江苏省2015年下半年公路造价师《计价与控制》：建筑安装工程费用构成考试试题
江苏省2015年造价工程师工程计价：工程总承包考试试题
江苏省2015年造价工程师工程计价：工程总承包考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、关于混凝土模板及支架拆除，说法正确的是（）。
A．梁侧模拆除时对混凝土强度无任何要求B．拆模时应先拆除承重模板，后拆除非承重模板C．后张法预应力构件的侧模应在预应力钢筋张拉前拆除D．同种构件的底模拆除时对混凝土的强度要求相同2、建筑物地下室所有墙体都应设置水平防潮层，其中一道设置在地下室墙附近，另一道设置的位置应当是（）。
A．室外地面散水以上150～200mm处B．室内地坪以下60mm处C．垫层与地面面层之间D．室外地面散水以下150～200mm处3、项目规模合理化的制约因素不包括__。
A．投资因素B．技术因素C．市场因素D．环境因素4、某工作的总时差为3天，自由时差为1天，由于非承包商的原因，使该工作的实际完成时间比最早完工时间延迟了5天，则承包商可索赔工期最多是（）天。
A．1B．2C．3D．45、柱等上部结构的地下的延伸，是建筑物的一个组成部分，它承受建筑物的全部荷载，并将其传给地基。
A．支基B．撑基C．基础D．房基6、途径等来确定。
A．工程费用B．流动资金C．工程造价D．项目投资7、已知工作正有一项紧后工作G，G的LF＝14d，TF＝2d，持续时间为3d，工作正的ES＝6d，持续时间为1d，则正的FF为（）d。
A．1B．2C．3D．48、打桩机具中桩架的主要组成部分是（）。
A．底盘、导向杆、动力装置、滑轮组B．导向杆、动力装置、滑轮组、斜撑C．导向杆、底盘、滑轮组、斜撑D．导向杆、动力装置、滑轮组、桩锤9、__适用于一般工程建设用地。
A．协议方式B．公开拍卖C．招标方式D．无偿赠予10、窗口和墙垛等处的砖符合模数，满足上下错缝要求，应采用的砌砖工艺过程是（）。
A．抄平放线B．盘角、挂线C．摆砖D．立皮数杆11、预应力钢筋混凝土轨枕宜选用（）。
A．Ⅰ级热轧钢筋B．CRB550冷轧带肋钢筋C．热处理钢筋D．乙级冷拔低碳钢筋12、在基础施工中发现地下障碍物，需对原工程设计进行变更，变更导致合同价款的增减及造成的承包商损失应由__承担。
2015年下半年江苏省造价师工程计价：缺陷责任期内的维修及费用承担考试试卷
2015年下半年江苏省造价师工程计价：缺陷责任期内的维修及费用承担考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、技术组织措施、平面布置图以及其他有关投标和签约需要的设计外，还有（）。
A．施工进度计划B．降低成本措施计划C．资源需要量计划D．技术经济指标分析2、在寿命周期成本分析中，为了权衡系统设置费中各项费用之间的关系，可采取的措施是（）。
A．进行节能设计以降低运行费用B．采用整体结构以减少安装费用C．培训操作人员以减少维修费用D．改善设计材质以降低维修频度3、项目管理费不包括的项目是__。
A．总部人员的薪金和福利费B．开工试车费C．零星杂项费用D．各种酬金4、场地平整前，确定场地平整的施工方案的首要任务是（）。
A．确定场地内外土方的调配方案B．计算挖方和填方的工程量C．明确场地的设计标高D．拟定施工方法与施工进度5、下列投资估算方法中，精度较高的是__。
A．生产能力指数法B．单位生产能力估算法C．系数估算法D．指标估算法6、寿命周期成本评价有助于增强项目的__能力。
A．竞争B．抗风险C．延续D．调控7、建筑物地下室所有墙体都应设置水平防潮层，其中一道设置在地下室墙附近，另一道设置的位置应当是（）。
A．室外地面散水以上150～200mm处B．室内地坪以下60mm处C．垫层与地面面层之间D．室外地面散水以下150～200mm处8、已知某项目计息周期为3个月，名义年利率为12%，则项目的有效年利率为（）。
A．12.55%B．12.68%C．12.36%D．12%9、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目，__。
A．必须进行公开招标B．必须进行邀请招标C．应当进行公开招标，但经有关部门批准可以邀请招标的除外D．应当进行邀请招标，但经有关部门批准可以不进行招标的除外10、在合同履行过程中，发生影响承发包双方权利和义务的事件时，首先应由__作出处理决定。
A．发包人B．监理工程师C．法院D．双方的上级主管部门11、建设项目可行性研究的技术基础是__。
江苏省2015年下半年造价工程师工程计价：合同签订试题
江苏省2015年下半年造价工程师工程计价：合同签订试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、普通砖隔墙一般采用半砖（）mm隔墙。
A．120B．220C．335D．2782、采用综合单价的工程量清单，将综合单价与各分部分项工程的工程量相乘可以得到各分部分项工程的__。
A．直接费B．部分费用C．全部费用D．全部造价3、项目管理费不包括的项目是__。
A．总部人员的薪金和福利费B．开工试车费C．零星杂项费用D．各种酬金4、在双代号时标网络计划图中，用波形线将实线部分与其紧后工作的开始节点连接起来，用以表示工作（）。
A．总时差B．自由时差C．虚工作D．时间间隔5、已知工作正有一项紧后工作G，G的LF＝14d，TF＝2d，持续时间为3d，工作正的ES＝6d，持续时间为1d，则正的FF为（）d。
A．1B．2C．3D．46、流水施工的基本组织方式包括（）。
A．无节奏流水施工、有节奏流水施B．异节奏流水施工、等节奏流水施工C．无节奏流水施工、异节奏流水施D．等节奏流水施工、无节奏流水施工7、按工程量清单计价方式，下列构成投标报价的各项费用中，应该在单位工程费汇总表中列项的是__。
A．直接工程费B．管理费C．利润8、在基础施工中发现地下障碍物，需对原工程设计进行变更，变更导致合同价款的增减及造成的承包商损失应由__承担。
A．建设单位B．建设单位、承包商C．承包商D．工程设计单位9、根据现行规定，发包人应按照规定时限核对(审查)工程竣工结算，并提出审查意见。
500万～2000万元的工程，审查时限为从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起__天。
A．10B．20C．30D．4010、不定型密封材料中的丙烯酸类密封膏可用于（）。
A．屋面嵌缝B．广场接缝C．桥面接缝D．水池接缝11、途径等来确定。
A．工程费用B．流动资金C．工程造价D．项目投资12、广泛应用于钢筋纵向连接及预应力钢筋与螺丝端杆焊接的是（）。
2015江苏省造价员考试试题及答案全(打印版)(必备资料)
D、2308.34
15、以下是提高价值的途径
A 提高功能、降低成本
B 功能不变、成本下降
C 功能略降、成本大降
D 成本略增、功能大增
E 成本不变，提高功能
16、价值工程表达式中各字母定义为：V—价值系数F—功能C—成本，
其表达式应是( )
A V=C/F
B V=F/C+1
26、由工程建设的特点所决定，工程造价具有以下特点：( )
A 大量性
B 巨大性
C 层次性
D 差别性
27、价格形成的基础是( )。
A、供求关系
B、价值
C、币值
D、土地的级差收益
28、控制工程造价最有效的手段是( )。
A、精打细算
B、强化设计
C、技术与经济相结合
D、推行招投标
A. 240
B. 237.5
C. 228
D. 213
30、检查投资目标分解的合理性，资金使用计划的保障性，施工进度计划
的协调性，这是投资偏差分析纠偏方法中的( )。
A.组织措施
B.技术措施
C.管理措施
D.经济措施
31、某独立土方工程，招标文件中估计工程量为100 万m3，合同约定：
均为4 000 元/吨。则6 月末的投资偏差为( )万元。
A.450
B.-450
C.-200
D.200
14、某项目建设期内每年年初贷款分别为300 万元、400 万元和500 万
元，年利率10%。若在运营期第5 年末一次性偿还贷款，则应偿还的本利和
为( )万元。
2015年江苏省造价工程师安装计量：施工图预算考试题
2015年江苏省造价工程师安装计量：施工图预算考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、有关道路等级及路面等级划分，下列叙述正确的是（）。
A．公路按等级划分为快速路、主干路、次干路和支路B．城市道路等级划分为高速路、一、二、三、四级路C．二级公路应采用高级或次高级路面D．三级公路应采用中级路面2、某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作A的总时差和自由时差（）周。
A．均为0B．分别为1和0C．分别为2和0D．均为43、某工程本月按照预算价格应结算的工程款为1000万元，已知本月人工单价较基期上涨了1.0%，人工费在总费用中所占比重为15%，材料价格上涨了20%，材料费在总费用中所占比重为40%，则本月应结算的工程价款是__万元。
A．1120B．1050C．1085D．10954、涂料成分中，次要成膜物质的作用是（）。
A．降低黏度，便于施工B．溶解成膜物质，影响成膜过程C．赋予涂料美观的色彩，并提高涂膜的耐磨性D．将其他成分粘成整体，并形成坚韧的保护膜5、城市地下贮库的布置，应处理好与交通的关系，对小城市的地下贮库起决定作用的是（）。
A．市内供应线长短B．对外运输的车站、码头等位置C．市内运输设备类型D．贮库类型和重要程度6、价值工程的目的是（）。
A．以最低的生产成本实现最好的经济效益B．以最低的生产成本实现使用者所需功能C．以最低的寿命周期成本实现使用者所需最高功能D．以最低的寿命周期成本可靠地实现使用者所需功能7、地下污水处理场及城市水、电、气、通信等公用设施。
A．地表至-10m深度空间建设的地下工程。
B．-30m～-10m深度空间内建设的地下工程C．-30m以下建设的地下工程D．一50m以下建设的深层开发建设工程8、为缩短总工期，应该采取措施缩短双代号网络计划中（）。
A．总时差最大的工作的持续时间B．自由时差为零的工作的持续时间C．关键线路上某一项或几项工作的持续时间D．所有非关键线路的持续时间9、广泛应用于钢筋纵向连接及预应力钢筋与螺丝端杆焊接的是（）。
江苏省2015年下半年公路造价师《技术与计量》：控制公路建设项目总投资模拟试题
江苏省2015年下半年公路造价师《技术与计量》：控制公路建设项目总投资模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、《公路工程国内招标文件范本》规定，在收到最后结账单和清账书__天之后，监理工程师签发最后支付证书。
A．7B．14C．21D．282、联合体主办人所承担的工程__。
A．必须是主要的工程量B．必须超过总工程量的50%C．必须超过总工程量的80%D．必须超过总工程量的60%3、抽样检验中出现的合格品错判将给__带来损失。
A．监理方B．检验者C．业主D．生产者4、挤密和__作用。
A．出气B．竖向排水C．稳定D．反滤5、按现行有关规定，在施工过程中，生产工人的劳动保护费属于__。
A．现场管理费B．其他工程费C．企业管理费D．直接工程费6、2、3年末各需2亿元(三年内合计投资10亿元)，修成后每隔五、六年维修一次，每次维修费用14万元。
若基准收益率为8%，则该道路自开通(3年后)起维持40年所需总投资额(包括初期投资和维修费在内)的现值为__亿元。
已知：(P/A，8%，3)＝2.577，(A/F，8%，5)＝0.17046，(P/A，8%，40)＝11.925，(P/F，8%，3)＝0.7938。
A．12.426B．10.325C．9.156D．11.4287、施工合同示范文本规定，当合同文件发生矛盾时，应按顺序进行解释。
下列排序中正确的是__。
A．合同协议书、通用条款、专用条款B．中标通知书、专用条款、协议书C．中标通知书、专用条款、投标书D．中标通知书、专用条款、标准8、可较准确地反映实际水平，适用于市场经济条件的施工图预算编制方法是（）。
A．单价法B．分项详细估算法C．实物法D．综合指标法9、有资格代理招标的机构条件应包括__。
①必须是法人组织；②不得与行政机关有隶属关系，③有从事招标代理义务的场所；④有编制招标文件的能力；⑤有自己的评标专家库A．①②③B．②③④⑤C．④⑤D．①③④10、速动比率指标是用于反映项目__。
2015年造价工程师《工程计价》真题及答案(详解版)
【答案】C
【解析】准备和结束工作时间的长短与所担负的工作量大小无关，但往往和工作内容有关。
19. 某出料容量 750L 的混凝土搅拌机，每循环一次的正常延续时间为 9 分钟，机械正常利用系数为 0.9。按 8
小时工作制考虑，该机械的台班产量定额为( )。
A. 36m³/台班
B. 40m³/台班
C. 0.28 台班/m³
A. 建设单位向总承包单位支付
B. 分包单位向总承包单位支付
C. 专业承包单位向总承包单位支付
D. 专业承包单位向建设单位支付
【答案】A
18. 根据施工过程工时研究结果，与工人所担负的工作量大小无关的必须消耗时间是(
)。
A. 基本工作时间
B. 辅助工作时间
C. 准备与结束工作时间
D. 多余工作时间
【答案】B 【解析】【银行财务费】=离岸价格（FOB）×银行财务费率【外贸手续费】=到岸价格（CIF）×外贸手续费率 【关税】=到岸价格（CIF）×进口关税税率 【消费税】=[（到岸价格（CIF）+关税）/（1-消费税税率）]×消费税税 率（到岸价格（CIF）+关税+消费税）×消费税税率 【增值税】=（关税完税价格+关税+消费税）×增值税税率 【车 辆购置税】=（关税完税价格+关税+消费税）×车辆购置税率 【关税完税价格】：关税的完税基数，等于到岸价 5. 根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列关于措施项目费用的说法中正确的是( )。 A. 冬雨季施工费是冬、雨季施工增加的临时设施，防滑处理，雨雪排除等费用 B. 施工排水、降水费由排水和降水两个独立的费用项目组成 C. 当单层建筑物檐口高度超过 15m 时，可计算超高施工增加费 D. 已完工程及设备保护费是指分部工程或结构部位验收前，对已完工程及设备采取必要保护措施所发生的费 用 【答案】A 【解析】B 施工排水、降水费用由成井和排水、降水两个独立的费用组成；C 单层建筑物檐口高度超过 20m， 多层建筑物超过 6 层时，可计算超高建筑面积（按超高部分计算建筑面积）；D 已完工程设备保护费：是指工程竣 工验收前，对已完工程及设备采取必要的保护措施所发生的费用；地上地下工程设备保护费：是指分部分项工程或 结构部位验收前，对地上地下设备采取的必要的保护措施； 6. 根据我国现行建筑安装工程费项目组成的规定，下列费用应列入暂列金额的是( )。 A. 施工过程中可能发生的工程变更及索赔、现场签证等费用 B. 应建设单位要求，完成建设项目之外的零星项目费用
江苏省2015年公路造价师计价与控制：工程量清单计价方法考试试卷
江苏省2015年公路造价师计价与控制：工程量清单计价方法考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、合同被确认无效时，应从__即无法律约束力。
A．双方发生争议时B．合同订立时C．当事人一方提出时D．被法院确认时2、超越代理权、代理权终止后的代理，但仍与代理人签订的合同，对他人造成损失时，该第三人要负法律上的__责任。
A．道义责任B．连带责任C．主要责任D．不承担责任3、沥青混合料沥青的最佳用量通常以（）来确定。
A．沥青抽提试验B．针入度试验C．抗压强度试验D．马歇尔稳定度试验4、按照功能的标准化可以将其分为__。
A．必要功能和辅助功能B．基本功能和必要功能C．过剩功能和不足功能D．使用功能和美学功能5、对施工风险很大的工程通常采用__。
A．总价合同B．单价合同C．分包合同D．成本加酬金合同6、高速公路施工中按里程来计算监理人员配置，应以__为原则。
A．每公里配置0.5人B．每公里至少5人C．每公里应不少于1人D．根据实际情况确定7、按照《公路工程国内招标文件范本》规定，开工预付款一般分__次支付。
A．一B．二C．三D．四8、标底是建筑安装工程造价的表现形式之一，是建设项目的__。
A．合同价格B．结算价格C．预期价格D．评比价格9、__才是构成证明承包人所施工的工程已经完成的批准文件。
A．工程交工证书B．中间支付证书C．缺陷责任终止证书D．各分项、分部工程的质量检验合格证10、监理单位的义务不包括__。
①选择承担工程项目建设的实施单位；②与承包人签订施工合同；③公正地维护有关各方的合法权益；④不得泄漏与本工程有关的保密资料；⑤不得参与可能与业主利益相冲突的承包人组织的活动A．①②B．②④⑤C．③④⑤D．①②④11、在公路施工监理活动中，承包人是依据__接受监理的。
A．监理合同B．施工合同C．建设单位的书面通知D．交通主管部门的指示12、迟付款利息计算时从规定的付款截止日期起到恢复付款日为止，按__计算利息。
完整版2015年江苏土建造价员考试真题and问题详解
实用标准文档二○一五年江苏省建设工程造价员考试土建造价案例分析试卷试题本（注意：请在答卷本上答题）本卷为案例分析题，初级做一到三题，其中第三题做第(一)部分，共100分；中、高级做一、三、四题，其中第三题做第（二）部分,共120分；多做和漏做的题均不得分。
除注明外，管理费费率、利润费率、人工工资单价、材料单价和施工机械台班单价、题中未给出的条件全部以《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）（以下简称2014年计价定额）为准；文字与图形不同时，以文字说明为准。
除选择题外，案例题要求写出简要计算过程。
题中“π”取3.14。
一、（本题为单项选择题，共20题，每题2分，共40分，初级、中级、高级均做）1．在计算建筑面积时，当无围护结构，有围护设施，并且结构层高在2.2m以上时，（）按其结构底板水平投影计算1/2建筑面积。
A．立体车库B．室外挑廊C．悬挑看台D．阳台2．某单层宿舍，平面为长方形，外墙的结构外边线平面尺寸为33.8m×7.4m。
已知外墙外侧面做法为：20厚1:3水泥砂浆找平层，3厚胶黏剂，20厚硬泡聚氨酯复合板，5厚抹面胶浆。
则该单层宿舍的建筑面积为（）。
2 2 2 2．254.08 m 252.43 mC．A．251.77 m253.67 mD B．3．在计算建筑面积时，（）不应计算建筑面积。
A．室外台阶B．观光电梯C．玻璃幕墙D．空调搁板4．下列建筑工程，当檐高为16m，且无地下室时，（）的工程类别应是建筑工程二类。
A．住宅B．单层厂房C．多层厂房D．公共建筑2地下室。
现编制招标控制价，2000m层，有2层共5．某办公楼，檐口高度20m，层数633。
则灰土回填部分的管理费费率800m，灰土回填工程量已知该工程挖土工程量6000m应为（）。
A．6 % B．25% C．28 % D．31%6．某钢结构工程，加工厂制作，现场安装。
无省市级标化工地创建要求。
已知该工程分部分项工程费为8000万元，单价措施项目费为240万元。
公路造价师考试计价与控制考点：工程造价工程量清单计价考试试题
公路造价师考试计价与控制考点：工程造价工程量清单计价考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、项目监理机构在施工准备阶段应做好（）的监理工作。
A．制订监理规划B．明确监理员职责C．审核承包单位质量保证体系D．主持召开工地例会2、建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括__。
A．批准招标申请B．审核招标文件C．负责编制标底D．参加开标会议E．监督评标过程3、监理工程师与业主的关系是__。
A．监理和被监理关系B．委托与被委托关系C．雇佣与被雇佣关系D．相当于业主代表关系4、国产设备的原价一般是指（）。
A．出厂价B．出厂价与运费、装卸费之和C．设备市场价D．设备成本价5、监理工程师应根据工程的__等条件，确定参与投标的企业类型及资质等级。
A．规模B．结构C．类型D．特点E．工期6、__主持全国公路工程质量监督工作。
A．交通部B．建设部C．公路工程总公司D．国家质量监测中心7、某乙是某甲的债务人，某甲是某丙的债务人。
由于某甲怠于行使自己到期的债权，则__。
A．如果某丙行使代位权，由此发生的必要费用由某乙承担B．某乙可以行使代位权，直接向某丙偿还债务C．只有某甲的这种行为对某丙造成损害，某丙才可以行使代位权D．某丙可以行使代位权，代替某甲向某乙主张债权8、合同法律关系的客体是指__。
A．合同的当事人B．合同双方的权利C．合同双方的义务D．合同的标的9、业主对一般工程分包的管理主要表现在__。
A．行使对分包人的自主选择权B．对分包工程的支付管理C．对分包工程的批准D．对施工现场的协调管理10、路堤基底原状土的强度不符合要求时，应进行换填，换填深度应不小于__，并予以分层压实。
A．15cmB．30cmC．45cmD．50cm11、国内招标的工程，监理投标价低于定额建安工程费的__即为无效。
A．1.0%B．1.4%C．1.6%D．3.3%12、某项目设计合同的价格为5007/元，设计单位已接受委托方支付的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还__万元。
江苏省2015年下半年造价工程师工程计价：编制依据考试题
江苏省2015年下半年造价工程师工程计价：编制依据考试题一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、计算预制混凝土楼梯工程量时,应扣除（).A．构件内钢筋所占体积B．空心踏步板空洞体积C．构件内预埋铁件所占体积D．单个300mm×300mm以内孔洞体积2、涂料成分中，次要成膜物质的作用是(）。
A．降低黏度，便于施工B．溶解成膜物质,影响成膜过程C．赋予涂料美观的色彩，并提高涂膜的耐磨性D．将其他成分粘成整体，并形成坚韧的保护膜3、广泛应用于钢筋纵向连接及预应力钢筋与螺丝端杆焊接的是（）。
A．闪光对焊B．电弧焊C．电阻点焊D．电渣压力焊4、下列关于工程变更的说法中不正确的是__.A．工程变更总是由承包商提出的B．工程师审批工程设计变更时应与业主及设计单位协商C．工程的变更指令应以书面的形式发出D．发生工程变更，若合同中有适用于变更工程的价格，则应以此价格计算变更工程价款5、不定型密封材料中的丙烯酸类密封膏可用于(）。
A．屋面嵌缝B．广场接缝C．桥面接缝D．水池接缝6、__只有工程师批准后才能动用。
A．分包工程费用B．开办费C．暂定金额D．管理费7、空心墩按壁厚分为厚壁与薄壁，其中（）为厚壁。
A．t/D≥1/10B．t/D≥1/8C．t/D≤1/12D．t/D≤1/68、上下两个错层户室共用的室内楼梯，建筑面积应按（）计算。
A．上一层的自然层B．下一层的自然层C．上一层的结构层D．下一层的结构层9、流水施工的基本组织方式包括(）.A．无节奏流水施工、有节奏流水施B．异节奏流水施工、等节奏流水施工C．无节奏流水施工、异节奏流水施D．等节奏流水施工、无节奏流水施工10、建设项目可行性研究的技术基础是__。
A．市场研究B．效益研究C．投资估算评价D．技术研究11、如双代号时标网络图中某条线路自始至终不出现波形线，则该条线路上所有工作（).A．最早开始等于最早完成B．最迟开始等于最早开始C．最迟开始等于最迟完成D．持续时间相等12、下列不属于建筑安装工程税金的是__。
江苏省2015年公路造价师《计价与控制》工程单价的确定方法考试试卷
江苏省2015年公路造价师《计价与控制》工程单价的确定方法考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列定额中不属于国家规定的计价定额的是__。
A．施工定额B．预算定额C．估算指标D．概算定额2、某工程基础板的设计厚度为1.8米，施工过程中施工单位做了2.0米且质量合格，多做的那部分工程量在工程计量时，应__。
A．予以计量B．不予计量C．计量一半D．由业主与施工单位协商处理3、网喷混凝土加固基坑壁施工时，喷射混凝土在掺加速凝剂前应该__。
A．做与水泥的相容性试验及水泥净浆凝结效果试验B．计算掺加速凝剂的数量C．符合国家有关的标准规范D．满足施工及设计要求4、在工程承包中，承包方工程质量太差，无法满足工程技术上的需求，经业主同意承包商可以__A．将合同全部分包B．将合同部分转让C．不履行合同D．将工程部分分包5、FIDIC施工合同条件规定的合同有效期的结束时间是以__日为标志。
A．工程接收证书签发B．颁发履约证书C．“结清单”生效D．提交竣工报表6、对于填方路基土石方数量计量中，下列处理方法不正确的是__。
A．零填挖路段的翻松、压实不另计量B．零填挖路段的换填土，按压实的体积，以立方米计量C．利用土、石填方及土石混合填料的填方，按压实的体积，以立方米计量D．借土填方，按天然方的体积，以立方米计量7、不属于《合同法》调整范围的合同是__。
A．技术合同B．委托合同C．监护合同D．买卖合同8、混凝土自高处向模板内直接倾倒时，其自由倾落高度不宜超过__。
A．1.0mB．2.0mC．0.5mD．10m9、当承包人提出索赔要求后，工程师无权就__作出决定。
A．费用索赔B．要求承包人缩短合同工期C．合同内索赔D．工期延误索赔10、后张法预应力钢筋张拉，对钢丝束的张拉，若是夹片式锚具，其程序是0一初应力→__→锚固。
A．1.00бkB．1.03бkC．1.05бkD．1.06бk11、以下属于清单支付项目的工程费用是__。
江苏省2015年下半年公路造价师《计价与控制》：建筑安装工程费用构成考试试题
江苏省2015年下半年公路造价师《计价与控制》：建筑安装工程费用构成考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、钻孔直径、倾斜率和__应符合要求。
A．轴线B．底面高程C．深度D．泥浆深度2、下列关于桥梁技术术语的说法正确的是__。
A．简支梁桥标准跨径就是支承线之间的距离B．桥梁全长等于各跨长之和C．拱的计算跨径是指两起拱面与拱轴线的交点之间的水平距离D．拱的标准跨径是指两墩中线之间的距离3、《公路工程国内招标文件范本》规定，引起工期延误的事件发生后，承包人应在__天内，向监理工程师提交工程延期的意向通知。
A．7B．14C．21D．284、目前，国内外测定沥青蜡含量的方法很多，但我国标准规定的是__A．硫酸法B．组分分析法C．化学分析法D．蒸馏法5、《公路工程国内招标文件范本》规定的“工期”，是指本合同工程或某单项工程从投标书附录中规定的开工期的最后一天算起至__止。
A．交工证书上写明的交工日期B．签发最后支付证书之日C．承包人提交最后结账单之日D．签发缺陷责任终止证书之日6、有关材料预付款的正确表述是__。
A．施工过程中，临时工程所需材料可以支付材料预付款B．已经支付过材料预付款的材料，其所有权归业主C．材料预付款的支付可以不考虑剩余永久工程支付金额D．材料预付款支付可依据设计工程量报算得来7、当混凝土抗压试件少于10组时，合格的抗压强度标准应是__。
A．所有各组强度均大于设计强度B．平均强度大于设计强度，最小强度大于0.85倍C．平均强度大于设计强度的1.15倍，最小组强度大于设计强度的0.95倍D．平均强度大于设计强度的1.15倍，最小组强度大于设计强度的0.85倍8、工程变更总费用超过__时，需要在合同价格中加上或扣除一笔调整金额。
A．10%B．15%C．20%D．25%9、FIDIC条款中，监理工程师有权__。
①撤换不称职的承包商代表；②撤换不称职的监理工程师代表；③批准承包人转让合同的要求；④下令对不合格的工程停工整顿；⑤终止业主与承包商的合同关系A．①②④B．②③④C．①④D．③④10、下列__不是属于合同支付项目的范畴。
2015年下半年江苏公路造价师《计价与控制》桥梁施工组织考试题
2015年下半年江苏省公路造价师《计价与控制》桥梁工程考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、不属于公路项目的特点的是__。
A．具有单项性和高投人性B．具有隐蔽性和局限性C．具有一次性与寿命的长期性D．具有生产管理方式的特殊性2、我国工程监理制度始于__。
A．十一届三中全会以后B．加人世界贸易组织以后C．20世纪80年代初期D．20世纪80年代中后期3、甲计算机公司总经理口头答应乙建设公司以4000元/台的价格购买30台某型号计算机的要求，但数天后又以当时没有签订合同书为由拒绝履行口头承诺。
以上事实应认定为__。
A．未采取要约、承诺方式，不构成合同，但应负侵权责任B．未签订书面买卖合同，不构成合同，但应负侵权责任C．未签订书面买卖合同，不构成合同，但应负缔约过失责任D．构成有效合同，应负违约责任4、国民经济分析中所有的社会折现率就是资金的__。
A．名义利率B．有效利率C．年利率D．影子利率5、除__以外，经济合同允许变更或解除。
A．由于不可抗力致使经济合同的全部义务不能履行B．由于另一方在合同规定的期限内没有履行合同C．当事人双方经协商同意，并且不因此损害国家利益和社会公共利益D．由于合同主体一方的法定代表人的变动6、在以下情况中，要约不可以撤回的有__。
A．撤回要约的通知先于要约到达受要约人B．撤回要约的通知后于要约到达受要约人C．撤回要约的通知与要约同时到达受要约人D．要约人明示要约不可撤销7、某大桥工程量清单确定的混凝土为3500m3，单价为550元/m3，在实际施工中，因需要增加一跨，混凝土超过了清单数量的10%，为不使费用增加太多，经协商，将工程量清单中10%的工程量单价调整为500元/m3，竣工时实际完成混凝土为4000m3，则本工程的混凝土款是（）元。
A．200万B．218.25万C．220万D．217.5万8、公路工程施工监理合同通用条件规定，如果监理合同中所包括的文件之间出现矛盾，应按__为准。
2015年《江苏省安装工程计价工程定额》试题
2015年安装工程试题（一）姓名：得分：一、单项选择题（共20题，每题1分，共20分。
每题的备选答案中，只有1个最符合题意。
不选或选错不得分）1．《机械设备安装工程》计价定额中规定旧设备的拆除费用，按相应安装定额的计算，即定额人工费、材料费、机械费均乘以相应系数。
(B)A．33% B.50% C.25% D.60%2．《机械设备安装工程》计价定额中单件重量在以上的大型设备的吊装，本计价定额未考虑特殊技术措施，发生时应另行计算。
(C)A．30t B.50t C.60t D.70t3．《电气设备安装工程》计价定额中脚手架搭拆费（10KV以下架空线路除外）按人工费的计算，其中人工工资占。
(C)A．4%,30% B. 5%,33% C. 4%,25% D. 4%,33%4．《电气设备安装工程》计价定额中工程超高增加费（已考虑了超高因数的定额项目除外），操作物高度离地面5m以上、20m以下的电气安装工程，按超高部分人工费的计算。
(C)A．25% B.30% C.33% D.35%5.《电气设备安装工程》计价定额中封闭式插接母线槽在竖井内安装时，人工和机械乘以系数。
(D)A．1.1 B.1.2 C.1.5 D.2.06．《电气设备安装工程》计价定额中低压开关柜安装时，如是变配电装置的低压柜执行第四章“配电屏”，如是车间的低压柜执行第四章“”。
(A)A．落地式成套配电箱 B.低压开关柜 C.控制箱安装 D.控制台安装7.装饰灯具定额中金属软管含量是按综合考虑的，如实际用量超过或少于定额含量，一律不作调整。
(B)A．0.5m B.1.0m C.1.2m D.1.5m8.《电气设备安装工程》计价定额中电机干燥定额是按天综合考虑的，如因季节影响，干燥时间较长，一律不调整。
(D)A．3 B.5 C.7 D. 3～79.《电气设备安装工程》计价定额中防火电缆桥架可按相应桥架定额人工乘以系数。
(B)A．1.05 B.1.20 C.1.25 D. 1.3010．《电气设备安装工程》计价定额中吊扇预留吊钩执行吊扇安装定额，但其人工乘以系数，其余不变。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
江苏省2015年下半年公路造价师《计价与控制》：建筑安装工程费用构成考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、双代号网络计划中，同一个结束节点的各工作，__。
A．最早开始时间相等B．最早结束时间相等C．最迟开始时间相等D．最迟结束时间相等2、某企业为4年后的第5年年初至第7年年末每年投资100万元建立一个新项目，已知年利率10%，则该企业现在应准备资金数量为__。
A．100(P/A，10%，3)(P/F，10%，4)B．100(A/P，10%，3)(A/F，10%，4)C．100(P/A，10%，3)(F/P，10%，4)D．100(A/P，10%，3)(F/A，10%，4)3、根据规定，由承包人采购的钢材在使用前，承包人应按监理工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验费或试验费用由__承担。
A．发发包人与承包人共同B．承包人C．监理工程师D．承包人4、若名义利率为10%，一年计息4次，则年实际利率为__。
A．2.5%B．5%C．10%D．10.38%5、监理工程师对质量控制的技术措施是__。
A．审核施工单位质量保证体系B．完善技术管理目标控制分工，落实技术控制责任C．制定协调控制程序D．考虑工程技术要求，合理确定建设工程组织管理模式6、施工企业为进行建筑安装工程所必需的生活用临时设施费用应计入__。
A．直接费用B．其他直接费用C．间接费D．现场经费7、在桥梁施工中，当图纸内有关施工说明与规范规定有矛盾时，应__。
A．按规范的规定进行施工B．按图纸内的施工说明进行施工C．由监理工程师根据实际情况确定或规定D．重新设计图纸。
8、由于业主经营不善，长期拖延支付工程款，则承包人可向业主提出__。
A．现场条件变化引起的索赔B．业主延误索赔C．工期索赔D．业主违约引起的索赔9、依据合同法的规定，属于要约可以撤销的情况是__。
A．要约人明确表示要约不可撤销B．要约人确定了承诺期限C．受要约人为履行合同作了准备D．受要约人有理由认为要约不可撤销，并已经为履行合同作了准备工作10、发包模式的缺点是__。
A．进度控制难度大B．投资控制难度大C．业主选择承包单位范围小D．质量控制难度大11、公路建筑安装工程费包括建筑工程费和安装工程费两部分，其中安装工程费是指为安装__的费用。
A．混凝土预制构件B．钢结构工程构件C．营运、养护、管理所需设备D．施工机械、设备12、下列属于工程进度监理工程师职责与权限的是__。
A．主持开工前的第一次工地会议B．签发承包商预付款支付证书C．审批承包商在开工前提交的现金流动计划D．签发各项工程开工通知单13、监理工程师在履行监理职责时工作失误，给施工单位造成损失，施工单位应当要求__赔偿损失。
A．监理工程师B．监理单位C．项目经理D．建设单位14、工程实施中发现文物，该文物应属于__财产。
A．业主B．监理工程师C．承包人D．国家15、某公路工程有数据见下表，可知该项目的静态投资回收期为__年。
A．年份B．1C．2D．3E．4F．5G．6H．净现金流量I．-100J．-200K．100L．250M．200N．20016、在法律上，工程施工合同的成立可分为要约和__两个阶段。
A．履约B．承诺C．要约邀请D．违约17、超前支护的常用方法是__。
A．导管和管棚法B．注浆加固法C．砌挡土墙法D．支立钢格栅拱架18、在下述各项中，不构成现金流量的是__。
A．折旧B．投资C．经营成本D．税金19、移运、堆放、吊装时，混凝土的强度一般不得低于设计强度的__。
A．70%B．75%C．80%D．85%20、具有合同撤销权的当事人自知道撤销事由之日起__内没有行使撤销权，撤销权消失。
A．3个月B．6个月C．1年D．2年21、价值工程工作步骤的正确顺序是__。
A．提出改进方案、方案的评价与选择、功能分析、功能评价B．功能分析、功能评价、提出改进方案、方案的评价与选择C．功能评价、功能分析、提出改进方案、方案的评价与选择D．方案的评价与选择、功能评价、功能分析、提出改进方案22、公路工程施工监理招标，招标人选择中标人的基本原则是基于对投标人__的选择。
A．经验多少B．能力强弱C．财务状况和社会信誉D．报价高低23、__是证明承包人所施工的工程已经完成的批准文件。
A．中间支付证书B．工程交工证书C．缺陷责任终止证书D．各工序、各分部、分项工程的质量检验合格单24、关于仲裁正确的说法是__。
A．仲裁实行二裁终局制B．公开审理是仲裁的特点C．仲裁委员会有强制执行的权力D．仲裁的受理以仲裁协议为前提，这体现了当事人的意思自治25、当事人订有仲裁协议的，解决施工合同争议应由__申请仲裁。
A．业主B．承包人C．业主和承包人任伺一方D．业主和承包人双方共同二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、《公路水泥混凝土路面施工技术规范》中规定：采用机械化铺筑时，宜选用散装水泥。
散装水泥的夏季出厂温度（）。
A．南方不宜高于70℃B．南方不宜高于65℃C．北方不宜高于60℃D．北方不宜高于55℃2、钻孔灌注桩钻孔时使用泥浆起__作用。
A．悬浮钻渣B．润滑C．减少水头损失D．护壁3、次高级路面的面层类型有__。
A．沥青贯入碎石B．路拌沥青碎(砾)石C．沥青表面处治D．沥青混凝土E．半整齐石块4、双代号网络计划中，某非关键工作持续时间延长2天，其他工作不变，总工期也不变。
则该工作__。
A．最早开始时间推后2天B．最迟开始时间推后2天C．最迟结束时间推后2天D．最迟开始时间提前2天E．总时差减少2天5、公路建设的BOT投资方式包含__几方面的含义。
A．建设B．转卖C．经营D．转让E．回收6、总价合同必须满足的条件是__。
A．设计图纸和说明书详细全面B．工程量不大C．工程风险不大D．在合同条件允许的范围内给承包人以各种方便7、袋装砂井用的中粗砂应检验哪几个指标__。
A．含泥量B．颗粒组成C．针片状含量D．渗透系数8、在施工合同履行过程中，承包人承担违约责任的方式有__。
A．支付违约金B．赔偿损失C．顺延工期D．继续履行E．采取补救措施9、按照合同文件规定，在时间与费用上业主不予补偿的暂时停工的原因包括__。
A．由于承包人失误或违约导致的，或应由承包人负责的必要的停工B．由于现场正常气候导致的必要停工C．为了工程的安全而采取必要的技术措施所需的停工D．业主未按合同规定支付工程款导致的停工E．施工现场发生施工质量事故导致的停工10、以代理权产生的依据不同，可将代理分为__。
A．委托代理B．间接代理C．法定代理D．直接代理E．指定代理11、利息的索赔通常发生于__情况。
A．拖期付款的利息B．由于工程变更和工期延误增加的利息C．索赔款的利息D．错误扣款的利息E．其他付款的利息12、工程计量的依据是__。
A．监理工程师签发的中间交工证书B．工程量清单前言C．承包方所报已完工程量D．批准的设计文件E．技术规范13、以下哪种设施属于路基的地下排水设施__。
A．边沟B．渗沟C．暗沟D．渗井14、用于SMA的沥青结合料必须具有较高的黏度，与集料有良好的黏附性，以保证有足够的高温稳定性和低温韧性。
对__，宜采用改性沥青。
A．所有的SMA混合料B．高速公路等承受繁重交通的重大工程C．夏季特别炎热的地区D．冬季特别寒冷的地区15、下列项目属于存货的有__。
A．短期投资B．材料C．低值易耗品D．各种存款E．在建工程16、下列为后张法施工时监理工程师应检测的主要内容__。
A．管道坐标B．张拉应力值C．张拉伸长率D．平面尺寸17、公路工程设计阶段，监理工程师应对设计文件进行审查，审查的内容包括__。
A．设计文件的规范化B．结构的安全性C．施工工艺的先进性D．施工机械化程度E．技术的合理性18、工程量清单的优点是__。
A．管理简单B．适应性强C．保密性好D．竞争性强E．保险性好19、建设单位决定采用哪种合同形式，应根据__综合考虑。
A．设计工作深度B．工期长短C．质量要求的高低D．工程复杂程度E．施工单位的要求20、确定沥青混合料松铺系数的方法是__。
A．根据混合料类型、施工机械、施工工艺等由试铺试压方法确定B．根据马歇尔试验技术指标判定C．无实际资料时，沥青混凝土混合料松铺系数机械摊铺1.15～1.35，人工摊铺1.25～1.50可供参考D．由沥青混合料的施工工艺及面层强度决定E．根据规范手册确定21、农用土地影子价格中新增资源耗费包括__。
A．土地出让金B．征地费C．机会成本D．拆迁费用E．劳动力安置费22、委托人在监理合同中的委托工作内容可以是__。
A．完成设计任务B．制订特殊工艺的质量标准C．编制施工组织设计D．监督工程施工质量E．负责采购设备23、属于非法分包工程的情况包括__。
A．将承包的全部工程分包给其他单位实施B．将主要工程部分交给其他单位实施C．承接分包工程后再分包出去D．将工程分包给不具备相应资质的单位E．按照合同约定将特殊专业工程分包给其他单位24、监理工程师享有的权利包括__。
A．监督承包人工作B．解除与承包人订立的合同C．审查签发支付证书D．签发工程变更指令E．签发缺陷责任终止证书25、投资执行期主要包括以下__几个阶段。
A．工程可行性研究B．招投标C．设计D．缺陷责任期E．养护管理。