工程合同终止协议书,终止合同协议书
工程合同终止协议范本
工程合同终止协议范本
《工程合同终止协议》
甲方(发包方):
名称:____________________
法定代表人:____________________
地址:____________________
联系电话:____________________
乙方(承包方):
名称:____________________
法定代表人:____________________
地址:____________________
联系电话:____________________
一、合同终止
双方同意自本协议生效之日起,原合同正式终止。双方不再履行原合同项下的任何权利和义务,包括但不限于工程的施工、交付、验收等。
二、工程款项结算
1. 双方共同确认,截至本协议签订之日,甲方已向乙方支付工程款项共计[具体金额]元(大写:____________________元整)。
2. 乙方应在本协议签订后的[具体期限]日内,向甲方提交工程结算报告及相关结算资料。甲方应在收到乙方结算报告后的[具体期限]日内进行审核,并在审核确认无误后,向乙方支付剩余工程款项(如有)。
3. 如甲方对乙方提交的结算报告有异议,应在收到结算报告后的[具体期限]日内书面通知乙方。乙方应在收到甲方通知后的[具体期限]日内进行解释和说明,并提供相关证据。双方应在[具体期限]日内协商解决争议,如协商不成,可提交相关仲裁机构仲裁。
三、工程移交
1. 乙方应在本协议签订后的[具体期限]日内,将工程现场移交给甲方,并确保工程现场的整洁、安全。
2. 甲方应在接收工程现场后的[具体期限]日内进行验收,如发现工程存在质量问题或其他不符合要求的情况,应书面通知乙方。乙方应在收到通知后的[具体期限]日内进行整改,直至甲方验收合格。
施工合同终止协议书
施工合同终止协议书
甲方(发包方):_____________________
乙方(承包方):_____________________
鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订了编号为____的《施工合同》,现因____原因,双方经协商一致,同意终止该合同,并达成以
下协议:
一、合同终止
1. 双方同意自本协议书签订之日起,原《施工合同》即告终止。
2. 双方确认,合同终止后,双方不再履行原合同中约定的权利和义务。
二、工程结算
1. 双方应根据已完成工程量和合同约定的计价方式进行结算。
2. 结算完成后,甲方应按照结算结果支付乙方相应的工程款。
三、工程资料和设备
1. 乙方应将所有与工程相关的技术资料、施工图纸等文件移交给甲方。
2. 乙方应将现场所有属于甲方的设备、材料等物品移交给甲方。
四、违约责任
1. 如因一方原因导致合同提前终止,违约方应承担相应的违约责任。
2. 违约责任的具体内容和计算方法,按照原《施工合同》的约定执行。
五、争议解决
1. 本协议书在履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决。
2. 协商不成时,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
六、其他
1. 本协议书一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本协议书自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):________________________
授权代表(签字):_____________________
日期:____年____月____日
乙方(盖章):________________________
授权代表(签字):_____________________
工程合同终止协议书
2.若甲方未按照本协议约定支付工程款,乙方有权要求甲方支付逾期付款的违约金,并要求甲方承担因此造成的损失。
四、争议解决
1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2.双方在履行本协议过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起ຫໍສະໝຸດ Baidu讼。
五、其他条款
1.本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
2.本协议自双方签字(或盖章)之日起生效,原工程合同同时终止。
3.本协议未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
甲方(盖章):________________
乙方(盖章):________________
甲方代表(签字):____________
乙方代表(签字):____________
签订日期:____年__月__日
2.乙方应在合同终止日期前完成施工范围内已开工的工程,并将施工场地清理干净,确保不影响甲方的正常使用。
3.甲方应在合同终止后__日内,按照合同约定的结算方式,向乙方支付实际完成工程量对应的工程款。
4.双方确认,合同终止后,乙方不再享有原合同项下的任何权益,甲方也不再承担原合同项下的任何义务。
三、违约责任
工程分包合同终止协议书
工程分包合同终止协议书
一、协议背景
本协议由甲方(以下简称“业主”)与乙方(以下简称“承包商”)签订。双方于[签订日期]签订了关于[工程项目名称]的分包合同(以下简称“原合同”)。现因[终止原因,例如:项目取消、资金问题、合作不愉快等],双方同意终止原合同。
二、终止条款
1. 合同终止:自本协议签署之日起,原合同即告终止。乙方应立即停止所有与原合同相关的工作,并按照甲方的要求,妥善处理现场及材料。
2. 结算事宜:双方应对至本协议签署之日止的所有已完成工作进行结算。乙方应向甲方提交详细的工作量和费用报告,甲方应在收到报告后的[规定时间,例如:30天]内完成审核并支付相应费用。
3. 违约责任:若乙方在本协议签署后继续执行原合同中的工作,或未能妥善处理现场及材料,应承担相应的违约责任。
4. 保密条款:尽管原合同已终止,但双方仍需遵守原合同中的保密条款,不得泄露对方的商业秘密和其他机密信息。
5. 争议解决:如双方在执行本协议过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地的人民法院诉讼解决。
6. 其他:除本协议明确规定的事项外,原合同中未涉及的其他权利义务关系,仍受相关法律法规的约束和保护。
三、签字盖章
本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方(业主):_________________ 签字:___________ 日期:____________
乙方(承包商):_____________ 签字:___________ 日期:____________
工程合同终止协议书-终止合同协议书
工程合同终止协议书-终止合同协议书
工程合同终止协议书,终止合同协议书
工程合同终止协议书(一)
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称甲方)
乙方于2011年x月x日与“ XXX” 签订了《xxx工程承包合同及其补充协议》,包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件(以下统称为“原合同”),依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就施工合同解除事项协商一致,达成以下协议。
一、乙方自愿同意解除“原合同中所有承包的施工项目”。
二、乙方的关联文件及对本工程所签订的涉及到甲方义务各项合同、还包括在执行中甲方所担保的责任项目同时解除。
三、乙方在本项目中所发生的债权债务均由乙方负责自行解决、并承担因此所引起的一切责任、甲方不承担任何连带责任。
四、乙方必须完善己完成的工程项目验收工作、如未达到验收尺度、必须急时采取相干措施、至到验收合格为准。
五、乙方必须依照甲方、监理公司、职能部分的请求提供完整的工程验收资料(承包范围内已完成局部的工程竣工验收所需资料)、经监理和职能部分审核签章后、于年月日前将所需的资料整理成册(不装订)、移交给甲方。
六、乙方“原合同”中所承包的工作内容中已完成工作量经甲、乙双方现场实测后以文书形式双方签字确认为准。
七、工程结算按原合同所议定的条目执行、以造价咨询有限公司的审计结果,作为乙方“原合同”此期间所完成工作内容的最闭幕算。
八、最终结算报告经甲、乙双方签字认同后、再签订甲、乙双方欠款还款协议书、确定还款时间。
工程合同终止协议范本
工程合同终止协议范本
---
甲方(业主):________
乙方(承包商):________
鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了编号为________的《建设工程合同》,约定由乙方负责甲方位于________地点的工程项目(以下简称“本工程”)的建设工作。现因________(终止原因,如:资金问题、政策变动、合作意向改变等),双方同意提前终止上述工程合同,并就相关事宜达成如下终止协议:
一、合同终止
1. 本协议一经双方签字盖章,原《建设工程合同》即告终止,双方不再承担原合同中的权利义务,除本终止协议另有约定外。
2. 甲方应于本协议生效后__日内,向乙方支付截至终止之日已完成工程部分的工程款,具体金额为人民币__元。
二、工程结算
1. 乙方应在本协议签订后的__日内,提交已完成工程量的详细报告及相关证明材料给甲方审核。
2. 甲方在收到乙方提交的工程量报告后的__日内完成审核,并按照合同约定的价格支付相应的工程款。
三、违约责任
1. 若甲方未按约定时间支付工程款,应按未付款金额的__%支付违约金给乙方。
2. 若乙方未能提交有效的工程量报告或存在虚报情况,应承担相应的违约责任。
四、争议解决
1. 本协议在履行过程中,如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院进行诉讼。
五、其他
1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 本协议未尽事宜,可由双方另行签订补充协议。
甲方(盖章):_________________
终止工程合同范本
终止工程合同范本
【工程合同终止协议】
甲方(业主):________
乙方(承包商):________
鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了编号为____的《建设工程合同》(以下简称“原合同”),现基于以下原因,双方同意终止原合同:
一、终止原因:
1. ____(请列明具体原因,例如:“由于项目投资策略调整,甲方决定取消该工程项目。”)
2. ____
3. ____
二、终止条款:
1. 自本终止协议签订之日起,原合同自动终止,甲乙双方不再承担原合同项下的权利和义务,除非本终止协议另有约定。
2. 对于截至本终止协议签订之日已完成的工程部分,甲方应按照原合同约定支付相应的工
程款。
3. 若因终止原合同导致一方遭受损失,除非另有证据证明无过错,违约方应向守约方支付
违约金,金额不超过原合同总价的____%。
4. 双方同意,关于保密义务、争议解决等条款在本终止协议生效后继续有效。
三、其他事项:
1. 本终止协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本终止协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 未尽事宜,甲乙双方可另行协商解决。
甲方(盖章):________
授权代表签字:________
日期:____年__月__日
乙方(盖章):________
授权代表签字:________ 日期:____年__月__日【结束语】
工程分包合同终止协议书
工程分包合同终止协议书
---
甲方(总承包方):_______________
乙方(分包方):_______________
鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《工程分包合同》(以下简称“原合同”),现因______(说明终止合同的原因),经双方协商一致,同意自____年__月__日起终止原合同,特订立
本终止协议。
一、合同终止
1.1 原合同自本协议签订之日起终止,甲乙双方不再承担原合同项下的权利义务,但不影
响因违反原合同而产生的索赔权利。
二、财务结算
2.1 截至合同终止之日,甲方应支付给乙方的款项为______元,乙方应退还甲方的款项为
______元。双方应在本协议签订后__日内完成结算。
2.2 对于乙方已完成的工程部分,甲方应按照原合同约定的标准及时进行验收并支付相应
的工程款。
三、工程移交
3.1 乙方应在合同终止后__日内将工程现场移交给甲方,包括但不限于工程资料、图纸、
工具设备等。
3.2 甲方接收工程现场后,应及时进行检查,并对存在的问题提出书面通知。
四、违约责任
4.1 如甲乙任一方未能履行本协议规定的义务,应向对方支付违约金,金额为未履行义务
部分的__%。
4.2 若因一方违约导致对方产生额外损失,违约方应负责赔偿。
五、争议解决
5.1 本协议在履行过程中,如发生争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至原合同约定的仲裁机构进行仲裁。
六、其他
6.1 本协议自双方签字盖章之日起生效。
6.2 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
6.3 本协议未尽事宜,可由甲乙双方另行签订补充协议。
项目工程终止合同协议书
甲方(以下简称“甲方”):________
乙方(以下简称“乙方”):________
鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订了《____项目工程合同》(以下简称“合同”),合同编号为____。合同约定由乙方承担____项目工程的施工、监理等任务,工期自____年__月__日至____年__月__日。现因以下原因,经双方协商一致,决定终止合同,特订立本协议:
一、终止合同的原因
1. 甲方原因:
(1)甲方未能按照合同约定提供项目所需的土地、场地、资金等条件;
(2)甲方未按合同约定支付工程进度款;
(3)甲方违反合同约定,导致工程无法继续进行。
2. 乙方原因:
(1)乙方未能按照合同约定按时、按质完成工程;
(2)乙方违反合同约定,擅自改变工程设计和施工方案;
(3)乙方未按合同约定进行工程验收。
二、合同终止后的处理事项
1. 乙方应立即停止施工,将施工现场清理干净,确保工程质量和安全;
2. 甲方应立即停止支付工程进度款,并扣除已支付的工程进度款中乙方未完成部
分的款项;
3. 双方应共同协商,妥善处理已完成的工程部分,包括工程量核实、质量验收、
结算等事宜;
4. 双方应共同协商,妥善处理施工现场的遗留问题,如设备、材料、临时设施等;
5. 双方应按照合同约定,办理合同终止手续,包括解除合同、终止相关权利义务等。
三、赔偿事宜
1. 因甲方原因导致合同终止,甲方应承担乙方因此遭受的全部损失,包括但不限于工程款、设备款、材料款、人工费、停工损失等;
2. 因乙方原因导致合同终止,乙方应承担甲方因此遭受的全部损失,包括但不限于工程款、设备款、材料款、人工费、停工损失等;
终止施工合同协议书范本
终止施工合同协议书范本
甲方(发包方):_____________________
乙方(承包方):_____________________
鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了编号为________的《施工
合同》,现因________________(具体原因)导致合同无法继续履行,经双方协商一致,同意终止该合同,并达成如下终止施工合同协议:
一、合同终止
1. 双方同意自本协议书签订之日起,原《施工合同》终止。
2. 双方应停止履行原合同项下的所有义务。
二、工程结算
1. 双方应根据已完成的工程量和合同约定的计价方式进行结算。
2. 结算金额为人民币(大写):____________________元整
(¥__________)。
3. 甲方应在本协议书签订后____天内支付上述结算金额。
三、工程交接
1. 乙方应在本协议书签订后____天内完成工程交接工作。
2. 交接内容包括但不限于工程资料、现场设备、材料等。
四、违约责任
1. 如甲方未按期支付结算金额,应按未付款项的____%支付违约金。
2. 如乙方未按期完成工程交接,应按日支付违约金,金额为未交接部
分价值的____%。
五、其他事项
1. 本协议书未尽事宜,双方可另行协商解决。
2. 本协议书自双方签字盖章之日起生效。
六、争议解决
1. 双方因履行本协议书发生争议,应首先通过协商解决。
2. 协商不成时,可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
本协议书一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):_____________________
工程合同终止协议书范本最新
工程合同终止协议书范本最新
【工程合同终止协议书】
甲方(承包方):_____________
乙方(发包方):_____________
鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《工程项目合同》(以下简称“原合同”),合同编号为_____________,现基于以下原因,双方协商一致,决定提前终止上述合同:
一、合同终止原因:
1. 工程项目因规划调整需取消;
2. 不可抗力因素导致项目无法继续实施;
3. 其他经双方确认的合理原因。
二、权利与义务清算:
1. 甲方应停止一切工程活动,并按照乙方要求妥善处理现场;
2. 乙方应支付至终止协议签署之日为止的所有应付款项;
3. 双方应互相退还对方的有关文件、资料等。
三、违约责任:
如一方违反本终止协议的任何条款,应承担相应的违约责任。
四、争议解决:
对于本终止协议执行过程中产生的争议,双方应友好协商解决;协商不成时,可提交至原合同约定的仲裁机构进行仲裁。
五、其他事项:
1. 本终止协议自双方签字盖章之日起生效;
2. 本终止协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
六、特别声明:
本终止协议取代原合同中所有条款,除本终止协议明确规定继续有效的内容外,原合同的其他条款均不再有效。
甲方代表(签字):_____________ 日期:____年__月__日
乙方代表(签字):_____________ 日期:____年__月__日
(注:以上仅为范本,具体内容应根据实际情况和当地法律法规进行调整。)
在工程建设实践中,合同的终止并不少见。它可能是因为项目本身的变更,也可能是因为外部环境的变化,甚至是合作双方的战略调整。无论何种原因,终止合同都需要一个正式的过程,以确保双方的权益不受损害。
工程合同终止协议书范文
工程合同终止协议书范文
合同方信息
发包人:[发包人名称]
承包人:[承包人名称]
第一章总则
第一条目的
本协议书旨在对双方于[日期]签订的工程合同(以下简称"原合同")进行终止。
第二条适用法律
本协议书受中华人民共和国法律管辖。
第二章终止条款
第三条终止依据
原合同因以下原因终止:
[具体终止原因]
第四条终止日期
原合同自[日期]起终止。
第五条终止的法律效力
原合同终止后,双方之间的所有权利、义务及责任均终止。
第三章善后事宜
第六条工程验收
双方应在原合同终止后[天]内完成工程验收。验收结果应以书面形式载明。
第七条结算及支付
承包人应在原合同终止后[天]内向发包人提交工程决算书。发包人应在审核决算书后[天]内支付剩余工程款。
第八条材料物资处理
双方应在原合同终止后[天]内对项目现场的材料、物资等进行清点和移交。
第九条人员安排
双方应在原合同终止后合理安排项目人员,确保工程的顺利移交。
第十条保密条款
双方应继续遵守原合同中约定的保密条款。
第十一章争议解决
第十二条协商解决
双方应首先通过友好协商的方式解决因本协议书引起的争议。
第十三条仲裁解决
如协商不成,双方同意将争议提交[仲裁机构名称]仲裁。仲裁地为[地点]。
第十四章其他
第十五条协议生效
本协议书自双方盖章签字之日起生效。
第十六条协议份数
本协议书一式两份,双方各执一份。
发包人:
[发包人签字盖章]
日期:
承包人:
[承包人签字盖章]日期:
工程合同终止协议书范本最新
甲方(以下简称“甲方”):
地址:________________
法定代表人:________________
联系电话:________________
乙方(以下简称“乙方”):
地址:________________
法定代表人:________________
联系电话:________________
鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订的《____工程项目合同》(以下简称“原合同”),合同编号:____,双方就原合同相关事宜达成如下协议:
一、原合同终止原因
1.1 因不可抗力因素导致原合同无法继续履行;
1.2 甲方或乙方单方违约,导致原合同无法继续履行;
1.3 双方经协商一致,认为原合同继续履行已无意义或对双方均无利。
二、原合同终止范围
2.1 本协议生效后,原合同中约定的权利、义务及责任均予以终止;
2.2 双方应立即停止原合同项下的合作,不再履行原合同约定的各项义务。
三、合同终止后的处理事项
3.1 双方应按照原合同约定,对已完成的工作进行验收,并确认工程质量、进度等符合合同要求;
3.2 乙方应将原合同项下已购买的物资、设备等物资退还甲方,并承担相应的运费;
3.3 双方应就原合同项下已发生的费用进行结算,甲方应支付乙方已发生的合理费用;
3.4 双方应就原合同项下未发生的费用进行协商,合理分担损失。
四、争议解决
4.1 双方在履行本协议过程中发生的争议,应友好协商解决;
4.2 若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
五、协议生效及终止
5.1 本协议自双方签字盖章之日起生效;
工程合同终止协议书范本
工程合同终止协议书范本
甲方:[甲方名称]
法定代表人(负责人):[甲方法定代表人(负责人)姓名]
联系地址:[甲方联系地址]
联系电话:[甲方联系电话]
乙方:[乙方名称]
法定代表人(负责人):[乙方法定代表人(负责人)姓名]
联系地址:[乙方联系地址]
联系电话:[乙方联系电话]
鉴于甲、乙双方就以下项目签订了《工程合同》(合同编号:),经双方协商一致,决定终止该合同,为确保双方权益,特达成以下协议:
一、合同终止原因
经双方详细协商并充分沟通,双方一致认为以下原因导致该工程合同的终止:
1. [列举终止原因]
二、合同终止的效力及终止日期
1.本协议自双方签字盖章之日起生效;
2.本协议的签署并不影响双方在工程合同中已履行或正在履行的义务;
3.本协议的签署终止工程合同,并且甲方向乙方支付违约金。违约金的数额为本工程合同总金额的[违约金比例],即人民币[违约金金额],甲方应在签署本协议后的[违约金支付期限]内支付给乙方;
4.本协议自双方签署之日起生效,乙方自受让违约金后无其他权益及义务。
三、其他约定
1.本协议是双方对于工程合同的终止协议,双方承诺在签署协议后不再追究对方其他任何权益及责任;
2.本协议的任何修改、补充均须双方协商一致,以书面形式作出;
3.所有与本协议有关的未尽事宜,由双方协商解决,如协商无果,可向有管辖权的法院提起诉讼;
4.本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):
日期:___________ 日期:___________
地址:_________________ 地址:_________________
终止工程合同协议书范本
终止工程合同协议书范本
甲方(业主):___________
乙方(承包商):___________
鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了编号为____的《建设工程合同》,约定由乙方负责实施位于____地点的工程项目,现因_________(终止原因),经双方友好协商一致,同意终止上述工程合同,并就相关事宜达成如下协议:
一、合同终止
1. 自本终止协议生效之日起,原《建设工程合同》自动终止,甲乙双方不再承担该合同项下的权利义务,除非本终止协议另有约定。
2. 甲方应于本协议签订后___个工作日内,向乙方支付终止补偿金人民币______元。
二、工程结算
1. 甲乙双方应根据实际完成的工程量进行结算,乙方应提供相应的工程进度报告及相关证明材料。
2. 甲方应在结算完成后___个工作日内支付剩余工程款项。
三、设备材料处理
1. 对于已经采购但尚未使用的材料,由乙方负责退货或转卖,相关费用由乙方承担。
2. 对于已经安装或部分使用的设备材料,双方应根据实际情况协商处理。
四、责任免除
1. 除本协议另有约定外,甲乙双方互不追究对方因终止合同而产生的任何责任。
2. 如因一方违约导致合同终止,违约方应承担相应的违约责任。
五、争议解决
双方因执行本终止协议所产生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至_____仲裁委员会进行仲裁。
六、其他事项
1. 本终止协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
3. 本协议未尽事宜,可由双方另行签订补充协议。甲方(盖章):_________________
工程终止合同协议书3篇
工程终止合同协议书3篇
全文共3篇示例,供读者参考
篇1
工程终止合同协议书
甲方:(委托方/发包方)
地址:
联系人:
电话:
乙方:(承包方)
地址:
联系人:
电话:
经甲、乙双方友好协商,就有关工程项目变更或终止事宜达成如下协议:
一、根据原合同约定,甲方委托乙方承担(工程项目名称)工程项目的施工任务。现因(具体原因),双方经过充分沟通和协商,甲方决定终止原合同。
二、根据双方友好协商,甲方应支付乙方(具体数额)作为工程终止费用,并承担在合理范围内的其他合理费用。
三、乙方同意停止工程项目施工,并在(具体日期)前完成现场清理和相关手续工作。
四、双方确认,在工程终止后,甲方无需向乙方支付其他费用,并且双方互不承担其他责任。
五、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):
签字:日期:
乙方(盖章):
签字:日期:
本协议自双方签字盖章之日起生效。
特此协议。
以上为工程终止合同协议书范本,具体内容可根据实际情况进行修改添加。
篇2
工程终止合同协议书
甲方:(委托方)
地址:
法定代表人:
联系电话:
乙方:(承包方)
地址:
法定代表人:
联系电话:
经双方友好协商,就本合同项下工程的终止事宜达成如下协议:
一、协议的签署
1.1 双方同意,根据本合同的规定,经过充分协商,就工程终止事宜达成一致。
二、工程终止原因
2.1 甲方与乙方经协商,因以下原因终止本合同:
(1)由于乙方未按时按质完成工程任务,造成工程延期;
(2)由于乙方无法履行合同约定的其他义务。
三、协议效力
3.1 双方自愿并真实地签署本协议,双方均认真阅读本合同的全部内容,并对其法律效力和义务承担完全理解并认同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
工程合同终止协议书,终止合同协议书
工程合同终止协议书(一)
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称甲方)
乙方于2011年x月x 日与“ xxxx 房地产有限公司” 签订了《xxx工程承包合同及其补充协议》,包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件(以下统称为“原合同”),依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就施工合同解除事项协商一致,达成以下协议。
一、乙方自愿同意解除“原合同中所有承包的施工项目”。
二、乙方的关联文件及对本工程所签订的涉及到甲方义务各项合同、还包括在执行中甲方所担保的责任项目同时解除。
三、乙方在本项目中所发生的债权债务均由乙方负责自行解决、并承担因此所引起的一切责任、甲方不承担任何连
1
带责任。
四、乙方必须完善己完成的工程项目验收工作、如未达到验收标准、必须急时采取相关措施、至到验收合格为准。
五、乙方必须按照甲方、监理公司、职能部门的要求提供完整的工程验收资料(承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料)、经监理和职能部门审核签章后、于年月日前将所需的资料整理成册(不装订)、移交给甲方。
六、乙方“原合同”中所承包的工作内容中已完成工作量经甲、乙双方现场实测后以文书形式双方签字确认为准。
七、工程结算按原合同所议定的条款执行、以造价咨询有限公司的审计结果,作为乙方“原合同”此期间所完成工作内容的最终结算。
八、最终结算报告经甲、乙双方签字认同后、再签订甲、乙双方欠款还款协议书、确定还款时间。
九、工程款支付:甲、乙双方对本工程所支付的各项费用,包括甲方担保费用、按财务要求对帐并予以确认、并按要求开具正规税务发票、否则,甲方有权不支付有关工程款项。
十、“原合同”履约保证金:在乙方按甲方财务要求确认并完成本协议约定内容后,与工程结算款一并返还。
2
十一、解除合同签订后,施工单位应先行无条件退场、同时移交符合档案要求的全部资料、已完成的工程量由双方在场外进行结算。
十二、解除合同签订后,甲方重新安排施工单位进行本项目继续施工、乙方不得以任何理由进入施工现场干扰、否则、造成一切后果均由乙方负责。
十三、解除合同后并不免除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任。
十四、乙方已与相关班组签订的施工合同(含正在履行或即将履行的合同)由乙方与其协商解除,甲方不承担乙方与班组之间因合同纠纷产生的一切后果
十五、本协议书自双方签字、盖章之日起生效。
十六、本协议书一式五份,甲方两份,乙方两份,监理公司一份。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人(签章):法定代表人(签章):
年月日签订
工程合同终止协议书(二)
甲方:安徽XX置业有限公司
乙方:重庆XX建设(集团)有限公司
3
甲乙双方经友好协商,一致同意,终止XX二期项目高层5、6、7号楼和XX项目三期别墅28栋楼的施工合作。本着坦诚真挚、相互理解、及时快速解决问题的原则,现达成如下撤场协议,以资共同遵守:
一、甲乙双方一致同意授权委托各自代表、监理公司在政府相关部
门监管下共同协商解决前期施工过程业已形成的工程量、工程结算及其有关技术档案资料的移交、变更等事宜。
二、甲乙双方一致同意对已完工程量和工程质量由双方和监理公司
现场代表进行共同认定和检测,三方代表须签字确认。在日内核实确认后甲方立即组织人员进场施工,乙方不得以任何理由阻挠。
三、双方确认,乙方对已完工程的质量负责,具体修复、整改的范
围、期限、费用及责任承担等由三方书面确认。乙方对已完工程质量问题的解决,不得影响双方撤场协议的履行。
四、工程界面确认后,前期由乙方施工所涉及的所有材料款、劳务
工资、费用由乙方承担并一次性全部清算解决。
4
五、为了减少劳务分包交接成本,乙方推荐由原劳务分包单位继续
分包该项目的劳务施工,甲方同意在同等条件下与原劳务分包
单位继续合作,但乙方承诺其与原劳务分包单位的任何纠纷不得影响甲方与原劳务分包单位的合作。双方一致同意,乙方与原劳务分包单位清算后,若乙方欠原劳务分包单位劳务工资,如乙方在甲方尚有余款并足够支付的情况下,由乙方委托甲方代付;若乙方对原劳务分包单位超付劳务工资,如原劳务分包单位在甲方尚有余款并余额足够情况下,由甲方代为乙方扣回。
六、乙方现场剩余的钢材等材料,双方现场核实后,由双方协商处
理。
七、双方一致同意为了加快交接进度,将先对已完工程进行实体交
接,双方同意工程款的计价方式及结算可以另行协商,但双方不能以此阻碍或影响本合同项下工程的撤场和交接。
5
八、双方一致同意对工程款的支付时间将根据已完工程造价决算金
额的大小另行商定。
九、清场完毕,双方须办理工程移交手续,甲、乙双方应与第三方
施工单位签订三方协议,乙方与第三方应就质量责任的界限、保修期限等进行明确。
十、本协议未尽事宜,双方协商解决。本合同履行过程中,双方及
其授权代表的签字确认的补充协议及其他书面文件作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。
十一、本协议由双方签字盖章后生效,协议一式三份,双方各执
一份,监理公司存留一份,具有同等法律效力。
以下无正文,修改涂抹无效。
甲方:乙方:
二0一四年二月二十八日
工程合同终止协议书(三)
一、甲、乙双方均自愿同意解除原合同。
二、甲方、乙方和乙方的关联方针对本工程所签订的涉
6