建设工程项目管理模拟试卷二
建筑工程计价模拟试卷之二及答案
《建筑工程计价》模拟试卷二一、单项选择题(只有1个选项正确)(每题1分)1、建筑物场地平整工程量计算正确的是()(A)《浙江省建筑工程预算定额》(2003)按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算(B)《建设工程工程量清单计价规范》GB-50500(2003)按设计图示尺寸以建筑面积计算(C)《浙江省建筑工程预算定额》(2003)按建筑物底面积的外边线每边各放2米计算(D)《建设工程工程量清单计价规范》GB-50500(2003)按建筑物底面积的外边线每边各放2米计算2、某房屋建筑工程,长60米沟槽挖土方,槽底垫层宽度0.6米,槽底至设计自然地坪1.4米,每边工作面宽度0.2米,放坡系数1:0.5,根据《建设工程工程量清单计价规范》GB-50500(2003)有关规定,挖土方量为()(A)50.4立方米(B)112立方米(C)142.8立方米(D)84立方米3、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB-50500(2003)有关规定,雨蓬、阳台板清单项目,其工程量计算规则以下叙述正确的是()(A)按设计图示尺寸以墙外部分体积计算(包括牛腿、挑檐)(B)按挑出墙(梁)外的水平投影面积计算(C)按设计图示尺寸以墙外部分面积计算(D)按设计图示尺寸以体积计算4、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB-50500(2003)有关规定,实心砖墙清单项目应增加项目()(A)凸出墙面的腰线、挑檐(B)窗台虎头砖(C)门窗套、窗台线(D)凸出墙面的砖垛5、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB-50500(2003)有关规定,楼地面整体面层清单项目,其工程量计算规则以下叙述错误的是()(A)按设计图示尺寸以面积计算(B)扣除凸出地面的构筑物、设备基础、地沟等所占面积(C)扣除柱、垛、附墙烟囱所占的面积(D)不扣除间壁墙所占的面积3、根据《浙江省建筑工程预算定额》(2003)有关规定,6、某砖混结构住宅,有10根构造柱,均设在L形墙的转角处,断面为240*240MM,柱高3.6米,根据《浙江省建筑工程预算定额》(2003)有关规定,其构造柱工程量为()立方米(A)0.52 (B)3 (C)2.6 (D)47、某工程花岗岩面层螺旋形楼梯,根据《浙江省建筑工程预算定额》(2003)有关规定,其定额基价为()元/平方米(A)250.89 (B)248.31 (C)292.78 (D)290.28、某工程带明框中空玻璃幕墙面层,采用现场玻璃切割,根据《浙江省建筑工程预算定额》(2003)有关规定,其定额基价为()元/平方米(A)234.7 (B)255.24 (C)255.84 (D)254.949、某工程普通有亮镶板门,设计门窗框毛料断面5.8*12,门扇毛料断面5.5*10,根据《浙江省建筑工程预算定额》(2003)有关规定,其定额基价为()元/平方米(A)94.63 (B)101.22 (C)112.44 (D)105.8410、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB-50500(2003)有关规定,砼及钢筋砼工程以下说法错误的是()(A)钢筋可以由清单编制人决定是否分不同规格编码列项(B)楼梯工程量按水平投影面积(不扣除小于500宽度的楼梯井)计算(C)各种钢筋砼梁工程量计算时扣除钢筋铁件的体积(D)钢筋砼基础工程量按设计图示尺寸以体积计算11、某招投标工程内水泥砂浆地面清单项目,数量为3000平方米,项目特征描述如下;70厚碎石干铺垫层,三元乙丙丁基橡胶卷材冷贴,30厚细石砼找平层,20厚水泥砂浆面层,本项目管理费、利润、风险费共计12000元,若参照《浙江省建筑工程预算定额》(2003)投标报价,则其综合单价为()元/平方米(A)90 (B)80 (C)85.4 (D)75.612、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB-50500(2003)有关规定,以下有关土(石)方回填清单项目说法错误的是()(A)场地回填:按回填面积乘以平均回填厚度(B)基础回填:挖方体积减去设计室外地坪以下埋没的基础体积(C)回填工程量包括余土外运、借土回填(D)室内回填:主墙间净面积乘以回填厚度13、雨蓬水平投影面积为6.0平方米,顶面带翻沿高度250MM以内,底面带悬臂梁,若顶面、底面、侧壁全部抹灰,根据《浙江省建筑工程预算定额》(2003)有关规定,其抹灰面积为()(A)8.61 (B)6平方米(C)12平方米(D)9平方米14、根据《浙江省建筑工程预算定额》(2003)有关规定,以下有关楼地面工程说明正确的是()(A)整体面层砂浆厚度与定额不同时,不允许调整(B)整体面层砂浆配合比设计与定额不同时,不允许调整(C)整体面层、块料面层中的楼地面项目,均不包括找平层(D)整体面层、块料面层中的楼地面项目,包括踢脚线15、某招投标工程内单扇木质防火门项目,计有5樘,规格为1.0*2.0M,安装电子磁卡锁,聚脂清漆三遍油漆,本项目管理费、利润、风险费共计300元,若参照《浙江省建筑工程预算定额》(2003)投标报价,其综合单价为()元/樘(A)673 (B)1007.4 (C)1100 (D)947.416、某工业车间,设计轴线尺寸为6.0M*8.0M,墙体厚度为240MM,地面为石油沥青玛蹄脂防水卷材防水层,设计要求与墙面连接上弯高度为400MM,根据《浙江省建筑工程预算定额》(2003)有关规定,其防水工程量为()(A)平面48.0平方米,立面11.20平方米(B)55.52平方米(C)平面44.7平方米,立面10.82平方米(D)59.2平方米17、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB-50500(2003)有关规定,墙面一般抹灰清单项目工程量计算时,应扣除()的面积(A)墙与梁交接处所占的面积(B)墙裙、门窗洞口所占的面积(C)踢脚线的面积(D)挂镜线所占的面积18、双层钢筋撑脚按设计规定计算,设计未规定时,均按主筋规格计算,基础底板每平方米1只,长度按板厚乘2再加()计算A、0.1mB、0.3mC、0.5mD、1m19、现场打预制方桩时,采用汽车运输供桩,运距300m,基价应为()A、23.55B、66.7C、78.5D、2.0720、每立方商品非泵送混凝土C25(单价248元)矩形柱的基价应为()元。
二级建造师《建设工程项目管理》试题考试题库【3套练习题】模拟训练含答案
二级建造师《建设工程项目管理》试题考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间:120分钟试卷总分:100分姓名:_______________ 成绩:______________第一套一.单选题(共20题)1.建设项目工程总承包的核心是通过设计与施工过程的组织集成,促进设计与施工的紧密结合,以达到()的目的。
A.为项目建设增值?B.加强进度控制?C.保障工程人员安全?D.项目质量合格?2.编制工程量清单时,若有总承包服务费,则应列在()中。
A.分部分项工程量清单B.措施项目清单C.其他项目清单的招标人部分D.其他项目清单的投标人部分3.建设单位应将施工、设计、监理和建设单位各方分别签字的质量验收证明在验收后()天内报送工程质量监督机构备案。
A.一B.二C.三D.七4.某施工单位因放线定位的偏差超过规范标准规定,若要纠正会造成重大损失,但经过专家论证不影响生产工艺和正常使用,在外观上无明显影响。
则可采用的处理方法是()。
A.修补处理B.报废处理C.不作处理D.限制使用5.对大理石板拼缝尺寸与超差数量、摊铺沥青拌合料的温度等进行的检查,属于施工质量控制方法中的()。
A.目测法B.实测法C.试验法D.无损检验法6.某工程项目采用工程量清单方式招标并签订总价合同,在施工过程中进行某分项工程计量时发现承包人实际完成的工程量超过了工程量清单中的工程量,则进行该分项工程计量时应()。
A.按照工程量清单中的工程量计算B.按承包人实际完成的工程量计算C.按承包人在履行合同义务中完成的工程量计算D.按承包人提交的已完工程量计算7.赢得值法评价指标之一的费用偏差反映的是()。
A.统计偏差B.平均偏差C.绝对偏差D.相对偏差8.在建设工程项目的施工生产活动中,施工职业健康安全管理的目的是()。
A.保证产品生产者的健康与安全B.彻底消除人身伤亡和损失事故C.通过对生产要素的控制实现安全控制D.控制人的不安全行为和状态9.某项目由于关键设备采购延误导致总体工程进度延误,项目经理部研究决定调整项目采购负责人以解决问题,该措施属于项目目标动态控制纠偏措施中的()。
工程项目管理模拟试卷
《工程项目管理模拟试卷》〔答案〕一.单项选择题1.项目管理的核心是(B)A.投资方的项目管理B.业主方的项目管理B.施工方的项目管理 D.设计方的项目管理2.施工图设计属于项目寿命周期的那个阶段(B )A.项目决策阶段B.项目实施阶段B.项目试用期阶段 D.项目策划期阶段3.下列关于设计方的说法中正确的一项是( D )A.施工的安全与设计方无关B.工程造价的控制与设计方无关C.设计方项目管理的首要目标设计方本身的利益D.设计方的项目管理主要在设计阶段进行4.下列关于施工方的说法中正确的一项是( B )A.施工方项目管理主要服务于业主方的利益和施工方本身的利益B.施工方的项目管理也涉及设计阶段。
C.施工方项目管理的首要任务是施工的进度管理。
D.施工安全不属于项目管理的范畴。
5.下列关于建设项目总承包方的说法中正确的一项是( C )A.建设项目总承包方主要服务于业主方的利益和自身的利益。
B.建设项目总承包只包含施工任务。
C.建设项目总承包的工作范畴涉及项目实施的全过程。
D.建设项目总承包方控制的主要任务是安全管理、质量管理、进度管理。
6.推行建设工程监理制度的目的不包含(D)A.确保工程建设质量B.提高工程建设水平C.充分发挥投资效益D.确保工程建设安全7.监理单位和业主的关系是(C )A.甲方与乙方的关系B.监理与被监理的关系C.委托与被委托的合同关系D.执行与被执行的关系8.下列关于建设监理单位的说法中错误的是( A )A.建设监理单位应承担超投资和进度推迟的法律责任和经济责任B.工程监理单位监理代表建设单位实施监督。
C.工程建设监理活动遵循的准则是守法、诚信、公正、科学。
D.建设工程监理的重点是对施工活动进行监督和管理。
9.下列关于矩阵型组织结构的描述正确的是( A )A.矩阵型组织结构结合了职能型和线性组织结构的优点。
B.矩阵型组织结构中指令源是唯一的。
C.在矩阵型组织结构成员只向项目经理负责。
一级建造师之一建建设工程项目管理综合提升模拟考试试卷
一级建造师之一建建设工程项目管理综合提升模拟考试试卷单选题(共20题)1. 关于FIDIC《EPC 交钥匙项目合同条件》特点的说法,正确的是()。
关于FIDIC《EPC 交钥匙项目合同条件》特点的说法,正确的是()。
A. 适用于承包商绝大部分设计的工程项目B. 合同采用固定总价合同,只有在特定风险出现时才调整价格C. 业主委派工程师管理合同,监督工程进度质量D. 承包商承担的风险较小【答案】 B2. 下列工程总承包合同义务中,属于承包人义务的是()。
下列工程总承包合同义务中,属于承包人义务的是()。
A.办理施工许可证B.负责组织设计阶段审查会议,并承担会议费用C.提供与施工有关的现场障碍资料D.按照行业工程建设标准规范规定的设计深度开展工程设计【答案】 D3. 在非代理型(风险型)CM模式的合同中,一般采用成本加酬金合同的形式是()。
在非代理型(风险型)CM模式的合同中,一般采用成本加酬金合同的形式是()。
A.最大成本加费用合同B.成本加奖金合同C.成本加固定比例费用合同D.成本加固定费用合同【答案】 A4. 对于建设工程项目管理者而言,一般情形下属于不可控的是()。
对于建设工程项目管理者而言,一般情形下属于不可控的是()。
A. 社会因素B. 人的因素C. 管理因素D. 技术因素【答案】 A5. 债务人或者第三人将其质押物移交债权人占有,将该物作为债权的担保。
债务人不履行债务时,债权人有权依法从将该物折价或者拍卖、变卖的价款中优先受偿的方式属于()。
债务人或者第三人将其质押物移交债权人占有,将该物作为债权的担保。
债务人不履行债务时,债权人有权依法从将该物折价或者拍卖、变卖的价款中优先受偿的方式属于()。
A.保证B.抵押C.质押D.留置【答案】 C6. 影响施工质量的主要因素有“人、材料、机械、方法、环境”等五大方面,其中机械的因素包括工程设备、施工机械和各类施工工器具,下列各项因素中,不属于施工机械设备的有()。
项目工程管理模拟试题二及参考答案
模拟试卷二一、单选择题(本大题共10小题,每小题2分,总计20分)题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 选项1.某建设工程项目经历了决策、设计、准备、实施和竣工验收使用阶段,这体现了工程项目的特征为()。
A.项目的目标性B.项目的整体性C.项目的一次性D.项目生命期性2.关于建设项目参与主体实施管理的目标和任务,表述错误的是()。
A.业主方是基于全寿命周期的成本、进度和质量目标管理B.设计方是以设计阶段为主的设计成本,项目成本、设计质量和设计进度目标管理C.施工方是以施工阶段为主,服务于自身利益和项目的整体利益为主D.监理方是以施工阶段为主,以项目投资、进度、质量为主的监督管理3.工程项目管理的EPC模式指的是()。
A.平行承发包B.项目代建制C.设计、采购、施工总承包模式D.设计-施工4.项目实施过程中,合同文件中出现不一致时,下列选项中具备优先解释权的是()。
A.中标通知书B.标准、规范C.施工合同专用条款 D图纸5.对于施工总承包方来说,下列选项中风险最大的合同是()。
A.固定单价合同B.固定总价合同C.可调总价合同D.成本加酬金合同6.施工成本控制的各工作步骤中,其核心是()。
A比较 B预测 C分析 D纠偏7.某双代号网络计划中(以天为单位),工作K的最早开始时间为6天,工作持续时间为4天;工作M的最迟完成时间为22天,工作持续时间为10天;工作N的最迟完成时间为20天,工作持续时间为5天;已知工作K只有M、N两项紧后工作,工作K的总时差为()天。
A. 2B. 3C. 5D. 68.关于早时标时标网络的表述,错误的是()。
A网络图中横向实线段表示工作的正常持续时间B网络图中水平波浪线投影长度为对应工作的自由时差C网络图中对应工作总时差为其自由时差与紧后工作总时差之和的最小值D 网络图中允许出现竖向和横向虚工作,表示不占用时间和资源9.建设工程项目质量管理的PDCA循环中,质量计划阶段的主要任务是()。
一级建造师考试《建设工程项目管理》模拟卷及答案解析(二)
一级建造师考试《建设工程项目管理》模拟卷及答案解析(二)一、单项选择题(共70题,每题1分。
每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.建设工程项目管理的内涵中,“费用目标”对施工方而言是()。
A.投资目标B.成本目标C.计划目标D.合同中的费用目标【答案】B【解析】建设工程项目管理的时间范畴是建设工程项目的实施阶段,建设工程项目管理的内涵是:自项目开始至项目完成,通过项目策划和项目控制,以使项目的费用目标、进度目标和质量目标得以实现。
“自项目开始至项目完成”指的是项目的实施阶段;“项目策划”指的是目标控制前的一系列筹划和准备工作;“费用目标”对业主而言是投资目标,对施工方而言是成本目标。
2.项目的投资目标、进度目标和质量目标之间是()。
A.互相对立的关系B.相互统一的关系C.相辅相成的关系D.对立统一关系【答案】D【解析】项目的投资目标、进度目标和质量目标之间既有矛盾的一面,也有统一的一面,它们之间的关系是对立统一关系。
要加快进度往往需要增加投资,欲提高质量往往也需要增加投资,过度地缩短进度会影响质量目标的实现,这都表现了目标之间关系矛盾的一面;但通过有效的管理,在不增加投资的前提下,也可缩短工期和提高工程质量,这反映了目标之间关系统一的一面。
3.下列有关建设工程项目结构图的描述,正确的是()。
A.项目结构图表示组织系统中各部门的职责分工B.项目结构图是一个组织工具,描述的是工作对象之间的关系C.项目结构图反映组织系统中各子系统之间的关系D.项目结构图显示了项目参与各方之间的关系【答案】B【解析】项目结构图是一个组织工具,它通过树状图的方式对一个项目的结构进行逐层分解,以反映组成该项目的所有工作任务,项目结构图中,矩形表示工作任务(或第一层、第二层子项目等),矩形框之间的连接用连线表示,描述的是工作对象之间的关系。
4.工作流程组织反映一个组织系统中各项工作之间的()关系。
A.静态组织B.动态组织C.指令D.从属【答案】B【解析】在一个建设工程项目实施过程中,其管理工作的流程、信息处理的流程,以及设计工作、物资采购和施工的流程的组织都属于工作流程组织的范畴。
二级建造师《建设工程项目管理》试题考试题库【3套练习题】模拟训练含答案(第3次)
二级建造师《建设工程项目管理》试题考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间:120分钟试卷总分:100分姓名:_______________ 成绩:______________第一套一.单选题(共20题)1.下列不属于总价合同的特点的是()。
A.适用于工期较长、工程量变化幅度太大的项目B.业主的风险较小,承包人将承担较多的风险C.在施工进度上能极大地调动承包人的积极性D.发包单位能更容易、更有把握地对项目进行控制2.建设工程项目管理,是指自项目开始至项目完成,通过项目策划和项目控制,实现项目的费用目标、进度目标和质量目标。
对此,下列理解中正确的是()。
A.自项目开始至项目完成的是项目的寿命期B.项目策划的主要任务是项目定义C.费用目标对业主而言就是成本目标D.项目实施期管理的主要任务就是通过管理使项目目标得以实现3.在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录,也可简称为()。
A.建设工程文件B.归档文件C.施工文档资料D.工程档案4.下列关于施工总承包管理方的说法中,不正确的是()。
A.施工总承包管理方主要进行施工的总体管理和协调?B.一般情况下,施工总承包管理方与分包方和供货方直接签订施工、采购合同?C.业主方可能会要求施工总承包管理方负责整个施工的招标发包工作?D.施工总承包管理方承担对分包方的组织和管理责任?5.招标人自行办理招标事宜,应当具有()的能力。
A.编制招标公告和组织资格评审B.编制招标公告和组织评标C.编制资格审查文件和组织评标D.编制招标文件和组织评标6.建筑施工企业项目经理是指受()委托对工程项目施工过程全面负责的项目管理者,是建筑施工企业法定代表人在工程项目上的代表人。
A.企业法定代表人的代表B.业主C.企业法人D.企业法定代表人7.发生发包人索赔事件后,监理人应及时书面通知承包人,详细说明索赔金额和(或)延长缺陷责任期的细节和依据,发包人提出索赔的期限和要求应()。
专升本《工程项目管理》模拟题试卷
专升本《工程项目管理》模拟题试卷一。
(共75题,共150分)1。
工程项目管理的三大基本目标的关系是()?(2分)A。
相互依赖B。
相互对立C。
相互排斥D。
对立统一★检查答案标准答案:D2。
在建设监理规划系列文件中,属于指导本专业(部门)的监理工作的文件是() (2分) A。
监理大纲B。
监理规划C。
监理细则D。
监理方案★检查答案标准答案:C3。
对于大中型项目,一般应采用( )组织结构。
(2分)A。
直线式B。
部门控制式C.矩阵式D。
事业部式★检查答案标准答案:C4。
不是项目的特征为( )?(2分)A。
一次性B。
系统性C.有生命周期D.独特性★检查答案标准答案:B5。
项目成本控制中,作为项目经理部的经济效益是(). (2分)A。
计划成本与预算成本的差额;B。
计划成本与实际成本的差额;C。
预算成本与实际成本的差额;D.预算成本与结算价的差额。
★检查答案标准答案:B6。
就建造师而言,以下正确的是()。
(2分)A。
建造师就是建设项目上的技术负责人B.建造师就是项目经理C.建造师是一类专业人员的统称D.2008年以后,项目经理就是建造师★检查答案标准答案:C7. 作为企业建立质量体系的目的是为了()。
(2分)A。
认证B。
更好地满足顾客的要求C.提高信誉D.提高产品质量★检查答案标准答案:B8. 在合同条件下,用户对工程质量的要求,是属于()。
(2分)A.明确的需要B。
隐含的需要C。
明确和隐含的需要D.必须履行的需要★检查答案标准答案:A9。
项目分标方式的确定是项目实施的战略问题,对整个工程项目有重大影响,下面的分标方式中(),我国目前还不能采用. (2分)A。
CM模式B.分阶段分专业平行分包方式C.总包模式D。
BOT模式★检查答案标准答案:A10. 采用ABC分类法对材料进行分类时,在累计频率在80~90%范围内的材料是()。
(2分)A。
一般材料B。
主要材料C。
次要材料D。
都不是★检查答案标准答案:C11. 线性组织结构的特点是()(2分)A。
2022年二建《工程施工管理》真题模拟试卷二(带答案解析)
二建工程施工管理第 1题:单选题(本题1分)各项新建、扩建、改建、技术改造、技术引进项目竣工图的负责编制人应是()。
A.施工单位B.设计单位C.咨询单位D.建设单位【正确答案】:A【答案解析】:各项新建、扩建、改建、技术改造、技术引进项目,在项目竣工时要编制竣工图。
项目竣工图应由施工单位负责编制。
第 2题:单选题(本题1分)项目结构图、组织结构图和合同结构图的含义不同,其表达的方式也有不同。
右图反映了一个建设项目的业主与总承包商,以及总承包商与分包商之间的某种关系,这种关系是()。
A.指令关系B.项目结构关系C.工作任务关系D.合同关系【正确答案】:D第 3题:单选题(本题1分)工程项目的月度施工计划和旬施工作业计划属于()。
A.控制性施工进度计划B.指导性施工进度计划C.实施性施工进度计划D.竞争|生施工进度计划【正确答案】:C【答案解析】:从计划的功能区分,施工项目经理部编制的施工月度施工计划和旬施工作业计划是用于直接组织施工作业的计划,它属于实施性施工进度计划。
第 4题:单选题(本题1分)建设项目工程总承包的基本出发点是()。
A.借鉴工业生产组织的经验B.克服由于设计与施工的分离致使投资增加C.实现建设生产过程的组织集成化D.克服由于设计和施工的不协调而影响建设进度【正确答案】:C【答案解析】:建设项目工程总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验,实现建设生产过程的组织集成化。
以克服由于设计与施工的分离致使投资增加,以及克服由于设计和施工的不协调而影响建设进度等弊病。
其中,实现建设生产过程的组织集成化是实施建设项目工程总承包最核心要点。
第 5题:单选题(本题1分)一般情况下,某混凝土现浇楼面平整度偏差达到1oram,该质量问题可以()。
A.不作处理B.加固处理C.返工处理D.修补处理【正确答案】:A【答案解析】:根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204--2002(2011版),混凝土结构表面平整度偏差为8mm,该例中偏差达到10mm,应该属于质量问题,但是该质量问题属于后续工序可以弥补的质量缺陷,可以不作处理。
管理(二套试题2012)
全国二级建造师执业资格考试《建设工程施工管理》模拟试卷A考试时间:180分钟满分:120分一、单项选择题(共70题,每题1分。
每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.在建设工程项目管理的内涵中,“费用目标”对业主而言指的是()。
A、成本目标B、利润目标C、投资目标D、融资目标2.下列选项中,属于项目设计准备阶段主要工作的是()。
A、编制项目建议书B、编制项目总进度计划C、编制项目总成本计划D、编制设计任务书3.某企业承包了某石化工程项目的设计和施工任务,则该企业的项目管理属于建设项目()。
A、设计方的项目管理B、工程总承包方的项目管理C、施工方的项目管理D、采购方的项目管理4.对某项工程各子系统的划分,是施工管理组织设计工作中的( )。
A、质量责任划分B、工作流程定义C、项目结构分解D、施工范围界定5.项目组织结构模式反映了一个组织系统中( )。
A、各工作部门的管理职能分工B、各组成部门之间的指令关系C、各项工作之间的逻辑关系D、各子系统的工作任务6.适用于大型建设项目的组织系统的是( )。
A、矩阵组织结构B、线性组织结构C、框图组织结构D、职能组织结构7.反映项目组织系统中各项工作之间的逻辑关系,所采用的组织工具是()。
A、工作流程图B、项目结构图C、合同结构图D、组织结构图8.项目目标动态控制的准备工作是将项目目标进行分解,以确定用于目标控制的( )。
A、偏差值B、调整值C、计划值D、实际值9.在施工过程中,施工单位用新型施工机械替换原有施工机械的做法,属于项目目标动态控制纠偏措施中的( )。
A、组织措施B、管理措施C、经济措施D、技术措施10.施工方项目经理在工程实施中具有的权限是( )。
A、组建项目经理部B、制订内部计酬方法C、签订合同D、选择分包方11.在施工风险管理中,施工机械操作人员的知识、经验和能力的风险属于( )类型。
A、经济与管理风险B、组织风险C、工程环境风险D、技术风险12.施工风险管理工作中,向保险公司投保的做法,是风险响应策略中的( )。
二级建造师《建设工程项目管理》试题考试题库【3套练习题】模拟训练含答案(第10次)
二级建造师《建设工程项目管理》试题考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间:120分钟试卷总分:100分姓名:_______________ 成绩:______________第一套一.单选题(共20题)1.工程招标代理机构资格分为甲、乙两级。
其中乙级工程招标代理机构只能承担工程投资额(不含征地费、大市政配套费与拆迁补偿费)()元以下的工程招标代理业务。
A.5000万B.3000万C.1亿D.8000万2.施工平行承发包模式在合同管理方面的特点是()。
A.施工单位数量较少,对业主合同管理有利B.业主只需要一次招标,合同管理量较小C.业主要负责对多个合同的跟踪管理,工作量较大D.符合“他人控制”原则,对业主质量控制有利3.下列关于成本核算的内容,说法正确的是()。
A.工程成本只包括从建造合同签订开始直至合同完成所发生的、与执行合同有关的直接费用B.直接费用是指企业各施工单位为组织管理工程施工所发生的费用C.项目成本核算应坚持形象进度、产值统计、成本归集同步的原则,即三者的取值范围一致D.成本核算的依据不包括成本核算有关的各项原始记录和工程量统计资料4.施工企业质量管理体系文件一般不包括()。
A.质量规划B.质量手册C.质量计划D.程序文件5.某施工单位承包了高速公路工程的施工任务,一般情况下,下列不属于单位工程施工组织设计应包含内容的是()。
A.整个项目的施工平面布置图设计B.主要技术经济指标C.单位工程施工进度计划D.施工方案的选择6.【真题】建设工程项目开工前,工程质量监督的申报手续应由项目()批准后实施。
A.建设单位B.施工企业C.监理单位D.设计单位7.在当今的信息时代,在国际工程管理领域产生了(),它是信息管理的核心指导文件。
A.信息编码手册B.信息管理手册C.信息分类体系D.信息处理方法8.当施工项目的实际进度比计划进度提前,但业主不要求提前工期时,适宜采用的进度计划调整方法是()。
二级建造师《建设工程项目管理》试题考试题库模拟训练含答案(1)
二级建造师《建设工程项目管理》试题考试题库模拟训练含答案答题时间:120分钟试卷总分:100分姓名:_______________ 成绩:______________第一套一.单选题(共20题)1.在工程项目开工前,监督机构接受建设单位有关建设工程质量监督的申报手续,该手续可以与()合并办理。
A.施工许可证B.施工组织设计C.项目管理规划大纲D.监理规划2.按照生产安全事故造成的人员伤亡或直接经济损失对建设工程职业健康安全事故进行分类时,下列属于重大事故的是()。
A.造成15人死亡的事故B.造成45人重伤的事故C.造成6000万元经济损失的事故D.造成200人轻伤的事故3.调整项目管理人员职责,明确各项管理工作流程,属于项目目标动态控制纠偏措施中的()。
A.组织措施B.管理措施C.技术措施D.经济措施4.施工期间,如果承包人未经发包人核对即自行采购新材料,采购完成后才报发包人确认调整合同价款的,则()。
A.发包人应按承包人采购材料予以批准B.发包人全部不予批准C.发包人不同意,则不作调整D.发包人部分予以批准5.依据《建设工程安全生产管理条例》规定,对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具安全验算结果,经施工单位技术负责人、()签字后实施。
A.项目经理B.设计单位代表C.施工单位总工程师D.总监理工程师6.设计方作为项目建设的一个参与方,其项目管理主要服务于()。
A.施工方的利益与自身的利益B.项目的整体利益与设计方本身的利益C.仅服务于自身的利益D.项目建设各参与方的利益7.根据计日工的有关要求,当承包人按照规定程序提交计日工项目现场签证报告后2天内,发包人未确认也未提出修改意见,则()。
A.承包人提交的现场签证报告已被发包人认可B.承包人重新提交现场签证报告C.承包人修改后重新提交现场签证报告D.承包人放弃提交现场签证报告8.根据质量事故处理的一般程序,制订事故处理的方案及事故处理,下一步应进行的工作是()。
二级建造师《建设工程项目管理》试题考试题库【3套练习题】模拟训练含答案(第3次)
二级建造师《建设工程项目管理》试题考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间:120分钟试卷总分:100分姓名:_______________ 成绩:______________第一套一.单选题(共20题)1.如果承包商与建设单位签约时就解决纠纷的方式选择了仲裁,则()。
A.就没有权利选择仲裁员B.申请仲裁后就不可以再达成和解了C.无正当理由不到庭,就视为撤回仲裁D.若对仲裁结果不服,依然可以上诉2.【真题】施工成本控制过程中,为了及时发现施工成本是否超支,应该定期进行()的比较。
A.施工成本计划值与实际值B.施工成本计划值与投标报价C.成本实际值与投票报价D.实际工程款支付与合同价3.自资格预审文件出售之日起至停止出售之日止,最短不得少于()A.5日?B.15日?C.5个工作日?D.15个工作日4.工程施工过程中,针对成本偏差,需要进行纠偏,这首先要确定的是()。
A.成本计划的修正B.纠偏的主要对象C.纠偏的经济措施D.纠偏的组织措施5.下列选项中,未违反《建设工程安全生产管理条例》规定的是()。
A.监理单位依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理B.监理单位发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工C.监理单位未对施工组织设计中的技术措施或者专项施工方案进行审查D.施工单位拒不整改或者不停止施工,监理单位未及时向有关主管部门报告6.通过对危险源造成风险进行评估,可以把风险分为工、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ五个风险等级。
其中代表重大风险的是()。
A.ⅡB.ⅢC.ⅣD.Ⅴ7.在双代号网络图中,如果某节点既有指向它的箭线,又有背离它的箭线。
那么,该节点称为()。
A.起点节点B.中间节点C.终点节点D.共有节点8.下列不属于索赔费用的计算方法的是()。
A.实际费用法B.修正实际费用法C.总费用法D.修正总费用法9.某建设工程项目采用固定单价合同。
工程完成后,实际完成的工程量乘以各项单价之和与合同总价不一致。
2020年二级建造师《建设工程施工管理》模拟试卷(二)
2020年二级建造师《建设工程施工管理》模拟试卷(二)一、单项选择题(共70题,每题1分。
每题的备选项中,只有1个最符合题意)1[单选题] 在制造时期,由采购方派人在供应的生产厂家进行材质检验。
该验收方式属于()。
A 驻厂验收B 提运验收C 接运验收D 入库验收2[单选题] 下列建设工程施工合同的风险中,属于项目组织成员资信和能力风险的是()。
A 工资和物价上涨B 合同条款不严密C 政府机关工作人员干预D 环境调查不深入3[单选题] 施工现场大门口必须设置的“五牌一图”不包括()。
A 工程概况牌B 安全生产牌C 现场危险警示牌D 现场平面布置图4[单选题] 施工组织设计的基本内容要结合工程对象的()综合考虑。
A 地质条件、施工条件和技术水平B 实际特点、施工平面图和施工条件C 实际特点、施工条件和技术水平D 施工环境、施工部署和施工水平5[单选题] 根据《安全生产许可证条例》的规定,企业在安全生产许可证有效期内,严格遵守有关安全生产的法律法规,未发生()事故的,安全生产许可证有效期届满时,经原发证管理机关同意,不再审查。
A 安全B 死亡C 重伤D 重大死亡6[单选题] 在项目管理任务分解的基础上,明确项目经理和进度控制管理任务主管工作部门或主管人员的工作任务,从而编制()。
A 工作任务分工表B 项目组织设计档C 项目工作流程图D 项目管理职能分工表7[单选题] 某建设工程于5月21日进行了图纸会审,并形成了图纸会审纪要,各参加单位签字,盖章。
该档属于施工档案中的()。
A 工程质量控制资料B 工程施工技术管理资料C 工程准备阶段资料D 工程设计变更记录资料8[单选题] 工作流程图用图的形式反映一个组织系统中()之间的逻辑关系。
A 各项工作B 各个部门C 各管理人员D 各工作人员9[单选题] 根据《标准施工招标档》,除专用合同条款另有约定外,经验收合格工程的实际竣工日期,以()的日期为准,并在工程接收证书中写明。
二级建造师《建设工程项目管理》试题考试题库【3套练习题】模拟训练含答案(第6次)
二级建造师《建设工程项目管理》试题考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间:120分钟试卷总分:100分姓名:_______________ 成绩:______________第一套一.单选题(共20题)1.绘制S形曲线这种编制成本计划的方法是()。
A.按施工成本组成编制B.按子项目组成和按工程进度相结合编制C.按工程进度编制D.按施工成本组成和工程进度相结合编制2.根据《标准施工招标文件》,下列关于重新检验的表述正确的是()。
A.当工程师没有参与验收,如果提出对已经隐蔽的工程重新检验时,承包人有权拒绝B.重新检验不符合合同要求,承包人承担发生的全部费用,但工期给予顺延C.重新检验不符合合同要求,承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延D.重新检验符合合同要求,发包人承担发生的全部费用,但工期不予顺延3.某工程每月所需混凝土量相同,混凝土用量为3200m3,计划4个月完成,混凝土综合价格为1000m3;实际混凝土用量为5000m3,用时5个月,从第1个月至第5个月各月混凝土价格指数(%)为100,115,110,105,115。
则根据赢得值法,前3个月的费用偏差为()万元A.-30?B.-25?C.-22?D.-204.下列选项中,不是施工企业与项目经理签订项目管理目标责任书依据的是()。
A.项目合同文件B.项目管理实施目标C.组织管理制度D.组织的经营方针和目标5.下列施工质量控制的依据中,不属于专门技术法规性依据的是()。
A.工程建设合同B.有关新材料、新设备的质量规定和鉴定意见C.施工工艺质量方面的技术法规性文件D.工程建设项目质量检验评定标准6.【真题】根据国际惯例,承包商自有设备的窝工费一般按()计算。
A.台班折旧费B.台班折旧费+设备进出现场的分摊费C.台班使用费D.同类型设备的租金7.某工程基础底板的设计厚度为1.5米,施工单位施工厚度为1.6米,在计量、支付时,对于多做0.1米的工程量应当()。
一级建造师《建设工程项目管理》真题模拟试卷二(带答案解析)
一建工程项目管理第 1题:单选题(本题1分)关于工期索赔的说法,正确的是()。
A.所有的关键线路延误都是可索赔延误B.所有的非关键线路延误都是不可索赔延误C.非承包商原因造成的非关键工作延误超过其总时差,业主一般既给予工期顺延,也给予费用补偿D.可索赔延误与不可索赔延误同时发生,可索赔延误将变成不可索赔延误【正确答案】:D第 2题:单选题(本题1分)基于互联网的项目信息门户属于电子商务(E—Business)两大分支中的()。
A.电子支付工作B.电子管理工作C.电子共同工作D.电子决策工作【正确答案】:C【答案解析】:电子商务(E-Business)两个分支:(1)电子商业/贸易,如电子采购,供应链管理;(2)电子共同工作,如项目信息门户,在线项目管理。
所以C正确。
第 3题:单选题(本题1分)建设工程项目质量管理的PDCA循环中,质量计划阶段的主要任务是()。
A.明确质量目标并制定实现目标的行动方案B.展开工程项目的施工作业技术活动C.对计划实施过程进行科学管理D.对质量问题进行原因分析,采取措施予以纠正【正确答案】:A第 4题:单选题(本题1分)建立建设工程项目质量控制系统时,首先应完成的工作是()。
A.制定系统质量控制制度B.编制系统质量控制计划C.分析系统质量控制界面D.确立系统质量控制网络【正确答案】:D第 5题:单选题(本题1分)建设项目工程总承包方编制项目设计建议书的依据是()。
A.可行性研究报告B.项目建议书C.项目建设纲要D.项目管理规划【正确答案】:C第 6题:单选题(本题1分)检查企业领导和员工对安全生产方针的认识程度,对建立健全安全生产管理和安全生产规章制度的重视程度。
此项检查属于()。
A.查管理B.查思想C.查制度D.查整改【正确答案】:B第 7题:单选题(本题1分)关于施工合同分析的说法,正确的是()。
A.合同分析就是分析合同中的漏洞,发现索赔的机会B.合同分析中对于发包人,主要分析发包人的监督责任C.工程变更的补偿范围越大,承包人风险就越小D.对于拖欠工程款的合同责任的分析是合同价格分析的重点内容【正确答案】:D第 8题:单选题(本题1分)对于承包商自有的施工机械,当发生索赔事件时,其费用索赔通常按照()进行计算。
淄博职业学院2022年第二批次期末考试模拟试题建筑工程项目管理 B_普通用卷
建筑工程项目管理 B普通用卷学习方式: 业余时间:无限制考试科目:《建筑工程项目管理》(总分)100分一单选题 (共20题,总分值40分 )1. PDCA循环中,检查阶段的主要任务是( ). (2 分)A. 明确并制定实现目标的行动方案B. 展开施工作业技术活动C. 对计划实施过程进行各种检查D. 对施工质量问题进行原因分析,采取必要措施予以纠正2. 下列测量仪器中,最适宜用于多点水平距离测量的是( ) (2 分)A. 水准仪B. 经纬仪C. 激光铅直仪D. 全站仪3. 在排列图中,横坐标表示的内容是( ). (2 分)A. 不合格产品的频数B. 不合格产品的累计频数C. 影响产品质量的各因素或发生的质量问题D. 产品质量特性值4. 关于混凝土外加剂的说法,错误的是( ) (2 分)A. 掺入适当减水剂能改善混凝土的耐久性B. 高温季节大体积混凝土施工应掺速凝剂C. 掺入引气剂可提高混凝土的抗渗性和抗冻性D. 早强剂可加速混凝土早起强度增长5. 关于施工方项目管理的目标和任务,下列表述有误的是( ). (2 分)A. 施工方的项目管理工作主要在项目实施阶段和投产竣工阶段进行B. 施工方项目管理的主体是施工企业C. 施工方项目管理的对象是施工项目D. 施工方的项目管理难度不大,风险小6. 室内防水施工过程包括:①细部附加层、②防水层、③结合层、④清理基层,正确的施工流程是( ) (2分)A. ①②③④B. ④①②③C. ④③①②D. ④②①③7. 项目管理的三大目标是( ). (2 分)A. 范围、费用、进度B. 费用、进度、质量C. 投资、进度、质量D. 范围、投资、质量8. 建设单位委托施工阶段的监理,工程监理企业只能根据委托监理合同和( )对施工行为实行监理. (2 分)A. 建设单位的委托B. 施工单位的施工组织设计C. 施工合同D. 设计合同及设计文件9. 投标单位编制投标文件最重要的依据是( ). (2 分)A. 资格预审文件B. 招标文件C. 标底D. 合同条件10. 职业健康安全的条件和因素可能影响到的工作场所内的人员有( ). (2 分)A. 正式工人、临时工人、施工管理人员和监理人员B. 员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员C. 承包商和工程监理在现场工作的所有工作人员D. 业主、监理工程师和承包商所有在现场的人员11. 供货方的项目管理工作主要在( )阶段进行. (2分)A. 设计B. 设计前准备C. 施工D. 动用前准备12. 下列针对保修期限的合同条款中,不符合法律规定的是( ) (2 分)A. 装修工程为2年B. 屋面防水工程为8年C. 墙体保温工程为2年D. 供热系统为2个采暖期13. 以下说法正确的是( ). (2 分)A. 项目管理的对象就是建设工程B. 建设工程一定要有明确的目标C. 没有明确目标的建设工程不是项目管理的对象D. 无论目标是否明确,建设工程都是项目管理的对象14. 控制项目目标的主要措施中最主要的是( ). (2分)A. 管理措施B. 经济措施C. 组织措施D. 技术措施15. 当网络图巾某—非关键工作的持续时间拖延厶,且大于该工作的总时差TF时,网络计划总工期将( ).(2 分)A. 拖延△B. 拖延△+TFC. 拖延△一TFD. 拖延TF一△16. ( )组织机构每一个部门只有一个指令源. (2 分)A. 职能B. 线性C. 矩阵D. 事业部17. 工程网络计划费用优化的目的是为了寻求( ). (2分)A. 资源有限条件下的最短工期安排B. 资源使用的合理安排C. 满足要求工期的计划安排D. 工程总费用最低的工期安排18. 建筑工程施工质量验收最终要以书面形式给出的评定结论应为( ). (2 分)A. 合格或不合格B. 优、良或不合格C. 优、良、合格或不合格D. 优良或不合格19. 关于建筑施工现场安全文明施工的说法,正确的是( ) (2 分)A. 场地四周围挡应连续设置B. 现场组出入口可以不设置保安值班室C. 高层建筑消防水源可与生产水源共用管线D. 在建工程审批后可以住人20. 对结构复杂、施工难度大、专业性较强的工程项目,除制定项目总体安全保证计划外,还必须制定( )的安全技术措施. (2 分)A. 单位工程或分部分项工程B. 单项工程或单位工程C. 单位工程或分部工程D. 分部工程或分项工程二多选题 (共10题,总分值20分 )21. 项目施工过程中,应及时对”施工组织设计”进行修改或补充的情况有( ) (2 分)A. 桩基的设计持力层变更B. 工期目标重大调整C. 现场增设三台塔吊D. 预制管桩改为钻孔灌注桩E. 更换劳务分包单位22. 建设项目工程总承包方作为项目建设的一个重要参与方,其项目管理主要服务于项目的整体利益和建设项目工程总承包方本身的利益,其项目管理的目标应符合合同的要求,包括( ). (2 分)A. 工程建设的安全管理目标B. 项目的总投资目标和建设项目工程总承包方的成本目标C. 建设项目工程总承包方的进度目标D. 建设项目工程总承包方的质量目标E. 建设项目工程信息管理目标23. 建筑物的围护体系包括( ) (2 分)A. 屋面B. 外墙C. 内墙D. 外门E. 外墙24. 施工企业在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序开始施工前( ),应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构. (2 分)A. 24小时B. 48小时C. 72小时D. 5天25. 下列防水材料中,属于刚性防水材料的有( ) (2分)A. JS聚合物水泥基防水涂料B. 聚氨酯防水涂料C. 水泥基渗透结晶型防水涂料D. 防水混凝土E. 防水砂浆26. 在志愿者督导中,最需要发挥的行政功能是( ). (2分)A. 提供知识B. 团队讨论C. 管理运作D. 工作表现E. 监督评估27. 对施工成本控制的依据说法正确的是( ). (2 分)A. 施工成本控制以工程承包合同为依据B. 施工成本计划既包括预定的具体成本控制目标,又包括实现目标的措施C. 施工成本计划有助于管理者及时发现工程实施中存在的隐患D. 施工组织设计也是施工成本控制的依据E. 在项目实施过程中,工程变更容易避免28. 服务性是建设工程监理的一项重要性质,其管理服务的内涵表现为( ). (2 分)A. 监理工程师具有丰富的管理经验和应变能力B. 主要方法是规划、控制、协调C. 建设工程投资、进度和质量控制为主要任务D. 与承建单位没有利害关系为原则E. 基本目的是协助建设单位在计划的目标内将建设工程建成投入使用29. 在建设工程施工招标阶段,监理单位目标控制的任务有( ). (2 分)A. 签订施工合同B. 依据工程量清单确定综合单价C. 对投标人进行资格预审D. 组织开标、评标工作E. 确定中标人30. 针对性危险性较大的建设工程,建设单位在( )时,应当提供危险性较大的分部分项工程清单和安全管理措施. (2 分)A. 申领施工许可证B. 申领安全生产许可证C. 办理安全监督手续D. 办理竣工备案手续E. 申领建设工程规划许可证三简答题 (共5题,总分值40分 )31. 建筑工程质量不符合要求时如何处理? (8 分)32. 施工项目管理组织机构设置的原则(8 分)33. 简述建筑工程合同订立的原则. (8 分)34. 职能式组织结构有什么优缺点? (8 分)35. 基本建设程序和施工项目管理程序有什么联系和区别? (8 分)一单选题 (共20题,总分值40分 ) 1. 答案:C解析过程:2. 答案:D解析过程:3. 答案:C解析过程:4. 答案:B解析过程:5. 答案:D 解析过程:6. 答案:C 解析过程:7. 答案:B 解析过程:8. 答案:C 解析过程:9. 答案:B 解析过程:10. 答案:B 解析过程:11. 答案:C 解析过程:12. 答案:B 解析过程:13. 答案:C 解析过程:14. 答案:C 解析过程:15. 答案:C 解析过程:16. 答案:B 解析过程:17. 答案:D 解析过程:18. 答案:A 解析过程:19. 答案:A解析过程:20. 答案:A解析过程:二多选题 (共10题,总分值20分 ) 21. 答案:A,C,D解析过程:22. 答案:A,B,C,D解析过程:23. 答案:A,B,D,E解析过程:24. 答案:A,B,C解析过程:25. 答案:D,E解析过程:26. 答案:C,D解析过程:27. 答案:A,B,D解析过程:28. 答案:B,C,E解析过程:29. 答案:C,D解析过程:30. 答案:A,C解析过程:三简答题 (共5题,总分值40分 )31. 答案:当建筑工程质量验收不符合验收标准的要求时,则可按下列方式处理:①对其中的严重缺陷应返工重做,对一般缺陷则通过翻修或更换器具、设备进行处理,通过返工处理的检验批,应重新进行验收.②在发现试块强度等不满足要求,但经具有资质的法定检测单位检测鉴定能够达到设计要求的,应认为检验批合格,应予以验收;②经检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算,认为能够满足结构安全和使用功能时,则该检验批可予以验收.④经返修或加固处理的分项、分部工程,虽然改变外形尺寸,但仍能满足安全使用要求,可按技术处理方案和协商文件进行验收.通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程,则严禁验收.解析过程:32. 答案:目的性原则;集权与分权统一的原则;专业分工与协作统一的原则;管理跨度与层次的原则;系统化管理的原则;弹性结构原则;精简高效原则.解析过程:33. 答案:①合同自由原则(意思自治原则);②诚实信用原则:当事人在从事民事活动时,应诚实守信(降低交易风险和交易费用),以善意的方式履行共义务,不得滥用权利及规避法律或合同规定的义务;③合法原则;④平等、公平原则;⑤不得损害社会公共利益、扰乱社会经济秩序、违背社会公德;解析过程:34. 答案:优点:由于将项目委托给企业某一部门组织,不需要设立专门的组织机构,所以项目的运转启动时间短;职能转移,关系简单,便于协调;有利于充分发挥资源集中的优势;.缺点:由于责任不明,容易导致协调困难和局面混乱;由于在项目和客户之间存在多个管理层次,容易造成对客户的响应迟缓;不利于调动参与项目人员的积极性;跨部门的交流沟通有时比较困难.解析过程:35. 答案:施工项目管理程序和建设程序各有自己的开始时间与完成时间,各有自己的全寿命周期和阶段划分,因此它们是各自独立的.然而两者之间仍有密切关系.从投标以后至竣工验收的一段时间,建设项目管理与施工项目管理同步进行,相互交叉、相互依存、相互制约.这就对发包、承包双方都按照各自的管理程序办事以相互促进提出了更高要求,并应避免出现相互制约的现象发生.解析过程:。
二建建筑-预测模拟二
2020年二级建造师《建筑工程管理与实务》模拟试卷(二)一、单项选择题1、关于民用建筑构造要求的说法,错误的是()。
A、有人员正常活动的最低处净高不应小于2米B、楼梯平台下部过道处净高不应小于2米C、梯段净高不应小于2米D、楼梯平台上部的净高不应低于2m2、下列荷载中,属于永久荷载的是()。
A、结构自重B、雪荷载C、风荷载D、积灰荷载3、关于建筑工程质量常用水泥性能与技术要求的说法,错误的是()。
A、水泥的初凝时间是从水泥加水拌合至水泥浆开始失去可塑性所需的时间B、六大常用水泥的初凝时间均不得长于45分钟C、水泥的体积安定性是指水泥在凝结硬化过程中,体积变化的均匀性D、水泥中的碱含量高时可能会产生碱骨料反应4、钢筋拉伸性能指标不包括()。
A、屈服强度B、抗拉强度C、伸长率D、抗压强度5、对某一施工现场进行高程测设,M点为水准点,已知高程为12.00m;N点为待测点,安置水准仪于M,N之间,先在M点立尺,读得后视读数为4.500m,然后在N点立尺,读得前视读数为3.500m,N点高程为()m。
A、11.000B、12.000C、12.500D、13.0006、基坑验槽应由()组织。
A、勘察单位项目负责人B、设计单位项目负责人C、施工单位项目负责人D、总监理工程师7、直接承受动力荷载的钢筋混凝土结构构件,其纵向钢筋连接应优先采用()。
A、闪光对焊B、绑扎搭接C、电弧焊D、直螺纹套筒连接第1页B、弯矩最大处的墙体上D、高出底板表面不小于300mm墙体上13、施工用电回路和设备必须加装漏电保护器,末级漏电保护器必须加装在()内。
A、总配电线B、自行设计的消防干管直径不应小于75mmC、消火栓周围3米内不准存放物品D、消防泵电源应从总配电箱的总断路上端接入15、不属于专业承包资质类别的是()。
A、模板脚手架2020年二级建造师《建筑工程管理与实务》D、土石方工程16、某型钢-混凝土组合结构工程,征得建设单位同意的下列分包情形中,属于违法分包的是()。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设工程项目管理模拟试卷二(考试时间3小时,满分130分)一、单项选择题(每题1分。
每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.项目管理的核心任务是( )。
A.项目的质量控制B.项目的目标控制c.项目的进度控制D.项目的成本控制2.建设工程项目监理是指监理单位受( )的委托,按照有关规定对工程建设项目实施监督管理。
A.项目法人B.施工方c.设计方D.项目总承包方3.控制项目目标的主要措施中最主要的是( )。
A.管理措施B.经济措施C.组织措施D.技术措施4.建设工程项目管理规划的编制应当由( )负责,并邀请项目管理班子的主要人员参加。
A.业主B.总经理C.项目经理D.监理工程师5.在国际上( )可以接受业主方、设计方、施工方、供货方和建设项目总承包的委托,提供代表委托方利益的项目管理服务。
A.项目管理咨询公司(咨询事务所) B.项目监理公司c.建设项目设计事务所D.施工总承包公司6.建筑业企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡的时间到( )为止。
A.2007年B.2008年c.2009年D.2010年7.在国际上民用建筑项目工程总承包的招标多数采用( )的方式。
A.项目结构描述B.项目构造描述C.项目进度描述D.项目功能描述8.施工企业根据监理企业制定的旁站建立方案,在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前( )小时,应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。
A.8 B.12 C.24 D.489.项目管理作为一门学科30多年来在不断发展,该学科的第四代是( )。
A.传统的项目管理B.全过程管理C.组合管理D.变化管理10.自然灾害属于( )。
A.工程环境风险B.技术风险c.组织风险D.经济与管理风险11.一般说来,一个施工项目成本计划应包括( )所需的施工成本。
A.从设计到验收B.从开工到竣工c.从招标到验收D.从招标到试生产12.施工机械使用费属于( )。
A.直接费用B.间接费用C.总部管理费用D.利润13.索赔费用的计算方法中最常用的方法是( )。
A.实际费用法B.总费用法C.修正的总费用法D.折扣法14.适合采用竣工后一次结算的情况是( )。
A.某建设项目全部建设安装工程建设期2年,承包合同价值1500万元B·某建设项目全部建设安装工程建设期8个月,承包合同价值300万元c.某建设项目承包合同价值500 元D.某单项工程承包合同价值500 万元,2年完成15.控制整个项目实施阶段的进度是( )进度控制的任务。
A·业主方B.设计方c.施工方D.监理方16.以下情况不利于建设工程项目进度控制的是( )。
A.分别编制各种独立而互不联系计划B.重视计划的动态调整C.对影响工程进度的风险进行分析D.编制与进度计划相适应的资源需求计划17.在我国,监理单位是主要为( )提供技术服务的单位。
A·承建商B.项目业主c.项目业主和承建商D.所有需求单位18.PDCA循环原理是指( )。
A.计划实施检查处置B.策划实施检查处置C.计划施工验收处置D.计划施工检查生产19.下列说法中错误的是( )。
A.事前控制强调质量目标的计划预控。
B.三阶段质量控制来自于质量管理TOC思想c.事中控制包含自控和监控两大环节D·事后控制包括对质量活动结果的评价认定和对质量偏差的纠正20.工程项目质量控制系统的控制目标是( )。
A.某一建筑企业的质量管理目标B.某一工程项目的质量标准C.监理单位的质量要求D.施工单位的质量标准21.保证竣工项目达到投资决策所确定的质量标准是( )的质量控制目标。
A.设计单位B.供货单位c.勘察单位D.建设单位22.施工质量计划的编制的主体是( )。
A.施工承包企业B.设计单位c.施工分包企业D.供应方23.政府建设工程质量监督的职能是( )。
A.监督工程建设的各方主体的质量行为B.监督检查工程实体施工质量c.监督工程建设的各方主体的质量行为以及监督检查工程实体施工质量D.以上都不是24.( )质量管理原则是2000版ISO 9000标准的编制基础。
A.五项B.七项C.八项D.十项25.质量认证制度是由( )对企业的产品及质量体系做出正确可靠的评价,从而使社会对企业的产品建立信心。
A.行业协会B.国际组织C.第三方认证机构D.国际标准化组织26.安全控制的目标是减少和消除生产过程中的事故,保证( )。
A.人员安全健康B.财产免受损失C.人员安全健康和财产免受损失D.以上都不对27.造成约束、限制能量措施失效或破坏的各种不安全因素称为( )。
A.第一类危险源B.第二类危险源c.第三类危险源D.其他类危险源28.根据风险大小,一般把风险分成( )个等级。
A.3 B.5 C.8 D.1029.施工安全控制程序的第一步是( )。
A.确定项目的安全目标B.编制项目安全技术措施计划c.安全技术措施计划的落实和实施.D.安全技术措施计划的验证30.一次死亡10人以上(含10人)的事故是( )。
A.轻伤事故B.重伤事故c.特大伤亡事故D.重大伤亡事故31.因生产过程及工作原因或与其相关的其他原因造成的伤亡事故是指( )。
A.职业病B.交通安全事故c.职业伤害事故D.机械事故32.编制施工安全技术措施计划,需要考虑的特殊情况不包括( )。
A.结构复杂、施工难度大的工程项目B.高处作业c.压力容器作业D.工程概况33.根据国家标准《建筑施工场界噪声限值》的要求,对装修阶段夜间的噪声限制是( )。
A.75分贝B.85分贝C.55分贝D.禁止施工34.固体废弃物处理的最终技术是( )。
A.回收B.焚烧C.填埋D.固化35.属于职业健康安全体系的核心要素的是( )。
A.记录和记录管B.培训、意识和能力c.职业健康安全管理方案D.应急准备和响应36.制定环境方针是( )的责任。
A.项目经理B.监理工程师C.最高管理者D.业主方37.某一特定危险情况的发生的可能性和后果的组合是指( )。
A.绩效B.风险c.风险评价D.事故38.由( )负责成立工作小组负责建立职业健康安全与环境管理体系。
A.项目经理B.最高管理者或授权管理者代表C.作业人员D.基层干部39.在网络计划中,判断关键工作的条件是该工作( )。
A.自由时差最小B.与其紧后工作之间的时间间隔为零C.持续时间最长D.总时差最小40.酸雨是人类21世纪的生存环境面临的八大挑战之一,其危害是( )。
A.使建筑和材料设备遭受腐蚀B.使全球平均气温上升C.使海平面上升D.使紫外线辐射增加41.根据风险评价的LEC法,某种情况的风险大小S=250,则根据经验,可判断为( )。
A.容许风险B.中度风险c.重大风险D.不容许风险42.对于已发出的招标文件进行必要的澄清和修改的,应当在招标文件要求提交招标文件截止时间至少( )天前。
A.5 B.15 C.20 D.2843.对于招标公司而言,投标单位递交的投标文件的( )内容不作为评标考虑范围。
A.投标函B.投标报价C.施工组织设计D.施工安全管理计划44.以下投标策略正确且合法的是( )。
A.采取低利政策B.投标人之间互相约定抬高投标价格C.投标人之间进行内部竞价,内定中标人D.招标人向投标人提出工程的条件和要求45.按照工程建设阶段分,合同的类型不包括( )。
A.建设工程勘察合同B.建设工程设计合同c.建设工程施工合同D.建设工程监理合同46.单价合同( )。
A.按成本加管理费加利润结算B.按调整总价结算C.按实际完成工程量乘以每项工程单价结算D.按估计单价乘以估计工程量结算47.在合同解释中优先于其他文件的是( )。
A.合同条件B.投标人须知c.合同补遗或合同谈判纪要D.合同价格条款48.以下关于总包和分包的表述,正确的是( )。
A.总承包人将勘察、设计或施工任务的一部分分包给符合资质的分包人,不用征得发包人同意B.分包人的施工存在质量问题,总包人承担连带责任c.总承包人与分包人之间订立总包合同D.发包人与总承包人之间订立分包合同49.属于发包人违约责任的是( )。
A.未按时支付合同价款B.未按合同约定的期限完成工作c.按合同规定干预承包人的工作D.未按合同约定的质量完成工作50.成本费按承包人的实际支出由发包人支付,发包人同时另外向承包人支付一定数额或百分比的管理费和商定的利润,这种合同应是( )。
A.可调价格合同B.目标合同c.总价合同D.成本加酬金合同51.所谓分包是指总承包企业将所承包的建设工程中的( )发包给其他建筑业企业完成的活动。
A.专业工程或劳务作业B.主体工程C.全部工程D.全部工程肢解后52.建设工程合同《专用条款》的解释比《通用条款》( )。
A.不定B.同等c.不优先D.优先53.分包单位按照分包合同的约定对( )负责。
A.总包单位B.业主c.设计单位D.监理单位54.工程承包人在确认分包人递交的结算资料后( )内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。
A.5天B.7天C.14天D.2855.用于劳务施工或者提供给劳务分包人使用的施工机械设备必须办理保险,保险费用由( )支付。
A.劳务分包单位B.工程承包单位c.建设单位D.以上都不对56.发包人在招标文件中规定的要求承包人提交的保证履行合同义务的担保称为( )。
A.投标保证金B.履约担保C.预付款担保D.支付担保57.预付款担保的主要形式是( )。
A.银行保函B.由保证公司担保c.抵押担保D.履约保证金58.建设工程合同签订以后,发包人给承包人一定比例的预付款,一般为合同金额的( ),但需由承包人的开户银行向发包人出具预付款担保。
A.5%B.10%C.15%D.20%59.( )不属于合同价格分析的内容。
A.合同所采用的计价方法及合同价格所包括的范围B.工程计量程序,工程款结算(包括进度付款、竣工结算、最终结算)方法和程序c.合同价格的调整,即费用索赔的条件,价格调整方法,计价依据,索赔有效期规定D.违约合同责任60.合同分析完成后,由( )向各个层次的管理者做出合同交底。
A.项目经理B.监理工程师c.合同管理人员D.业主代表61.以下关于索赔的表述中错误的是( )。
A.索赔是单向的B.发包人可以向承包人索赔c.承包人可以向发包人索赔D.索赔时相互的62.以下因工程变更而造成时间、费用损失,但不可作为索赔理由的是( )。
A.设计变更B.发包人提出的工程变更c.承包人自行做出的工程变更D.监理工程师提出的工程变更63.对于反索赔,下列说法正确的是( )。
A.发包人的索赔B.承包人根据保险合同向保险公司索赔c.反索赔是相对索赔而言,是对提出索赔的一方的反驳D.承包人的索赔64.在国际工程承包合同纠纷中,尤其是涉及较大项目的建筑施工纠纷,往往并不适于用( )的方式解决。