机房供电设备销售暨施工合同范本
机房供电设备销售暨施工合同..
机房供电设备销售暨施工合同本合同各方当事人甲方：法定代表人：-住址：邮编：联系电话：乙方：法定代表人：住址：由E编：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，就机房供电设备销售暨施工事宜，甲乙双方本若互惠互利，共同第一条项目的名称项目名称：机房供电系统的改工稈第二条合同内容1.货物清单项目所包含货物的清单（名称、数量、规格、单价）：产品名称型号规格单价数量单位小计合计供电设备供电设备2,合同金额：元（大写）人民币兀整合同价格包括所有设备,黄、备件备品费、运输费、保险费、施工费、安装调试费及等费用在内的税费甲方指定地点全包价。
甲方不再另付任何费用。
第三条货物的质量要求、培训费用及损害赔偿1.质量要求：产品的技术标准，按卜？列第_项执行：（1）按国家的标准执行:(3)按甲乙双方商定技术要求执行。
2.乙方 按本合同向甲方提供货物、服务及培训。
培训内容、办法、时冋、规模等由双方协商确定，详见培训附表 3. 乙方本合同向甲方提供货物及服务，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。
属「•正常合理的损耗 应由甲方承担。
如因乙方货物质量原因，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。
乙方货物在质量保 证期内提供包修服务并提供终生服务。
第四条交货1. 交货日期：合同生效后 个工作日2. 交货地点： (由甲方指定)第五条施工要求1.乙方根据甲方技术人员要求，将甲 方原有 设备更换为 设备，并保证设 备正常使用。
乙方需按照甲方要求对务设备电源介入线路做重新连接部署。
乙方根 据甲 方技术人员要求，将机房供电线路做总体改造，实现所有机柜设备由 UPS 直接供电。
2. 乙方根据甲方要求，将相应设备统一部署在新购置的机柜中，做妥善存放（2） 按部颁布的标准执行:第六条验收1.验收方式：货物安装、调试完毕后，甲方对货物进行验收，调试运行结果必须符合甲方技术要求，并签署“验收报告” _=2.验收人员(1) 甲方相关部门:(2) 乙方项目负责人：项目经办人。
机房供电设备销售暨施工合同实用版
YF-ED-J5887可按资料类型定义编号机房供电设备销售暨施工合同实用版An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests.（示范文稿）二零XX年XX月XX日机房供电设备销售暨施工合同实用版提示：该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。
请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。
下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。
本合同各方当事人甲方：_________法定代表人：___________住址：__________邮编：__________联系电话：_____________乙方：__________法定代表人：___________住址：__________邮编：__________联系电话：_____________根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，就机房供电设备销售暨施工事宜，甲乙双方本着互惠互利,共同受益的原则,经过友好协商，自愿达成以下条款：第一条项目的名称项目名称：_____机房供电系统整改工程第二条合同内容1．货物清单项目所包含货物的清单（名称、数量、规格、单价）：产品名称型号规格单价数量单位小计合计供电设备供电设备2．合同金额：_________元（大写）人民币______________元整合同价格包括所有设备费、备件备品费、运输费、保险费、施工费、安装调试费及税费等费用在内的甲方指定地点全包价。
甲方不再另付任何费用。
第三条货物的质量要求、培训费用及损害赔偿1．质量要求：产品的技术标准,按下列第____项执行：（1）按国家的标准执行；（2）按____部颁布的标准执行；（3）按甲乙双方商定技术要求执行。
2024年-应用详尽版机房供电设备销售暨施工合同
机房供电设备销售暨施工合同合同编号：___________甲方（买方）：___________乙方（卖方）：___________一、合同标的1.1乙方同意向甲方出售机房供电设备，具体设备清单详见附件一。
1.2乙方负责对甲方指定的机房进行供电设备的安装、调试和施工，确保设备正常运行。
二、合同价格及支付方式2.1合同总价为人民币【】元（大写：【】元整），具体价格详见附件一。
（1）合同签订后7个工作日内，支付合同总价的30%作为预付款；（2）乙方完成设备安装、调试并交付甲方验收合格后，甲方支付合同总价的60%；（3）剩余10%作为质量保证金，于设备正常运行满一年后支付。
三、交货及施工3.1乙方应在合同签订后30个工作日内将设备交付至甲方指定地点。
3.2乙方负责设备的安装、调试和施工，并确保设备正常运行。
3.3乙方应按照甲方的要求和施工图纸进行施工，如有变更，应及时通知甲方并经甲方确认。
四、质量保证4.1乙方保证所提供的设备符合国家相关质量标准和甲方的要求。
4.2乙方对设备提供一年的质量保证期，自设备交付甲方并验收合格之日起计算。
4.3质量保证期内，如设备出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后24小时内进行维修或更换。
五、违约责任5.1任何一方违反合同条款，应承担违约责任，向守约方支付合同总价10%的违约金。
5.2乙方未按约定时间交付设备或完成施工的，每逾期一日，应向甲方支付合同总价1%的违约金。
5.3甲方未按约定支付款项的，每逾期一日，应向乙方支付合同总价1%的违约金。
六、争议解决6.1本合同在履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、合同生效及其他7.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。
7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：___________乙方（盖章）：___________代表（签字）：___________代表（签字）：___________签订日期：___________签订日期：___________附件一：机房供电设备清单设备名称：___________设备型号：___________数量：___________单价：___________总价：___________=====本合同更广泛的场景，特设场景及条款=====特殊应用场合及增加条款：1.场合：海外项目增加条款：出口手续：乙方负责办理设备的出口手续，包括但不限于出口许可证、原产地证明等。
机房供电设备销售暨施工合同8篇
机房供电设备销售暨施工合同8篇篇1甲方（买方）：____________________乙方（卖方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就机房供电设备的销售与施工事宜，达成以下协议：一、项目概况1. 项目名称：机房供电设备销售及施工工程。
2. 项目地点：____________________。
3. 项目内容：包括供电设备的供应、运输、安装、调试及售后维护等。
二、设备明细及规格详细列出本次销售的所有供电设备的名称、型号、规格、数量等。
具体见附件一：《供电设备清单》。
三、工程标准与要求1. 乙方提供的设备需符合国家相关标准，具备相应的质量认证及安全认证。
2. 施工过程应严格遵守安全规范，确保工程质量与人员安全。
3. 乙方需按照甲方提供的施工方案进行施工，确保设备安装精准无误。
4. 工程完工后，乙方需进行调试并培训甲方操作人员。
四、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币____元（大写：____元整）。
2. 甲方在合同签订后____日内支付乙方____%作为预付款。
3. 设备安装完毕并调试合格后，甲方支付乙方剩余款项。
4. 支付方式：通过银行转账或其他双方同意的方式进行支付。
五、工程期限及延期处理1. 工程开工日期：自本合同签订之日起计算。
2. 工程竣工日期：自开工之日起____天内完成。
3. 若因甲方原因导致工程延期，乙方有权相应顺延工期。
4. 如因不可抗力因素导致工程延期，双方应协商解决。
六、售后服务及保修1. 乙方提供的设备保修期为____年。
2. 保修期内，如设备出现质量问题，乙方负责免费维修。
3. 乙方提供电话支持及远程在线支持服务。
4. 保修期结束后，乙方提供有偿维修服务。
七、违约责任及解决方式1. 若甲方未按约定支付款项，乙方有权顺延工期并要求甲方支付违约金。
2. 若乙方未按约定完成工程，需向甲方支付违约金。
电力设备销售及安装合同范本1
电力设备销售及安装合同合同编号：__________甲方（供电方）：________公司乙方（采购方）：________公司一、合同定义及双方权利义务1.1 本合同由以下双方于____年____月____日签订，合同主题为电力设备销售及安装，以下简称“本合同”。
1.2 甲方为电力设备生产商及供应商，具备提供电力设备及相关服务的能力。
1.3 乙方为电力设备采购方，具备采购、使用电力设备及相关服务的权利。
二、合同标的2.1 甲方同意向乙方销售以下电力设备（以下简称“设备”），具体设备型号、规格、数量如下：（1）设备名称：________（2）设备型号：________（3）设备规格：________（4）设备数量：________2.2 甲方负责设备的安装、调试及验收。
三、合同价格及支付方式3.1 设备总价为人民币___元（大写：___元整），包括设备费、安装费、调试费及验收费。
3.2 乙方按以下方式支付合同款项：（1）合同签订后7日内，乙方支付合同总价款的30%作为预付款；（2）设备安装调试合格后，乙方支付合同总价款的50%；（3）验收合格后，乙方支付合同总价款的20%。
四、交货及安装4.1 甲方应按合同约定的时间、地点将设备交付给乙方。
4.2 甲方负责设备的安装、调试，确保设备正常运行。
4.3 乙方应协助甲方完成设备的安装、调试工作，提供必要的施工条件。
五、质量保证及售后服务5.1 甲方保证提供的设备符合国家相关标准，质量可靠。
5.2 甲方对设备提供以下质量保证：（1）设备质量保证期自验收合格之日起计算，时长为___个月；（2）在质量保证期内，设备出现非人为损坏的质量问题，甲方负责免费维修或更换。
5.3 甲方在设备质量保证期结束后，提供以下售后服务：（1）设备终身维修；（2）设备维护保养；（3）技术支持及咨询。
六、验收及交付6.1 设备安装调试完成后，乙方应在___个工作日内组织验收。
6.2 验收合格后，乙方签署验收报告，并将验收报告副本交予甲方。
供电设施销售合同范本
供电设施销售合同范本甲方（卖方）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：乙方（买方）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：鉴于甲方拥有供电设施并愿意向乙方出售，乙方有意购买该供电设施，双方经友好协商达成如下协议：一、产品描述详细描述供电设施的规格、型号、技术参数等相关信息。
二、产品价格总价款为人民币________元（大写：______________）。
三、付款方式[具体付款方式及时间节点]四、交货时间及地点甲方应于______年____月____日前将货物交付至乙方指定地点：____________。
五、质量标准及验收1. 甲方保证所售供电设施符合相关质量标准。
2. 乙方应在收到货物后____天内进行验收，如有质量问题应及时通知甲方，甲方应负责解决。
六、售后服务[约定售后服务的具体内容，如质保期限、维修责任等]七、违约责任1. 若甲方未能按时交货，每逾期一天，应按照合同总价的____%向乙方支付违约金。
2. 若乙方未能按时付款，每逾期一天，应按照未付金额的____%向甲方支付违约金。
八、争议解决如双方在本合同履行过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他条款1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：____________签订日期：______年____月____日乙方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：____________签订日期：______年____月____日。
机房供电设备销售暨施工合同8篇
机房供电设备销售暨施工合同8篇第1篇示例：机房供电设备销售暨施工合同甲方：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：联系方式：经甲、乙双方友好协商，就乙方向甲方供应机房供电设备及进行相应施工工作达成如下合同，共同遵守并信守以下条款：一、设备供应1.1 乙方将按照双方商定的标准和规格，向甲方供应机房所需的供电设备。
1.2 甲方有权对乙方供应的设备进行质量检验，如有不符合要求的，乙方应立即整改或更换。
1.3 如因乙方供应的设备质量问题造成损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
二、施工工作2.1 乙方将根据甲方的要求和实际情况，进行机房供电设备的安装、调试等相关施工工作。
2.2 乙方保证施工过程中遵守相关规范和标准，确保施工质量和安全。
2.3 如因乙方施工过程中造成损坏或影响甲方正常使用，乙方应承担相应的维修和赔偿责任。
三、价格与结算3.1 机房供电设备的价格为双方协商一致的价格，具体以合同附件为准。
3.2 甲方应在乙方供货后及时支付货款，逾期需支付延迟付款费用。
3.3 施工工程结算金额包括设备价格和施工费用，结算方式双方商定。
四、保修期4.1 乙方供应的设备享有一定的保修期，具体以合同约定为准。
4.2 保修期内如有设备出现质量问题，乙方将提供免费维修或更换。
4.3 保修期外如有设备故障，乙方将提供有偿维修服务。
五、违约责任5.1 若一方违反合同规定导致合同无法履行，应承担违约责任。
5.2 乙方违约时，应承担相应的经济赔偿责任，并承担可能对甲方造成的一切损失。
5.3 若因不可抗力等原因导致合同无法履行，对方免予承担违约责任。
六、争议解决6.1 合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
6.2 如协商无果，可以通过仲裁或诉讼等方式解决。
七、其他条款7.1 本合同自双方签字盖章后生效，至合同约定内容履行完毕终止。
7.2 合同附件为本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：以上为【机房供电设备销售暨施工合同】的具体内容，希望双方能够严格遵守合同约定，共同维护双方的合法权益，实现合作共赢的目标。
机房设施设备销售合同
甲方（买方）：____________________乙方（卖方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方购买乙方提供的机房设施设备事宜，经友好协商达成如下协议：第一条合同标的1.1 乙方同意向甲方提供如下机房设施设备（以下简称“设备”）：- 设备名称：____________________- 设备型号：____________________- 设备数量：____________________- 设备规格：____________________- 设备单价：人民币____________________元（大写：____________________元）1.2 上述设备的具体技术参数、性能指标及安装要求详见附件一《机房设施设备技术参数清单》。
第二条合同价格及支付方式2.1 本合同设备总价为人民币____________________元整（大写：____________________元整）。
2.2 甲方支付方式如下：- 首付款：合同签订后__个工作日内，甲方支付总价款的__%作为首付款；- 尾款：设备验收合格并投入使用后__个工作日内，甲方支付剩余总价款的__%作为尾款。
第三条交货及验收3.1 乙方应按以下时间节点完成设备交付：- 第__个工作日：交付设备主体部分；- 第__个工作日：交付设备附件及配件；- 第__个工作日：完成设备的安装调试。
3.2 甲方应在设备交付后__个工作日内对设备进行验收，并出具书面验收报告。
如甲方在验收过程中发现设备存在质量问题，应在验收报告中对问题进行详细说明，并要求乙方在__个工作日内进行整改。
第四条质保及售后服务4.1 乙方对所售设备提供__个月的质保期。
在质保期内，如设备出现质量问题，乙方应免费进行维修或更换。
4.2 乙方应在合同签订后__个工作日内，向甲方提供完整的售后服务，包括但不限于：- 定期巡检；- 故障排除；- 技术支持；- 人员培训。
机房供电设备销售暨施工合同
机房供电设备销售暨施工合同甲方（销售方）：公司名称：地址：电话：传真：法定代表人：注册资本：营业执照号码：乙方（施工方）：公司名称：地址：电话：传真：法定代表人：注册资本：营业执照号码：鉴于甲、乙双方本着诚实信用的原则，共同按照下列条款达成本合同。
第一条合同目的本合同的目的是为乙方提供机房供电设备销售和施工服务。
具体合同内容如下。
第二条供电设备销售1. 甲方将向乙方销售以下供电设备（以下简称“设备”）：（详细列出设备名称、型号、数量）2. 设备的销售价格为（具体金额），合计（具体金额）。
乙方应根据销售价格向甲方支付设备款项。
3. 设备的质量标准和技术要求应符合国家有关规定，并由甲方提供质量检验证明。
4. 设备的交付方式为（具体方式），交付时间为（具体时间）。
第三条施工服务1. 乙方应根据甲方提供的设备及施工图纸，按照相关技术规范和标准进行施工。
2. 施工过程中，乙方应保证施工人员的安全，确保施工质量和工期进度。
如因乙方原因导致施工质量不合格或工期延误，乙方应承担相应的责任并赔偿甲方的损失。
3. 施工完成后，乙方应向甲方提交施工报告和验收材料，并承担设备的售后服务和保修责任。
第四条付款方式1. 乙方应根据设备的销售价格按照以下付款方式支付甲方：（详细列出付款方式和金额，如预付款、进度款、尾款等）2. 乙方应在收到甲方的发票后的（具体天数）内付清全款。
第五条保密条款甲、乙双方应对合同中的商业秘密保密，并不得向第三方披露。
未经对方同意，不得将合同中的任何内容用于其他目的。
第六条违约责任1. 任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。
2. 如因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应立即通知对方并协商解决办法。
第七条争议解决合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
如协商不成，可以提请甲方所在地的有管辖权的人民法院解决。
第八条其他1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等效力。
专业机房供电设备买卖及施工服务协议2024版一
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX专业机房供电设备买卖及施工服务协议2024版一本合同目录一览一、第一条定义与术语解释1.1、专业机房供电设备1.2、施工服务1.3、甲方1.4、乙方1.5、合同二、第二条设备买卖2.1、设备种类与数量2.2、设备质量标准2.3、设备交付时间2.4、设备价格与支付方式三、第三条施工服务内容3.1、施工方案与施工图纸3.2、施工质量标准3.3、施工周期3.4、施工费用四、第四条乙方的义务与责任4.1、设备供应与质量保证4.2、施工安全与环境保护4.3、售后服务4.4、保密义务五、第五条甲方的义务与责任5.1、设备接收与验收5.2、施工条件提供5.3、支付合同款项5.4、配合与协调六、第六条合同的变更与解除6.1、合同变更条件6.2、合同解除条件6.3、合同变更与解除的程序七、第七条违约责任7.1、乙方违约责任7.2、甲方违约责任7.3、违约赔偿方式八、第八条争议解决8.1、争议解决方式8.2、仲裁机构8.3、法律适用九、第九条合同的生效、无效与终止9.1、合同生效条件9.2、合同无效条件9.3、合同终止条件十、第十条保密条款10.1、保密内容10.2、保密期限10.3、保密违约责任十一、第十一条合同的转让11.1、合同转让条件11.2、合同转让程序十二、第十二条法律、法规与政策12.1、遵守法律法规12.2、政策变化对合同的影响十三、第十三条其他条款13.1、合同附件13.2、补充协议13.3、通知与送达十四、第十四条合同的份数与保管14.1、合同份数14.2、合同保管责任14.3、合同查阅与复制第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1、专业机房供电设备：指为本合同约定的机房提供稳定、可靠电力供应的设备，包括但不限于UPS不间断电源、蓄电池、切换柜、配电柜等。
1.2、施工服务：指乙方根据甲方要求，对专业机房供电设备进行安装、调试、验收等的一系列服务。
机房供电设备销售暨施工合同(3篇)
机房供电设备销售暨施工合同（3篇）机房供电设备销售暨施工合同（精选3篇）机房供电设备销售暨施工合同篇1本合同各方当事人甲方：______________________________法定代表人：_________________________住址：_______________________________邮编：_______________________________联系电话：___________________________乙方：_______________________________法定代表人：_________________________住址：_______________________________邮编：_______________________________联系电话：___________________________根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，就机房供电设备销售暨施工事宜，甲乙双方本着互惠互利,共同受益的原则,经过友好协商，自愿达成以下条款：第一条项目的名称项目名称：_____机房供电系统整改工程第二条合同内容1.货物清单项目所包含货物的清单（名称、数量、规格、单价）：产品名称型号规格单价数量单位小计合计供电设备供电设备2.合同金额：_________元（大写）人民币______________元整合同价格包括所有设备费、备件备品费、运输费、保险费、施工费、安装调试费及税费等费用在内的甲方指定地点全包价。
甲方不再另付任何费用。
第三条货物的质量要求、培训费用及损害赔偿1.质量要求：产品的技术标准,按下列第____项执行：（1）按国家的标准执行；（2）按____部颁布的标准执行；（3）按甲乙双方商定技术要求执行。
2.乙方按本合同向甲方提供货物、服务及培训。
培训内容、办法、时间、规模等由双方协商确定，详见培训附表。
3.乙方本合同向甲方提供货物及服务，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。
机房施工销售合同
机房施工销售合同合同编号：_______甲方（以下简称“买方”）：乙方（以下简称“卖方”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方购买乙方机房施工服务事宜，达成如下协议：一、合同标的1.1 乙方同意向甲方提供机房施工服务，包括机房设计、设备安装、布线、调试等。
1.2 甲方同意按照本合同约定的条款购买乙方提供的机房施工服务。
二、服务内容与要求2.1 乙方应按照甲方的要求进行机房设计，并提供完整的施工方案，包括设备选型、布局、布线等。
2.2 乙方应按照施工方案进行机房施工，确保施工质量，满足甲方的使用需求。
2.3 乙方应提供施工期间的技术支持和售后服务，确保甲方在施工过程中的问题得到及时解决。
2.4 乙方应按照约定的时间完成施工，如有特殊情况需延期，应提前通知甲方，并征得甲方同意。
2.5 乙方应按照约定的价格向甲方提供服务，如有特殊情况需调整价格，应提前通知甲方，并征得甲方同意。
三、合同价格与支付3.1 本合同的总价为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
3.2 甲方应在本合同签订后7个工作日内，向乙方支付合同总价款的50%作为预付款。
3.3 乙方完成施工后，甲方应按照验收合格后的实际工程量，向乙方支付剩余的50%款项。
3.4 甲方支付款项时，应提供等额的正规发票。
四、验收与保修4.1 乙方施工完成后，应向甲方提供完整的施工资料，包括设计方案、施工图、设备清单等。
4.2 甲方应按照约定的时间对乙方施工的机房进行验收，验收合格后，双方签署验收报告。
4.3 乙方应自验收合格之日起，提供_______年的免费保修服务，保修期内出现的非人为损坏，乙方应负责免费维修或更换。
五、违约责任5.1 乙方未按照约定时间完成施工的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的0.5%乘以逾期天数。
5.2 乙方未按照约定标准提供服务的，甲方有权要求乙方返工，并按照实际发生的费用向乙方追偿。
配电设备销售安装合同范本
合同编号：_______甲方（以下简称“供电方”）：地址：_______乙方（以下简称“购买方”）：地址：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方销售配电设备及提供安装服务给乙方，乙方购买并使用该配电设备事宜，达成如下协议：第一条设备名称、型号、数量及价格1.1 供电方同意向购买方提供配电设备（以下简称“设备”），设备的具体名称、型号、数量及价格详见附件一。
1.2 设备的价格（以下简称“合同总价”）为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
第二条设备交付及安装2.1 供电方应按照约定时间将设备交付给购买方，并负责设备的安装、调试工作。
2.2 购买方应提供必要的配合，包括但不限于提供设备安装场地、电源、水源、排水等。
第三条付款方式3.1 购买方在本合同签订后5个工作日内，向供电方支付合同总价的30%作为预付款。
3.2 设备交付并安装完成后，购买方应在验收合格后5个工作日内，向供电方支付合同总价的60%。
3.3 剩余的10%作为质保金，自设备验收合格之日起一年内，如设备无质量问题，购买方应在到期后5个工作日内支付给供电方。
第四条质量保证4.1 供电方保证提供的设备符合国家相关法律法规、行业标准和购买方的要求。
4.2 供电方应在设备安装、调试过程中，对购买方人员进行必要的培训，确保购买方能够正确使用和维护设备。
4.3 设备验收合格后，供电方应提供相应的售后服务，包括设备维修、更换零配件等。
第五条违约责任5.1 双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付相应的赔偿金。
5.2 如供电方未按照约定时间交付设备或安装、调试不合格，购买方有权要求供电方支付逾期交付违约金，违约金计算方式为：逾期交付部分合同总价×日违约金率×逾期天数。
供电设施销售合同范本
供电设施销售合同范本甲方（卖方）：公司名称：[公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司地址]联系电话：[联系电话]乙方（买方）：公司名称：[公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司地址]联系电话：[联系电话]一、产品名称、规格、数量及价格产品名称规格数量单价（元）总价（元）[产品 1 名称][产品 1 规格][产品 1 数量][产品 1 单价][产品 1 总价][产品 2 名称][产品 2 规格][产品 2 数量][产品 2 单价][产品 2 总价]总价款：人民币（大写）[大写金额]元整（小写：￥[小写金额]元）上述价格包含产品的运输、安装调试及税费等一切费用。
二、质量标准及技术要求1. 甲方所提供的供电设施应符合国家及行业相关标准，并满足乙方的使用需求。
2. 产品的技术规格、参数等详细信息以甲方提供的产品说明书或双方确认的技术文件为准。
三、交货时间、地点及方式1. 交货时间：甲方应于[具体日期]前将货物交付至乙方指定地点。
2. 交货地点：[详细交货地点]3. 交货方式：[交货方式，如甲方负责运输等]四、包装及运输1. 甲方负责产品的包装，确保产品在运输过程中不受损坏。
2. 运输费用由[甲方/乙方]承担。
五、安装调试及验收1. 甲方负责产品的安装调试，乙方应予以协助。
2. 安装调试完成后，乙方应在[验收期限]内进行验收。
如验收不合格，乙方应在验收期限内书面通知甲方，甲方应在[整改期限]内完成整改，直至验收合格。
3. 验收合格后，双方应签署验收报告。
六、付款方式1. 合同签订后，乙方应向甲方支付合同总价款的[预付款比例]作为预付款，即人民币（大写）[大写预付款金额]元整（小写：￥[小写预付款金额]元）。
2. 货物验收合格后，乙方应在[付款期限]内支付合同总价款的[验收款比例]，即人民币（大写）[大写验收款金额]元整（小写：￥[小写验收款金额]元）。
3. 剩余合同总价款的[尾款比例]作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，乙方应在[付款期限]内支付给甲方，即人民币（大写）[大写质保金金额]元整（小写：￥[小写质保金金额]元）。
机房电源施工合同
机房电源施工合同合同编号：_______甲方（建设单位）：_______乙方（施工单位）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方机房电源施工项目（以下简称“项目”）达成一致，签订本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：_______机房电源施工项目1.2 工程地点：_______1.3 工程规模：_______1.4 工程内容：根据甲方需求，乙方负责机房电源系统的施工，包括电源设备安装、电源线缆布设、接地系统施工等。
第二条合同价格2.1 本合同总价款为人民币_______元整（大写：_______元整），包括施工费、材料费、人工费、管理费、利润等。
2.2 乙方报价是基于甲方的项目需求、工程规模、工程地点等因素综合考虑后制定的，一经双方确认，未经甲方同意，乙方不得擅自提高价格。
2.3 乙方应按照甲方要求，对施工过程中发生的变更事项，按照甲方确认的变更价格进行调整。
第三条合同履行3.1 施工期限：乙方应按照甲方要求，保证工程在_______天内完成。
3.2 乙方应按照甲方的要求，提供施工进度计划，并按照计划完成施工。
3.3 乙方应保证施工质量，按照相关国家标准和行业标准进行施工。
3.4 乙方应严格按照甲方的要求，对施工过程中涉及的技术秘密和商业秘密进行保密。
3.5 乙方应承担施工过程中产生的废水、废气、固体废弃物等环保处理责任。
第四条质量保证4.1 乙方应保证施工质量，确保工程验收合格。
4.2 乙方应承担工程验收后一年内的保修责任。
4.3 乙方应按照甲方的要求，提供相关质量证明文件。
第五条付款方式5.1 本合同价款支付方式分为三次，具体支付比例和时间如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的40%。
机房设备购销合同
机房设备购销合同1. 合同背景本合同由乙方（购买方）与甲方（销售方）签订，旨在明确双方就机房设备的购销事宜达成的协议。
2. 合同内容2.1 设备信息甲方将向乙方销售以下机房设备：•设备名称：xxx•品牌：xxx•型号：xxx•数量：xxx•单价：xxx2.2 交付方式甲方应按照双方协商的交付计划，将机房设备交付给乙方。
交付方式包括但不限于快递、物流等方式。
2.3 价格及支付方式2.3.1 价格双方达成一致，机房设备的总价为xxx。
2.3.2 支付方式乙方应在签订合同之日起，xx天内支付机房设备的总价的xx%作为预付款。
剩余款项应在机房设备交付完成之日起xx天内支付完毕。
2.4 设备质量和保修甲方保证所销售的机房设备符合国家质量标准和约定要求，保证设备的正常运行。
保修期为购买合同签订之日起xx个月。
在保修期内，如果机房设备出现由于甲方原因造成的故障，甲方将负责修复或更换设备。
2.5 违约责任双方都应遵守本合同的约定条款，如有一方违反合同规定，则违约方应向守约方支付违约金。
2.6 合同解除发生以下情况之一时，合同可解除：•双方一致同意解除合同；•严重违反合同条款；•因不可抗力导致无法履行合同。
3. 知识产权甲方保证所销售的机房设备不侵犯第三方的任何知识产权。
如出现知识产权纠纷，甲方承担一切法律责任。
4. 保密条款双方应对双方在本合同项下所获知的对方的商业秘密和商业信息承担保密义务。
5. 法律适用和争议解决本合同的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
如有争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向合同签订地的法院提起诉讼。
6. 合同生效本合同经双方签字、盖章生效，并对双方具有法律约束力。
以上为《机房设备购销合同》的主要内容介绍。
详细的合同条款应与当事双方协商后确定，并在合同正文中详细表述。
机房销售合同
机房销售合同甲方（卖方）：_________乙方（买方）：_________鉴于甲方为专业的机房设备供应商，乙方欲购买甲方提供的机房设备及相关服务，经双方友好协商，特订立本合同，以资信守。
第一条产品信息与规格1.1 本次交易的机房设备包括但不限于：服务器机柜、精密空调、UPS不间断电源、监控系统等。
1.2 所有设备应符合国家相关行业标准及技术要求，并满足乙方提出的具体性能指标。
第二条价格条款2.1 双方约定，本次机房设备的总价款为人民币______元（大写：________________）。
2.2 上述价格包含设备成本、运输费、安装调试费等全部费用。
第三条交付与验收3.1 甲方应在合同签订后的____个工作日内将设备送达至乙方指定地点，并完成安装调试工作。
3.2 乙方有权对所购买的设备进行检验，确认设备无缺损、性能符合约定标准后，方可进行签收。
第四条支付方式4.1 乙方须在合同签订后____日内支付总价款的30%作为定金。
4.2 设备安装调试完成并通过乙方验收后，乙方应支付剩余70%的款项。
第五条售后服务与保修5.1 甲方提供自设备安装调试完毕之日起不少于一年的免费保修服务。
5.2 在保修期内，如设备出现非人为损坏，甲方负责免费维修或更换。
第六条违约责任6.1 若甲方未能按约定时间交付设备，每逾期一日，需向乙方支付未履行部分千分之一的违约金。
6.2 若乙方未按约定时间支付款项，每逾期一日，需向甲方支付逾期金额千分之一的违约金。
第七条争议解决7.1 因执行本合同所发生的一切争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条其他事项8.1 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
8.2 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
以上是一份标准的机房销售合同范本，具体内容根据实际情况进行调整。
在签订合同之前，请务必仔细阅读并理解合同内容，必要时可寻求法律专业人士的帮助，确保自身权益不受侵害。
供电设施销售合同范本
供电设施销售合同范本甲方（供电方）：地址：法定代表人：邮政编码：联系电话：传真号码：乙方（购买方）：地址：法定代表人：邮政编码：联系电话：传真号码：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律的规定，甲、乙双方协商签订如下合同：第一条合同标的1.1 甲方同意向乙方提供供电设施（以下简称合同设备）用于项目。
合同设备的具体名称、型号、数量、规格等详见合同附件一。
1.2 乙方负责合同设备的安装、调试工作，由甲方提供必要配合。
1.3 双方同意附件中各项条款为合同不可分割的部分，若附件与合同正文有任何不一致，以合同正文为准。
第二条价格2.1 合同设备的价格（以下称为：合同总价）为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
价格清单详见附件一。
2.2 上述合同总价是固定的。
第三条付款条款合同第二条中确定的合同总价由甲方向乙方以如下方式支付：3.1 预付款：在本合同生效后5个工作日内，甲方支付乙方合同总价30%的款项，即人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
乙方同时提供甲方同等金额的资金往来发票。
3.2 交货款：在合同设备交货后5个工作日内，甲方支付乙方合同总价60%的款项，即人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
3.3 验收款：在合同设备验收后5个工作日内，甲方支付乙方合同总价10%的款项，即人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
第四条合同设备的交货4.1 所有合同设备应在合同正式生效后__个月内，按照合同约定的数量和规格，交付给乙方指定的地点。
4.2 甲方应保证合同设备的质量，确保其符合国家相关标准和乙方要求。
第五条质量保证5.1 甲方应对合同设备的所有部件和材料质量负责，保证其符合约定标准和质量要求。
5.2 甲方提供的合同设备应具备合法的检验合格证明和产品说明书。
第六条售后服务6.1 甲方应提供合同设备的安装、调试和培训服务，确保乙方能够正常使用。
6.2 甲方应在合同设备使用过程中提供必要的技术支持和维修服务。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
签订日期:
编订：Foon Shi on设计编号：FS-HT-05018
机房供电设备销售暨施工合
Compu ter room po wer supply equipm ent sales and
construction contract
甲方:
乙方:
机房供电设备销售暨施工合同
i说明：本合同书适用于权利人明确其在规定限期内完成以房产为主要交易主体，可
I
I
i用于电子版存档或实体印刷，使用时请详细阅读条款。
本合同各方当事人甲方: 法定代表人: 住址: 邮编: 联系电话: 乙方: 法定代表人: 住址: 邮编: 联系电话: 根据
《中华人民共和国合同法》的有关规定，就
机房供电设备销售暨施工事宜，甲乙双方本着互惠互利，共同受益的原则,经过友好协商，自愿达成以下条款:
第一条项目的名称
项目名称: 机房供电系统整改工程
第二条合同内容1货物清单项目所包含货物的清单(名
称、数量、
规格、单价)：
产品名称型号规格单价数量单位小计合计供电设备供电设备
2.合同金额:
(大写)人民币元整
合同价格包括所有设备费、备件备品费、运输费、
保险费、施工费、安装调试费及税费等费用在内的甲方指定地点全包价。
甲方不再另付任何费用。
第三条货物的质量要求、培训费用及损害赔偿
1质量要求：产品的技术标准，按下列第项执行:
(1)按国家的标准执行;
(2)______ 按■部颁布的标准执行;
编号 FS-HT-05018
(3)按甲乙双方商定技术要求执行。
2.乙方按本合同向甲方提供货物、服务及培训
培训内容、办法、时间、规模等由双方协商确定，详见培训附表。
3.乙方本合同向甲方提供货物及服务，导致甲方
损失，乙方应予以赔偿。
属于正常合理的损耗应由甲方承担。
如因乙方货物质量原因，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。
乙方货物在质量保证期内提供包修服务并提供终生服务。
第四条交货
1交货日期：合同生效后个工作日。
2.交货地点: (由甲方指定)。
第五条施工要求
1乙方根据甲方技术人员要求，将甲方原有
设备更换为设备,并保证设备正常使用。
乙方需
按照甲方要求对各设备电源介入线路做重新连接部署。
乙方根据甲方技术人员要求，将机房供电线路做总体改造，实现所有机柜设备由UPS直接供电。
2・乙方根据甲方要求，将相应设备统一部署在新
第六条验收
1验收方式：货物安装、调试完毕后，甲方对货
物进行验收，调试运行结果必须符合甲方技术要求， 并签署“验收报告”
2 .验收人员 (1)甲方相关部门:
乙方项目负责人：项目经办人。
3 .验收地点:施工现场。
4•文档移交:设备清单、验收报告、最终设计方案、 培训资料、系统操作说明书等。
5 .验收标准：按照有关技术资料,对前端设备和主
第七条售后服务 1 .对本系统实行终身维护。
2 .其中硬件的免费保修期为：自验收合格之日起
年内。
购置的机柜中 ，做妥善存放。
t=r.
号
机应仔细检查其品牌、型号、产地，防止假冒伪劣产品
3・接到服务电话后,个工作日内派遣工程
师到现场进行维护到解决问题，市内个小时可以到位。
4•如维护故障器材确有困难，可以提供同类型的
产品替代使用，直至故障器材被修复。
5•每个月定期回访用户，做日常性的检查，维护和
清理服务。
6 .与工程单位进行一般性的技术沟通。
7 •售后服务电话: 第八条合同的结算结算方式：交付货
物、经验收合格并经交付使用
后支付合同款项的全部价款，即人民币：元，大写: 元整。
第九条异议期限与处理乙方在接到甲方书面异议后，应在10天内负责处
理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见,10
日内未予处理或未达到合同标准的，甲方有权拒绝支付余款。
第十条甲方的违约责任
1.方逾期付款的，每日应向乙方偿付合同总额的
分之作为违约金。
2.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此
对乙方造成的损失。
条乙方的违约责任
1.乙方所交设备品牌、品种、数量、规格、型号、
质量不符合合同规定的，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。
2.乙方逾期交货的，每日应向甲方偿付合同总额
的千分之作为违约金，超过五日的仍未交货的，
甲方有权解除合同，追回已付货款，并保留追讨因此所受损失的费用。
条其他
1. 一方对因机房供电设备销售暨施工而获知的另
方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另方书面同意的除外
2 .本合同可根据各方意见进行书面修改或补充，
由此形成的补充合同，与合同具有相同法律效力。
3 •任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履
行本合同或迟延履行本合同，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
4・1本合同书适用中华人民共和国有关法律，受
中华人民共和国法律管辖。
4・2本合同各方当事人对本合同有关条款的解释
或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。
如果经协商未达成书面合同，则任何一方当事人均有
权向仲裁委员会申请仲裁。
第十三条附则本合同自双方的法定代表人或其授权代理
人在本
合同上签字并加盖公章之日起生效。
各方应在合同正
本上加盖骑缝章。
本合同一式份，具有相同法律效力。
各方当
精品合同系列
传真: 日期:
Foonshion 图文设计有限公司
Fonshion Design Co., Ltd
事人各执 份，其他用于履行相关法律手续。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
授权代理人：（签字）
授权代理人：（签字）
住址: 住址: 邮政编码:
邮政编码: 联系电话:
联系电话:
日期:
电子信箱:
电子信箱: 开户银行: 开户银行: [Z 口
账号:
[Z 口
账号:。