小区工程施工合同
铺设小区路面的施工合同7篇
铺设小区路面的施工合同7篇篇1甲方（业主）：__________乙方（施工单位）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方为甲方铺设小区路面事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________小区路面铺设工程。
2. 工程地点：__________小区内。
3. 工程内容：对小区内道路进行铺设，包括但不限于路面基础处理、铺设材料选购、路面铺设、路肩处理等。
二、合同工期1. 工程开工日期：____年__月__日。
2. 工程竣工日期：____年__月__日。
如遇不可抗力因素，工程竣工日期可相应顺延。
三、合同价款及支付方式1. 工程总价：人民币______元（大写：______元整）。
此价格为固定价格，不因市场变化而调整。
2. 支付方式：甲方应按以下方式支付工程款项：（1）工程开工前，甲方支付乙方工程总价的______%作为预付款；（2）工程完工并验收合格后，甲方支付乙方工程总价的______%；（3）剩余______%作为质量保证金，一年后无质量问题，甲方支付乙方。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方相关施工规范、标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收标准：按照《城市道路工程施工及验收规范》等相关标准执行。
3. 甲方应在工程竣工后______日内组织验收。
如未组织验收或者验收不合格的，应书面通知乙方，乙方应在接到通知后______日内整改完毕并再次组织验收。
五、工程保修1. 保修期：工程竣工验收合格之日起______年。
2. 保修范围：因乙方施工质量原因导致的路面损坏、开裂、塌陷等问题。
3. 保修责任：保修期内，乙方应对因其施工质量导致的问题进行免费维修。
甲方应书面通知乙方维修，乙方应在接到通知后______日内进行维修。
六、违约责任1. 甲方未按约定支付工程款项的，应按未支付款项的______%向乙方支付违约金。
小区外线工程施工合同
小区外线工程施工合同合同编号：______________甲方（业主）：_______________乙方（承包商）：_______________鉴于甲方为__________小区的物业管理方，需对该小区进行外线工程施工；乙方为具有相应资质的施工企业，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程内容与范围1. 工程名称：__________小区外线工程施工。
2. 工程地点：__________小区内指定区域。
3. 工程内容：包括但不限于电缆敷设、管道安装、光缆布放、接地系统建设等。
4. 工程标准：按照国家及行业相关标准执行。
二、工程质量乙方必须保证工程质量符合国家标准和行业规范，确保施工安全、质量可靠。
三、工期要求1. 工程开工日期：自____年____月____日起。
2. 工程竣工日期：至____年____月____日止。
3. 如遇不可抗力因素影响工程进度，双方应协商确定新的工期。
四、工程造价与支付方式1. 工程总造价为：人民币（大写）____________元整（¥_______）。
2. 付款方式：甲方应在合同签订后支付预付款，余款在工程竣工验收合格后一次性付清。
五、违约责任1. 如乙方未能按合同约定时间完成工程，应按日支付违约金。
2. 如甲方未按约定时间支付工程款项，应向乙方支付滞纳金。
六、争议解决合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交__________仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：_______________代表（签字）：_______________日期：____年____月____日乙方（盖章）：_______________代表（签字）：_______________日期：____年____月____日以上合同范本仅供参考，具体条款应根据实际情况和当地法律法规进行调整。
老小区改造施工合同6篇
老小区改造施工合同6篇篇1甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就老小区改造工程达成以下施工合同：一、工程概况1. 工程名称：老小区改造工程2. 工程地点：____________________（详细地址）3. 工程内容：包括但不限于道路改造、绿化提升、公共设施改造等4. 工程规模：_______（具体规模）二、工程期限1. 工程开工日期：_______年____月____日2. 工程竣工日期：_______年____月____日三、合同价格及支付方式1. 工程总价：人民币______元（大写：______元整）。
具体价格根据工程实际完成情况结算。
2. 支付方式：甲方按照乙方工程进度进行支付，具体支付细节详见附件。
四、工程要求及质量保证1. 乙方必须按照国家和地方的相关技术标准、规范进行施工，确保工程质量。
2. 乙方应建立健全质量管理体系，确保施工过程的质量控制。
3. 乙方应保证工程的安全生产，遵守安全生产法规。
五、工程变更及调整1. 如需对工程进行变更或调整，双方应签订书面变更协议。
2. 变更协议应明确变更的内容、价格、工期等。
六、违约责任及赔偿1. 如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 违约金的数额及赔偿方式由双方根据违约情况协商确定。
七、工程验收及保修1. 工程竣工后，乙方应提交验收申请。
甲方组织验收，验收合格后，双方签订验收报告。
2. 工程保修期及保修责任按照国家和地方的相关规定执行。
八、争议解决1. 合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
2. 争议期间，双方应继续履行合同中不涉及争议的其他部分。
九、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
小区维修施工合同
小区维修施工合同合同编号：_____________甲方（业主委员会/物业管理公司）：（全称）地址：______________________联系电话：______________________法定代表人/负责人：_____统一社会信用代码/营业执照号码：_____________________乙方（施工单位）：（全称）地址：______________________联系电话：______________________法定代表人/负责人：_____建筑业企业资质证书号码：_____________________鉴于甲方负责_________（小区名称）的物业管理，该小区内部分公共设施及房屋因使用年限较长需进行维修改造；乙方为具有相应施工资质的企业，愿意承接该维修工程。
双方根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及相关法律法规，经友好协商，就小区维修施工事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_________（小区名称）维修改造工程。
2.工程地点：_________（小区详细地址）。
3.工程内容：包括但不限于公共区域的墙面修补、地面翻新、管道维修更换、电梯维护保养、绿化带修复等。
4.工程预算：本合同项下维修工程预算总价为人民币____元（大写：_________）。
二、工期与进度1.开工日期：本合同签订后，乙方应在____个工作日内进场施工，具体开工日期以甲方书面通知为准。
2.竣工日期：乙方应在开工后____天内完成全部维修工程，并达到验收标准。
3.工程进度：乙方应制定详细的施工进度计划，并每月向甲方提交进度报告，确保工程按计划进行。
三、工程质量与验收1.质量标准：维修工程应符合国家相关建筑规范、标准及设计图纸要求，确保质量可靠、安全适用。
2.隐蔽工程验收：隐蔽工程在覆盖前应经甲方或其指定的监理人员验收合格。
3.竣工验收：工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
验收合格后，双方签署《工程竣工验收报告》。
小区道路改造建筑工程的合同范本5篇
小区道路改造建筑工程的合同范本5篇篇1甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就本小区道路改造建筑工程的施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____小区道路改造建筑工程。
2. 工程地点：____小区内。
3. 工程内容：对小区内道路进行改造，包括路面翻新、排水系统优化、路灯安装等。
二、合同总价及支付方式1. 本工程合同总价为人民币____万元（大写：____万元整）。
该合同总价包括工程材料费、人工费、管理费等所有费用。
2. 甲方在合同签订后____日内支付乙方工程总价的____%作为预付款。
3. 工程进度过半，经甲方验收合格后支付工程总价的____%。
4. 工程竣工验收合格并经过结算审核后____日内，甲方支付乙方剩余的工程款项。
5. 乙方在收到款项后，应按照相关规定出具合法有效的发票。
三、工期及进度1. 乙方应在合同签订后____日内开始施工，工期为____日历天。
2. 乙方应制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。
3. 如因不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明文件。
四、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家相关标准及规范进行施工，确保工程质量。
2. 甲方在工程各阶段组织验收，乙方应配合并提供相关验收资料。
3. 如工程验收不合格，乙方应负责整改并承担相应费用。
五、安全施工1. 乙方应遵守国家有关安全施工的规范和要求，确保施工过程中的安全。
2. 乙方应负责施工现场的安全警示标识的设置和维护。
3. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。
六、保修及售后服务1. 工程竣工验收合格后，乙方提供____年的质保服务。
2. 质保期内，如发生工程质量问题，乙方应负责免费维修。
3. 质保期过后，乙方应提供有偿维修服务。
小区附属工程合同范本3篇
小区附属工程合同范本3篇篇一甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系电话：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系电话：________________一、工程概况1. 工程名称：小区附属工程2. 工程地点：小区内指定地点3. 工程内容：包括但不限于小区道路、排水系统、照明设施、绿化景观等附属工程的建设二、工程期限1. 开工日期：______年____月____日2. 竣工日期：______年____月____日3. 总工期：______天三、工程质量和标准1. 工程质量应符合国家及地方相关标准和规范的要求，达到合格标准。
2. 乙方应严格按照甲方提供的设计图纸和要求进行施工，确保工程质量和效果。
四、工程造价及付款方式1. 工程总造价为人民币：______元（大写：________________元整），此价格为固定总价，包含工程所需的材料、设备、人工、运输、税费等一切费用。
2. 付款方式：（1）合同签订后，甲方向乙方支付工程总造价的______%作为预付款，即人民币：______元（大写：________________元整）；（2）工程进度达到______%时，甲方向乙方支付工程总造价的______%，即人民币：______元（大写：________________元整）；（3）工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付工程总造价的______%，即人民币：______元（大写：________________元整）；（4）剩余工程总造价的______%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时，甲方一次性无息支付给乙方。
五、双方责任1. 甲方责任（1）提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件。
物业小区施工合同范本
物业小区施工合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行物业小区施工的相关事宜，达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：____________________1.2 项目地点：____________________1.3 项目范围：包括但不限于_______、_______、_______等施工内容。
第二条合同价格及支付方式2.1 合同总价为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
2.2 支付方式：合同签订后，甲方支付合同总价款的_______%作为预付款；工程进度达到_______%时，支付合同总价款的_______%；工程完工验收合格后支付剩余的_______%。
第三条施工期限3.1 工程开工日期：_______年_______月_______日。
3.2 工程竣工日期：_______年_______月_______日。
第四条工程质量4.1 乙方应按照国家相关施工规范和标准进行施工，确保工程质量。
4.2 工程质量不符合约定的，乙方应在甲方要求的合理期限内进行整改，直至达到约定标准。
第五条材料供应5.1 施工所需材料由_______方负责供应。
5.2 材料供应方应保证材料的质量符合国家相关标准，并提供相应的质保书或合格证明。
第六条工程变更6.1 工程施工过程中如需变更，双方应签订书面变更协议。
6.2 工程变更引起的合同价格调整，双方应另行协商确定。
第七条违约责任7.1 任何一方违反合同约定的，应向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
第八条争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。
施工队进小区施工的合同
施工队进小区施工合同甲方：_______（小区名称）乙方：_______（施工队名称）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方在小区内进行施工的相关事项，经充分协商，达成以下合同条款：一、施工内容1. 乙方根据甲方的要求，在小区内进行以下施工项目：____________（具体施工内容）。
2. 乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保施工质量。
3. 乙方应保证施工过程中安全文明施工，遵守小区内的相关规定，确保施工对小区居民生活的影响降到最低。
二、施工期限1. 乙方应按照双方约定的工期进行施工，工期自____年__月__日起至____年__月__日止。
2. 乙方如因特殊情况需延长工期，应提前向甲方申请，经甲方同意后方可延长工期。
三、施工费用1. 乙方施工费用为人民币____元（大写：_________________________元整），其中包括人工费、材料费、机械使用费、管理费等。
2. 甲方支付乙方施工费用的方式为：____期支付。
具体支付时间为：（1）第一期：在合同签订后____天内，甲方支付乙方施工费用的____%；（2）第二期：在乙方完成施工进度达到____%后，甲方支付乙方施工费用的____%；（3）第三期：在乙方施工完成后，经甲方验收合格，甲方支付乙方剩余的施工费用。
3. 乙方开具正规税务发票，甲方按照税收法律法规的规定支付相关税费。
四、施工质量及验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和甲方要求进行施工，确保施工质量。
2. 施工过程中，乙方应接受甲方的监督和检查，对甲方提出的合理意见和建议，乙方应予以采纳。
3. 施工完成后，乙方应向甲方提供完整的施工资料，包括但不限于施工图纸、施工记录、验收报告等。
4. 甲方应在收到乙方提交的施工资料后____天内组织验收，如验收不合格，乙方应在甲方指出的不合格项目整改后重新验收。
物业小区维修施工合同范文8篇
物业小区维修施工合同范文8篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（业主委员会）：[甲方名称]地址：[甲方地址]联系人：[甲方联系人]联系电话：[甲方联系电话]乙方（施工单位）：[乙方名称]地址：[乙方地址]联系人：[乙方联系人]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方的物业小区存在部分设施需要维修，乙方具备相应的施工能力和技术，双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，就本次物业小区维修事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]。
2. 工程地点：[具体地点]。
3. 工程内容：[具体维修事项和内容，包括但不限于外墙、管道、电梯等]。
4. 工程目标：保证物业小区设施的完好性，提高居住环境的舒适度。
二、合同双方义务与责任1. 甲方义务与责任：（1）甲方需提供施工场地的使用权限。
（2）负责协调与小区业主的沟通工作，确保施工顺利进行。
（3）按合同约定支付乙方工程款项。
2. 乙方义务与责任：（1）按照约定的工期和质量要求完成维修工程。
（2）确保施工现场安全，采取必要的安全防护措施。
（3）负责施工过程中的设备、材料供应及人员管理。
（4）完成工程后提供必要的维护服务。
三、工程期限与进度安排1. 工程开工日期：[开工日期]。
2. 工程竣工日期：[竣工日期]。
3. 工程进度按照附件的工程进度表执行。
如遇不可抗力因素导致工程延期，应及时通知甲方并共同协商解决方案。
四、工程价款与支付方式1. 工程总价款：[具体金额]。
2. 支付方式：工程款项按照工程进度分期支付。
具体支付时间和金额按照附件的支付计划表执行。
3. 甲方在工程竣工验收合格后，确认无质量问题后支付尾款。
如存在质量问题，应在竣工验收时提出，乙方负责整改并承担相应费用。
如竣工验收合格后仍有未解决的问题，则根据具体情况协商处理。
乙方应在维修保证期内对工程质量负责。
保修期满后，若无重大质量问题未解决，尾款将全额支付。
篇2甲方（业主委员会）：__________乙方（施工单位）：__________根据有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实守信的原则基础上，为确保物业小区维修施工的质量和进度，特订立本合同。
小区工程承包施工合同(通用15篇)
小区工程承包施工合同（通用15篇）小区工程承包施工合同（通用15篇）小区工程承包施工合同篇1发包方烧水和电磁炉煮食，做好防火措施如有发觉除没收用具以外每次对其进行罚款元进行警告。
4、施工过程中如有爆管现象，施工班组要乐观协作进行接管与无条件清理施工现场。
5、施工班组在施工过程中违返平安操作规程，消失质量和平安事故责任由施工班组自行负责。
七、争议和仲栽在合同履行过程中，若发生争议，应当双方协商解决，双方发生不行解决的争吵时，可根据法律向当地有关部门起诉。
八、本合同一式两份，双方各执一份。
经双方签字盖章(按手印指纹)后生效。
甲方签名：_______________ 乙方签名：_______________身份证号码：_______________ 身份证号码：_______________日期：_______________ 日期：_______________小区工程承包施工合同篇12建筑承包单位(甲方)：建筑施工单位(乙方)：为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务，促使双方互惠互利，搞好协作，按时保质保量的完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本意向协议书。
一、工程名称：东营经济开发区高科走廊二、工程地点：东五路以东，汾河路以北三、施工承包方式：①承包范围：设计图纸范围内土建工程及安装工程(甩项项目见总承包合同)②承包方式：包工包料(甲方供应商砼)四、工程造价：本意向协议书全部工程建筑面积约为35000平方米，施工图预算造价人民币约：4900万元。
五、工程款结算以施工图纸预算加增减变更预算进行结算。
六、计价方式：计价依据《山东省建筑工程工程量清单计价规章》、《山东省建筑安装工程消耗量定额》、《东营市工程结算资料汇编》、执行20xx年价目表及东营市汇编，人工费执行50元/工日，材料费按现行市场价目经甲乙双方共同确认后调整，机械费不予调整，结算时依据正式施工图及变更洽商，现场签证计算的工程量及甲乙双方确认的单价、费率据实确定结算总价，该工程为III类取费。
小区进线施工协议书
小区进线施工协议书甲方（业主方）：地址：联系电话：乙方（施工方）：地址：联系电话：鉴于甲方需要对小区进线进行施工，乙方具备相应的施工资质和经验，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，就小区进线施工事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：小区进线施工工程。
1.2 工程地点：_____________________。
1.3 工程内容：包括但不限于小区进线线路铺设、设备安装、调试等。
第二条施工范围及标准2.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸和相关技术要求进行施工。
2.2 施工应符合国家及地方相关法律法规、标准和规范。
第三条施工期限3.1 施工期限自本协议签订之日起至_______年_______月_______日止。
3.2 因不可抗力或甲方原因导致工期延误的，经双方协商一致，工期相应顺延。
第四条工程质量4.1 乙方应保证施工工程质量符合国家及行业标准。
4.2 工程竣工后，甲方有权组织验收，乙方应配合甲方进行验收工作。
第五条安全与环保5.1 乙方应遵守安全生产法律法规，采取必要措施确保施工安全。
5.2 施工过程中应遵守环保法规，减少对环境的影响。
第六条工程价款及支付方式6.1 工程总价款为人民币（大写）：______________元。
6.2 甲方按照以下方式支付工程款：6.2.1 合同签订后_______日内支付总价款的_______%作为预付款；6.2.2 工程进度达到_______%时支付总价款的_______%；6.2.3 工程竣工验收合格后支付剩余款项。
第七条违约责任7.1 如一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
7.2 具体违约责任按照本协议相关条款执行。
第八条争议解决8.1 本协议在履行过程中发生的争议，双方应首先通过协商解决。
8.2 协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第九条其他9.1 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
小区维修施工合同范本9篇
小区维修施工合同范本9篇第1篇示例：小区维修施工合同范本甲方：小区业主委员会乙方：维修公司鉴于甲方为小区业主代表，希望对小区进行维修施工，现双方达成如下合同：一、维修范围1. 甲方委托乙方对小区内的共用设施和公共区域进行维修施工，具体包括但不限于楼道、电梯、水电设施、园林绿化等。
2. 维修施工过程中，乙方需按照甲方的要求和维修合同的规定进行施工，保证工程质量和安全。
3. 维修施工期间，乙方需保证小区居民正常生活和通行。
4. 维修项目的具体内容和进度由双方协商确定，双方需在合同中明确条款。
二、施工标准2. 乙方应派遣具有相关资质和经验的工作人员进行维修施工，严格按照设计方案和施工图纸进行操作。
3. 施工过程中如有需要更改设计方案，应及时与甲方协商并取得书面确认。
4. 施工完成后，乙方需做好清理工作，保持施工现场的整洁和卫生。
三、工程质量及保修期1. 维修工程完成后，甲方有权对工程质量进行验收。
如存在质量问题，乙方应按约定期限进行整改。
2. 维修工程的保修期为______年，保修期内如出现由于乙方施工质量问题导致的设施损坏或故障，乙方应免费进行维修。
3. 保修期结束后，乙方可提供有偿的维修服务，费用双方协商确定。
四、费用支付及发票开具1. 维修合同总金额为______元，双方约定支付方式为______。
2. 甲方应在施工开始前支付合同总金额的______%作为首次付款，余款在工程验收合格后支付。
3. 乙方应在结束后向甲方开具符合法定要求的发票，并与甲方共同保存。
五、违约责任1. 如乙方未按合同约定的时间和质量完成工程，则需按照合同约定承担相应的违约责任。
2. 若甲方未按时支付费用或提供必要的配合，导致施工延误或发生其他问题，甲方需承担相应责任。
六、争议解决本合同的履行及解释如有争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应一并向当地有关主管部门或仲裁机构申请解决。
七、其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格并支付全部款项后终止。
施工合同六篇_3
施工合同六篇施工合同篇1发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，为明确合同双方权利、义务和经济责任，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，订立本合同。
一、工程概况1.1工程名称：ddd1.2工程地点：金dd1.3工程内容：小区全部配电工程1、小区所有箱变的安装调试2、小区内高低压电缆敷设、制作、接线。
3、小区内接地敷设、制作、安装、调试。
4、小区内高压计量和分支箱、低压分箱、楼洞表箱、计量表箱制作安装。
5、小区配电工程图纸设计的其他内容。
并将已安装的1000KVA箱变迁移到图纸设计的指定位置。
二、承包方式及合同价款2.1承包方式：包工、包料、包工期、包安全、包质量。
2.2合同价款：本合同的一次性固定总承包价款为人民币￥2400000元。
金额（大写）：贰佰肆拾万元整元该合同价款为固定价格，不因国家政策、市场因素变动其他因素而调整，由乙方包干使用。
阳光花园开工前期先上的一台1000KVA箱变，含高压配电系统及计量装置，作为甲方临时施工用电使用，施工结束后由乙方负责按设计要求迁移到指定位置，费用包含在本合同总承包价中。
2.2付款方式：付款方式为银行支票或现金，货币种类为人民币。
1、一期1000KVA箱变工程造价为397270元，由甲方在一期工程结束后一次性支付给乙方。
2、二期工程在人员进场，小区东区电缆沟开挖完成、箱变基础完成、东区主设备（箱变）入场后甲方付给乙方剩余款项的20%。
3、二期工程在小区东区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成甲方付给乙方剩余款项的30%；小区西区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成后甲方付给乙方剩余款项的20%。
4、二期工程工程安装调试完成甲方支付乙方剩余款项的10%。
5、二期工程竣工由供电管理部门验收合格后，乙方向甲方提供合格证明文件，并在得到供电管理部门明确的同意接收小区配电工程书面文件后20日内由甲方支付到本合同全部工程款的90%，剩余10%作为保证金，待全部配电工程接收后一次性付给乙方。
住宅小区建设工程施工合同3篇
住宅小区建设工程施工合同3篇住宅小区建设工程施工合同 1一、词语涵义及合同文件第1条词语涵义。
建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成。
其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：1.发包方(简称甲方)：协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
2.甲方驻工地代表(简称甲方代表)：甲方在协议条款中指定的代表人。
3.承包方(简称乙方)：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。
4.乙方驻工地代表(简称乙方代表)：乙方在协议条款中指定的代表人。
5.社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。
6.总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。
7.设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。
8.工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。
9.工程质量监督部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。
10.工程：协议条款约定具体内容的永久工程。
11.合同价款：按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。
12.经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。
13.费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。
14.工期：协议条款约定的合同工期。
15.开工日期：协议条款约定的工程开工日期。
16.竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。
17.图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
18.施工场地：经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。
19.书面形式：根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。
老小区改造施工合同5篇
老小区改造施工合同5篇篇1老小区改造施工合同为了改善城市居民的生活环境，提高居住质量，许多城市都在进行老小区的改造工作。
而老小区改造的核心就是施工工作，而施工工作则需要一份合同来规范双方的权利和义务。
下面就是一份关于老小区改造施工合同的文档，希望可以为相关方提供参考。
老小区改造施工合同甲方：（建设单位）：乙方：（施工单位）：根据《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规规定，为了保障双方的权益，甲、乙双方经友好协商，达成以下协议：第一条工程概况1.1 项目名称：老小区改造项目1.2 项目地址：XX市XX区XX路XX号1.3 工程内容：包括但不限于老旧建筑改造、电力管线更换、绿化工程等1.4 工程范围：涉及小区内所有建筑及设施第二条合同价格2.1 总价款：本工程总价款为人民币XXX万元（大写：XXX元整）2.2 付款方式：首付款XX%，进度款XX%，尾款XX%2.3 结算方式：工程结束后立即结算，不得拖延第三条施工周期3.1 工程开始日期：自双方签订合同生效之日起X天内3.2 工程结束日期：自工程开始之日起X个月内3.3 若因不可抗力等特殊情况延期，双方应协商相关事宜第四条质量要求4.1 施工单位保证按照国家相关标准和规定进行施工，确保工程质量4.2 若施工过程中发现质量问题，应立即停工并进行整改，直至问题解决为止4.3 工程完工后，甲方有权进行验收，合格后即可交付使用第五条安全生产5.1 施工单位应严格按照国家相关安全生产规定执行，确保工程安全5.2 施工现场要做好安全防护工作，确保人员和设施的安全5.3 若因安全问题导致事故，施工单位需承担相应责任并赔偿损失第六条其他约定6.1 本合同如有未尽事宜，双方可另行协商解决6.2 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：年月日以上就是一份老小区改造施工合同的大致内容。
小区维修施工合同5篇
小区维修施工合同5篇篇1小区维修施工合同甲方：小区业主委员会（以下简称“甲方”）乙方：施工单位（以下简称“乙方”）鉴于甲方是小区的业主委员会，拥有对小区内公共设施维修的管理权，为了保障小区设施的正常运行和增加小区居民的生活质量，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，经过协商一致，达成以下合同：第一条施工内容1.1 甲方委托乙方对小区内公共设施进行维修工作，具体包括但不限于：（1）电路、水路、燃气等设施的检修；（2）电梯、门禁系统、停车场系统等设备的维护保养；（3）绿化、道路、围墙等设施的修缮；（4）其他甲方认为需要修理的设施。
第二条工作时间和地点2.1 乙方应在双方协商确定的时间内到达小区，按照甲方的要求在指定地点进行维修工作。
2.2 如因特殊情况需延长工作时间或改变工作地点，需提前与甲方沟通并获得书面同意。
第三条施工标准3.1 乙方应按照国家相关法律法规和甲方要求的标准进行维修施工，确保工程质量。
3.2 乙方应保证维修过程中不影响小区其他业主的正常生活和工作。
第四条施工费用4.1 甲方应按照双方约定的工程量、费用标准支付维修费用给乙方。
4.2 如因工程变更或其他原因需增加费用，应经甲、乙双方协商一致后重新确定费用标准。
第五条安全责任5.1 乙方在维修过程中应加强安全防护措施，确保施工人员的安全。
5.2 如因乙方施工造成人身伤害或财产损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
第六条违约责任6.1 如一方违反合同约定致使合同无法履行，应赔偿另一方因此遭受的损失。
6.2 若乙方未按时履行合同义务或质量不符合要求，甲方有权终止合同，并要求乙方承担相应违约责任。
第七条变更和解释7.1 合同的任何变更必须经双方协商一致，并以书面形式确认。
7.2 合同的解释权归甲、乙双方共同所有。
第八条法律适用8.1 本合同适用中华人民共和国法律。
8.2 若在合同履行过程中发生争议，应尽量通过协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
小区建设工程包工包料施工协议范本(10篇)
小区建设工程包工包料施工协议范本甲方：_____ 乙方：_____甲方将位于台子上的拟建房屋幢承包给乙方施工修建。
本着双方平等自愿的原则，公平、公正，就有关事项协议如下，望双方共同遵守执行。
一、承包方式：采用包工包料的方法。
二、甲方的责任：1、负责三通一平水电费用。
2、采购运输合格建筑材料到工地现场。
3、看守保管乙方运入工地的架料、建筑机具。
4、现浇楼板当天负责伙食供应。
5、及时足额付工程进度款。
三、乙方的责任：1、负责整个工程所有的泥工工艺，直至交付合格工程。
2、工程内容：从地圈梁以上施工直至屋面工程。
3、装饰工程要求：①外墙面四周贴瓷砖，包括琉璃瓦;②内装饰：楼梯间贴墙裙1.00高，踏步、休息平台贴砖。
内墙除贴砖外全部清光。
厨房、卫生间、地面、墙面满贴瓷砖;③楼地面全部贴地板砖、地脚线，另外底层砌梯坎。
4、安全施工防护措施：乙方必须加强安全防护措施有效，严禁出现一切工伤事故，如出现意外一切责任由乙方负责，甲方不承担任何经济补偿。
四、控制质量要求：1、乙方必须按甲方提供的图纸进行施工，如有变更必须经甲方同意。
2、乙方必须按照有关现行施工规范、规程施工，如出现工程质量事故所造成的经济损失一概由乙方负责。
如乙方施工中途毁约甲方不予结算并给予一定数额违约金罚款最低元。
五、工程量计算方法：按定额规定计算建筑面积。
六、工程款支付方法、时间、结算：1、原则上按形象进度付款，每层浇筑楼板后支付2、内装饰元，外装饰元，元，余款待工程完工经有关人员验收合格后一月内付清。
七、工期：开工日期____年____月____日至____年____月____日竣工。
八、其他：本协议未尽事宜，甲、乙双方共同协商。
九、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，自签字之日起生效。
直至工程完工，自然失效。
甲方：_____ 乙方：_____联系电话：_____ 联系电话：_________年____月____日小区建设工程包工包料施工协议范本（二）发包方（甲方）：_____ 承包方（乙方）：_____ 根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》等有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。
小区建筑施工安全协议书模板(六篇)
小区建筑施工安全协议书模板为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身、电网和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。
第一条工程项目：第二条施工地址：第三条甲方安全责任1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底，并应有书面记录或相关资料。
2、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规章制度的抽考。
3、乙方在施工中发生的甲方电网、设备事故，甲方有责任负责调查、统计上报。
乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场;并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。
4、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行操作、施工。
因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。
5、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：（1）人身伤亡事故;（2）发生施工机械、生产主设备严重损坏事故;（3）发生厂内火灾、坍塌事故;（4）发生违章作业、冒险作业不听劝告的;（5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。
第四条乙方安全责任乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。
乙方应切实履行以下安全责任：1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。
2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度;严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》等有关电力生产规程和甲方关于工作票制度及其他安全生产规定、制度。
3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。
乙方必须按国家有关规定，为施工人员缴纳工伤保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。
4、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术培训交底，并在整个施工过程安全、有序的执行，无措施或未交底严禁布置施工。
小区线路改造施工合同模板
小区线路改造施工合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！小区线路改造施工合同模板甲方：乙方：鉴于甲方的小区线路需要进行改造施工，为确保施工质量和工程进度，甲乙双方经协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条 工程概况1.1 工程名称：小区线路改造施工工程1.2 工程地点：甲方小区内1.3 工程内容：包括但不限于电线电缆的更换、线路检修、设备安装等。
第二条 工程期限本工程的开工日期为____年__月__日，竣工日期为____年__月__日。
如因特殊情况导致工程延期，需双方协商一致，并书面确认。
第三条 工程质量乙方应按照国家和行业标准进行施工，确保工程质量符合相关要求。
工程验收合格后，乙方应承担保修责任，保修期限自工程验收合格之日起计算。
第四条 工程款支付4.1 双方约定，工程款分为三次支付。
具体支付比例和时间如下：（1）工程开工后__天内，支付合同总价的__%；（2）工程进度达到__%时，支付合同总价的__%；（3）工程验收合格后，支付合同总价的__%。
4.2 支付方式：银行转账、现金支付等方式。
第五条 违约责任5.1 乙方若未能按照本合同约定的工程期限和质量要求完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为本合同总价款的__%。
5.2 甲方若未能按照本合同约定的付款时间支付工程款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为本合同总价款的__%。
第六条 争议解决本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条 其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年__月__日请您根据自己的需求，在本合同模板的基础上进行修改和完善，以确保合同内容的准确性和完整性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
小区工程施工合同
发包方：（以下称甲方）
承包方：（以下称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就明光市英郡华府.东郡工程施工及有关事项协商一致，结合本工程具体情况订立本合同。
第一条工程概况
1.1工程名称：
1.2工程地点：。
1.3工程内容：图纸范围内水电安装工程及消防预埋工程。
1.4承包范围：水电安装工程（室内给排水、室内管线、防雷、灯具、桥架等），乙方包工包料。
1.5开工日期：以开工报告为准（或甲方书面通知为准）。
1.6质量等级：合格
1.7合同价款：最终以实际审计报告为准。
1.8工程结算：水电安装最终审计价格的百分之，即％。
第二条工期要求
以项目部实际施工进度同步完成。
注：所有单体项目工程粉刷、地坪结束、进户门窗安装结束后同步完成所有穿线及安装，同步配合项目部完成竣工验收。
第三条支付方式
工程款支付方式：依照施工总合同。
工程暂定价格为每平方人民币元（￥元）、乙方需按工程总造价提供增值税专用工程发票给甲方。
第四条竣工结算
竣工备案后，同步配合甲方审计，审计结束依施工总合同及建设单位付款扣除质量保修金后结清。
第五条保修
乙方按国家有关规定和协议条款约定的保修项目、内容、范围、期限及保修额和支付办法，进行保修并支付保修金。
第六条安全
乙方要按有关规定，采取严格的安全防护和防火措施，并承担由于自身原因造成的财产损失和伤亡事故的责任和因此发生的费用，非乙方责任造成的财产损发生重大伤亡事故，乙方应按规定立即上报有关部门并通知甲方。
同时按政府有
关部门的要求处理。
甲方要为抢救提供必要条件。
发生的费用由事故责任方承担。
乙方在重要设备、高低电压线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临时交通要道附近施工前，应向甲方提出安全保护措施，经甲方批准后实施。
第七条保险
施工中所有保险由甲方负责办理。
第八条本协议的生效与终止
本协议条款签字盖章之日起生效。
在竣工结算、甲方支付完毕、乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止。
保修期满后，有关保修条款终止。
第九条其他
本协议未详部分参照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》有关条款执行。
第十条补充条款
第十一条合同份数
本合同一式二份，具有同等法律效力，由甲乙双方签字盖章后分别保存。
未尽事宜，双方另行协商。
甲方（签章）：乙方（签章）
身份证号：身份证号：
电话：电话：1
合同订立时间：年月日。