内蒙古2016年下半年监理工程师合同管理：承担违约责任的方式试题
2016年下半年内蒙古监理工程师：建设工程合同管理法律基础考试题
2016年下半年内蒙古监理工程师：建设工程合同管理法律基础考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、合同法律关系，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。
A：主体B：客体C：内容D：事实E：专业监理2、常用的投资估算方法中，比较适用于设备投资占比例较大的项目的方法是。
A：生产能力指数法B：比例估算法C：资金周转率法D：综合指标估算法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、项目监理机构在施工阶段投资控制的主要任务不包括。
A：审查工程变更方案B：进行工程计量C：签署工程款支付证书D：进行付款控制E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、【例2·单选题】国际工程项目建筑安装工程费用构成中，分包费的数额等于。
A：分包商的报价B：承包商对分包商的管理费C：业主对分包商的管理费D：分包商的报价加总包管理费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、风险自留与其他风险对策的根本区别是。
A：不改变工程风险的发生率，也不改变工程风险潜在损失的严重性B：不改变工程风险的发生率，但可改变工程风险潜在损失的严重性C：改变工程风险的发生率，但不改变工程风险潜在损失的严重性D：改变工程风险的发生率，也改变工程风险潜在损失的严重性E：工程保险金6、按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括__。
A．协调处理施工现场周围地下管线保护工作B．按工程需要提供非夜间施工使用的照明C．办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续D．组织设计交底7、我国建设工程各项管理制度形成了相互关联体系，以下表述正确的是__。
A．建立投资约束机制，项目法人负责项目资金筹措、施工组织、生产经营及资产保值增值B．建设工程监理制是实行项目法人责任制的必要条件C．建设工程监理制的主要内容是：控制建设工程投资、工期和质量；进行建设工程合同管理；协调有关单位的工作关系D．合同管理制的基本内容是在合同中要有明确的质量要求、履约担保和违约处罚条款8、对设备制造各阶段的检验部位、内容、方法、标准及检测手段属于对的审查。
内蒙古2016年监理工程师合同管理：承担违约责任的方式考试题
内蒙古2016年监理工程师合同管理：承担违约责任的方式考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在工程建设的__阶段，需要确定工程项目的质量要求，并与投资目标相协调。
A．项目建议书B．可行性研究C．项目决策D．勘察、设计2、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程的最低保修期限，在正常使用条件下为__。
A．终身保修B．30年C．50年D．设计文件规定的年限3、检查、指挥灵活，达到指令传递快、信息反馈及时。
A．横向B．管理人员C．纵向D．管理部门4、建设工程档案是指__。
A．在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录B．建设工程中各种文件的总称C．建设工程中的文件档案资料D．在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录5、建设工程目标控制中，在采取合同措施时要特别注意合同中所规定的业主和__的义务和责任。
A．施工单位B．监理单位C．项目经理D．监理工程师6、某监理单位与业主签订了一份委托监理合同，承担某工程项目设计阶段和施工阶段监理任务，监理单位在编制监理规划时，下列说法不正确的是__。
A．专业监理工程师应参与编制B．应由项目总监理工程师主持C．设计监理规划和施工监理规划可一次编制完成D．应分阶段编制设计监理规划和施工监理规划7、在委托监理合同实施中，监理单位应给总监理工程师充分的授权，这充分体现了建设工程监理实施__的原则。
A．权责一致B．总监理工程师负责制C．严格监理，热情服务D．公正、独立、自主8、为项目监理机构今后开展监理工作制定基本的方案是__的作用。
A．监理大纲B．监理规划C．监理实施细则D．监理目标9、《中华人民共和国建筑法》规定，由__对全国的建筑活动实施统一监督管理。
A．国务院B．工商行政管理部门C．国务院安全行政主管部门D．国务院建设行政主管部门10、根据《工程建设监理规定》，监理费应当从工程概算中列支，并核减__。
内蒙古2017年上半年监理工程师合同管理：承担违约责任的方式试题
内蒙古2017年上半年监理工程师合同管理：承担违约责任的方式试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例1·单选题】发包人对工程质量有异议。
拒绝办理工程竣工结算，已竣工未验收但实际已投入使用的工程，其质量争议应。
A：按该工程的保修合同执行B：根据具有相应资质的检测鉴定机构的检测结果确定解决方案C：按工程质量监督机构的处理决定执行D：由工程造价管理机构负责解释E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、某施工合同约定的开工日期为2010年9月10日。
承包人在9月1日向工程师递交了请求延至9月17日开工的书面申请，理由是主要施工机械因运输问题尚未运抵现场。
工程师收到该书面申请后，迟迟未答复是否同意延期开工。
承包人的主要施工机械迟至9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日。
根据《建设工程施工合同(示范文本)》，该工程的开工日期应为。
A：9月10日B：9月17日C：9月25日D：9月30日E：专业监理3、招标投标过程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。
现场考察组织工作由。
A：招标人承担，费用由投标人承担B：投标人承担．费用由招标人承担C：招标人承担，费用由招标人承担D：投标人承担，费用由投标人承担E：专业监理4、对于承包单位提供的技术修改要求，经相关各方同意后还须经__批准才能实施。
A．设计代表B．承包单位技术负责人C．总监理工程师D．专业监理工程师5、按照可操作性原则，监理工程师要审查承包单位的施工组织设计是否。
A：有能力执行并保证工期和质量目标B：掌握了本工程的特点及难点C：采用了先进的技术方案D：全面分析了施工条件E：工程变更单6、质量管理人员为了及时掌握生产过程质量的变化情况并采取有效的控制措施，可采用进行跟踪分析。
A：排列图法B：因果分析图法C：控制图法D：直方图法E：工程变更单7、的建立为组织的运作提供了具体的要求。
A：质量方针B：质量目标C：质量计划D：程序目标E：工程变更单8、凡由承包单位负责采购的原材料、半成品和构(配)件，在采购订货前应向__申报。
内蒙古2016年下半年监理工程师：合同法律制度考试试题
内蒙古2016年下半年监理工程师：合同法律制度考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、施工总承包的，建筑工程__的施工必须由总承包单位自行完成。
A．地基基础工程B．主体结构C．装修工程D．一半以上工程量2、某承包商通过投标承揽了一大型建设项目设计和施工任务，由于施工图纸未按时提交而造成实际施工进度拖后。
该承包商根据监理工程师指令采取赶工措施后，仍未能按合同工期完成所承包的任务，则该承包商。
A：不仅应承担赶工费，还应向业主支付误期损失赔偿费B：应承担赶工费，但不需要向业主支付误期损失赔偿费C：不需要承担赶工费，但应向业主支付误期损失赔偿费D：既不需要承担赶工费，也不需要向业主支付误期损失赔偿费E：自我评定3、估算工程量单价合同结算工程最终价款的依据是合同中规定的分部分项工程单价和。
A：工程量清单中提供的工程量B：施工图中的图示工程量C：合同双方商定的工程量D：承包人实际完成的工程量E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、某企业用50万元购置一台设备，欲在10年内将该投资的复本利和全部回收，基准收益率为12％，则每年均等的净收益至少应为万元。
A：7．893B：8．849C：9．056D：9．654E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、当实际施工进度发生拖延时，为加快施工进度而采取的组织措施可以是。
A：重新划分施工段，增加工作面B：采用先进施工方法，减少施工过程的数量C：明确计划任务，实行包干奖励D：改进施工工艺，缩短工艺技术间歇时间E：自我评定6、【例2·单选题】根据《建设工程施工合同(示范文本)》．发包人采购的建筑材料运抵施工现场，交由承包人保管前，应经过共同清点。
A：发包人与工程师B：工程师与承包人C：发包人与承包人D：工程师与供货人E：专业监理7、不属于建设工程流水施工方式的特点的有。
A：有利于资源供应的组织B：施工现场的组织管理比较简单C：能实现专业化施工D：尽可能地利用工作面进行施工，工期比较短E：自我评定8、某分部工程有3个施工过程，各分为4个流水节拍相等的施工段，各施工过程的流水节拍分别为6天、4天、8天。
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0126-51
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0126-511、《合同法》规定的承担违约责任是以( )为原则的。
【单选题】A.补偿性B.合理性C.惩罚性D.经济性正确答案:A答案解析:2、施工过程中，经过工程师检查检验合格后的工程，又发现因承包人原因出现的质量问题，应由( )。
【单选题】A.承包人承担责任，赔偿发包人的损失，工期不予顺延B.工程师承担责任，承包人负责重新施工，工期相应顺延C.发包人承担责任，发包人支付由此增加的追加合同价款，工期相应顺延D.承包人承担返工费用，工期相应顺延正确答案:A答案解析:3、承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。
该索赔的类型属于( )。
【不定项】A.工程延误索赔B.工程变更索赔C.工程加速索赔D.合同工期索赔正确答案:C答案解析:本题考核的是建设工程施工索赔的概念及分类。
工程加速索赔是指由于发包人或工程师指令承包人加快施工速度，缩短工期，引起承包人人、财、物的额外开支而提出的索赔。
4、世界银行贷款项目采购招标采用的评标价法，除投标价外的评审要素还应有（）。
【多选题】A.运输费用B.技术性能，维修运行费C.售后服务D.标准备件E.企业财务状况及银行信用正确答案:A、B、C、D答案解析:本题考查的是综合打分法。
审查因素包括：投标价格；运输费、保险费和其他费用；投标书中所报的交货期限；偏离招标文件规定的付款条件；备件价格和售后服务；设备的性能、质量、生产能力；技术服务和培训；其他有关内容。
故，本题选ABCD5、发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷，需拆除并重新购置，下列关于该事件责任承担的说法中，正确的是( )。
【不定项】A.发包人负责拆除，重新购置，合同工期相应顺延B.发包人负责拆除，承包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期C.承包人负责拆除，发包人重新购置，顺延合同工期但不追加合同价款D.承包人负责拆除，发包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期正确答案:D答案解析:本题考核的是发包人供应的设备试车验收不合格责任的划分。
上海2016年下半年监理工程师合同管理：承担违约责任的方式试题
上海2016年下半年监理工程师合同管理：承担违约责任的方式试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在建设项目的设计阶段，进行限额设计目标设置的关键环节是。
A：合理划分各专业、各单位工程和分部分项工程B：准确分解投资限额数量C：多层次控制设计工作D：提高投资估算的合理性和准确性E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由。
A：业主额外支付B：工程师承担C：承包商自行承担D：业主与承包商协商补偿E：专业监理3、当工程延期事件具有持续性时，根据工程延期的审批程序，监理工程师应在调查核实阶段性报告的基础上完成的工作是。
A：尽快作出延长工期的临时决定B：及时向政府有关部门报告C：要求承包单位提出工程延期意向申请D：重新审核施工合同条件E：自我评定4、是监理评标的重点。
A：监理投标报价B：监理依据和监理工作内容C：工程监理难点、重点及合理化建议D：工程监理实施方案E：工程保险金5、是用于审核和第三方认证的唯一标准。
A：GB／T19000--2008B：GB／T19001--2008C：IS010012D：GB／T19004--2009E：工程变更单6、设备的购置是影响设备质量的关键环节，设备安装单位直接从市场上采购设备时，设备采购方案最终需获得__批准。
A．设计单位现场代表B．建设单位项目负责人C．监理单位项目总监D．总包单位项目负责人7、分部分项工程量清单项目设置五级编码。
其中第五级编码为顺序码。
A：专业工程B：分部工程C：分项工程D：工程量清单项目E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、下列内容关于预付款担保的说法正确的是。
A：采用的是条件担保形式B：自合同签订时生效C：至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款D：自始至终保函的金额不得变动E：专业监理9、依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向监理人递交。
内蒙古2016年下半年监理工程师《合同管理》：合同的变更考试题
内蒙古2016年下半年监理工程师《合同管理》：合同的变更考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求予以增加。
A：监理单位B：人民法院C：人民检察院D：建设行政主管部门E：工程保险金2、在控制图中出现了“链”的异常现象，根据规定，当连续出现链时，应开始调查原因。
A：五点B：六点C：七点D：八点E：工程变更单3、建设项目投资应贯穿于建设工程全过程，在建设项目做出投资决策后，应以为重点控制项目投资。
A：施工B：设计C：招标D：决策E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、工程监理单位与被监理工程的承建单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或者其他利害关系，这是建设工程监理的具体表现。
A：服务性B：科学性C：独立性D：公正性E：工程保险金5、组建一个完善的监理组织机构的步骤是__。
A．确定监理机构目标、确定监理工作内容、监理机构的组织结构设计、制定监理工作流程和信息流程B．选择组织结构形式、确定管理层次和管理跨度、划分监理机构部门、制定岗位职责和考核标准、选派监理人员C．确定监理机构目标、选择组织结构形式、制定工作流程和信息流程、确定监理工作内容D．选择组织结构形式、分解监理机构目标、配备监理人员、制定工作制度、编制工作计划6、某工程采用FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，物价浮动对合同价格的影响采用公式法调价，施工中因承包商的原因竣工延误1个月，合同应竣工月计算的调价系数，实际竣工月计算的调价系数为，施工最后一个月支付工程进度款时，应取用的调价系数为。
A：1．0B：1．O5C：1．O6D：1．O7E：专业监理7、建设工程采用EPC模式的基本特征之一是。
A：业主承担大部分风险B：由工程师管理工程实施C：采用可调总价合同D：承包商承担大部分风险E：工程保险金8、【例2·单选题】未经签字。
内蒙古2016年下半年监理工程师《合同管理》：施工合同履约保证考试题
内蒙古2016年下半年监理工程师《合同管理》：施工合同履约保证考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、如隐蔽工程为检验批时，其质量验收应由组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行。
A：专业监理工程师B：总监理工程师C：施工单位技术负责人D：项目经理E：工程变更单2、当承包人对于清单项目中规定购买的仪器设备不能一次购进时，监理工程师应采用进行计量。
A：均摊法B：凭证法C：估价法D：分解计量法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、业主对分包合同的管理主要表现为。
A：对分包商发布指令B：对分包工程的批准C：向分包商支付工程款D：审查分包商的资质E：专业监理4、在进口设备交货类别中，卖方承担风险最大的交货方式是。
A：目的地交货类B：装运港交货类C：装运港船上交货类D：内陆交货类E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、下列关于监理规划目标控制的措施中，属于进度控制技术措施的是。
A：落实进度控制责任，建立进度控制协调制度B：建立多级网络计划体系，监控施工单位作业计划实施C：建立激励机制．奖励工期提前的施工单位D：履行合同义务，协调有关各方的进度计划E：工程保险金6、【例8·单选题】根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)的规定，其他项目费中的暂列金额由根据工程特点，按有关计价规定估算，施工过程中由掌握使用、扣除合同价款调整后如有余额，归建设单位。
A：建设单位、建设单位B：建设单位、设计单位C：建设单位、监理单位D：建设单位、施工单位E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、招标人对施工投标保函的正确处理方式是。
A：未中标的投标人不退还B：中标的投标人在中标的同时退还C：在中标的投标人向业主提交履约担保后退还D：投标人在投标有效期内撤销投标书后退还E：专业监理8、在不影响施工总工期的前提下，有利于业主降低资金成本的工作安排方式是。
内蒙古2016年上半年监理工程师合同管理合同不当履行的处理考试题
内蒙古2016年上半年监理工程师《合同管理》：合同不当履行的处理考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、根据《合同法》对违约责任的规定，既具有对合同守约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的承担违约责任的方式是_。
A.罚金B.利息C.赔偿金D.违约金2、某工程由于承包人原因未在约定的工期内竣工。
若该工程在原约定竣工日期后继续施工，则采用价格指数调整其价格差额时，现行价格指数应采用。
A：原约定竣工日期的价格指数B：实际竣工日期的价格指数C：原约定竣工日期和实际竣工日期价格指数中较低的一个D：实际竣工日期前42天的价格指数E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。
材料交货后货款未支付，供应商应以为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。
A：监理单位B：分公司C：建设单位D：施工企业E：专业监理4、对报审的分包单位资料进行审核，在报审表上签署书面意见前需征求建设单位意见。
A：专业监理工程师B：总监理工程师C：质量监督站D：监理单位技术负责人E：工程变更单5、设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是。
A：发包人提供的材料、设备不符合要求B：发包人原因指示的暂停施工C：发包人要求提前交货D：隐蔽工程的重新检验证明质量合格E：专业监理6、在分析进度偏差对后续工作及总工期的影响时，如果工作的进度偏差大于该工作的自由时差，则此进度偏差将对产生影响。
A：工程总工期B：后续工作的最迟开始时间C：后续工作的最早开始时间D：后续工作的关键线路E：自我评定7、在某工程网络计划中，已知某工作总时差和自由时差分别为6天和4天，监理工程师检查实际进度时，发现该工作的持续时间延长厂5天，说明此时工作M 的实际进度将其紧后工作的最早开始时间推迟_。
A.5天，但不影响总工期B.1天，但不影响总工期C.5天，并使总工期延长1天D.4天，并使总工期延长1天8、项目监理机构应审查施工单位报审的施工组织设计，符合要求时，应由签认后报建设单位。
内蒙古2016年监理工程师合同管理：承担违约责任的方式考试题
内蒙古2016年监理工程师合同管理：承担违约责任的方式考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、全国人民代表大会及其常务委员会通过的规范工程建设活动的规范，由国家主席签署主席令予以公布的文件属于。
A：法律B：行政法规C：国家规范D：部门规章E：工程保险金2、【例3·单选题】根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)的规定，企业管理费中的劳动保险和职工福利费，可以包括发生的费用。
A：夏季防暑降温B：工作服C：专业技术人员继续教育D：职工死亡丧葬补助费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、关于保证人资格的说法，正确的是。
A：企业法人的职能部门，可以在授权范围内作为保证人B：企业法人的分支机构一律不得作为保证人C：医院可以作为保证人D：学校不得作为保证人E：专业监理4、编制某设备安装工程概算过程中，发现初步设计的设备清单不完备，或安装预算单价及扩大综合单价不全时，宜采用的概算编制方法是。
A：预算单价法B：扩大单价法C：按设备费百分比形式的概算指标法D：按每吨设备安装费形式的概算指标法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、建设工程项目信息形态有下列形式__。
A．文件、数据、报表、图纸等信息B．图纸、合同、规范、记录等信息C．文字图形、语言、新技术信息D．图纸、报告、报表、规范等信息6、某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。
乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由承担。
A：乙承包人B：发包人C：甲承包人D：工程师E：专业监理7、依法必须进行招标的项目。
自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于日。
A：7B：14C：15D：20E：工程保险金8、施工过程中，经过工程师检查检验合格后的工程，又发现因承包人原因出现的质量问题，应由。
2016年下半年内蒙古监理工程师《合同管理》：合同不当履行的处理模拟试题
2016年下半年内蒙古监理工程师《合同管理》：合同不当履行的处理模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、根据《注册监理工程师管理规定》，注册监理工程师的注册。
A：不分专业B：按专业注册，每人只能申请1个专业注册C：按专业注册，每人最多可以申请2个专业注册D：按专业注册，每人最多可以申请3个专业注册E：工程保险金2、流水步距的数目取决于。
A：总的施工过程数B：参加流水的施工过程数C：流水节拍D：施工段数E：自我评定3、应控制在批准的总概算及投资包干限额内。
A：工程总费用B：投标价格C：标底D：分包价格E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、当设计深度不够，对于投资比较小、比较简单的工程项目，可采用编制设计概算。
A：概算定额法B：概算指标法C：类似工程预算法D：生产能力指数法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、承包单位向项目监理机构报送的《分包单位资格报审查表》中应附有分包单位的。
A：资质和业绩材料B：营业执照和经营范围C：资质和分包合同D：项目经理职责和施工计划E：工程变更单6、【例1·单选题】铺底流动资金一般按流动资金的计算。
A：20％B：30％C：40％D：35％E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、某工程项目的发包人代表只有30万元变更确认权，但施工企业并不知其具体的确认权限。
某日，施工企业提交发包人代表签字确认了一项工程款为50万元的增量工程。
该50万元工程款的签认应当由。
A：发包人承担责任B：发包人代表承担责任C：发包人与发包人代表承担连带责任D：施工企业决定责任承担人E：专业监理8、与初步设计深度相适应，概算定额是在预算定额的基础上以为对象编制而成的，以作为编制设计概算的依据。
A：扩大单项工程B：单位工程C：扩大分部分项工程D：分项工程E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、监理工程师发现施工现场有不合格的构配件时，应__。
2017年内蒙古监理工程师合同管理：承担违约责任的方式考试试题
2017年内蒙古监理工程师合同管理：承担违约责任的方式考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、FIDIC施工条件规定，承包商租赁施工设备时，应在租赁协议中规定在协议有效期内发生承包商违约解除合同时，设备所有人应__。
A．运走施工设备B．以相同的条件将该施工设备转租给发包人C．更换施工设备D．暂停施工2、同一风险由不同的人识别，结果可能会有较大的差异。
这表明风险识别具有。
A：主观性B：个别性C：复杂性D：不确定性E：工程保险金3、施工项目的工程担保中，保证期限因保证内容和风险不同而各异。
下列保证方式中，保证期限相对较短的是。
A：施工投标保证B：施工履约保证C：施工预付款保证D：质量保证金保证E：专业监理4、采取CM承发包模式，属于控制建设工程进度的。
A：合同措施B：技术措施C：经济措施D：组织措施E：自我评定5、承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，应由承担。
A：承包人B：发包人C：设计单位D：监理工程师E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、项目监理机构在施工阶段投资控制的主要工作包括。
A：签订保修合同B：审查设计概算C：审核竣工结算款D：分析发生索赔的原因E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、在工程设计阶段，可应用BIM技术协调解决施工过程中建筑物内设施的碰撞问题，这体现了BIM的。
A：可视化B：协调性C：模拟性D：优化性E：工程保险金8、在建设工程施工阶段，按项目组成分解建设工程施工进度总目标是指。
A：明确各承包商之间的工作交接条件和时间B：确定各单位工程的开工及交工动用日期C：明确设备采购及安装等各阶段的起止时间标志D：确定年度、季度、月(旬)工程量及形象进度E：自我评定9、【例1·单选题】某工程项目的设计合同，设计人提交了初步设计文件并完成了部分施工图设计任务。
由于环境影响评价未获得批准，该项目被迫暂停，此时设计合同履行的时间接近合同约定期限的一半，设计工作已完成全部任务的60％。
内蒙古监理工程师合同管理：承担违约责任的方式试题
内蒙古监理工程师合同管理：承担违约责任的方式试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列编制设备安装工程概算的算式中，不属于概算指标法的是。
A：设备安装费=设备安装工程量×预算单价B：设备安装费=建筑面积×单位面积安装费C：设备安装费=设备吨数×每吨设备安装费D：设备安装费=设备台数×每台设备安装费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、相邻两项工作之间存在两种及以上时距的搭接关系时，应。
A：分别计算出时间间隔，然后取其中的最大值B：分别计算出时间间隔，然后取其中的最大公约数C：分别计算出时间间隔，然后取其中的最小值D：计算其中最大的时间间隔E：自我评定3、关于要约的说法，正确的是。
A：要约必须以缔结合同为目的B：要约的内容可以是不确定的C：要约的相对人必须是特定的人D：商业广告是要约E：专业监理4、建设工程采用EPC模式的基本特征之一是。
A：业主承担大部分风险B：由工程师管理工程实施C：采用可调总价合同D：承包商承担大部分风险E：工程保险金5、某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中的投标书为最优投标书。
A：投标报价2000万元，评标价1950万元B：投标报价2050万元，评标价1940万元C：投标报价1980万元，评标价1970万元D：投标报价1950万元，评标价1960万元E：专业监理6、发生损失的概率并不大，但当风险事件发生后产生的损失是灾难性的、无法弥补的，此时应采取。
A：风险回避B：损失控制C：风险转移D：风险自留E：工程保险金7、从事建设工程监理活动，应当遵守__的准则。
A．公正、独立、自主、科学B．守法、热情、严格、科学C．守法、诚信、公平、科学D．守法、诚信、公正、科学8、对建设单位的质量责任说法错误的是。
A：建设单位要根据工程特点和技术要求，按有关规定选择相应资质等级的勘察、设计和施工单位，且在合同中必须有质量条款B：建设单位应根据工程特点配备相应的质量管理人员C：建设单位在工程开工后负责办理有关施工图设计文件的审查手续D：建设单位按合同的约定负责采购供应的材料构配件，应符合设计和合同要求，对发生的质量问题承担相应责任E：工程变更单9、开标应当在的主持下，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行A：招标人B：一投标人C：建设行政主管部门D：评标委员会E：工程保险金10、【例1·单选题】方案经济评价指标体系中。
2017年内蒙古监理工程师合同管理：承担违约责任的方式试题
2017年内蒙古监理工程师合同管理：承担违约责任的方式试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例1．单选题】监理人直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人。
A：以不属于自己的原因拒绝索赔要求B：认为要求合理，先行支付后再向业主索赔C：不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D：不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告E：专业监理2、【例3·单选题】某工程招标失败，招标人分析招标失败的原因并采取相应措施的后，需要重新进行招标的是。
A：投标截止时间，投标人少于3个B：属于必须审批工程建设项目，经原审批部门批准C：重新招标后投标人仍少于3个D：重新招标后所有投标被否决E：专业监理3、某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序提交了索赔报告。
工程师在授权范围内处理承包商索赔时，错误的做法是。
A：顺延合同工期，给予费用补偿B：顺延合同工期，不给予费用补偿C：不顺延合同工期，给予费用补偿D：缩短合同工期，给予费用补偿E：专业监理4、【例4·单选题】某分部工程有3个施工过程，各分为4个流水节拍相等的施工段，各施工过程的流水节拍分别为6天、4天、6天。
如果组织加快的成倍节拍流水施工，则专业工作队数和流水施工工期分别为。
A：3个和20天B：8个和22天C：5个和24天D：7个和20天E：自我评定5、在设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由。
A：设计人承担B：发包人承担C：双方各自承担D：设计审批部门承担E：专业监理6、下列定额中，属于其他直接费定额的是。
A：企业管理费定额B：夜间施工增加费定额C：机械消耗定额D：建设单位管理费定额E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、《建设工程质量管理条例》规定，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
天津2016年下半年监理工程师合同管理：承担违约责任的方式试题
天津2016年下半年监理工程师合同管理：承担违约责任的方式试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》要求，勘察项目必须招标的规模标准是单项合同估算价超过万元。
A：50B：100C：200D：1000E：专业监理2、某投资项目建设期为3年，在建设期第1年贷款100万元，第2年贷款300万元，第3年贷款100万元，贷款年利率为6％。
用复利法计算，该项目的建设期贷款利息应为万元。
A：62．18B：46．27C：30．00D：15．00E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、材料采购合同履行时，采购方对不合格产品提出书面异议，并出具了检验证明和对不符合要求的产品的具体处理意见，供货方在收到该书面异议通知后，应在__天内负责处理。
A．10B．15C．14D．284、【例1·单选题】在质量控制的统计分析方法中，最能形象、直观、定量反映影响质量的主次因素的是。
A：排列图B：因果分析图C：直方图D：控制图E：工程变更单5、【例3·单选题】如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件，提出最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
A：发生后的28天内B：全部消除后C：影响结束后的14天内D：影响结束后的28天内E：专业监理6、在勘察成果的审核与评定中，属于程序性审查。
A：勘察场地的工程地质条件B：岩土工程问题C：对工程勘察报告的内容和深度进行检查D：工程勘察成果的齐全可靠性E：工程变更单7、下面关于CM合同的说法错误的是。
A：CM合同属于管理承包合同B：代理型CM合同需要承担项目的实施风险C：依据雇主委托项目实施阶段管理的范围和管理责任不同，分为代理型CM合同和风险型CM合同两类D：风险型CM合同，其承包商应非常熟悉施工工艺和方法E：专业监理8、某工程项目，由于部分拆迁工作延误不能按约定日期开工，工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间。
2016年下半年辽宁省监理工程师合同管理：承担违约责任的方式考试试题
2016年下半年辽宁省监理工程师合同管理：承担违约责任的方式考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。
若该监理合同无效，则关于合同争议解决方式的说法，正确的是。
A：合同无效，因而约定仲裁解决争议的条款也无效B：合同无效，约定仲裁解决争议的条款仍有效C：诉讼解决合同争议D：合同无效后，应通过按先仲裁、后诉讼的程序解决争议E：专业监理2、主动控制也可以表述为__。
A．反馈控制B．前馈控制C．闭环控制D．事后控制3、合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。
下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是。
A：社会动乱影响施工进度B：恶劣气候影响施工安全C：地震灾害导致施工暂停D：图纸设计错误导致的工程返工E：专业监理4、下列关于法人的表述中，错误的是。
A：具有民事权利能力B：具有民事行为能力C：是自然人和企事业单位的总称D：能够独立承担民事责任E：专业监理5、考虑建设工程的施工特点、工艺流程、资源利用、平面或空间布置等要求，可采用不同的施工组织方式，其中有利于资源供应的施工组织方式是。
A：平行施工和流水施工B：依次施工和流水施工C：搭接施工和平行施工D：依次施工和平行施工E：自我评定6、建设工程合同的公证和鉴证，在法律上的相同之处是__。
A．性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查B．效力相同，即经过法定程序公证和鉴证的合同可以作为人民法院认定事实的依据C．适用范围相同，即在国内国外均可采用鉴证和公证任何一种合同审查方式D．申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的鉴证和公证7、【例1．单选题】某工程的招标控制价为800万元，中标人的投标报价为777万元，施工图预算造价为780万元，则承包人的报价浮动率为。
A：0．04％B：2．50％C：2．88％D：2．96％E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、保证方式没有约定或约定不明确的，按__承担担保责任。
2016年监理工程师《合同管理》考试真题及答案
2016年监理工程师《合同管理》考试真题及答案1、市场经济主要是依据〔〕标准当事人的交易行为。
A、行政手段B、合同C、诚信D、道德参考答案：B2、根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是〔〕。
A、取得相应的执业资格证书B、有依法成立的公司C、具有中华人民共和国国籍D、具备相应的民事权利能力和民事行为能力参考答案：D3、以下合同中，合同法律关系客体属于物的是〔〕。
A、借款合同B、勘察合同C、施工合同D、技术转让合同参考答案：A4、以下引起合同法律关系产生、变更与消灭的法律事实仲裁，属于“行为”的是〔〕。
A、因国际禁运解除进口设备运输合同B、因战争导致在建工程合同工期延长C、因建设意图g改变，建设单位和施工单位协商变更工程承包范围D、因工程所在地山体滑坡，建设单位和施工单位协商解除合同参考答案：C5、施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目t投标，中标后***的合同义务由〔〕c承担。
A、施工企业法定代表人B、拟派项目经理C、施工项目部D、施工企业参考答案：D6、公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款***，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为〔〕。
A、公司甲B、公司乙C、银行D、登记机关参考答案：A7、某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订的合同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为〔〕。
A、4月30日B、5月5日C、5月15日D、6月14日参考答案：D8、某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生以下事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是〔〕。
A、大雨造成现场档案资料损毁B、雷电击毁现场施工用配电柜C、设计错误导致部分工程拆除重建D、施工机械过度磨损需要停工检修参考答案：B9、编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的〔〕。
监理工程师2016年《合同管理》真题答案
关于延长投标有效期的说法，错误的是（）。
A.需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人B.投标人同意延长投标有效期，其投标保证金的有效期相应延长C.投标人可以拒绝延长投标有效期，但会失去参与投标竞争的资格D.投标人拒绝延长投标有效期的，无权收回投标保证金［参考答案］D2根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件的是（）。
A.工程量清单B.发包人要求C.设计文件D.发包人建议［参考答案］B［答案解析］本题考核的是合同文件的组成。
在标准总承包合同的通用条款中规定，履行合同过程中，构成对发包人和承包人有约束力合同的组成文件包括：（1)合同协议书；(2)中标通知书；（3)投标函及投标函附录；（4)专用条款；（5)通用合同条款；（6)发包人要求；（7)承包人建议书；（8)价格清单；（9)其他合同文件--经合同当事人双方确认构成合同文件的其他文件。
3市场经济主要是依据（）规范当事人的交易行为。
A.行政手段B.合同C.诚信D.道德［参考答案］B［答案解析］解析：本题考核的是实施建设工程行为的主要依据。
在市场经济条件下，由于主要是依靠合同来规范当事人的交易行为，合同的内容将成为实施建设工程行为的主要依据。
4根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（）。
A.取得相应的执业资格证书B.有依法成立的公司C.具有中华人民共和国国籍D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力［参考答案］D［答案解析］解析：本题考核的是自然人。
自然人是指基于出生而成为民事法律关系主体的有生命的人。
作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力。
5下列合同中，合同法律关系客体属于物的是（）。
A.借款合同B.勘察合同C.施工合同D.技术转让合同［参考答案］A［答案解析］解析：本题考核的是合同法律关系的客体—物。
货币作为一般等价物也是法律意义上的物，可以作为合同法律关系的客体，如借款合同等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
内蒙古2016年下半年监理工程师合同管理：承担违约责任的方式试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列监理工程师对质量控制的措施中，属于技术措施的是__。
A．落实质量控制责任B．制定质量控制协调程序C．严格质量控制工作流程D．严格进行平行检验2、下列关于设计施工总承包合同的说法正确的是。
A：设计方案最优B：有利于发包人对承包人的监督和检查C：可以减少设计变更D：增加承包人的索赔E：专业监理3、建设工程勘察合同是指根据建设工程的要求，查明、分析评价建设场地的，编制建设工程勘察文件的协议。
A：地质地理环境特征B：地质岩土工程条件C：地质地理环境特征和地下水分布情况D：地质地理环境特征和岩土工程条件E：专业监理4、质量管理体系的认证中，下列说法正确的是。
A：认证由授权机构进行B：认可由第三方进行C：认可是书面保证D：认可是证明认可对象具备从事特定任务的能力E：工程变更单5、《建设工程施工合同(示范文本)》规定，监理人对承包人索赔的处理决定，在法律上的效力。
A：是终局的，对发包人具有强制约束力B：不是终局的，对发包人具有强制约束力C：是终局的，仅对承包人具有强制约束力D：不是终局的，对发包人和承包人均没有强制约束力E：专业监理6、某住宅楼工程，预计工期为8个月，发包时已完成施工图设计，承、发包双方采用形式合同为宜。
A：可调值总价合同B：成本加酬金合同C：不可调值总价合同D：估计工程量单价合同E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、【例3·单选题】建设工程施工进度控制工作细则的内容不包括。
A：施工进度控制人员的职责分工B：施工进度控制工作流程C：工程进度款支付条件及方式D：施工进度控制目标实现的风险分析E：自我评定8、【例5·单选题】下列关于监理工程师对承包单位施工进度计划的审查或批准的说法，不正确的有。
A：不解除承包单位对施工进度计划的任何责任和义务B：承包单位不承担任何责任和义务C：监理工程师可以提出建设性意见D：监理工程师不可以支配施工中所需要的劳动力、设备和材料E：自我评定9、履行施工合同时双方达成一致的洽商书面协议的解释应排在。
A：所有合同文件之后B：中标通知书之前C：投标书之后D：图纸之后E：专业监理10、因承包人有某项专利技术及设计资质，施工合同内约定部分施工图设计包括在承包工作范围内。
承包人完成的该部分工程设计文件，应首先提交给审核。
A：发包人B：设计文件的审批机构C：监理工程师D：承担工程初步设计的设计院E：专业监理11、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是。
A：承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B：发包人已同意投标文件中说明的分包，分包工作仍需要经发包人同意C：承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D：分包人的资质能力不需要进过监理人审查E：专业监理12、关于承担违约责任的说法，正确的是。
A：无效合同有过错的合同当事人一方也可能承担违约责任B：合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当向合同对方承担违约责任C：合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当由第三方向合同对方承担违约责任D：因不可抗力造成的违约，也应当承担违约责任E：专业监理13、《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为。
A：1年B：2年C：3年D：5年E：工程保险金14、FIDIC分包合同中，分包商没有按规定的程序及时提出索赔，导致承包商不能按合同规定的程序提出索赔时，__。
A．承包商也应承担责任B．承包商不承担责任C．只可给予工期顺延D．只给予费用补偿15、【例2·单选题】某工程施工过程中，监理工程师要求承包单位在工程施工之前根据施工过程质量控制的要求提交质量控制点明细表并实施质量控制，这是的原则要求。
A：坚持质量第一B：坚持质量标准C：坚持预防为主D：坚持科学的职业道德规范E：工程变更单16、承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。
监理人发现承包商使用的机械影响了工程进度，要求承包商增加。
根据《施工合同示范文本》，承包商对此指示。
A：可以拒绝执行B：应当执行，但可获得费用补偿C：应当执行，但可获得费用和利润的补偿D：应当执行，不能获得补偿E：专业监理17、进口设备增值税额应以乘以增值税率计算。
A：到岸价格B：离岸价格C：关税与消费税之和D：组成计税价格E：由于传染病的影响而暂时停止的施工18、从监理大纲、监理规划和监理实施细则内容的关联性来看，监理规划的作用是__。
A．指导项目监理机构全面开展监理工作B．指导监理企业全面开展监理工作C．作为业主确认监理单位履行合同的依据D．作为监理单位内部考核的依据19、下列属于监理工程师控制建设工程进度的组织措施的是__。
A．编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制B．建立图纸审查、工程变更和设计变更管理制度C．推行CM承发包模式，对建设工程实行分段发包D．采用网络计划技术对建设工程进度实施动态控制20、是工程监理单位公平地实施监理的基本前提。
A：服务性B：科学性C：独立性D：公平性E：工程保险金21、关于总监理工程师负责制原则所体现的权责主体的说法，正确的是。
A：总监理工程师既是工程监理的责任主体，又是工程监理的权力主体B：总监理工程师只是工程监理的责任主体，不是工程监理的权力主体C：总监理工程师既不是工程监理的权利主体。
又不是工程监理的责任主体D：总监理工程师只是工程监理的权利主体，不是工程监理的责任主体E：工程保险金22、设计施工总承包合同模式下，某工程合同约定需要进行竣工后试验，则其履约担保需要在一直有效。
A：竣工验收前B：颁发工程接收证书前C：工程移交前D：竣工后试验通过前E：专业监理23、FIDIC施工合同条件中，某项工作由指定分包商负责实施是__规定。
A．招标公告B．投标文件C．中标通知书D．招标文件24、《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为__年。
A．5B．3C．2D．125、建设工程合同要求每一个建筑产品都需要单独设计和施工，决定了。
A：合同主体的严格性B：合同标的的特殊性C：合同履行期限的长期性D：计划和程序的严格性E：专业监理二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、合同成立后，具备生效的条件是__。
A．当事人是法人B．意思表示真实C．当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力D．合同的标的、数量等内容协商一致E．不违反法律或者社会公共利益2、初步设计阶段质量控制监理审核要点主要有__。
A．有关部门的审批意见和设计要求B．生产技术是否先进，能否达到预计的生产规模C．工艺流程、设备选型先进性、适用性、经济合理性D．建设法规、技术规范和功能要求的满足程度E．技术参数先进合理性与环境协调程度，对环境保护要求的满足情况3、建设工程必须满足特定的使用功能，并具有在规定的时间和条件下完成规定功能的能力和达到规定要求的使用年限，可用于描述这些要求的质量特性有。
A：适用性B：安全性C：可靠性D：经济性E：耐久性4、根据《建筑法》，实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的，书面通知被监理的建筑施工企业。
A：工程监理单位B：项目监理机构成员C：总监理工程师D：监理内容E：监理权限5、已知网络计划中工作M有两项紧后工作，这两项紧后工作的最早开始时间分别为第15天和第18天，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第6天和第9天。
如果工作M的持续时间为9天。
则工作M__。
A．总时差为3天B．自由时差为0天C．总时差为2天D．自由时差为2天E．与紧后工作时间间隔分别为0天和3天6、在下列设计方案技术经济分析方法中，适用于具有不同寿命期的设计方案比较的方法是__。
A．费用年值法B．净现值法C．净年值法D．费用现值法E．内部收益率法7、在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更，此变更。
A：须经工程师同意B：不须经工程师同意C：发生的费用由发包人承担D：发生的费用由承包人承担E：发生的费用由双方约定承担8、FIDIC施工合同条件规定，可给予承包商适当延长工期的情况包括__。
A．施工中涉及公共部门原因引起的延误B．业主提前占用工程导致对后续施工的延误C．竣工验收不能按计划正常进行D．后续法规调整引起的延误E．发生不可抗力事件的影响9、在FIDIC《施工合同条件》中，指定分包商与一般分包商的差异体现在。
A：是否由承包商选定B：是否与承包商订立合同C：是否可能由业主直接付款D：承包商是否收取管理费E：是否属于合同约定应由承包商必须完成范围之内的工作10、下列各种工程中，适合采用CM管理模式的有。
A：限额投资的工程B：无法准确定价的工程C：一般性建设的工程D：设计变更可能性较大的工程E：时间因素最为重要的工程11、建设工程组织依次施工时，其特点包括__。
A．没有充分地利用工作面进行施工，工期长B．如果按专业成立丁作队，则各专业队不能连续作业C．施工现场的组织管理工作比较复杂D．单位时间内投入的资源量较少，有利于资源供应的组织E．相邻两个专业工作队能够最大限度地搭接作业12、招标过程中，投标文件对招标文件的响应出现了偏差，标书中__等不影响继续评标。
A．完工期限超过了招标文件规定的期限B．个别项目提供了不完整的数据C．单价与相应工程量乘积之和的金额大于总价金额D．投标保函没有保证人的签字盖章E．货物包装方式不满足招标文件的要求13、《建设工程监理规范》规定，编制监理实施细则的依据有。
A：施工方案B：工程承包合同C：施工组织设计D：监理规划E：与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料14、对每一个建设工程的风险都从头开始识别，该做法的缺点有。
A：不利于专业风险识别人员积累经验B：耗费时间和精力，风险识别工作效率低C：可能导致风险识别的随意性D：不利于按时间维对建设工程风险进行分解E：不便积累风险识别的成果资料15、下列属于招标公告应当载明的有。
A：建设单位的名称和地址B：招标项目的性质C：招标项目的实施地点D：获取招标文件的办法E：招标项目的最高报价16、下列关于双代号时标网络计划的表述中，正确的有__。
A．工作箭线左端节点中心所对应的时标值为该工作的最早开始时间B．工作箭线中波形线的水平投影长度表示该工作与其紧后工作之间的时距C．工作箭线中实线部分的水平投影长度表示该工作的持续时间D．工作箭线中不存在波形线时，表明该工作的总时差为零E．工作箭线中不存在波形线时，表明该工作与其紧后工作之间的时间间隔为零17、在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括。