建设工程索赔费用有哪些项目的组成？
施工工程索赔制度内容包括
施工工程索赔制度内容包括一、施工工程索赔的种类1. 合法索赔：指按照合同约定或相关法律规定，施工方因无法按时完工或者完成工程后出现一定质量问题，合同约定了索赔条件和赔偿标准。
2. 非法索赔：指施工方无故索赔、超出合同范围的索赔、捏造事实的索赔等，严重影响双方的合作关系和工程进度的正常进行。
3. 协商解决和仲裁裁决：在发生索赔纠纷时，双方应首先进行协商，如无法达成一致意见，可以通过仲裁机构或法院进行仲裁解决。
二、施工工程索赔的程序1. 提出索赔申请：当施工方发现工程无法按时完工或者出现了质量问题时，应及时向业主提出索赔申请，并提供相关证据和资料。
2. 审查申请：业主收到索赔申请后，应认真审查申请材料，核实索赔事实和合法性，进行初步评估和处理。
3. 协商解决：双方应尽量在协商解决的原则下，达成一致意见，协商解决索赔问题，保障双方的权益。
4. 仲裁解决：如双方无法在协商解决中达成一致意见，可通过仲裁机构或法院进行仲裁解决，最终获得裁决结果。
5. 执行结果：一旦获得仲裁或法院的裁决结果，双方应按照裁决结果执行，保障索赔问题的合法性和有效性。
三、施工工程索赔的注意事项1. 确定索赔责任：在提出索赔申请时，应明确索赔责任的归属，确保索赔的合法性和有效性。
2. 提供证据资料：在提出索赔申请时，应提供充分的证据和资料，以确保索赔事实的真实性和可靠性。
3. 协商诚信：在协商解决索赔问题时，双方应本着诚信原则，认真协商解决问题，取得双方满意的结果。
4. 遵守裁决结果：一旦获得仲裁或法院的裁决结果，双方应遵守裁决结果，确保索赔问题得到有效解决。
四、施工工程索赔的优势和不足1. 优势：建立施工工程索赔制度，有利于维护双方的合法权益，促进工程建设的有序进行，确保工程质量和进度的顺利达到目标。
2. 不足：在实际操作中，施工工程索赔制度可能存在索赔事实难以确定、协商解决困难、执行裁决效力不足等问题，需要不断完善和提高。
总之，施工工程索赔制度对于维护双方合法权益、促进工程建设的顺利进行具有积极意义。
建筑工程施工报价
建筑工程施工报价一、前言建筑工程是一个复杂而又重要的领域，其施工报价的编制是整个工程的基础。
在整个工程过程中，施工报价的准确性直接影响到工程的质量、工期和成本，因此建筑施工报价的编制至关重要。
在进行施工报价编制前，需要进行充分的勘查和评估，全面了解工程的具体情况，包括地理位置、工程规模、材料要求、施工条件等，从而保证报价的准确性和可靠性。
二、施工报价的组成1. 人工费用：包括工程师、技术员、工人等员工的工资及相关福利待遇。
2. 材料费用：包括建筑材料、设备、机械等的采购成本。
3. 设备费用：包括施工需要使用的各种设备和机械的租赁费用或购买费用。
4. 劳务费用：包括外聘的技术服务、劳务公司等的费用。
5. 管理费用：包括现场管理、文秘、办公费用等的支出。
6. 利润：为承包商的利润部分，通常按照总报价的一定比例来确定。
三、施工报价的编制流程1. 确定项目需求：明确项目规模、施工周期、资金预算等重要信息。
2. 勘察评估：对建筑工程现场进行勘查和评估，了解地理条件、环境要求、材料需求等。
3. 制定施工方案：根据现场情况和项目需求，制定施工方案和施工进度计划,并确定所需的人工、材料、设备等。
4. 计算费用：根据项目需求和施工方案，对人工费用、材料费用、设备费用、劳务费用、管理费用等进行详细计算。
5. 制定报价：将各项费用汇总，加上一定的利润和税费后，形成最终的报价。
四、施工报价的注意事项1. 准确勘察评估：对工程现场的勘察和评估要尽可能准确和全面，确保报价的准确性。
2. 合理估算费用：在计算各项费用时，要合理估算，并考虑可能的变化和风险因素。
3. 严格控制成本：在施工过程中，要严格控制成本，避免不必要的浪费和额外支出。
4. 确保质量和安全：在施工过程中，要确保施工质量和安全，避免因施工不当导致的额外成本。
5. 注意合同条款：在编制报价时，要仔细阅读项目合同条款，确保报价的准确性和合法性。
五、施工报价的示例以一个建筑工程项目为例，假设项目规模为1000平方米，工期为6个月，总报价为100万元。
【精品工程造价知识】建设工程索赔费用有哪些项目的组成？
【精品工程造价知识】建设工程索赔费用有哪些项目的组成？索赔费用的主要组成部分，同工程款的计价内容相似。
按我国现行规定(参见建标[2003]206号《建筑安装工程费用项目组成》)，建安工程合同价包括直接费、间接费、利润和税金。
我国的这种规定，同国际上通行的做法还不完全一致。
按国际惯例，建安工程直接费包括人工费、材料费和机械使用费；间接费包括现场管理费、保险费、利息等。
一般承包商可索赔的具体费用内容如图1所示。
从原则上说，承包商有索赔权利的工程成本增加，都是可以索赔的费用。
但是，对于不同原因引起的索赔，承包商可索赔的具体费用内容是不完全一样的。
哪些内容可索赔，要按照各项费用的特点、条件进行分析论证。
(1)人工费人工费包括施工人员的基本工资、工资性质的津贴、加班费、奖金以及法定的安全福利等费用。
对于索赔费用中的人工费部分而言，人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用；由于非承包商责任的工效降低所增加的人工费用；超过法定工作时间加班劳动；法定人工费增长以及非承包商责任工程延期导致的人员窝工费和工资上涨费等。
(2)材料费材料费的索赔包括：由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费；由于客观原因材料价格大幅度上涨；由于非承包商责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存费用。
材料费中应包括运输费，仓储费，以及合理的损耗费用。
如果由于承包商管理不善，造成材料损坏失效，则不能列入索赔计价。
承包商应该建立健全的物资管理制度，记录建筑材料的进货日期和价格，建立领料耗用制度，以便索赔时能准确地分离出索赔事项所引起的材料额外耗用量。
为了证明材料单价的上涨，承包商应提供可靠的订货单、采购单，或官方公布的材料价格调整指数。
(3)施工机械使用费施工机械使用费的索赔包括：由于完成额外工作增加的机械使用费；非承包商责任工效降低增加的机械使用费；由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。
窝工费的计算，如系租赁设备，一般按实际租金和调进调出费的分摊计算；如系承包商自有设备，一般按台班折旧费计算，而不能按台班费计算，因台班费中包括了设备使用费。
工程索赔的三要素
工程索赔的三要素
在工程项目中,发生索赔是常见的情况。
索赔是指承包商要求索取额外的费用或延长工期,以补偿其在执行工程合同过程中所遭受的损失或增加的费用。
要构成有效的索赔,必须满足以下三个要素:
1. 原因事件(Cause)
原因事件指导致承包商遭受损失或额外费用的事件或情况。
这可能是业主方的行为或疏忽、不可预见的情况、设计错误、现场条件与合同规定不符等。
原因事件必须清楚说明并有证据支持。
2.责任(Liability)
责任指承包商所遭受的损失或额外费用是由于业主方的行为或疏忽所导致的。
承包商需要证明业主方对于原因事件负有法律责任或合同责任。
如果责任归咎于承包商自身或不可抗力,则索赔可能无效。
3.损失(Loss)
损失是指承包商由于原因事件而实际遭受的金钱损失或增加的费用。
这可能包括直接费用、间接费用、利润损失等。
承包商必须提供详细的证据和计算方法,准确地量化损失金额。
只有同时满足上述三个要素,承包商的索赔才有可能得到支持和认可。
建立完善的记录系统、及时通知相关方、保留证据等,对于支持索赔至关重要。
此外,工程合同中通常会对索赔程序和要求做出规定,承包商也应当遵守相关条款。
工程项目索赔的种类
工程项目索赔的种类
工程项目索赔的种类繁多，根据不同的分类标准，可以划分为多种类型。
以下将详细阐述按索赔有关当事人和索赔目的与要求分类的两种主要索赔类型。
首先，按照索赔有关当事人的不同，工程项目索赔可以分为以下几类：
承包人与发包人之间的索赔：这是最常见的索赔类型，主要发生在承包商与业主之间，可能涉及到工程延期、费用增加、工程变更等问题。
承包人与分包人之间的索赔：在大型工程项目中，承包商可能会将部分工程分包给其他公司，这种情况下，如果分包人的工作出现问题，承包商可能会向分包人提出索赔。
承保人或发包人与供货商之间的索赔：如果工程项目中使用的设备或材料出现问题，承保人或发包人可能会向供货商提出索赔。
承保人与发包人与保险人之间的索赔：这涉及到工程项目的保险问题，如果工程项目发生意外，承保人或发包人可能会向保险人提出索赔。
其次，按照索赔的目的和要求分类，工程项目索赔可以分为以下几类：
工期索赔：这主要是承包商向发包人或者分包人向承包商要求延长工期的索赔。
如果因为发包人的原因或者其他非承包商的原因导致工程无法按时完成，承包商可能会提出工期索赔，要求延长工期。
费用索赔：这主要是承包商向发包人要求补偿因非自身原因导致的费用增加的索赔。
比如，如果因为发包人提供的设备出现问题，导致工程无法按时完成，承包商可能会提出费用索赔，要求发包人补偿因此产生的额外费用。
以上只是工程项目索赔的部分类型，实际上，索赔的种类非常多样，可能会因具体的工程项目情况和合同条款的不同而有所差异。
因此，在进行工程项目索赔时，需要充分了解合同条款和具体情况，以确定合适的索赔类型和方式。
工程施工赔偿包括哪些
工程施工赔偿包括哪些在我国，工程施工赔偿主要是通过刑事责任、民事赔偿和行政赔偿等多种方式进行的。
在工程施工中，如果发生了人身伤害或者导致他人财产损失的情况，施工单位可能会被追究刑事责任。
在这种情况下，施工单位要承担相应的刑事责任，并且可能要对受害人进行赔偿。
此外，如果施工单位没有按照合同要求进行工程施工，导致造成了工程结构安全隐患或者其他质量问题，施工单位也需要对此进行民事赔偿。
工程施工赔偿包括的内容主要有以下几个方面：1. 人身伤害赔偿：在工程施工中，如果因为施工原因导致了工人或者其他相关人员的人身伤害，施工单位要对此进行赔偿。
人身伤害赔偿主要包括医疗费用、护理费用、误工费用、伤残赔偿金等。
2. 财产损失赔偿：在工程施工中，如果因为施工原因导致他人财产损失，如房屋被损坏、财物被盗等，施工单位也需要对此进行赔偿。
财产损失赔偿主要包括修复费用、物品价值赔偿、被盗物品损失赔偿等。
3. 环境损害赔偿：在工程施工中，如果因为施工原因导致了环境污染或者破坏，施工单位也需要对此进行赔偿。
环境损害赔偿主要包括环境恢复费用、环境修复费用等。
4. 违约赔偿：在工程施工中，如果施工单位没有按照合同要求进行工程施工，如工程质量不达标、工程进度延误等，施工单位也需要承担相应的违约赔偿责任。
违约赔偿主要包括因违约造成的损失赔偿、违约金等。
5. 其他赔偿：工程施工赔偿还可能包括其他方面的赔偿，如诉讼费用、鉴定费用、律师费用等。
在工程施工中，工程单位和施工单位都应该加强对工程施工赔偿规定的了解，并严格按照相关法律法规履行相关责任。
只有这样，才能有效保障工程的正常进行，保障施工单位和相关人员的合法权益。
同时，在工程施工中，也应该做好防范工作，尽量避免因施工原因造成损失，确保工程施工的安全和顺利进行。
工程项目合同管理索赔
工程项目合同管理索赔
我们需要明确，什么是工程索赔？工程索赔，是指由于各种原因导致工程进度延误、工程质量问题、工程费用增加等问题，一方向另一方提出经济补偿或其他形式补偿的要求。
因此，工程项目合同管理索赔范本的制定，需要充分考虑到这些可能出现的问题，并提前设定解决方案。
我们要了解的是，工程项目合同管理索赔范本应该包含哪些内容？一般来说，一个完整的工程项目合同管理索赔范本应该包括以下几部分：一是索赔条件，即什么情况下可以进行索赔；二是索赔程序，即进行索赔的具体流程是什么；三是索赔计算方法，即如何计算索赔金额；四是索赔结果的处理方式，即索赔成功后如何处理。
我们来看一下具体的索赔条件。
在工程项目中，常见的索赔条件包括：工程进度延误、工程质量问题、工程费用增加等。
对于这些情况，合同中应明确规定，一旦出现这些情况，承包商有权向业主提出索赔。
我们来看看索赔程序。
一般来说，索赔程序包括以下几个步骤：承包商需要向业主提交书面的索赔通知，说明索赔的原因和预计的索赔金额；业主需要在收到索赔通知后的一定时间内进行回应；双方通过协商或者仲裁的方式确定最终的索赔金额。
我们再来看一下索赔计算方法。
索赔计算方法通常包括直接成本法、实际成本法和预期成本法等。
其中，直接成本法是根据工程的直接成本来计算索赔金额；实际成本法是根据工程的实际成本来计算索赔金额；预期成本法是根据工程的预期成本来计算索赔金额。
我们来看一下索赔结果的处理方式。
一般来说，索赔成功后，业主需要按照合同约定的方式支付索赔金额。
如果业主拒绝支付，承包商可以通过法律途径来维护自己的权益。
住房城乡建设部 财政部关于印发《建筑安装工程费用项目组成》的通知建标[2013]44号(官方版本带附件)
![住房城乡建设部 财政部关于印发《建筑安装工程费用项目组成》的通知建标[2013]44号(官方版本带附件)](https://img.taocdn.com/s3/m/9f9bd1f6770bf78a652954c9.png)
住房城乡建设部财政部关于印发《建筑安装工程费用项目组成》的通知各省、自治区住房城乡建设厅、财政厅，直辖市建委（建交委）、财政局，国务院有关部门：为适应深化工程计价改革的需要，根据国家有关法律、法规及相关政策，在总结原建设部、财政部《关于印发<建筑安装工程费用项目组成>的通知》（建标[2003]206号）（以下简称《通知》）执行情况的基础上，我们修订完成了《建筑安装工程费用项目组成》（以下简称《费用组成》），现印发给你们。
为便于各地区、各部门做好发布后的贯彻实施工作，现将主要调整内容和贯彻实施有关事项通知如下：一、《费用组成》调整的主要内容：（一）建筑安装工程费用项目按费用构成要素组成划分为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金（见附件1）。
（二）为指导工程造价专业人员计算建筑安装工程造价，将建筑安装工程费用按工程造价形成顺序划分为分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金（见附件2）。
（三）按照国家统计局《关于工资总额组成的规定》，合理调整了人工费构成及内容。
（四）依据国家发展改革委、财政部等9部委发布的《标准施工招标文件》的有关规定，将工程设备费列入材料费；原材料费中的检验试验费列入企业管理费。
（五）将仪器仪表使用费列入施工机具使用费；大型机械进出场及安拆费列入措施项目费。
（六）按照《社会保险法》的规定，将原企业管理费中劳动保险费中的职工死亡丧葬补助费、抚恤费列入规费中的养老保险费；在企业管理费中的财务费和其他中增加担保费用、投标费、保险费。
（七）按照《社会保险法》、《建筑法》的规定，取消原规费中危险作业意外伤害保险费，增加工伤保险费、生育保险费。
（八）按照财政部的有关规定，在税金中增加地方教育附加。
二、为指导各部门、各地区按照本通知开展费用标准测算等工作，我们对原《通知》中建筑安装工程费用参考计算方法、公式和计价程序等进行了相应的修改完善，统一制订了《建筑安装工程费用参考计算方法》和《建筑安装工程计价程序》（见附件3、附件4）。
工程施工索赔类型包括什么
工程施工索赔类型包括什么一、合同索赔合同索赔是指承包商或业主基于合同规定提出的索赔要求。
当发生超出合同规定的情况，例如施工方责任外的原因导致了额外成本或损失，便可以提出合同索赔。
合同索赔常见的情况包括：1. 变更设计或规格: 当业主要求变更设计或规格，导致施工方需要重新调整施工方案或购买更多的材料和设备时，便可以提出合同索赔要求。
2. 不合理指示: 当业主提出不合理的指示或要求，导致施工方产生额外成本或损失时，可以提出合同索赔要求。
3. 监理不当: 当监理单位的不当监督导致施工方受到不合理的处罚或额外要求时，可以提出合同索赔要求。
二、额外索赔额外索赔是指在施工过程中，由于非施工方原因导致了额外的成本或损失，施工方可以提出额外索赔要求。
额外索赔常见的情况包括：1. 人为原因: 当施工现场发生事故或损坏，导致需要额外的人力或设备时，施工方可以提出额外索赔要求。
2. 自然灾害: 当自然灾害如地震、洪水等不可抗力因素导致施工无法按计划进行时，施工方可以提出额外索赔要求。
3. 工程设计问题: 当施工方按照设计方案进行施工，但后来发现设计存在问题导致需要额外投入成本时，可以提出额外索赔要求。
三、延迟索赔延迟索赔是指由于各种原因导致工程项目进度延迟，影响了工程方的正常施工或造成额外成本时，可以提出延迟索赔要求。
延迟索赔的常见情况包括：1. 延期交付原因: 当业主延期交付场地或提供材料设备等的原因导致施工方无法按计划进行施工，便可以提出延迟索赔要求。
2. 变更设计或规格: 当业主提出变更设计或规格，导致延迟了施工工程进度时，可以提出延迟索赔要求。
3. 不合理指示: 当业主提出不合理的指示或要求，导致施工进度受到延迟时，可以提出延迟索赔要求。
四、变更索赔变更索赔是指由于合同规定的变更导致了额外成本或损失，施工方可以提出变更索赔要求。
变更索赔的常见情况包括：1. 工程设计变更: 当业主要求变更工程设计或规格，导致施工方需要额外投入成本时，可以提出变更索赔要求。
工程项目索赔的种类
工程项目索赔的种类在工程项目中，由于各种原因可能会发生索赔的情况。
索赔是指承包商或业主在工程项目中要求补偿或赔偿的一种请求。
下面将介绍几种常见的工程项目索赔的种类。
1. 变更指令索赔在工程项目进行过程中，由于设计变更或业主要求进行变更，承包商需要额外工作或额外费用。
这时，承包商可以提出变更指令索赔，要求业主支付额外费用或延长工期。
2. 延期索赔当工程项目无法按照原定计划完成时，承包商可以提出延期索赔。
延期索赔的原因可能包括设计变更、工程障碍、自然灾害等。
承包商可以要求业主支付因项目延期所造成的额外费用。
3. 索赔因工程变更引起的损失工程项目进行过程中，如果发生设计变更或工程条件发生改变，导致承包商无法按照原定计划完成工程，承包商可以提出索赔要求。
这种索赔通常包括额外费用、材料浪费、工期延长等。
4. 物资价格波动索赔在工程项目进行过程中，由于市场价格波动，导致工程所需物资价格上涨，承包商可能会遭受损失。
承包商可以提出物资价格波动索赔，要求业主支付额外费用。
5. 业主指令索赔在工程项目进行过程中，由于业主要求进行工程变更或额外工作，承包商需要投入额外的资源和费用。
承包商可以提出业主指令索赔，要求业主支付额外费用。
6. 违约索赔在工程项目进行过程中，如果一方违反合同约定，导致另一方遭受经济损失，受损方可以提出违约索赔。
违约索赔通常包括赔偿经济损失、利息、律师费等。
7. 设计错误索赔如果工程项目中出现设计错误或设计不合理，导致工程无法按照预期完成或存在安全隐患，承包商可以提出设计错误索赔。
设计错误索赔通常包括额外费用、工期延长等。
8. 施工变更索赔在工程项目进行过程中，由于施工条件变化或工程难度增加，导致承包商需要额外工作或费用。
承包商可以提出施工变更索赔，要求业主支付额外费用。
9. 违约索赔如果工程项目中一方未能按照合同约定履行义务，导致另一方遭受损失，受损方可以提出违约索赔。
违约索赔通常包括赔偿经济损失、利息、律师费等。
建设工程合同索赔分类
建设工程合同索赔分类
一、工期索赔
工期索赔通常发生在工程实际完成时间与合同约定的时间不一致时。
这种索赔可以进一步
分为以下几类：
1. 延期索赔：当施工进度因甲方原因或其他不可抗力因素导致延误时，乙方可向甲方提出
延期索赔。
2. 加速索赔：若甲方要求乙方加快施工进度，导致乙方增加成本，乙方有权提出加速索赔。
3. 暂停施工索赔：由于甲方原因或不可抗力导致工程暂停施工，乙方可根据实际情况提出
索赔。
二、成本索赔
成本索赔涉及因合同条款变更、市场价格波动或其他因素导致的额外成本。
这类索赔包括：
1. 变更索赔：工程设计或规格变更导致乙方成本增加时，乙方可提出变更索赔。
2. 价差索赔：由于材料、设备等价格变动超出合同约定范围，乙方可要求调整合同价款。
3. 额外工作索赔：乙方在执行非合同范围内的额外工作时，有权要求额外的费用补偿。
三、质量索赔
质量索赔发生在工程质量不符合合同要求时。
这类索赔主要包含：
1. 缺陷修复索赔：若工程存在质量问题，需乙方负责修复，由此产生的费用应由责任方承担。
2. 质量保证索赔：若乙方未能达到合同约定的质量标准，甲方可要求赔偿或修复。
四、其他索赔
除了上述常见类型外，还可能涉及一些特殊情况的索赔，如：
1. 知识产权索赔：涉及专利、版权等知识产权侵权时的相关赔偿。
2. 环保索赔：因工程实施过程中违反环保法规而产生的罚款或修复费用。
结语。
建设工程施工索赔费用
建设工程施工索赔费用随着社会经济的不断发展和建筑行业的蓬勃发展，建设工程施工索赔费用问题也逐渐受到了广泛关注。
建设工程施工索赔费用是指由于合同变更、工程延期、工程部件损坏等原因导致的施工单位对业主提出的索赔要求。
在建设工程项目中，施工索赔费用是一个非常复杂的问题，需要在合同约定的范围内充分协商，确保双方的利益最大化。
本文将从建设工程施工索赔费用的定义、分类、处理方法等方面进行详细介绍。
一、建设工程施工索赔费用的定义建设工程施工索赔费用是指施工单位因遭受工程发生合同变更、工程延期、工程设计错误、工程部件损坏等问题而向业主提出的索赔要求。
施工索赔费用是建设工程施工合同履行过程中不可避免的问题，但在日常工作中却往往被忽略或者轻视，导致纠纷的发生。
二、建设工程施工索赔费用的分类建设工程施工索赔费用可以分为合同索赔费用、暂列索赔费用和追索索赔费用等几类。
1. 合同索赔费用：合同索赔费用是指双方在合同约定的范围内因合同变更、工程延期等问题导致施工单位提出的索赔要求。
合同索赔费用是最常见的一种索赔费用，也是施工单位的合法权益。
2. 暂列索赔费用：暂列索赔费用是指施工单位在工程施工过程中预先计算并暂记的索赔费用，一般用于计算工程造价。
暂列索赔费用是建设工程施工索赔费用中一个重要部分，对施工单位的资金预算和工程造价有着重要的影响。
3. 追索索赔费用：追索索赔费用是指施工单位在工程竣工后对业主提出的索赔要求，主要是由于工程设计错误、工程部件损坏等原因导致的费用。
追索索赔费用是建设工程施工索赔费用中最复杂的一种，往往需要通过法律手段解决。
三、建设工程施工索赔费用的处理方法处理建设工程施工索赔费用的过程需要遵循一定的程序和方法，主要包括以下几个方面：1. 对索赔要求进行认真分析：施工单位在提出索赔要求之后，业主需要认真分析索赔的依据、金额以及合理性等方面，判断索赔是否成立。
如果索赔是合理的，业主应积极协商解决，并签订索赔协议。
工程索赔报告的主要内容
工程索赔报告的主要内容
工程索赔报告的主要内容包括以下几个方面：
1. 索赔事项概述：简述索赔的具体事项，包括工程项目的名称、位置、规模、施工内容等。
2. 索赔理由：详细说明索赔的理由，包括合同依据、事实依据和法律依据等。
合同依据包括合同条款、技术规范、图纸等；事实依据包括施工记录、验收记录、会议纪要等；法律依据包括相关法律法规、政策文件等。
3. 索赔费用：计算索赔的费用，包括人工费、材料费、机械费、间接费等，并说明计算方法和依据。
4. 索赔工期：计算索赔的工期，说明工期延误的原因和责任归属，并说明计算方法和依据。
5. 索赔证据：提供索赔的证据，包括合同文件、施工记录、验收记录、会议纪要、照片、视频等。
证据应真实、完整、合法，能够充分证明索赔事项和理由。
6. 索赔结论：总结索赔报告的主要内容，明确索赔的要求和金额，并说明索赔的合理性和合法性。
7. 索赔附件：附上相关的附件，包括计算表格、图纸、照片、视频等。
附件应与索赔报告内容相关，能够支持索赔要求和理由。
需要注意的是，工程索赔报告的撰写应该根据实际情况和合同约定进行，同时要注意语言表述的准确性和专业性。
建筑工程施工项目成本费用组成
建筑工程施工项目成本费用组成
建筑工程施工项目成本费用是指完成一个建筑项目所需要的各
项费用的总和。
这些费用可以分为直接费用和间接费用两大类。
直接费用
直接费用是直接与建筑工程施工相关的费用，包括以下几个方面：
1. 工程材料费：指购买建筑工程所需要的各种材料的费用，如
水泥、钢筋、砖瓦等。
2. 人工费：指支付给从事建筑工程施工的工人的工资和福利费用。
3. 设备费用：指购买或租赁使用于建筑工程施工的各种设备的
费用，如起重机、挖掘机等。
4. 其他直接费用：包括施工现场的管理费用、临时设施费用等。
间接费用
间接费用是与建筑工程施工相关，但不直接与具体施工活动相关的费用，包括以下几个方面：
1. 管理费用：指项目管理的相关费用，包括工程造价咨询、监理等费用。
2. 设计费用：指建筑工程设计的费用，包括初步设计、施工图设计等费用。
3. 市政费用：指建筑工程施工所需的市政配套设施的费用，如道路、排水系统等。
4. 税费：指建筑工程施工所需缴纳的税费，包括增值税、所得税等。
总体来说，建筑工程施工项目成本费用组成包括直接费用和间接费用两大类。
直接费用是直接与具体施工活动相关的费用，而间接费用是与施工相关的其他费用。
了解成本费用的组成对于合理控制项目预算和建设进度非常重要。
含答案及解析2014年一级建造师《项目管理》复习题集第六章第六节建设工程索赔
2014年一级建造师《项目管理》复习题集第六章第六节• 1 Z 2 0 6 0 6 0 建设工程索赔复习要点1。
索赔的依据建设工程索赔通常是指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为.（1）索赔的起因索赔可能由以下一个或几个方面的原因引起：1)合同对方违约，不履行或未能正确履行合同义务与责任；2）合同错误，如合同条文不全、错误、矛盾等，设计图纸、技术规范错误等;3）合同变更；4)工程环境变化，包括法律、物价和自然条件的变化等；5）不可抗力因素，如恶劣气候条件、地震、洪水、战争状态等。
（2）索赔的分类1）按索赔有关当事人分为:承包人与发包人之间的索赔；承包人与分包人之间的索赔；承包人或发包人与供货人之间的索赔；承包人或发包人与保险人之间的索赔。
2）按照索赔目的和要求分：工期索赔和费用索赔。
3）按照索赔事件的性质分：工程延期索赔；工程加速索赔；不可预见的外部障碍或条件索赔；不可抗力事件引起的索赔；其他索赔.4）承包商向业主的索赔在建设工程实践中，比较多的是承包商向业主提出索赔。
常见的建设工程施工索赔如下：①因合同文件引起的索赔；②有关工程施工的索赔；③关于价款方面的索赔；④关于工期的索赔；⑤特殊风险和人力不可抗拒灾害的索赔；⑥工程暂停、终止合同的索赔；⑦财务费用补偿的索赔。
5）业主向承包商的索赔在承包商未按合同要求实施工程时,除了工程师可向承包商发出批评或警告,要求承包商及时改正外，在许多情况下，工程师可以代表业主根据合同向承包商提出索赔。
包括：索赔费用和利润；索赔工期。
（3）反索赔的概念反索赔就是反驳、反击或者防止对方提出的索赔，不让对方索赔成功或者全部成功.（4）索赔成立的条件构成施工项目索赔条件的事件有:1)发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失；2)因工程变更(含设计变更、发包人提出的工程变更、监理工程师提出的工程变更，以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成的时间、费用损失；3)由于监理工程师对合同文件的歧义解释、技术资料不确切，或由于不可抗力导致施工条件的改变，造成了时间、费用的增加;4）发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加;5）发包人延误支付期限造成承包人的损失;6）对合同规定以外的项目进行检验，且检验合格，或非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用；7）非承包人的原因导致工程暂时停工；8）物价上涨,法规变化及其他。
工程施工的索赔包括哪些
工程施工的索赔包括哪些一、索赔的类型1. 工程延误索赔工程延误是指工程项目因各种原因未能按照原定的施工计划完成，导致额外的费用产生。
在工程施工中，工程延误可能来源于多个方面，如设计变更、现场条件改变、人力物力不足、天气条件等。
工程延误索赔是指施工方基于工程延误，要求业主支付额外费用的一种索赔。
2. 设计变更索赔在工程施工中，由于业主或监理单位要求进行设计变更，导致施工方需要额外的费用或时间来满足新的设计要求，施工方可以提出设计变更索赔。
3. 现场条件改变索赔施工现场的条件可能会因为各种原因发生改变，如土壤情况、地下管线、环境保护要求等，如果这些变化导致了额外的费用和时间，施工方可以提出现场条件改变索赔。
4. 材料价格波动索赔在工程施工过程中，原材料的价格可能会受到市场因素的影响而发生波动，如果这种波动导致了成本的增加，施工方可以提出材料价格波动索赔。
5. 质量问题索赔在工程施工中，如果因为业主或监理单位的质量要求导致了额外的费用和时间，施工方可以提出质量问题索赔。
以上五类索赔是在工程施工中比较常见的类型，施工方根据具体情况可以提出单项索赔或者综合索赔。
二、索赔的原因1. 不可抗力因素不可抗力因素是指在特定的时间和地点发生的无法预见、无法避免并无法克服的客观情况，如地震、洪水、台风等自然灾害，战争、动乱等人为灾难，这些因素可能会导致工程延误或者发生额外费用。
2. 业主或监理单位的要求变更在工程施工中，业主或监理单位有时会要求进行设计变更或者质量要求提高，这些变更可能导致施工方需要花费额外的费用和时间。
3. 原材料价格波动原材料的价格波动是一个普遍存在的问题，在施工过程中，由于原材料价格的不稳定性，可能会导致成本的增加，需要提出相应的索赔。
4. 现场条件改变在施工过程中，由于现场条件的改变，如土壤情况、地下管线、环境保护要求等，可能会导致额外的费用和时间。
5. 其他原因除了上述列举的原因外，还有一些其他原因可能会导致索赔的发生，如违约行为、技术难题等。
建设工程合同索赔费用
建设工程合同索赔费用是指在建设工程合同履行过程中，由于一方的违约行为或者其他原因，导致合同一方遭受损失，需要向违约方或者相关责任方提出的经济赔偿请求。
在建设工程项目中，索赔费用是合同管理的重要组成部分，对于保障合同双方的合法权益、维护合同的严肃性和公平性具有重要意义。
本文将从建设工程合同索赔费用的定义、类型、原因、程序和策略等方面进行分析和探讨。
一、建设工程合同索赔费用的定义建设工程合同索赔费用是指在建设工程合同履行过程中，由于一方的违约行为或者其他原因，导致合同一方遭受损失，需要向违约方或者相关责任方提出的经济赔偿请求。
索赔费用包括直接损失和间接损失两部分，直接损失是指因违约行为导致的实际经济损失，间接损失是指因违约行为导致的预期利益损失。
二、建设工程合同索赔费用的类型1. 工程延期索赔费用：由于合同一方未能按照约定的工期完成工程，导致工程延期，从而给另一方造成的经济损失。
2. 工程质量索赔费用：由于合同一方未能按照约定的质量标准完成工程，导致工程质量问题，从而给另一方造成的经济损失。
3. 工程变更索赔费用：由于合同一方未能按照约定的工程内容完成工程，导致工程变更，从而给另一方造成的经济损失。
4. 材料设备索赔费用：由于合同一方提供的材料或设备不符合约定标准，导致工程质量问题或者工程延期，从而给另一方造成的经济损失。
5. 人工费用索赔：由于合同一方未能按照约定的工期完成工程，导致人工费用增加，从而给另一方造成的经济损失。
6. 利息索赔：由于合同一方未能按照约定的期限支付合同价款或者赔偿款项，导致另一方遭受利息损失。
三、建设工程合同索赔费用的原因1. 合同一方违约：合同一方未能按照合同约定履行自己的义务，导致另一方遭受损失。
2. 设计变更：由于设计原因导致工程变更，从而给合同一方造成经济损失。
3. 工程环境变化：由于不可抗力或其他意外情况导致工程环境发生变化，从而给合同一方造成经济损失。
4. 政策法规变化：由于政策法规的调整导致合同履行发生变化，从而给合同一方造成经济损失。
建筑安装工程费按照费用构成要素划分
《建筑安装工程造价》分部分项工程费1人工费：支付给从事建筑安装工程施工的生产工人和附属生产单位工人的各项费用。
内容包括：1计时工资或计件工资;2奖金：如节约奖、劳动竞赛奖等。
3津贴补贴：如流动施工津贴、特殊地区施工津贴、高温（寒）作业临时津贴、高空津贴等。
4加班加点工资：是指按规定支付的在法定节假日工作的加班工资和在法定日工作时间外延时工作的加点工资.5特殊情况下支付的工资：因病、工伤、产假、计划生育假、婚丧假、事假、探亲假、定期休假、停工学习、执行国家或社会义务等原因按计时工资标准或计时工资标准的一定比例支付的工资.2材料费：是指施工过程中耗费的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品或成品、工程设备的费用。
内容包括：1材料原价。
2运杂费。
3运输损耗费。
4采购及保管费：包括采购费、仓储费、工地保管费、仓储损耗。
3 施工机具使用费：是指施工作业所发生的施工机械、仪器仪表使用费或其租赁费。
1施工机械使用费（1)折旧费(2)大修理费（3）经常修理费（4）安拆费及场外运费：安拆费指施工机械（大型机械除外）（5）人工费（6）燃料动力费（7）税费：车船使用税、保险费及年检费等。
2仪器仪表使用费：是指工程施工所需使用的仪器仪表的摊销及维修费用.4 企业管理费：建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需的费用。
包括：（1）管理人员工资；（2）办公费;(3）差旅交通费;（4)固定资产使用费：管理和试验部门及附属生产单位使用的房屋、设备、仪器等的折旧、大修、维修或租赁费。
（5)工具用具使用费：不属于固定资产的工具、器具、家具、交通工具和检验、试验、测绘、消防用具的购置、维修和摊销费；（6)劳动保险和职工福利费：职工退职金、福利费、冬季取暖补贴、上下班交通补贴；(7）劳动保护费：如工作服、手套、防暑降温以及在有碍身体健康环境中施工的保健费用;（8）检验试验费：按照有关标准规定，对建筑及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查、试验所发生的费用。
建设工程索赔
1Z206060 建设工程索赔在国际工程承包市场上，工程索赔时承包人和发包人保护自身正当权益、弥补工程损失的重要而有效的手段.1Z206061 索赔的依据建设工程索赔通常是指在工程履行过程中，合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿的行为.索赔是一种正当的权利要求,它是合同当事人之间一项正常的而且普遍存在的合同管理业务，是一种以法律和合同依据的合情合理的行为.一、索赔的起因索赔可能由以下一个或几个方面的原因引起:（1）合同对方违约，不履行或未能正确履行合同义务和责任；（2）合同错误，如合同条文不全、错误、矛盾等，设计图纸、技术规范错误等；（3）合同变更；（4）工程环境变化,包括法律、物价和自然条件的变化等；（5）不可抗力因素，如恶劣气候条件、地震、洪水、战争状态等。
二、索赔分类（一）按索赔有关当事人分类（1）承包人与发包人之间的索赔；（2）承包人与分包人之间的索赔；（3）承包人或发包人与供货人之间的索赔；（4）承包人或发包人与保险人之间的索赔。
（二）按照索赔目的和要求分类（1）工期索赔，一般指承包人向业主或者分包人向承包人要求延长工期；（2）费用索赔,即要求补偿经济损失,调整合同价格。
（三）按照索赔事件的性质分类（1）工期延期索赔,因为发包人未按合同要求提供施工条件，或者发包人指令工程暂停或不可抗力时间等原因造成工期拖延的，承包人向发包人移出索赔；如果由于承包人原因导致工期拖延，发包人可以向承包人提出索赔;由于非分包人的原因导致工期拖延，分包人可以向承包人提出索赔；（2）工期加速索赔,通常是由于发包人或工程师指令承包人加快施工进度，缩短工期，引起承包人的人力、物力、财力的额外开支，承包人提出索赔；承包人指令分包人加快进度，分包人也可以向承包人提出索赔;（3）工程变更索赔，由于发包人或工程师指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更施工顺序等，造成工期延长和费用增加,承包人对此向发包人提出索赔，分包人也可以对此向承包人提出索赔;（4）工程终止索赔,由于发包人违约或发生了不可抗力时间等造成工程非正常终止，承包人和分包人因蒙受经济损失而提出索赔;如果由于承包人或者分包人的原因导致工程非正常终止，或者合同无法继续履行，发包人可以对此提出索赔。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程索赔费用有哪些项目的组成？
索赔费用的主要组成部分，同工程款的计价内容相似。
按我国现行规定(参见建标[2003]206号《建筑安装工程费用项目组成》)，建安工程合同价包括直接费、间接费、利润和税金。
我国的这种规定，同国际上通行的做法还不完全一致。
按国际惯例，建安工程直接费包括人工费、材料费和机械使用费；间接费包括现场管理费、保险费、利息等。
一般承包商可索赔的具体费用内容如图1所示。
从原则上说，承包商有索赔权利的工程成本增加，都是可以索赔的费用。
但是，对于不同原因引起的索赔，承包商可索赔的具体费用内容是不完全一样的。
哪些内容可索赔，要按照各项费用的特点、条件进行分析论证。
(1)人工费人工费包括施工人员的基本工资、工资性质的津贴、加班费、奖金以及法定的安全福利等费用。
对于索赔费用中的人工费部分而言，人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用；由于非承包商责任的工效降低所增加的人工费用；超过法定工作时间加班劳动；法定人工费增长以及非承包商责任工程延期导致的人员窝工费和工资上涨费等。
(2)材料费材料费的索赔包括：由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费；由于客观原因材料价格大幅度上涨；由于非承包商责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存费用。
材料费中应包括运输费，仓储费，以及合理
的损耗费用。
如果由于承包商管理不善，造成材料损坏失效，则不能列入索赔计价。
承包商应该建立健全的物资管理制度，记录建筑材料的进货日期和价格，建立领料耗用制度，以便索赔时能准确地分离出索赔事项所引起的材料额外耗
用量。
为了证明材料单价的上涨，承包商应提供可靠的订货单、采购单，或官方公布的材料价格调整指数。
(3)施工机械使用费施工机械使用费的索赔包括：由于完成额外工作增加的机械使用费；非承包商责任工效降低增加的机械使用费；由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。
窝工费的计算，如系租赁设备，一般按实际租金和调进调出费的分摊计算；如系承包商自有设备，一般按台班折旧费计算，而不能按台班费计算，因台班费中包括了设备使用费。
(4) 分包费用分包费用索赔指的是分包商的索赔费，一般也包括人工、材料、机械使用费的索赔。
分包商的索赔应如数列入总承包商的索赔款总额以内。
(5) 现场管理费索赔款中的现场管理费是指承包商完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间的现场管理费，包括管理人员工资、办公、通讯、交通费等。
(6) 利息在索赔款额的计算中，经常包括利息。
利息的索赔通常发生于下列情况：拖期付款的利息；由于工程变更和工程延期增加投资的利息；索赔款的利息；错误扣款的利息。
至于具体利率应是多少，在实践中可采用不同的标准，主要
有这样几种规定：
● 按当时的银行贷款利率；
● 按当时的银行透支利率；
● 按合同双方协议的利率；
● 按中央银行贴现率加三个百分点。
(7) 总部(企业)管理费索赔款中的总部管理费主要指的是工程延期期间所增加的管理费。
包括总部职工工资、办公大楼、办公用品、财务管理、通讯设施以及总部领导人员赴工地检查指导工作等开支。
这项索赔款的计算，目前没有统一的方法。
在国际工程施工索赔中总部管理费的计算有以下几种：
● 按照投标书中总部管理费的比例(3％一8％)计算：
总部管理费＝合同中总部管理费比率(％)×(直接费索赔款额牛现场管理费索赔款额等)
●按照公司总部统一规定的管理费比率计算：
总部管理费＝公司管理费比率(％)×(直接费索赔款额+现场管理费索赔款额等)
●以工程延期的总天数为基础，计算总部管理费的索赔额，计算步骤如下:对某一工程提取的管理费=同期内公司的总管理费×（该工程的合同额/同期内公司的总合同额）索赔的总部管理费＝该工程的每日管理费×工程延期的天数
(8) 利润一般来说，由于工程范围的变更、文件有缺陷或
技术性错误、业主未能提供现场等引起的索赔，承包商可以列入利润。
但对于工程暂停的索赔，由于利润通常是包括在每项实施工程内容的价格之内的，而延长工期并未影响削减某些项目的实施，也未导致利润减少。
所以，一般监理工程师很难同意在工程暂停的费用索赔中加进利润损失。
索赔利润的款额计算通常是与原报价单中的利润百分率保持一致。
另：索赔费用歌
1、工费利全偿：
延发图纸延交场，甲数线误承包商。
非乙检验误工期，干扰竣检应全偿。
2、仅工可偿：
变更异常传染病，政府行为致误工。
业主他人来干扰，当局混乱只延工。
3、工费可偿（最后一项仅费）
不可预见不可抗，法调文物工费项。
提前占用给费利，业主保险仅费偿。