2015年下半年重庆省造价工程师工程计价：施工图预算书编制试题
广东省2015年下半年造价工程师工程计价：施工图预算书编制考试试卷
广东省2015年下半年造价工程师工程计价：施工图预算书编制考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、按工程量清单计价方式，下列构成投标报价的各项费用中，应该在单位工程费汇总表中列项的是__。
A．直接工程费B．管理费C．利润D．税金2、项目可行性研究的核心部分是__。
A．市场研究B．技术研究C．效益研究D．结论与建议3、近年来（）广泛用作高层建筑的幕墙玻璃。
A．吸热玻璃B．热反射玻璃C．光致变色玻璃D．夹层玻璃4、某工作的总时差为3天，自由时差为1天，由于非承包商的原因，使该工作的实际完成时间比最早完成时间延迟了5天，则承包商可索赔工期最多是（）。
A．1天B．2天C．3天D．4天5、空心墩按壁厚分为厚壁与薄壁，其中（）为厚壁。
A．t/D≥1/10B．t/D≥1/8C．t/D≤1/12D．t/D≤1/66、计算现浇混凝土楼梯工程量时，正确的做法是（）。
A．以斜面积计算B．扣除宽度小于500mm的楼梯井C．伸人墙内部分不另增加D．整体楼梯不包括连接梁7、FIDIC施工合同条件中的最终结算是指__，对承包商完成全部工作价值的详细结算，以及根据合同条件对应付给承包商的其他费用进行核实，确定合同的最终价格。
A．颁发工程接受证书后B．颁发履约证书后C．缺陷通知期内D．颁发最终支付证书后8、如双代号时标网络图中某条线路自始至终不出现波形线，则该条线路上所有工作（）。
A．最早开始等于最早完成B．最迟开始等于最早开始C．最迟开始等于最迟完成D．持续时间相等9、已知某项目计息周期为3个月，名义年利率为12%，则项目的有效年利率为（）。
A．12.55%B．12.68%C．12.36%D．12%10、石墙要分层砌筑，每层高300～400mm，每层中间隔（）左右砌与墙同宽的拉结石。
A．0.5mB．1.0mC．1.5mD．2.0m11、按洞顶填土情况不同分类的涵洞是（）。
A．盖板涵B．箱涵C．石涵D．明涵12、下列有关工程量清单的叙述中，正确的是__。
2015年注册造价工程师《建设工程技术与计量》(安装工程部分)备考习题
注册造价工程师《建设工程技术与计量》(安装工程部分）备考习题一、单项选择题（每题1分）第1题钢按（）分类，可分为碳素钢、低合金钢和合金钢。
A.化学成分B.主要质量等级C.用途D.冶炼方法正确答案：A,第2题不属于低合金高强度结构钢特性的是( )。
A.材质均匀、性能可靠B.较强的耐腐蚀性能C.有高的强度和较好的塑性、韧性，可承受各种性质的荷载D.具有优良的可加工性，可焊、可铆，可制成各种形状的型材和零件正确答案：B,第3题树脂是塑料组成材料中的基本组分，在一般塑料中约占（）。
A. 10%?30%B. 20%?50%C. 30%?60%D. 40%?70%正确答案：C,第4题具有极优良的耐磨与耐化学腐蚀性、绝缘性及较高的抗压性能的非金属材料是（）。
A.玻璃管 B.塑料管 C.铸石管 D.橡胶管正确答案：C,第5题对铸铁的韧性和塑性影响最大的因素是（）。
A.石墨的形状B.石墨的大小C.石墨的分布D.石墨的数量正确答案：A,第6题具有较好的物理机械性能和耐腐蚀性能的非金属管材是（）。
A.玻璃管B.橡胶管C.塑料管D.石墨管正确答案：B,第7题具有耐土壤腐蚀的优点，是地下管道的良好涂料的是（）。
A.生漆B.酚醛树脂漆C.漆酚树脂漆D.沥清漆正确答案：A,第8题有关对螺纹法兰的叙述中，说法不正确的是（）。
A.螺纹法兰是用螺纹与管端连接的法兰，有高压和低压两种B.高压螺纹的特点是法兰与管内介质不接触，安装也比较方便C.低压螺纹法兰现已逐步被对焊法兰代替D.高压螺纹法兰被广泛应用于现代工业管道的连接正确答案：C,第9题常用在容量较大的负载上作短路保护，大容量的能达到1kA，指的是（）熔断器。
A.瓷插式B.封闭式C.螺旋式D.填充料式正确答案：B,第10题不属于金属基复合材料的是（）。
A.短纤维或连续纤维增强B.颗粒增强C.连续纤维或薄片增强D.短纤维或晶须增强正确答案：A,第11题有关对激光切割的切割特点叙述中，说法不正确的是（）。
重庆省2015年造价工程师工程计价：预算定额考试试卷
重庆省2015年造价工程师工程计价：预算定额考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、路堤的填筑应优先选用（）。
A．亚黏土B．碎石C．重黏土D．粉性土2、价值工程的目的是（）。
A．以最低的生产成本实现最好的经济效益B．以最低的生产成本实现使用者所需功能C．以最低的寿命周期成本实现使用者所需最高功能D．以最低的寿命周期成本可靠地实现使用者所需功能3、经济等方面的专家不得少于成员总数的__。
A．1/2B．3/5C．3/4D．2/34、信息分类体系必须考虑到项目各个参与方所应用的编码体系的情况，项目信息的分类体系应能满足不同项目参与方高效信息交换的需要，这体现了工程造价信息分类的__原则。
A．稳定性B．兼容性C．可扩展性D．综合实用性5、（）是形成固定资产的主要手段。
A．基本建设投资B．更新改造投资C．房地产开发投资D．其他固定资产投资6、在FIDIC施工合同条件中，下列索赔事件，承包商不能得到经济补偿的是__。
A．修改设计B．施工条件变化C．传染病导致的工期延误D．业主原因拖期7、__适用于一般工程建设用地。
A．协议方式B．公开拍卖C．招标方式D．无偿赠予8、根据《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》，土地使用权出让最高年限少于50年的是__。
A．工业用地B．教育、科技用地C．综合或其他用地D．商业、旅游用地9、下列工程造价信息中，属于比较初级的，一般没有经过系统加工处理的信息是__。
A．建材的最新市场价格B．人工工资价格指数C．某已完工程造价指标D．建安工程造价指数10、如双代号时标网络图中某条线路自始至终不出现波形线，则该条线路上所有工作（）。
A．最早开始等于最早完成B．最迟开始等于最早开始C．最迟开始等于最迟完成D．持续时间相等11、建筑物雨篷结构的外边线至外墙结构外边线的宽度超过（）m者，应按雨篷结构板水平投影面积的1/2计算。
重庆省造价工程师安装计量：工程量清单计量考试试题
重庆省造价工程师安装计量：工程量清单计量考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、城市地下贮库的布置，应处理好与交通的关系，对小城市的地下贮库起决定作用的是（）。
A．市内供应线长短B．对外运输的车站、码头等位置C．市内运输设备类型D．贮库类型和重要程度2、在合同履行过程中，发生影响承发包双方权利和义务的事件时，首先应由__作出处理决定。
A．发包人B．监理工程师C．法院D．双方的上级主管部门3、工程造价的计算过程是（）。
A．分部分项工程单价一单项工程造价一单位工程造价一建设项目总造价B．分部分项工程单价一建设项目总造价一单项工程造价一单位工程造价C．单位工程造价一单项工程造价一分部分项工程单价一建设项目总造价D．分部分项工程单价一单位工程造价一建设项目总造价一单项工程造价4、涂料成分中，次要成膜物质的作用是（）。
A．降低黏度，便于施工B．溶解成膜物质，影响成膜过程C．赋予涂料美观的色彩，并提高涂膜的耐磨性D．将其他成分粘成整体，并形成坚韧的保护膜5、按照财务制度和企业会计准则，新增固定资产价值的计算对象为__。
A．分部工程B．单位工程C．单项工程D．建设项目6、按工程量清单计价方式，下列构成投标报价的各项费用中，应该在单位工程费汇总表中列项的是__。
A．直接工程费B．管理费C．利润D．税金7、某分部分项工程的清单编码为010*********，则该分部分项工程的清单项目顺序编码为__。
A．01B．02C．006D．0048、计算现浇混凝土楼梯工程量时，正确的做法是（）。
A．以斜面积计算B．扣除宽度小于500mm的楼梯井C．伸人墙内部分不另增加D．整体楼梯不包括连接梁9、选择生产工艺时，最基本的标准是__。
A．安全可靠B．先进适用C．联动性好D．经济合理10、工程经济分析中，处理现金流量图时，发生在第三计息期的现金流出应标在（）时点上。
A．3B．2C．1D．411、工程索赔必须以__为依据。
造价工程师《工程计价》练习题及答案
造价工程师《工程计价》练习题及答案1、以下各项中不属于国家定价形式的是( )。
A.设计概算B.预算包干价格C.工程费用签证D.施工图预算标准答案:B2、为建立工程提供和验证设计参数、数据、资料等所进展的必要的试验费用属于( )。
A.检验试验费B.检验鉴定费C.研究试验费D.检查鉴定费标准答案:C3、抹灰工在抹灰时拔掉遗留在墙上的钉子，那么该时间应属于( )。
A.多余工作时间B.偶然工作时间C.必须消耗的时间D.根本工作时间标准答案:B4、在国外建筑安装工程费用构成中，属于单项工程开办费的是( )。
A.现场管理费B.临时设施摊销费C.材料预涨费D.招雇辞退费标准答案:B5、以下有关未明确工程准备金描述正确的选项是( )。
A.用于补偿直至工程完毕时的价格增长B.用于补偿物质、社会和经济变化引起的估算增加的情况C.用于支付工作范围以外可能增加的工程D.用于在估算时不可能明确的潜在工程标准答案:D6、以下工程中不属于建筑工程费用的是( )。
A.供水设备及其油饰工程的费用B.与设备相连的工作台的工程费用C.卫生设备及其装设工程的费用D.环境绿化工作的费用标准答案:B7、以下费用中属于建筑安装工程费中直接工程费的是( )。
A.环境保护所消耗的材料费B.文明施工所消耗的材料费C.平安施工所消耗的材料费D.建筑安装物一般鉴定、检查所发生的费用标准答案:D8、某工程工期400天，其中80%的施工时间需使用自有脚手架，一次使用量为1000吨，每吨脚手架价格为3000元，假设脚手架残值率为5%，耐用期为2000天，脚手架的搭、拆、运输费为20000元，那么本工程分摊的脚手架费为( )元。
A.476000B.472000C.458000D.436000标准答案:A9、从施工过程组织的复杂程度上说，浇灌混凝土构造应属于( )。
A.工序B.工作过程C.综合工作过程D.非循环施工过程标准答案:C10、某装饰工程直接工程费为500万元，其中人工、材料、机械之比为3：5：2，措施费为120万元，其中人工、材料、机械之比为4：4：2，假设该类工程以人工费为计算根底的间接费费率为80%，那么该装饰工程的间接费为( )万元。
四川省2015年造价工程师工程计价：施工图预算考试试题
四川省2015年造价工程师工程计价：施工图预算考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、关于工程变更价款的计算，说法不正确的是__。
A．收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认B．因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款C．确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付D．承包人在双方确认变更后14天内不提出变更工程价款报告时，由工程师确定是否调整价款2、按洞顶填土情况不同分类的涵洞是（）。
A．盖板涵B．箱涵C．石涵D．明涵3、选择生产工艺时，最基本的标准是__。
A．安全可靠B．先进适用C．联动性好D．经济合理4、石墙要分层砌筑，每层高300～400mm，每层中间隔（）左右砌与墙同宽的拉结石。
A．0.5mB．1.0mC．1.5mD．2.0m5、场地平整前，确定场地平整的施工方案的首要任务是（）。
A．确定场地内外土方的调配方案B．计算挖方和填方的工程量C．明确场地的设计标高D．拟定施工方法与施工进度6、专业工作队在一个施工段上的施工作业时间称为（）。
A．工期B．流水步距C．自由时差D．流水节拍7、（）、墙梁和基础梁等。
A．抗风柱B．排水槽C．女儿墙D．吸热膜8、按照财务制度和企业会计准则，新增固定资产价值的计算对象为__。
A．分部工程B．单位工程C．单项工程D．建设项目9、工程索赔必须以__为依据。
A．工程师要求B．提出索赔要求的一方C．合同D．发包人要求10、建筑物地下室所有墙体都应设置水平防潮层，其中一道设置在地下室墙附近，另一道设置的位置应当是（）。
A．室外地面散水以上150～200mm处B．室内地坪以下60mm处C．垫层与地面面层之间D．室外地面散水以下150～200mm处11、寿命周期成本评价有助于增强项目的__能力。
A．竞争B．抗风险C．延续D．调控12、预应力钢筋混凝土轨枕宜选用（）。
A．Ⅰ级热轧钢筋B．CRB550冷轧带肋钢筋C．热处理钢筋D．乙级冷拔低碳钢筋13、项目管理费不包括的项目是__。
造价工程师《工程计价成本考核试题
造价工程师《工程计价成本考核试题一、选择题（每题2分，共20分）1、在工程计价中，以下哪一项不属于建安工程费？（）A.人工费B.材料费C.施工机具使用费D.企业管理费2、下列哪一项费用应计入工程计价中的措施项目费？（）A.脚手架工程费B.混凝土模板及支架费C.垂直运输费D.施工排水降水费3、在我国，工程量清单计价规范规定，建筑安装工程费用的计算包括哪几部分？（）A.分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金B.分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、企业管理费、利润C.分部分项工程费、施工机具使用费、其他项目费、规费、税金D.分部分项工程费、措施项目费、利润、税金4、下列哪一项不是工程计价的特点？（）A.多次性计价B.依据复杂性C.艺术性D.统一定价性5、在编制工程概预算时，以下哪一项费用不应计入？（）A.基本预备费B.建设单位管理费C.土地使用费D.勘察设计费6、在工程量清单计价中，以下哪一项的费用计算应按照系数法进行？（）A.脚手架工程费B.混凝土模板及支架费C.垂直运输费D.施工排水降水费7、根据我国现行规定，建筑工程的安装工程费应如何计算？（）A.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金B.分部分项工程费+施工机具使用费+其他项目费+规费+税金C.分部分项工程费+措施项目费+利润+规费+税金D.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+利润+税金8、在编制工程概预算时，以下哪一项费用不应计入？（）A.基本预备费B.建设单位管理费C.研究试验费D.工程保险费9.根据我国现行规定，建筑工程的安全文明施工费应如何计算？（）A.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金B.分部分项工程费+施工机具使用费+其他项目费+规费+税金C分部分项工程费+措施项目费+利润+规费+税金D分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+利润+税金10根据我国现行规定，下列哪一项费用应计入工程建设其他费用？（）A基本建设费用 B土地使用税 C 房产税 D利息支出二、判断题（每题2分，共20分）1下列哪一项费用应计入建安工程中的直接工程费？（）对 A.人工费 B材料费 C 施工机具使用费 D其他直接费用2工程量清单计价规范中，人工费的计算方法是根据（）计算的？对 A定额人工单价×定额消耗量 B 市场人工单价×定额消耗量 C定额人工单价×实际消耗量 D市场人工单价×实际消耗量3工程概预算编制的方法可分为（）两大类？对 A传统法和系数法 B定额法和单位估价法 C定额法和系数法 D单位估价法和系数法4工程量清单计价规范中，材料费的计算方法是根据（）计算的？对 A定额材料单价×定额消耗量 B市场材料单价×定额消耗量 C定额材料单价×实际消耗量 D市场材料单价×实际消耗量5工程量清单计价规范中，施工机具使用费的计算方法是根据（）计算的？对 A定额机械台班单价×定额消耗量 B市场机械台班单价×定额消耗量 C定额机械台班单价×实际消耗量 D市场机械台班单价×实际消耗量6下列哪一项费用应计入工程概预算中的间接费用？（）对 A基本预备费 B劳动保险和职工福利费用 C工程保险费 D研究试验费用7工程结算的前提是（）？对 A工程完工并验收合格B工程结算并经审查确认 C工程完工并投入使用 D工程验收并经审批通过8根据我国现行规定，工程建设其他费用主要包括哪些？造价工程师《工程计价成本考核考试题一、选择题1、下列哪一项不是工程计价的基本原则？A.合法性原则B.公正性原则C.真实性原则D.公开性原则2、在工程计价中，哪一个不是定额的概念？A.劳动定额B.材料消耗定额C.机械台班定额D.投资估算定额3、在工程项目成本核算中，下列哪一项不是直接成本？A.人工成本B.材料成本C.机械使用成本D.其他直接成本二、简答题1、请简述工程计价的基本步骤和要点。
2015年造价工程师《造价管理》真题和参考答案与解析
2 0 1 4造价工程师《造价管理》真题答案及解析一、单项选择题（共6 0题，每题1分）1.从投资者（业主）角度分析，工程造价师指建设一项工程预期成实际开支的（）。
A.全部建筑安装工程费用B.建设工程费用C.全部固定资产投资费用D.建设工程动态投资费用【答案】C【解析】从投资者（业主）的角度分析，工程造价师指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用。
【知识点来源】第一章第一节：工程造价及其计价特征2.建筑工程项目投资决策后，控制工程造价的关键在于（）。
A.工程设计B.工程施工C.材料设备采购D.施工招标【答案】A【解析】工程造价管理的关键在于前期决策和设计阶段，而在项目投资决策后，控制工程造价的关键就在于设计。
【知识点来源】第一章第一节：工程造价管理的主要内容及原则。
3.根据《注册造价工程师管理办法》，取得造价工程好似职业资格正式的人员，自资格证书签发之日起1年后申请初始注册的，应当提供（）证明。
A.工程造价咨询业绩B.社会基本养老保险C.医疗保险D.继续教育合格【答案】D【解析】取得造价工程师职业资格证书的人员，自资格证书签发之日起1年后申请初始注册的，应当提供继续教育合格证明。
【知识点来源】第一章第二节：造价工程师管理制度4.根据《注册造价工程师管理办法》，提供虚假材料申请造价工程师注册的，在（）年内不得再次申请造价工程师注册。
A.1B.2C.3D.4【答案】A【解析】隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请造价工程师注册的，不予受理或者不予注册，并给予警告，申请人在1年内不得再次申请造价工程师注册。
【知识点来源】第一章第三节：造价工程师管理制度5.根据《工程造价咨询企业管理办法》，甲级工程造价咨询企业技术负责人事注册造价工程师，并具有工程或工程经济类高级专业技术职称，且从事工程造价专业工作（）年以上。
A.8B.1 0C.1 2D.1 5【答案】D【解析】技术负责人是注册造价工程师，并具有工程或工程经济类高级专业技术职称，且从事工程造价专业工作1 5年以上。
造价工程师《建设工程计价》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案(第6次)
造价工程师《建设工程计价》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间：120分钟试卷总分：100分姓名：_______________ 成绩：______________第一套一.单选题(共20题)1.某医院建设项目由甲、乙、丙三个单项工程组成。
其中，勘察设计费60万元，建设项目建筑工程费2000万元、设备费3000万元、安装工程费1000万元；丙单项工程建筑工程费600万元、设备费1000万元、安装工程费200万元，则丙单项工程应分摊的勘察设计费为（）万元。
A.1800B.1920C.1600D.18402.分部分项工程量清单应包括有（）。
项目编码、项目名称、计量单位和工程数量工程量清单表和工程量清单说明措施项目一览表和其他项目清单项目名称、项目特征、工作内容等3.【真题】砌筑一砖厚砖墙，灰缝厚度为10mm，砖的施工损耗率为1.5%，场外运输损耗率为1%。
砖的规格为240mm×115mm×53mm，则每立方米砖墙工程中砖的定额消耗量为（）块。
A.515.56B.520.64C.537.04D.542.334.【真题】关于工程招标中投标审查的说法，正确的是（）。
A.符合初步审查和详细审查标准的，均可通过资格预审B.合格制审查无需进行详细审查C.有限数量制审查无需进行初步审查只需对资格预审文件进行量化打分D.通过详细审查申请人数量不足三个的，招标人必须重新组织资格预审5.【真题】下列施工评标及相关工作事项中，属于清标工作内容的是（）A.投标文件的澄清B.施工组织设计评审C.形式评审D.不平衡报价分析6.在世界银行规定的项目总建设成本中。
属于项目直接建设成本的是（）A.建筑保险费用B.开工试车费C.施工管理现场人员的薪金D.前期研究、勘测费用7.在下列各项中属于基本预备费的是（）。
A.超出初步设计范围的设计变更所增加的费用B.实行工程保险的费用C.超规超限设备运输而增加的费用D.为鉴定工程质量所进行的隐蔽工程中间验收的费用8.通过计时观察，完成某工程的基本工作时间为6h／m2，辅助工作时间为工序作业时间的8%，规范时间占工作时间的15%，则完成该工程的时间定额是（）工日／m2。
2015年一级造价工程师管理真题及答案分析
B.融资后分析只进行动态分析，不考虑静态分析
C.融资前分析应以动态分析为主，静态分析为辅
D.融资后分析只进行静态分析，不考虑动态分析
52.进行工程项目经济评价，应遵循（ ）权衡的基本原则。
A.费用与效益
B.收益与风险
C.静态与动态
————————第 8页共 12 页————————
D.效率与公平
53.采用分组计算审查法审查施工图预算的特点是（ ）。
————————第 3页共 12 页————————
累计提前插入时间为 3 天，该工程流水施工工期为（ ）天。 A.29 B.30 C.34 D.35 21.某工程双代号网络计划如下图所示。当计划工期等于计算工期时，工作 D 的自由时差和总时差分别是（ ）。 A.2 和 2 B.1 和 2 C.0 和 2 D.0 和 1
————————第 1页共 12 页————————
B.4 C.5 D.6 7.订立合同的当事人依照有关法律对合同内容进行协商并达成一致意见时的合同状态称为（ ）。 A.合同订立 B.合同成立 C.合同生效 D.合同有效 8.关于合同争议仲裁的说法，正确的是（ ）。 A.仲裁是诉讼的前置程序 B.仲裁裁决在当事人认可后具有法律约束力 C.仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请 D.仲裁协议的效力须由人民法院裁定 9.根据《建筑法》，在建的建筑工程因故终止中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（ ）个月内，向 发证机关报告。 A.1 B.2 C.3 D.6 10.根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，设备安装工程的最低保修期限是（ ）年。 A.1 B.2 C.3 D.4 11.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列工程中，需要编制专项施工方案组织专家进行论证，审查的是 （ ）。 A.爆破工程 B.起重吊装工程 C.脚手架工程 D.高大模板工程 12.根据《招标投标法实施条例》，投标人撤回已提交的投标文件，应当在（ ）前，书面通知招标人。 A.投标截止时间 B.评标委员会开始评标 C.评标委员会结束评标 D.招标人发出中标通知书 13.下列工程中，属于分部工程的是（ ）。 A.既有工厂的车间扩建工程
造价工程师《工程计价》单项选择题
造价工程师《工程计价》单项选择题1 工程师确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件后，应当根据审查承包商提交的相关文件确定此类材料和设备的实际费用，期中支付证书中应增加的款额为该费用的( )。
A.65%B.75%C.80%D.90%参考答案：C2 在建立工程决策阶段，评定技术方案的最根本的标准是( )。
A.简明适用B.先进适用C.经济合理D.平安可靠参考答案：B参考解析先进适用是评定技术方案的最根本的标准。
3市区某建筑公司承建某县城一建筑工程，工程不含税造价为8000万元，那么该施工企业应缴纳的城市维护建立税为( )万元。
A.12.40B.12.41C.17.36D.17.37参考答案：B参考解析应纳城市维护建立税=8000×(1+3.41%)×3%× 5%=12.41(万元)。
4 土地补偿费归( )所有。
A.国家B.地方政府C.农民个人D.农村集体经济组织参考答案：D参考解析土地补偿费是对农村集体经济组织因土地被征用而造成的经济损失的一种补偿，征用耕地的补偿费标准为该地被征用前三年，平均年产值的6～10倍，土地补偿费归农村集体经济组织所有。
5 以下关于合同价款纠纷处理原那么的说法不正确的选项是( )。
A.当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于民银行的同期贷款利率的局部除外B.建筑工程施工合同解除后，已经完成的建立工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款C.发承包双方当事人对付款时间没有约定或约定不明的，建立工程已实际交付的，工程欠款的利息从交付日起计算D.发承包双方当事人对付款时间没有约定或约定不明的，建筑工程未交付的，工程欠款的利息从起诉之日计算参考答案：D参考解析该题目主要考查施工合同无效、垫资施工、施工合同解除等价款纠纷处理，是历年来常考的一个知识点。
6以下费用中，不属于与工程建立有关的其他费用中研究试验费的是( )。
广东省2015年下半年造价工程师工程计价：施工图预算书编制考试试卷
广东省2015年下半年造价工程师工程计价：施工图预算书编制考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在合同履行过程中，发生影响承发包双方权利和义务的事件时，首先应由__作出处理决定。
A．发包人B．监理工程师C．法院D．双方的上级主管部门2、窗口和墙垛等处的砖符合模数，满足上下错缝要求，应采用的砌砖工艺过程是（）。
A．抄平放线B．盘角、挂线C．摆砖D．立皮数杆3、近年来（）广泛用作高层建筑的幕墙玻璃。
A．吸热玻璃B．热反射玻璃C．光致变色玻璃D．夹层玻璃4、多层建筑物屋顶内和场馆看台下，当设计加以利用时净高超过（）的部位应计算全面积。
A．1.20mB．1.20～2.10mC．2.10mD．2.20m5、广泛应用于钢筋纵向连接及预应力钢筋与螺丝端杆焊接的是（）。
A．闪光对焊B．电弧焊C．电阻点焊D．电渣压力焊6、寿命周期成本评价有助于增强项目的__能力。
A．竞争B．抗风险C．延续D．调控7、下列有关工程量清单的叙述中，正确的是__。
A．工程量清单中含有措施项目及其工程数量B．工程量清单是招标文件的组成部分C．在招标人同意的情况下，工程量清单可以由投标人自行编制D．工程量清单的表格格式是严格统一的8、对于其他项目清单中的零星工作费，下列表述错误的是__。
A．零星工作费计价由招标人提供详细的人工、材料、机械名称、计量单位和相应数量，投标人报综合单价B．零星工作费计入投标人的报价中C．零星工作费属招标人的预留金D．零星工作费按实际完成工程量所需的费用结算9、路堤的填筑应优先选用（）。
A．亚黏土B．碎石C．重黏土D．粉性土10、（）、墙梁和基础梁等。
A．抗风柱B．排水槽C．女儿墙D．吸热膜11、如双代号时标网络图中某条线路自始至终不出现波形线，则该条线路上所有工作（）。
A．最早开始等于最早完成B．最迟开始等于最早开始C．最迟开始等于最迟完成D．持续时间相等12、下列选项中（）由碳素结构钢轧制而成，表面光圆，其余均由低合金高强度结构钢轧制而成，外表带肋。
重庆省造价工程师工程计价综合单价考试试卷
文档从网络中收集，已重新整理排版版本可编辑:.欢迎下载支持.重庆省2015年造价工程师工程计价：综合单价考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、途径等来确定。
A.工程费用B.流动资金C.工程造价D.项目投资2、已知工作正有一项紧后工作G, G的LF=14d, TF=2d,持续时间为3d,工作正的ES = 6d,持续时间为Id,则正的FF为（）doA. 1B. 2C. 3D. 43、指数按其_不同，分为综合指数和平均数指数。
A.所反映的现象范围B.所编制的方法C.所反映的现象性质D.所釆用的基期4、按照主产能力指数法（x=0・8, f=l.l）,如将设计中的化工生产系统的生产能力提高到三倍，投资额将增加A ・118.9%B.158.3%C.164.9%D.191.5%5、下列有关工程量清单的叙述中，正确的是_。
A.工程量清单中含有措施项口及其工程数量B.工程量清单是招标文件的组成部分C.在招标人同意的情况下，工程量清单可以山投标人自行编制D.工程量清单的表格格式是严格统一的6、某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作A的总时差和自山时差（）周。
A.均为0B.分别为1和0C.分别为2和0D.均为47、路堤的填筑应优先选用（）。
A.亚黏土B.碎石C.重黏土D.粉性土8、一栋四层坡屋顶住宅楼，勒脚以上结构外围水平面积每层为930ni2,建筑物顶层全部加以利用，净高超过2.1m的面积为410ni2,净高在1.2〜2.1m的部位面积为200m2,其余部位净高小于1.2m,该住宅楼的建筑面积为（）m2oA.3100B.3300C.3400D.37209、寿命周期成本评价有助于增强项LI的_能力。
A.竞争B.抗风险C.延续D•调控10、下列选项中（）山碳素结构钢轧制而成，表面光圆，其余均山低合金高强度结构钢轧制而成，外表带肋。
A- HPB235 钢筋B.HRB335 钢筋C.HRB400 钢筋D.HRB500 钢筋11、下列关于建设工程索赔程序的说法，正确的是_。
重庆省2015年造价工程师安装计量：吊装考试试卷
重庆省2015年造价工程师安装计量：吊装考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、材料和设备价格基础的__就是“估算日期”。
A．开始日期B．结束日期C．截止日期D．中间日期2、在项目建设地区的选择上，应遵循的原则是__。
A．距原料、燃料提供地和产品消费地等距离范围内B．靠近原料、燃料提供地和产品的消费地C．工业项目尽可能高度集聚D．工业项目适当分散3、推行工程量（）模式，目的是适应我国建筑市场发展的要求和国际市场竞争的需要，逐步与国际惯例接轨。
A．预算计价B．动态计价C．清单计价D．静态计价4、选择生产工艺时，最基本的标准是__。
A．安全可靠B．先进适用C．联动性好D．经济合理5、下列投资估算方法中，精度较高的是__。
A．生产能力指数法B．单位生产能力估算法C．系数估算法D．指标估算法6、某分部分项工程的清单编码为010*********，则该分部分项工程的清单项目顺序编码为__。
A．01B．02C．006D．0047、下列关于建设工程索赔程序的说法，正确的是__。
A．设计变更发生后，承包人应在28天内向发包人提交索赔通知B．索赔事件在持续进行，承包人应在事件终了后立即提交索赔报告C．索赔意向通知发出后的14天内，承包人应向工程师提交索赔报告及有关资料D．工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人进一步要求，视为该项索赔已被认可8、统筹安排一个工程项目的施工程序时，宜先安排的是（）。
A．工程量大的项目B．须先期投入生产或使用的项目C．施工难度大、技术复杂的项目D．对技术维修影响大的项目9、工业生产项目，须__才能进行验收。
A．投料试车合格，形成生产能力，能正常生产出产品后B．通过无负荷联动试运转后C．政府相关部门检验后D．承包商自检后10、某工程本月按照预算价格应结算的工程款为1000万元，已知本月人工单价较基期上涨了1.0%，人工费在总费用中所占比重为15%，材料价格上涨了20%，材料费在总费用中所占比重为40%，则本月应结算的工程价款是__万元。
2015年下半年重庆省造价工程师工程计价：施工图预算书编制试题
2015年下半年重庆省造价工程师工程计价：施工图预算书编制试题D法中的__。
A．组织措施B．技术措施C．管理措施D．经济措施8、多层建筑物屋顶内和场馆看台下，当设计加以利用时净高超过（）的部位应计算全面积。
A．1.20mB．1.20～2.10mC．2.10mD．2.20m9、下列资产中属于不可辨认无形资产的是（）。
A．非专利技术B．商誉C．商标权D．股票10、由于业主原因，工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商可索赔__。
A．工期、成本和利润B．工期、成本，不能索赔利润C．工期，不能索赔成本和利润D．成本，不能索赔工期和利润11、投资方向调节税根据国家产业政策和项目经济规模实行差别税率。
当差别税率按更新改造项目投资设计时，其税率为__。
A．10%B．5%C．15%D．30%12、建筑物雨篷结构的外边线至外墙结构外边线的宽度超过（）m者，应按雨篷结构板水平投影面积的1/2计算。
A．2.10B．2.20C．2.30D．2.4013、普通砖隔墙一般采用半砖（）mm隔墙。
A．120B．220C．335D．27814、支撑系统包括（）支撑和屋盖支撑两大部分。
A．石体B．柱间C．地基D．架木15、（）是形成固定资产的主要手段。
A．基本建设投资B．更新改造投资C．房地产开发投资D．其他固定资产投资16、下列项目中，需由政府审批可行性研究报告的项目是__。
A．政府投资补助的企业投资项目B．政府贷款贴息的企业投资项目C．政府采用资本金注入方式的投资项目D．政府限制类的不使用政府投资资金的企业投资项目17、途径等来确定。
A．工程费用B．流动资金C．工程造价D．项目投资18、按洞顶填土情况不同分类的涵洞是（）。
A．盖板涵B．箱涵C．石涵D．明涵19、空心墩按壁厚分为厚壁与薄壁，其中（）为厚壁。
A．t/D≥1/10B．t/D≥1/8C．t/D≤1/12D．t/D≤1/620、下列投资估算方法中，精度较高的是__。
2015年下半年重庆省公路造价师技术与计量：单项脚手架试题
2015年下半年重庆省公路造价师技术与计量：单项脚手架试题DB．功能分析、功能评价、提出改进方案、方案的评价与选择C．功能评价、功能分析、提出改进方案、方案的评价与选择D．方案的评价与选择、功能评价、功能分析、提出改进方案8、在施工过程中，发包单位付给承包单位的备料款应随工程所需主要材料储备的逐步减少，以__方式扣回。
A．抵充工程款B．变更合同价C．索赔D．保留金9、国产设备的原价一般是指（）。
A．出厂价B．出厂价与运费、装卸费之和C．设备市场价D．设备成本价10、监理工程师维护业主的利益表现在__。
A．提高工程质量B．力争反索赔C．在争端中为业主辩护D．按合同条件监理工程11、根据我国法律法规规定，公路工程分包的内容不得超过__比例。
A．20%B．30%C．40%D．50%12、合同被确认无效时，应从__即无法律约束力。
A．双方发生争议时B．合同订立时C．当事人一方提出时D．被法院确认时13、某企业年产量4万件，年固定成本为20万元，其单位可变成本为15元，产品市场价格为25元/件，该企业当年免征销售税金，则该企业当年盈亏平衡点价格为每件__元。
A．15B．18C．20D．2514、如果小王被评为“村养殖大王”，则小赵就不能被评为“村养殖大王”。
现在，小王没有被评上，则小赵（）被评为“村养殖大王”。
A．没有B．不能C．一定D．可能15、工程交工日期以__为准。
A．工程完工之日B．承包人提交工程交工报告之日C．业主指定的日期D．检查小组决定的签发交工证书之日16、利用世行贷款建设的公路工程，其施工招标必须采用__。
A．国内竞争性招标(公开招标)B．国内有限招标(邀请招标)C．国际竞争性招标D．国际有限招标17、能够导致利率升高的因素是指__。
A．借出资本承担比较大的风险B．借贷资本供过于求C．社会平均利润率的降低D．借出资本的期限比较短18、工程一切险中的意外事故，包括火灾和__或飞机坠毁。
A．地震B．雷击C．地崩D．飞行物体坠落19、驻地监理工程师、专业监理工程师)是一种__。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2015年下半年重庆省造价工程师工程计价：施工图预算书编制试题一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、按照生产能力指数法(x＝0.8，f=1.1)，如将设计中的化工生产系统的生产能力提高到三倍，投资额将增加__。
A．118.9%B．158.3%C．164.9%D．191.5%2、技术组织措施、平面布置图以及其他有关投标和签约需要的设计外，还有（）。
A．施工进度计划B．降低成本措施计划C．资源需要量计划D．技术经济指标分析3、根据现行规定，发包人应按照规定时限核对(审查)工程竣工结算，并提出审查意见。
500万～2000万元的工程，审查时限为从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起__天。
A．10B．20C．30D．404、工程索赔必须以__为依据。
A．工程师要求B．提出索赔要求的一方C．合同D．发包人要求5、窗口和墙垛等处的砖符合模数，满足上下错缝要求，应采用的砌砖工艺过程是（）。
A．抄平放线B．盘角、挂线C．摆砖D．立皮数杆6、桥梁实体墩台混凝土宜选用的水泥是（）。
A．粉煤灰硅酸盐水泥B．硅酸盐水泥C．矿渣水泥D．52.5普通硅酸盐水泥7、资金使用计划的保障性、施工进度计划的协调性，这是投资偏差分析纠偏方法中的__。
A．组织措施B．技术措施C．管理措施D．经济措施8、多层建筑物屋顶内和场馆看台下，当设计加以利用时净高超过（）的部位应计算全面积。
A．1.20mB．1.20～2.10mC．2.10mD．2.20m9、下列资产中属于不可辨认无形资产的是（）。
A．非专利技术B．商誉C．商标权D．股票10、由于业主原因，工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商可索赔__。
A．工期、成本和利润B．工期、成本，不能索赔利润C．工期，不能索赔成本和利润D．成本，不能索赔工期和利润11、投资方向调节税根据国家产业政策和项目经济规模实行差别税率。
当差别税率按更新改造项目投资设计时，其税率为__。
A．10%B．5%C．15%D．30%12、建筑物雨篷结构的外边线至外墙结构外边线的宽度超过（）m者，应按雨篷结构板水平投影面积的1/2计算。
A．2.10B．2.20C．2.30D．2.4013、普通砖隔墙一般采用半砖（）mm隔墙。
A．120B．220C．335D．27814、支撑系统包括（）支撑和屋盖支撑两大部分。
A．石体B．柱间C．地基D．架木15、（）是形成固定资产的主要手段。
A．基本建设投资B．更新改造投资C．房地产开发投资D．其他固定资产投资16、下列项目中，需由政府审批可行性研究报告的项目是__。
A．政府投资补助的企业投资项目B．政府贷款贴息的企业投资项目C．政府采用资本金注入方式的投资项目D．政府限制类的不使用政府投资资金的企业投资项目17、途径等来确定。
A．工程费用B．流动资金C．工程造价D．项目投资18、按洞顶填土情况不同分类的涵洞是（）。
A．盖板涵B．箱涵C．石涵D．明涵19、空心墩按壁厚分为厚壁与薄壁，其中（）为厚壁。
A．t/D≥1/10B．t/D≥1/8C．t/D≤1/12D．t/D≤1/620、下列投资估算方法中，精度较高的是__。
A．生产能力指数法B．单位生产能力估算法C．系数估算法D．指标估算法21、__只有工程师批准后才能动用。
A．分包工程费用B．开办费C．暂定金额D．管理费22、政府对__项目实行核准制。
A．采用投资补助方式B．贷款贴息方式C．重大和限制类D．外商投资23、流水施工的基本组织方式包括（）。
A．无节奏流水施工、有节奏流水施B．异节奏流水施工、等节奏流水施工C．无节奏流水施工、异节奏流水施D．等节奏流水施工、无节奏流水施工24、施工组织总设计的降低成本率指标是指（）。
A．降低成本率=降低成本总额/承包成本总额×100%B．降低成本率=计划成本额/目标成本额×100%C．降低成本率=降低成本额/目标成本额×100%D．降低成本率＝降低成本额/实际成本额×100%25、根据财政部《企业会计准则——建造合同》中的解释，下列__不属于合同收入。
A．合同中规定的初始收入B．合同变更形成的收入C．索赔形成的收入D．工程提前交工获得的销售收入二、多项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、热水供应系统按热水管网运行方式的不同，可分为__。
A．自然循环热水供应系统B．机械循环热水供应系统C．全日循环热水供应系统D．定时循环热水供应系统2、地下工程的主要特点包括（）。
A．地下工程建设费用大B．地下工程的致密性和稳定性C．地下工程建设的层次性与不可逆性D．地下工程建设的无限性与制约性E．地下工程建设的局限性和安全性3、某工程双代号时标网络计划执行到第4周末和第10周末时，检查其实际进度如下图前锋线所示，检查结果表明（）。
A．第4周末检查时工作B拖后1周，但不影响工期B．第4周末检查时工作A拖后1周，影响工期1周C．第10周末检查时工作I提前1周，可使工期提前1周D．第10周末检查时工作G拖后1周，但不影响工期E．在第5周到第10周内，工作F和工作I的实际进度正常4、根据《建筑工程工程量清单计价规范》的规定，探伤工程量的计算方法是__。
A．管材表面超声波探伤根据项目特征，以“m”为计量单位，按规定或设计技术要求计算B．焊缝X光探伤应根据项目特征，以“张”为计量单位，按规定或设计要求计算C．焊缝丁射线探伤应根据项目特征，以“m2”为计量单位，按规定或设计要求计算D．焊缝超声波、磁粉及渗透探伤，应根据项目特征，以“口”为计量单位5、在我国使用最多的简支梁桥的横截面形式是由多片形梁组成的横截面，其特点是__。
A．外形简单B．制造方便C．结构整体性好D．工艺精美E．造价低6、工程的特点有__。
A．大额性B．动态性C．复杂性D．组合性E．层次性7、采用台座法生产预应力混凝土构件时，预应力筋锚固在台座横梁上，台座承受全部预应力的拉力，古台座应有足够的__以避免因台座变形，倾覆和滑移而引起预应力的损失。
A．强度B．蒸汽养护槽C．刚度D．稳定性E．传递过程8、现浇混凝土柱柱高正确的有（）。
A．有梁板柱高，应自柱基上表面至上一层楼板上表面之间的高度计算B．有梁板柱高，应自楼板上表面至上一层楼板上表面之间的高度计算C．构造柱按全高计算，与砖墙嵌接部分的体积并入柱身体积计算D．框架柱的柱高应自柱基上表面至柱顶高度计算E．依附柱上的牛腿，另行计算体积9、设备布置、排风量大小和生产厂房条件，除尘可分为__。
A．就地除尘B．局部除尘C．分散除尘D．集中除尘10、温度、压力及法兰密封面的形式，可分为__。
A．橡胶垫片B．塑料垫片C．金属垫片D．玻璃垫片11、商业、工业企业生产等各类用户公用性质的，符合国家规范质量要求的可燃气体，主要有__。
A．沼气B．天然气C．人工燃气D．液化石油气12、铝及铝合金管连接一般采用__。
A．法兰连接B．焊接连接C．丝扣连接D．螺纹连接13、电梯安装工程中，运行速度大于2.5m/s的电梯通常有__。
A．蜗杆蜗轮式减速器电梯B．斜齿轮式减速器电梯C．无齿轮减速器电梯D．伞齿轮式减速器电梯14、建筑物层高在2.20m及以上者应计算全面积，层高不足2.20m应计算1/2面积是下面的__。
A．门厅B．立体车库C．地下室D．车站E．场馆看台15、阀门等需要拆卸的附件连接上。
A．焊接B．法兰C．热熔D．丝扣16、下列关于焊接接头的选择原则中，说法不正确的有__。
A．设计要求——保证接头满足使用要求B．焊接的难易与焊接变形——焊接容易实现，变形很难控制C．焊接成本——接头准备和实际焊接所需费用高D．施工条件——制造施工单位具备完成施工要求所需的技术、人员和设备条件17、屋面防水施工的主要方法有（）。
A．卷材防水B．排水减压C．涂膜防水D．注浆防水E．刚性防水18、刚性材料防水不适用__的建筑屋面。
A．没有松散材料保温层B．受较大振动或冲击C．无保温层D．坡度大于15%E．大面积19、排水、支撑、降水设施，而且施工简便，可以节约劳动力和压缩工期。
A．承载能力大B．抗震性能好C．沉降量小D．坚固耐久E．以防损伤桩顶20、弯头、异径管、活接头、温度计套管等配件，一般采用高压钢管__。
A．气割B．弯制C．焊制D．缩制21、混凝土预制柱的沉桩方法有下列的__。
A．钻孔灌柱桩法B．锤击法C．静力压桩法D．振动法E．水冲法22、有关对绝热结构的基本要求的叙述中，说法正确的有__。
A．保证热损失不低于标准热损失B．绝热结构应当施工简单、维护检修方便C．绝热结构外表面应整齐美观D．绝热结构所需的材料应就地取材、价格便宜23、庖工项目管理规划的作用包括__。
A．制定施工项目管理目标B．规划合同谈判策略及目标C．着眼于项目的全过程D．对施工企业各相关部门进行绩效评价24、流水施工组织方式具备的优点有（）。
A．能准确反映各工作的机动时间B．便于连续、均衡地组织施工C．便于现场管理，提高作业效率D．能及时反映问题，便于计划管理E．专业化生产，保证了施工质量25、控制流向、调节和控制输送介质参数的管路部件，根据其功能可分为__。
A．关断阀B．截止阀C．止回阀D．调节阀。