公路工程造价案例分析
公路工程造价案例分析(2010乙级) 1
公路工程造价案例分析
（乙级）
一、某隧道初期支护喷射混凝土施工，喷射混凝泥土设计数量为10m³，回弹和操作损耗率之和为20.8%。
现场进行定额测定情况为：1名施工企业现场管理人员，1名现场监理，一名电工，2名混凝土喷射机操作手，10名混凝土班组工人，施工条件正常，基本工作时间为688min，因砂料供应不足而停工30min，因停电耽误时间为18min，辅助时间占基本工作时间15%，准备与结束时间176min，工人上班迟到25min，不可避免中断时间126min，休息时间占定额时间的6%，工人下班早退5min。
问题：（20分）
请计算该喷射混凝土施工定额（计算量1m³，计算结果保留两位小数）。
公路工程造价案例分析
公路工程造价案例分析在现代交通基础设施建设中，公路工程是非常重要的一环。
公路工程的造价分析和控制对于项目的成功实施和运营至关重要。
本文将以地市公路工程为例，对其造价进行详细分析和探讨。
该公路工程位于地市，总长30公里，包括两个方向的多车道高速公路以及连接线路。
工程的设计等级为一级公路，设计速度为每小时120公里。
以下是该公路工程按造价项目进行的分析和控制。
1.地质勘探与基础工程：公路工程的地质勘探是关键的一环，旨在了解工程区域的地质情况以及针对性地制定基础工程方案。
在该项目中，地质勘探费用为100万元。
基础工程包括地基处理、桩基工程等，共计花费1500万元。
2.路基工程：路基工程是公路工程的基础，负责承载车辆并分散荷载。
该项目的路基工程总造价为2500万元，包括路基挖方、填方、边坡工程等。
3.路面工程：路面工程是公路工程的重要组成部分，其质量直接影响到行车安全和舒适度。
该项目的路面工程总造价为1800万元，包括铺设沥青混凝土层、摊铺沥青砼层等。
4.桥梁工程：该公路工程涉及多个桥梁，总造价为1200万元。
桥梁工程包括桥梁设计、建设以及附属设施等。
5.排水工程：公路工程需要进行排水设计和建设，以保证路面的干燥和排除降雨水。
该项目的排水工程总造价为1000万元，包括雨水排水、地下水排水等。
6.交通标线和标志：公路工程需要进行交通标线和标志的设置，以指导和保护驾驶员和行人。
该项目的交通标线和标志总造价为150万元。
7.设备和材料：公路工程还需要购置相应的设备和材料，如挖掘机、装载机、沥青、水泥等。
该项目的设备和材料总造价为600万元。
通过对以上项目的详细分析，可以看出公路工程的造价包括多个方面，在项目实施的过程中，需要综合考虑各个因素，并制定相应的控制措施。
比如，在地质勘探和基础工程方面，可以通过提前制定地质调查计划和风险管理措施来降低不良地质条件对项目造价的影响。
在工程材料的采购方面，可以通过进行供应商竞价或招标等方式来降低材料成本。
2024公路造价师考试公路工程造价案例分析备考练习(四)
2024马路造价师考试马路工程造价案例分析备考练习(四)为了帮助考生系统的复习2024年马路造价工程师考试课程，全面的了解马路造价工程师考试教材的相关重点，小编特编辑汇总了2024年马路造价工程师考试模拟试题：马路工程造价案例分析，希望对您参与本次考试有所帮助！案例1：╳╳马路工程工作量计600万元，安排当年上半年内完工，主要材料金额占施工总产量的62.5%，预付备料款占工程款25%，当年上半年各月实际完成施工产值见下表所示。
问题：1.工程价款结算的方式有哪些?2.计算本工程的预付备料款和起扣点。
3.计算按月结算的工程进度款。
4.计算本工程竣工结算工程款。
分析要点：本案例主要考核工程结算方式，按月结算工程款的计算方法，工程预付备料款和起扣点的计算等。
预付备料款=工程价款总额*预付备料款额度起扣点=工程价款总额-预付备料款/主要材料所占比重答案：1.工程价款结算的方式工程价款的结算方式主要分为：按月结算、竣工后一次结算、分段结算、目标结算和双方仪定的其他方式。
2.预付备料款：600*0.25=150(万元)起扣点：600-150/0.625=360(万元)3.各月结算的工程进度款1月份：工程款60万元，累计完成60万元;2月份：工程款80万元，累计完成140万元;3月份：工程款100万元，累计完成240万元;4月份：工程款120万元，累计完成360万元;5月份：已达到起扣点状况下的应收工程款为：工程款=当月已完成工作量-(当月累计已完成工作量-起扣点)*主材所占比重=120-(360+120-360)*0.625=45(万元)累计完成405万元;6月份：工程款=当月已完成工作量*(1-主材所占比重)=120*(1-0.625)=45(万元)4.本工程竣工结算工程款405+45+150+80=680(万元)案例2：╳╳马路工程公司于某年3月10日与某业主签定一工程施工承包合同。
合同中有关工程价款及支付的条款摘要如下：1.合同总价为6000万元，其中工程主要材料和结构总值占合同总价的60%;2.预付备料款为合同总价的25%，于3月20日前拨付给承包商;3.工程进度款由承包商逐月(每月月末)申报，经审核后于下月5日前支付;4.工程竣工并交付竣工结算报告后30日内，支付工程总价款的95%，留5%为工程质量保修金，保修期(1年)满后，全部结清。
2020年公路造价工程师《案例分析》试题及答案(卷一)
2020年公路造价工程师《案例分析》试题及答案（卷一）案例一：╳╳工程项目采用调值公式结算，其合同价款为18000万元。
该工程的人工费和材料费占85%，不调值费用占15%，经测算，具体的调值公式为：P=P0*(0.15+0.45*A/A0+0.13*B/B0+0.13*C/C0+0.05*D/D0+0.05*E/E0+0. 04*F/F0)该合同的原始报价日期为1996年6月1日。
1997年6月完成的预算进度数为工程合同总价的6%，结算月份的工资、材料物价指数如下表：问题：分析97年6月工程款经过调整后为多少?分析要点：本案例主要考核工程动态结算方法和计算。
答案：1997年6月工程款经调整后为：8000*0.06*(0.15+0.45*116/100+0.13*187.6/153.4+0.13*175/154.8+0.05 *169.3/132.6+0.05*192.8/178.3+0.04*159.5/160.1)=1226.5579(万元) 案例二：╳╳高速公路路基土、石方工程，计有挖土方3000000m3，其中松土500000m3、普通土1500000m3、硬土1000000m3。
利用开挖土方作填方用计天然密实方松土300000m3、普通土1000000m3、硬土500000m3。
开炸石方计1000000m3，利用开炸石方作填方用计天然密实方300000m3。
填方计压实方4000000m3。
问题：1.计算路基设计断面方数量2.计算计价方数量3.计算利用方数量(压实方)4.计算借方数量5.计算弃方数量分析要点：本案例主要考核关于土、石方数量的几个概念性问题，以及相互之间的关系，天然密实方与压实方之间的关系等。
分析思路如下：设计断面方=挖方(天然密实方)+填方(压实方)计价方=挖方(天然密实方)+填方(压实方)-利用方(压实方)=挖方(天然密实方)+借方(压实方)借方=填方(压实方)-利用方(压实方)弃方=挖方(天然密实方)-利用方(天然密实方)答案：1.路基设计断面方数量：3000000+1000000+4000000=8000000(m3)2.计价方数量：8000000-(300000/1.23+1000000/1.16+500000/1.09+300000/0.92)=6109226(m3)3.利用方数量：300000/1.23+1000000/1.16+500000/1.09+300000/0.92=1890774(m3)4.借方数量：4000000-1890774=2109226(m3)5.弃方数量：3000000+1000000-(300000+1000000+500000+300000)=1900000(m3)案例一：╳╳高速公路第╳合同段共长16.7KM，路基宽度为26m,两端分别为2.46 km和3.40km，穿越丘陵地带，土壤为普通土;中间10.90km，穿越农田、果林、绝大部分为填方地段。
公路造价工程师《案例分析》试题及答案
更。因为这些情况属于业主或勘察设计单位造成的原因导致的承包人损失。
5、业主应向承包人支付的费用包括：重新浇筑混凝土的费用、重新安装支 架的费用以及由此而导致的停工、窝工的费用。因为这些费用是由于业主或勘察 设计单位造成的原因导致的承包人损失。
6、承包人在本工程中可以行使的索赔权利包括：发包人更改设计引起的索 赔；遇到特殊恶劣的气候条件或地下障碍引起的索赔；因业主原因造成的停工、 窝工引起的索赔；因业主拖延支付工程款引起的索赔。
A.道路状况评估
B.交通流量分析
C.交通安全评价
D.路网规划策略
2、在进行道路设计时，以下哪 一项因素不是考虑的重点？
A.道路的几何特性
B.道路的建筑材料
C.道路的通行能力
D.道路的环保性能
3、下列哪一项技术主要用于交 通流量的统计和分析？
A.全球定位系统（GPS）
B.遥感技术
2、按照《公路工程标准施工招标文件》(2009版)，除工程量清单中所列项 目外，还有哪些项目应当由投标人自主报价？为什么？
3、根据背景材料，指出施工方可以索赔的费用有哪些？为什么？
4、根据背景材料，指出哪些变 更可以索赔？为什么？
5、在出现④所述的情况时，业主应向承包人支付哪些费用？为什么？
(2)承包人自购一台100吨级施工起重机，150吨/台班，共使用200台班(机械 台班单价列入《计价表》)，施工起重机现场运输及组装拆卸费用为0.6万元/台 班；
(3)承包人应按业主指令进行施工，不得随意更改设计。施工期间如果出现 以下情况需变动设计：
①根据气象资料，每年7月、8月间有洪水侵害施工场地，需采取特殊措施保 证施工安全，由此引起设计变更；
(1)大型临时设施和过渡工程(措施项目中的内容)； (2)根据调价文件规定可以调整的材料、设备；
一级造价工程师考试《交通运输工程造价案例分析(公路篇)》真题一
一级造价工程师考试《交通运输工程造价案例分析（公路篇）》真题一1.【案例分析题】某公路路基工程进行土方开挖，具体工程量如下：开挖方为1250000m3，开挖方中约有220000m3的土含有草皮、树根和腐殖质土等，因此，不能用作回填土需废弃。
回填方为1120000m3，根据工序特点，回填土中有15％可直接利用开挖方回填，其余需二次倒运，二次倒运即开挖原状土后汽车运至2.5km外的临时堆放区，需回填时再由汽车运至回填区，弃运土方距离为4.5km(不考虑土方临时堆放和回运过程中的损耗)。
土质均按Ⅱ类土计算，压实系数按1.06计算(实方：自然方=1：1.06)。
如果需要外购土方，其到工地价为35元/自然方；开挖土方综合单价分别为：1km内11.22元/自然方、3km内12.67元/自然方、5km内17.06元/自然方，回填压实综合单价为3.63元/压实方。
【问题】（10分）1.计算该土方工程的二次倒运方；判断该土方工程是否需要外购土方，如果需要，计算外购土方量。
2.计算本项目的土方工程费用。
(计算结果除整数外，均保留两位小数)我的回答：参考解析：1．（1）二次倒运方=开挖方-废弃方-直接利用方=1250000-220000-1120000×15％×1.06=851920(m3。
(自然方)(2)该土方工程需要外购土方。
外购土方量=回填方×压实系数-(开挖方-废弃方)=1120000×1.06-(1250000-220000)=157200(m3)。
(自然方)2．(1)开挖土方工程费用：①废弃土方工程费用=220000×17.06=375.32(万元)。
②开挖土方直接回填工程费用=1120000×15％×1.06×11.22=199．81(万元)。
③二次倒运方临时堆放工程费用=851920×12.67=1079.38(万元)。
2023年一级造价师之工程造价案例分析(交通)自我提分评估(附答案)
2023年一级造价师之工程造价案例分析（交通）自我提分评估(附答案)大题（共10题）一、某地拟建一条高速公路，根据交通量需要和全寿命周期成本控制的要求，设计单位提出了A（沥青混凝土路面）、B（水泥混凝土路面）两个方案。
该高速公路面层数量为710850m2、基层数量为771780m2、垫层数量为832710m2。
为对两个方案进行深入比选，设计单位进行了认真的调查研究和分析，有关情况如下：1．公路通车年建设成本：沥青混凝土面层120元/m2、水泥混凝土面层85元/m2、路面基层45元/m2、路面垫层283元/m2，公路使用寿命为100年，预计沥青混凝土路面每15年大修一次。
水泥混凝土路面每10年大修一次，大修费用按重新铺筑面层计算。
2．旧路面挖除费用：方案A为4.5元/m2，方案B为8.0元/m2。
3．假定社会成本：方案A为500000元/年，方案B 为1000000元/年。
4．每次大修时，将增加有关社会和经济成本：预计将减少收费收入100万元，增加燃油损耗、时间损失等社会成本200万元。
【问题】假设两个方案营运养护管理成本相等，社会折现率取5%，请从全寿命周期成本的角度，选择经济合理的方案。
【答案】由题意可知，项目全寿命周期成本为建设成本、大修成本和社会成本之和。
（1）建设成本的计算。
①方案A：120×710850＋45×771780＋28×832710＝143347980（元）；②方案B：85×710850＋45×771780＋28×832710＝118468230（元）。
（2）大修成本的计算。
①方案A：（120×710850＋4.5×710850＋1000000＋2000000）×（1＋5%）－10×[1－（1＋5%）－90]÷[1－（1＋5%）－15]＝91500825×0.9154＝83759855（元）；②方案B：（85×710850＋8×710850＋1000000＋2000000）×（1＋5%）－10×[1－（1＋5%）－90]÷[1－（1＋5%）－10]＝69109050×1.5704＝108528852（元）。
公路工程造价案例分析—路面工程
工 8 小时，设备利用率为 0.85，设备安拆时间为 1 个月，则需要的拌合设备数量为： 314121/（160*2*8*0.85*30*（6-1））=0.96 台。设置 2 台 160t/h 拌合设备满足工程需要。 路面面积：100*160+26*（28000-160）=739840（m2） 粘层：沥青路面结构层为三层，应分别在第一层和第二层顶段设粘层，粘层面积为 739840*2=1479680（m2） 透层：半刚性基层上铺设沥青面层，应设透层一层，其宽度按沥青路面宽度每边加宽
式中：N 为需要机械的台数 P 为计划时间内完成的工作量 W1 为计划时段内的制度台班数（每天工作台班） Q 为机械的台班生产率 Kb 为机械的利用率（沥青拌合设备 0.8-0.9，沥青摊铺设备 0.75-0.95）
注：要保证 p 和 Q 的单位一致。 路面工程定额：定额条件，底基层用基层定额，厚度
（7）SMA 稳定剂可设计调整，定额中为木纤维
（8）油石比可按设计调整
（9）水泥混凝土路面含拌合费用，但拌合站安拆另计
（10）基层材料的抽换
（11）混合料平均运距计算。
路面工程量计取：
层次 条件
工程量计取规则
垫层 高速、一级、二级
宽度与路基同宽
三级、四级
比底基层每侧宽 25cm 以上
透层 沥青路面的级配砂砾，碎石及水泥，石灰，粉煤灰 与基层同宽，或比面层每侧宽
14+000 28+000 14000 26
14000*26*0.18=65520 14/2=7
加权平均运距=（2880*13.92+64771*6.92+65520*7）/（2880+64771+65520）=7.11km
公路工程造价案例分析.pptx
（二）等额支付 1．终值计算 （已知A，求F）
式中，A——年金，发生在（或折算为）某一特定时间序列各计 息期末（不 包括零期）的等额资金系列价值；
2．现值计算（已知A，求P）
3．资金回收计算（已知P，求A）
2010年案例分析
第一章 公路建设投资方案比选
1.1 投资方案比选
投资方案比选方法 预备知识
一、资金的时间价值计算方法
（一）一次支付
1．终值计算 （已知P，求F）
F=P（1+i）n=P（F/P，i，n）
式中 i——计息期复利率；
n—— 计息的期数；
P—— 现值（即现在的资金价值或本金），指资金发生
第五章、公路工程合同管理
（一）工程量清单、计量支付台帐的编制； （二）工程价款结算与支付； （三）工程变更的处理及变更单价的确定； （四）工程索赔的计算与审核； （五）公路工程施工合同争议的分析与处理（仅要求甲级）。
第六章、施工管理
（一）项目标后预算、成本预算的编制； （二）项目合同结算，项目预计总成本、预计总收入的编制。
公路工程造价案例分析 2012年2月
案例分析主要考察考生在综合掌握 公路工程造价基础理论及相关法规、 公路工程造价的计价与控制、公路工 程技术与计量三个科目的基础上，解 决下述有关工程造价实际问题的能力 。
考试时间：210分钟
考试大纲
第一章、公路建设项目投资方案经济分析（仅要求甲级） （一）公路建设项目投资方案经济效果分析； （二）公路建设项目全寿命周期成本分析； （三）公路建设项目不确定性分析。 第二章、公路工程设计与施工方案技术经济分析 （一）公路工程设计与施工方案综合评价； （二）公路工程设计与施工方案比较与优化； （三）施工方法、施工机械的合理选择； （四）工程施工网络计划的调整与优化（仅要求甲级）。 第三章、定额的编制 施工定额的编制。
2023年4月一级造价工程师考试《建设工程造价案例分析(交通运输工程)》(公路篇)真题及详解(补考)
2023年4月一级造价工程师考试《建设工程造价案例分析（交通运输工程）》（公路篇）真题及详解（补考）试题一（20分）某公路工程项目，合同约定如下：（1）对施工期间材料变化幅度不超过±5%的不予调差。
（2）比重：钢材为25%，地材为10%，水泥6%，固定不变59%。
每月的计量金额如下：（单位：万元）各月指数如下：（单位：%）注：1月基期100%。
【问题】在下表中填写出各种材料每月的调差额。
答：（1）钢材：1～10月不调差。
11月：ΔP＝P0×B11×[（Ft11/F011）－1]＝2000×0.25×（0.944－1）＝－28（万元）。
12月：ΔP＝P0×B12×[（Ft12/F012）－1]＝1000×0.25×（0.944－1）＝－14（万元）。
（2）地材：1～5月不调差。
6月：ΔP＝P0×B6×[（Ft6/F06）－1]＝1500×0.10×（1.208－1）＝31.2（万元）。
7月：ΔP＝P0×B7×[（Ft7/F07）－1]＝3500×0.10×（1.542－1）＝189.7（万元）。
8月：ΔP＝P0×B8×[（Ft8/F08）－1]＝6000×0.10×（1.542－1）＝325.2（万元）。
9月：ΔP＝P0×B9×[（Ft9/F09）－1]＝8000×0.10×（1.875－1）＝700（万元）。
10月：ΔP＝P0×B10×[（Ft10/F010）－1]＝5000×0.10×（1.875－1）＝437.5（万元）。
11月：ΔP＝P0×B11×[（Ft11/F011）－1]＝2000×0.10×（2.042－1）＝208.4（万元）。
公路工程造价案例分析(解答)
2010年《公路工程造价案例分析》（甲级）一、某高速公路路面工程长30km，行车道宽22m。
底基层为18cm厚的二灰土，配合比为10:30:60；基层为20cm厚的水泥稳定碎石，配合比为5.5:94.5；面层为4+6+8cm中粒式沥青混凝土。
基层、底基层及面层面积按660000m2记。
稳定土和沥青混合料拌合站各设1座，均位于路线1/2处，总面积20000m2，上路距离150m。
该造价文件中方存在哪些问题？根据你的理解请改正这些问题并填写在下表中，需要时应列式计算或说明。
二、某大桥桩基，其中某根桩设计桩径Φ220cm，设计桩长62m,桩身为C30水下混凝土。
实际钻孔时钢护筒直径260cm，扩孔系数为1.16，桩底超钻深度为0.06m，桩顶超灌高度为0.80m，采用一台80m3/h以内输送泵浇筑桩身混凝土。
1.浇筑桩身混凝土（含安、拆导管及漏斗）定额现场测定为：现场有1名电工，1名输送泵操作手，13名混凝土班组工人，施工条件正常，完成整根桩浇筑基本工作时间520min，辅助时间占基本工作时间5%，准备与结束时间126min，工人上班迟到15min，不可避免中断时间15.8min，休息时间占定额时间4%，工人下班早退10min。
请计算该桩混凝土施工定额（计量单位取1m3，计算时均取三位小数）。
2.已知人工幅度差为1.08，输送泵幅度差为1.19，输送泵的施工定额为0.0051台班/m3，凿除混凝土桩头的施工定额为5工日/m3.根据前面计算出的混凝土劳动定额，以定额单位为10m3，工程量计量规则以设计桩径与设计桩长之积计算完善下表中的补充定额。
需要时应列式计算或说明。
∮220cm灌注桩混凝土补充定额工程内容：（1）安、拆导管及漏斗；（2）泵送浇筑水下桩身混凝土；（3）凿除桩头。
单位：10m³实体三、某独塔斜拉桥，主塔基础在水中，水深8m,水面标高+3.5m。
河床面以下地质分层依次为：砂土层厚15cm，砂砾层厚12cm，软石厚20cm、次坚石厚20cm。
一造建设工程造价案例分析(交通工程)
7
1.洞身
V 级围岩，指标系数*1.35 2.明洞 3.洞门 高速公路、一级公路一座隧道的工程量按两端洞门工程量计算 设备费：
8
第三节 建设项目投资估算（公路专业） 项目投资估算（融资前分析）
总投资
一、建设投资构成 工程建设所需要的投资费用
价差备费的计算 某建设项目在建设期的建安工程费和设备购置费为 450 万元。项目建设期 3 年，投资年度比例分 别为 25%、55%、20%。工程建设其他费 40 万元，基本预备费率 10%，年平均上涨率 5%。
（注：本项分别套用涵身定额及洞口定额，涵身按全部涵洞工程总延米计，洞口按分别每道涵洞 2 个洞口数量计算）
（4）平面交叉工程
（5）安全设施
答案： 1.路基工程 （1）错误之处：弃土、运土采用 1-4-5，30t 自卸汽车运土 改正：从经济性角度，应采用 1-4-3 定额，20t 自卸汽车 （2）错误之处：运土回填 1-4-6 缺少指标调整和系数 改正：1-4-5 的计算依据为 1km 的综合单价，计算另外增加 2km 时，综合单价应是原来的 4 倍。 （3）漏项：路基排水工程 改正：应增加 1-8-5 路基排水工程，单位 1km，工程量 49 2.路面工程：
中外汇贷款为 2300 万美元），贷款按年度投资比例发放。贷款的人民币部分年利率 6%（按季计息）； 贷款的外汇部分年利率为 8%（按年计息），外汇牌价为 1 美元兑换 6.6 元人民币。 问题： 1.估算建设期贷款利息。 2.估算建设项目总投资。 答案：
（1）外汇（8%） ①（0+3036/2）*8%=121.44 万元 ②（3036+121.44+8349/2）*8%=586.56 万元 ③（3036+121.44+8349+586.56+3795/2）*8%=1119.24 万元 小计：121.44+586.56+1119.24=1827.24 万元
2023年一级造价师之工程造价案例分析(交通)高分通关题型题库附解析答案
2023年一级造价师之工程造价案例分析（交通）高分通关题型题库附解析答案大题（共10题）一、某海滨城市为发展旅游业，经批准兴建一条旅游专用公路。
该项目土建工程（路基、桥梁、涵洞）、路面工程分别与两家建筑公司签订了施工合同，分别为乙方和丙方。
合同约定土建工程于2014年11月10日正式开工，竣工期为2016年4月25日。
因土建工程与路面工程分别为两个独立的合同，由两个承包商分别承建，为了保证工期，当事人约定：为方便物料的进场，同时可以尽早解决当地村民出行需求，路线的第一个工区（15km）及连接线（3km）要提前6个月竣工，乙和丙两家单位会存在一定的交叉施工时间。
在工程施工4年6个月时，甲方要求乙方将竣工日期提前2个月，双方协商修订施工方案后达成协议。
该工程按变更后的合同工期竣工，经验收后投入使用。
在该工程投入使用2年6个月后，乙方因甲方少付工程款起诉至法院。
诉称：甲方于该工程验收合格后签发了竣工验收报告，并已投入使用。
在结算工程款时，甲方本应付工程总价款9000万元，但只付8200万。
特请求法庭判决被告支付剩余的800万元及拖期的利息。
在庭审中，被告答称：原告土建工程施工质量有问题，如：路肩排水、超高段路面平整度、桥梁防水层、混凝土工程平整度等工程质量不合格。
因此，部分工程由丙单位进行返工，并提出索赔，经监理工程师签字报业主代表认可，共支付450万元。
此项费用应由原告承担。
另还有其他质量问题造成边坡滑塌共计损失350万元，应从总工程款中扣除，故支付乙方主体工程款总额为8200万元。
原告辩称：被告称工程不合格不属实，并向法庭呈交了业主及有关方面签字的合格竣工验收报告及业主致乙方的感谢信等证据。
被告又辩称：竣工验收报告及感谢信，是在原告法定代表人宴请我方时，提出为企业晋级，在此情况下，我方代表才签的字。
此外，被告代理人又向法庭呈交业主被丙公司提出的索赔450万元（经监理工程师和业主代表签字）的清单56件。
开封黄河大桥改造工程造价解析
开封黄河大桥改造工程造价解析摘要：该桥50m跨T梁被评定为4类构件，全桥综合评定为4类桥。
根据交通部现行预算定额编制办法及河南省地方相关规定，结合施工图工程数量表，本预算主要采用豫交文【2014】890号《河南省公路建设（养护）工程预算补充定额》，结合交通部颁《公路工程预算定额》。
开封市S213线黄河公路大桥改造工程预算总金额为12477.6577万元，其中建安工程费为10385.0953万元。
关键词：改造工程；公路养护定额；造价解析引言开封黄河公路大桥位于开封市东北30公里处，该桥于1989年12月建成通车。
桥梁总长4475.09m，跨径组合由北向南为：10×20 m＋11×20 m＋12×（5×50 m）＋9×50 m＋8×50 m＋10×20 m，共108孔。
桥梁上部结构采用预应力混凝土T型截面简支梁，桥面连续。
下部采用单排柱式桥墩，南岸采用单排桩式桥台，北岸采用柱式桥台，盖梁采用预应力混凝土T型截面。
该桥至今已服役27年，由于桥梁使用年限较长，桥梁已出现整体受力性能退化。
1 桥梁改造设计及造价编制1.1桥梁检测结论根据《S213开封黄河公路大桥外观检查报告》（河南省公路工程试验检测中心有限公司），该桥20m跨T梁被评定为2类构件，50m跨T梁被评定为4类构件，全桥综合评定为4类桥。
1.2 桥梁改造设计《S213线开封黄河公路大桥改造工程施工图设计》（中交第二公路勘察设计研究院有限公司）的主要工程有：（1）针对50mT梁承载能力不足的病害，进行体外预应力钢绞线加固（2）对损坏的伸缩缝进行更换（3）针对河道内桩基外露、冲刷缩颈病害，进行外包混凝土加固（4）针对支座老化开裂、剪切变形超限病害，进行顶升梁体更换支座（5）针对桥墩盖梁较大面积钢筋锈胀、剥落露筋病害，进行混凝土表面涂装（6）针对引道部分防撞墙损坏严重，更换引道损坏部分防撞墙（7）针对混凝土裂缝、剥落露筋等常规病害，进行裂缝封闭、聚合物水泥砂浆修复（8）针对两岸桥头引道路面破损，进行引道路面改造。
2023年-2024年一级造价师之工程造价案例分析(交通)通关题库(附答案)
2023年-2024年一级造价师之工程造价案例分析（交通）通关题库(附答案)大题（共10题）一、某公路桥梁工程招标采用资格后审，某投标人收到投标邀请书并购买了招标文件，招标文件允许备选投标方案。
经对招标文件进行仔细分析，发现业主所提出的工期要求过于苛刻，且合同条款中规定每拖延1天工期罚合同价的1‰。
若要保证实现该工期要求，必须采取特殊措施，从而成本大大增加；还发现原设计采用桩基础方案过于保守。
因此，该投标人在投标文件中说明业主的工期要求难以实现，因而按自己认为的合理工期（比业主要求的工期增加6个月）编制施工进度计划并据此报价；还建议将桩基础改为明挖基础，并对这两种基础结构进行了技术经济分析和比较，证明明挖基础不仅能保证工程结构的可靠性和安全性、对加快工程进度较有保障，而且可降低造价约5%。
该投标人将技术标和商务标分别封装密封，在投标截止日期前1天将投标文件报送业主。
投标截止时间前1小时，该投标人又递交了一份补充材料，其中声明将原报价降低4%。
但是，招标单位的有关工作人员认为，根据“一标一投”的惯例，一个投标人不得递交两份投标文件，因而拒收投标人的补充材料。
开标会由市公共资源交易中心的工作人员主持，市公证处有关人员到会，各投标单位代表均到场。
开标前，市公证处有关人员对各投标单位的资质进行审查，并对所有投标文件进行审查，确认所有投标文件均有效后，正式开标。
主持人宣读投标单位名称、投标价格、投标工期和有关投标文件的重要说明。
【问题】1．该投标人运用了哪几种报价技巧？其运用是否得当？请逐一说明。
2．从所介绍的资料来看，在该项目招标程序中存在哪些问题？请分别作简单说明。
【答案】1．该投标人运用了三种报价技巧，即多方案报价法、增加建议方案和突然降价法。
其中：（1）多方案报价法运用不当，因为运用该报价技巧时，必须对原方案（本案例指业主的工期要求）报价，而该投标人在投标时仅说明了该工期要求难以实现，却并未报出相应的投标价。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
该煤渣垫层的直接工程费=4030×50+2900×2+30294×20+25×500+66×800=878480（元）2分
计算题
施工图预算的编制
某项目纳税人所在地为城市市区，按照建标[2003]206号文件关于建筑安装工程费用的组成和规定，各项费用的费率为：措施费费率为8%，间接费费率为10%，利润率为5%。已知该项目的直接工程费为1000万元。问题：（1）计算该工程应纳营业税、城市建设维护税和教育费附加的综合税率。（2）计算该工程的施工图预算。（第一问计算结果保留两位小数，第二问计算结果取整数）（本小题15分）
评分标准：每个小点1分，全部回答出以上6点给满分。
40
简答题
施工结算的作用
简述公路工程施工结算的作用。
答：（1）是确保工程施工正常进行的需要；（2）是确保工程质量的需要；（3）是合同双方履行施工承包合同的保证；（4）是提高经济效益的重要措施。
评分标准：每个小点2分，全部回答出以上任意3点给满分。
41
A.补充定额B.辅助定额C.企业定额D.消耗量定额
C
7
单项选择题
项目建议书投资估算费用标准
编制公路工程项目建议书投资估算时，综合利税率通常取
A.5%B.10%C.15%D.20%
B
8
单项选择题
项目建议书投资估算编制中工程量的摘取
公路工程项目建议书投资估算编制时，关于清理场地、拆除建筑物、环境保护、临时工程等其他工程的计算方式为
预算造价=1080+108+59+42=1289万元2分
或者：预算造价=1000×（1+8%）×（1+10%）×（1+5%）×（1+3.41%）=1290万元（或1289万元，由于计算结果四舍五入造成的合理误差，同样给分）12分
42
计算题
《公路工程预算定额》的应用
某二级公路的路面设计采用煤渣垫层，设计厚度18cm、宽度10m。试求10km长度该煤渣垫层的工、料、机预算数量，并计算该分项预算的直接工程费。
B
16
单项选择题
预备费的含义
为预防自然灾害所采取措施发生的费用属于
A.研究试验费B.基本预备费C.价差预备费D.检验试验费
B
17
单项选择题
施工图预算的编制程序
施工图预算的编制步骤中存在以下几项主要工作：①正确计取工程量，②编制人工、材料、机械台班预算价格，③确定各种费率的取费标准，④进行工、料、机分析，则以下关于施工图预算的编制顺序，表述正确的是
35
填空题
工程价款结算方式
工程价款结算方式有：、竣工后一次结算、和其他结算方式。
按月结算、分段结算
36
简答题
工程造价的职能
简述工程造价的职能。
答：工程造价除具有一般商品价格职能以外，还具有自己特殊的职能，主要包括：（1）预测职能；（2）控制和调控职能；（3）评价职能。
评分标准：每个小点2分，全部回答出以上3点给满分。
题号
试题类型
考核知识点
试题内容
答案及评分参考
1
单项选择题
工程造价的含义
关于建设项目总投资的构成，以下表述正确的是
A.建设项目总投资=固定资产投资+流动资金
B.建设项目总投资=建安工程费+工程建设其他费用
C.建设项目总投资=建安工程费+工程建设其他费用+预备费
D.建设项目总投资=建安工程费+工程建设其他费用+预备费+设备及工器具费用
A.竣工结算B.竣工决算C.交工结算D.交工决算
B
25
单项选择题
造价工程师的执业范围
根据《造价工程师执业资格制度暂行规定》，以下属于造价工程师执业范围的是
A.对工程施工图纸进行设计变更B.审核优化施工组织设计工程造价纠纷的裁定D.编制建设项目投资估算
D
26
多项选择题
工程造价的计价特征
工程造价的计价特征主要包括
37
简答题
基本建设各阶段的工程造价形式
简述基本建设各阶段的工程造价形式。
答：（1）投资估算；（2）概算造价；（3）修正概算造价；（4）预算造价；（5）合同价；（6）标底报价；（7）结算价；（8）竣工决算。
评分标准：每个小点1分，回答出以上任意6点给满分。
38
简答题
建设项目管理费的内容组成
简述建设项目管理费的内容组成。
A.优化设计策略B.缩短工期策略C.附带优惠策略D.低价索赔策略
D
20
单项选择题
施工合同文件
公路工程施工合同文件主要包括以下文件：①通用条款，②专用条款，③投标函，④合同协议书，则其解释合同文件的优先次序为
A.①②③④B.②①③④C.④③①②D.④③②①
D
21
单项选择题
竣工结算的含义
施工企业按照合同规定的内容全部完成所承包的工程，经验收质量合格，并符合合同要求之后，向发包单位进行的最终工程价款结算称为
D.工程进度支付证书的累计金额达到签约合同价的的50%
B
23
单项选择题
索赔提出的时间
.如果承包人根据合同条款提出索赔时，其向监理工程师提交其索赔意向书的时间应在该索赔事件首次发生的
A.28天之内B.21天之内C.14天之内D.7天之内
A
24
单项选择题
竣工决算的含义
考核交通基本建设项目投资效益、全面反映建设成果和投资者权益的文件称为
E.暂定项目中可能由承包人自己做的单价报高价
BCE
30
多项选择题
竣工决算报表
竣工决算报告表，由决算审批表、工程概况专用表、财务通用表组成，其中工程概况专用表包括
A.公路建设项目工程概况表B.桥梁隧道建设项目工程概况表
C.内河航运建设项目工程概况表D.港口建设项目工程概况表
E.项目技术经济指标概况表
ABCD
有关单价与定额资料如下：工料机预算单价：人工50元/工日，煤渣20元/m3，6~8t光轮压路机台班预算单价为500元/台班，12~15t光轮压路机台班预算单价为800元/台班；路面垫层的预算定额如下表。（本小题10分）
附：2-1-1路面垫层定额
单位：1000m2表1
顺
序
号
项目
单位
煤渣
矿渣
煤渣
矿渣
压实厚度15cm
B
10
单项选择题
概预算费用的组成
根据《概预算编制办法》的有关规定，公路基本建设工程建安工程费用包括
A.直接费B.直接费、间接费C.直接费、间接费、利润D.直接费、间接费、利润、税金
D
11
单项选择题
直接费的组成
根据《建筑安装工程费用组成》的有关规定，以下属于直接工程费的是
A.病假在6个月以外的生产工人工资B.生产工人的辅助工资C.职工教育经费D.职工工伤保险费
答：（1）建设单位管理费；（2）工程质量监督费；（3）工程监理费；（4）工程定额测定费；（5）设计文件审查费；（6）竣工验收试验检测费
评分标准：每个小点1分，全部回答出以上6点给满分。
39
简答题
招标标底的编制依据
简述建设项目招标标底的编制依据。
答：（1）招标文件；（2）概预算定额；（3）费用定额；（4）工料机价格；（5）初步设计文件或施工图设计文件；（6）施工组织方案。
31
填空题
工程定额
施工预算的编制依据是定额，施工图预算的编制依据是定额。
施工、预算
32
填空题
税金
建安企业计征的税金包括造价内营业税、
及。
城市维护建设税、教育费附加
33
填空题
预备费
预备费由和两部分组成。
基本预备费、价差预备费
34
填空题
评标方法
评标办法包括合理低价标、
、三种。
综合评估法、经评审的最低投标价法
A.单件性计价特征B.组合性计价特征C.多次性计价特征D.多件性计价特征E.多样性计价特征
ABCE
27
多项选择题
人工工日单价的组成
下列费用中属于直接工程费中人工单价组成内容的有
A.生产工人辅助工资B.基本工资C.现场管理人员工资D.生产工人的职工福利费E.工资性补贴
ABDE
28
多项选择题
建设项目前期工作费
A.企业管理费中的固定资产折旧费B.直接工程费中的施工机械使用费
C.其他工程费中的固定资产使用费D.施工辅助费中的生产工具、用具使用费
A
14
单项选择题
进口设备原价的构成及计算
某项目进口设备货价为620万美元，现行海运费费率为6%，海运保险费费率为0.35%，现行人民币兑换美元的外汇牌价按1美元=6.0人民币计算，则该进口设备的运输保险费为
A.科学性B.统一性C.权威性D.系统性
D
5
单项选择题
定额的分类
将工程建设定额划分为劳动消耗定额、机械消耗定额和材料消耗定额，其划分的依据是
A.按照投资的费用性质来分类
B.按照定额反映的物质消耗内容来分类
C.按照定额的编制程序和用途来分类
D.按照定额的主编单位和管理权限来分类
B
6
单项选择题
企业定额
施工企业考虑本企业具体情况、参照国家、部门或地区定额的水平制定的定额为
A.13.02万元人民币B.13.75万元人民币
C.13.80万元人民币D.13.85万元人民币
D
15
单项选择题
建设期利息的计算
某新建项目建设期为2年，第1年借款200万元，第2年借款300万元，假设各年借款均在年内均衡发生，借款年利率为6%，每年计息1次，则按复利计算该项目的建设期利息为