建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)第一章总则第一条【立案要求】本合同的立案要求是指根据国家建设工程监理管理的相关法规和政策,进行申请并获得资质,并依法成立监理机构,方可开展建设工程监理活动。
第二条【目的和基本原则】本合同旨在明确委托方和监理方在建设工程监理过程中的权利和义务,确保建设工程的质量、安全、进度和合同约定的其他要求的实现,维护委托方和监理方的合法权益。
第三条【定义和解释】根据本合同的要求,以下术语的定义和解释如下:1. 建设工程:指按照法律法规和合同要求,在土地上修建、改建、扩建、装饰、拆除建筑物、构筑物和其他工程设施的活动。
2. 监理:指对建设工程的施工过程和工程质量进行全过程的监督 inspection, 检验 testing 和评审 review 的活动。
3. 委托方:指依法与监理方签订本合同,委托监理方开展建设工程监理活动的单位。
4. 监理方:指取得了合法资质的监理机构,具有从事建设工程监理活动的能力和经验。
......第二章建设工程监理任务第五条【监理范围】监理方应按照合同约定,对建设工程的各个阶段进行监理。
监理范围主要包括但不限于以下内容:1. 工程设计阶段的审查和确认;2. 施工企业资质、技术、质量等方面的审核;3. 施工过程的监督检验;4. 变更设计和施工方案的审查和确认;......第三章建设工程监理报告第十二条【监理日志】监理方应当按照合同约定,及时记录和整理建设工程的监理日志。
监理日志内容应包括但不限于以下内容:1. 施工过程中的关键环节和节点;2. 施工现场的实际情况和问题;3. 施工进展和工期控制的情况;4. 施工质量的检验、评估和指导意见;......第四章合同变更和索赔第十七条【变更设计和施工方案】如需进行建设工程的设计变更或施工方案变更,应按照合同约定和法律法规的要求进行。
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)建设工程监理合同(示范文本)GF-2012-0202甲方(委托人):【甲方名称】乙方(监理人):【乙方名称】鉴于甲方拟进行以下工程的设计、施工等工作,甲乙方根据有关法律、法规和管理办法,通过友好协商,就工程监理事宜达成如下协议:一、监理范围及任务1.1 监理范围:【详细描述监理范围,包括但不限于工程的设计、施工、验收、质量控制、安全管理等内容】1.2 监理任务:【具体监理任务,例如审核设计文件、检查施工过程、监督质量验收等】二、监理工作方式及要求2.1 工作方式:【详细描述监理工作方式,包括但不限于现场检查、资料审查、会议讨论等】2.2 工作要求:【监理工作的具体要求,例如按时提交报告、保密工程信息等】三、费用及支付方式3.1 监理费用:【详细列明监理费用的计算方法和金额】3.2 支付方式:【描述监理费用的支付方式和时间节点】四、保密条款4.1 保密义务:【明确甲乙双方对工程信息及商业秘密的保密义务】4.2 违约责任:【说明违反保密义务的责任承担方式及赔偿标准】五、争议解决5.1 争议解决方式:【列明争议解决方式,例如友好协商、仲裁等】5.2 仲裁委员会:【指定仲裁机构及其联系方式】5.3 法律适用:【适用的法律法规】六、协议变更和终止6.1 协议变更:【明确协议变更的方式和条件】6.2 协议终止:【协议终止的情况及终止方式】七、其他条款7.1 附则:【补充说明其他相关事宜】附件列表:1. 工程设计文件2. 施工合同3. 质量验收记录4. 监理报告法律名词及注释:1. 合同:指根据法律关系双方的协议建立的权利义务关系。
2. 监理:指对建设工程的设计、施工等活动进行监督和管理的行为。
3. 委托人:指工程监理的委托方,即甲方。
4. 监理人:指受委托对工程进行监督和管理的一方,即乙方。
5. 施工合同:指承包商与甲方签订的承担施工任务的合同。
在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法:1. 施工延期:当施工方无法按时完成工程时,应及时与甲方沟通,协商合理的延期方案。
建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)
建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)一、合同背景本合同是根据《合同法》及相关法律法规的规定,结合建设工程监理领域的实际情况,为规范建设工程监理合同的签订和履行,保障各方当事人的合法权益,特制定本示范文本。
二、合同主体1. 委托方(甲方):名称:[委托方名称]法定代表人:[法定代表人姓名]地质:[委托方地质]2. 监理方(乙方):名称:[监理方名称]法定代表人:[法定代表人姓名]地质:[监理方地质]3. 工程项目概况:名称:[工程项目名称]地点:[工程项目地点]建设单位:[建设单位名称]4. 监理任务:详细叙述监理任务的范围、内容和要求。
三、合同条款第一条合同目的本合同的目的是明确甲方与乙方之间关于建设工程监理服务的权利和义务,保障工程的顺利进行。
第二条合同的期限本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程项目竣工验收合格并通过监理终审为止。
第三条费用支付1. 乙方的监理服务费总额为人民币[监理费金额],甲方应按照约定的支付方式和时间支付给乙方。
2. 如因甲方原因导致工程项目暂停或延误,甲方仍须支付乙方已提供的监理服务费。
第四条乙方的权利和义务1. 乙方有权依据合同约定,对工程项目进行监理并提出相应的监理意见。
2. 乙方应按照监理任务要求,保证监理工作的质量和效果。
3. 乙方不得将监理任务委托给其他单位或个人,也不得将监理费用转让给其他方。
第五条甲方的权利和义务1. 甲方应按照合同约定的时间和方式支付监理费用。
2. 甲方应提供工程项目的相关资料和信息,确保乙方能够顺利进行监理工作。
3. 甲方应及时处理乙方提出的监理意见,并采取相应措施保证工程质量。
第六条保密义务1. 双方在合作过程中,应严守商业秘密,对对方所知悉的商业和技术秘密予以保密。
2. 本条款终止后,保密义务仍然有效。
第七条争议解决双方因合同履行发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,应提交至合同约定的仲裁机构进行仲裁。
建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)
建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)【建设工程监理合同示范文本】合同编号:GF-2012-0202甲方:(甲方名称、地址、邮编、法定代表人)乙方:(乙方名称、地址、邮编、法定代表人)背景:本监理合同是甲方委托乙方进行监理工作的约定,双方均同意按照国家相关法律法规和本合同的约定履行各自的责任和义务。
一、监理工作内容及工作期限1. 甲方委托乙方进行建设工程的全过程监理工作,包括但不限于施工前的技术审查、施工现场的监督检查、质量验收、工期控制等工作。
2. 本监理合同有效期为工程建设开始之日起至竣工验收合格并移交使用之日止。
二、甲方责任1. 甲方应向乙方提供工程建设相关的所有文件资料,并保证其真实、完整、有效。
2. 甲方应按时支付监理费用,并按照约定支付乙方的其他合理费用。
三、乙方责任1. 乙方应按照法律法规和本合同的约定,保证独立、客观、公正地进行监理工作。
2. 乙方应指派具备相应资质和经验的工作人员进行监理工作,并保证其严格遵守职业道德和法律法规。
3. 乙方应及时向甲方报告工程建设的进展情况,并提出相应的建议和意见。
4. 乙方应及时解答甲方提出的问题,并协助甲方解决在工程建设过程中出现的问题。
四、合同变更和解除1. 如有变更本合同事项,应经双方协商一致,并签订书面变更协议。
2. 如因不可抗力等原因,导致本合同无法履行,双方应在发生该事由后及时通知对方,并协商解决办法。
如协商不成,可根据相关法律法规进行解除合同。
五、争议解决本合同的解释和执行均适用中华人民共和国相关法律法规。
对于因本合同发生的争议,双方应通过友好协商解决。
若协商不成,则提交甲方所在地的人民法院进行诉讼。
六、附件所涉及附件如下:1. 具体工程的施工合同和设计文件。
2. 监理工作计划和报告。
3. 监理费用的结算方式和标准。
4. 监理人员的资格证书和履历。
七、法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下:1. 建设工程:指土木、水利、交通、市政、房屋建筑等工程。
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)第一章总则第一条合同目的根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,为明确建设工程监理服务方与甲方之间的权利义务关系,规范建设工程监理服务,保障工程质量和安全,依法独立公正进行监理,特制订本合同。
第二条合同定义1.建设工程监理:指甲方雇佣监理人员,对建设工程的施工进行全程监督、检查和控制,确保工程按照合同约定的质量、安全、进度和造价要求进行。
2.监理人员:指由甲方委托的具有相应资质和条件的机构或个人,负责承担建设工程监理的全过程工作。
3.甲方:本合同中指建设工程的业主或者委托代表甲方的单位。
以下简称“甲方”。
4.监理服务方:指甲方在本合同中承担监理工作的单位或个人。
以下简称“监理服务方”。
第三条合同补充本合同的所有附件和补充文件均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
第二章服务内容第四条监理范围1.监理服务方应对建设工程施工过程中的质量、安全、进度和造价等进行全程监理。
2.监理服务方应根据本合同的约定,进行监理计划、监理文件的编制和监理报告的撰写。
3.监理服务方应及时向甲方提出建议和意见,并配合乙方解决在工程实施过程中出现的问题和纠纷。
第五条监理义务1.监理服务方应按照“对事不对人”的原则,履行监理职责,保持独立性和公正性。
2.监理服务方应及时到场,对建设工程的施工情况进行监理,并提供监理意见和建议。
3.监理服务方应配合甲方对工程质量和进度进行定期检查和验收。
4.监理服务方应及时向甲方报告建设工程施工中出现的问题和纠纷。
5.监理服务方应确保建设工程合同的履行情况,并向甲方提供法律咨询和法律支持。
第三章合同履行第六条合同变更1.合同变更应经双方协商一致,并以书面形式进行确认。
2.若因不可抗力或其他不可预见的原因导致合同无法履行,双方应及时通知对方,并采取合理措施解决。
建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)
建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202) 建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)一、合同概述本合同由监理方(以下简称“甲方”)与被监理方(以下简称“乙方”)订立,旨在规范并约束双方在建设工程监理过程中的权利和义务。
二、合同条款2.1 服务内容1. 乙方作为甲方的监理人员,将按照国家法律法规、建设工程监理规范和本合同约定,对甲方承建的工程进行监督、检查、管理和协调,并提供相关技术咨询与服务。
2.2 合同期限1. 本合同有效期自双方签订之日起,至工程竣工验收合格之日止。
2.3 工作内容与要求1. 乙方应全程参与甲方工程的施工过程,对工程质量、安全、进度、合同履行等进行监督和检查,提出必要的修改和改进意见,并向甲方提供技术支持与咨询。
2.4 工作报告与验收1. 乙方每季度向甲方提交工作报告,报告内容应包括工程进展、质量问题、安全管理情况、工程变更等,以及对工程施工进行的监督和检查情况。
2.5 合同变更1. 如工程发生变更,双方应及时与合同约定的程序进行协商和变更,并签订书面补充协议。
2.6 质量及安全责任1. 乙方应对工程施工过程中出现的质量问题负责,对施工工序进行把关和检验,并及时提出处理意见。
对工程安全事故负有举报和预警责任。
2.7 合同费用1. 甲方按照合同约定向乙方支付合理的监理费用,并按时支付。
2.8 违约与解除1. 任何一方违反本合同约定的条款,应承担相应的违约责任;违约方在收到相应违约通知后,应立即纠正违约行为,如无法纠正,则守约方有权解除合同,并要求违约方承担相应的违约损失。
三、其他事项1. 本合同的解释、执行及争议解决均适用中华人民共和国法律。
四、附件无以上为建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202),供参考使用。
请各方根据实际情况进行合同内容的具体约定和修改,确保合同的合法性和有效性。
建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)
建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202) 甲方(委托人):______________(以下简称“甲方”)乙方(监理单位):______________(以下简称“乙方”)鉴于甲方拟建设项目的需求,现委托乙方进行建设工程监理服务,并达成如下协议:第一章总则第一条监理范围及内容1.1 监理范围包括但不限于:建设工程的投资、规划设计、施工组织设计、施工过程、竣工验收等环节。
1.2 监理内容包括但不限于:审查建设工程设计文件、监督建设工程施工、检查工程质量、监督安全生产、组织竣工验收等。
1.3 乙方应当按照《建设工程监理暂行条例》和《建设工程监理规范》等法律法规规定,对建设工程的实施过程进行监督管理,确保建设工程资金使用合理、工程质量安全、合同履行合规等。
第二条监理人员2.1 乙方应当组织专业、技术、管理人员从事建设工程监理服务。
2.2 监理人员应当熟悉相关法律法规和技术标准,具有相应的职业资格和工作经验。
2.3 乙方应当为监理人员提供必要的办公条件、资料和信息。
第三条合同价款3.1 本合同总价款为_____________(大写)人民币,具体金额详见附件1。
3.2 合同价款包括甲方向乙方支付的管理费用和其他费用。
3.3 管理费用的支付方式为_____________。
3.4 如发生超额支出的情况,乙方应当在书面报告甲方后再行使用,且超额金额不得超过合同价款的10%。
第四条合同履行期限及工作进度4.1 本合同履行期限为_____________。
4.2 合同履行期限内,乙方应当按照项目进度、建设工程计划书及合同约定,及时、保质、保量地完成相应的监理服务。
4.3 若因乙方原因未能按期完成工作,乙方应当承担相应的违约责任。
第五章质量保证5.1 乙方应当严格按照国家有关建设工程质量管理的法律法规及合同规定,对建设工程实施过程进行监理,确保工程质量符合相关标准及规范要求。
5.2 在实施监理过程中,乙方应当及时报告建设工程质量问题,对施工单位采取必要的督促、检查、整改措施。
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)建设工程监理合同(示范文本) GF-2012-0202甲方:________________(以下简称“监理人”)乙方:________________(以下简称“施工人”)第一条合同目的及范围本合同为甲乙双方在建设工程监理事项上达成的协议,为确保工程质量、进度和安全,保障各方合法权益,按照《建设法》、《工程监理暂行条例》和其他相关法律法规的规定,本合同如下:1. 工程概况:详细描述工程的名称、地址、建设单位等信息。
2. 工程图纸和设计文件:包括建设项目的规划图、设计图纸以及其他设计文件的具体名称、版本号等详细信息。
3. 监理人职责:明确监理人在工程监理过程中的职责和义务。
4. 施工人职责:明确施工人在工程施工过程中的职责和义务。
5. 工程质量要求:详细列出工程质量要求,包括材料、施工工艺等方面的要求。
6. 工程进度计划:详细描述工程的进度计划,包括工期、各阶段工程的完成时间等。
7. 工程费用与支付方式:具体列出工程费用及其支付方式,包括工程款的支付条件和付款时间等。
8. 变更管理:明确变更管理的程序和要求。
9. 纠纷解决:规定双方在履约过程中发生争议的解决途径和程序。
第二条甲方的权利和义务1. 安排有关部门配合施工人进行工程施工。
2. 按照工程图纸和设计文件的要求,提供材料和设备等,保证施工的顺利进行。
3. 履行工程款支付义务。
第三条乙方的权利和义务1. 按照合同约定的工期和质量要求,按时完成工程。
2. 监理人要求提供工程进度、施工方案等相关信息。
3. 在施工过程中,保证工人安全,并采取必要的防护措施。
第四条工程变更管理1. 甲方如需变更工程内容,应提前通知施工人,并与施工人商讨变更事宜。
2. 变更后的工程费用由双方协商决定,并签订变更合同。
第五条纠纷解决1. 甲乙双方应友好协商解决合同履行过程中出现的纠纷。
2. 如协商不成,可依法提交仲裁机构进行仲裁。
建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)
建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)1. 合同基本信息本合同由监理人和被监理人签订,监理人根据合同的约定对被监理人的建设工程进行监督、检查、评审等职责。
本合同的签订基于真实、公正、平等的原则,双方应遵守国家有关法律法规、规章制度以及工程监理行业的规定。
2. 合同条款及解释2.1 工程范围的定义被监理人与监理人在本合同中对工程范围进行了明确的定义,包括建设项目的位置、规模、设计要求等内容。
2.2 监理报酬及支付方式本合同规定了监理报酬的金额及支付方式,包括工程款支付、备忘录支付、阶段性支付等。
监理报酬支付的时间、方式以及支付的资金来源等都进行了明确规定。
2.3 监理工作的内容及要求本合同详细了监理人的职责,并明确了监理工作应遵守的原则、规范、技术标准等要求。
双方还对监理人的监理工作进行了具体的描述,包括工作计划、监理文件、现场检查、工程质量评审等。
3. 所涉及的附件如下:3.1 建设工程监理合同附件一:工程范围定义表3.2 建设工程监理合同附件二:监理报酬支付方式表3.3 建设工程监理合同附件三:监理工作内容表4. 所涉及的法律名词及注释如下:4.1 工程范围-指建设项目的位置、规模、设计要求等相关内容。
4.2 监理报酬-监理人为履行监理职责而获得的报酬。
4.3 监理工作-监理人对被监理人的建设工程进行监督、检查、评审等的工作。
5. 在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法:5.1 困难:工程进展缓慢,无法按照预定计划进行监理工作。
解决办法:与被监理人协商调整时间计划,确保监理工作能够按时进行。
5.2 困难:被监理人对监理工作产生异议,拒绝配合监理人员的工作。
解决办法:与被监理人进行沟通,解释监理工作的重要性,并寻求上级主管部门的支持和协助。
5.3 困难:工程质量问题频发,影响监理人的工作效果。
解决办法:加强与施工单位的沟通与协调,督促其加强质量管理,并及时报告相关主管部门。
建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)
建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)【合同名称】建设工程监理合同【合同编号】GF-2012-0202【合同签订方】(甲方) [填写甲方名称、地址、联系方式等信息]【合同监理方】(乙方) [填写乙方名称、地址、联系方式等信息]【项目名称】[填写项目名称]【项目地点】[填写项目地点]【项目概况】[填写项目概况,包括建设内容、规模、计划工期等]【合同条款】第一条合同目的1. 甲方聘请乙方作为建设工程的监理方,负责对建设工程施工过程进行监督、协调和管理。
第二条合同期限1. 本合同自[填写起始日期]起生效,至[填写终止日期]止。
第三条甲方的权利和义务1. 甲方应按时向乙方提供相关资料,并配合乙方的工作。
2. 甲方有权要求乙方提供监理过程中的相关报告、证明文件等。
第四条乙方的权利和义务1. 乙方应按照国家相关法律法规和标准,对建设工程的施工过程进行监理。
2. 乙方应及时向甲方汇报监理结果,并提出相关建议。
第五条合同价款和支付方式1. 甲方应按照合同约定支付乙方监理服务费用。
2. 乙方应按照甲方支付方式要求接受款项。
第六条违约责任1. 若甲、乙方违反本合同约定,应承担相应的违约责任。
第七条法律适用和争议解决1. 本合同适用中华人民共和国法律。
2. 合同发生争议时,应通过友好协商解决,若协商不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
【所涉及附件】1. 建设工程施工合同2. 建设工程设计图纸【所涉及的法律名词及注释】1. 监理:指对建设工程施工过程进行监督、协调和管理的行为。
2. 建设工程施工合同:指建设单位与施工单位之间订立的承包施工合同。
3. 建设工程设计图纸:指建设工程的设计方案所绘制的图纸。
【在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法】1. 甲方未按时提供相关资料:乙方可与甲方沟通,提醒甲方按时提供所需资料。
2. 施工方不配合监理工作:乙方可向甲方反映情况,并要求甲方与施工方进行沟通,促使施工方配合监理工作。
建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)
建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)1. 合同概述本合同由甲方(监理人员)和乙方(建设单位)双方订立,用于约定和管理建设工程监理事宜。
2. 合同条款2.1 合同目的合同的目的是确保建设工程的质量、进度和安全,并保护甲方和乙方的合法权益。
2.2 合同范围本合同涵盖以下内容:a) 监理人员职责和权限b) 工程质量控制要求c) 工程进度管理要求d) 工程安全管理要求e) 合同费用和支付方式f) 双方的权利和义务g) 合同解除和争议解决方式2.3 合同费用2.3.1 监理人员的费用由乙方支付,并按照合同约定的方式和进度进行支付。
2.3.2 如果监理人员需要进行额外工作或超时工作,应由乙方支付相应的费用。
2.4 合同期限本合同的期限为工程开始日期至竣工日期,具体日期需双方协商一致,并在合同中明确规定。
3. 附件本合同附带以下附件:a) 监理人员职责和权限规定b) 工程质量控制要求文件c) 工程进度管理要求文件d) 工程安全管理要求文件e) 资料和报告格式要求文件4. 法律名词及注释以下是本合同中涉及的法律名词及注释:a) 建设工程:根据国家法律法规规定,以及乙方要求的范围内,包括设计、建筑、装修、设备安装等工程内容。
b) 监理人员:按照国家法律法规要求,由乙方委托的具备相应资质、经验和职责的专业人员或机构。
c) 合同费用:根据工程规模、工程内容和合同约定,由甲方向乙方开具的监理人员服务费用。
d) 竣工日期:工程完工并取得相关验收证明的日期。
5. 可能遇到的困难及解决办法本合同在实际执行中可能遇到以下困难:a) 不可预见的建设工程变更或突发事件:甲方和乙方应及时协商解决,并根据实际情况进行调整合同条款和费用。
b) 工程质量争议:甲方和乙方应按照国家相关法律法规和合同约定的程序进行鉴定和解决争议。
c) 进度延误:甲方和乙方应共同承担责任,并协商解决延误原因和补救措施。
建设工程监理合同(示范文本)(GF-2012-0202)
建设工程监理合同 (示范文本) (GF-2012-0202)本合同由甲方和乙方在平等自愿、协商一致的基础上,依据《建设工程质量管理条例》、《建设工程监理暂行规定》及相关法律、法规订立,合法、有效。
本合同标的为:甲方聘请乙方为其建设工程的监理单位,在建设工程的全过程中提供监理服务,共同维护建设工程质量,保证建设工程按照设计要求、技术标准和施工方案进行施工,达到预定的使用要求和经济效益。
第一条监理服务1.乙方应按照国家有关法律、法规、标准及行业规范,在监理范围内提供建设工程监理服务。
2.乙方应对建设工程进行全过程监理,并对设计文件、施工图纸是否符合规定和规范进行审查、查证。
3.乙方应对建设工程施工计划、施工质量、机械设备、材料、工程质量检验、验收及竣工验收等进行监理。
4.乙方应主持施工现场的监理工作,对施工质量和安全生产状况进行检查,督促施工单位进行质量控制和安全管理。
第二条监理费用1.监理费用由甲方承担。
监理费用总额为建设工程合同价款的 2%。
监理费用总额不得超过 1000 万元。
2.监理费用应在下列各项工程款项支付中,优先列支:–第一批货款–设备安装款–主体工程结算款–余额结算款第三条监理报告1.乙方应在监理过程中,按照监理合同约定,及时向甲方提供监理报告。
监理报告要求真实、准确、详实、完整,对施工过程中的问题提出建设性意见,并提出整改意见。
2.乙方应在下列情况下向甲方提供监理报告:–施工现场质量状况差,或者超出设计要求的允许范围。
–施工单位或者施工人员存在违反法律、法规和工程质量监督管理要求的行为。
–建设工程发生重大质量事故。
–其他建设工程发生重大问题。
第四条保密协议1.双方在本合同项下执行的全部业务活动及相关的商业信息,必须严格保密,不得对外泄露。
2.本合同涉及的所有技术、商业、财务、管理、客户等信息以及双方共享的其他信息,均视为保密信息。
甲方和乙方对保密信息应进行明确规定。
3.双方未经另一方事先书面同意,不得向任何第三方透露保密信息的全部或部分内容。
建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)
建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)1. 合同主体和范围本合同由监理单位和建设单位签订,双方约定以下内容:1.1 监理单位:[监理单位名称]1.2 建设单位:[建设单位名称]1.3 工程概况:[工程概况描述]2. 监理职责和权限2.1 监理单位应具备以下职责:2.1.1 对施工图设计文件进行审查。
2.1.2 监督施工单位的施工过程。
2.1.3 进行工程质量检查和验收。
2.1.4 报告工程进展情况和发现的问题。
2.1.5 提供建设单位所需的技术咨询和指导。
2.2 监理单位的权限:2.2.1 进入工地进行监理工作。
2.2.2 要求施工单位按要求停工或进行整改。
2.2.3 要求建设单位提供相关的施工文件和报告。
3. 报酬支付方式3.1 按合同工程造价的百分比支付监理费用。
3.2 监理费用支付方式:[具体支付方式]4. 合同变更和解除4.1 双方同意变更本合同内容的,应通过书面形式达成一致意见。
4.2 合同解除的情况包括:[合同解除的情况]5. 违约责任5.1 如一方违反本合同的规定,应按合同约定承担相应的违约责任。
5.2 如一方因不可抗力事件无法履行合同义务,应及时通知对方,并可免除责任。
【文档结束】附件:1. 施工图设计文件2. 监理进度报告3. 工程质量检查记录4. 施工现场照片法律名词及注释:1. 监理单位:根据相关法律规定,监理单位是负责对建设工程进行监督和检查的机构。
2. 建设单位:指承担委托建设工程任务的单位或个人。
3. 施工图设计文件:包括详细的建筑、结构、给排水、暖通、电气等施工图纸和相关设计文件。
4. 工程质量检查:指对施工工艺、材料质量、施工质量等方面进行检查和评估。
5. 不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的、在合同订立时不能出现或者不能预见的客观情况,包括自然灾害、政府行为等。
在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法:1. 困难:施工单位未按时提供施工文件和报告。
建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)
建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)协议编号:GF-2012-0202甲方:[甲方名称]乙方:[乙方名称]鉴于甲方计划开展建设工程,并希望聘请专业监理机构对该工程进行监理,双方经友好协商,达成如下协议:第一条合同目的甲方委托乙方对其建设工程进行全过程监理,确保工程的质量、安全、进度和符合法律法规的要求。
第二条合同范围1. 此合同适用于甲方的所有建设工程项目,具体工程项目的信息将另行确认并作为附件。
2. 乙方的监理职责包括但不限于以下内容:(1) 对工程设计文件进行审查,并提出合理化建议;(2) 对工程施工过程进行监督、检查,确保施工符合设计要求;(3) 对施工过程中出现的问题进行及时处理和咨询;(4) 对工程质量进行评估和检验,确保其达到法律法规的要求;(5) 对工程进度进行监控和调控,确保工程按时完成;(6) 对工程材料和设备进行检验,确保其质量合格;(7) 对工程交付、验收过程进行监督。
第三条合同期限本合同有效期为[起始日期]至[终止日期],期满后双方无特殊情况或其他协议的情况下,不得擅自终止合同。
第四条合同费用1. 甲方应按照合同约定,向乙方支付监理费用。
2. 监理费用的具体金额和支付方式将另行确认并作为附件。
第五条保密条款1. 乙方在履行本合同过程中,应对甲方的商业秘密和其他涉密信息予以保密。
2. 甲方同样应保密乙方在履行本合同过程中所获得的商业秘密和其他涉密信息。
第六条争议解决1. 本合同履行中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 在诉讼期间,本合同其他条款仍须继续执行。
第七条其他条款1. 本合同如需修改、补充或解释,应经双方书面协商一致,签订补充协议。
2. 本合同附件为不可分割的部分,与本合同具有同等法律效力。
3. 本合同一经签字盖章即生效,各方各执一份,具有同等法律效力。
建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)
(GF-2012-0202)建设工程监理合同(示范文本)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分协议书委托人(全称):监理人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称:;2. 工程地点:;3. 工程规模:;4. 工程概算投资额或建筑安装工程费:。
二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
三、组成本合同的文件1. 协议书;2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);4. 专用条件;5. 通用条件;6.附录,即:附录A 相关服务的范围和内容附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
四、总监理工程师总监理工程师姓名:,身份证号码:,注册号:。
五、签约酬金签约酬金(大写):(¥)。
包括:1. 监理酬金:。
2. 相关服务酬金:。
其中:(1)勘察阶段服务酬金:。
(2)设计阶段服务酬金:。
(3)保修阶段服务酬金:。
(4)其他相关服务酬金:。
六、期限1. 监理期限:自年月日始,至年月日止。
2. 相关服务期限:(1)勘察阶段服务期限自年月日始,至年月日止。
(2)设计阶段服务期限自年月日始,至年月日止。
(3)保修阶段服务期限自年月日始,至年月日止。
(4)其他相关服务期限自年月日始,至年月日止。
七、双方承诺1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。
八、合同订立1. 订立时间:年月日。
2. 订立地点:。
3. 本合同一式份,具有同等法律效力,双方各执份。
建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)
建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)合同编号:GF-2012-0202甲方(建设单位):_______________地址:_______________联系人:_______________:_______________乙方(监理单位):_______________地址:_______________联系人:_______________:_______________一、合同背景1.1 甲方是_________________,拟进行建设工程,现委托乙方作为监理单位负责对该项目进行监理工作。
1.2 乙方具备进行建设工程监理工作所需的资质,双方本着自愿、平等、公正、诚实信用的原则,达成本合同。
二、合同范围2.1 乙方在本合同范围内负责对_______________工程进行监理工作,包括但不限于以下内容:2.1.1 对工程的设计、施工和交付过程进行监督,并提出必要的技术和管理建议。
2.1.2 对工程施工质量进行检查,并及时提出整改意见。
2.1.3 对工程验收过程进行监督,并参与验收的相关工作。
2.1.4 对工程竣工后的质量保修期进行监督,并及时处理相关问题。
2.2 乙方还应负责提供相关监理报告、监理意见、监理备忘录等文件,并按照甲方的要求参与相关会议。
三、监理费用3.1 甲方应按照合同约定的金额和支付方式向乙方支付监理费用。
3.2 监理费用支付方式为_______________,甲方应按照约定的时间和金额支付监理费用。
3.3 如甲方未按时支付监理费用,乙方有权终止履行本合同,并要求甲方支付违约金。
四、合同执行期限4.1 本合同自双方签署之日起生效,至工程竣工验收合格之日止。
4.2 如因合同约定的工程延迟或其他原因导致合同执行期限延长时,乙方有权要求甲方支付相应的延期费用。
五、违约责任5.1 如一方违反本合同约定的任何条款,应承担相应的违约责任。
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)建设工程监理合同(示范文本)GF-2012-0202本合同由承包商和监理机构(以下简称双方)共同签订,为确保建设工程质量和工期的合理控制,规定以下条款:第一条合同目的本合同旨在明确承包商与监理机构之间的权利和义务,以及监理机构在建设工程施工过程中的监管职责和责任。
第二条合同范围1. 承包商委托监理机构对建设工程进行全过程监理,监督施工过程,确保工程质量和安全。
2. 监理机构应提供专业的技术服务,协助承包商解决施工过程中的问题,并对已完成的工程进行验收和质量评估。
第三条合同期限本合同自起始日期起生效,至工程竣工并交付使用之日终止。
第四条合同费用1. 承包商应按照约定支付监理机构相应的监理费用,具体数额由双方协商确定。
2. 若发生额外费用,双方应协商解决并签订补充协议。
第五条合同履行1. 监理机构应派遣专业人员进行现场巡查和监督,定期向承包商提供工程进展报告和质量评估。
2. 监理机构在发现施工过程中的问题时,应及时向承包商提出整改意见,并跟踪整改进展。
3. 承包商应保证施工过程符合相关法律法规和质量标准,在监理机构的指导下进行施工。
第六条违约责任1. 若承包商未按合同约定支付监理费用,监理机构有权中止工作并要求支付违约金。
2. 若监理机构未履行监理职责,造成工程损失或延误,监理机构应承担相应的赔偿责任。
第七条合同解除1. 若双方一致同意解除合同,应签署解除协议并进行工程交接手续。
2. 若合同解除有争议,双方应通过协商或法律途径解决。
第八条附则1. 本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 对本合同的解释和争议解决适用中华人民共和国法律。
附件:1. 建设工程施工合同2. 工程设计图纸和说明书3. 工程验收和质量评估报告法律名词及注释:1. 承包商:承担建设工程施工任务,并与监理机构签订监理合同的责任主体。
2. 监理机构:负责对建设工程进行监督和管理的承揽单位。
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2022-0202)建设工程监理合同(示范文本) (GF-2022-0202)第一章总则第一条合同目的本合同是为监理我国建设工程项目而订立的合同。
第二条合同范围本合同适合于建设工程监理的各个环节和阶段,包括但不限于工程前期准备、施工过程、工程竣工验收等。
第三条合同双方甲方:建设工程项目的业主乙方:建设工程监理机构第四条合同基础本合同的订立基于双方的商议一致,并遵守相关法律法规以及有关监理规范和标准。
第二章服务内容第五条监理任务乙方应根据合同约定,全面负责建设工程的监理工作,包括但不限于工程进度控制、质量监督、安全检查等。
第六条施工文件审核乙方应对施工方提交的施工文件进行审核,确保其与设计文件和相关法规的一致性。
第七条工程质量控制乙方应对工程施工的过程进行质量控制,包括但不限于材料验收、工艺检查等。
第八条工程安全监督乙方应对工程施工的过程进行安全监督,确保施工过程中的安全措施得到有效执行。
第九条竣工验收乙方应协助甲方进行工程竣工验收,并提供相应的监理报告和意见。
第三章权责义务第十条甲方权利甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理责任,提供相关监理文件和报告。
第十一条乙方权利乙方有权要求甲方提供工程施工的相关文件和信息,并按时付款。
第十二条甲方责任甲方应按时支付监理服务费用,并向乙方提供必要的支持和协助。
第十三条乙方责任乙方应认真履行监理职责,确保工程施工按照设计文件和相关规范进行。
第四章合同价款第十四条监理服务费甲方应按照合同约定向乙方支付监理服务费用。
具体费用标准将在合同中约定。
第五章违约责任第十五条违约处理发生违约行为的一方应向对方支付相应的违约金,并承担其他可能导致的损失。
第十六条合同解除在某些特定情况下,双方有权解除本合同。
解除的具体程序和条件将在合同中约定。
第六章争议解决第十七条争议解决方式对于因合同履行发生的争议,双方应友好商议解决。
商议不成的,可提交相关仲裁机构进行仲裁。
建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)
建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)【合同编号】GF-2012-0202【签约双方】监理单位(以下简称“甲方”):地址:法定代表人:联系人:联系:建设单位(以下简称“乙方”):地址:法定代表人:联系人:联系:【背景介绍】本合同由甲方作为监理单位,乙方作为建设单位,根据相关法律法规,就建设工程的监理服务达成一致意见,签署此合同。
【合同内容】根据相关法律法规和双方的协商一致,就以下事项达成协议:1. 监理范围甲方将在工程施工过程中进行监理工作,包括但不限于以下内容:(详细各项监理工作的内容,可参考相关法律法规和监理协议范本)2. 监理责任甲方应承担以下监理责任:(详细各项监理责任,包括但不限于提供监理技术支持、协调施工各方、检查工程质量、监管工程进度等)3. 乙方义务乙方应承担以下义务:(详细乙方应承担的义务,包括但不限于提供必要的工程资料、按时支付监理费用、配合监理工作等)4. 合同价款及支付合同价款为【具体金额】,根据工程进度及验收情况分期支付,具体支付方式如下:(详细款项及支付比例,以及各个阶段的验收要求)5. 违约责任对于违反合同约定的一方,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失、解除合同等。
6. 争议解决对于双方因履行合同发生的争议,应通过友好协商解决,如协商不成,可依法诉讼解决。
7. 合同变更和终止合同变更和终止须经双方书面协商一致,并按法律法规的规定执行。
8. 其他约定事项(根据具体情况其他约定事项,如合同的生效和解释、保密条款、法律适用等)【附件】所涉及附件如下:1. 监理工作计划表2. 工程设计图纸3. 施工合同4. 工程质量监督书(具体附件名称和说明)【法律名词及注释】所涉及的法律名词及注释如下:1. 建设工程法:指规范建设工程相关活动,保障工程质量及安全的法律法规。
2. 监理法:指监督工程施工及质量的法律法规。
建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)
建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)合同签署日期:(填写日期)监理合同编号:(填写编号)甲方:(填写甲方名称)地址:联系人::传真:乙方:(填写乙方名称)地址:联系人::传真:鉴于甲方准备进行建设工程项目,为了监理工作的有效进行,甲乙双方本着平等互利的原则,经友好协商达成如下协议:第一条项目概况甲方拟进行的建设工程项目是(填写项目名称),项目位于(填写项目地址)。
具体工程范围和工程数量、规模等详见项目设计文件。
第二条监理范围甲方委托乙方对本建设工程项目进行全过程监理。
具体监理范围包括但不限于:1. 监督施工单位按照设计文件和相关规范进行施工,并对施工质量进行检查;2. 监督施工单位按照合同约定的工期完成工程,并对工程进度进行跟踪;3. 监督施工单位按照相关法律法规和合同约定的资质进行施工,并对资质进行核实;4. 监督施工单位按照相关法律法规和合同约定的安全要求进行施工,并对施工现场安全进行检查;5. 监督施工单位按照相关法律法规和合同约定的环境保护要求进行施工,并对环境保护措施进行检查。
第三条监理报酬1. 甲方应按照合同约定的工程造价支付监理费用;2. 监理费用支付方式为(填写支付方式);3. 监理费用总额为人民币(填写金额)元(大写)。
第四条合同履行期限本监理合同自双方签署之日起生效,至工程竣工验收合格之日止。
第五条违约责任1. 任何一方违反本合同约定的,应承担违约责任,并按照法律法规的规定承担相应的法律责任;2. 如因一方违反合同约定导致对方遭受损失的,应承担相应的赔偿责任。
第六条附件所涉及附件如下:(附件名称)第七条法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下:(法律名词及注释)第八条可能遇到的困难及解决办法在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法如下:(可能遇到的困难及解决办法)附则本监理合同仅双方签字盖章后方具有法律效力,在合同履行过程中如需变更必须经双方协商一致,并书面确认。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202) 建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)
甲方:(具体名称或个人姓名)
乙方:(具体名称或个人姓名)
一、总则
1.1 本合同是在甲乙双方自愿平等协商的基础上签订的,旨在明确乙方作为建设工程监理人员的权利和义务,规范和保障建设工程的质量、安全和进度。
1.2 本合同的生效条件是甲、乙双方在本合同项下的其他必要手续办理完毕并经双方签字或盖章。
二、项目描述
2.1 甲方向乙方委托监理以下建设工程项目(具体项目名称和地址)。
2.2 建设工程项目的主要内容、规模、投资额等详细信息见附件一。
三、监理义务
3.1 乙方应根据国家法律法规、行业标准以及本合同的约定,对建设工程进行全程监理。
3.2 乙方应按照监理计划、进度计划和工程质量要求,对施工单位的工程进展、质量和安全进行监督检查,并及时向甲方报告情况。
3.3 乙方应参与工程设计的审核,对设计文件进行评审,并向甲方提出专业意见和建议。
3.4 乙方应协助甲方与施工单位进行协调,解决在施工过程中出现的技术问题和工程变更。
四、费用和支付
4.1 甲方应按照本合同约定,按阶段向乙方支付监理费。
4.2 监理费的计算方式和具体支付时间见附件二。
五、违约责任
5.1 甲方违反本合同约定的,应向乙方支付违约金,具体数额参照相关法律法规的规定。
5.2 乙方违反本合同约定的,应向甲方承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
六、争议解决
6.1 甲乙双方应友好协商解决因本合同引起的争议和纠纷。
6.2 如协商不成,可依法向有权机构申请仲裁或提起诉讼。
七、其他事项
7.1 本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等效力。
7.2 本合同自签字(盖章)之日起生效,有效期至建设工程项目完工验收合格并支付最后一笔款项之日止。
7.3 本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
附件:
一、建设工程项目的详细信息
二、监理费计算方式和支付时间安排
所涉及的法律名词及注释:
1. 建设工程:根据国家法律法规的规定,经过规划、设计、施工、验收等一系列程序,由甲方委托的工程项目。
2. 施工单位:由甲方聘请的负责具体施工的工程公司或个人。
3. 监理人员:乙方作为甲方委托的,负责对建设工程进行监督检查和管理的专业技术人员。
在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法:
1. 技术问题:施工过程中可能出现的技术难题,乙方应积极与施工单位沟通,寻找解决方案,并在必要时与专业人员协同解决。
2. 工程变更:在施工过程中,可能由于一些特殊原因需要变更施工方案,乙方应及时与甲方协商,评估变更对工程质量和进度的影响,并提出相应建议。
3. 资金问题:甲方如果出现支付延误或支付不足的情况,乙方应与甲方沟通,协商解决,保障监理工作的顺利进行。
4. 纠纷处理:如甲乙双方在监理工作中发生争议,乙方应与甲方友好协商解决,如协商不成可依法向有权机构申请仲裁或提起诉讼。
以上为《建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)》的详细内容及补充说明。