合同考试练习题
建设工程合同练习题
建设工程合同练习题一、选择题1. 下列哪项不属于建设工程合同的基本内容？A. 工程范围. 工程质量C. 工程保险D. 工程价款2. 在建设工程合同中，关于工期的规定通常包括哪些内容？A. 开工日期. 竣工日期C. 延期处理D. 所有以上3. 若发包人未按合同约定支付工程款，承包人可以采取的措施不包括：A. 停止施工. 解除合同C. 要求支付违约金D. 强制拆除已建部分二、判断题1. 建设工程合同中的质量保证期限，是指工程交付使用后，承包人对工程质量承担责任的时间限制。
（对/错）2. 发包人有权随时变更工程设计，且不需要承担任何责任。
（对/错）3. 如果双方在合同中没有明确约定工程价款的支付方式和时间，那么承包人可以随时要求发包人支付工程款。
（对/错）三、简答题1. 请简述建设工程合同中常见的风险分担原则。
2. 建设工程合同中，如何处理因不可抗力导致的工程损失？3. 承包人在施工过程中发现设计图纸存在明显错误，应该如何处理？四、案例分析题某建筑工程项目，发包人与承包人签订了建设工程合同。
合同约定工程总价款为1000万元，工期为一年。
在施工过程中，由于连续降雨导致工程延期两个月。
承包人要求延长工期并增加相应的工程款。
发包人认为延期是由于承包人管理不善造成的，不同意延长工期和增加工程款。
双方发生争议，诉至法院。
请问：1. 根据本案情况，法院应如何判断工期延误的责任？2. 如果法院判定延期是因不可抗力造成的，那么合同的工期和工程款应如何调整？。
合同法习题及答案
合同法习题及答案一、单项选择题1. 甲公司向乙公司发出要约，要约中表示以某价格出售某型号钢材。
甲公司随后又发出快件，表示原要约中的价格作废，改为新价格。
乙公司董事长回信对原要约中的价格予以承诺。
问甲、乙之间的合同是否成立？A. 合同未成立，原要约被撤销B. 合同未成立，原要约被新要约撤回C. 合同成立，快件的意思表示未生效D. 合同成立，要约与承诺承得了全都答案：B理由：甲公司发出快件的行为构成要约的撤回，即在要约生效之前撤回要约，因此原要约并未生效，合同未成立________________。
2. 甲公司向乙公司发出选购钢材的要约，信件寄至乙公司。
乙公司董事长知悉内容后，打电话告知甲公司收到承诺。
该承诺何时生效？A. 信件寄至乙公司时B. 乙公司董事长知悉内容时C. 打电话告知甲公司时D. 甲公司收到电话通知时答案：D理由：承诺生效的时间通常是以到达要约人的时间为准，因此当甲公司收到乙公司的电话通知时，承诺生效________________。
3. 甲商场以试用买卖方式促销某型号冰箱，规定试用期3个月，试用期间可随便退货。
问试用买卖合同的性质是什么？A. 诺成合同B. 实践合同C. 附条件的合同D. 附期限的合同答案：A理由：试用买卖合同是诺成合同，即只要双方意思表示一致，合同即告成立，无需交付标的物作为合同成立的要件________________。
二、多项选择题1. 关于合同的分类和特点，以下哪些说法是正确的？A. 买卖合同是诺成合同B. 租赁合同是无偿合同C. 保管合同既可以是有偿的，也可以是无偿的D. 借款合同只能是有偿合同答案：A、C理由：买卖合同是诺成合同，即双方意思表示一致时即成立，无需交付标的物。
租赁合同和保管合同既可以是有偿的，也可以是无偿的，取决于双方当事人的约定。
而借款合同既可以是有偿的，也可以是无偿的，比如亲友间的无息借款________________。
三、简答题1. 简述合同成立的要件。
合同协议书试题
合同协议书试题一、选择题1. 合同的基本要素不包括以下哪一项？A. 合法的主体B. 合法的标的C. 合理的价格D. 真实的意愿2. 以下哪项不是合同解除的法律后果？A. 恢复原状B. 支付违约金C. 赔偿损失D. 增加合同标的3. 在合同中，对于违约责任的规定应当包含哪些内容？A. 违约行为的定义B. 违约责任的种类C. 违约责任的计算方式D. 所有上述内容4. 不可抗力条款的作用是：A. 免除违约责任B. 增加合同的灵活性C. 限制合同的执行D. 延长合同的有效期5. 保密条款在合同中的主要目的是什么？A. 保护商业秘密B. 限制合同的公开C. 防止不公平竞争D. 确保合同的法律效力二、填空题1. 合同的________是合同能够被法律承认和执行的前提条件。
2. 当一方当事人无法履行合同义务时，另一方可以要求________或者________。
3. 在合同中，________条款是用来规定双方在特定情况下的权利和义务。
4. 为了保障合同的顺利执行，双方可以约定________条款来处理可能出现的争议。
5. 合同的修改和终止应当遵循________原则。
三、简答题1. 简述合同履行过程中可能出现的风险及应对措施。
2. 阐述合同中违约金条款的作用及其设置原则。
3. 描述合同中争议解决条款的主要内容和作用。
四、案例分析题某公司与供应商签订了一份购销合同，合同中规定了交货日期、质量标准、价格条款等。
在合同执行过程中，供应商因不可抗力因素导致无法按时交货，但未能及时通知购买方。
购买方因此遭受了额外的经济损失。
请分析：1. 供应商的行为是否构成违约？2. 购买方可以采取哪些措施来维护自己的权益？3. 如果合同中有不可抗力条款，该条款应如何规定以保护双方的利益？五、论述题论述合同中保证金条款的重要性及其对合同执行的影响。
合同法习题集1(含答案).
合同法习题集一、单选题1.甲公司于2月5日以普通信件向乙公司发出要约，要约中表示以2000元一吨的价格卖给乙公司某种型号钢材100吨，甲公司随即又发了一封快件给乙公司，表示原要约中的价格作废，现改为2100元一吨，其他条件不变。
普通信件2月8日到达，快信2月7日到达，乙公司两封信均已收到，但秘书忘了把第2封信交给董事长，乙公司董事长回信对普通信件发出的要约予以承诺。
请问，甲、乙之间的合同是否成立，为什么？（）A、合同未成立，原要约被撤销B、合同未成立，原要约被新要约撤回C、合同成立，快件的意思表示未生效D、合同成立，要约与承诺承得了一致答案:B2.甲公司4月11日以信件方式向乙公司发出采购100吨钢材的要约，4月14日信件寄至乙。
乙于5月1日寄出承诺信件，5月8日信件寄至甲，时逢其董事长旷工，5月9日董事长知悉了该信内容，遂于5月10日打电话告知乙收到承诺。
该承诺何时生效？（）A.5月1日B.5月8日C.5月9日D.5月10日答案:B3.2000年6月15日，A公司向B公司发出一份订单，并要求B公司在7月10日之前答复，7月初，该种货物的国际市场价格大幅度下跌，A公司通知B公司：“前次订单中所列货物价格作废，如你公司愿意降价20%，则要约有效期延长至7月20日。
”B公司收到通知后，立即于7月3日回信表示不同意降价，同时对前一订单表示接受，正常情况下，此信可以在7月8日到达，但由于邮局工人罢工，A公司于7月15日才接到回信，立即答复：“第一次的订单已经撤销，接受无效。
”B公司坚持第一次的订单不能撤销，A公司又于7月20日回复认为B公司的承诺已经逾期，合同没有成立。
现问根据《中华人民共和国合同法》，B公司7月3日的回信：（）A．是有效的承诺，因为未超过有效期限B．是无效的承诺，因为已经超过有效期限，而且A公司已经及时提出反对C．不构成承诺，因为要约已经撤销D．是有效的承诺，因为正常情况下，该信本来可以在要约有效期限内到达，且A公司并没有及时以承诺逾期为理由表示反对答案:D4.甲对乙声称：“我正在考虑卖掉家中祖传的一套家具，价值10万元”，乙立即向甲表示：“我愿意以10万元价值购买此套家具”。
合同法练习题
合同法练习题一、单项选择题1、甲公司于3月5日向乙企业发出签订合同要约的信函，3月8日乙企业收到甲公司声明该要约作废的传真。
3月10日乙企业收到该要约的信函。
根据《合同法》规定，甲公司发出传真声明要约作废的行为是（）A 要约撤回B 要约撤销C 要约生效D 要约失效2、甲向乙发出一要约，并在要约中声明：“若在15日内未作表示，即视为承诺。
”15日过后，乙未作任何表示。
则下列命题中正确的是（）A 乙未作表示应视为默示的承诺；B 15日期间经过，合同即告成立；C 乙的沉默不构成承诺，因为甲的单方约定并不具有法律效力；D 乙如果在15日以后作出承诺，该承诺为有效。
3、甲公司与乙公司签订一买卖合同，合同约定，甲公司须在1个月内向乙公司提供200台电视机，总价款100万元。
合同签订后，乙公司按约定向甲公司交付了定金20万元。
甲公司依约分两批发运电视机，不料，第一批100台电视机在运输过程中遭遇泥石流，致使电视机全部损毁；第二批100台电视机在运输过程中被甲公司的债权人丙强行扣押、变卖，最终，乙公司未能收到电视机，欲向甲公司主张定金责任。
根据担保法律制度的规定，下列关于甲公司定金责任承担的表述中，正确的是（）A 甲公司无须承担定金责任，因为没有交付电视机是不可抗力和第三人原因导致的，甲公司没有过错；B 甲公司须承担全部定金责任，因为甲公司违反合同约定，未将电视机交付给乙公司；C 甲公司只须承担一半定金责任，因为不可抗力导致的第一批100台电视机未能交付，不适用定金罚则；D 甲公司只须承担一半定金责任，因为第三人原因造成的第二批100台电视机未能交付，不适用定金罚则。
4、甲公司将两个业务部门分出设立乙公司和丙公司，并在公司分立决议中明确，甲公司以前所负的债务由新设的乙公司承担。
分立前甲公司欠丁企业贷款12万元，现丁企业要求偿还。
根据《合同法》的规定，下列关于该12万元债务承担的表述中，正确的是（）A 由甲公司承担；B 由乙公司承担；C 由甲、乙、丙三个公司平均承担；D 由甲、乙、丙三个公司连带承担5、债权人甲下落不明，致使债务人乙难以履行债务，乙依法将标的物提存。
(完整版)合同法练习题及答案
合同法练习题解析一、判断题（对的在括号里打√错的打×）1.甲向乙发出一份推销水泥的要约，其中规定乙方须在10日内做出答复。
该要约不得撤销。
（√ ）2.甲向乙发出要约，丙得知后表示接受甲条件的意思表示为承诺。
（× ）3.甲向乙提出签订购销皮鞋合同的建议，乙表示如能降低价格可以接受。
甲收到乙的答复后，双方的合同关系成立。
（× ）4.A公司向B公司发出一份内容完整的洽商购销彩电要约。
B公司在规定期限内作出承诺，表示购买该彩电，但在包装方面提出了特殊的要求。
A公司接到B公司的答复后未表示异议，双方的合同关系已经成立。
（√ ）5.以欺诈、胁迫手段订立的合同一律无效。
（× ）6.限制民事行为能力人所订立的合同，都必须经其法定代理人追认才具有法律效力。
（× ）7.效力待定合同之所以订立后不能立即生效，是因为当事人的意思表示不真实。
（× ）8.对于限制民事行为能力人订立的合同，在其被追认前，善意相对人有权将该合同撤销。
（√ ）9.无处分权人签订的处分财产的合同属于无效合同。
（× ）10.合同自愿原则不是绝对的，当事人订立履行合同，应遵守法律法规，尊重社会公德；不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益。
（√ ）1.合同中债务人一方将合同义务转让给第三人须债权人同意，债权一方转让合同权利则不必对方同意。
（√）12.在协议变更合同时，当事人如对合同变更的内容约定不明确的，视为未变更。
（√ ）13.因对方违约造成损失的，受害人对损失的扩大没有采取防止措施的，无权就扩大的损失要求赔偿。
（√ ）14.违约方支付违约金以后，其履行合同债务的责任当然免除。
（× ）二、单项选择题（请将正确的题号填在括号里）1.无效合同从什么时候起，就没有法律约束力。
（A）A.订立B.发生纠纷C.被确认无效D.发现2.某商店向一酒厂发信，表示欲向其购买10万瓶假冒名牌白酒，每瓶5元。
工程合同管理的考题
工程合同管理的考题1. 选择题(1) 工程合同的类型包括以下哪些？A. 固定总价合同 . 成本加酬金合同 C. 计量合同 D. 所有以上答案(2) 在工程合同中，变更令通常由谁发出？A. 业主方 . 承包商 C. 监理工程师 D. 设计单位(3) 合同争议解决的方式不包括以下哪项？A. 协商解决 . 仲裁 C. 诉讼 D. 强迫执行2. 判断题(1) 合同一经签署，任何情况下都不得更改。
（错）(2) 在工程合同管理中，风险管理是一个重要的环节。
（对）3. 填空题(1) 在工程合同中，__________是指由于市场价格波动或其他不可预见因素导致的成本增加。
(2) 合同中的违约责任通常包括__________和__________两种方式。
4. 简答题(1) 请简述工程合同管理的重要性。
(2) 描述工程合同中常见的风险类型及其应对措施。
5. 案例分析题某工程项目在施工过程中，由于地质条件不符合预期，导致基础工程量大幅增加。
承包商提出变更请求，要求增加工程款。
业主方认为这属于承包商的风险范围，不同意调整合同价款。
请问在这种情况下，应如何妥善处理这一变更请求？参考答案：1. (1) D (2) C (3) D2. (1) × (2) √3. (1) 成本追加 (2) 罚款、赔偿4. (1) 工程合同管理对于确保工程项目按照预定的质量、成本和时间目标完成至关重要。
它涉及到合同的签订、履行、监督和终止等各个环节，是项目管理的核心内容之一。
(2) 常见的风险类型包括市场风险、技术风险、法律风险等。
应对措施包括风险识别、风险评估、制定风险应对计划、建立风险监控机制等。
5. 在这种情况下，首先应由监理工程师对变更请求进行评估，确定是否属于合同约定的可变更事项。
如果是，则应根据合同条款和相关法律规定，合理确定增加的工程量和相应的成本，经双方协商一致后，签订书面的变更协议，明确增加的工程款支付方式和时间。
买卖合同选择练习题
买卖合同选择练习题一、单选题1. 买卖合同中，卖方的主要义务是：A. 支付货款B. 交付货物C. 保证货物质量D. 承担运输费用2. 买方在买卖合同中的主要权利是：A. 选择货物B. 确定交货地点C. 获得货物所有权D. 决定货物价格3. 根据《中华人民共和国合同法》，买卖合同的标的物应当：A. 具有可交易性B. 必须是实物C. 必须是无形资产D. 必须是服务4. 买卖合同中，卖方交付货物后，买方应当在多长时间内检验货物：A. 7天B. 15天C. 30天D. 60天5. 买卖合同中，若买方未按时支付货款，卖方可以采取的措施是：A. 立即解除合同B. 要求支付违约金C. 强制执行合同D. 以上都是二、多选题6. 买卖合同中，买方的义务包括：A. 按时支付货款B. 按照约定接收货物C. 保证货物的安全D. 承担货物的运输风险7. 卖方在买卖合同中的权利包括：A. 要求买方支付货款B. 在买方违约时解除合同C. 要求买方承担货物的运输风险D. 在货物交付后，要求买方支付违约金8. 根据《中华人民共和国合同法》，买卖合同的解除条件包括：A. 合同当事人协商一致B. 合同一方违约C. 合同标的物无法交付D. 合同当事人一方丧失履行能力9. 买卖合同中，货物的所有权转移时间是：A. 合同签订时B. 货物交付时C. 货款支付时D. 货物验收合格时10. 买卖合同中，卖方的违约责任可能包括：A. 退还货款B. 支付违约金C. 赔偿买方损失D. 继续履行合同三、判断题11. 买卖合同中，货物的交付地点可以由卖方单方面决定。
（对/错）12. 买方在收到货物后，若发现货物与合同约定不符，可以立即要求卖方更换货物。
（对/错）13. 买卖合同中，卖方在交付货物后，对货物的任何损害都不承担责任。
（对/错）14. 买卖合同中，若买方延迟支付货款，卖方可以要求买方支付迟延利息。
（对/错）15. 买卖合同中，若卖方交付的货物存在质量问题，买方有权要求退货或换货。
合同法练习题
一、单项选择题(本大题共30小题，每小题1分，共30分)在每小题列出的四个备选项中只有一个选项是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
2011/103．下列不属于可撤销合同类型的有（）A．恶意串通损害国家、集体或第三人利益的合同B．显失公平的合同C．重大误解的合同D．乘人之危订立的合同5．当事人在租赁合同中约定，“承租人未经出租人同意，擅自将房屋转租他人的，出租人享有解除权”。
合同法称此理论为（）A．协议解除 B．约定解除C．法定解除 D．双方解除6．下列既可以构成要约，也可以构成要约邀请的是（）A．寄送的价目表 B．拍卖公告C．招标公告 D．商业广告7．下列违约责任形式必须由合同约定的是（）A．实际履行 B．违约金C．修理、重作、更换D．损害赔偿9．下列违约责任形式中要求必须以实际发生损害为前提的是（）A．违约金 B．实际履行C．定金 D．损害赔偿13．当事人约定由第三人向债权人履行债务的，第三人不履行债务或者履行债务不符合约定，应当向债权人承担违约责任的主体是（）A．债务人B．第三人C．债务人和第三人 D．先第三人，后债务人14．对于清偿费用，法律无明文规定，当事人又无约定时，费用负担主体应是（）A．债权人B．债务人C．债权人和债务人 D．第三人16．标的物提存后，毁损、灭失风险承担的主体是（）A．债权人 B．债务人C．提存机关 D．债权人和债务人21．债权人转让权利的，应当通知债务人，未经通知的（）A．转让合同不成立 B．该转让对债务人不发生效力C．该转让对受让人不发生效力 D．转让合同无效22．法律规定应当采用书面形式的合同，当事人未采用书面形式，但已履行主要义务的，该合同（）A．成立 B．可变更可撤销C．无效 D．可解除23．甲、乙订立买卖合同，合同对质量约定不明，双方又无法协商一致时，应执行（）A．国家标准 B．买方标准C．卖方标准 D．符合合同目的的标准二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
合同法练习题含答案
《合同法》练习题第一章合同与合同法一、单项选择题1. 下列协议中哪个适用《合同法》？（ D ）A、甲与乙签订的遗赠扶养协议B、乙与丙签订的监护责任协议C、丙与本集体经济组织签订的联产在包协议D、丁与戊企业签订的企业承包协议2. 下列哪些合同既属于双务合同又属于有偿合同？（ A B C D ）A.买卖合同B.借贷合同C.租赁合同D.付有保管费的保管合同3.下列合同中，应当采取书面形式的是：（ A ）A.技术转让合同B.买卖合同C.租赁合同D.保管合同4. 下列合同中，属于单务合同的是：（ A ）A.赠与合同B.买卖合同C.租赁合同D.承揽合同二、多项选择题1. 下列合同中，既可以是有偿合同也可以是无偿合同的有哪些? （ A B C ）A．保管合同 B．委托合同 C．借款合同 D．互易合同三、案例分析题第二章合同法的基本原则第三章合同的成立一、单项选择题1. 甲公司得知乙公司正在与丙公司谈判。
甲公司本来并不需要这个合同，但为排挤乙公司，就向丙公司提出了更好的条件。
乙公司退出后，甲公司也借故中止谈判，给丙公司造成了损失。
甲公司的行为如何定性？（ C ）A.欺诈B.以合法形式掩盖非法目的C.恶意磋商D.正常的商业竞争2. 乙公司向甲公司发出要约，旋又发出一份“要约作废”的函件。
甲公司的董事长助理收到乙公司“要约作废”的函件后，忘了交给董事长。
第三天甲公司董事长发函给乙公司，提出只要将交货日期推迟两个星期，其他条件都可接受。
后甲、乙公司未能缔约，双方缔约没能成功的原因是什么? （ A ）A．要约已被撤回 B．要约已被撤销C．甲公司对要约作了实质性改变 D．甲公司承诺超过了有效期间3. 甲商场向乙企业发现采购100台电冰箱的要约，乙于5月1日寄出承诺信件，5月8日信件寄至甲商场，时逢其总经理外出，5月9日总经理知悉了该信内容，遂于5月10日电传告知乙收到承诺。
该承诺何时生效？（ B ）A、5月1日B、5月8日C、5月9日D、5月10日4. 北京碧溪公司与上海浦东公司订立了一份书面合同，碧溪公司签字、盖章后邮寄给浦东公司签字、盖章。
买卖合同考试题目
买卖合同考试题目以下是一个可能的买卖合同考试题目：请阅读以下买卖合同，然后回答问题：买卖合同甲方（卖方）：______________乙方（买方）：______________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方向乙方出售商品事宜达成如下协议：一、商品及规格1. 商品名称：__________2. 规格型号：__________3. 数量：__________4. 价格：__________二、交货方式及时间1. 交货方式：__________2. 交货时间：__________3. 交货地点：__________三、付款方式及期限1. 付款方式：__________2. 付款期限：__________四、质量保证及售后服务1. 质量保证：甲方保证所售商品符合相关质量标准，如有问题，甲方应负责修理或更换。
2. 售后服务：__________五、违约责任及解决方式1. 如甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
2. 如甲方未能按照合同约定的时间交货，应按照合同金额的1%向乙方支付违约金；如违约金不足以弥补乙方损失的，甲方还应承担赔偿责任。
3. 如乙方未能按照合同约定的时间付款，应按照未付货款的1%向甲方支付违约金；如违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任。
六、其他约定事项1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。
4. 本合同如有争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
5. 本合同所有条款均已经甲乙双方充分协商，对甲乙双方均具有约束力。
甲方（卖方）：______________（签字/盖章）乙方（买方）：______________（签字/盖章）。
工程合同有关试题
工程合同有关试题1. 问：工程合同的主要类型有哪些？请列举至少三种。
答：工程合同的主要类型包括但不限于：施工总承包合同、专业分包合同、劳务分包合同、设备租赁合同、材料供应合同等。
2. 问：在工程合同中，通常哪些内容被视为关键条款？答：工程合同中的关键条款通常包括：合同双方的责任与义务、工程的范围与标准、工期要求、合同价格与支付方式、变更与索赔处理、违约责任、争议解决机制等。
3. 问：如果工程项目发生变更，合同双方应如何协商处理？答：一旦工程项目发生变更，合同双方应及时召开会议，明确变更的内容和影响。
然后根据合同约定的变更程序和条件，协商确定变更后的工程量、工期和费用。
变更协议应作为原合同的补充，由双方签字确认后生效。
4. 问：如何处理工程合同中的违约行为？答：工程合同中的违约行为应根据合同中约定的违约责任条款进行处理。
通常情况下，违约方需承担违约金或赔偿损失。
如果违约行为严重影响工程的正常进行，非违约方有权要求解除合同，并要求违约方承担相应的法律责任。
5. 问：合同争议的解决途径有哪些？答：合同争议的解决途径主要有：协商解决、调解、仲裁或诉讼。
合同双方应首先尝试通过友好协商解决问题；如果协商不成，可以选择调解或者提交仲裁机构进行仲裁；最后的手段是通过法院诉讼解决争议。
6. 问：在签署工程合同时，应注意哪些法律风险？答：在签署工程合同时，应注意的法律风险包括：合同条款是否明确、是否存在不平等条款、合同的履行能力、第三方权利的影响、法律法规的变化等。
建议在签订合同前，由专业法律顾问进行审查，以降低潜在的法律风险。
7. 问：如何确保工程合同的有效执行？答：确保工程合同有效执行的措施包括：明确合同管理团队的职责、定期召开工程协调会议、及时处理合同变更和索赔、加强现场管理和质量控制、确保资金的合理流动等。
通过这些措施，可以有效地监督和管理合同的执行情况。
合同法练习题
合同法练习题第一部分选择题一、单项选择题(本大题共30小题。
每小题l分，共30分)在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的，请将正确选项前的字母填在题后的括号内。
1.合同法律效力的主要内容体现于( )A.合同的签订B.合同的履行C.合同的解除D.合同的变更2.甲外贸公司与A企业签订一份进口物料合同，约定l8个月内分四批交货。
在合同签订后三个月，该物料的国际市场价格飞涨，甲外贸公司向A企业提出请求相应提高价格，被A 企业拒绝，而诉至法院。
法院最后判决对合同约定价格进行调整，法院所依据的合同履行原则是( )A.适当履行原则B.协作履行原则C.经济合理原则D.情事变更原则3.关于合同履行地点，下列说法不正确的是( )A.履行地点只能由当事人约定B.履行地点在法律有特别规定时，依其规定C.履行地点可由习惯确定D.履行地点可由合同性质确定4.下列关于合同保全制度的表述不正确的是( )A.合同的保全与合同的担保并无实质区别B.合同保全是合同相对性规则的例外C.合同的保全主要发生在合同有效成立期间D.合同保全与违约责任不同5.下列关于代位权的表述正确的是( )A.代位权的行使可以意思通知的方式为之B.代位权的行使范围以债权人的债权为限C.债权人行使代位权时，应以债务人的名义为之D.债权人的代位权与代理权十分近似6.债务人转让财产，对债权人造成损害，并且受让人知道该情形的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为，其标准是( )A.以损害债权为目的转让B.未经债权人同意的转让C.低价转让D.以明显不合理的低价转让7.债权人转让债权( )A.应通知债务人B.应取得债务人的同意C.未通知债务人的，转让行为无效D.以上均不正确8.陈某与何某约定将债权转让给何某，下列表述正确的是( )A.陈某必须转让全部债权B.陈某转让权利的通知不能撤销，除非何某同意C.陈、何二人必须签订书面转让合同D.如陈某转让债权未通知债务人的，则转让无效9.下列属免责的债务承担的生效要件的是( )A.通知债权人B.取得债权人同意C.通知债权人或取得债权人同意D.原合同当事人与合同承受人达成合意即可生效10.下列情况下，在法律没有特别规定，合同也没有特别约定时，一方当事人有权解除合同的情形是( )A.由于洪灾，致使合同目的不能实现B.以种类物为标的物的合同，其标的物部分毁灭C.对方当事人轻微违约D.对方当事人迟延履行11.下列不因合同解除而无效的合同条款是( ) A.合同履行地条款 B.合同质量条款C.合同关于解决争议的条款D.合同约定的风险转移条款12.胡某向徐某购买房屋两间，价款25万元，合同尚未履行，房屋在一场火灾中化为乌有。
合同管理习题
合同管理习题1. 什么是合同管理？合同管理的主要内容包括哪些？2. 什么是合同？合同应当具备哪些要素？3. 合同的分类有哪些？每种分类的含义是什么？4. 如何签订一份有效的合同？5. 什么是合同法？合同法在合同管理中的作用是什么？6. 当发生合同纠纷时，应当如何解决？7. 什么是违约？违约责任的构成要件是什么？8. 如何预防和应对合同风险？9. 在合同履行过程中，应当注意哪些问题？10. 什么是合同的变更和解除？变更和解除合同应当遵循什么程序？11. 什么是合同的终止？合同终止的条件是什么？12. 什么是合同的担保？担保的方式有哪些？13. 什么是保证人？保证人的责任是什么？14. 什么是抵押？抵押物的范围是什么？15. 什么是质押？质押物的范围是什么？16. 什么是留置权？留置权的实现条件是什么？17. 什么是优先权？优先权的种类有哪些？18. 什么是合同解除权？解除权的行使条件是什么？19. 什么是违约责任？违约责任的种类有哪些？20. 如何进行合同审计和监督？合同管理习题（1）1. 什么是合同管理？合同管理的主要内容包括哪些？2. 什么是合同？合同应当具备哪些要素？3. 合同的分类有哪些？每种分类的含义是什么？4. 如何签订一份有效的合同？5. 什么是合同法？合同法在合同管理中的作用是什么？6. 当发生合同纠纷时，应当如何解决？7. 什么是违约？违约责任的构成要件是什么？8. 如何预防和应对合同风险？9. 在合同履行过程中，如何进行有效的沟通和协调？10. 什么是合同的变更和解除？变更和解除合同应当遵循什么程序？11. 什么是合同的终止？合同终止的条件是什么？12. 什么是合同的担保？担保的方式有哪些？13. 什么是合同的公证和登记？公证和登记对合同有什么效力？14. 什么是合同的履行监督？履行监督的主要内容是什么？15. 什么是合同的违约责任？违约责任的形式有哪些？合同管理习题（2）1. 什么是合同管理？合同管理的主要内容包括哪些？2. 什么是合同审查？合同审查的主要步骤和注意事项有哪些？3. 什么是合同履行？合同履行过程中需要注意哪些问题？4. 什么是合同变更？合同变更需要遵循什么程序？5. 什么是合同违约？合同违约的法律后果是什么？6. 什么是合同争议？解决合同争议的主要方式有哪些？7. 什么是合同解除？合同解除的条件和程序是什么？8. 什么是合同审计？合同审计的主要内容和目的是什么？9. 什么是合同担保？合同担保的方式和作用是什么？10. 什么是合同登记和备案？合同登记和备案的意义和程序是什么？合同管理习题（3）1. 什么是合同管理？合同管理的主要内容包括哪些？2. 什么是合同审查？合同审查的主要步骤和注意事项有哪些？3. 什么是合同履行？合同履行过程中需要注意哪些问题？4. 什么是合同变更？合同变更的条件和程序是什么？5. 什么是合同违约？合同违约的法律后果是什么？6. 什么是合同争议？解决合同争议的主要方式有哪些？7. 什么是合同解除？合同解除的条件和程序是什么？8. 什么是合同终止？合同终止的原因和程序是什么？9. 什么是合同担保？合同担保的方式和作用是什么？10. 什么是合同审计？合同审计的主要内容和目的是什么？合同管理习题（4）1. 什么是合同管理？合同管理的主要内容包括哪些？2. 什么是合同审查？合同审查的主要步骤和注意事项有哪些？3. 什么是合同履行？合同履行过程中需要注意哪些问题？4. 什么是合同变更？合同变更需要遵循什么程序？5. 什么是合同违约？合同违约的法律后果是什么？6. 什么是合同争议？解决合同争议的主要方式有哪些？7. 什么是合同解除？合同解除的条件和程序是什么？8. 什么是合同终止？合同终止的原因和程序是什么？9. 什么是合同担保？合同担保的方式和作用是什么？10. 什么是合同审计？合同审计的主要内容和目的是什么？合同管理习题（5）1. 什么是合同管理？合同管理的主要内容包括哪些？2. 什么是合同审查？合同审查的主要步骤和注意事项有哪些？3. 什么是合同履行？合同履行过程中需要注意哪些问题？4. 什么是合同变更？合同变更的条件和程序是什么？5. 什么是合同违约？合同违约的法律后果是什么？6. 什么是合同争议？解决合同争议的主要方式有哪些？7. 什么是合同解除？合同解除的条件和程序是什么？8. 什么是合同担保？合同担保的方式和作用是什么？9. 什么是合同审计？合同审计的主要内容和目的是什么？10. 请简述合同管理的流程。
(合同知识)合同考试练习题
一、单项选择题(练习题1)1．在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是( )。
A．建筑物B．施工工程技术C．施工工程款D．工程施工行为2．按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是( )。
A．抵押人依法有权处分的国有土地使用权B．抵押人使用的宅基地C．抵押人拥有的股票D．学校设施3．甲乙双方签订的施工合同，经过了公证机关的公证。
当双方发生合同纠纷，人民法院审理该合同纠纷时，应认定经过公证的合同( )。
A．在任何情况下都可以直接作为认定事实的证据B．直接具有强制执行的效力C．一定是不可撤销的合同D．若有相反证据足以推翻时，不能作为认定事实的依据4．法律关系的实质是法律关系主体之间存在的特定的( )关系。
A．道德B．权利义务C．人际D．民事5．合同法律关系包括( )三要素所构成。
A．主体、客体、内容B．当事人、经济行为、经济利益C．法人、经济合同、经济权利D．经济管理、经济协作、法律责任6．下列各项中，属于法律事实中事件的是( )。
A．开始施工B．签订合同C．发生洪水D．业主违约7．根据代理权的来源不同，下列不属于代理分类的是( )。
A．委托代理B．法定代理C．指定代理D．复代理8．业主委托监理单位进行招标的行为属于( )。
A．委托代理B．委托监理C．指定代理D．复代理9．无权代理行为属于( )。
A．无效行为B．可撤销的行为C．效力待定的行为D．可变更的行为10．对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使( )。
A．追认权或者拒绝权B．催告权或者撤销权C．追认权或者撤销权D．同意权或者拒绝权11．甲与乙订立一买卖合同，甲又与丙订立一保证合同，约定丙对乙履行债务承担连带保证责任，则下列说法正确的是( )。
A．在买卖合同纠纷未经审判或者仲裁，并就乙的财产依法强制执行仍不能履行债务对，丙对甲可拒绝承担保证责任B．买卖合同履行期限届满，乙不履行债务，则甲即可请求丙承担保证责任C．此保证合同属于共同保证D．此保证属于对将来债务的保证12．乙向甲借款一万元并签订了借款合同，丙为保证人，但合同中未约定保证方式。
工程合同考试题
工程合同考试题一、选择题（每题2分，共10分）1. 工程合同通常由哪几方签署？A. 发包人与承包人. 设计单位与监理单位C. 施工单位与材料供应商D. 所有参与方2. 在工程合同中，变更指令通常由谁发出？A. 项目经理. 业主代表C. 设计单位D. 监理工程师3. 若工程延期，通常是由哪一方承担责任？A. 发包人. 承包人C. 设计单位D. 监理单位4. 以下哪项不是工程合同中的常见条款？A. 工期条款. 质量条款C. 保密条款D. 投资回报条款5. 工程合同争议解决的首选方式是什么？A. 诉讼. 仲裁C. 调解D. 协商二、填空题（每题2分，共10分）1. 工程合同中的__________条款规定了工程的完工时间。
2. 如果承包人未能按照合同约定完成工程，可能会被要求支付__________。
3. 在工程合同中，__________是指合同双方对工程质量的共同期望。
4. 工程合同的__________条款规定了合同价格及支付方式。
5. 工程合同争议的解决可以通过__________或法院诉讼来进行。
三、判断题（每题2分，共10分）1. 工程合同一旦签订，任何情况下都不得变更。
（错）2. 工程合同中的违约金是用来保证工程质量的一种手段。
（错）3. 工程合同中的保修期是对工程缺陷修复的时间限制。
（对）4. 发包人有权随时终止合同，不需承担任何责任。
（错）5. 工程合同中的索赔是指一方因另一方的行为而遭受损失时提出的赔偿要求。
（对）四、简答题（每题10分，共30分）1. 请简述工程合同中变更管理的基本流程。
2. 描述在工程合同中，如何处理违约情况。
3. 解释什么是工程合同中的风险管理，并举例说明其重要性。
五、案例分析题（20分）假设你是某工程项目的监理工程师，发现承包人在施工过程中使用了不符合合同规定的材料。
请你根据工程合同的相关条款，分析此情况应如何处理，并给出处理建议。
第六章 合同法(练习题)
第六章合同法（练习题）第六章合同法（练习题）第六章合同法一、判断题：1、合同订立过程中，承诺既可以在生效前撤回，也可以在生效后撤销。
（）2、遵守法律和社会公德原则是对合同自由原则的限制和补充。
（）3、依法或当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式的，该合同无效。
（）4、合同生效后，当事人姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动的，不得因此而不履行合同义务。
（）5、管制民事行为能力人签定的合约，必须经其法定代理人世戈教的，否则违宪。
（）6、合约中签订合同存有违约金的，损失需用违约金补偿而不另行索赔。
（）7、当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
（）8、当事人对合同中的债务是须绝对的和无条件地履行的。
（）9、第三人在当事人的合约履行职责中没单一制的法律地位，只纯粹行使权利或履行义务，而无法主张或分担违约责任。
（）10、当事人在合同中既约定违约金又约定定金的，一方违约时，对方可以要求同时适用违约金和定金条款。
（）二、单项选择题：1、下列合同中适用《合同法》的是（）。
a、婚姻关系协议b、领养关系协议c、抵押合约d、买卖合同2、如果（）的内容合乎要约收购规定的，视作要约收购。
a、拍卖广告b、招标广告c、招股说明书d、商业广告3、甲、乙订立买卖一幅国画的合同，当事人的下列行为构成缔约责任：（）。
a、甲方到期拒绝付款b、乙方到期拒绝交付该国画c、乙方国画被盗后，与甲方订立买卖合同，致使到期不能交付d、甲方签订合同后，又要求解除合同4、分担缔约过失责任的方式只有（）一种。
a、继续履行b、赔偿损失c、采取补救措施d、支付违约金5、下列不属于衡量合同是否生效要件的是（）。
a、当事人意思则表示与否真实b、当事人与否具备适当的行为能力c、犯罪行为内容与否符合法律及社会公共利益d、《合同法》规定的合约主要条款与否具有6、当事人采用合同书形式订立合同的，其合同成立时间为（）。
合同法练习题库
合同法练习题库第一章合同法概述一、填空题1、现行《合同法》自年月日实施。
2、合同法调整平等主体之间关系3、根据合同的从属关系可以分和。
二，单项选择题1、甲明知其新房屋南面领地将建一高楼，佯装不知，将房屋售于乙。
半年后，南面高楼建成，乙的房屋受不到阳光照射。
乙提起诉讼所依据的原则，是以下哪个原则（）A 公平原则B 等价原则有偿原则C 诚信原则D 意思自治原则2、下列关于我国对于合同形式的规定，表述正确的是（）A 以要式为原则，以不要式为例外B 以不要式为原则，以要式为例外C 必须采用要式形式D 只能采用不要式形式3、下列合同属于无偿合同的是（）A 租赁合同B 买卖合同C 赠与合同D 保管合同4、下列合同中，属于单务合同的是（）A 赠与合同B 买卖合同C 租赁合同D 承揽合同三，多项选择题1、根据我国《合同法》的规定，不适用《合同法》规定的有（）A 结婚协议B 监护协议C 技术服务协议D 收养协议2、下列属于我国合同法的基本原则的有（）A 公序良俗原则B 诚实信用原则C 平等原则D 公平原则3、下列属于有名合同的是（）A 赠与合同B 买卖合同C 借款合同D 演出合同4、下列合同中，属于实践合同的是（）A 保管合同B 定金合同C 买卖合同D 自然人之间的借款合同5、下列合同中，属于双务合同的是（）A 赠与合同B 租赁合同C 买卖合同D 供用电合同四、判断题1、买卖合同属于有名合同。
（）2、借款合同属于实践合同。
（）3、我国合同形式是以下不要式为原则，以要式为例外。
（）4、赠与合同是双方法律行为。
（）5、合同法调整平等主体之间的人身关系和财产关系。
（）五、解答题1、简答合同的概述和特征？2、合同法的基本原则有哪些？合同订立一、填空题1、要约一般采用方式。
2、承诺是同意要约的意思表示3、格式条款与非格式条款是不一致的，应当采用条款4、依法成立的合同，自时生效。
二、单项选择题1、根据我国《合同法》规定，要约的生效时间为（）A 要约人发出要约时B 要约到达受要约人时C 受要约人发出承诺时D 承诺到达要约人时2、某商店在橱窗内展示的服装上标明“正在出售”字样，并标示了该服装的价格，则“正在出售”的标示在性质上属于（）A 一般广告B 要约邀请C 要约D 承诺3、受要约人同意，要约的意思表示是（）A 要约邀请B 要约C 反要约D 承诺4、采取格式条款订立合同的，若格式条款和非格式条款不一致的，应当采取（）A 格式合同B 诚信原则C 非格式条款D 法律规定5、法律规定应当采用书面形式的合同，当事人未采用书面形式，但已履行主要义务的，该合同（）A 有效成立B 可变更可撤销C 无效D 可撤销6、合同的订立必须要经历( )两个法定阶段。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
、单项选择题（练习题1）
1 .在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是（）。
A .建筑物
B .施工工程技术
C .施工工程款
D .工程施工行为
2 •按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是（）。
A .抵押人依法有权处分的国有土地使用权
B .抵押人使用的宅基地
C .抵押人拥有的股票
D .学校设施
3 •甲乙双方签订的施工合同，经过了公证机关的公证。
当双方发生合同纠纷，人民法院审理该合同纠纷时，应认定经过公证的合同（）。
A .在任何情况下都可以直接作为认定事实的证据
B .直接具有强制执行的效力
C .一定是不可撤销的合同
D .若有相反证据足以推翻时，不能作为认定事实的依据
4 .法律关系的实质是法律关系主体之间存在的特定的（）关系。
A .道德
B .权利义务
C .人际
D .民事
5 •合同法律关系包括（）三要素所构成。
A •主体、客体、内容
B •当事人、经济行为、经济利益
C •法人、经济合同、经济权利
D •经济管理、经济协作、法律责任
6 •下列各项中，属于法律事实中事件的是（）。
A .开始施工
B .签订合同
C .发生洪水
D .业主违约
7 •根据代理权的来源不同，下列不属于代理分类的是（）。
A •委托代理
B .法定代理
C .指定代理
D •复代理
8 •业主委托监理单位进行招标的行为属于（）。
A •委托代理
B •委托监理
C .指定代理
D •复代理
9 •无权代理行为属于（）。
A .无效行为
B .可撤销的行为
C .效力待定的行为
D .可变更的行为
10 •对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使（）。
A .追认权或者拒绝权
B •催告权或者撤销权
C .追认权或者撤销权
D .同意权或者拒绝权
11 •甲与乙订立一买卖合同，甲又与丙订立一保证合同，约定丙对乙履行债务承担连带保证责任，则下列说法正确的
是（）。
A .在买卖合同纠纷未经审判或者仲裁，并就乙的财产依法强制执行仍不能履行债务对，丙对甲可拒绝承担保证责任
B .买卖合同履行期限届满，乙不履行债务，则甲即可请求丙承担保证责任
C •此保证合同属于共同保证
D •此保证属于对将来债务的保证
12 •乙向甲借款一万元并签订了借款合同，丙为保证人，但合同中未约定保证方式。
当乙未按时偿还借款时，下列说法正确的（）。
A •甲可要求乙或丙偿还借款
B•甲只能要求乙偿还借款
C•甲只能要求丙偿还借款
D •甲只能在乙无力偿还时，要求丙偿还借款
13 •权利人可以行使留置权的是（
A .设计合同
B .运输合同
C.安装合同
D .调试合同
14 .担保与所担保合同的关系属于（）°
A .平等关系
B .从属关系
C.相对独立关系
D .无关系
15 .只能由主合同以外的第三人实施的担保方式是（）°
A .保证
B .抵押
C .定金
D .留置
16.在一工程项目招标中，甲银行受乙公司的委托向招标人出具投标保函的行为是担保中的（）°
A .定金
B .质押
C .保证
D .留置
17 .根据FIDIC《施工合同条件》的要求，建设工程一切险的投保人一般是（）。
A .业主
B .建设工程的所有人
C .分包人
D .承包人
18 .合同法律关系（）是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。
A .主体
B .客体
C .内容
D .事实
19 .下列哪些财产可以抵押（）。
A .土地所有权
B .抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权
C .抵押人所有的房屋
D .有争议的财产
20 .下列财产中，（）不得抵押。
A .土地所有权
B .土地使用权
C .房屋
D .交通运输工具
21 .合同法律关系内容包括（）。
A .行为。