解除建筑工程施工合同协议书
施工合同解除协议书
施工合同解除协议书甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______鉴于甲乙双方于_______，经双方友好协商，一致同意解除原合同，并就相关事宜达成如下协议：一、合同解除1. 双方同意自本协议签订之日起，原合同即行解除。
2. 解除原合同后，双方在原合同项下的所有权利和义务随即终止。
二、工程款结算1. 双方确认，截至本协议签订之日，甲方已向乙方支付工程款共计人民币_______）。
2. 乙方应在本协议签订后_______日内完成审核，并支付剩余工程款（如有）。
3. 若甲方对乙方提交的结算报告有异议，双方应协商解决。
协商不成的，可提交_______提起诉讼。
三、现场交接1. 乙方应在本协议签订后_______日内，完成施工现场的清理和整理工作，确保现场安全、整洁。
2. 双方应在现场交接时，对已完成工程量进行确认，并签署现场交接单。
四、保密条款1. 双方同意，在本协议履行过程中及解除后，对涉及双方商业秘密、技术秘密及其他未公开信息予以保密。
2. 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露或披露上述信息。
五、违约责任1. 若因一方原因导致原合同解除的，该方应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 若双方协商一致解除合同，则互不追究违约责任。
六、争议解决1. 本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在执行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可提交_______提起诉讼。
七、其他1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（发包方）：_______签署日期：_______乙方（承包方）：_______签署日期：_______施工合同解除协议书（1）甲方：_______地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______乙方：_______地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______鉴于甲乙双方于_______，甲乙双方经友好协商，一致同意解除原合同，并就相关事宜达成如下协议：一、合同解除1. 甲乙双方一致同意，自本协议签署之日起，原合同解除，双方不再履行原合同约定的任何义务。
建筑施工合同解除范本
建筑施工合同解除范本
甲方：____________
乙方：____________
鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订的《____________工程承包合同》（以下简称“原合同”）及相关补充协议，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经协商一致，就解除原合同达成如下协议：
一、乙方自愿同意解除原合同中乙方所承包的施工项目。
二、乙方同意解除原合同中与其关联的所有文件，以及涉及到甲方义务的各项合同和甲方所担保的责任项目。
三、乙方承担因本项目产生的所有债权债务，并自行解决，甲方不承担任何连带责任。
四、乙方必须完善已完成的工程项目验收工作。
如未达到验收标准，乙方应及时采取相关措施，直至验收合格。
五、乙方应按照甲方、监理公司、职能部门的要求提供完整的工程验收资料（承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料）。
资料经监理和职能部门审核签章后，乙方应在____年____月____日前将所需的资料整理成册（不装订）并移交给甲方。
六、乙方所承包的项目中已完成工作量，经甲乙双方现场实测后，以文书形式双方签字确认。
七、工程结算按原合同所议定的方式进行，乙方应在解除合同后____个工作日内向甲方提交结算报告，双方在____个工作日内完成结算。
八、本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，原合同随即解除。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____________
乙方（盖章）：____________
签订日期：____年____月____日
以上内容仅供参考，具体合同解除事宜请根据实际情况和法律法规进行协商，并寻求专业法律人士的意见。
解除建筑施工合同协议书
解除建筑施工合同协议书描绘：解除建筑施工合同协议书是在建筑施工工程中，由于特定原因导致合同无法继续执行时，发包方和承包方协商一致后签订的法律文件。
这份协议书旨在确保双方在解除合同的过程中，可以公平合理地处理彼此的权利和义务，同时保持互相尊重和理解，为双方提供法律上的保护和指导。
解除建筑施工合同协议书甲方〔发包方〕：____乙方〔承包方〕：____签订日期：____年____月____日鉴于：甲乙双方于____年____月____日签订了建筑施工合同，约定乙方承当甲方的建筑施工工程，合同总价为____元。
由于____〔详细原因，如不可抗力、资金问题、工程取消等〕，导致原合同无法继续执行。
甲乙双方希望通过友好协商，依法解除建筑施工合同，并妥善处理后续事宜。
现经甲乙双方友好协商，达成如下解除建筑施工合同协议：一、解除合同的同意甲方同意与乙方解除建筑施工合同，并确认双方之间的合同关系自本协议签订之日起终止。
二、工程款和保证金的处理甲方应支付乙方至解除合同之日止已完成工程的工程款。
乙方应按照甲方规定，完成工程交接和相关手续，甲方应在确认后____个工作日内退还乙方保证金。
三、已完成工程和材料的处理双方应对已完成工程进展验收，确认工程质量和工程量。
对于乙方已购置但未使用的建筑材料，双方应协商处理方式。
四、经济补偿和违约责任根据相关法律规定及双方协商，甲方同意支付乙方经济补偿金共计____元。
如任何一方违背本协议的约定，应向守约方支付违约金，金额为____元。
五、保密和后续合作乙方应继续遵守原合同中的保密条款，不得泄露甲方的商业机密。
双方期待将来有时机合作，并在此次解除合同的根底上维持良好的合作关系。
六、其他事宜本协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
七、协议的生效本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
八、附加条款〔此处可根据详细情况添加附加条款〕甲方〔签字或盖章〕：____乙方〔签字或盖章〕：____签订地点：____签订日期：____年____月____日。
解除工程合同协议书3篇
解除工程合同协议书解除工程合同协议书精选3篇（一）甲方（委托方）：____乙方（承包方）：____地址：____联系电话：____鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订了工程合同，合同编号为____，涉及的项目为____。
现因____原因，双方经过充分沟通和协商，同意解除该工程合同，并达成如下协议：第一条合同解除的原因1.1 经双方协商一致，同意解除工程合同。
1.2 解除合同的具体原因为：。
第二条合同解除的条件2.1 甲方同意按照合同约定和实际情况，向乙方支付至解除合同之日止的工作报酬，总计人民币____元。
2.2 乙方同意在收到上述报酬后，停止所有与本工程相关的工作，并在____天内撤离施工现场。
第三条已完成工程的交接3.1 乙方应保证已完成工程部分的质量符合合同要求。
3.2 双方应共同对已完成工程进行检查，并办理交接手续。
第四条材料和设备的处理4.1 对于乙方已采购的材料和设备，甲方同意按照市场价进行回购。
4.2 乙方应提供所有材料和设备的详细清单，并保证其完好无损。
第五条违约责任5.1 如甲方未能按时支付工作报酬，应向乙方支付违约金，违约金为未支付金额的%。
5.2 如乙方未能按时撤离施工现场或保证已完成工程质量，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的____%。
第六条争议解决6.1 本协议在履行过程中，如发生争议，双方应首先通过协商解决。
6.2 如协商不成，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。
第七条协议的生效7.1 本协议自双方签字盖章之日起生效。
7.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
第八条附加条款8.1 双方在此确认，本协议的签订是基于双方的自愿和平等协商，不存在任何强迫或欺诈行为。
8.2 双方在此确认，本协议的签订是双方真实意愿的表达，双方均已充分理解本协议的内容和后果。
（此处可以继续添加其他具体条款，如保密条款、知识产权归属、后续服务等）甲方（签字）：____乙方（签字）：____签订日期：____年____月____日解除工程合同协议书精选3篇（二）由于您的请求中包含了创建一个解除建设工程合同协议书范本，但同时要求总字数必须超过1500字，这与您提供的660字的指示相矛盾。
施工合同解除协议书范本
施工合同解除协议书范本在建筑工程领域，合同的签订与执行是项目顺利进行的重要保障。
由于各种不可抗力或双方协商一致的原因，有时需要解除已经签订的施工合同。
本文将为您提供一份施工合同解除协议书的范本，以供参考。
甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《建筑工程施工合同》（以下简称“原合同”），现因__________原因，双方经友好协商，同意解除原合同。
为明确双方的权利义务，特订立本解除协议书。
一、原合同的解除1. 自本解除协议书签订之日起，原合同自动终止，双方不再承担原合同约定的权利和义务。
2. 双方确认，在本解除协议书签订之前，乙方已完成的工程内容及质量符合原合同的要求，甲方对此表示满意并予以确认。
二、工程款支付1. 甲方同意按照原合同约定的工程款支付方式，向乙方支付已完工部分的工程款。
具体金额为人民币____元整（大写：________________）。
2. 甲方应在本解除协议书签订后的__个工作日内，将上述工程款支付给乙方。
乙方应在收到款项后向甲方出具相应的收款凭证。
三、违约责任1. 双方确认，在本解除协议书签订之前，不存在任何违约行为。
因此，双方均不承担违约责任。
2. 如甲方未按照本解除协议书约定的时间向乙方支付工程款，应按照原合同约定的逾期付款利率向乙方支付违约金。
四、争议解决如双方在本解除协议书履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、其他事项1. 本解除协议书一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本解除协议书自双方签字（或盖章）之日起生效。
3. 本解除协议书未尽事宜，可由双方另行协商补充。
甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________签订日期：____年__月__日。
怎样写解除工程合同5篇
怎样写解除工程合同5篇篇1解除工程合同协议书甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方于XXXX年XX月XX日签订关于[工程名称]的工程合同（以下简称原合同），因某些原因，经双方友好协商，现决定解除该工程合同。
为明确解除工程合同的相关事宜，达成以下协议：一、协议目的双方同意解除原合同，并对解除后的相关事宜作出明确约定，以保障双方的合法权益。
二、解除原因经双方充分协商，决定解除原合同的原因如下：[具体解除原因，如工程延期、设计变更、不可抗力等]。
三、解除程序1. 自本协议生效之日起，原合同即告终止。
双方不再受原合同条款的约束。
2. 乙方应在协议生效后XX个工作日内完成下列工作：[具体工作内容，如人员撤离、设备撤场等]。
3. 甲方应在乙方完成上述工作后XX个工作日内办理相关结算工作，并支付应付未付款项。
四、结算与支付1. 解除工程合同后，双方应按照原合同及本协议的相关约定进行结算。
2. 结算内容包括但不限于已完成工程的款项、设备材料费用、人员工资等。
3. 甲方应按照约定时间支付结算款项，不得无故拖延。
五、违约责任1. 若因甲方原因导致延迟支付结算款项，甲方应当向乙方支付违约金。
违约金的具体金额按照原合同的约定执行。
2. 若因乙方原因未按本协议约定完成工作，乙方应当承担由此造成的违约责任。
3. 本协议的违约方应当承担因违约导致的损失赔偿责任。
六、保密条款双方同意在解除工程合同后，对涉及工程的商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
七、争议解决若因本协议的执行产生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他事项1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充。
补充协议与本协议具有同等法律效力。
3. 本协议的解释权归甲乙双方共同所有。
任何争议应以诚信为基础协商解决。
解除施工合同协议书3篇
解除施工合同协议书3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1解除施工合同协议书甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）为了依法规范解除双方之间签订的施工合同，保护双方的合法权益，经双方友好协商达成如下解除协议：一、根据甲方和乙方签订的《施工合同》，双方约定乙方为甲方提供施工服务。
但因太多不可控因素干扰施工进程，导致乙方无法按时完工，严重影响甲方的正常生产经营，甲方在经过充分沟通和协商后决定解除该施工合同。
二、解除合同的原因为不可抗力因素导致施工无法按时完工。
根据双方签订的合同法律条款，甲方有权解除该合同，乙方应立即停止施工，并清理现场。
三、甲方应承担乙方在合同约定期限内实际发生的施工费用，不得支付额外的违约金。
乙方应当按照甲方的要求，将施工现场交接给甲方，并提供相关材料和施工记录。
四、双方保证协商解除合同的过程公平公正，不存在任何勒索、胁迫等不正当手段。
如有一方未履行本协议产生的义务，应承担相应的法律责任。
五、本协议解释权归双方所有，并自双方签字生效。
协议签署地点为（签署地点），签署日期为（签署日期）。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：（甲方授权代理人签字）（乙方授权代理人签字）：篇2解除施工合同协议书甲方：（委托方）乙方：（承包方）鉴于，甲乙双方于____年____月____日签订了《施工合同》，约定乙方承担甲方的某项目施工工作；经甲、乙双方友好协商，甲方提出解除施工合同。
为明确解除合同的具体事宜，现达成如下协议：一、解除合同的原因鉴于______(具体情况)，甲方提出解除《施工合同》，乙方同意解除。
二、解除合同的方式1. 甲方提出解除，乙方同意解除，解除合同生效。
2. 乙方应按照现有进度，做好交接工作，并对已进度的工程进行交地、交权交料等相关事宜。
三、违约责任1. 根据合同解除的原因，不会对一方或双方产生违约责任。
2. 如果因为合同解除，给对方造成损失的，由违约方承担全部责任。
四、变更合同鉴于合同解除，原有的合同约定无效。
工期延误导致建设工程施工合同解除协议书范本
工期延误导致建设工程施工合同解除协
议书范本
背景介绍
本协议书为解除建设工程施工合同所订立的协议，双方共同确认由于工期延误而无法继续履行合同的约定。
为了维护双方的合法权益，特制定本协议，以明确双方的责任与义务。
协议内容
一、协议解除时间
本协议的解除时间应自本协议签署之日起生效。
二、协议解除原因
1. (请在此处具体描述工期延误的原因，如自然灾害、人力不足、设备故障等)
2. (请在此处添加其他工期延误原因，如供应链中断、政策调整等)
三、解除协议的义务与责任
1. 建设工程施工方应及时停止施工工作，并妥善处理工地的安全和保护等事宜，确保工地和周边环境的安全。
2. 甲方应根据合同约定，支付已经完成的工程款项和遣散员工的相关费用。
3. 乙方应协助甲方办理工程验收手续，并协商解决工程施工过程中可能存在的纠纷和争议。
四、违约与赔偿
1. 由于工期延误导致合同解除，一方造成的损失由该方承担相应的违约责任。
2. 若甲方违约导致工程工期延误，甲方应向乙方支付违约金，日期从工期延误之日开始计算，违约金金额按照合同约定进行赔偿。
3. 若乙方违约导致工程工期延误，乙方应向甲方支付违约金，日期从工期延误之日开始计算，违约金金额按照合同约定进行赔偿。
五、协议的终止
协议解除后，原工程施工合同即告终止，双方互不承担任何其他义务和责任。
六、协议的生效和争议解决
本协议经甲方和乙方签字确认后生效，协议一式两份，甲方和乙方各执一份。
如双方因履行本协议发生争议，应协商解决协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
甲方(签字)
乙方(签字)
日期。
解除工程合同协议书4篇
解除工程合同协议书4篇篇1解除工程合同协议书甲方：（甲方单位名称）乙方：（乙方单位名称）根据双方自愿，经友好协商，一致同意解除《工程合同》（合同编号：XXX）如下：一、协议解除原因鉴于双方在合同履行过程中出现了一些问题，为维护双方的合作关系，特向乙方提出解除工程合同的请求。
乙方认同该请求，双方友好协商，决定解除工程合同。
二、解除方式1.双方自愿解除《工程合同》，并保留各自的权利；2.双方在解除工程合同后，不再具有任何未尽事项的索赔权，双方应自行承担因此产生的一切费用；3.双方应积极协助对工程进展情况进行总结，如有需要提供相关资料，并妥善处理因解约而产生的各项问题。
三、协议生效本协议经双方签字盖章之日起立即生效，至此前《工程合同》即告终止。
四、协议解释本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：本协议经双方签字盖章后生效，该协议的签署是对前述工程合同的解除，同时也是对相关事宜的一种约定，并具有法律效力。
在解除工程合同后，双方应按照约定的方式和时限处理相应事宜，确保双方权益不受损害。
愿早日解决双方之间的合作问题，共同发展壮大。
篇2解除工程合同协议书甲方：（委托人名称）乙方：（承包人名称）根据双方就项目（工程项目名称）签订的工程合同，因以下原因，甲乙双方经友好协商一致，决定解除合同，解除合同后合同双方的权利义务如下：一、解除原因1. 因不可抗力因素导致工程无法按照合同约定进行，无法继续履行合同；2. 另行签订新的工程合同，导致原合同无法继续执行；3. 其他双方履行合同无法达成一致意见的原因。
二、解除程序经甲乙双方友好协商，一致同意解除工程合同，双方签署本协议书作为解除合同文件。
三、解除后工程交接1. 乙方应当将已经施工的部分工程及工程资料整理清理交付给甲方，并对施工的质量问题进行整理报告；2. 甲方应当按照合同约定支付乙方已经完成的施工部分的款项，双方解除后的权利义务关系以本协议书所列明的内容为准；3. 双方应当保证解除合同后的工程及资料的保密，未经对方同意，不得向第三方透露相关信息。
工程施工合同纠纷和解协议书4篇
工程施工合同纠纷和解协议书4篇篇1工程施工合同纠纷和解协议书甲方（建设单位）：______________乙方（施工单位）：______________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，经双方友好协商，就甲方与乙方因工程施工合同纠纷事项达成如下协议：一、项目基本情况1. 甲方和乙方于____年____月____日签订了《工程施工合同》，工程项目为______，合同金额为______万元，工程竣工时间为______。
2. 在履行合同过程中，由于______发生了纠纷。
二、纠纷解决方式双方同意采取友好协商解决纠纷的方式，建立和谐的合作关系，确保工程项目顺利完成。
三、纠纷解决措施1. 甲方要求乙方______，乙方应当在______内完成，并保证工程质量。
2. 乙方对于______问题给予道歉，并承诺不再出现同类问题。
3. 双方约定信守合同，积极配合，共同推进工程进度。
四、协议履行方式1. 双方应当严格按照协议约定履行相关义务，确保工程按时、保质保量完成。
2. 如有特殊情况，需经过双方协商一致达成书面补充协议。
五、解除纠纷效果1. 双方一旦签订本协议，即解除因合同纠纷产生的一切法律责任。
2. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
六、协议签署本协议由甲、乙双方当事人于____年____月____日在______签署。
甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________见证人（签字）：______________见证人（签字）：______________（本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力）篇2工程施工合同纠纷和解协议书甲方：（委托人）地址：电话：法定代表人：乙方：（承包人）地址：电话：法定代表人：鉴于甲、乙双方签订的《工程施工合同》（以下简称“合同”）因不可抗力等原因，导致合同执行过程中发生一定纠纷，为保持双方的合作关系，避免因此引发更大的争议，经甲、乙双方友好协商，特达成如下协议：一、纠纷的解释1.1 本协议所称纠纷系指合同执行过程中因合同条款不明确、执行不到位等引发的任何争议。
解除建筑施工合同协议书3篇
解除建筑施工合同协议书3篇篇1解除建筑施工合同协议书甲方（委托方）：______________乙方（承包方）：______________鉴于甲、乙双方签订的建筑施工合同（以下简称“合同”），因___________（具体原因），经双方友好协商，一致决定解除该合同，并达成如下协议：一、合同解除1. 甲方同意解除由双方签订的建筑施工合同。
2. 解除合同的具体原因为_______________。
3. 合同解除后，甲、乙双方均不再承担相应的合同义务和责任。
二、解除补偿1. 甲方应向乙方支付合同解除补偿费用___________元，作为解除合同的经济补偿。
2. 甲方应在解除合同之日起______个工作日内将解除补偿费用支付至乙方指定的账户。
三、其他约定1. 本协议自双方签署之日起生效，至双方完成各项协议约定的义务履行之日止。
2. 本协议如有争议，应协商解决；协商不成的，应依法解决。
甲方（委托方）：______________签字：年月日乙方（承包方）：______________签字：年月日备注：本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
篇2解除建筑施工合同协议书甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）根据《中华人民共和国合同法》及双方签订的建筑施工合同，协商一致解除以下约定：一、解除原因因双方合作期间发生以下事由，导致无法继续履行原合同，经双方友好协商，作出如下决定：1. 在施工过程中，双方出现分歧和纠纷，致使合作关系恶化，无法达成合作共识，影响项目进展；2. 由于市场行情、政策法规等因素的变化，导致原合同无法继续履行或达到预期效果；3. 双方发现原合同存在漏洞或不具备履行条件，协商解除合同，避免日后产生更大的损失；4. 由于不可抗力因素（如战争、自然灾害等）导致无法按原约定进行建筑施工，需解除合同。
二、解除条件1. 双方一致同意解除原建筑施工合同，互不需要对方承担任何违约责任；2. 解除合同后，双方应公平合理地分配已经支付的款项及未完成的工程款；3. 双方应在解除合同后的15个工作日内，完成相关款项的清算及结算工作；4. 双方应协商确定相应的解除合同手续及文件。
解除工程合同协议书三方
甲方（建设单位）：________乙方（施工单位）：________丙方（监理单位）：________鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订了《建设工程施工合同》（以下简称“施工合同”），合同编号为________，施工合同约定由乙方承包甲方位于________的________工程项目的施工任务。
丙方作为监理单位对施工合同履行情况进行监督管理。
现因以下原因，经甲乙双方协商一致，并征得丙方同意，决定解除施工合同。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经三方友好协商，达成如下协议：一、解除原因1. 甲方原因：（1）甲方因资金周转困难，无法按时支付乙方工程款；（2）甲方要求乙方对工程进行设计变更，但未与乙方协商一致；（3）甲方提供的工程资料不完整，影响施工进度。
2. 乙方原因：（1）乙方施工质量不达标，存在安全隐患；（2）乙方未按合同约定的时间节点完成施工任务；（3）乙方在施工过程中存在偷工减料现象。
3. 丙方原因：（1）丙方在监理过程中未能及时发现并制止乙方施工质量不达标的问题；（2）丙方在监理过程中未能有效监督乙方按合同约定的时间节点完成施工任务。
二、解除方式1. 本协议自三方签字盖章之日起生效，施工合同自本协议生效之日起解除。
2. 乙方应立即停止施工，并按照甲方要求进行工程清理，确保现场整洁。
3. 甲方应按照合同约定支付乙方已完成的工程款，扣除因乙方原因造成的损失。
4. 丙方应继续履行监理职责，对施工现场进行监督，确保工程清理工作顺利进行。
三、责任承担1. 甲方应承担因解除施工合同给乙方造成的损失，包括但不限于工程款、材料费、人工费等。
2. 乙方应承担因施工质量不达标、未按合同约定的时间节点完成施工任务等给甲方造成的损失。
3. 丙方应承担因监理不到位、未能及时发现并制止乙方施工质量不达标等问题给甲方造成的损失。
四、其他事项1. 本协议一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。
解除施工合同协议书9篇
解除施工合同协议书9篇第1篇示例：解除施工合同协议书尊敬的合作方：根据双方原先签订的施工合同，经过双方沟通协商，自愿解除施工合同，并达成以下协议：一、解除原因经双方协商一致，由于项目计划变更，资金问题等原因，双方自愿解除原先签订的施工合同。
双方经过充分沟通，认为解除合同是符合双方利益最大化的选择。
二、解除方式根据双方协商一致，本合同自双方签字盖章之日起生效。
双方工作人员应立即停止相关施工活动，并做好交接工作。
三、解除后责任1.施工方应将已经完成且符合标准的施工部分及时交付给业主方，并做好相关验收工作。
四、解除后补偿经双方协商一致，对于因解除合同而导致的经济损失，双方按照合同约定进行补偿或赔偿。
五、解除合同文件处理1.解除合同后，双方应做好关于合同解除的文件处理，保留相关证据材料以备查验。
2.解除合同后，解除合同书及相关文件由双方各自保存，并不得对外泄露。
六、其他事宜本协议经双方共同签字盖章后生效，对双方具有法律约束力。
在共同遵守协议的基础上，双方友好解除合同，共同维护双方合作关系，维护双方声誉。
【业主方签字及盖章】日期：特此协议！以上就是关于解除施工合同协议书的内容，希望双方能够理解并遵守协议内容，达成双方满意的结果。
感谢合作！第2篇示例：解除施工合同协议书甲方：（甲方公司名称）乙方：（乙方公司名称）根据双方签订的《施工合同》（合同编号：），经协商一致，自愿解除该合同。
具体事宜如下：一、解除合同的原因双方经过充分沟通和协商，由于某种原因导致无法继续履行该合同，为避免造成更大损失，双方一致同意解除合同。
二、解除合同的方式双方一致同意以书面方式解除合同，不再继续履行合同内容。
三、解除合同的效力自双方签字盖章之日起，本协议立即生效。
自协议生效之日起，双方不再具有相互义务和责任。
四、解除合同后的处理1.乙方应在解除合同后的7个工作日内，将已发生的工作和费用进行结算，并做好相关归档工作。
2.双方应共同保管好已签订的合同文件，确保相关资料的完整性和保密性。
2024年解除施工合同协议书范本推荐5篇
2024年解除施工合同协议书范本推荐5篇篇1解除施工合同协议书甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方于XXXX年XX月XX日签署了关于[项目名称]的施工合同（以下简称“原合同”），现因某些原因，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，决定解除原合同。
为明确双方权益，特订立本解除施工合同协议书（以下简称“本协议”）。
一、协议目的双方一致同意解除原合同，并达成以下协议条款，以明确解除原合同的相关事宜及后续安排。
二、解除原因双方经过充分协商，确定解除原合同的原因是：[具体原因，如工期延误、成本超出预算、不可抗力因素等]。
三、解除日期本协议自双方签署之日起，原合同即行解除。
双方确认解除日期为XXXX年XX月XX日。
四、已完成的工程及付款1. 截至解除日期，乙方已完成的工程量及其对应的款项，经双方确认无误后，甲方应按原合同约定进行支付。
2. 对于已完成的工程，双方应提供详细的结算报告和验收证明。
五、未完成的工程及后续处理1. 对于原合同中未完成的工程部分，双方应共同确认并列出详细清单。
2. 双方就未完成的工程部分达成新的协议或按甲方要求进行处置。
3. 因解除原合同导致的未完工程损失，双方应按照公平、合理的原则协商解决。
六、担保与索赔1. 双方同意，除本协议明确约定的外，互不追究对方的违约责任及赔偿责任。
2. 任何一方不得就原合同的履行或解除向对方提出任何形式的担保或索赔要求。
七、保密条款双方应严格履行本协议涉及的保密义务，对于本协议内容及相关资料，除法律规定的必要披露外，不得向第三方泄露。
八、争议解决因本协议的解释、履行或与本协议有关的争议，双方应首先通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本协议是原合同的补充和修改，与原合同具有同等法律效力。
如有未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
解除施工合同协议书5篇
解除施工合同协议书5篇篇1解除施工合同协议书甲方：（委托方）乙方：（承包方）经双方友好协商，自愿解除施工合同，达成如下协议：一、协议解除施工合同的原因因甲方与乙方在合同履行过程中，存在一定的分歧和矛盾，影响了双方的合作关系和施工进度，经双方协商一致，决定解除原合同，另行协商重新签订合同。
二、解除合同的方式及时间1.本协议自双方签字生效之日起，原合同即告终止；2.乙方应在签订本协议后15个工作日内，完成原合同下的所有施工工作，并做好工程结算和交接工作。
三、双方权利义务1.原合同终止，甲方无需再向乙方支付原合同约定的施工款项；2.乙方应将已完工的施工项目如实如数交付给甲方，并如实披露原合同下各类费用的清单；3.双方应保持友好合作关系，在遵守法律法规和合同约定的前提下，共同完成解除合同后的相关手续和工作。
四、任何争议解决双方如对本协议的解释和履行发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交有管辖权的仲裁机构进行仲裁。
五、其他1.本协议自双方签字生效；2.本协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
3.本协议所涉及的其他事项，双方另行协商确定。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：签署日期：以上为解除施工合同协议书，双方应严格按照协议的约定执行，共同维护双方的合法权益。
希望双方在解除合同后能够和平分手，共同期待未来更好的合作机会。
篇2解除施工合同协议书甲方：______________（委托方名称）乙方：______________（施工方名称）根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经甲、乙双方友好协商，就解除施工合同事宜达成如下协议：一、甲方委托乙方进行______________工程项目的施工，双方于______________签订了《施工合同》，合同编号为______________。
二、因______________原因，甲方与乙方就施工合同的解除事宜进行协商，双方一致同意解除上述合同。
解除施工合同协议书范本推荐6篇
解除施工合同协议书范本推荐6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1解除施工合同协议书范本甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）鉴于：1. 甲方与乙方于（合同签订日期）签订了《施工合同》，双方约定由乙方承接甲方指定的工程项目进行施工。
2. 因故变故，甲方需要解除该施工合同，并双方达成一致意见。
根据《中华人民共和国合同法》及双方经协商一致的原则，特制订本《解除施工合同协议书》如下：第一条协议解除1. 甲方与乙方一致同意解除《施工合同》，双方不再履行该合同项下的各项义务。
2. 解除合同后，乙方应做好现场交接工作，并按合同约定返还甲方已支付的工程款项。
第二条违约责任1. 乙方解除合同后，应赔偿甲方因合同解除产生的直接经济损失，包括但不限于合同违约金、延误费用等。
2. 甲、乙双方同意对解除合同及赔偿金额进行友好协商，如协商未果，则应向相关仲裁机构提起仲裁。
第三条生效与终止1. 本协议自双方签署之日起生效，至双方履行完毕各自在本协议项下的义务之日终止。
2. 本协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：本协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
（以上为解除施工合同协议书范本，具体内容可根据实际情况进行调整完善）篇2解除施工合同协议书范本甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）鉴于甲、乙双方因施工合同发生争议，经协商一致，现达成如下协议：一、乙方承包方同意解除甲方委托方于（具体日期）签订的施工合同，自解除协议生效之日起，乙方不再承担该施工合同所规定的施工任务，甲方支付的合同违约金不再追究。
二、双方约定自双方签署本协议时起，双方在施工合同中的所有权益均予以解除，自如双方所承担的责任。
三、自解除协议生效之日起，甲方无权再要求乙方承包方继续履行合同约定的任何义务。
四、如因解除合同时，一方对另一方造成经济损失，应在签订本协议后七日内向另一方支付相应的经济补偿。
五、在本协议签署之日起，甲、乙双方不再互相承担任何其他责任。
解除施工协议书(3篇)
解除施工协议书（3篇）解除施工协议书（精选3篇）解除施工协议书篇1发包方：以下简称甲方承包方：以下简称乙方由于甲方对其发包的工程项目，现因乙方施工队账户问题，使甲方无法支付其工程进度款，使双方签定的施工合同无法得到有效的履行。
现应乙方要求，解除双方于_____年_____月_____日签定的《_______________》。
依照《中华人民共和国合同法》双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就该施工合同解除事项协商一致，订立本协议如下：一、工程概况：1、工程地点：2、工程内容：3、工程造价：二、协议内容：1、甲乙双方同意解除年》及其它相关协议。
自合同解除之日起，甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消除。
2、本协议生效后甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的违约等责任。
3、鉴于合同未能履行是因客观问题造成的且双方未发生实际资金往来，甲乙双方同意不收取对方任何费用。
4、本协议由双方签字或盖章后，立即生效。
协议书一式_____份，由双方各收执_____份。
甲方：乙方：解除施工协议书篇2发包方：以下简称甲方承包方：以下简称乙方由于甲方对其发包的工程项目，现因乙方施工队账户问题，使甲方无法支付其工程进度款，使双方签定的施工合同无法得到有效的履行。
现应乙方要求，解除双方于_____年_____月_____日签定的《_______________》。
依照《中华人民共和国合同法》双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就该施工合同解除事项协商一致，订立本协议如下：一、工程概况：1、工程地点：2、工程内容：3、工程造价：二、协议内容：1、甲乙双方同意解除年》及其它相关协议。
自合同解除之日起，甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消除。
2、本协议生效后甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的违约等责任。
3、鉴于合同未能履行是因客观问题造成的且双方未发生实际资金往来，甲乙双方同意不收取对方任何费用。
4、本协议由双方签字或盖章后，立即生效。
建设工程解除合同协议书（通用10篇）
建设工程解除合同协议书建设工程解除合同协议书在学习、工作生活中，我们用到协议书的地方越来越多，签订协议书能够最大程度的保障自己的合法权利。
一般协议书是怎么起草的呢？以下是小编帮大家整理的建设工程解除合同协议书（通用10篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
建设工程解除合同协议书1甲方：________________________乙方：________________________丙方：________________________监理公司：____________________乙方于________年________月________日与________有限公司(甲方更名前公司)签订了________有限公司________项目《建设工程施工合同》，包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件(以下统称为“原合同”)，现甲、乙、丙、监理公司四方就解除上述合同、补充协议书等原合同事宜经充分协商一致，达成以下协议。
一、甲、乙双方均自愿同意解除“原合同”。
二、甲方、乙方和乙方的关联方针对本工程所签订的涉及到甲方义务等，包括但不限于执行中甲方的担保责任等内容，由乙方负责自行解决，并承担因此引起的所有责任及甲方因此所受损失。
三、乙方、丙方必须按业主、监理要求无偿提供完整符合工程竣工验收要求的承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料：乙方负责完善________年________月________日前施工工程部分的资料，丙负责完善________年________月________日后施工工程部分的资料，乙方整理完善的资料由丙方负责检查和接受，并负责承担因此引起的一切责任和后果，监理公司对乙方、丙方提供的上述资料进行检查和监督，并承担因此引起的一切责任和后果。
四、乙方“原合同”完成工作内容(________等)工程造价1、________年________月________日前完成部分：按________工程咨询有限公司《________公司________造价司法鉴定》的司法鉴定结果下浮________%，作为乙方“原合同”此期间完成工作内容的结算。
解除施工合同协议书6篇
解除施工合同协议书6篇第1篇示例：解除施工合同协议书尊敬的甲方（施工方）：鉴于双方在XX年XX月XX日签订了施工合同，就有关项目进行合作，经过一段时间的合作，双方发现存在以下问题：1. 甲方对工程进度的控制不力，导致工期延误；2. 甲方提供的施工人员技术水平不符合合同要求；3. 甲方未按照合同规定提供足够的施工材料和设备。
鉴于上述问题严重影响了工程的进展和质量，为了避免进一步损害双方利益，经双方协商一致，决定解除原施工合同，特制作此解除施工合同协议书，约定如下：一、解除施工合同1. 双方同意自本协议签署之日起，解除原施工合同，终止合同约定的各项义务和责任。
2. 双方不再有任何施工和合作义务，双方解除原合同后，各自承担自己的费用和损失。
二、解除的方式1. 双方经协商一致决定解除施工合同，双方不再继续履行原合同内容。
2. 双方解除后，对原合同的纠纷和争议一律按照本协议的约定进行处理。
三、其他约定1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至解除合同之日止。
2. 若双方因解除合同造成损失，由双方各自承担相应的责任和赔偿。
3. 本协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
签署人：（甲方）（乙方）日期：XXXX年XX月XX日特此协议书与行。
以上就是关于解除施工合同协议书的内容，双方经过充分协商，并达成一致意见，为了避免进一步的纠纷和损失，特制作此协议书，希望双方能够友好解决问题，共同维护双方的合法权益。
希望双方以此次协议为新出发点，开展更加良好的合作关系。
第2篇示例：解除施工合同协议书尊敬的合作方：根据双方之间签订的《施工合同》，因我方的特殊情况，不得已决定解除该合同。
现就解除合同事宜，特向贵公司告知，并达成以下协议：一、解除合同原因由于我方项目资金预算不足，无法继续按照合同约定付款给贵公司，因此决定解除合同。
我方项目进度滞后，无法保证按照合同约定的时间节点完成施工任务，为避免给贵公司造成不必要的损失，故决定解除合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
解除建筑施工合同协议书
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称甲方）
乙方于2011年 x月 x 日与“ xxxx 房地产有限公司”签订了《xxx 工程承包合同及其补充协议》，包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件（以下统称为“原合同”），依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工合同解除事项协商一致，达成以下协议。
一、乙方自愿同意解除“原合同中所有承包的施工项目”。
二、乙方的关联文件及对本工程所签订的涉及到甲方义务各项合同、还包括在执行中甲方所担保的责任项目同时解除。
三、乙方在本项目中所发生的债权债务均由乙方负责自行解决、并承担因此所引起的一切责任、甲方不承担任何连带责任。
四、乙方必须完善己完成的工程项目验收工作、如未达到验收标准、必须急时采取相关措施、至到验收合格为准。
五、乙方必须按照甲方、监理公司、职能部门的要求提供完整的工程验收资料（承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料）、经监理和职能部门审核签章后、于年月日前将所需的资料整理成册（不装订）、移交给甲方。
六、乙方“原合同”中所承包的工作内容中已完成工作量经甲、乙双方现场实测后以文书形式双方签字确认为准。
七、工程结算按原合同所议定的条款执行、以造价咨询有限公司的审计结果，作为乙方“原合同”此期间所完成工作内容的最终结算。
八、最终结算报告经甲、乙双方签字认同后、再签订甲、乙双方欠款还款协议书、确定还款时间。
九、工程款支付：甲、乙双方对本工程所支付的各项费用，包括甲方担保费用、按财务要求对帐并予以确认、并按要求开具正规税务发票、否则，甲方有权不支付有关工程款项。
十、“原合同”履约保证金：在乙方按甲方财务要求确认并完成本协议约定内容后，与工程结算款一并返还。
十一、解除合同签订后，施工单位应先行无条件退场、同时移交符合档案要求的全部资料、已完成的工程量由双方在场外进行结算。
十二、解除合同签订后，甲方重新安排施工单位进行本项目继续施工、乙方不得以任何理由进入施工现场干扰、否则、造成一切后果均由乙方负责。
十三、解除合同后并不免除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任。
十四、乙方已与相关班组签订的施工合同（含正在履行或即将履行的合同）由乙方与其协商解除，甲方不承担乙方与班组之间因合同纠纷产生的一切后果十五、本协议书自双方签字、盖章之日起生效。
十六、本协议书一式五份，甲方两份，乙方两份，监理公司一份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：。