2016年上半年青海省监理工程师合同管理:缺陷责任模拟试题
2016年青海省汇编监理工程师《合同管理 》试题模拟(含答案解析)
2016年青海省汇编监理工程师《合同管理》试题模拟(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,竣工试验分三阶段进行,其中第一阶段进行的是( )。
A.联动试车B.保证工程满足合同要求的试验C.功能性试验D.产能及环保指标测试2.建设工程施工过程中发生化学品泄漏,造成工程外部邻近人员中毒住院,其医疗费用应由保险公司支付的前提是该工程投保了建筑工程()A.一切险B.一切险加第三者责任险C.切险加人身保险D.一切险加人身意外伤害险3.关于工程设计招标管理的说法,正确的是( )。
A. 一般采用邀请招标方式B.法规或规章明确规定的招标围和规模的项目,才属于必须公开招标的项目C.在特殊情况下可以邀请两家单位投标D.对投标人的资格不进行审查4.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,负有投保义务的--方当事人未按合同约定办理保险,导致受益人未能得到保险人赔偿的,损失赔偿应由()承担。
A.发包人B.承包人C.受益人D.负有投保义务的当事人5.直接订购方式适用于采购( )的设备A.贵重B.进口C.交货周期短D.单一来源6.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款,买方委托第三方按照卖方现场服务人员的指导和设备安装、调试技术要求进行设备安装和调试,调试过程中发现设备运行参数不符合合同约定的技术性能指标,由此造成的损失应由()承担A.卖方B.买方C.买方委托的第三方D.买方和卖方共同7.根据《招标投标法实施条例》,投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的( )。
A.2%B.3%C.5%D.10%8.建筑工程一切险的除外责任包括()造成的损失A.台风B.暴雨引起地面下陷暴雨引起地面下陷C.雷电引起火灾D.自然磨损9.招标采购通用型设备时,采用综合评标价法评标,以报价为基础,按预定方法部分要素换算成一定价格的因素中,不应包括( )。
2016年青海省监理工程师《合同管理 》考试试题
2016年青海省监理工程师《合同管理》考试试题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准勘察招标文件》,评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议,评标结论应当( )作出A.征询招标人意见后B.根据评标委员会负责人意见C.由招标管理机构D.按照少数服从多数原则2.工程设计招标通常采用的评标方法是A.最低评标价法B.经评审的最低投标价法C.综合评估法D.设计费必选法3.根据FIDIC{施工合同条件》,当()达到中标合同价减去暂列金额后的10%时,开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。
A.已支付进度款累计金额B.已支付进度款累计金额,扣除后续支付的预付款C.已支付进度款累计金额,扣除已扣留的保留金D.已支付进度款累计金额,扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金4.工程施工评标中,有两家不同报价的投标单位综合评分相等时,根据《标准施工招标文件》,应将( )排名靠前A.投标报价低的单位B.资质等级高的单位C.施工组织设计得分高的单位D.对招标人提出较多优惠条件的单位5.根据《招标投标法实施条例》,建设工程项目招标结束后,招标人退还投标保证金时间限定在( )。
A.与中标人签订书面合同后的15 日内B.与中标人签订书面合同后的5 日内C.招投标结束后的30 日内D.招投标结束后的15 日内6.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款,买方委托第三方按照卖方现场服务人员的指导和设备安装、调试技术要求进行设备安装和调试,调试过程中发现设备运行参数不符合合同约定的技术性能指标,由此造成的损失应由()承担A.卖方B.买方C.买方委托的第三方D.买方和卖方共同7.根据《标准施工合同》,对于未达到必须招标规模或标准的项目,可自监理人在暂估价内直接确定价格的是( )。
A.临时设施B.建筑材料C.工程设备D.专业工程8..建设工程设备招标采购通常采用的评标方法是()。
2016年青海省汇编监理工程师《合同管理 》例题(含答案解析)
2016年青海省汇编监理工程师《合同管理》例题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工合同》,发包人在工程施工准备阶段的义务是( )。
A.组织施工单位测设施工控制网B.组织监理单位编制施工组织设计C.组织设计单位进行设计交底D.组织勘察单位进行现场勘查2.根据《招标投标法》,投标人可以在( )期间撤回标书并收回投标保证金。
A.收到中标通知书至签订合同B.评标结束至确定中标人C.开标至评标结束D.提交标书至投标截止时间3.根据《标准施工合同》,监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后,经审查认为已具备竣工验收条件时,应在收到工程竣工验收申请报告后的( )天内提请发包人进行工程验收。
A.7B.14C.21D.284.中标人在签订施工合同前,应履行的担保义务是A.按照招标文件的规定向招标人提交预付款担保B.按招标文件的规定向招标人提交履约担保C.书面同意从工程款中扣留履约保证金D.接招标文件规定提交工程款支付担保5.某工程,施工招标文件规定的评标方法为最低评标价法。
现有三家单位投标,甲投标报价6050 万元,评标价6000 万元:乙投标报价6200 万元,评标价5950 万元:丙投标报价5950 万元,评标价6050 万元,则中标单位及签约合同价分别为()。
A.乙,5950 万元B.乙,6200 万元.C.丙,5950 万元D.丙,6050 万元6.根据FIDIC《施工合同条件》,合同争端可按照规定由争端避免/裁决委员会(DAAB)裁决。
关于DAAB 人员任命和酬金的说法,正确的是( )。
A.由业主任命、承包商承担酬金B.合同双方联合任命、业主承担酬金C.合同双方联合任命、承包商承担酬金D.合同双方联合任命、分摊酬金7.美国建筑师学会(AIA)合同文本中,关于风险型管理承包合同(CM)的说法,正确的是( )。
2016年青海省监理工程师《合同管理 》历年真题
2016年青海省监理工程师《合同管理》历年真题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.关于施工预付款保函的说法,正确的是( )A.预付款保函应由招标人委托第三方开具B.预付款保函应在签订施工合同前出具C.预付款保函金额应与预付款金额相同D.预付款保函应在整个施工期内有效2.关于在招标过程中出现特殊情况需要延长投标有效期的说法,正确的是()A.投标人同意延长时,可以修改投标文件B.投标人同意延长时,投标保证金的有效期不变C.投标人拒绝延长时,仍应当继续对其投标文件进行评审D.投标人拒绝延长时,有权收回其投标保证金3.资格预审时,对投标人资格审查采用打分量化的方法是()A.有限数量限制法B.合格制法C.标准化法D.综合记分法4.根据《标准施工合同》,施工准备阶段设计交底应由()组织A.设计人B.监理人C.发包人D.总承包人5.根据《标准施工合同》,施工期的结束日期是指( )。
A.发包人组织的工程竣工验收合格日B.工程施工合同由双方约定的完工日C.工程接收证书中写明的实际竣工日D.承包人施工任务的实际完工日6.某工程,施工招标时没有标底,编制标底依据的文件有()A.工程量清单B.承包人的施工方案C.发包人要求的项目功能文件D.发包人提供的设计任务书7.建设工程材料采购合同履行中,若当事人没有约定交货期限,首先应按照(D )履行。
A.债权人要求B.合同有关条款C.交易习惯D.补充协议8.建设工程项目的招标人发现招标文件有错误时,应在投标截止时间15 日前通知投标人,同时进行的工作是( )。
A.以书面形式修馥招标文件,但不延长投标截止日期B.以口头形式修馥招标文件,但不延长投标截止日期C.以书面形式修馥招标文件,并延长投标截止日期D.以口头形式修馥招标文件,并延长投标截止日期9.关于委托订立合同的代理人行为的说法,错误的是( )。
2016年青海省整理监理工程师《合同管理 》模拟试题(含答案解析)
2016年青海省整理监理工程师《合同管理》模拟试题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.某工程投标了建设工程一切险,在施工期间现场发生下列事件造成损失,保险人负责赔偿的事件是( )。
A.大雨造成现场档案资料损毁B.雷电击毁现场施工用配电柜C.设计错误导致部分工程拆除重建D.施工机械过度磨损需要停工检修2.业主招标采购工程建设所需货物时,对于投标截止时间前己进口的货物,国内供货方的报价应是( )。
A.仓库交货价B.出厂价C.船上交货价D.离岸价3.根据《标准施工合同》,下列事件中,属于不可抗力的是A.政策汇率调整B.世界金融危机C.政府投资政策变化D.局部武装暴动4.关于《标准施工合同》合同通用条款和专用条款的说法,正确的是( )A. 通用条款中适用于招标项目的条款应在专用条款中体现B.专用条款需要补充细化的容应与通用条款的条款的序号一致C.通用条款可以根据工程实际由合同当事人协商调整D.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款5.下列组织或机构中,不能作为保证人的是( )A.非银行金融机构B.国家机关C.具有代为清偿债务能力的法人D. 合伙企业6.根据《标准施工招标文件》,合同文件的优先解释顺序是()。
A.技术标准和要求— 图纸—已标价工程量清单—投标函及其附录B.投标函及其附录一已标价工程量清单一技术标准和要求一图纸C.技术标准和要求—投标函及其附录—图纸—已标价工程量清单D.投标函及其附录—技术标准和要求—图纸—已标价工程量清单7.材料在采购合同订互前已为买受人所占有时,材料采购合同的生效时间是( )。
A.材料交付日B.材料价款支付日C.采购合同备案日D.合同当事人签字日8.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款,缺陷责任期满(包括延长期限终止)后14天,应当向承包人出具缺陷责任期终止证书,该证书应( )。
2016年上半年青海省注册监理工程师合同管理:变更管理模拟试题
2016年上半年青海省注册监理工程师合同管理:变更管理模拟试题一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)1、【例2·单选题】如图3-16所示单代号搭接网络计划的计算工期为。
A:18B:20C:22D:24E:自我评定2、实行总分包的工程,分包应按照分包合同约定对其分包工程的质量向负责。
A:总承包单位B:设计单位C:建设单位D:监理单位E:工程变更单3、建筑安装工程费构成中,住房公积金属于。
A:规费B:措施费C:直接费D:利润E:由于传染病的影响而暂时停止的施工4、在工程网络计划中,工作的最迟开始时间等于本工作的。
A:最迟完成时间与其时间间隔之差B:最迟完成时间与其持续时间之差C:最早开始时间与其持续时间之和D:最早开始时间与其时间间隔之和E:自我评定5、【例3·单选题】某项工作的工程量为,时间定额为0.5工日,如果每天安排2个工作班次、每班8人去完成该工作,则其持续时间为天。
A:10B:20C:40D:80E:自我评定6、下列费用中,属于建设工程动态投资的是。
A:基本预备费B:涨价预备费C:工程建设其他费D:设备及工器具购置费E:由于传染病的影响而暂时停止的施工7、建设工程监理规划应由__审定批准后执行。
A.监理单位技术负责人B.监理单位行政负责人C.政府建设行政主管部门D.总监理工程师8、施工图设计文件的审查是根据国家法律、法规,对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行的审查,审查工作由进行。
A:建设行政主管部门B:监理单位C:质量监督站D:施工图审查机构E:工程变更单9、【例2·单选题】根据《建设工程施工合同(示范文本)》.发包人采购的建筑材料运抵施工现场,交由承包人保管前,应经过共同清点。
A:发包人与工程师B:工程师与承包人C:发包人与承包人D:工程师与供货人E:专业监理10、根据《建设工程监理与相关服务收费标准》,仅将质量控制和安全生产监督管理服务委托给监理人的,其收费不宜低于施工监理服务收费额的。
2016年青海省汇编监理工程师《合同管理 》模拟题(含答案解析)
2016年青海省汇编监理工程师《合同管理》模拟题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.采用综合评估法进行机电产品采购评标时,投标文件对评价因素的最优响应值是( )。
A.独立评价值B.如权评价值C.综合评价值D.基准评价值2.根据FIDIC《施工合同条件》,关于指定分包商的说法,正确的是A.指定分包商可以与雇主直接订立合同B.指定分包商的施工任务可以是承包商的任何工作C.承包商不能收取指定分包商的管理费D.承包商对指定分包商的违约不承担责任3.根据FIDIC《施工合同条件》,关于工程师助手的说法,正确的是( )。
A.工程师助手相当于我国的监理员B.雇主可以直接向工程师助手指派任务C.工程师可以向工程师助手付托部分权力D.工程师助手发出的指示,效力低于工程师的指示4.国家发展改革委等九部委发布的《简明标准施工招标文件》,适用于工期不超过()个月,且技术相对简单的小型项目。
A.6B.12C.18D.245.根据《标准施工合同》,关于承包人施工安全责任的说法,正确的是A.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担,安全作业环境所需费用由发包人承担C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担6.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,监理人征得发包人同意后,应提前()日向承包人发出开工通知。
A.7B.14C.15D.107.关于建筑材料采购招标的说法,错误的是( )。
A.同类材料可以一次招标分期交货,参考答案:人对应供货总量报价B.不同材料分几个合同包一次招标,参考答案:人可自主选择个或几个合同包报价C.个合同包内台有几种类型的材料,允许参考答案:人只针对其一种娄型材料报价D.不同材料可以分阶段招标,投标人仅针对本次招标报价8.根据《标准施工合同》,关于预付款担保方式及生效的说法,正确的是( )。
2016年青海省汇编监理工程师《合同管理 》考试试题
2016年青海省汇编监理工程师《合同管理》考试试题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.我国建设领域推进项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制,其中核心的制度是( )A.项目法人负责制B. 招标投标制C.工程监理制D.合同管理制2.在施工招标工作中,中标人最终应由()确定A.招标人B.评标委员会C.工程所在地招标投标管理机构D.招标代理机构3.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,竣工验收时,监理人认为工程尚不具备竣工验收条件的,应在收到竣工申请报告后()天内通知承包A.14B.21C.28D.424.关于建设工程勘察合同的说法,正确的是( )。
A.建设工程勘察合同示文本应当强制使用B.承包人必须具备法人资格C.勘察工作围由法规确定D.当事人不能约定合同争议的最终解决方式5.关于建筑材料采购招标的说法,错误的是( )。
A.同类材料可以一次招标分期交货,参考答案:人对应供货总量报价B.不同材料分几个合同包一次招标,参考答案:人可自主选择个或几个合同包报价C.个合同包内台有几种类型的材料,允许参考答案:人只针对其一种娄型材料报价D.不同材料可以分阶段招标,投标人仅针对本次招标报价6.关于合同法律关系的说法,正确的是A.合同法律关系可以没有内容B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体C.只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭D.只有行为能够引起合同法律关系的消灭7.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,对于施工中遇到的不可预见物质条件风险,正确的处理方式是( )。
A.自发包人承担风险B.在合同中明确风险承担C.自承包人承担风险D.自合同双方共担风险8.根据《标准施工招标文件》,属于施工招标文件主要容的是( )A.资格预审公告B.申请人须知C. 招标公告D.资格审查办法9.建设工程设计合同的有效期限为A.订立合同之日起,至交付全部设计文件止B.订立合同之日起,至完成工程验收之日止C.设计人收到定金之日起,至交付全部设计文件止D.设计人收到定金之日起,至完成工程验收之日止10.公开招标时,对招标人和投标人均有法律约束力的投标有效期,应从( ) 起算。
青海省2016年上半年监理工程师合同管理:承担违约责任的条件和原则考试试卷
青海省2016年上半年监理工程师合同管理:承担违约责任的条件和原则考试试卷一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)1、是项目监理机构全面开展工程监理工作的指导性文件。
A:监理规划B:监理大纲C:监理实施细则D:监理工作总结E:工程保险金2、某施工企业与材料供应商订立的钢材供应合同,执行政府指导价,价格为4000元/吨。
合同约定2011年3月1日提货,但施工企业逾期至2011年4月10日才提货,而此时政府指导价已调整为4500元/吨。
该施工企业给供应商的钢材款应按。
A:4500元/吨计算并追加违约金B:4000元/吨计算并追加违约金C:4500元/吨计算D:4000元/吨计算E:专业监理3、【例1.单选题】两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的,应当按照的单位的业务许可范围承揽工程。
A:各自B:综合后C:资质等级高D:资质等级低E:工程保险金4、质量管理八项原则可以指导组织意在通过关注顾客的需求预期而达到__目的。
A.确保顾客满足B.改进其总体业绩C.评定质量管理体系运行状况D.提高领导作用5、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013),某分部分项工程的清单工程量为,施工方案工程量为。
若该分部分项工程的直接工程费为i00万元,措施项目费为7万元,规费为5万元,企业管理费为6万元,利润为8万元,税金为6万元,则该分部分项工程的综合单价为元。
A:38B:44C:57D:66E:由于传染病的影响而暂时停止的施工6、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013),分部分项工程量应按施工图计算。
A:尺寸并考虑施工误差B:图示尺寸并结合施工方案C:标示的工程实体净值D:标示的尺寸加不可避免的损耗量E:由于传染病的影响而暂时停止的施工7、已知某钢筋工程每周计划完成的工程量和第1~4周实际完成的工程量见下表,则截止第4周末工程实际进展点落实在计划S曲线的__。
2016年青海省汇编监理工程师《合同管理 》历年真题
2016年青海省汇编监理工程师《合同管理》历年真题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工合同》,工程一切险的被保险人应是A.发包人和监理人B.承包人和监理人C.发包人和承包人D.承包人和分包人2.根据《招标投标法实施条例》,要求投标人提交投标保证金的,投标保证金数额不得超过招标项目估算价的( )A.2%B.3%C.5%D.10%3.材料采购合同履行中,验收现场交货的钢板面积、木材体积等材料数量采用的方法是( )。
A.理论换算法B.衡量法C.经验鉴别法D.查点法4.根据《建设工程安全生产管理条例》承包人需要编制专项施工方案并经专家论证的工程是( )。
A.高空作业工程B.深水作业工程C.大爆破工程D.地下暗挖工程5.根据NEC《工程施工合同》,对于签订合同时价格已经确定的合同属于( )。
A.目标合同B.标价合同C.管理合同D.成本补偿合同6.在建设工程设计合同中,属于设计人责任的是( )。
A.解决施工中出现的设计问题B.提供现场开展工作的必要条件C.负责工程项目外部协调工作D.支付设计合同的定金7.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款,设计合同履行过程中发生不可抗力事件,对不可抗力事件引起的后果及其损失,承担的主体是( )A.发包人B.设计人C.发包人和设计人D.项目业主8.关于《建设工程勘察合同(一)》和《建设工程勘察合同(二)》两个示范文本的说法,正确的是A.两个文本的主要内容是一致的B.两个文本分别适用于生产性和非生产性建设项目C.两个文本适用的勘察任务不同D.两个文本均不应包括任何设计任务9.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,承包人的施工安全责任是()。
A.执行监理人编制的施工安全摺施计划B.要求发包人提供劳动保护用C..制定安全操作规程D.承担施工现场所有人员工伤事故的赔偿责任10.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,工程竣工试验分三个阶殷,其中第二阶段进行的是( )。
2016年上半年青海省监理工程师《合同管理》:合同争议的解决模拟试题
2016年上半年青海省监理工程师《合同管理》:合同争议的解决模拟试题一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)1、某混凝土工程计划累计完成工程量的S曲线和每天实际完成工程量如下图和下表所示,则第4天下班时刻该工程累计拖欠的工程量为。
A:20B:50C:60D:150E:自我评定2、【例2·单选题】流水节拍是组织流水施工的。
A:工艺参数B:时间参数C:空间参数D:非流水施工参数E:自我评定3、工程建筑面积㎡以下的建筑工程,可以不申请办理施工许可证。
A:100B:200C:300D:500E:工程保险金4、我国现行的建设监理制度仅限于__的监理工作。
A.项目设计阶段B.项目投资决策阶段C.施工阶段D.施工招投标阶段5、法人成立进行登记注册时,应当以为住所地。
A:董事长的户口所在地B:主要办事机构所在地C:主要合同履行地D:主要经营场所所在地E:专业监理6、某建设工程设备购置费为500万元,基本预备费90万元,涨价预备费20万元,建筑安装工程投资1200万元,建设期利息55万元,土地使用费800万元,铺底流动资金为100万元,则上述投资中属于动态投资的为万元。
A:75B:145C:165D:175E:由于传染病的影响而暂时停止的施工7、【例4·单选题】某分部工程有3个施工过程,各分为4个流水节拍相等的施工段,各施工过程的流水节拍分别为6天、4天、6天。
如果组织加快的成倍节拍流水施工,则专业工作队数和流水施工工期分别为。
A:3个和20天B:8个和22天C:5个和24天D:7个和20天E:自我评定8、【例3·单选题】材料采购合同履行中,供货方提前将订购的材料发运到工程所在地,且交付数量远少于合同约定,采购方应该。
A:提取部分材料,按实际交付数量付款B:按合同订购的数量提货,也按合同订购数量付款C:拒绝提前提货,拒付货款D:提取全部材料,可以拒付少交部分的货款E:专业监理9、以下不属于企业管理费中检验试验费的是。
2016年青海省汇编监理工程师《合同管理 》模拟考试(含答案)
2016年青海省汇编监理工程师《合同管理》模拟考试(含答案)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.建设工程项目的招标人发现招标文件有错误时,应在投标截止时间15 日前通知投标人,同时进行的工作是( )。
A.以书面形式修馥招标文件,但不延长投标截止日期B.以口头形式修馥招标文件,但不延长投标截止日期C.以书面形式修馥招标文件,并延长投标截止日期D.以口头形式修馥招标文件,并延长投标截止日期2.某工程施工招标时,评标委员会成员拟由9 人组成,根据《招标投标法》,其中技术、经济等方面的专家应不少于( )人A.4B.5C.6D.73.采用综合评估法进行机电产品采购评标时,投标文件对评价因素的最优响应值是( )。
A.独立评价值B.如权评价值C.综合评价值D.基准评价值4.设计施工总承包模式与施工承包模式相比,主要优点是有利于( )。
A.业主选用指定的分包商B.吸引更多的投标人竞标C.发包人对承包人的监督和检查D.减少承包人的索赔5.根据《标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件暂行规定》,各行业编制本行业标准施工招标文件时应遵循的原则是()A.结合行业特点,编制本行业的“通用合同条款”B.“专用合同条款"对“通用合同条款”的补充、细化,不得与“通用合同条款”相抵触C.对“通用合同条款"和“专用合同条款"应不加修改地引用D.对“通用合同条款"的修改,须征得行业主管部门的同意6.根据《建设工程设计合同(示范文本)》,关于违约责任的说法,正确的是( )。
A.发包人要求终止合同,设计人未开始工作的,不退还定金B.合同生效后,设计人要求终止合同的,应全额返还定金C.发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建,设计人应减收设计费D.因设计错误造成工程质量事故的,设计人应免收工程全部设计费7.施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目投标,中标后形成的合同义务由( )承担。
青海省2016年上半年监理工程师合同管理:除外责任考试试题
青海省2016年上半年监理工程师合同管理:除外责任考试试题一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)1、对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资工程,只审批。
A:项目建议书B:可行性研究报告C:资金申请报告D:初步设计和概算E:工程保险金2、施工总承包的,建筑工程__的施工必须由总承包单位自行完成。
A.地基基础工程B.主体结构C.装修工程D.一半以上工程量3、某材料采购合同中,双方约定的采购量为500吨,合理磅差为0.3%。
如果交货时计量的重量与约定不符时,下述做法中错误的有。
A:计量498吨,则应补交2吨B:计量498.7吨,则应补交1.3吨C:计量499.2吨,则不再补交D:计量501.7吨,则退还1.7吨E:专业监理4、监理合同的标的是。
A:服务B:造价C:质量D:工期E:工程保险金5、下列承包人的施工索赔,按索赔目的分类的是。
A:工期索赔B:工程变更索赔C:合同中默示的索赔D:意外风险索赔E:专业监理6、下列工程建设各环节中,决定工程质量的关键环节是。
A:工程设计质量B:项目决策C:工程施工D:工程竣工验收E:工程变更单7、材料供应商以败坏施工企业名誉为要挟,迫使施工企业与其订阅材料买卖合同,该合同是__。
A.有效合同B.无效合同C.效力待定合同D.可变更、可撤销合同8、某混凝土结构工程,工程量清单中估计工程量为,合同规定混凝土结构工程综合单价为550元,实际工程量超过估计工程量10%以上时,单价调整为540元。
工程结束时承包商实际完成混凝土结构工程量为,则该项工程结算款为万元。
A:216.0B:219.0C:219.3D:220.0E:由于传染病的影响而暂时停止的施工9、【例1·单选题】监理人确认增加的工程变更价款作为追加合同价款,此价款。
A:提前支付B:竣工后一次支付C:确认后一次支付D:与工程进度款同期支付E:专业监理10、【例1·单选题】是投标人编制投标文件和报价的依据。
2016年青海省监理工程师合同管理:承担违约责任的方式考试试题
2016年青海省监理工程师合同管理:承担违约责任的方式考试试题一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有1个事最符合题意)1、为了解决一些包干项目或较大工程项目的支付时间过长、影响承包商的资金流动等问题,在工程计量时可以采用。
A:估价法B:分解计量法C:均摊法D:图纸法E:由于传染病的影响而暂时停止的施工2、某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。
外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由进行审查认可。
A:承包总体工程设计的设计单位B:发包人C:监理工程师D:设备安装承包商E:专业监理3、在工程网络计划中,关键线路是指__的线路。
A.单代号搭接网络计划中时距为零B.双代号网络计划中由关键节点组成C.单代号网络计划中由关键工作组成D.双代号时标网络计划中无波形线4、隐蔽工程为检验批时,其质量验收应由组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行。
A:监理员B:专业监理工程师C:总监理工程师D:建设单位E:工程变更单5、下列关于分部分项工程量清单的说法中,正确的是。
A:清单为可调整的开口清单B:投标人不必对清单项目逐一计价C:投标人可以根据具体情况对清单的列项进行变更或增减D:投标人不得对清单中内容不妥或遗漏的部分进行修改E:由于传染病的影响而暂时停止的施工6、FIDIC施工合同条件中,选择指定分包商的基本原则是。
A:由承包商负责协调管理B:指定分包商的违约责任由承包商承担C:业主必须保护承包商合法利益不受侵害D:承包商应向指定分包商收取协调管理费E:专业监理7、工程质量事故处理方案的确定,需要按照一般处理原则和基本要求进行,其一般处理原则是__。
A.正确确定事故性质、处理范围B.安全可靠、不留隐患C.满足建筑物的功能和使用要求D.技术上可行、经济上合理8、为了识别建设工程风险,在风险分解的循环过程中,一旦发现新的风险,就应当__。
A.建立建设工程风险清单B.识别建设工程风险因素、风险事件及后果C.直接将该风险补充到已建立的风险列表中D.进行风险评价9、当实际工程量与报价工程量没有实质性差异时,由承包方承担工程量变动风险的合同是。
上半年青海省注册监理工程师合同管理变更管理模拟试题
2015年上半年青海省注册监理工程师合同管理:变更管理模拟试题一、单项选择题(共25 题,每题 2 分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)1、监理工程师对承包人自身原因造成工程实际进度滞后于计划进度,而修改后的进度计划的确认是__。
A.要求承包人在合理的状态下施工B.监理工程师对工程延期的批准C.作为承包人进行工期索赔的依据D.对承包人赶工措施的批准2、按人民币计算,某进口设备离岸价为1000万元,到岸价为1050万元,银行财务费为5万元,外贸手续费为15万元,进口关税为70万元,增值税税率为17%,不考虑消费税和海关监管手续费,则该设备的抵岸价为7/元。
A:1260.00B:1271.90C:1321.50D:1330.40E:由于传染病的影响而暂时停止的施工3、施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起__日内,向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。
A.15B.30C.45D.604、关于投标文件对招标文件的响应存在偏差的说法,正确的是。
A:明显不符合技术规格的允许澄清B:投标文件记载项目完成期限超过招标文件规定的允许说明C:大小写不一致的不影响其标书的有效性D:缺少联合体共同协议的允许补正E:专业监理5、约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求予以增加。
A:监理单位B:人民法院C:人民检察院D:建设行政主管部门E:工程保险金6、监理股份有限公司监事会的成员不得少于。
A:1B:2C:3D:5E:工程保险金7、企业投资建设《政府核准的投资项目目录》中的项目时,需向政府提交。
A:项目申请报告B:项目建议书C:可行性研究报告D:开工报告E:工程保险金8、关于施工合同当事人名称变更对施工合同效力产生影响的说法,正确的是。
A:合同应加盖变更后名称的公章方可继续有效B:合同需要重新登记备案后继续有效C:合同需要双方重新签字盖章后继续有效D:合同的效力不受影响E:专业监理9、在工程施工过程中,监理工程师检查实际进度时发现某工作的总时差由原计划的5天变为3天,则说明工作M的实际进度__。
2016年青海省监理工程师《合同管理 》模拟题(含答案解析)
2016年青海省监理工程师《合同管理》模拟题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.招标程序中资格预审与资格后审的区别,主要体现在审查投标人资格的( )A.目的B. 时间C.容D.方法2.根据《标准施工招标文件》,关于缺陷责任期的说法,正确的是()A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担D.缺陷责任期最长不得超过1 年3.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款,发包人代表授权发包人其他人员负贵其指派的工作时,应将被授权人员的姓名和()通知设计人A.职业资格B.授权范围C.技术职称D.授权时间4.根据FIDIC《施工合同条件》,属于工程师职责和权力的是()。
A.提供履约担保证书B.及时提供设计图纸C.给予承包商现场进入权D.接收并处理索赔报告5.业主从国外采购建设工程所需设备时,招标文件中要求报指定目的港价的。
国外供货方在投标时应报( )价。
A.FCAB.CIPC.FOBD.CIF6.根据《担保法》,抵押权自抵押合同生效时设立的是以()为抵押合同。
A.建设用地使用权B.土地承包经营权C.正在建造的建筑物D.机械、车辆7.下列组织或个人中,不能成为合同法律关系主体的是A.自然人B.项目经理部C.设计事务所D.监理事务所8.在施工招标工作中,中标人最终应由()确定A.招标人B.评标委员会C.工程所在地招标投标管理机构D.招标代理机构9.某工程施工合同约定,土方填筑作业每一层必须经监理人检验。
承包人以工期紧为由,未通知监理人到场检查,自行检验后进行了填筑作业。
监理人指示承包人按填筑层厚逐层揭开检验,经随机抽检,填筑质量符合合同要求,由此增加的费用和工期延误由( )承担。
A.发包人B.承包人C.发包人和承包人共同D.承包人和监理人共同10.不同合同计价方式下承包商的风险不同,承包商的合同风险从大到小排序正确的是()。
2016年上半年青海省监理工程师规定合同管理系统:缺陷责任考试题
2016年上半年青海省监理工程师合同管理:缺陷责任考试题一、单项选择题(共25 题,每题2 分,每题的备选项中,只有1 个事最符合题意)1、某企业用50万元购置一台设备,欲在10年内将该投资的复本利和全部回收,基准收益率为12%,则每年均等的净收益至少应为万元。
A:7.893B:8.849C:9.056D:9.654E:由于传染病的影响而暂时停止的施工2、由于采购方在合同内错填到货地点导致供货方送货不能顺利交接货物的,所产生的后果由承担。
A:采购方B:代运方C:供货方D:采购方和供货方共同E:专业监理3、【例3·单选题】材料采购合同履行中,供货方提前将订购的材料发运到工程所在地,且交付数量远少于合同约定,采购方应该。
A:提取部分材料,按实际交付数量付款B:按合同订购的数量提货,也按合同订购数量付款C:拒绝提前提货,拒付货款D:提取全部材料,可以拒付少交部分的货款E:专业监理4、设备安装工程具备联动无负荷试车条件的,应由__组织试车。
A.发包人B.设计人C.承包人D.设备供应单位5、下列对工程档案移交的描述错误的是__。
A.对改建、扩建和维修工程,建设单位应当组织设计单位、监理单位、施工单位据实修改、补充和完善工程档案B.所有工程文档都要向城建档案馆移交C.移交文档时应办理移交手续,填写移交目录,双方签章D.移交在工程完工后的3个月内6、在下列质量控制的统计分析方法中,应采用等距抽样的是。
A:管理用相关图B:管理用排列图C:管理用控制图D:管理用直方图E:工程变更单7、在采用传统的建设工程组织管理模式时,建筑师或工程师的工作内容是__。
A.提供设计文件、监督施工B.提供设计文件、组织施工招标C.提供设计文件、组织施工招标、监督施工、组织工程竣工验收D.提供设计文件、组织施工招标、监督施工、审核和签署工程结算报告8、设计招标应采用方式进行招标。
A:公开B:设计方案竞选C:询价D:邀请E:专业监理9、按照《建设工程设计合同示范文本》规定,设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后,如果在1年内项目未开始施工,则设计人。
青海省2016年监理工程师《合同管理》:合同不当履行的处理考试试卷
青海省2016年监理工程师《合同管理》:合同不当履行的处理考试试卷一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)1、建设工程风险分解的途径之一是按时间维分解,就是考虑了建设工程__的不同风险。
A.进度目标B.实施不同阶段C.施工阶段D.季节变化2、建设工程档案是指__。
A.在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录B.建设工程中各种文件的总称C.建设工程中的文件档案资料D.在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录3、建设工程目标控制中,在采取合同措施时要特别注意合同中所规定的业主和__的义务和责任。
A.施工单位B.监理单位C.项目经理D.监理工程师4、不同等风险量曲线所表示风险量大小与其同风险坐标原点的距离__。
A.无关B.成正比C.成反比D.有多种关系5、监理单位对总监理工程师和专业监理工程师的工作进行考核的主要依据就是经监理单位主管负责人审批的__。
A.监理大纲B.委托监理合同C.监理规划D.监理实施细则6、项目监理机构的总监理工程师代表,应处于__。
A.决策层B.协调层C.操作层D.执行层7、建设工程中,以一定的方式中断风险源,使其不发生或不再发展,从而避免可能产生的潜在损失,这是一种__的风险对策。
A.风险回避B.风险转移C.损失控制D.风险自留8、既属于监理工程师应遵守的职业道德,又属于监理工程师义务的是__。
A.不同时在两个或两个以上单位执业B.坚持独立自主地开展工作C.不以个人名义承揽监理业务D.接受对社会的职业责任9、在矩阵制监理组织中,对于操作层的监理人员来说有__个命令源。
A.1B.2C.3D.大于310、某城市污水处理工程的建筑安装工程费为2500万元,设备购置费为1100万元。
依据《建设工程监理范围和规模标准规定》,该工程__。
A.可以不实行监理B.必须实行监理C.仅建筑安装工程实行监理D.设备制造实行监理11、我国建设工程各项管理制度形成了相互关联体系,以下表述正确的是__。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
2016年上半年青海省监理工程师合同管理:缺陷责任模拟试题一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)1、【例4·单选题】如果在搭接网络计划中出现>(+)的情况下,说明。
A:工作i和工作j之间存在时间间隔B:工作i和工作j之间不存在时间间隔C:相邻两项工作之间不存在搭接关系D:相邻两项工作之间存在搭接关系E:自我评定2、某混凝土工程按计划12天完成,图4-11中标出了截至第7天末的实际施工时间,从图4-10中可以看出。
A:该工作实际开始时间比计划开始时间晚2天B:第5天末实际进度比计划进度拖后3%C:第4天内计划完成的任务量为12%D:第7天内实际进度比计划进度拖后5%E:自我评定3、在我国,投资估算是指在阶段对项目投资所做的预估算。
A:项目决策B:施工准备C:施工图设计D:初步设计E:由于传染病的影响而暂时停止的施工4、要约与要约邀请的共同特征是。
A:内容具体明确B:具备合同的一般条款C:明示订立合同的意思表示D:对行为人具有约束力E:专业监理5、凡是具有独立的设计文件、竣工后可以独立发挥生产能力或工程效益的工程称为。
A:分部工程B:单位工程C:单项工程D:分项工程E:由于传染病的影响而暂时停止的施工6、根据FIDIC《施工合同条件》的规定,下列关于对承包商自有施工设备管理的说法中,正确的是。
A:承包商根据施工需要自行决定施工机械进场和撤离的时间B:施工机械从施工现场运出须经过工程师的批准C:运送承包商人员的运输车辆只能在施工现场使用D:承包商自备的施工机械一经运抵现场即为业主所有E:专业监理7、监理工程师对承包人自身原因造成工程实际进度滞后于计划进度,而修改后的进度计划的确认是__。
A.要求承包人在合理的状态下施工B.监理工程师对工程延期的批准C.作为承包人进行工期索赔的依据D.对承包人赶工措施的批准8、《招标投标法》规定,中标人的投标应当符合的条件之一是。
A:投标报价最低B:经评审的价格最低C:可垫付全部建设投资D:投标价格可以低于成本E:专业监理9、理论换算法的换算依据是。
A:政策规定B:计量单位C:监理工程师的决定D:合同约定的换算标准E:专业监理10、工程建筑面积㎡以下的建筑工程,可以不申请办理施工许可证。
A:100B:200C:300D:500E:工程保险金11、风险管理的首要步骤是。
A:风险识别B:风险分析与评价C:风险对策的决策D:风险对策的实施E:工程保险金12、《建设工程监理规范》规定,参与或配合工程质量安全事故的调查和处理由负责。
A:总监理工程师B:专业监理工程师C:监理员D:总监理工程师代表E:工程保险金13、某项目资金周转率的近似值为1.5,项目生产期产品的年产量为450万吨,产品价格为100元/吨,用资金周转率估算的项目建设投资为万元。
A:3000B:30000C:45000D:67500E:由于传染病的影响而暂时停止的施工14、【例1.单选题】在图3-7所示双代号时标网络计划中,如果B、D、I三项工作因共用一台施工机械而必须依次施工,则该施工机械在现场的最小闲置时间为周。
(单位:周)A:1B:2C:3D:4E:自我评定15、下列有关工程监理企业经营活动准则的表述错误的是。
A:工程监理的方案主要是指监理规划B:工程监理企业要做到公平,必须做到的内容之一是:要提高专业技术能力C:信用管理制度包括:建立健全工程监理服务需求调查制度D:守法主要体现在:工程监理企业应按照工程监理合同约定严格履行义务。
E:工程保险金16、《建设工程施工合同(示范文本)》规定,监理人对承包人索赔的处理决定,在法律上的效力。
A:是终局的,对发包人具有强制约束力B:不是终局的,对发包人具有强制约束力C:是终局的,仅对承包人具有强制约束力D:不是终局的,对发包人和承包人均没有强制约束力E:专业监理17、建设工程项目设备材料采购招标,对于技术复杂或技术规格、性能、技术要求难以统一的,一般采用进行评标。
A:最低投标价法B:综合评标法C:综合评估法D:评标价法E:专业监理18、委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为__。
A.以代理人的名义与对方谈判B.商签的合同内应有代理人权利和义务的条款C.代理人在合同谈判过程中自主地提出自己的要求D.所形成的合同由委托人和代理人共同履行19、在工程设计者如期编制完初步设计阶段、技术设计阶段、施工图设计阶段等各阶段计划工作后,若在比较计划进度与实际进度时发现存在偏差,作为监理工程师应该。
A:分析原因,采取进度加快措施;纠偏行动,落实进度加快措施B:不予追究,直接进度报告C:立即断定进度计划出现问题D:直接转入技术设计阶段,施工图设计阶段,编制采购计划和招标计划并控制执行E:自我评定20、【例1·单选题】如果招标工程清单项目特征描述与设计图纸不符,投标人应以为准,确定投标报价的综合单价。
A:招标工程清单的项目特征描述B:设计图纸的项目特征描述C:设计变更的项目特征描述D:实际施工的项目特征描述E:由于传染病的影响而暂时停止的施工21、通过缩短某些工作持续时间的方式调整施工进度计划时,可采取的经济措施是。
A:实行包干奖励B:采用更先进的施工方法C:增加每天的施工时间D:改善劳动条件E:自我评定22、【例1·单选题】某道路工程划分为4个施工过程、5个施工段进行施工,各施工过程的流水节拍分别为6天、4天、4天、2天。
如果组织加快的成倍节拍流水施工,则流水施工工期为天。
A:40B:30C:24D:20E:自我评定23、【例1·单选题】下列质量事故中,属于建设单位责任的是。
A:商品混凝土未经检验造成的质量事故B:总包和分包职责不明造成的质量事故C:施工中使用了禁止使用的材料造成的质量事故D:地下管线资料不准造成的质量事故E:工程变更单24、联合试运转费包括下列。
A:单台设备调试费B:试运转产品的销售收入C:试运转所需的机械使用费D:无负荷联动试运转费用E:由于传染病的影响而暂时停止的施工25、某工程双代号时标网络计划如下图所示,其中工作B的总时差和自由时差。
A:均为2周B:分别为2周和3周C:均为3周D:分别为3周和2周E:自我评定二、多项选择题(共25 题,每题2分,每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意,至少有1 个错项。
错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5 分)1、进行工程计量支付时,应采用均摊法支付的有。
A:测量设备保养费用B:为监理工程师提供宿舍的费用C:购买建筑工程保险的费用D:计量混凝土构件体积的费用E:维护施工工地清洁的费用2、建设工程项目实施过程中,下列行为属于委托代理的有。
A:施工企业法定代表人代表企业参加施工投标B:项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜C:监理公司的总监理工程师代表公司执行工程监理任务D:项目经理代表施工企业负责具体工程项目的施工管理E:设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底3、【例6·多选题】建筑工程一切险中的除外责任包括。
A:地震B:洪水C:设计错误引起的损失D:自然磨损E:维修保养费用4、《招标投标法》规定,投标文件__的投标人应确定为中标人。
A.满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求B.最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准C.满足招标文件各项要求,并且报价最低D.满足招标文件各项要求,并且经评审的价格最低E.满足招标文件各项要求,并且经评审价格最高5、施工合同示范文本的通用条款中规定了三类可选择的计价方式是__。
A.固定价格合同B.总价合同C.可调价格合同D.单价合同E.成本加酬金合同6、对由于承包商的原因所导致的工期延误,监理工程师可采取的制约手段包括。
A:停止付款B:责成对方赔偿误期损失C:罚没保留金D:终止对承包单位的雇用E:取消承包人的经营资格7、监理工程师进行物资供应进度控制的主要工作内容包括()。
A.协助建设单位进行物资供应的决策B.组织物资供应招标工作C.编制或审核物资供应计划D.办理物资运输等有关事宜E.签署物资供应合同8、下列关于招标文件与资格审查说法正确的是。
A:招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复B:对招标文件有异议的,应当在投标截止时间10日前提出C:通过资格预审的申请人少于3个的,应当重新招标D:潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的,应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出E:依法必须进行招标的项目的资格预审公告和招标公告,应当在省级发展改革部门依法指定的媒介发布9、横道图和网络图是建设工程进度计划的常用表示方法,将双代号时标网络计划与横道计划相比较,其特点是。
A:时标网络计划和横道计划均能直观地反映各项工作的进度安排及工程总工期B:时标网络计划和横道计划均能明确地反映工程费用与工期之间的关系C:横道计划不能像时标网络计划一样,明确地表达各项工作之间的逻辑关系D:横道计划与时标网络计划一样,能够直观地表达各项工作的机动时间E:横道计划不能像时标网络计划一样,直观地表达工程进度的重点控制对象10、在建设工程实施过程中,监理工程师控制进度的组织措施包括。
A:建立进度计划审核制度和工程进度报告制度B:审查承包商提交的进度计划,使其能在合理的状态下施工C:建立进度控制目标体系,明确进度控制人员及其职责分工D:建立进度信息沟通网络及计划实施中的检查分析制度E:采用网络计划技术并结合电子计算机的应用,对工程进度实施动态控制11、工程项目建设总进度计划是对工程项目从开始建设至竣工投产全过程的统一部署,其主要内容有。
A:投资计划年度分配表B:设计总进度计划表C:工程项目一览表D:年度建设资金平衡表E:工程项目进度平衡表12、【例1·多选题】GB/T 19000—2008族标准的质量管理体系是以过程为基础建立的,其质量管理的循环过程包括。
A:管理职责B:环境管理C:产品实现D:资源管理E:安全管理13、监理工程师在现场施工准备阶段的质量控制主要是对()的控制。
A.工程定位和标高基准B.施工平面布置C.材料构配件采购订货D.施工机械配置E.见证取样送检14、建设单位因急于投产,擅自使用了未经竣工验收的工程。
使用过程中,建设单位发现了一些质量缺陷,遂以质量不符合约定为由将施工单位诉讼到人民法院,则下列情形中,能够获得人民法院支持的有__。
A.有防水要求的卫生间发生渗漏B.基础底板断裂C.电气管线不通路D.给水管道接口漏水E.主体结构明显倾斜15、【例4·多选题】某材料采购合同中,双方约定的采购量为100吨,合理磅差为0.5%。
如果交货时计量的重量与约定不符时,下述做法中正确的有。
A:计量98吨,则应补交2吨B:计量98吨,则应补交1.5吨C:计量99.8吨,则不再补交D:计量99.8吨,则应补交0.2吨E:计量102吨,则退还2吨16、《合同法》中的自愿原则是指__。