行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，导致工程造价发生变动，双方可按合同约定的价款调整条款进行协商。
五、付款方式及期限5.1 付款方式：银行转账5.2 付款期限：详见附件《付款计划》六、违约责任6.1 发包方违约：（1）未按约定时间支付合同价款，导致工程延期，应承担相应的违约责任；（2）未按约定提供施工条件，导致工程无法正常进行，应承担相应的违约责任；（3）其他违反合同约定的行为。
6.2 承包方违约：（1）未按约定时间完成工程，导致工程延期，应承担相应的违约责任；（2）工程质量不符合约定，应承担修复或重新施工的责任；（3）其他违反合同约定的行为。
发外工程合同
发外工程合同发外工程合同通常包括以下几个核心部分：一、合同双方信息合同首部应清晰列明甲方（发包方）和乙方（承包方）的全称、法定代表人、联系地址及联系电话等基本信息。
二、合同标的详细说明工程项目的名称、位置、范围以及具体的技术要求和标准。
确保合同内容具体、清晰，避免产生歧义。
三、工期安排明确规定工程的开工日期、竣工日期及任何中间节点的时间要求。
同时，应当对延期的责任、条件和后果做出详细规定。
四、质量要求确立工程质量的验收标准，并约定如何进行质量监督与检测。
对于不符合质量标准的情况，应有明确的违约责任说明。
五、价格条款明确工程的合同价款、计价方式、支付条件和时间节点。
还应该考虑物价上涨等因素对合同价款的影响。
六、变更与索赔在工程施工过程中可能会遇到需要变更设计或追加工程量的情况，合同中应包含变更程序、索赔处理及相关费用的处理机制。
七、保险与安全规定甲乙双方关于工程保险的种类、范围和责任。
同时强调安全生产的重要性，并明确违反安全生产规定的责任。
八、争议解决设定争议解决的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等，并明确适用的法律及争议解决地。
九、其他条款包括但不限于保密协议、知识产权的归属、合同的终止条件等其他必要事项。
十、附件提供所有相关的图纸、技术规范文件等作为合同不可分割的一部分，并在中引用以确保法律效力。
十一、签字盖章合同应由双方负责人签字并加盖公章或合同专用章，以证明其法律效力。
一个完善的发外工程合同范本能够为甲乙双方提供一个清晰的合作框架，有助于预防和减少因误解而产生的纠纷，保障工程顺利进行。
在实际操作过程中，根据项目的特殊性和复杂性，可能还需要对合同内容进行相应的调整和补充。
因此，建议在签订合同前，由经验丰富的法律专业人士进行审核，确保合同的合法性和实用性。
工程发包合同模板
工程发包合同模板合同编号：__________甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方拟将其承接的工程项目发包给具备相应资质的乙方施工，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下工程发包合同条款：一、工程概况1. 工程名称：_____________________2. 工程地点：_____________________3. 工程规模：_____________________4. 工程内容：_____________________5. 工程标准：按国家及行业相关标准执行。
二、合同价款1. 合同总价为人民币（大写）_____________元整（￥___________）。
2. 价款支付方式：_____________________3. 结算方式：_____________________三、工期要求1. 开工日期：____年____月____日2. 竣工日期：____年____月____日3. 工期延误责任：_____________________四、质量要求1. 工程质量应符合国家及行业相关标准。
2. 双方约定的质量验收标准及方法：_____________________五、变更与索赔1. 工程变更的程序及处理办法：_____________________2. 索赔的条件及计算方法：_____________________六、违约责任1. 发包方违约责任：_____________________2. 承包方违约责任：_____________________七、争议解决1. 争议解决方式：_____________________2. 适用法律：中华人民共和国法律。
八、其他约定1. 保险与安全：_____________________2. 知识产权：_____________________3. 附加条款：_____________________九、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同条款及格式工程合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就江安县阳春新区保障房及附属设施项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程立项批准文号：4.资金来源：投资人自筹5.工程容：群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包围：6.1建筑工程：6.1.1地基与基础分部【子分部】分项工程【含桩基础，天然地基基础按施工图设计埋置深度超深0.5（含0.5米）米围】。
其中：1号、2号地下室及3号地下室有支护土方子分部、土钉墙【锚喷】分项工程除外。
6.1.2主体分部分项工程6.1.3装饰装修分部【子分部】分项工程【入户防火防盗门、需要有设计资质的设计单位进行二次装饰装修设计的分部分项工程（如幕墙）等除外】6.1.4屋面分部【子分部】分项工程【防水分项工程含厨房、卫生间及其它有防水、防潮要求的部位，隔热及保温分项工程含其它有隔热及保温要求的部位】6.2安装工程6.2.1建筑给水排水分部【子分部】工程6.2.1.1建筑给水分部含室给水子分部中给水管道及配件安装分项工程【含室消火栓系统（含喷淋）分项工程中的预留、预埋工作】，与室外给水系统分部【子分部】工程以室外第一个检查（阀门）井或手孔井（含阀门）为界；无负压供水系统以泵进水口第一个阀门（含阀门）为界，设备出水连接管（连箱）第一个阀门为界;户以截止阀出水侧外加一个水嘴为界。
其中：室消火栓【含喷淋】系统除外。
6.2.1.2建筑排水分部含室排水子分部中排水管道及配件安装分项工程、雨水管道及配件安装分项工程，与室外排水系统分部【子分部】工程以室外第一个检查井为界。
其中：卫生器具安装子分部除外。
6.2.2建筑电气分部【子分部】工程6.2.2.1室电气动力子分部所含分项工程：成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）及控制柜安装；桥架安装和桥架电缆敷设；电线、电缆导管敷设；电线、电缆穿管敷线，电缆头制作、导线连接和线路电气试验，箱盒安装。
材料供应成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）及控制柜、电力电缆由招标人供应。
6.2.3室电气照明子分部6.2.3.1所含分项工程：成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装，电线、电缆导管敷设，电线、电缆穿管敷线，电缆头制作，导线连接和线路气试验，普通灯具安装，专用灯具安装【如果有】，箱盒安装，建筑照明通电试运行。
材料供应成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）及控制柜、电力电缆、电线由招标人供应。
6.2.4备用和不间断电源安装子分部6.2.4.1所含分项工程：成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装，柴油发电机安装，不间断电源的其他功能单元安装，裸母线、封闭母线、插接式母线安装，电线、电缆导管和桥架敷设，电线、电缆导管和桥架敷线，电缆头制作，导线连接和线路电气试验，接地装置安装。
其中：柴油发电机安装，不间断电源的其他功能单元安装，裸母线、封闭母线、插接式母线安装，由招标人委托专业成套设备生产厂家安装。
材料供应成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）及控制柜、电力电缆由招标人供应。
6.2.5防雷及接地安装子分部6.2.5.1所含分项工程：接地装置安装，避雷引下线和变配电室接地干线敷设，建筑物等电位连接，接闪器安装。
6.2.6其他分部中的建筑电气分部【子分部】分项工程6.2.6.1所含分部【子分部】工程1.智能建筑分部：建筑电气分部工程中含智能建筑分部通信网络子分部工程、火灾报警及消防联动信号接口系统子分部、安全防系统子分部中的室电力子分部、室照明子分部、备用和不间断电源安装子分部中的控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）及控制柜，电线、电缆导管和桥架敷设，电线、电缆导管和桥架敷线，电缆头制作，导线连接和线路电气试验，接地装置安装。
2.通风与空调分部：建筑电气分部工程中含通风与空调分部送排风系统子分部、防排烟子分部中的控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）及控制柜，电线、电缆导管和桥架敷设，电线、电导管和桥架敷线，电缆头制作，导线连接和线路电气试验，接地装置安装。
6.2.7电梯分部：6.2.7.1建筑电气分部工程中含电梯分部电力驱动的曳引式或强制式电梯安装子分部中控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）及控制柜，电线、电缆导管和桥架敷设，电线、电缆导管和桥架敷线，电缆头制作，导线连接和线路电气试验，接地装置安装。
材料供应成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）及控制柜、电力电缆、电线由招标人供应。
6.2.7.2电梯分部【子分部】工程6.2.7.2.1电梯分部工程只含电力驱动的曳引式或强制式电梯安装子分部中的电缆导管、线槽、五方通话线、接线箱盒等的预留预埋及引线分项工程及工作；其中：不含各系统设备、系统线缆、系统箱盒的安装。
材料供应系统设备、系统线缆、系统箱盒的供应、安装由招标人另行委托专业承包。
6.2.8智能建筑分部【子分部】工程6.2.8.1智能建筑分部【子分部】工程含火灾报警及消防联动系统、电视、网络、、楼宇可视对讲系统，监控系统等施工图设计的各弱电系统，本分部【子分部】工程仅含线槽、线管、箱盒、引线的预留预埋分项工程及工作。
【以室外第一个人孔井或手孔井为界】。
其中：不含各系统设备、系统线缆、系统箱盒的安装。
材料供应系统设备、系统线缆、系统箱盒的供应、安装由招标人另行委托专业承包。
6.2.9通风与空调分部【子分部】工程6.2.9.1通风与空调分部工程只含送排风系统子分部、防排烟系统子分部中的电缆导管、线槽、接线箱盒等的预留预埋及引线分项工程及工作；其中：不含各系统设备、系统线缆、系统箱盒的安装。
材料供应系统设备、系统线缆、系统箱盒的供应、安装由招标人另行委托专业承包。
6.3材料部分6.3.1建筑工程：甲供材料清单表详附件9，其余材料均为乙供材料。
6.3.1安装工程：甲供材料清单表详附件9，其余材料均为乙供材料（其中部分乙供材料要求如下）。
PPR给水管及管件【冷、热水】：川路；PE给水管及管件：川路、普什、天原；钢塑复合管及管件：康泰、金牛；UPVC排水管及管件：川路；PVC线管: 川路钢质线管:大厂除上述工程围外，甲方认为需要委托乙方施工并完成的其他单项工程或零星工程，承包围或施工围有增减，甲方在设计交底后详细施工界面的通知中具体明确并加以调整，清单围有的项，按清单价格执行，超过本合同工程围的其他单项工程或零星工程按实结算（取费标准及结算方式另行约定并签署补充协议），乙方不能因承包围的调整而要求增加本工程合同工期。
二、合同工期计划开工日期：2014年07月15日。
计划竣工日期：2015年11月14日。
工期总日历天数：480天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013及相关施工及验收规标准，一次性验收合格。
四、签约合同价与合同价格形式1.合同价格形式：建面单价【工程量清单详附件8（不含税金）】。
2.签约合同价为：人民币： 810元/m2 （大写）：每平米捌佰壹拾元【不含税金】；建筑面积（暂定）： 93952m2 （最终以测绘面积结算）；合计总价（暂定）： 76101120元，（大写）：柒仟陆佰壹拾万零壹仟壹佰贰拾元整。
（备注：建面单价按承包标段工程量清单投标报价中分项清单单价同比例下浮计取，其中安全文明施工费详工程量清单附件8）五、项目经理承包人项目经理：六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类容的文件，应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及分包，并在缺陷责任期及保修期承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性容相背离的协议。
八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间本合同于年月日签订。
十、签订地点本合同在签订。
十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效本合同自发包方和承包方的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并加盖单位公章后生效。
十三、合同份数本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执贰份。
发包人： (公章) 承包人： (公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：第二部分通用合同条款本工程的通用条款容详见建设部、国家工商行政管理局印发的《建设工程施工合同（示文本）》（GF-2013-0201）通用条款的容第三部分专用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义1.1.1合同1.1.1.1其他合同文件包括：在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的具有合同约束力的文件或书面协议。
1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.1监理人：名称：；资质类别和等级：；联系：；电子信箱：；通信地址：。
1.1.2.5 设计人：名称：；资质类别和等级：；联系：；电子信箱：；通信地址：。
1.1.3 工程和设备1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：/ 。
1.1.3.9 永久占地包括： /。
1.1.3.10 临时占地包括： /。
1.3法律适用于合同的其他规性文件： / 。
1.4 标准和规1.4.1适用于工程的标准规包括：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013及相关施工及验收规。
1.4.2 发包人提供国外标准、规的名称： / ；发包人提供国外标准、规的份数： / ；发包人提供国外标准、规的名称： / 。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/ 。
1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）专用合同条款；（3）中标通知书；（4）投标函和投标附录；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件。