2021新版上海市新建住宅通信配套合同示范文本
上海市新建住宅通信配套合同书示范文本
上海市新建住宅通信配套合同书示范文本一、甲方：（出让方）身份证号码：住所：联系电话：乙方：（购房人）身份证号码：住所：联系电话：鉴于甲方是上海市新建住宅的出让方，乙方是购房人，双方经友好协商，就通信配套事宜达成如下合同：二、合同标的及数量、质量、价格等约定1. 通信配套标的：（1）光纤宽带接入服务；（2）有线电视接收服务；（3）固定电话接入服务。
2. 通信配套数量：根据乙方购买的住宅数量而定。
3. 通信配套质量：甲方保证所提供的通信配套服务符合国家相关标准和规定。
4. 通信配套价格：根据甲方提供的通信配套服务价格表确定，具体价格如下：（1）光纤宽带接入服务：每月人民币（￥）；（2）有线电视接收服务：每月人民币（￥）；（3）固定电话接入服务：每月人民币（￥）。
三、履行期限及方式1. 通信配套服务的履行期限为住宅交付使用之日起，至乙方解除合同或甲方停止提供通信配套服务之日止。
2. 通信配套服务的履行方式：（1）光纤宽带接入服务：甲方将提供光纤宽带接入设备，并在住宅交付使用之日安装并调试好，确保乙方能够正常使用。
（2）有线电视接收服务：甲方将提供有线电视接收设备，并在住宅交付使用之日安装并调试好，确保乙方能够正常接收有线电视信号。
（3）固定电话接入服务：甲方将提供固定电话接入设备，并在住宅交付使用之日安装并调试好，确保乙方能够正常接入固定电话服务。
四、通信配套服务的费用支付方式及时间1. 乙方应按照甲方提供的价格表及时支付通信配套服务费用。
2. 通信配套服务费用的支付方式：乙方可选择一次性支付或分期支付。
3. 分期支付方式及时间：乙方可选择按月支付或按季度支付，具体支付时间由双方协商确定。
五、违约责任1. 甲方违约责任：（1）未按时提供通信配套服务的，应承担相应违约责任，包括赔偿乙方因此遭受的损失。
（2）通信配套服务质量不符合国家相关标准和规定的，应承担相应违约责任，并负责修复或更换设备。
2. 乙方违约责任：（1）未按时支付通信配套服务费用的，应承担相应违约责任，包括支付滞纳金和赔偿甲方因此遭受的损失。
上海市新建住宅通信配套合同示范文本(2021年)
STANDARD CONTRACT SAMPLE(合同范本)甲方：____________________乙方：____________________签订日期：____________________编号：YW-HT-028875上海市新建住宅通信配套合上海市新建住宅通信配套合同示范文本(2021年)住宅建设单位(以下称甲方)：__________________________基础电信业务经营者(以下称乙方)：____________________通信工程施工单位(以下称丙方)：______________________根据中华人民共和国有关法律、法规和本市有关规定，甲方选择乙方经营的电信网为住宅小区提供通信接入服务，选择丙方为住宅通信配套工程施工单位。
甲、乙、丙三方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，就新建住宅通信配套的施工、接入等事宜协商一致，订立本合同，共同遵守。
第一条工程项目建设项目名称：_____________；建设工程规划许可证号：_____________；工程地址：_____________；建设规模：_____________平方米；本期建筑面积_____________平方米。
通信配套工程项目：本期建筑面积_____________平方米。
第二条费用约定本住宅通信配套工程总造价为人民币_____________元。
第三条付款方式一、合同生效后____日内，甲方支付丙方住宅通信配套工程总价的_____________％，计人民币_____________元。
二、工程设计完成后七日内，甲方支付丙方住宅通信配套工程总价的_____________％，计人民币_____________元。
三、进场施工前七天，甲方支付给丙方住宅通信配套工程总价的_____________％，计人民币_____________元。
四、工程竣工验收通过，甲方取得《新建住宅交付使用配套合格证明》后五天内，甲方支付丙方住宅通信配套工程总价的_____________％，计人民币_____________元。
上海市新建住宅通信配套合同通用范本
内部编号：AN-QP-HT176版本/ 修改状态：01 / 00The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, AndDefines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract.甲方：__________________乙方：__________________时间：__________________上海市新建住宅通信配套合同通用范本上海市新建住宅通信配套合同通用范本使用指引：本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。
资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。
住宅建设单位（以下称甲方）：_____基础电信业务经营者（以下称乙方）：_____通信工程施工单位（以下称丙方）：_____根据中华人民共和国有关法律、法规和本市有关规定，甲方选择乙方经营的电信网为住宅小区提供通信接入服务，选择丙方为住宅通信配套工程施工单位。
甲、乙、丙三方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，就新建住宅通信配套的施工、接入等事宜协商一致，订立本合同，共同遵守。
第一条工程项目建设项目名称：_____；建设工程规划许可证号：_____；工程地址：_____；建设规模：_____平方米；本期建筑面积_____平方米。
上海市新建住宅通信配套合同示本
合同订立原则平等原则：根据《中华人民共和国合同法》第三条：“合同当事人的法律地位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方”的规定，平等原则是指地位平等的合同当事人，在充分协商达成一致意思表示的前提下订立合同的原则。
这一原则包括三方面内容：①合同当事人的法律地位一律平等。
不论所有制性质，也不问单位大小和经济实力的强弱，其地位都是平等的。
②合同中的权利义务对等。
当事人所取得财产、劳务或工作成果与其履行的义务大体相当；要求一方不得无偿占有另一方的财产，侵犯他人权益；要求禁止平调和无偿调拨。
③合同当事人必须就合同条款充分协商，取得一致，合同才能成立。
任何一方都不得凌驾于另一方之上，不得把自己的意志强加给另一方，更不得以强迫命令、胁迫等手段签订合同。
自愿原则：根据《中华人民共和国合同法》第四条：“当事人依法享有自愿订立合同的权利，任何单位和个人不得非法干预”的规定，民事活动除法律强制性的规定外，由当事人自愿约定。
包括：第一，订不订立合同自愿；第二，与谁订合同自愿，；第三，合同内容由当事人在不违法的情况下自愿约定；第四，当事人可以协议补充、变更有关内容；第五，双方也可以协议解除合同；第六，可以自由约定违约责任，在发生争议时，当事人可以自愿选择解决争议的方式。
公平原则：根据《中华人民共和国合同法》第五条：“当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务”的规定，公平原则要求合同双方当事人之间的权利义务要公平合理具体包括：第一，在订立合同时，要根据公平原则确定双方的权利和义务；第二，根据公平原则确定风险的合理分配；第三，根据公平原则确定违约责任。
诚实信用原则：根据《中华人民共和国合同法》第六条：“当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则”的规定，诚实信用原则要求当事人在订立合同的全过程中，都要诚实，讲信用，不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为。
上海市新建住宅通信配套合同示范文本签约告知一、为规范本市住宅通信配套建设市场秩序，维护公平竞争，保护用户权益，上海市通信管理局、上海市房屋土地资源管理局和上海市工商行政管理局根据我国法律、法规和相关规定，共同制定《上海市新建住宅通信配套合同示范文本》(2004版)，供住宅通信配套项目的当事人参照使用。
上海市新建住宅通信配套合同
上海市新建住宅通信配套合同
上海市新建住宅通信配套合同是指购房者与房地产开发商或相关通信服务提供商签订的一种合同，用于规定新建住宅的通信设施和服务的配套情况。
以下是一份可能包含的合同条款：
1. 目的：明确双方共同的目标，即为新建住宅提供适当的通信设施和服务。
2. 参照文档：引用相关法律法规、政策文件或行业标准等作为合同执行的参照依据。
3. 通信设施：详细描述新建住宅所配备的通信设施，包括但不限于宽带网络、电信设备、有线电视等。
4. 通信服务：规定由哪家通信服务提供商负责提供通信服务，包括网络接入、电话、有线电视等。
5. 费用和支付方式：明确购房者需要支付的通信设施配套费用和通信服务费用，同时规定支付方式、周期和细节。
6. 保修和维护：规定通信设施出现问题时的保修和维护责任，包括故障报修、维护时间和方式等。
7. 变更和终止：规定变更合同的程序和条件，以及合同解除的条件和违约责任等。
8. 争议解决：明确双方发生纠纷时的解决方式，可以选择仲裁、诉讼或调解等方式。
上述仅为合同的一部分条款，具体合同内容应根据具体情况进行调整和完善。
购房者在签署合同前要仔细阅读合同内容，并与相关方进行充分沟通和协商，确保自己的权益得到保障。
新建住宅通信配套合同范本(完整版)
合同编号：YT-FS-8050-98新建住宅通信配套合同范本(完整版)Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties.互惠互利共同繁荣Mutual Benefit And Common Prosperity新建住宅通信配套合同范本(完整版)备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。
文档可根据实际情况进行修改和使用。
新建住宅通信配套合同签约告知一、为规范本市住宅通信配套建设市场秩序，维护公平竞争，保护用户权益，上海市通信管理局、上海市房屋土地资源管理局和上海市工商行政管理局根据我国法律、法规和相关规定，共同制定《上海市新建住宅通信配套合同示范文本》(20xx版)，供住宅通信配套项目的当事人参照使用。
二、住宅建设单位自主选择具有相应资质的通信建设设计单位、通信工程施工单位和通信建设监理单位及电信业务经营者。
三、为了避免电信业务经营者因前期未介入而不能及时为住户提供电信服务的情况发生，在签订本合同前，住宅建设单位在方案设计、扩初时，应当选定电信业务经营者，听取他们的建议，并办理入网手续，入网协议作为本合同附件。
四、住宅通信配套电话通信工程费应当严格按照上海市物价局规定的收费标准执行，增设五类(及以上)数据线敷设到户以及其他超出电话通信工程以外的项目所发生的相关费用，由住宅建设单位与通信工程施工单位商定。
五、通信工程施工单位应保质、保量按时完成住宅通信配套工程;电信业务经营者应按有关验收规范按时进行验收接入。
上海市新建住宅通信配套合同(2篇)
上海市新建住宅通信配套合同合同编号：***甲方：***住宅开发有限公司法定代表人：***地址：***联系电话：***乙方：***通信运营商有限公司法定代表人：***地址：***联系电话：***鉴于甲方作为住宅开发商，拥有合法的住宅开发资格，并准备在上海市新建住宅项目中提供通信配套服务。
乙方作为通信运营商，拥有提供通信服务的合法资格和能力。
双方在平等互利的基础上，按照有关法律法规的规定，达成以下协议，共同履行本合同。
第一条合同目的及范围1.1 甲方委托乙方提供上海市新建住宅项目的通信配套服务，包括但不限于网络建设、宽带接入、语音通讯、电视信号传输等。
1.2 乙方同意按照国家相关规定和技术标准，提供优质、稳定的通信服务，保证用户的通信质量和用户信息的保密性。
1.3 本合同不涉及乙方与用户之间的具体通信服务合同，具体服务内容和费用由乙方与用户另行协商并签署个别合同。
第二条服务内容及标准2.1 通信网络建设：乙方应根据甲方提供的住宅规划、建设进度等相关信息，进行通信设施的建设，包括宽带接入设备、通信传输设备等，并保证设施的规范性和稳定性。
2.2 通信接入服务：乙方应提供宽带接入服务，包括但不限于ADSL、光纤接入等，确保住宅用户能够按时、稳定地接入互联网。
2.3 语音通讯服务：乙方应提供固定电话接入服务，保证住宅用户能够畅通、清晰地进行语音通讯。
2.4 电视信号传输：乙方应提供有线电视信号传输，保证住宅用户能够收看多个清晰、稳定的电视频道。
第三条服务期限及延期3.1 本合同的服务期限自合同签署之日起至住宅项目竣工验收合格之日止。
3.2 若住宅项目存在延期竣工的情况，双方应协商确定通信配套服务的延期时间，并在书面形式上予以确认。
3.3 若乙方因自身原因无法按时提供通信配套服务，乙方应在发生延期的7天内向甲方书面报备原因，并由双方协商确定新的服务期限。
第四条服务费用及支付方式4.1 甲方按照乙方提供的服务内容和标准，支付相应的服务费用。
上海住宅小区通信服务接入合同5篇
上海住宅小区通信服务接入合同5篇篇1甲方（住宅小区业主委员会）：__________乙方（通信服务提供商）：__________鉴于甲乙双方同意，为规范上海某住宅小区通信服务接入事项，特订立本合同协议。
一、合同背景及目的本合同旨在明确甲乙双方在住宅小区通信服务接入过程中的权利和义务，保障通信网络设施的安全、可靠、高效运行，提升小区居民的生活品质。
二、合同范围本合同涉及以下通信服务接入事项：固定电话、移动通信、互联网接入及其他相关通信服务。
三、合作原则1. 遵循法律法规：甲乙双方应共同遵守国家及地方相关法律法规，确保通信服务接入的合法性和合规性。
2. 平等互利：双方在合作过程中应遵循平等、互利原则，共同维护小区通信服务的稳定运营。
3. 共建共享：甲乙双方应积极推动小区通信设施的共建共享，提高资源利用效率。
四、甲方责任1. 提供通信基础设施：甲方应提供必要的通信管道、线缆、设备等基础设施，方便乙方接入。
2. 协调配合：甲方应协助乙方进行通信设施的建设、维护和改造，提供必要的支持和配合。
3. 宣传普及：甲方应协助乙方进行通信服务的宣传普及，提高小区居民对通信服务的认知度和满意度。
五、乙方责任1. 接入服务：乙方应根据合同约定，为甲方提供固定电话、移动通信、互联网接入等通信服务，保障服务质量和可靠性。
2. 设施维护：乙方应负责通信设施的日常维护和保养，确保设施的正常运行。
3. 服务改进：乙方应根据技术进步和市场需求，不断优化通信服务质量，提高服务水平和效率。
4. 信息安全：乙方应采取有效措施，保障通信信息的安全性和保密性，防止信息泄露和滥用。
六、费用及支付方式1. 通信服务费：乙方应向甲方支付通信服务费，具体金额及支付方式双方另行协商确定。
2. 支付方式：双方约定采用________方式进行支付。
3. 结算周期：双方约定每______为一个结算周期，进行费用结算。
七、合同期限及续签1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年。
上海市新建住宅通信配套合同
上海市新建住宅通信配套合同随着科技的不断发展，通信技术已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。
在现代社会中，人们对通信的需求越来越高，无论是工作、学习还是娱乐，都需要依赖通信设备来进行沟通和交流。
因此，在购买新建住宅的过程中，通信配套合同成为了一项重要的考虑因素。
上海市作为中国最大的城市之一，其住宅建设一直处于高速发展的状态。
为了满足人们对通信设备的需求，上海市政府制定了一系列的规定和标准，其中包括了新建住宅通信配套合同。
该合同规定了开发商在新建住宅中必须提供的通信设备和服务，并保障了业主的权益。
根据上海市新建住宅通信配套合同的规定，开发商需要为每个住宅提供必要的通信设备，包括电话线路、宽带网络、有线电视等。
这些设备必须在交房时已经安装完毕，并且正常运行。
此外，开发商还需要提供相关的通信服务，包括维修、保养等。
这些服务必须在一定的时间内提供，并且保证质量。
通信配套合同的签订对于购房者来说非常重要。
首先，合同规定了开发商的责任和义务，保障了购房者的权益。
如果开发商未能按照合同规定提供通信设备和服务，购房者有权要求开发商承担相应的责任，并要求赔偿损失。
这样一来，购房者就能够保证自己在购房过程中的利益不受损害。
其次，通信配套合同的签订也对于开发商来说具有一定的意义。
合同规定了开发商在通信设备和服务方面的责任，如果开发商未能按照合同规定提供相应的设备和服务，购房者有权要求解除合同，并要求开发商承担相应的违约责任。
这样一来，开发商就会更加重视通信设备和服务的提供，提高自身的服务质量。
然而，尽管通信配套合同在保障购房者权益方面起到了一定的作用，但仍然存在一些问题和挑战。
首先，一些开发商可能会故意违反合同规定，不提供必要的通信设备和服务，从而降低成本和增加利润。
这对购房者来说是一种不公平的行为，也是对合同精神的背离。
因此，相关部门需要加强对开发商的监管，确保其按照合同规定提供通信设备和服务。
其次，通信配套合同的内容和标准也需要进一步完善和细化。
【合同范本】上海市新建住宅通信配套合同示范文本
上海市新建住宅通信配套合同示范文本签约告知一、为规范本市住宅通信配套建设市场秩序，维护公平竞争，保护用户权益，上海市通信管理局、上海市房屋土地资源管理局和上海市工商行政管理局根据我国法律、法规和相关规定，共同制定《上海市新建住宅通信配套合同示范文本》(20XX版)，供住宅通信配套项目的当事人参照使用。
二、住宅建设单位自主选择具有相应资质的通信建设设计单位、通信工程施工单位和通信建设监理单位及电信业务经营者。
三、为了避免电信业务经营者因前期未介入而不能及时为住户提供电信服务的情况发生，在签订本合同前，住宅建设单位在方案设计、扩初时，应当选定电信业务经营者，听取他们的建议，并办理入网手续，入网协议作为本合同附件。
四、住宅通信配套电话通信工程费应当严格按照上海市物价局规定的收费标准执行，增设五类(及以上)数据线敷设到户以及其他超出电话通信工程以外的项目所发生的相关费用，由住宅建设单位与通信工程施工单位商定。
五、通信工程施工单位应保质、保量按时完成住宅通信配套工程；电信业务经营者应按有关验收规范按时进行验收接入。
七、住宅建设单位、电信业务经营者、通信工程施工单位在履行本合同过程中若发生争议，应协商解决；协商不成的，可依法申请仲裁或向人民法院起诉。
八、本合同文本可从上海市工商行政管理局网站和上海市通信管理局网站下载。
上海市新建住宅通信配套合同住宅建设单位(以下称甲方)：__________________________基础电信业务经营者(以下称乙方)：____________________通信工程施工单位(以下称丙方)：______________________根据中华人民共和国有关法律、法规和本市有关规定，甲方选择乙方经营的电信网为住宅小区提供通信接入服务，选择丙方为住宅通信配套工程施工单位。
甲、乙、丙三方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，就新建住宅通信配套的施工、接入等事宜协商一致，订立本合同，共同遵守。
上海市新建住宅通信配套合同标准范本
协议编号：LX-FS-A19660上海市新建住宅通信配套合同标准范本After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests.编写：_________________________审批：_________________________时间：________年_____月_____日A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑上海市新建住宅通信配套合同标准范本使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。
资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。
上海市工商行政管理局上海连锁经营协会二ｏｏ五年七月制定超市（大型综合超市）公司（以下简称甲方）：生产商、供应商（以下简称乙方）：为加强对超市、大型综合超市肉类商品的安全监管，有效控制含有"瘦肉精"、"注水肉"等质量不合格肉类商品的流入，甲乙双方经协商，达成如下协议：1．乙方保证按gb18406.3-XX《农产品安全质量无公害畜禽肉产品安全要求》供应肉类产品。
乙方保证供应的肉类商品来自非疫区，检验及相关检测证明齐全；外省市进沪肉类商品持有非疫区证明和运输、检疫、入境证明，证货相符。
2．对乙方所供肉类商品疑有"瘦肉精"、"注水肉"等质量问题时，甲方有权暂扣并交有关法定检测机构复检，相关费用由乙方承担。
经复检证实存在质量问题的肉类商品由甲方负责销毁，或移交有关食品监管部门处理。
上海市新建住宅通信配套合同
上海市新建住宅通信配套合同住宅建设单位（以下称甲方）：＿________ﻫ基础电信业务经营者（以下称乙方）：_________ﻫ通信工程施工单位（以下称丙方):＿＿_______根据中华人民共和国有关法律、法规和本市有关规定，甲方选择乙方经营的电信网为住宅小区提供通信接入服务，选择丙方为住宅通信配套工程施工单位。
甲、乙、丙三方遵循自愿、公平和诚实信用的原则,就新建住宅通信配套的施工、接入等事宜协商一致,订立本合同,共同遵守。
ﻫ第一条工程项目ﻫ建设项目名称:_＿____＿__;建设工程规划许可证号:____＿＿___;工程地址:_＿＿___＿__;建设规模：＿_＿____＿_平方米；本期建筑面积___＿_____平方米。
通信配套工程项目：本期建筑面积________＿平方米。
第二条费用约定本住宅通信配套工程总造价为人民币________＿元。
第三条付款方式ﻫ一、合同生效后__＿_____＿日内，甲方支付丙方住宅通信配套工程总价的_______＿_%，计人民币＿_＿______元。
ﻫ二、工程设计完成后七日内,甲方支付丙方住宅通信配套工程总价的___＿__＿__%，计人民币_________元。
ﻫ三、进场施工前七天，甲方支付给丙方住宅通信配套工程总价的______＿__%,计人民币___＿_＿_＿_元。
四、工程竣工验收通过，甲方取得《新建住宅交付使用配套合格证明》后五天内，甲方支付丙方住宅通信配套工程总价的___＿__＿＿_％,计人民币___＿＿＿_＿_元。
ﻫ五、甲、丙双方约定的其他付款方式:ﻫ____＿____。
第四条工期约定ﻫ一、甲、丙双方同意通信配套工程施工初定于______＿__年_＿______＿月____＿____日开始。
丙方在收到甲方进场施工通知的7日内进场施工。
若甲方改变预计施工日期，应当提前15日通知丙方。
二、甲方应当提前7日以书面形式通知丙方进场施工。
丙方承诺在收到甲方的进场施工通知后的＿______＿＿日内完成住宅通信配套工程。
上海市新建住宅通信配套合同示范文本
上海市新建住宅通信配套合同示范文本上海市新建住宅通信配套合同合同编号：【填写合同编号】甲方（供应商）：【填写甲方信息】乙方（购房人）：【填写乙方信息】鉴于甲方是一家合法注册且在上海市有效经营的通信配套设备供应商，乙方作为购房人，双方在平等、自愿、公平的基础上，经过友好协商，就上海市新建住宅通信配套的相关事宜达成如下合同：第一条合同目的本合同的目的是为了约定甲方向乙方提供上海市新建住宅的通信配套服务。
第二条服务内容及标准1. 通信配套设备包括但不限于宽带网络设备、有线电视设备、电话线路设备等，具体配套设备的种类和数量以双方协商一致的方案为准。
2. 甲方应按照相关标准和规定在合同约定的时间内完成通信配套设备的安装、调试和维护，并保证设备正常运行。
3. 甲方应向乙方提供有关通信配套设备的使用说明和使用维护技术支持。
第三条配套设备交付时间1. 甲方应在乙方购房合同约定的交房时间前完成配套设备的安装、调试和验收工作。
2. 如因乙方自身原因导致交付时间延迟，甲方有权要求乙方承担相应违约责任。
第四条服务费用1. 通信配套设备的费用由乙方独立承担。
具体费用以双方协商一致的方案为准。
2. 乙方应在与甲方签订本合同之日起的【填写具体天数】天内向甲方支付首期费用的【填写具体比例】比例作为预付款。
剩余费用应在设备安装验收合格后的【填写具体天数】天内支付清楚。
3. 乙方未按照约定支付费用的，甲方有权暂停提供通信配套服务，并要求乙方承担相应的违约责任。
第五条违约责任1. 乙方未按照本合同约定的时间支付全部费用的，甲方有权要求乙方支付相应的违约金，并暂停提供通信配套服务。
2. 甲方未按照本合同约定的时间交付配套设备的，应向乙方支付相应的违约金，并承担乙方因此而遭受的损失。
3. 发生不可抗力导致无法履行本合同的，双方互不承担违约责任。
不可抗力的范围包括但不限于自然灾害、战争、法律法规的变动等不可预见、不可避免和不可克服的情况。
2024年上海市新建住宅通信配套合同范文
2024年上海市新建住宅通信配套合同范文尊敬的购房者：
根据《中华人民共和国合同法》相关规定，为了保障您的合法权益，特制定本《上海市新建住宅通信配套合同》，具体条款如下：
一、甲方：(开发商全称)。
乙方：(购房者姓名/单位名称)。
乙方为甲方的购房者，双方经协商一致，就房屋通信配套事宜，达成以下协议：
二、房屋坐落地点：(详细地址)。
三、通信配套设施内容：房屋内电话线、宽带接入设施等。
四、甲方保证按照国家规定，保障通信设施的质量、安全性和合法性，乙方可享有与其他购房者同等条件下的通信配套服务。
五、乙方保证按规定使用通信设施，不得私自改动、破坏或非法接入通信网络，如有违反，需承担相应法律责任。
六、本合同自双方签字生效，至双方约定的通信配套期限届满时终止。
特此确认：
甲方(盖章)：乙方(签字)：
签订日期：签订日期：
注意事项：
1.本合同签字生效后，乙方应严格遵守合同约定，未经甲方书面同意不得私自改动通信设施。
2.如乙方违反合同内容，致使通信设施受损，需承担修复或赔偿相应费用的责任。
3.其他未尽事宜，依据国家相关法律法规处理。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方(盖章)：
乙方(签字)：。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
YOUR LOGO
2021新版上海市新建住宅通信配
套合同示范文本
The contract concluded by both parties after friendly negotiation stipulates the obligations and rights that must be performed between each other.
专业合同书系列，下载即可用
2021新版上海市新建住宅通信配套
合同示范文本
说明：本合同内容的主要作用是甲乙双方经友好协商后订立的协议,规定了相互之间的必须履行
的义务和应当享有的权利，如果您有需要可以下载修改或直接打印。
上海市工商行政管理局
上海连锁经营协会
二ｏｏ五年七月制定
超市（大型综合超市）公司（以下简称甲方）：
生产商、供应商（以下简称乙方）：为加强对超市、大型综合超市肉类商品的安全监管，有效控制含有"瘦肉精"、"注水肉"等质量不合格肉类商品的流入，甲乙双方经协商，达成如下协议：1．乙方保证按gb18406.3-2001《农产品安全质量无公害畜禽肉产品安全要求》供应肉类产品。
乙方保证供应的肉类商品来自非疫区，检验及相关检测证明齐全；外省市进沪肉类商品持有非疫区证明和运输、检疫、入境证明，证货相符。
2．对乙方所供肉类商品疑有"瘦肉精"、"注水肉"等质量问题时，甲方有权暂扣并交有关法定检测机构复检，相关费用由乙方承担。
经复检证实存在质量问题的肉类商品由甲方负责销毁，或移交有关食品监管部门处理。
3．甲方应严格审查乙方的生产、经营资质，并可对乙方的生产
加工场所、质量管理和生产状况进行定期或不定期检查和随访，乙方应给予配合。
4．乙方故意弄虚作假，隐瞒真实情况，供应含有"瘦肉精"、"
注水肉"等质量不合格的肉类商品的，甲方有权将其企业列入"
黑名单"，并报上海连锁经营协会及有关食品监管部门备案。
5．甲方在肉类商品销售期间，应根据不同批次建立统一台帐，并妥善保管所有资料和验收证明，以备查验。
6．乙方违反本协议约定应承担相应的经济和法律责任。
7．本协议作为超市（大型综合超市）产品购销合同的补充协议。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
超市（大型综合超市）公司（盖章）代表：
生产商、供应商公司（盖章）代表：
协议签订日期：年月日
可在本位置填写公司名或地址
YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS IN THIS POSITION。