泰安市建筑工程劳务分包合同
建筑工程劳务分包合同样本3篇
建筑工程劳务分包合同样本3篇篇1建筑工程劳务分包合同样本甲方（总包方）：xxx有限公司法定代表人：xxx地址：xxx乙方（分包方）：xxx建筑工程有限公司法定代表人：xxx地址：xxx为了明确双方在建筑工程劳务分包合作中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿和友好的基础上，达成如下协议：一、合同内容1.1 项目名称：xxx工程1.2 项目地点：xxx1.3 工程服务内容：乙方承担甲方在xxx工程项目中的xxx工作，包括但不限于xxx。
1.4 工程服务期限：自合同签订之日起至xxx年xx月xx日止。
二、价格及支付方式2.1 乙方对工程服务所需的费用为xxx元。
2.2 甲方应于每月xx日前将工程服务费用支付至乙方指定账户，逾期支付需支付违约金。
三、质量保证及验收3.1 乙方应按照合同约定承担工程服务，并保证其达到相关法律法规及标准要求。
3.2 甲方有权对乙方提供的工程服务进行验收，符合要求的，进行结算；不符合要求的，乙方应当在xx日内进行整改。
四、保密义务4.1 乙方应对甲方提供的相关资料和信息保密，不得向任何第三方泄露。
4.2 乙方应对员工保密义务进行告知和监督，并承担相关责任。
五、违约责任5.1 若一方发生违约行为，需向对方支付违约金，违约金金额为合同总额的x%。
5.2 若一方严重违约，对方有权解除合同，并要求其承担相应法律责任。
六、争议解决6.1 本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
七、其他事项7.1 本合同的补充、变更应经双方书面协商一致，并在xxx日前办理。
7.2 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至乙方完成工程服务并经甲方验收结算完毕。
7.3 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：签字：签字：日期：日期：本合同经双方签字盖章后生效。
建筑工程劳务分包合同样本仅供参考，具体合同内容及条款还需根据双方的实际情况进行调整和修改。
建筑工程劳务分包合同(完整版)
建筑工程劳务分包合同(完整版)建筑工程劳务分包合同(完整版)1. 合同背景本合同由甲方（分包商）和乙方（总承包商）订立，为了明确双方在建筑工程劳务分包过程中的权益和责任，并保证工程的质量和进度，特制定本合同。
2. 项目概况甲方作为分包商，将根据乙方指定的要求提供工程劳务，并承担相应的责任。
具体项目概况如下：项目名称：【项目名称】工程地点：【工程地点】工程范围：【工程范围】工程期限：【工程期限】3. 合同条款3.1 劳务内容甲方将根据乙方的要求提供以下劳务内容：【劳务内容1】【劳务内容2】【劳务内容3】3.2 质量要求甲方需按照相关法规和标准要求，确保所提供的劳务达到乙方的质量要求，并保证工程的安全性和可靠性。
3.3 工期安排甲方需按照工程计划的要求，合理安排分包工程的施工进度，并按时完成工作任务。
3.4 施工组织甲方需合理组织施工人员，确保施工人员具备相应的技术能力和安全意识，并依法用工。
3.5 工程变更如乙方在工程过程中变更工程内容或范围，甲方应及时与乙方协商并签订相关变更合同，明确变更后的劳务内容和报酬。
3.6 保修期甲方承诺在工程竣工后，提供一定的保修期，保证在此期间免费维修因工程质量问题引起的故障。
3.7 保险责任甲方应为施工人员购买相关的人身意外伤害保险、工伤保险等保险，并在工程期间保持有效。
3.8 付款方式乙方将根据合同约定的工程进展情况及工程质量验收情况，按照约定的金额和时间节点向甲方支付相应的工程款项。
4. 合同履行4.1 正式合同本合同经双方签字盖章后生效，并成为双方之间的法律文件。
4.2 合同变更如因工程施工需要或其他原因，双方需变更合同内容或增减工程范围，应经双方协商一致，并签订变更合同。
4.3 合同终止本合同在下列情况下可以终止：合同正式履行完毕后；双方协商一致终止；法律法规规定的其他情况。
5. 合同争议解决双方在履行合同过程中如发生争议，则应通过友好协商解决。
如协商不成，可向有关仲裁机构申请仲裁。
建设工程施工劳务分包合同
建设工程施工劳务分包合同合同范本。
甲方，（分包商名称）。
地址：法定代表人：联系电话：乙方，（施工总包商名称）。
地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方具有从事建设工程施工劳务的资质和能力，乙方需要委托甲方进行部分工程的施工劳务分包，双方经友好协商，达成如下协议：第一条分包工程内容。
甲方接受乙方委托，承担乙方在建设工程中的以下分包工程内容，（具体列明分包工程内容）。
第二条分包工程标准。
甲方应按照乙方的要求和相关标准，保质保量完成分包工程，并确保分包工程符合国家相关法律法规和工程质量标准。
第三条分包工程期限。
分包工程的施工期限为（具体期限），甲方应按期完成分包工程，并保证工程质量。
第四条分包价款及支付方式。
1. 乙方应按照分包工程的实际完成情况，按照双方约定的价格支付分包价款。
2. 分包价款支付方式为（具体支付方式），甲方应提供相应的发票和工程结算资料。
第五条分包工程变更。
如有分包工程内容变更，双方应书面协商一致，签订变更协议。
变更后的分包工程内容和价款应重新确定。
第六条违约责任。
1. 若甲方未按约定完成分包工程，应承担相应的违约责任。
2. 若乙方未按约定支付分包价款，应承担相应的违约责任。
第七条合同解除。
1. 本合同经双方履行完毕，自动解除。
2. 若因不可抗力等原因导致无法履行合同，双方应及时协商解决，并书面解除合同。
第八条争议解决。
本合同如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
第九条其他事项。
本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。
第十条合同生效。
本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至分包工程竣工验收合格之日止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字，_______ 签字，_______。
日期，_______ 日期，_______。
空白单位工程劳务分包合同
单位工程劳务分包合同山东泰安建筑工程集团有限公司
单位工程劳务分包合同
发包方：山东泰安建工集团第一分公司第一项目部（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
根据工程需要，甲方将部分土建安装工程施工所需劳务分包给乙方。
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就劳务分包事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
劳务分包项目：
工程地点：
二、质量标准、验收规范
1、本工程劳务分包施工项目质量标准：执行甲方与业主签订的合同质量标准。
因乙方原因造成的质量事故，由乙方承担全部责任和损失。
2、验收标准：执行国家及省市颁布发的现行质量检验标准和验收规范。
三、合同日期：年月日至年月日
四、劳务单价及人工结算：
（一）劳务人工单价：
五、安全生产文明施工，加强安全文明生产管理，确保安全生产无事故。
甲方
确保安全设施达标，杜绝违章指挥。
乙方对所属人员安全生产进行监管，杜绝违章操作。
因违章操作而造成的损失，乙方负责承担全部责任和费用。
六、乙方所聘人员在合同期限内所发生的工伤，一律由乙方负责承担全部责任
和费用。
七、乙方必须与所属从业人员签订劳动合同，自行缴纳社会劳动保险金，参加
社会安全保险。
八、合同生效：合同签字之日起生效，本合同一式五份。
（人力资源部一份，项目部二份，分公司一份，分包队伍一份）
九、其它约定：未尽事宜，详见附加协议。
发包人：（公章）承包人：（公章）
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
年月日。
建设工程施工劳务分包合同(完整版)
建设工程施工劳务分包合同（完整版）第一章总则第一条合同的目的和背景第二条合同的定义和范围1.建设工程施工劳务分包合同，是指甲方将建设工程施工中的某项劳务性工作委托乙方承揽，并支付一定报酬的合约。
2.本合同约定了分包方与劳务方之间的权利和义务，并明确了双方合作的具体内容、规范和要求。
第三条合同的履行地点和期限1.本合同的履行地点为约定的建设工程施工现场。
2.本合同的履行期限为合同签订之日起至乙方完成劳务分包工作并经甲方验收合格的日期。
第二章甲方的权利和义务第四条甲方的权利1.甲方有权对乙方的工作进行监督、检查，并要求乙方按照合同约定的质量要求和工期完成劳务分包工作。
2.甲方有权根据施工需要，要求乙方提供施工机具、人员和材料，并进行必要的安全培训和指导。
3.甲方有权要求乙方按照合同约定支付违约金或进行相应赔偿，如乙方未按期完成劳务分包工作、工作质量不合格或违反合同约定的其他情况。
第五条甲方的义务1.甲方应向乙方提供分包工作的技术规范、施工图纸和工作文件等必要的资料。
2.甲方应按照合同约定支付劳务分包报酬，并在乙方完成工作后及时进行验收。
3.甲方应确保工程施工现场的安全，提供必要的安全设施，并对工程质量进行监督和检查。
第三章乙方的权利和义务第六条乙方的权利1.乙方有权按照合同约定的报酬要求，获得甲方支付劳务分包费用。
2.乙方有权按合同约定的工作内容和施工方法进行劳务分包工作。
3.乙方有权向甲方提出合理的变更合同要求，甲方应在合理范围内予以考虑和协商。
第七条乙方的义务1.乙方应按照合同约定的工作内容和质量标准，完成劳务分包工作。
2.乙方应合理安排施工进度，确保按时完成工作。
3.乙方应遵守相关法律法规和施工安全规范，确保施工现场安全，并对工程质量负责。
第四章工程变更和合同解除第八条工程变更1.如遇工程变更，乙方应及时向甲方提出书面变更申请，并在甲方同意后进行工作调整和合理费用调整。
2.甲方有权要求乙方按照变更后的要求履行合同，并支付相应的变更费用。
建筑工程劳务分包合同
建筑工程劳务分包合同建筑工程劳务分包完整版合同第一章总则第一条本合同的签订，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。
第二条本合同旨在明确双方在建筑工程劳务分包过程中的权利、义务和责任，确保工程质量、安全、进度和投资控制目标的实现。
第二章定义与解释第三条本合同所称建筑工程劳务分包，是指甲方将其在建筑工程施工过程中的一部分劳务作业，按照合同约定，分包给乙方进行施工的活动。
第四条本合同所称甲方，是指承担建筑工程施工任务的单位或个人。
第五条本合同所称乙方，是指承担建筑工程劳务分包任务的单位或个人。
第三章合同内容第六条劳务分包范围：包括但不限于建筑工程施工图纸、施工方案及施工技术要求中规定的所有劳务作业。
第七条劳务分包价格：双方按照约定的单价和工程量，计算分包价格。
第八条劳务分包工期：双方约定劳务分包工程的开工日期和竣工日期。
第九条质量标准：劳务分包工程应符合国家及行业有关质量标准和规范要求。
第十条安全要求：乙方应严格按照国家及行业有关安全生产的法律、法规和甲方制定的安全生产规章制度进行施工。
第十一条材料供应：甲方负责提供劳务分包所需的主要材料，乙方负责提供辅助材料。
第十二条乙方人员管理：乙方应具备相应的专业技术资格和施工经验，并对分包工程人员进行培训和管理。
第十三条工程验收：劳务分包工程完成后，甲方应组织验收，乙方应按照验收意见进行整改。
第四章合同价格与支付第十四条双方按照约定的单价和工程量，计算分包价格。
第十五条甲方应按照合同约定的付款方式及时支付乙方劳务分包价款。
第五章工期与进度第十六条双方约定劳务分包工程的开工日期和竣工日期。
第十七条乙方应严格按照合同约定的工期完成劳务分包工程。
第六章质量与安全第十八条劳务分包工程应符合国家及行业有关质量标准和规范要求。
第十九条乙方应严格按照国家及行业有关安全生产的法律、法规和甲方制定的安全生产规章制度进行施工。
第七章材料与设备第二十条甲方负责提供劳务分包所需的主要材料，乙方负责提供辅助材料。
泰安工程劳务承包合同
甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将其工程项目的劳务部分委托乙方承包事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程内容：____________________5. 工程合同总价：人民币______元整（大写：____________________）二、承包方式1. 乙方同意按照甲方要求，承担上述工程项目的劳务部分。
2. 乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案、施工组织设计等相关资料进行施工。
3. 乙方应遵守国家有关施工规范、标准及甲方的要求，确保工程质量、安全、进度。
三、工程进度与工期1. 乙方应按照甲方要求的工期进行施工，具体工期为______个月。
2. 乙方应按月向甲方提交工程进度报告，甲方有权对工程进度进行监督检查。
3. 如因不可抗力因素导致工期延误，双方应协商解决，合理调整工期。
四、工程款项及支付方式1. 工程合同总价为人民币______元整（大写：____________________），甲方支付给乙方。
2. 甲方支付给乙方的工程款项分为以下几部分：（1）预付款：合同签订后____个工作日内，甲方支付乙方预付款人民币______元整。
（2）进度款：工程进度达到合同约定节点时，甲方支付乙方进度款人民币______元整。
（3）结算款：工程完工验收合格后，甲方支付乙方结算款人民币______元整。
3. 乙方应在收到甲方支付的款项后，向甲方开具相应的发票。
五、工程质量与验收1. 乙方应按照国家有关施工规范、标准及甲方的要求，确保工程质量。
山东建筑劳务分包合同
山东建筑劳务分包合同甲方（总承包商）：_____________________乙方（分包商）：_____________________鉴于甲方已获得山东某建筑项目的总承包权，现决定将部分劳务工作分包给乙方。
为了明确双方的权利和义务，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，签订本劳务分包合同。
一、工程概况1. 工程名称：________________________________________2. 工程地点：________________________________________3. 分包范围：________________________________________4. 工程内容：________________________________________5. 工程量：________________________________________6. 工程质量标准：________________________________________7. 工程期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。
二、劳务分包费用1. 分包费用总额为人民币（大写）：________________________2. 分包费用包括但不限于：人工费、机械使用费、管理费、保险费等。
3. 分包费用的支付方式和时间：________________________________________4. 分包费用的调整条件和方法：________________________________________三、甲方的权利和义务1. 甲方负责提供施工图纸、技术规范和施工组织设计。
2. 甲方应按时支付分包费用，并协助乙方解决施工过程中的问题。
3. 甲方有权对乙方的施工质量、进度和安全进行监督和管理。
四、乙方的权利和义务1. 乙方应按照甲方的要求和施工图纸进行施工。
泰安工程劳务合同
泰安工程劳务合同甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需进行泰安工程项目的劳务作业，乙方具备相应的劳务作业资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：泰安工程项目1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：_____________________1.4 工程规模：_____________________1.5 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日第二条劳务作业范围2.1 乙方应按照甲方的要求，完成以下劳务作业：- 劳务作业一：_____________________- 劳务作业二：_____________________- 劳务作业三：____________________（具体劳务作业内容由双方根据实际情况明确）第三条劳务费用及支付方式3.1 劳务费用总额为人民币（大写）：_____________________3.2 支付方式：- 预付款：合同签订后____天内支付劳务费用总额的____%；- 进度款：根据工程进度分期支付，每期支付比例为____%；- 尾款：工程完工验收合格后____天内支付剩余劳务费用。
第四条工程质量与验收4.1 乙方应保证劳务作业的质量符合国家及行业相关标准。
4.2 工程验收由甲方组织，乙方应配合甲方进行验收工作。
4.3 验收合格后，甲方应出具验收合格证明。
第五条安全生产与环境保护5.1 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保作业安全。
5.2 乙方应采取有效措施，减少对环境的影响。
第六条违约责任6.1 如乙方未按期完成劳务作业或劳务作业质量不符合要求，应承担违约责任，支付违约金。
6.2 如甲方未按期支付劳务费用，应承担违约责任，支付违约金。
建筑工程劳务分包合同(标准版)
建筑工程劳务分包合同(标准版)甲方（总承包方）： [甲方全称]乙方（分包方）： [乙方全称]第一条工程概况1.1 工程名称：[工程名称]1.2 工程地点：[工程地点]1.3 工程内容：[工程具体内容]1.4 工程量：[工程量描述]1.5 工程质量标准：[质量标准]第二条合同价款2.1 劳务分包工程总价款为：[总价款金额]。
2.2 价款支付方式：[支付方式说明]。
第三条工程期限3.1 开工日期：[开工日期]。
3.2 竣工日期：[竣工日期]。
3.3 因不可抗力或甲方原因导致工期延误，经甲方确认后，工期相应顺延。
第四条甲方责任4.1 甲方负责提供施工图纸、技术资料及相关施工条件。
4.2 甲方负责协调与工程相关的各方关系，确保乙方正常施工。
4.3 甲方负责对乙方施工质量、进度进行监督。
第五条乙方责任5.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸和施工技术要求进行施工。
5.2 乙方应保证施工质量，达到合同约定的质量标准。
5.3 乙方应按期完成工程任务，确保工程进度。
第六条工程变更6.1 工程变更须经甲乙双方协商一致，并形成书面协议。
6.2 因变更导致的工程量增减，按照实际工程量调整合同价款。
第七条安全生产7.1 双方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。
7.2 乙方应采取必要措施，防止施工过程中的安全事故。
第八条工程验收8.1 工程完工后，乙方应向甲方提交工程验收申请。
8.2 甲方应在收到申请后[具体时间]内组织验收。
第九条违约责任9.1 因甲方原因导致合同无法履行，甲方应承担违约责任。
9.2 因乙方原因导致工程延期或质量问题，乙方应承担违约责任。
第十条争议解决10.1 合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。
10.2 协商不成时，可提交[仲裁机构名称]仲裁或向人民法院提起诉讼。
第十一条其他约定11.1 [其他约定事项]。
第十二条合同生效12.1 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）： [甲方公章]授权代表（签字）： [甲方代表签字]乙方（盖章）： [乙方公章]授权代表（签字）： [乙方代表签字]签订日期： [签订日期]签订地点： [签订地点]请注意，以上内容为示例模板，具体合同内容应根据实际情况进行调整，并由专业法律人士审核以确保合同的合法性和有效性。
泰安劳务外包合同
甲方（实际用工单位）：名称：____________________法定代表人：_____________地址：____________________联系方式：________________乙方（劳务外包单位）：名称：____________________法定代表人：_____________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方因业务发展需要，拟将部分工作内容委托乙方进行劳务外包，双方本着平等互利、诚信合作的原则，经友好协商，达成如下协议：一、外包项目及内容1. 项目概述：甲方将以下工作内容委托乙方进行劳务外包：- 工作性质：________________- 工作内容：________________- 工作地点：________________- 工作期限：________________2. 人员安排：乙方根据甲方要求，派遣具备相应资质和技能的劳务人员至甲方工作，具体人员数量及资质要求由双方另行协商确定。
二、双方的权利和义务1. 甲方权利和义务：- 甲方有权对乙方派遣的劳务人员进行必要的培训和指导，确保其能够胜任工作。
- 甲方有权对乙方派遣的劳务人员进行考核，并根据考核结果进行奖惩。
- 甲方应按照约定支付乙方劳务费用及各项社会保险费用。
2. 乙方权利和义务：- 乙方应按照甲方要求，及时派遣符合资质要求的劳务人员至甲方工作。
- 乙方应对派遣的劳务人员进行管理，确保其遵守甲方规章制度。
- 乙方应按照约定，对派遣的劳务人员进行培训和考核。
三、费用及结算方式1. 劳务费用：乙方派遣的劳务人员工资、社会保险费用等由甲方承担，具体费用标准由双方另行协商确定。
2. 结算方式：甲方每月按照乙方实际派遣的劳务人员数量及工作时长，向乙方支付劳务费用。
结算周期为每月一次，具体时间由双方另行协商确定。
四、违约责任1. 若甲方未按时支付乙方劳务费用，应向乙方支付相应的滞纳金，滞纳金比例为每日万分之五。
泰安工程劳务分包合同
泰安工程劳务分包合同甲方（承包单位）：______________________乙方（分包单位）：______________________鉴于甲方为合法注册并有效运营的企业，具备承接相关工程项目的资质；乙方为依法设立的专业劳务公司，具备提供专业劳务的能力；根据《中华人民共和国民法典》及相关法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就甲方将其承包的工程项目中的部分劳务作业分包给乙方，经友好协商达成如下合同条款：一、分包工程内容：1. 分包工作范围包括：土石方工程、模板搭建与拆除、钢筋绑扎、混凝土浇筑等劳务作业。
2. 具体分包内容及作业标准详见附件《分包工作明细表》。
二、合同价格：1. 分包工程的总价为人民币________元整。
2. 价格构成包括人工费、管理费、材料费及其他直接费用。
3. 价格调整机制依据市场波动和国家政策调整进行协商。
三、工期要求：1. 分包工程的开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
2. 乙方应保证工程质量，按计划完成分包范围内的所有工作。
四、质量标准：1. 分包工程必须符合国家现行的相关质量标准和验收规范。
2. 乙方对所承担的分包工作负有全部质量责任，并接受甲方的质量监督。
五、支付方式：1. 分包工程进度款按月支付，每月月底前结算当月完成的工程量。
2. 最终结算在工程完工并通过验收后进行，保留5%的质保金至质保期满无质量问题后支付。
六、违约责任：1. 如一方违反合同约定，需承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
2. 因不可抗力导致不能履行或完全履行合同的，应及时通知对方并提供相应证明，双方根据实际情况协商解决。
七、争议解决：1. 合同执行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。
八、其他约定：1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
泰安工程劳务合同
泰安工程劳务合同甲方（用工单位）：__________ 乙方（劳务人员）：__________鉴于甲方需要进行__________工程建设，乙方愿意提供相应的劳务服务，双方本着平等自愿、协商一致的原则，达成以下合同条款：一、工作内容与要求乙方同意按照甲方的工作安排，从事__________工种的工作。
乙方应遵守甲方的管理规定，保质保量完成工作任务。
二、工作地点与时间乙方的工作地点为__________，工作时间遵循国家规定的劳动时间制度，如有加班需求，需依法支付加班费。
三、薪酬待遇甲方按月支付乙方工资，基本工资为__________元/月。
工资将在每月的指定日期通过银行转账方式发放给乙方。
四、社会保险与福利甲方依法为乙方缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险等社会保险，并根据实际情况提供相应的福利待遇。
五、安全与健康甲方负责提供符合安全标准的工作环境，对乙方进行必要的安全教育和培训。
乙方应严格遵守安全操作规程，确保个人及他人的安全。
六、合同期限本合同自____年____月____日起至____年____月____日止。
如需续签，双方应提前一个月协商一致。
七、违约责任如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
具体违约责任按照相关法律法规执行。
八、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
九、其他事项双方可根据工作需要，另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
十、合同生效本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：__________ 日期：____年____月____日乙方（签字）：__________ 日期：____年____月____日注：以上合同范本仅供参考，具体内容应根据实际情况和当地法律法规进行调整。
在签订合同前，建议双方详细阅读并理解合同条款，必要时可寻求法律专业人士的帮助，以确保合同的合法性和有效性。
泰安工程劳务承包合同
泰安工程劳务承包合同甲方（发包方）：___________乙方（承包方）：___________鉴于甲方为___________项目（以下简称“本工程”）的建设单位，乙方为具有相应资质的劳务承包单位，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本工程的劳务承包事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：___________2. 工程地点：___________3. 工程内容：___________4. 工程规模：___________5. 工期要求：___________二、合同价款1. 合同总价为人民币________元，大写_____________________元整。
2. 价款包括所有人工费用、管理费、税费及其他相关费用。
3. 价款支付方式：_____________三、工期与进度1. 开工日期：___________2. 竣工日期：___________3. 进度计划：___________4. 延期条款：___________四、质量要求1. 工程质量标准：_____________2. 验收标准：_____________3. 返工与修复：___________五、安全生产1. 安全责任：___________2. 安全教育与培训：___________3. 事故处理：___________六、材料供应1. 材料供应方：___________2. 材料标准：___________3. 材料检验：___________七、变更与索赔1. 变更程序：___________2. 索赔条件：___________3. 索赔处理：___________八、违约责任1. 违约定义：___________2. 违约赔偿：___________3. 争议解决：___________九、其他约定1. 保险要求：___________2. 附加条款：___________3. 合同生效条件：___________十、合同的修改与终止1. 修改条件：___________2. 终止条件：___________3. 终止后的处理：___________本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
建筑工程劳务分包合同正式版
建筑工程劳务分包合同正式版建筑工程劳务分包合同正式版一、合同的目的本合同是由甲方（建筑工程总承包方）和乙方（建筑工程劳务分包方）双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，就乙方向甲方提供的建筑工程劳务进行约定和规范。
二、合同的内容及约定1. 乙方承诺在本合同有效期内，按照甲方的要求提供建筑工程劳务，并完成甲方交付的工作任务。
2. 乙方应按照甲方的工程计划和要求，合理组织劳动力，确保工作的质量和进度。
3. 乙方有权根据工程的实际情况，向甲方提出调整工程劳务数量和工作时间的合理请求。
4. 乙方应严格遵守国家的法律法规，保证劳务人员的安全和劳动权益。
5. 甲方应提供必要的施工图纸、材料和机械设备，并按时支付劳务费用。
6. 甲方有权对乙方提供的劳务进行验收，如发现质量问题或进度延误等情况，乙方应及时进行整改。
7. 本合同的有效期为____年，自双方签署之日起计算，如需延长，双方协商一致并签订书面变更协议。
三、合同的履行1. 甲方应按照合同约定支付乙方劳务费用。
劳务费用计算方式为：乙方人工费用 + 乙方管理费用 + 其他约定费用。
2. 乙方应按照甲方要求提供的劳务数量和工作时间进行工作，保证工作质量和进度。
3. 乙方承诺提供的劳务人员具备相应的技能和资质，并按法律法规进行保险及其他社会保障缴纳。
4. 乙方应按照甲方要求提供施工日志、工作记录等相关资料，确保工程的可追溯性和质量控制。
5. 甲方有权对乙方提供的劳务进行监督和检查，如发现问题，乙方应积极配合整改。
6. 双方应保持良好的沟通和合作，共同解决在履行合同过程中出现的问题和纠纷。
四、违约责任1. 如乙方未按照合同约定提供劳务或未按时完成工作任务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并按照实际损失进行赔偿。
2. 如甲方未按照合同约定支付劳务费用，乙方有权要求甲方支付相应的违约金并进行补偿。
3. 如因不可抗力等无法预见、无法避免的原因导致合同不能履行，双方不承担违约责任，但应及时通知对方，并采取相应措施减少损失。
泰安工程劳务合同
合同编号： _________甲方（委托方）： _________乙方（承包方）： _________签订日期： _________签订地点： _________鉴于：甲方需要进行一项工程建设项目，现委托乙方提供劳务服务，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：____________________1.4 工程工期：自____年____月____日起至____年____月____日止，共计____个月。
第二条劳务内容2.1 乙方负责提供以下劳务服务：- 甲方工程所需的各类工人，包括但不限于：电工、焊工、瓦工、木工、钢筋工等；- 按照甲方要求的时间、地点和质量标准完成各项劳务工作；- 严格遵守国家法律法规、工程规范和甲方管理制度。
2.2 乙方应确保提供的劳务人员具备相应的资质和技能，并对其工作负责。
第三条劳务人员3.1 乙方应向甲方提供足够的劳务人员，确保工程进度和质量。
3.2 劳务人员的工资、福利、社会保险等由乙方承担。
3.3 乙方应负责劳务人员的日常管理，包括但不限于：考勤、培训、安全教育和纪律管理等。
第四条工程进度与质量4.1 乙方应按照甲方要求的时间节点完成各项劳务工作，确保工程进度。
4.2 乙方应严格按照工程设计和施工规范进行施工，确保工程质量。
4.3 工程质量标准按照国家相关标准和甲方要求执行。
第五条工程款支付5.1 甲方应按照合同约定的时间和方式支付劳务费用。
5.2 乙方应提供工程进度报告和劳务人员出勤记录，作为甲方支付工程款的依据。
5.3 甲方在收到乙方提供的有效凭证后，应在约定的时间内支付工程款。
第六条违约责任6.1 任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。
6.2 甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金为应付款的_____%。
建筑工程劳务分包合同合同文本
建筑工程劳务分包合同合同文本甲方：（委托方）地址：邮编：电话：法定代表人：传真：乙方：（承包方）地址：邮编：电话：法定代表人：传真：鉴于甲方有关建筑工程的需要，乙方愿意承担甲方委托的劳务分包工作，并达成以下协议：第一条工程范围1.1 乙方同意按照甲方的要求，承担建筑工程中所涉及的劳务分包工作。
1.2 乙方应确保工程质量符合国家相关标准和法律法规的要求。
第二条工程期限2.1 工程期限为自本合同生效之日起至工程完工验收合格之日止。
2.2 如遇不可抗力等不可预见的情况，导致工程延期的，乙方应及时向甲方报告，并根据实际情况协商确定延期时间。
第三条劳务报酬3.1 甲方应按照本合同约定的工程范围和质量要求，支付乙方劳务分包工程的报酬。
3.2 劳务报酬支付方式为：（具体支付方式自行补充）第四条违约责任4.1 若乙方未按照本合同约定的工程范围和质量要求完成劳务分包工作，甲方有权要求乙方进行整改，并延期进行工程验收。
乙方应承担由此产生的相关费用。
4.2 若乙方严重违反合同约定，致使工程无法按时完成或出现严重质量问题，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。
第五条保密条款5.1 甲方和乙方都应对彼此在合作过程中所获得的商业秘密和技术资料等进行保密，不得将其泄露或用于其他目的。
5.2 本保密条款自合同签署之日起生效，有效期为合同终止之后的三年内。
第六条法律适用和争议解决6.1 本合同的解释和适用以中华人民共和国相关法律法规为准。
6.2 凡因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条合同变更和解除7.1 除非经双方协商一致，否则任何一方不得擅自变更合同内容。
7.2 双方一致同意解除合同的，应签订解除协议，并按照协议约定的方式办理解除手续。
第八条其他约定事项8.1 本合同的附件为合同的重要组成部分，与合同正文具有同等法律效力。
8.2 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
建筑劳务工分包(合同)范本
建筑劳务工分包合同范本一、合同背景和目的本合同由甲方（发包单位）与乙方（分包单位）签订，双方根据《劳动法》、《建筑工程合同管理条例》等相关法规和政策，就劳务工分包事宜达成协议。
本合同旨在明确双方在建筑工程项目中的权利和义务，规范劳务分包的合作关系，保障项目的顺利进行和双方的权益。
二、合同内容1. 项目概况甲方将委托乙方的劳务工进行建筑工程项目：•项目名称：•项目地质：•项目工期：2. 劳务分包范围乙方将根据甲方的指示，提供劳务工作：•劳务工种：•劳务工资标准：•劳务人数要求：3. 合作期限本合同的合作期限为自签署之日起至项目竣工结算之日止。
4. 合作费用4.1 甲方将根据乙方提供的劳务工作量及质量进行合理的劳务费支付。
4.2 乙方应提供合理的人员测算，并确保所提供的工作人员符合国家和地方的相关规定。
4.3 甲方应按照乙方提供的人员测算结果支付相应的劳务费用。
5. 保证金乙方应按照甲方要求，提供一定比例的保证金作为履约保证金。
保证金将在合作结束后无违约行为的情况下退还给乙方。
6. 劳动保障6.1 乙方应遵守国家劳动法律法规，为劳务工提供良好的工作环境和合理的工资待遇。
6.2 劳务工的工时、休假等问题应按照国家劳动法律法规进行安排。
7. 合同解除7.1 如发生情况，双方同意解除合同：•一方严重违约，导致无法继续履行合同义务；•经协商一致决定解除。
7.2 如双方因不可抗力导致无法履行合同义务，可暂时中止合同，并协商解决办法。
8. 争议解决凡因本合同引起的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
9. 合同变更未尽事宜或有关合同的变更，双方应通过书面协议进行。
10. 合同生效本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字或盖章之日起生效。
三、法律效力本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
本合同涉及的任何争议，双方均应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程用工劳务分包合同范本
建设工程用工劳务分包合同范本甲方（发包方）：（发包方名称）住所：（发包方地址）乙方（承包方）：（承包方名称）住所：（承包方地址）鉴于：合同目的：甲方将特定建设工程的部分劳务分包给乙方，包括但不限于人力资源的供应、管理和技术支持。
工程项目：工程名称、地点及具体内容描述，包括施工范围、工作内容等详细信息。
工程期限：本合同自（具体日期）起至工程竣工验收合格之日止。
分包内容：分包工程的具体内容和范围，例如施工分项、劳务种类、数量及质量要求。
分包价格：乙方承包的分包价格及支付方式，包括工程进度款的支付比例和时间节点。
安全保障：乙方在施工过程中应严格遵守安全生产法律法规，保障劳务人员的人身安全和工程设施的完好。
质量保证：乙方承诺提供的劳务和服务质量符合国家标准和工程设计要求，确保工程质量达到合同约定标准。
责任与义务：甲方责任：提供工程施工所需的详细图纸、技术资料及其他必要信息；乙方责任：按照合同约定的时间和质量要求完成分包工程，承担施工过程中的所有风险和责任。
变更与索赔：若工程发生设计变更或施工需要调整，应按合同规定的程序进行协商和确认，并可能产生的额外费用和时间变化进行索赔处理。
保密条款：双方应对工程项目的所有信息和数据保密，不得向第三方透露或使用。
违约与解除：若一方未能按合同规定履行义务，应承担相应的违约责任；若因一方的严重违约导致无法继续履行合同，对方有权解除合同，并可能要求违约方赔偿损失。
争议解决：如在履行合同过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交至工程所在地的仲裁委员会或法院进行解决。
其他条款：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；未尽事宜由双方协商解决，并可签署补充协议以明确具体事宜。
甲方（发包方）签字盖章：____________________ 日期：________年___月___日乙方（承包方）签字盖章：____________________ 日期：________年___月___日。
建筑工程模板劳务分包合同(一)
建筑工程模板劳务分包合同（一）甲方：（委托方）乙方：（承包方）为明确双方在建筑工程劳务分包过程中的权益和义务，根据中华人民共和国相关法律法规，甲乙双方在平等自愿的基础上，经友好协商，达成以下合同：一、合同目的本合同旨在明确甲方向乙方分包建筑工程劳务，并规定双方在分包过程中的权利和义务。
二、分包内容1. 乙方应承接甲方委托，按照约定的期限和要求进行建筑工程模板劳务分包。
具体分包范围详见附件一，附件一为本合同的组成部分。
2. 分包范围内，乙方承担以下工作：（1）按照甲方提供的设计图纸和技术要求，进行建筑模板搭建和拆除工作；（2）按照项目进度要求，合理安排劳务人员，确保工程按时完成；（3）负责分包工程的质量控制和安全管理，并提供相应的合格证明；（4）按照甲方的要求，协助其他分包单位进行相关工作。
三、报价与支付1. 乙方按照分包范围提供报价，并与甲方达成一致后，双方签署本合同。
2. 甲方应于合同签署后三日内向乙方支付合同总价款的20%作为预付款。
3. 分包工程完成后，乙方自行检查合格后，提出结算申请。
甲方应于收到结算申请后十个工作日内支付合同总价款的80%作为尾款。
四、质量保证与违约责任1. 乙方应保证分包工程的质量符合国家和相关行业标准，并提供相应的质量保证书。
2. 若乙方发现分包工程存在质量问题，应立即采取补救措施，并无偿修复或重新进行相关工作。
3. 若乙方违反本合同约定，如未按时完成工程、工程质量不达标等，甲方有权要求乙方赔偿相应损失，并可解除合同。
五、保密条款双方应对本合同涉及的技术资料、商业机密等保密内容进行保护，并在合同终止后仍须承担保密义务。
六、争议解决本合同的履行和解释应遵循中华人民共和国相关法律法规。
如双方发生争议，应友好协商解决；协商不成时，可以提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
七、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同附件一为不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
附件1：泰安市建筑工程劳务分包合同根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规，本着平等自愿、公平诚信的原则，经发、承包人协商，就工程劳务分包事宜签订本合同。
本合同所称发包人必须是具备建筑施工总承包、专业承包资质的建筑企业，本合同所称承包人必须是具备建筑劳务分包资质的建筑劳务企业。
发包人：资质等级与证书编号承包人：资质等级与证书编号第一条作业内容1.1 工程名称：1.2 施工地址：1.3 分包内容：1.4 承包人根据工程需要向发包人提供劳务作业人员共名。
第二条合同工期开工日期年月日，完工日期年月日，工期为天。
第四条合同价款3.1 合同价款为：元（人民币）大写：元。
3.2 合同价款的确定原则（在确认的方式前划√）：（）3.2.1 本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。
（）3.2.2 以（）年施工预算或（）年施工概算定额为依据：①定额工资单价为：瓦工元/工日；结构木工元/工日；装修木工元/工日；钢筋工元/工日；砼工元/工日；油工元/工日；抹灰工元/工日；架子工元/工日；水暖工元/工日；电工元/工日；壮工元/工日；；；；②按建筑面积确定承包价（不包含材料、机械设备租赁）元/平方米；其中，地上结构：元/平方米；地下结构：元/平方米；初装修：元/平方米；水电：元/平方米；；；③分项工程承包（不包含材料、机械设备租赁）：外墙面砖：元/平方米；屋面防水：元/平方米；水磨石地面：元/平方米；水泥砂浆：元/平方米；内墙普通抹灰：元/平方米；3.2.3 定额工以外发生的零星用工单价元/工日；（以实际发生，书面签证资料为准）3.2.4 因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按标准补偿。
3.3 对合同价款内容的明确：第四条结算支付4.1 结算、决算资料：4.1.1 发包人向承包人提供工程施工合同、施工图纸或工程量清单。
4.1.2 承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据。
4.1.3 有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。
4.2 合同价款的结算和决算：4.2.1 发包人应于每月日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续，原则上按月支付一次。
4.2.2 承包人每月日向务工人员支付劳务工资，发包人监督承包人发放到每个务工人员手中，承包人负责健全劳务工资发放台账，双方同时备存。
4.2.3工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。
4.3 合同价款的支付：4.3.1 合同价款分期支付：在年月付款元，在年月日付款元。
4.3.2 分期支付劳务费的，每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的85％，余款在发包人对决算资料确认后28日内付清。
4.3.3 合同价款支付方式：4.3.4 办理支付的手续为：承包人出具相关收款凭证，发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人。
第五条安全施工5.1 安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。
5.2 重大伤亡及其他安全事故处理：5.2.1 发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。
5.2.2 按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。
发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
第六条工程质量6.1 工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。
如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。
6.2 承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。
在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。
因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。
6.3 分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后14日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。
6.4 对本工程的质量标准，双方约定如下：第七条工期延误7.1 对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。
7.1.1因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；7.1.2设计变更和工程量增加；7.1.3发包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行；7.1.4承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行；7.1.5一周内非承包人原因停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工、窝工累计超过8小时；7.1.6发包人同意工期顺延的其他情况。
7.2 承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。
承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。
7.3 非因上述原因造成未按合同工期（包括合同约定可顺延的工期）交工的，由双方协商双方约定。
第八条文明施工8.1 发包人、承包人应严格执行建设行政主管部门颁发的《施工现场管理暂行规定》（QB/GL026），加强科学管理，坚持文明施工。
8.2 发包人应向承包人提供符合标准的施工条件，如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决的，由发包人按照标准予以补偿。
8.3 对本工程的文明施工标准，双方约定如下：第九条材料机具供应9.1 本工程由发包人提供的机械设备为：承包人自备的工具为双方确认防护用具由承担。
9.2 由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场。
9.3 承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。
9.4 对本工程材料机具的使用、维护，双方约定如下：。
第十条发包人的权利及义务11.1 负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织管理与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。
11.2 负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。
11.3 负责解决施工中存在或发生的技术问题。
11.4 负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查承包人编制的详细施工作业计划。
11.5 负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的，发包人应书面提出整改意见，督促承包人进行整政。
11.6 负责组织工程的验收工作。
11.7 本工程发包人施工代表为，负责日常施工的管理、协调工作。
发包人也可委托有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人事如有变动，应提前7日通知承包人。
第十一条承包人的权利和义务12.1 承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，签订劳务用工合同，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。
12.2 承包人需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码），作为本合同附件。
12.3 在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于％，服从发包人的统筹安排，统一调动。
12.4 当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。
12.5 承包人必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。
在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人提供的机械设备及其工具。
12.6 承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场管理规定，服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向发包人提供有关情况和资料。
12.7 承包人确认为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。
第十二条违约责任13.1 发包人违约责任13.1.1 由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。
停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。
发包人任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。
13.1.2 由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承担。
13.1.3 发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。
13.1.4 发包人违反财务管理规定，违约支付劳务费的，除纠正违约支付行为外，还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此遭受的经济损失承担连带责任。
13.2 承包人违约责任13.2.1 因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。
13.2.2 承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务（窝工损失承包人自负），并书面通知承包人，直至终止合同。
13.2.3 因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担。
第十三条合同争议的解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。
当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议（在选定的方式前划“√”）：（）1.向仲裁委员会申请仲裁。
（）2.向人民法院起诉。