申请终止施工安全监督报告
建筑工程项目安全监督申请报告
建筑工程项目安全监督申请报告一、申请单位基本情况根据《建筑工程质量管理条例》的相关规定，我公司（或个人）将承接（或参与）建筑工程项目，并提出本次项目安全监督的申请。
以下是我公司基本情况：1. 公司名称：（填写公司名称）2. 统一社会信用代码（或注册号）：（填写统一社会信用代码或注册号）3. 申请人姓名：（填写申请人姓名）4. 申请人职务：（填写申请人职务）5. 联系方式：（填写联系方式）二、建筑工程项目信息1. 项目名称：（填写项目名称）2. 建设单位：（填写建设单位名称）3. 监理单位：（填写监理单位名称）4. 施工单位：（填写施工单位名称）5. 建设地址：（填写建设地址）三、安全监督申请原因在建设过程中，为确保建筑工程的安全、质量及顺利进行，特向相关管理部门申请安全监督。
以下是安全监督申请的理由：1. 工程项目性质及规模介绍：（可具体描述）2. 工程项目存在的安全隐患：（可具体描述）3. 安全监督的必要性和重要性：（可具体描述）四、安全监督计划为了符合《建筑工程质量管理条例》的规定，我公司制定了安全监督计划，并将严格按照以下步骤进行监督：1. 监督目标及内容：（可具体描述）2. 监督人员及责任分工：（可具体描述）3. 监督方法及工作流程：（可具体描述）4. 监督时间和周期：（可具体描述）五、安全保障措施为确保建筑工程项目的安全，我公司制定了以下安全保障措施：1. 建设单位应提供的安全相关资料：（可具体描述）2. 监理单位的安全监督措施：（可具体描述）3. 施工单位的安全管理措施：（可具体描述）六、安全监督申请材料清单以下是我公司提交的相关申请材料清单：1. 建筑工程项目基本情况表2. 安全监督计划书3. 监理单位及施工单位的安全管理制度和方案4. 建设单位提供的工程质量管理资料以上内容是我公司对于建筑工程项目安全监督申请的详细说明。
希望相关管理部门能够审核批准，并提供相应的监督指导，确保本项目的安全和质量。
暂停施工安全监督申请书(范例)
暂停施工安全监督申请书(范例)
尊敬的相关单位：
根据我方所在项目现场情况，为了确保施工过程中的安全和保障项目顺利进行，特向贵单位申请暂停施工安全监督。
一、申请原因：
我方现场施工存在以下情况，需要暂停施工安全监督：
1. 近期天气情况不稳定，存在大风、雷雨等恶劣天气，施工过程中存在安全隐患；
2. 工人依然在进行安全培训，暂时无法满足施工所需的全面安全措施；
3. 设备原因导致施工操作难以继续，需要停止施工进行维修。
二、具体措施：
1. 针对恶劣天气情况，我们将采取关闭高空作业、固定工地设备等安全措施，以确保工人的安全；
2. 在安全培训结束后，我们将加强对工人的安全监督和管理，确保施工过程中的安全；
3. 维修期间，我们将停止所有施工操作，仅进行必要的维修工作。
三、申请时间：
根据施工情况，我们计划从202X年XX月XX日起暂停施工安全监督，预计将持续XX天/周。
四、申请结果：
通过本申请后，我们将配合贵单位安排的安全检查，确保施工重新开始时的安全。
如有需要，我们将提供有关施工暂停期间的安全整改落实情况报告。
以上是我们的申请，请贵单位审核并尽快给予回复，以便我们做好相应准备。
谢谢！
申请方：XXX施工单位
日期：YYYY年MM月DD日。
终止质监站安全监督如何办理
终止安全监督手续如何办理1、南京项目终止安全监督手续，“建设工程项目安全生产标准化自评报告、建设工程施工结束证明建设工程终止施工安全监督申请书”表需施工、监理、甲方盖公司公章，（后附资料表格）。
如有智慧工地需拆除，“南京市建设工程工地智慧监管平台撤出申请单”四方盖章。
最好是跟终止安全资料一起盖章，因为智慧工地撤出需要上平台申请，申请上传的资料，包括终止施工安全资料。
如不上平台操作撤出，会一直显示项目异常。
2、登录“E路安全”项目账号操作终止安全监督步骤，需上传签字盖章后的上述资料。
如没有项目账号，需登录公司‘E路安全’账号分配项目，如公司账号没有此项目，需打“E路安全”客服，客服会指导操作。
3、以上表格需要送质监站一份到质监站存档，质监站返回一个终止安全监督告知书，评定为合格。
如有步骤不对，请包涵！谢谢！建设工程项目安全生产标准化自评报告工程名称：建设单位：监理单位：施工单位：日期：江苏省建筑安全监督总站监制填报须知一、申报要求项目完工后办理竣工验收前，施工企业应当向监督机构主体提交项目安全生产标准化自评材料。
项目自评报告材料主要包括：（一）项目建设、监理、施工总承包、专业承包等单位及其项目主要负责人名录；（二）项目主要依据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）等进行自评结果及项目建设、监理单位审核意见；（三）项目施工期间因安全生产受到住房城乡建设主管部门奖惩情况（包括限期整改、停工整改、通报批评、行政处罚、通报表扬、表彰奖励等）；（四）项目发生生产安全责任事故情况；（五）住房城乡建设主管部门规定的其他材料。
二、填报说明1、工程类型：桩基、装饰、安装、房建、市政、城市轨道交通、其他。
2、各安全责任主体单位名称应填写全称；并对申报材料的真实性负责。
3、施工单位如实填写建设工程施工安全工作开展情况。
三、监督机构收到施工企业提交的材料后，经查验符合要求的，以项目自评为基础，结合日常监管情况对项目安全生产标准化工作进行评定，在10个工作日内向建筑施工企业发放项目考评结果告知书。
终止施工合同的申请
终止施工合同的申请尊敬的XXX公司：我代表XXX项目施工方，向贵公司正式提出终止施工合同的申请。
在此之前，我们已经进行了充分的沟通和协商，但遗憾的是，我们无法就合同的继续履行达成一致意见。
在此，我们深感遗憾，但也希望贵公司能够理解我们的决定。
一、合同履行情况概述自合同签订以来，我方严格按照合同约定，全力以赴地进行施工。
期间，我方遇到了诸多困难，如设计变更、原材料价格波动、疫情影响等，但我们始终秉持着诚信、专业的态度，积极应对，确保工程进度和质量。
然而，在合同履行过程中，我们也发现了一些问题和分歧，使得合同继续履行变得困难。
二、终止合同的原因1. 设计变更频繁：在合同履行过程中，贵公司多次提出设计变更要求，导致工程量和工程周期不断增加。
尽管我方采取了积极措施予以应对，但工程进度受到了严重影响，合同约定的竣工日期已无法履行。
2. 原材料价格波动：受国际市场影响，合同履行期间原材料价格出现剧烈波动。
我方在积极与供应商沟通协商的同时，也希望贵公司能够给予一定的价格调整空间。
然而，贵公司未能就此问题与我方达成一致意见。
3. 疫情影响：新冠疫情的全球爆发，对工程进度和施工人员的安全带来了巨大影响。
尽管我方采取了严格的防疫措施，但疫情反复使得工程进度受到影响，合同继续履行存在重大不确定性。
4. 合同履行成本上升：由于上述原因，合同履行成本不断上升，我方面临巨大的经济压力。
在多次与贵公司沟通协商无果的情况下，我们不得不考虑终止合同。
三、终止合同的违约责任我们深知合同终止将给双方带来一定损失，但根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，合同终止并不意味着违约。
我方在此承诺，在终止合同后，将严格按照合同约定，承担相应的违约责任。
同时，我们也将积极与贵公司协商，尽量减少合同终止给对方带来的损失。
四、合同终止后的处理事项1. 终止合同后，我方将按照贵公司的要求，做好工程现场的安全防护和交接工作，确保工程现场的安全和整洁。
建筑工程终止施工安全监督申请、告知书
(表D.0.2)---绿化(子单位)工程质量竣工验收报告表29804
建筑工程终止施工安全监督申请
（建设工程质量安全监督站）：
由建设、施工、监理的工程，现工程已施工完毕，特申请终止施工安全监督。
附：建筑工程施工现场安全生产标准化自评资料。
建设单位意见（项目负责人签字及公章）：
施工单位意见（项目负责人签字及公章）：
监理单位意见（项目负责人签字及公章）：
申请时间：年月日
一式四份，建设、施工、监理、监督站各存一份。
建筑工程终止施工安全监督告知书
（建设单位）：
（施工单位）：
（监理单位）：
你单位提报的工程《建筑工程终止施工安全监督申请》已收悉。
经查验符合终止施工要求，同意该工程终止施工安全监督。
特此告知。
昌乐县建设工程质量安全监督站（公章）年月日
建设单位签收人员签字：
施工单位签收人员签字：
监理单位签收人员签字：
一式四份，建设、施工、监理、监督站各存一份。
世上没有一件工作不辛苦，没有一处人事不复杂。
不要随意发脾气，谁都不欠你的
c1。
终止施工安全监督和建设工程施工结束证明
建设工程终止施工安全监督申请书（安监机构）：我单位建设的（项目名称）工程，目前已施工完毕，特向你单位提交《建设工程施工结束证明》及《建设工程安全生产标准化工作竣工自评报告》，申请办理终止对该工程的安全监督。
建设单位：（公章）年月日监督机构签收人：联系电话：注：本告知书一式二份，安监机构、建设单位各一份。
监督备案号：建设工程施工结束证明（安监机构）：由我单位建设的工程，由负责施工、负责监理，现本工程施工许可所列内容已实施完毕，本工程已施工结束。
特此证明。
建设单位意见：项目负责人(签字)：建设单位（盖章）：年月日施工单位意见项目经理（签字）：施工单位（盖章）：年月日监理单位意见：总监理工程师（签字）：监理单位（盖章）：年月日注：1、本证明一式二份，安监机构、建设单位各一份；2、本证明仅作为建设单位应当向监督机构申请办理终止施工安全监督手续所用，不作为其它用途的凭证。
建设工程项目安全生产标准化自评报告工程名称：建设单位：监理单位：施工单位：日期：江苏省建筑安全监督总站监制填报须知一、申报要求项目完工后办理竣工验收前，施工企业应当向监督机构主体提交项目安全生产标准化自评材料。
项目自评报告材料主要包括：（一）项目建设、监理、施工总承包、专业承包等单位及其项目主要负责人名录；（二）项目主要依据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）等进行自评结果及项目建设、监理单位审核意见；（三）项目施工期间因安全生产受到住房城乡建设主管部门奖惩情况（包括限期整改、停工整改、通报批评、行政处罚、通报表扬、表彰奖励等）；（四）项目发生生产安全责任事故情况；（五）住房城乡建设主管部门规定的其他材料。
二、填报说明1、工程类型：桩基、装饰、安装、房建、市政、城市轨道交通、其他。
2、各安全责任主体单位名称应填写全称；并对申报材料的真实性负责。
3、施工单位如实填写建设工程施工安全工作开展情况。
三、监督机构收到施工企业提交的材料后，经查验符合要求的，以项目自评为基础，结合日常监管情况对项目安全生产标准化工作进行评定，在10个工作日内向建筑施工企业发放项目考评结果告知书。
终止安监手续(一套)
监督备案号：建设工程终止施工安全监督申请书（安监机构）：我单位建设的（项目名称）工程，目前已施工完毕，特向你单位提交《建设工程施工结束证明》及《建设工程安全生产标准化工作竣工自评报告》，申请办理终止对该工程的安全监督。
建设单位：（公章）年月日监督机构签收人：联系电话：注：本告知书一式二份，安监机构、建设单位各一份。
监督备案号：建设工程施工结束证明（安监机构）：由我单位建设的工程，由负责施工、负责监理，现本工程施工许可所列内容已实施完毕，本工程已施工结束。
特此证明。
建设单位意见：项目负责人(签字)：建设单位（盖章）：年月日施工单位意见项目经理（签字）：施工单位（盖章）：年月日监理单位意见：总监理工程师（签字）：监理单位（盖章）：年月日注：1、本证明一式二份，安监机构、建设单位各一份；2、本证明仅作为建设单位应当向监督机构申请办理终止施工安全监督手续所用，不作为其它用途的凭证。
建设工程终止施工安全监督告知书监督备案号：编号：（建设单位）：根据你单位提交的《终止施工安全监督申请书》，你单位建设的（工程名称）自本告知书下发之日起，我单位终止对（工程名称）的施工安全监督。
（监督机构盖章）年月日建设单位签收人：联系电话：注：本告知书一式二份，安监机构、建设单位各一份。
建设工程项目安全生产标准化自评报告工程名称：建设单位：监理单位：施工单位：日期：江苏省建筑安全监督总站监制填报须知一、申报要求项目完工后办理竣工验收前，施工企业应当向监督机构主体提交项目安全生产标准化自评材料。
项目自评报告材料主要包括：（一）项目建设、监理、施工总承包、专业承包等单位及其项目主要负责人名录；（二）项目主要依据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）等进行自评结果及项目建设、监理单位审核意见；（三）项目施工期间因安全生产受到住房城乡建设主管部门奖惩情况（包括限期整改、停工整改、通报批评、行政处罚、通报表扬、表彰奖励等）；（四）项目发生生产安全责任事故情况；（五）住房城乡建设主管部门规定的其他材料。
建筑工程施工安全监督工作程序
建筑工程施工安全监督工作程序姓名：XXX部门：XXX日期：XXX建筑工程施工安全监督工作程序一、施工安全监督的主要依据根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》（建质[2014]153）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作规程》（建质[2014]154）和《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》（建质[2014]111）等法律法规及有关标准规范、政策性规定和规范性文件要求，制定本导则。
二、施工安全监督范围自治区行政区域内按管理权限由住房和城乡建设行政主管部门或其所属的施工安全监督机构（以下合称监督机构）对已办理施工安全监督手续并取得建设工程施工许可证的房屋建筑和市政基础设施工程项目实施施工安全监督。
三、施工安全监督工作主要内容（一）抽查工程建设责任主体履行安全生产职责情况；（二）抽查工程建设责任主体执行法律、法规、规章、制度及工程建设强制性标准规范情况；（三）抽查建筑施工安全生产标准化开展情况；（四）组织或参与工程项目施工安全事故的调查处理；（五）依法对工程建设责任主体违法违规行为实施行政处罚；（六）依法处理与工程项目施工安全相关的投诉、举报。
四、实施施工安全监督，有权采取下列措施（一）进入工程项目施工现场进行安全监督抽查；第 2 页共 10 页（二）要求工程建设责任主体提供有关工程项目安全管理的文件和资料，询问安全生产的有关情况；（三）发现安全生产违法违规行为，当场予以纠正或要求限期改正；对依法应当给予行政处罚的行为，按权限实施行政处罚或移交有关部门处理，并上报处理结果；（四）发现安全隐患，责令整改；安全生产隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，责令从危险区域撤出作业人员，停工整改；安全生产隐患排除后，经监督机构审查同意，方可恢复施工；（五）依据有关法律法规、规定赋予的职责，实施行政处罚。
专职安全生产管理人员综合类C证(初证)习题及参考答案
专职安全生产管理人员综合类C证（初证）习题及参考答案一、单选题（共40题，每题1分，共40分）1、玻璃幕墙工程施工工艺流程正确的是 ( ) 。
A、放样定位→安装横梁→安装立柱→安装玻璃→打胶→清理B、放样定位→安装立柱→安装横梁→安装玻璃→打胶→清理C、安装立柱→放样定位→安装横梁→安装玻璃→打胶→清理D、放样定位→安装立柱→安装横梁→打胶→安装玻璃→清理正确答案：B2、防坠落装置应设置在竖向主框架处并附着在建筑结构上，每一升降点不得少于 ( ) 个防坠落装置。
A、2B、3C、4D、1正确答案：D3、根据《建筑地基基础工程施工验收规范》 (GB50202- 2018) ，降水井正式施工时应进行试成井，试成井数量不应少于 ( ) 口 (组) ，并应根据试成井检验成孔工艺、泥浆配比，并复核地层情况等。
A、1B、2C、3D、4正确答案：B4、装配式混凝土建筑的堆场、货架、高处作业专用操作平台、脚手架及吊篮等辅助设施、预制构件安装的临时支撑体系等应经 ( ) 方可投入使用。
A、验收通过B、检查合格C、验收通过并挂牌D、力学计算正确答案：A5、施工单位制定的消防安全管理制度应包括的主要内容不包括 ( ) 。
A、消防安全检查制度B、消防安全教育与培训制度C、用火、用电、用气管理制度D、消防设施查验制度正确答案：B6、降水井施工完成后应进行试抽水，检验 ( ) 和降水效果。
A、成孔垂直度B、成井质量C、泥浆配比D、成孔工艺正确答案：B7、内爬升作业应在白天进行。
风力超过 ( ) 级时，应停止作业。
A、5B、2C、4D、3正确答案：C8、根据《关于进一步加强建筑施工消防安全工作的通知》规定，对不执行政府及有关部门下达的安全隐患整改通知，不认真进行隐患整改以及对隐患整改不力造成事故的，要依法从重追究相关责任人员，尤其是( ) 的责任。
A、项目负责人B、项目技术负责人C、专职安全管理人员D、企业负责人正确答案：D9、根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，不属于考核发证机关应当撤销建筑施工特种作业资格证书的情形是 ( ) 。
安全员C证考试模拟题含参考答案
安全员C证考试模拟题含参考答案一、单选题（共30题，每题1分，共30分）1、《生产安全事故档案管理办法》规定，生产安全事故档案的管理应与事故报告、 ( ) 和处理同步进行。
A、事故经过B、事故责任C、事故原因D、事故调查正确答案：D2、我国《民法典》、《行政处罚法》和《刑法》分别规定了民事法律责任、行政法律责任和刑事法律责任的的种类，保证了国家法制的( ) 。
A、完整性B、统一性C、独立性D、权威性正确答案：A3、某大型工程项目由于脚手架坍塌，造成死亡3人，重伤5人的事故。
事故发生后有关部门迅速组成调查组，并对相关人员进行处理和教育，结合该背景，下列说法正确的是 ( ) 。
A、该事故按损失程度划分属于较大事故B、该事故应由事故发生单位组成调查组进行调查C、该事故按损失程度划分属于一般事故D、按照我国有关规定该事故逐级上报至市级人民政府安全生产监督管理部门正确答案：C4、( ) 是以物质财富及其有关的利益为保险标的的一种保。
A、财产保险B、社会保险C、人身保险D、再保险正确答案：A5、安全生产管理中人本原理的相关原则有动力原则、激励原则和 ( ) 原则。
A、封闭B、反馈C、能级D、整分合正确答案：C6、建筑施工安全生产技术措施应在实施前进行预控，实施中进行 ( ) 控制。
A、事后B、过程C、事先D、事中正确答案：B7、监督原则是指在安全工作中，为了使 ( ) 得到落实，必须设立安全生产监督管理部门，对企业生产中的守法和执法情况进行监督。
A、安全生产规章B、安全生产制度C、安全生产法律法规D、安全生产责任正确答案：C8、人工拆除作业时，当采用牵引方式拆除构造柱时，应沿结构柱底部剔凿出钢筋，定向牵引后，保留牵引方向 ( ) 的钢筋，切断结构柱其他钢筋后再进行后续作业。
A、外侧B、同侧C、异侧D、内侧正确答案：C9、企业安全生产档案中的隐患整改记录、安全生产措施项目档案记录的保存期限应为 ( ) 。
A、3年以上B、5年以上C、10年以上D、长期保存正确答案：D10、金属板幕墙面板与支承结构相连接时，应采取措施避免 ( ) 接触腐蚀。
建设工程终止施工安全监督申请书
建设工程终止施工安全监督申请书监督备案号：AJ320581120190658常熟市建筑安全监督站（安监机构）：我单位建设的（项目名称）常熟广播电视发射塔重建塔身幕墙设计工程、常熟市广播电视发射塔重建及配套工程-幕墙工程（公转直）工程，目前已施工完毕，特向你单位提交《建设工程施工结束证明》及《建设工程安全生产标准化工作竣工自评报告》，申请办理终止对该工程的安全监督。
建设单位：（公章）年月日监督机构签收人：联系电话：注：本告知书一式二份，安监机构、建设单位各一份。
建设工程施工结束证明监督备案号：AJ320581120190658常熟市建筑安全监督站（安监机构）：由我单位建设的常熟广播电视发射塔重建塔身幕墙设计工程、常熟市广播电视发射塔重建及配套工程-幕墙工程（公转直）（工程名称），由苏州工业园区科特建筑装饰有限公司负责施工、苏州市平安建设工程项目管理有限公司负责监理，现本工程施工许可所列内容已实施完毕，本工程已施工结束。
特此证明。
建设单位意见：项目负责人(签字)：建设单位（盖章）：年月日施工单位意见项目经理（签字）：施工单位（盖章）：年月日监理单位意见：总监理工程师（签字）：监理单位（盖章）：年月日注：1、本证明一式二份，安监机构、建设单位各一份；2、本证明仅作为建设单位应当向监督机构申请办理终止施工安全监督手续所用，不作为其它用途的凭证。
十七建设工程安全生产标准化竣工自评报告建设工程安全生产标准化竣工自评报告工程名称：常熟广播电视发射塔重建塔身幕墙设计工程、常熟市广播电视发射塔重建及配套工程-幕墙工程（公转直）建设单位：常熟市广播电视总台；常熟市城市经营投资有限公司（代建）监理单位：苏州平安建设工程项目管理有限公司施工单位：苏州工业园区科特建筑装饰有限公司报告时间：2020年7月常熟市建筑安全监督站制填报须知一、申报要求项目完工后办理竣工验收前，施工企业应当向监督机构主体提交项目安全生产标准化自评材料。
建设工程中止施工安全监督申请书
建设工程中止施工安全监督申请书监督备案号：昆山经济技术开发区建设工程质量安全监督站（安监机构）：我单位建设的工程，现因原因，自年月日起中止施工。
根据住建部《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》（建质[2014]153号）和《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作规程》（建质[2014]154号）等文件规定，特向你单位申请中止对该工程的施工安全监督。
待条件许可时，再向你单位申请办理恢复施工安全监督手续。
附：中止施工期间的安全保障措施建设单位：（公章）年月日安监机构签收人：注：本申请书一式二份，建设单位和安监机构各一份。
建设工程中止施工安全监督告知书监督备案号：（建设单位）：你单位提交的关于工程的《建设工程中止施工安全监督申请书》已收悉，根据住建部《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》（建质[2014]153号）和《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作规程》（建质[2014]154号）等文件规定，经查验，现向你单位下发该工程的《建设工程中止施工安全监督告知书》，自本告知书下发之日起，我单位中止对该工程的施工安全监督。
请你单位在该工程中止施工期间，全面履行安全生产管理责任，做好相应安全措施。
工程恢复施工前，应当向我单位申请办理恢复施工安全监督手续，取得《建设工程恢复施工安全监督告知书》后方可恢复施工。
监督人员：签发人：昆山经济技术开发区建设工程质量安全监督站年月日建设单位签收人：联系电话：注：本告知书一式二份，建设单位和开发区质安站各一份。
建设工程恢复施工安全监督申请书监督备案号：昆山经济技术开发区建设工程质量安全监督站（安监机构）：我单位建设的工程，因故自年月日开始中止施工，目前现场经我单位和施工单位、监理单位共同验收，已具备恢复施工条件，根据住建部《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》（建质[2014]153号）和《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作规程》（建质[2014]154号）等文件规定，现申请恢复施工安全监督手续。
安全监督中止、终止程序表格
附件1：附件2：市政工程施工安全监督授权书根据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程安全监督管理规定》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作规程》等有关法律法规要求。
兹授权我站监督员、同志，依法对项目进行施工安全监督，依法行使以下职权：1.抽查工程建设责任主体履行安全生产职责情况；2.抽查工程建设责任主体执行法律、法规、规章、制度及工程建设强制性标准情况；3.抽查市政工程施工安全生产标准化开展情况；4.依法对工程建设责任主体违法违规行为提出处理意见，上报处领导批准后监督执行。
5.依法对工程项目施工安全相关的投诉、举报提出处理意见，上报处领导审批后进行处理。
授权单位：××××××××××××监督站（公章）授权人（印鉴）：被授权人（签字）：、日期：年月日附件5：市政工程施工安全监督计划书监督注册号：依据相关法律法规、标准、施工图纸及监督授权书，监督员、对工程重点抽查内容等进行了梳理，编制监督计划书如下：注：本表一式四份，建设、施工、监理、监督站各留存一份。
附件6：市政工程施工安全监督告知会议记录日期：年月日附件7：市政工程施工安全监督抽查记录附件8：工程中止施工安全监督手续的申请×××××××××监督站：我单位负责建设（代建）的工程年月日中止施工，主要原因如下：......中止施工期间由（执行项目经理或负责人）（联系方式：××××）负责现场安全文明施工保障措施的落实与现场巡查维护。
特此申请中止施工安全监督。
附：停工期间安全文明施工保证措施。
××××××××××××（公章）××年××月××日附件9：市政工程中止施工安全监督告知书市政中止施安监告[ ]第号××××××××：根据你单位提交的《项目中止施工安全监督手续的申请》，依据《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作规程》的相关要求，现将我站做出的决定告知如下：一、年月日起该工程项目中止施工，你单位必须保证中止施工期间现场安全保障措施到位。
中止施工安全监督告知书
中止施工安全监督告知书
汴市政安告字（）号_______________________________（建设单位）：
你单位提交的__________________________________项目《中止施工安全监督申请书》及相关资料已收到，所提交资料符合有关规定，同意中止施工，现将项目中止施工期间相关事项告知如下：
一、自中止施工安全监督申请书提交之日起，安全监督机构中止对该项目施工安全监督。
二、在中止施工期间，你单位应会同施工、监理单位严格落实安全保障措施、安全责任，避免发生生产安全事故。
三、该工程恢复施工前5个工作日，向我单位提出恢复安全监督申请，同时提交工程现场安全设施、设备验收合格报告。
监督人员：（监督机构盖章）
年月日签收人：日期：
注：本告知书一式两份，监督机构、建设单位各一份。
工程停工报告监理意见（通用8篇）
工程停工报告监理意见工程停工报告监理意见工程管理的重要作用（1）具有成本控制的作用。
施工成本在工程项目建设的各个环节、各个方面上都有所体现，既具系统性又具复杂性，其主要分为两种类型，一种为预算成本；一种为实际成本。
在通常情况下，预算成本主要用来与实际成本做对比，分析企业是否出现亏损或资金配置不科学、不合理的情况。
成本管理是工程管理中一项十分重要的内容，需要花费大量的时间，才能对项目建设中的人力、物力、财力进行合理配置，实现成本控制的目标，为企业带来最大化的经济效益。
（2）具有质量控制的作用。
质量管理是工程管理工作的根本，其主要负责的施工质量管理，施工质量的好坏会直接对企业的经济效益造成影响，而且一旦出现施工质量问题就会带来严重的生命、财产损失，危害施工人员的生命健康。
所以应积极的对施工质量进行控制与管理，形成全方位的监督网络，实时监测施工现场的动态，发现问题要及时处理，保障质量质量不受影响。
（3）具有安全控制的作用。
所谓的安全控制是指对项目施工进行的安全管理，重点处理施工生产中存在的不安全、不稳定因素，避免对施工人员的生命安全造成不利影响。
而且工程管理还要结合施工经验预测施工中可能出现的安全问题，做好预防工作。
同时要贯彻落实安全生产意识，施工人员在进行施工操作中必须戴好保护设施;定期对施工中使用的材料以及设备进行安全性检测，避免出现不安全因素，影响施工质量以及施工进度。
工程停工报告监理意见（通用8篇）在我们平凡的日常里，报告使用的`频率越来越高，要注意报告在写作时具有一定的格式。
我们应当如何写报告呢？以下是小编精心整理的工程停工报告监理意见（通用8篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
工程停工报告监理意见1沈阳市第三粮食收储库：我公司承建的沈阳桃仙粮食收纳库异地重建项目工程，1#、2#平房仓现已完成基础施工，因建设单位未能按合同支付工程款原因，我项目部现拟定于xx年9月20日对所建工程停工。
开工至今，建设单位既未按合同约定支付合同额30%的预付款，基础施工完成后也仍未按约定支付进度款。
中止施工合同的申请
尊敬的甲方：您好！我方（以下简称“乙方”）在此向您提出中止《施工合同》（以下简称“本合同”）的申请，敬请予以审批。
为确保双方合法权益，现将中止合同的事宜说明如下：一、合同背景及基本情况1.1 本合同签订于____年____月____日，乙方作为施工方承担甲方委托的____项目（以下简称“本项目”）的施工任务。
1.2 根据合同约定，本项目预计开工日期为____年____月____日，预计竣工日期为____年____月____日。
1.3 合同签订后，乙方已按照合同约定积极组织施工，确保项目进度和质量。
二、中止合同的原因2.1 由于不可抗力因素，如自然灾害、社会事件等，导致本项目无法按照合同约定的进度进行。
2.2 甲方变更项目需求，导致施工方案和工程量发生重大调整，乙方无法继续履行合同。
2.3 政策法规变动，影响本项目施工的合法性和合规性。
2.4 其他原因导致本项目无法继续施工。
三、中止合同的后果及处理措施3.1 中止合同后，乙方将停止施工，妥善保管施工现场，确保工程安全。
3.2 乙方应及时向甲方报告中止合同的情况，并按照甲方的要求采取措施，减少损失。
3.3 中止合同期间，乙方不得要求甲方支付违约金、工程款等费用。
3.4 乙方应配合甲方完成合同中止后的相关工作，如工程验收、资料归档等。
3.5 中止合同后，双方应共同努力，协商解决合同中止事宜，确保双方合法权益。
四、中止合同的申请程序4.1 乙方在此向甲方提出中止合同的申请，并提供相关证明材料。
4.2 甲方收到乙方申请后，应在15日内审批并通知乙方。
4.3 甲方审批同意中止合同的，双方应签订《合同中止协议》，明确中止合同的具体事宜。
4.4 中止合同后，双方应按照《合同中止协议》履行各自的权利和义务。
五、其他事项5.1 中止合同不影响乙方依法享有的劳动报酬、社会保险等权益。
5.2 中止合同后，乙方不得以任何理由侵犯甲方的知识产权、商业秘密等合法权益。
5.3 中止合同事宜如有争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
吉林省建设工程冬季《中止施工安全监督报告书》
6
职工宿舍等临时设施断电、加固、清理、消防保卫措施是否到位；
已落实
7
临边、洞口等安全防护措施是否到位。
已落实
值班人员
姓名：、、
电话：、、
排查整改意见
建设单位意见
监理单位意见
施工单位意见
（公章）
建设单位项目
负责人签字：
年月日
（公章）
项目总监理
工程师签字：
年月日
（公章）
施工单位项目
负责人签字：
年月日
中止施工安全监督报告书
长春市建设工程质量监督站：
我单位（建设单位名称）在建的项目(工程名称)，在建设过程中因
冬季到来，无法进行下部施工。故中止施工，中止日期自年月日起，在中止施工期间，我单位已采取加强施工现场安全管理措施，特此报告。
附件：安全保障措施资料。
（建设单位盖章）
年月日
工程名称
形象进度
停工日期
长春市建设工程质量监督站检查意见：
现场检查人员签字：
年月日
长春市建筑工程停工前安全隐患排查整改报告
年月日
拟开工日期
年月日
序号
排查内容
排查情况
1
停工期间各级留守值班人员是否落实，电话通讯是否畅通；
已落实
2
可燃、易燃（易爆）材料是否堆Biblioteka 覆盖，消防措施是否到位；已落实
3
深基坑、模板工程、脚手架（含平网）等检查加固是否到位；
/
4
塔式起重机、施工升降机全面维护保养是否到位；
已落实
5
大型设备、小型施工机械是否断电上锁；