工程建设招标投标合同(履约银行保证书)
工程建设招标投标合同银行保证书5篇
工程建设招标投标合同银行保证书5篇篇1保证人(银行全称):____________________受益人(招标方全称):____________________鉴于贵方作为招标方,与投标方就某工程建设项目进行招标与投标,为保障招标流程顺利进行,维护各方合法权益,应招标方的要求,我方基于自身的信誉及专业能力,为投标方提供本保证书。
本保证书旨在对投标方的相关行为进行约束与担保,以确保工程建设项目的顺利进行。
一、保证事项概述本保证书涉及的主要内容包括但不限于投标方的资质真实性、投标行为的合规性、中标后的合同履行能力等方面。
我方将依据相关法律法规的规定及贵方的要求,对投标方的行为进行担保。
若投标方存在违反相关规定的行为或未能履行相关义务,我方将承担由此产生的连带责任。
二、保证内容1. 投标方资质真实性保证:我方保证投标方的资质真实有效,符合相关法律法规的规定及招标文件的资质要求。
如因投标方资质问题导致招标失败或合同无法履行,我方愿意承担相应责任。
2. 投标行为合规性保证:我方保证投标方的投标行为符合相关法律法规的规定及招标文件的要求,不存在任何违法违规行为。
如因投标方的违规行为导致招标无效或被相关部门处罚,我方愿意承担连带责任。
3. 中标后合同履行能力保证:我方保证中标后,投标方将按照招标文件的要求和合同约定履行相关义务,包括工程建设的进度、质量、安全等方面的要求。
如因投标方的违约行为导致贵方损失,我方愿意承担担保责任。
4. 连带责任承担:如因投标方的违约行为导致贵方遭受损失,我方将承担连带责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
我方将依法承担由此产生的全部法律责任。
三、保证期限及生效条件本保证书自出具之日起生效,至工程建设项目竣工验收合格并完成合同全部义务之日止。
本保证书的保证期限与招标方与投标方签订的工程建设合同期限一致。
在本保证期限内,若发生上述违约情况,贵方有权向我方主张权利。
四、法律适用及争议解决方式本保证书的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
工程建设招标投标合同(履约银行保证书)
工程建设招标投标合同(履约银行保证书)合同编号:XXXXXXXX甲方:【甲方名称】地址:【甲方地址】联系人:【甲方联系人】联系电话:【甲方联系电话】乙方:【乙方名称】地址:【乙方地址】联系人:【乙方联系人】联系电话:【乙方联系电话】根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规的规定,甲、乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则,经友好协商一致签订本合同。
为保障工程建设的顺利进行,甲方要求乙方提供银行履约保证。
一、保证内容1. 乙方自愿向甲方提供银行履约保证,保证其按照合同约定履行工程建设任务,并保证合同履约资金的支付。
二、保证方式1. 乙方在甲方指定的银行开立保证金账户,向该银行办理银行履约保证。
2. 银行履约保证金额为合同总价的10%,为保证甲方合同履约的权益。
三、保证期限1. 银行履约保证期限自合同签订之日起,至工程建设竣工验收合格之日止。
2. 如乙方未按合同约定履行工程建设任务或未按时支付合同履约资金,甲方有权向银行主张履约保证。
四、保证费用1. 乙方应承担银行履约保证费用,具体费用标准按照合同约定执行。
五、履约保证的解除1. 在工程建设竣工验收合格并支付合同履约资金后,甲方同意解除银行履约保证。
六、争议解决1. 凡因履行本合同所发生的争议,双方应友好协商解决。
如协商不成,任何一方均有权向乙方或甲方所在地的人民法院提起诉讼。
七、其他约定事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,并对双方具有法律约束力。
2. 本合同一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等法律效力。
3. 本合同正本存放于甲方处,乙方可随时查阅。
甲方(盖章):乙方(盖章):签署日期:签署日期:。
工程建设招标投标合同(履约银行保证书)-(通用3篇)
工程建设招标投标合同(履约银行保证书)-(通用3篇)工程建设招标投标合同(履约银行保证书)共三第一篇(2790)字招标人:招标范围:施工地点:本招标工程项目的工期:投标人资质及相关要求:发包人委托勘察人承担______________________________建设工程项目,经双方协商一致,签订本合同。
本合同依据下列文件签订:1、《_____》、《中华人民共和国建筑法》。
2、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
3、《_______市城市规划条例》、《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》。
4、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
5、建设工程批准文件。
一、投标时间及施工工期(一)投标时间及地点1、招标时间:_______年___月___日___时___分----_______年___月___日___时___分。
招标地点:__________________________________________。
2、答疑时间:_______年___月___日___时___分----_______年___月___日___时___分。
答疑地点:__________________________________________。
3、投标有效期:投标文件在开标之日后____天内有效。
4、投标截止时间:_______年___月___日___时___分。
(二)进度计划投标人投标文件中的施工组织设计(或方案),发包人对进度计划提出质疑和合理修正时,投标人应在签订合同后七天内提供修正的施工组织设计,发包人代表将在三天内批复。
(三)工程开工和工期开工时间:________年_____月_____日—________年_____月_____日,工期历时________天(日历日)。
(四)工期延误1、对下述原因造成竣工日期推迟的,经监理方和发包人代表确认签证后,合同工期相应顺延。
工程建设招标投标合同银行保证书新5篇
工程建设招标投标合同银行保证书新5篇篇1鉴于甲方(招标人)与乙方(投标人)就某工程项目进行招标投标活动,为确保招投标流程的顺利进行及合同的有效履行,我们作为保证人银行愿意提供保证担保,以兹共同遵守以下条款。
一、保证事项概述本保证书旨在确认我们银行对乙方在招投标过程中及合同履行过程中的行为提供保证,保证乙方遵守招标文件的各项要求,包括但不限于工程建设的进度、质量标准和资金安排等。
我们确认收到甲方书面通知后,将及时履行本保证书中的各项义务。
二、保证内容1. 投标保证金:确认乙方已按照招标文件要求足额缴纳投标保证金,并保证其在投标过程中的合规性。
2. 合同履行担保:保证乙方在签订工程建设合同后,能够按照合同规定履行各项义务,包括但不限于工程进度款的支付、工程质量的保障等。
3. 工程建设资金的监管:我们将监督乙方的资金到位情况,确保工程建设资金及时足额到账,防范因资金问题导致的工程进度延误或质量问题。
4. 反担保事项:若甲方按照合同约定提供了相应的担保或保证金给我们银行,我们将确保甲方所提供的担保或保证金安全,并在合同终止时及时返还。
三、保证期限本保证书自签署之日起生效,至工程建设竣工验收合格并完成所有合同义务后终止。
若工程出现延期情况,本保证书的保证期限将相应延长。
四、保证方式及效力本保证书经我们银行盖章后生效,具有法律效力。
我们银行将独立承担本保证书项下的责任和义务。
若乙方未能履行其在招投标及合同履行过程中的义务,我们将按照甲方的要求承担相应的赔偿责任。
五、免责条款本保证书受相关法律法规的约束和保护。
若因不可抗力因素导致乙方无法履行其义务,我们将及时通知甲方并协商解决相关事宜,但不承担因此产生的法律责任。
此外,若甲方未能及时通知我们发生可能影响乙方履约能力的事件,我们可能无法承担相应的保证责任。
六、争议解决因本保证书产生的任何争议,各方应首先通过友好协商解决。
协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
工程建设招标投标合同(履约银行保证书)
工程建设招标投标合同(履约银行保证书)根据本保证书,(单位名称)注册地址为(详细地址)(以下称承包人),和(保证人姓名)注册地址为(详细地址)(以下称保证人)在此以担保全额为(货币名称、数额)共同格守对(业主名称)(以下称为业主)的义务。
根据本保证书,承包人与保证人应保证自己,以及其继承人和受让人承担共同的及各自的对该项支付的义务。
根据以业主为一方,承包人为另一方所达成的协议,承包人已承担了合同义务(以下称为所签合同)去实施并完成某项工程,并在工程出现任何缺陷时,按上述合同中有关条款规定进行修补。
兹将上述书面保证的条件表述如下:如果承包人正确地履行和遵守所签合同中规定的承包人一方按合向的真实主旨、意向和含义应履行和遵守的所有条款、条件及规定,或者如果承包人违约则保证人就赔偿业主因此而蒙受的损失,直到达到上述保证金总额,届时,本保证书所承担之义务即告终止和失效。
否则仍保持完全有效。
但所签合同条款,或对工程的实施。
完成及修补其缺陷的性质和范围的任何变更,以及业主或监理工程师根据所签合同给予的时间宽限或业主或上述监理工程师方面对所签合同有关事宜所做的任何容忍或宽恕均不解除保证人所承担之上述保证书规定的义务。
但只在下述情况下保证人才承担清偿业主蒙受损失之义务:(a)收到业主与承包人双方书面通知,说明业主与承包人已一致同意应向业主支付这一笔损失赔偿费;或者(b)保证人收到一份与所签合同条款规定相一致的、按仲裁程序签发的、并在法律上证明的裁决书副本,说明应向业主支付这一笔损失赔偿费。
代表(承包人名称)代表(保证人姓名)由(签字人姓名)由(签字人姓名)以的资格以的资格在(证明人)在(证明人)证明下证明下签于年月日签于年月日动产赠与合同赠与人(以下简称甲方)、受赠人(以下简称乙方),双方就赠与图书事宜订本合同,其条件如下:第一条甲方将以下图书赠与乙方:1 全套卷册出版社发行2全套卷册书店发行第二条甲方于年月日前将上述图书交付予乙方。
工程建设招标投标合同(履约银行保证书
工程建设招标投标合同(履约银行保证书尊敬的合同签订方:根据贵公司与我们公司就工程建设项目的招标投标事宜达成的协议,我们双方将共同履行以下约定的工程建设招标投标合同(以下简称“本合同”):第一条银行保证的提供1. 根据本合同,我们公司承诺在开展工程建设项目招标投标过程中,向贵公司提供履约银行保证。
2. 履约银行保证是贵公司在工程建设项目招标投标过程中获得合同的重要凭证,以确保贵公司能够履行与工程建设项目相关的合同义务。
第二条履约银行保证的数额1. 我们公司保证向贵公司提供的履约银行保证金额为人民币(以下简称“RMB”)整数,金额为______________(大写)RMB_______(小写),即¥_______________。
2. 履约银行保证的金额将根据工程建设项目的要求和贵公司的实际需要进行调整,但不得超出本合同约定的最高保证金额。
第三条履约银行保证的期限和有效期1. 履约银行保证的期限是从签署本合同之日起开始,直至工程建设项目履约完毕并经贵公司验收合格之日截止。
2. 履约银行保证的有效期是自保函签发之日起计算,有效期为工程建设项目履约期限的__________天。
第四条履约银行保证的责任和义务1. 我们公司作为提供履约银行保证的银行,有责任和义务按照贵公司的要求提供履约银行保证,确保其真实有效。
2. 在履行履约银行保证的过程中,我公司应保证:(1)提供履约银行保证的金额符合合同约定,不低于招标文件和贵公司要求的保证金额;(2)履约银行保证的期限和有效期符合本合同的约定;(3)在履约银行保证有效期内,根据贵公司的书面要求,及时向贵公司提供原件或复印件,并出具正式的履约银行保证函;(4)确保在贵公司要求的时限内,对于任何履约银行保证的更改、延期或撤销,提前书面通知贵公司,经贵公司同意后方可执行。
第五条履约银行保证的索赔和支付1. 如贵公司因我们公司未能履行工程建设项目招标投标合同约定的义务,导致贵公司遭受损失,贵公司有权向我公司提起索赔。
工程建设招标投标合同(履约银行保证书)
工程建设招标投标合同(履约银行保证书)1. 合同背景和目的本招标投标合同(以下简称“合同”)是由合同双方(以下简称“甲方”和“乙方”)就工程建设项目进行招标投标并确定合同的履约保证事项而签订的法律文件。
2. 合同双方甲方: - 公司名称: - 地址: - 法定代表人: - 联系方式:乙方: - 公司名称: - 地址: - 法定代表人: - 联系方式:3. 履约银行保证根据本合同,乙方需要提供一份履约银行保证书,确保其履行合同所承担的义务。
具体保证内容如下:•保证金额:•保证期限:•保证方式:乙方需向甲方提供银行出具的保函,保函需满足以下要求:–保函的开立银行:乙方必须选择一家具备良好信誉的国内银行作为开立保函的银行,并经甲方同意。
–保函的有效期:保函需在本合同签署后的五个工作日内开立,并至少保持有效期至合同履行完毕并甲方确认无履约违约时止。
–保函的金额:保函金额应等于本合同中约定的履约保证金的金额,且保证金额不能减少或调整。
4. 履约保证金甲方有权要求乙方在签署本合同后的五个工作日内向甲方支付履约保证金。
履约保证金是为了保障乙方履行合同义务而设立的一种担保措施。
•履约保证金金额:•履约保证金的支付方式:乙方需向甲方支付履约保证金,支付方式上可以选择以现金、电汇或支票的形式进行支付。
乙方支付履约保证金后,甲方会在合同履行完毕并甲方确认无违约行为时退还该履约保证金。
5. 违约责任和索赔•若甲方发现乙方存在违约行为,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任,包括但不限于:–赔偿甲方因乙方违约所造成的直接经济损失;–支付因乙方违约而引起的其他费用,包括但不限于调查费、诉讼费用等;–要求乙方补救违约行为,包括但不限于重新履行合同义务、修复受损的工程项目等。
•除非本合同另有约定,一方违约的通知应采用书面形式发送,对方应在收到违约通知后的五个工作日内予以回复,并应尽快采取必要的措施来弥补违约行为。
6. 争议解决•若双方在履行本合同过程中发生争议,双方应首先通过友好协商的方式解决,协商期限为三十个自然日。
2023年工程建设招标投标合同(履约银行保证书)
2023年工程建设招标投标合同(履约银行保证书)尊敬的收件人:经过充分的商议和协商,我方(履约银行)代表我行向贵方(投标人/中标人)提供银行保证的服务。
本函将确立双方在2023年工程建设招标投标合同(以下简称“本合同”)履约中的权利和义务。
一、申明与承诺1. 我行作为贵方的履约银行,郑重申明,我行是一家合法成立并有效运营的金融机构,具备提供履约保证的资格和能力。
2. 我行承诺在本合同项下提供的银行保证是真实、有效和可执行的。
3. 我行将按照国家相关法律法规的规定和我行内部制度的约定履行相关手续和程序。
4. 本保证书同时受到我行制定的具体履约保证条款的约束,双方应按照此保证书和相关条款的约定履行各自的权利和义务。
二、保证金额与期限1. 保证金额:我行将按照贵方提交的投标文件确认的中标金额提供招标保证。
2. 保证期限:我行保证的期限自本合同生效之日起至项目完工,并经贵方、施工单位及监理单位确认验收合格后终止。
三、履约保证变动1. 在保证期限内,如发生合同金额调整的情况,贵方应及时向我行提供相应文件证明,并与我行协商决定是否调整履约保证金额。
2. 贵方应确保在变更合同金额后,我行提供的履约保证金额与合同金额保持一致。
四、执行保证1. 如贵方发生违约行为,施工单位提出索赔要求或索取违约利息等相关费用时,我行将根据贵方与施工单位之间的合同约定进行调查核实,并按照贵方与我行约定的支付方式,及时支付相应款项给施工单位。
2. 在我行支付相应款项后,贵方应立即履行支付义务,及时偿还我行支付的款项及相关利息。
五、终止履约保证1. 在以下情况下,我行保留终止或取消履约保证的权利:(1)合同履行完全;(2)贵方提供虚假资料或故意隐瞒重要事实;(3)贵方因不可抗力等原因无法履行合同义务,经双方协商一致决定;(4)其他违约行为。
2. 如发生终止或取消履约保证的情况,我行将及时通知贵方,贵方自收到通知之日起应立即退还剩余未使用的履约保证。
工程建设招标投标合同(履约银行保证书)(2篇)
工程建设招标投标合同(履约银行保证书)甲方:[甲方名称]乙方:[乙方名称]履约银行保证人:[履约银行名称]鉴于甲方拟进行工程建设的招标投标活动,乙方愿意参与投标,并提供履约银行保函,为保证合同的履行,甲、乙双方经友好协商,达成以下协议:一、保证金额1.1 乙方应向甲方提供的履约银行保函金额为人民币【保证金额】(大写:【保证金额大写】)整。
二、保证期限2.1 履约银行保函自【保证期限起始日期】起生效,至【保证期限终止日期】止。
2.2 履约银行保函有效期为【有效期】,届满后自动失效。
三、履约银行保证责任3.1 履约银行保证人保证向甲方支付招标投标履约保证金、业主维修基金、工程质量责任金、违约金等,以及按照合同约定承担的其他责任金额,总额不超过保证金额。
3.2 履约银行保证人保证在甲方要求支付时,立即支付相应金额给甲方。
3.3 履约银行保证人支付保证金后,乙方应及时向履约银行支付相应的保证费用。
四、履约银行保函的开具与交付4.1 乙方应在【保函开具日期】前提交相关申请材料给履约银行,申请履约保函的开具和交付。
4.2 乙方需提供足够的资信证明文件以证明其具有履行合同的能力。
4.3 履约银行应在收到乙方的申请材料后合理时间内开具履约保函,并于【保函交付日期】前将保函交付给乙方。
4.4 乙方应将履约保函在【保函交付日期】前提交给甲方。
五、保证费用5.1 乙方应自履约保函开具之日起30天内,向履约银行支付保证费用,其金额为履约保函金额的【保证费比例】%(大写:【保证费比例大写】)。
5.2 保证费用一经支付,不得退还。
六、违约责任6.1 若乙方未按照本合同约定履行支付保证费用义务的,甲方有权解除本合同,并有权向乙方追究违约责任。
6.2 若履约银行未按时支付保证金额给甲方,履约银行应承担与甲方因此导致的一切损失,并向甲方支付违约金。
七、法律适用与争议解决7.1 本合同的订立、效力及解释均适用中华人民共和国法律。
7.2 如因履约保函发生任何争议,甲、乙双方应友好协商解决,协商不成的,任一方有权向保证人所在地人民法院提起诉讼。
工程建设招标投标合同银行保证书8篇
工程建设招标投标合同银行保证书8篇篇1尊敬的招标方及相关各方:鉴于我方参与此次工程建设投标活动,为保证与招标方签署的工程建设招标投标合同的顺利履行,特此通过本保证书向贵方作出保证事项声明及承诺。
一、保证事项1. 保证金支付:我方保证在规定时间内支付规定的保证金金额,确保投标流程的顺利进行。
2. 合同履行能力:我方具备完成本次工程建设任务的资质和能力,并保证按照合同约定完成工程建设任务。
3. 工程质量保证:我方承诺按照国家标准、行业规范及合同约定,确保工程建设的施工质量,并承担因我方原因造成的工程质量问题的责任。
4. 工程进度保证:我方将按照合同约定的工程进度进行施工管理,确保工程按期完工。
如遇特殊情况,将及时与招标方沟通协商解决方案。
5. 合法合规保证:我方承诺在工程建设过程中遵守国家法律法规、政策规定及合同约定,不进行任何违法违规行为。
二、保证承诺1. 我方将严格按照工程建设招标投标合同约定的各项条款履行义务,确保合同的顺利执行。
2. 在工程建设过程中,如因我方原因造成工程进度延迟或工程质量问题,我方愿意承担相应的违约责任和赔偿责任。
3. 我方承诺在工程建设过程中保持与招标方的良好沟通,及时汇报工程进展情况,共同解决可能出现的问题。
4. 我方保证在工程建设过程中合理使用资金,确保资金的安全和合规使用。
5. 我方将严格遵守保密义务,对在合同履行过程中获知的招标方的商业机密、技术秘密等信息予以保密。
三、保证期限本保证书的保证期限为工程建设招标投标合同签订之日起至工程竣工验收合格并完成所有合同义务之日止。
四、法律效力本保证书自我方法定代表人签字并加盖公章之日起生效,具有法律效力。
本保证书一式两份,招标方和我方各执一份。
五、违约责任如我方未能履行本保证书中的保证事项和承诺,愿意承担相应的违约责任,包括但不仅限于支付违约金、赔偿损失等。
六、争议解决如因本保证书的履行发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
工程建设招标投标合同(履约银行保证书)
工程建设招标投标合同(履约银行保证书)根据本保证书,(单位名称)注册地址为(详细地址)(以下称承包人),和(保证人姓名)注册地址为(详细地址)(以下称保证人)在此以担保全额为(货币名称、数额)共同格守对(业主名称)(以下称为业主)的义务。
根据本保证书,承包人与保证人应保证自己,以及其继承人和受让人承担共同的及各自的对该项支付的义务。
根据以业主为一方,承包人为另一方所达成的协议,承包人已承担了合同义务(以下称为所签合同)去实施并完成某项工程,并在工程出现任何缺陷时,按上述合同中有关条款规定进行修补。
兹将上述书面保证的条件表述如下:如果承包人正确地履行和遵守所签合同中规定的承包人一方按合向的真实主旨、意向和含义应履行和遵守的所有条款、条件及规定,或者如果承包人违约则保证人就赔偿业主因此而蒙受的损失,直到达到上述保证金总额,届时,本保证书所承担之义务即告终止和失效。
否则仍保持完全有效。
但所签合同条款,或对工程的实施。
完成及修补其缺陷的性质和范围的任何变更,以及业主或监理工程师根据所签合同给予的时间宽限或业主或上述监理工程师方面对所签合同有关事宜所做的任何容忍或宽恕均不解除保证人所承担之上述保证书规定的义务。
但只在下述情况下保证人才承担清偿业主蒙受损失之义务:(a)收到业主与承包人双方书面通知,说明业主与承包人已一致同意应向业主支付这一笔损失赔偿费;或者(b)保证人收到一份与所签合同条款规定相一致的、按仲裁程序签发的、并在法律上证明的裁决书副本,说明应向业主支付这一笔损失赔偿费。
代表(承包人名称)代表(保证人姓名)由(签字人姓名)由(签字人姓名)以的资格以的资格在(证明人)证明下在(证明人)证明下签于年月日签于年月日房产买卖合同出卖方(甲方):地址:邮码:电话:法定代表人:职务:购买方(乙方):地址:邮码:电话:法定代表人:职务:根据国家有关房产的规定,甲乙双方经协商一致,签订本合同,以资共同信守执行。
2024年工程建设招标投标合同(履约银行保证书)新
2024年工程建设招标投标合同(履约银行保证书)新尊敬的各位投标人:感谢您参与本次2024年工程建设招标投标活动,为了确保项目的顺利进行和双方利益的保障,我方要求投标人在履行合同过程中提供履约银行保证。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定,履约银行保证是指投标人以其合作的银行作为保证人,签署履约保证书,并在合同签订之后按照合同约定的金额提供担保,确保项目进展顺利,并保证投标人按照合同约定的内容和标准履行义务。
履约银行保证书应包含以下内容:1.保证人和受益人信息:履约银行保证书中应明确保证人和受益人的名称、住所地、联系方式等信息,包括保证人的开户行、账号等。
2.保证金额:根据合同约定,明确履约保证的金额。
保证金额应与投标人在投标文件中提交的招标保函金额相符。
为确保保证金额的真实性,保证人应提供相关证明材料。
3.履约保证期限:明确履约保证的期限,一般为合同履行期限及保修期限。
4.履约保证的承诺:保证人应明确承诺为投标人的履约义务提供充足的担保,并承诺在投标人履行义务过程中,出现违约行为的情况下,及时履行保证责任。
5.违约责任:明确保证人在投标人违约情况下的责任承担范围和方式。
一般包括对受益人进行赔偿、承担经济损失等。
6.变更和解除:明确履约银行保证书的变更和解除条件和程序。
上述内容仅为参考,具体的履约银行保证书内容可根据实际情况进行调整。
履约银行保证的提供应符合以下要求:1.投标人应选择有信誉和实力的银行作为保证人,并与保证人签署履约银行保证书。
2.保证人应出具的履约银行保证书应经过法律工作人员审核,确保合法、有效。
3.投标人应向受益人提供与保证书相关的银行文件,包括保证人的银行开户许可证复印件、开户许可证号码、保证人的营业执照或者组织机构代码证复印件等。
4.投标人应向受益人提供保证人的信用状况和实力证明材料,例如保证人的资金实力证明、履约能力证明等。
履约银行保证书的提供应在合同签订之后的一个月内完成,否则将视为投标人自动放弃履约银行保证。
工程建设招标投标合同银行保证书8篇
工程建设招标投标合同银行保证书8篇篇1鉴于XXXX(以下简称“招标人”)与XXXX(以下简称“投标人”)就XXXX工程进行招标投标活动,为保障招标人的合法权益,维护招标投标活动的公正、公平和诚信原则,本银行受投标人的委托,在此提供保证服务,并出具本保证书。
一、保证事项(一)本银行确认投标人提供的所有与本次招标投标相关的资料真实、完整,包括但不限于财务状况、业绩、资质等。
(二)本银行保证投标人在本次工程建设中的履约行为符合招标文件的各项要求,包括工程质量、工程进度、工程安全等方面的要求。
(三)如投标人未能按照招标文件及合同要求履行其应尽义务,导致招标人遭受损失,本银行将依照本保证书的约定承担相应的保证责任。
二、保证范围(一)本保证涵盖投标人在本次工程建设中的全部义务和责任,包括但不限于工程款的支付、工程质量的保障、工程进度的保证等。
(二)如投标人违反招标文件及合同相关条款,给招标人造成直接或间接损失,本银行将协助招标人进行追偿,并在招标人提出索赔时,按照招标人的要求承担相应的赔偿责任。
三、保证期限本保证书自出具之日起生效,至本次工程建设竣工验收合格并完成所有合同义务后终止。
四、保证方式(一)本银行将在投标人的请求下,向招标人提供必要的信息和资料,以协助招标人了解投标人的履约能力。
(二)在工程建设过程中,本银行将定期或不定期对投标人的履约情况进行监督和检查,以确保其履行招标文件及合同规定的各项义务。
(三)如投标人未能履行合同义务,本银行将按照招标人的要求,采取必要的措施,包括但不限于代为履行、赔偿损失等。
五、免责条款(一)本保证书项下的保证责任不涵盖因不可抗力因素导致的损失。
不可抗力因素包括但不限于自然灾害、战争、政府政策变化等。
(二)如因招标人自身原因导致的损失,本银行不承担任何责任。
六、争议解决本保证书的签订、履行和解释以及争议的解决均应适用中华人民共和国法律。
如因本保证书产生的任何争议,双方应首先友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
工程建设招标投标合同银行保证书6篇
工程建设招标投标合同银行保证书6篇篇1尊敬的招标方及相关各方:鉴于本工程建设的需要,我们银行作为保证机构,愿意为参与本次工程建设的投标方提供保证支持。
为确保本次招投标活动的顺利进行,明确各方责任与义务,根据相关法律法规及行业规范,经各方友好协商,达成如下保证协议:一、保证事项概述本次保证涉及工程建设招标投标过程中的履约保证金、预付款保证金以及招标过程中的投标保证金等相关事项。
投标方应依照招标文件要求,确保投标文件的真实性与合法性。
本保证书的目的在于确保投标方的资金安全及履行合同的诚意。
二、保证范围及承诺内容1. 保证投标方按时足额缴纳履约保证金、预付款保证金及投标保证金等。
若投标方未能按时缴纳,我们将按照招标文件的要求承担相应违约责任。
2. 保证投标方的投标文件真实有效,不存在虚假信息或隐瞒重要事实的情况。
一旦查实投标方存在违规行为,我们将承担相应的连带责任。
3. 保证投标方在招投标过程中遵守相关法律法规和行业规范,如因投标方的违法行为造成招标方的损失,我们将按照实际情况进行赔偿。
4. 保证在工程实施过程中,投标方将严格按照合同条款履行相关义务,包括工程款的支付、工程进度的保障等。
若投标方出现违约行为,我们将依法承担连带责任。
三、保证期限及效力本保证书的保证期限为本次工程建设全过程,自招标公告发布之日起至工程竣工验收合格之日止。
本保证书自签署之日起生效,具有法律效力。
四、保证金的存储与管理本次招投标过程中的保证金将由我们银行进行存储与管理。
我们将严格按照相关规定对保证金进行专款专用,确保资金安全。
在工程实施过程中,我们将对投标方的资金使用情况进行监督和管理。
五、违约责任及处理1. 若投标方存在违规行为或违约行为,我们将依法承担连带责任,赔偿由此造成的损失。
2. 若投标方未能按时缴纳相关保证金,我们将按照招标文件的要求承担相应的违约责任。
3. 若投标方的投标文件存在虚假信息或隐瞒重要事实的情况,我们将承担相应的法律责任。
工程建设招标投标合同(履约银行保证书)
工程建设招标投标合同(履约银行保证书)尊敬的招标人及投标人:在此,我们作为履约银行,愿意为本次工程建设招标投标的合同提供保证。
我们保证将按照合同条款和条件,确保中标方的履约能力,保障工程建设的顺利进行。
一、保证范围本次履约保证的主要对象为本次招标的中标人。
我们保证的范围包括但不限于中标人应支付的工程款、违约金、赔偿金等所有相关费用。
我们还将保证中标人在合同执行过程中遵守所有合同条款,包括履行保修义务和赔偿责任。
二、保证期限本次履约保证的期限自合同签订之日起至合同执行完毕后终止。
在此期间,我们将持续履行保证责任,确保中标人遵守合同条款,完成工程建设任务。
三、保证方式我们将在保证书中明确承诺以银行转账的方式履行保证责任。
在任何情况下,我们都不会采取其他形式的保证方式。
四、保证责任如果中标人未能按照合同约定履行合同义务,我们将在接到招标人或监理机构的书面通知后,立即履行保证责任,支付相关款项或费用。
我们将在接到通知后的五个工作日内完成支付。
五、法律适用与争议解决本履约保证书受招标人所在地的法律管辖。
双方应通过友好协商解决任何争议。
如无法协商解决,任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院提起诉讼。
六、其他事项我们在此确认,本次履约保证是基于招标人、投标人和我们的共同利益。
我们承诺严格遵守合同条款和本保证书的所有规定。
我们理解并接受,如果违反本保证的任何规定,我们将承担相应的法律责任。
七、签名与盖章在此,我们愿意提供我们的营业执照复印件和法定代表人签名,以证明我们的身份和授权。
同时,我们也需要在本保证书上加盖公章,以示我们对本次履约保证的承诺。
招标人:____________(招标人名称)日期:____________(招标人盖章日期)投标人:____________(投标人名称)日期:____________(投标人盖章日期)履约银行:____________(履约银行名称)日期:____________(保证书签署日期)以上内容为工程建设招标投标合同履约银行保证书,如有需要,可随时联系我们获取更多相关内容。
工程建设招标投标合同银行保证书5篇
工程建设招标投标合同银行保证书5篇篇1鉴于:(被担保人全称)参与(项目名称)的工程建设招标投标活动,我们作为其合作银行,根据被担保人的申请,为确保其在工程建设中的信用履行和合同履行能力,特出具此保证书。
一、保证事项概述1. 保证人(银行名称)愿意依据本保证书的条款和条件,对被担保人在工程建设过程中的招标行为及其与招标方签订的合同条款的履行进行保证。
2. 本保证书涉及的主要内容包括被担保人在工程建设中的招标行为、合同履行能力、资金支付等方面。
二、保证内容1. 被担保人资格及招标行为的真实性:保证被担保人在本次招标投标活动中所提供的一切资料真实、有效,合法参与工程建设招标投标活动。
2. 合同履行能力的保证:确认被担保人具备必要的工程建设资质和能力,确保按照招标文件要求和合同约定完成工程建设任务。
3. 按时支付工程款项:保证被担保人按照与招标方签订的合同条款,按时支付工程款项,不出现违约情况。
4. 维护工程质量和安全:监督被担保人严格遵守工程建设的法律、法规和技术标准,确保工程质量和安全。
三、保证义务1. 我们将密切关注工程建设进度,确保被担保人的合同履行能力。
2. 若被担保人出现资金支付困难或其他可能影响工程建设的情况,我们将及时采取必要措施,协助解决相关问题。
3. 在被担保人未能履行与招标方签订的合同条款时,我们将根据本保证书的约定承担相应的保证责任。
四、保证期间本保证书自签发之日起生效,至工程建设完成并履行完毕相关合同条款后终止。
五、保证金额本保证书的保证金额为(具体金额),用于确保被担保人在工程建设中的信用履行和合同履行能力。
六、免责条款本保证书受法律约束,但以下情况除外:1. 不可抗力因素导致的违约行为;2. 被担保人的欺诈行为;3. 其他非因银行原因导致的违约情况。
七、争议解决因本保证书产生的任何争议,各方应首先友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本保证书一式两份,银行和被担保人各执一份。
工程建设招标投标合同(履约银行保证书)
工程建设招标投标合同(履约银行保证书)根据本保证书,(单位名称)注册地址为(详细地址)(以下称承包人),和(保证人姓名)注册地址为_________________________(详细地址)(以下称保证人)在此以担保全额为_______________(货币名称、数额)共同格守对(业主名称)(以下称为业主)的义务。
依据本保证书,承包方与担保方须确保自身及其继承人和受让人共同及个别地承担相应的支付义务。
依据业主与承包方之间所签订的协议,承包方已承诺履行合同义务(以下简称“所签合同”),负责实施并完成指定工程,并且在工程出现任何瑕疵时,依照合同相关条款进行修复。
现将前述书面保证的条件明确如下:若承包人恪守并遵循所签订合同中规定的承包人一方应恪守和遵循的所有条款、条件及规定,符合合同的真实意图、意向和含义,或者若承包人违反合同,保证人将赔偿业主因此遭受的损失,直至达到上述保证金总额为止。
届时,本保证书所承担的义务即告终止和失效。
否则,保证书的义务将保持完全有效。
然而,所签订合同的条款,或对工程实施、完成及修补其缺陷的性质和范围的任何变更,以及业主或监理工程师根据所签合同给予的时间宽限或业主或上述监理工程师方面对所签合同有关事宜所做的任何容忍或宽恕,均不解除保证人所承担的上述保证书规定的义务。
但保证人仅在下述情况下承担赔偿业主损失的义务:业已接获业主及承包人双方之书面通知,明确表明双方已达成共识,应向业主支付特定之损失赔偿金;或保证人已收到一份与签署合同条款相符、依照仲裁程序出具且具有法律效力之裁决书副本,证明应向业主支付该笔损失赔偿金。
代表(承包人名称)代表(保证人姓名)以的资格以的资格在(证明人)在(证明人)签于年月日签于年月日。
工程建设招标投标合同(履约银行保证书)
工程建设招标投标合同(履约银行保证书)履约银行保证书根据本保证书,我们(单位名称)注册地址为(详细地址)(以下称承包人),和(保证人姓名)注册地址为(详细地址)(以下称保证人)在此以担保全额为(货币名称、数额)共同格守对(业主名称)(以下称为业主)的义务。
根据本保证书,承包人与保证人应保证自己,以及其继承人和受让人承担共同的及各自的对该项支付的义务。
根据以业主为一方,承包人为另一方所达成的协议,承包人已承担了合同义务(以下称为所签合同)去实施并完成某项工程,并在工程出现任何缺陷时,按上述合同中有关条款规定进行修补。
兹将上述书面保证的条件表述如下:如果承包人正确地履行和遵守所签合同中规定的承包人一方按合向的真实主旨、意向和含义应履行和遵守的所有条款、条件及规定,或者如果承包人违约则保证人就赔偿业主因此而蒙受的损失,直到达到上述保证金总额,届时,本保证书所承担之义务即告终止和失效。
否则仍保持完全有效。
但所签合同条款,或对工程的实施。
完成及修补其缺陷的性质和范围的任何变更,以及业主或监理工程师根据所签合同给予的时间宽限或业主或上述监理工程师方面对所签合同有关事宜所做的任何容忍或宽恕均不解除保证人所承担之上述保证书规定的义务。
但只在下述情况下保证人才承担清偿业主蒙受损失之义务:(a)收到业主与承包人双方书面通知,说明业主与承包人已一致同意应向业主支付这一笔损失赔偿费;或者(b)保证人收到一份与所签合同条款规定相一致的、按仲裁程序签发的、并在法律上证明的裁决书副本,说明应向业主支付这一笔损失赔偿费。
代表(承包人名称)代表(保证人姓名)由(签字人姓名)由(签字人姓名)以_____的资格以_____的资格在(证明人)证明下在(证明人)证明下签于一九九_年_月_日签于一九九_年_月_日。
工程建设招标投标合同(履约银行保证书)
工程建设招标投标合同(履约银行保证书)工程建设招标投标合同(履约银行保证书)根据本保证书,(单位名称)注册地址为(详细地址)(以下称承包人),和(保证人姓名)注册地址为(详细地址)(以下称保证人)在此以担保全额为(货币名称、数额)共同格守对(业主名称)(以下称为业主)的义务。
根据本保证书,承包人与保证人应保证自己,以及其继承人和受让人承担共同的及各自的对该项支付的义务。
根据以业主为一方,承包人为另一方所达成的协议,承包人已承担了合同义务(以下称为所签合同)去实施并完成某项工程,并在工程出现任何缺陷时,按上述合同中有关条款规定进行修补。
兹将上述书面保证的条件表述如下:如果承包人正确地履行和遵守所签合同中规定的承包人一方按合向的真实主旨、意向和含义应履行和遵守的所有条款、条件及规定,或者如果承包人违约则保证人就赔偿业主因此而蒙受的损失,直到达到上述保证金总额,届时,本保证书所承担之义务即告终止和失效。
否则仍保持完全有效。
但所签合同条款,或对工程的实施。
完成及修补其缺陷的性质和范围的任何变更,以及业主或监理工程师根据所签合同给予的时间宽限或业主或上述监理工程师方面对所签合同有关事宜所做的任何容忍或宽恕均不解除保证人所承担之上述保证书规定的义务。
但只在下述情况下保证人才承担清偿业主蒙受损失之义务:(a)收到业主与承包人双方书面通知,说明业主与承包人已一致同意应向业主支付这一笔损失赔偿费;或者(b)保证人收到一份与所签合同条款规定相一致的、按仲裁程序签发的、并在法律上证明的裁决书副本,说明应向业主支付这一笔损失赔偿费。
代表(承包人名称)代表(保证人姓名)由(签字人姓名)由(签字人姓名)以的资格以的资格在(证明人)证明下在(证明人)证明下签于年月日签于年月日建筑安装工程招标书建筑安装工程招标书为了提高建筑安装工程的建设速度,提高经济效益,经(建设主管部门)批准,(建设单位)对建筑安装工程的全部工程(或单位工程,专业工程)进行招标(公开招标由建设单位在地区或全国性报纸上刊登招标广告,邀请招标由建设单位向有能力承担该项工程的若干施工单位发出招标书,指定招标由建设项目主管部门或提请基本建设主管部门向本地区所属的几个施工企业发出指令性招标书)。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
工程建设招标投标合同(履约银行保证书)履约银行保证书
根据本保证书,我们(单位名称)注册地址为(详细地址)(以下称承包人),和(保证人姓名)注册地址为(详细地址)(以下称保证人)在此以担保全额为(货币名称、数额)共同格守对(业主名称)(以下称为业主)的义务。
根据本保证书,承包人与保证人应保证自己,以及其继承人和受让人承担共同的及各自的对该项支付的义务。
根据以业主为一方,承包人为另一方所达成的协议,承包人已承担了合同义务(以下称为所签合同)去实施并完成某项工程,并在工程出现任何缺陷时,按上述合同中有关条款规定进行修补。
兹将上述书面保证的条件表述如下:如果承包人正确地履行和遵守所签合同中规定的承包人一方按合向的真实主旨、意向和含义应履行和遵守的所有条款、条件及规定,或者如果承包人违约则保证人就赔偿业主因此而蒙受的损失,直到达到上述保证金总额,届时,本保证书所承担之义务即告终止和失效。
否则仍保持完全有效。
但所签合同条款,或对工程的实施。
完成及修补其缺陷的性质和范围的任何变更,以及业主或监理工程师根据所签合同给予的时间宽限或业主或上述监理工程师方面对所签合同有关事宜所做的任何容忍或宽恕均不解除保证人所承担之上述保证书规定的义务。
但只在下述情况下保证人才承担清偿业主蒙受损失之义务:
(a)收到业主与承包人双方书面通知,说明业主与承包人已一致同意应向业主支付这一笔损失赔偿费;或者(b)保证人收到一份与所签合同条款规定相一致的、按仲裁程序签发的、并在法律上证明的裁决书副本,说明应向业主支付这一笔损失赔偿费。
代表(承包人名称)代表(保证人姓名)由(签字人姓
名)由(签字人姓名)
以_____的资格以_____的资格
在(证明人)证明下在(证明人)证明下
签于一九九_年_月_日签于一九九_年_月_日。