合同管理试题及答案汇总
工程合同管理试题和答案
工程合同管理试题和答案一、选择题（每题2分，共10分）1. 工程合同中，通常不具备法律效力的是：A. 正式签订的合同文本. 双方签字盖章的协议书C. 未经公证的合同草案D. 附加的合同条款答案：C2. 下列哪项不是工程合同管理的基本步骤？A. 合同拟定. 合同审查C. 合同履行D. 合同终止答案：D3. 在工程合同中，如果一方违约，另一方有权采取的措施不包括：A. 要求继续履行. 要求赔偿损失C. 直接解除合同D. 要求支付违约金答案：C4. 工程合同中的变更通常需要：A. 双方协商一致. 第三方机构审批C. 法院判决D. 行政命令答案：A5. 工程合同争议解决的首选方式是：A. 诉讼. 仲裁C. 调解D. 协商答案：D二、简答题（每题10分，共30分）1. 请简述工程合同管理的主要职责。
答案：工程合同管理的主要职责包括确保合同条款的合法性和合理性，监督合同的执行情况，处理合同变更和索赔，以及解决合同争议等。
具体来说，管理者需要对合同条款进行详细解读，确保所有条款都符合法律法规的要求，并且在实际操作中可行。
在合同执行过程中，管理者要跟踪项目的进度，确保各方按照合同约定履行职责。
如果出现变更或者争议，管理者应及时介入，通过协商或者其他方式解决问题。
2. 描述工程合同变更的一般流程。
答案：工程合同变更的一般流程如下：变更方提出变更请求，并说明变更的原因和内容；双方就变更内容进行协商，达成一致意见；根据协商结果修改合同条款，并由双方签字确认；将变更后的合同条款纳入项目管理中，确保变更得到有效执行。
在整个过程中，应确保变更的合法性和合理性，避免因变更引起的争议。
3. 如何处理工程合同中的索赔问题？答案：处理工程合同中的索赔问题时，首先要明确索赔的原因和依据，判断索赔是否合理；计算索赔的金额或者损失，确保索赔的公正性；与对方进行沟通，尝试通过协商解决问题；如果协商不成，可以根据合同条款选择调解、仲裁或者诉讼等方式解决。
2022-2023年监理工程师之合同管理通关试题库(有答案)
2022-2023年监理工程师之合同管理通关试题库(有答案)单选题（共50题）1、关于合同终止的说法，正确的是()A.合同终止是指当事人暂时停止合同履行B.合同终止并不表示合同关系消灭C.债权人不得通过免除债务使合同终止D.债权债务同归于一人导致合同终止【答案】 D2、设备采购招标中，以设备寿命周期成本为基础的评标价法中说法不正确的是（）。
A.设备寿命周期成本=报价+年限运行期间所发生费用-残值B.全寿命期的费用最小的设备为最优C.评标时可预先确定一个统一的设备评审寿命期，该寿命期即为设备的实际寿命D.该方法适用于采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物【答案】 C3、从开工直到颁发工程接收证书之日止的时段，工程照管的责任应由（）承担。
A.发包人B.承包人C.工程师D.争端避免裁决委员会【答案】 B4、设计施工总承包合同中，因承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，导致发包人受到保险范围内事件影响的损害而又不能得到保险人的赔偿时，原应从该项保险得到的保险赔偿金由（）承担。
A.承包人B.发包人C.承包人与发包人共同D.监理人【答案】 A5、下列选项中，不属于综合评标法通常考虑的因素的是（）。
A.运输费用B.交货期C.付款条件D.估算寿命期残值【答案】 D6、建设工程勘察合同履行期间，应发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中，正确的是()。
A.不论工作进行到何种程度，发包人均应全额支付勘察费B.完成的工作量在50%以内时，应支付预算额50%的勘察费；完成的工作量超过50%时，应全额支付勘察费C.完成的工作量在50%以内时，定金不退；完成工作量超过50%时，依据工作量支付勘察费D.不论工作进行到何种程度，定金不退，并应根据工作量比例支付勘察费【答案】 B7、工程施工评标中，投标人竞标报价是否低于其成本，应当由（）认定。
A.招标人B.评标委员会C.招投标监督机构D.市场监督管理机构【答案】 B8、根据《标准施工合同》，施工期的结束日期是指()。
合同管理相关试题及答案
合同管理相关试题及答案一、单项选择题1. 合同管理的主要目的是什么？A. 确保合同的法律效力B. 保障合同双方的权益C. 降低合同执行的风险D. 以上都是答案：D2. 在合同管理过程中，以下哪项不是合同审查的重点？A. 合同当事人的资质B. 合同条款的完整性C. 合同的格式规范性D. 合同的合法性答案：C3. 合同变更通常需要哪些步骤？A. 双方协商一致B. 书面确认变更内容C. 变更后的合同重新审核D. 以上都是答案：D4. 以下哪项不属于合同履行中的风险管理？A. 信用风险管理B. 市场风险管理C. 操作风险管理D. 合同文本的保管答案：D5. 合同违约时，守约方通常可以采取哪些措施？A. 要求违约方支付违约金B. 要求违约方继续履行合同C. 解除合同并要求赔偿损失D. 以上都是答案：D二、多项选择题6. 合同管理包括哪些环节？A. 合同的起草B. 合同的审查C. 合同的签订D. 合同的履行答案：A, B, C, D7. 在合同管理中，以下哪些属于风险防范措施？A. 明确合同条款B. 设定违约责任C. 定期检查合同履行情况D. 增加合同的保密条款答案：A, B, C8. 合同终止的原因可能包括哪些？A. 合同履行完毕B. 双方协商一致C. 一方违约导致合同解除D. 不可抗力事件的发生答案：A, B, C, D9. 合同档案管理应包括哪些内容？A. 合同正本及副本B. 合同变更、补充文件C. 合同履行过程中的相关通信记录D. 合同争议解决的文件答案：A, B, C, D10. 以下哪些属于合同管理中的关键条款？A. 价格条款B. 交付条款C. 质量保证条款D. 争议解决条款答案：A, B, C, D三、判断题11. 合同管理只需要在合同签订前进行，签订后就不需要再进行管理。
（错）12. 合同的书面形式是合同生效的唯一形式。
（错）13. 合同管理的最终目的是确保合同能够顺利履行，实现合同目的。
（对）14. 合同管理中，只需关注合同的法律风险，无需关注商业风险。
合同管理试题及答案之二
合同管理试题及答案之二一、单选题（10题/10分）1、要约是指：A．希望和他人订立合同的意思表示 B.同意和他人订立合同的意思表示C．希望他人向自己发出订立合同的意思表示 D招标公告2、根据《合同法》的规定，要约在时生效：A．受要约人确认受到要约 B.要约到达受要约人C．受要约人作出承诺 D.要约人发出要约3、投标是：A．要约邀请 B.承诺 C.要约 D.履约4、招标人和投标人应当自中标通知书发出之日起日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A．10 B.30 C.15 D.605、施工合同文件的优先顺序是（排前者优先）：A．施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、专用条款、通用条款B．中标通知书、投标书及其附件、施工合同协议书、专用条款、通用条款C．施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、通用条款、专用条款D．中标通知书、投标书及其附件、施工合同协议书、通用条款、专用条款6、工程量不大且能精确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目，最适用于：A．总价合同 B单价合同 C.成本加酬金合同 D.总承包合同7、项目经理的更换，承包人应当至少于更换前天以书面形式通知发包人。
A．7 B.10 C.14 D.158、工程开工前，应为建设工程及施工现场内第三方人员生命财产办理保险，支付保险费。
A．承包人 B.发包人C.承包人与发包人分别D.向承包人与发包人均不9、当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以A．向仲裁委员会申请强制执行 B.再申请仲裁C.向法院申请强制执行D.向法院提请诉讼10、如工程变更超过原设计标准或批准的建设规模时，须经审批。
A．原设计单位 B.发包人 C.工程师 D.原审批单位二、多项选择题：（40题/40分）1、合同法律关系的客体包括：A、禁止流通物；B、完成一定的工作；C、建筑物；D、智力成果；E、货币。
2、无权的代理行为包括：A、代理人接受委托与自己签订经济合同；B、代理人授权范围内与第三方协商签订了损害委托人利益了经济合同；C、代理人以被代理人的名义，与其所代理的其它人订立合同；D、在授权书有限时间内与第三方签订了超越代理权限的合同；E、代理人在委托授权书的有效期终止后，与第三方签订了原委托受权书内容范围内的合同。
2024《合同管理》试题及答案
一、选择题
1.合同的基本要素不包括以下哪一项？
A.合同双方当事人的名称或姓名
B.合同标的
C.合同履行的方式和期限
D.合同签订地的天气情况（正确答案）
2.在合同订立过程中，哪一阶段是对要约内容的实质性变更，构成新要约？
A.承诺
B.反要约（正确答案）
C.要约邀请
D.合同履行
3.以下哪一项不属于合同无效的情形？
A.违反法律、行政法规的强制性规定
B.损害社会公共利益
C.合同双方当事人意思表示真实（正确答案）
D.以合法形式掩盖非法目的
4.合同的变更或解除，应当采用何种形式方为有效？
A.口头形式
B.书面形式（正确答案）
C.电子邮件形式
D.任意形式
5.在合同履行过程中，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，这
种行为被称为？
A.合同变更
B.合同解除
C.预期违约（正确答案）
D.合同终止
6.以下哪一项不是合同担保的方式？
A.保证
B.抵押
C.质押
D.合同公证（正确答案）
7.合同争议解决的方式中，不具有法律强制执行力的是？
A.仲裁裁决
B.法院判决
C.调解协议（正确答案）
D.行政裁决
8.合同权利义务终止的原因不包括以下哪一项？
A.债务已经按照约定履行
B.合同解除
C.债务相互抵销
D.合同一方当事人变更名称（正确答案）。
合同管理试题及答案汇总
1、建设工程合同纠纷的仲裁由（ B ）的仲裁委员会仲裁。
A 工程所在地B 双方选定C 施工单位所在地D 建设单位所在地2、在委托代理关系中,因代理人的行为给被代理人造成损害的( D ）A 代理人与被代理人共同承担责任B 代理人承担连带责任C 代理人与被代理人协商确定责任D 代理人独自承担责任3、合同法律关系是由（ A )三要素所构成。
A 主体、客体、内容B 当事人、合同行为、合同利益C 法人、合同、权利和义务D 合同管理、经济协作、法律责任4、材料采购合同中对材料质量检验的方法，（ C ）是错误的。
A 经济鉴别法B 化学试验C 理论换算法D 物理试验5、FIDIC合同条件规定的“合同有效期”是指从双方签署合同协议书之日起至（ D )止。
A 颁发履约证书日B 工程接收证书指明的竣工日C 颁发工程接收证书日D 承包商提交的结算单日生效日6、合同变更或解除是一项法律行为，因此,当事人双方（ B ）A 口头协商即可B 应签订书面协议C 与第三方一起协调D 承办任何手续7、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其它厂家生产的水泥换上自己的包装后，作为样品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于（ B )签订的合同。
A 采取胁迫手段B 采取欺诈手段C 超越经营范围D 无效代理8、合同生效后,当事人对合同条款的约定有缺陷的情况下( A )A 当事人可以约定补充协议B 当事人可任意进行C 当事人不能约定补充协议D 当事人必须按交易习惯进行9、《仲载法》规定，组成仲裁庭的仲裁员由( D ）A 由一方当事人选定B 由仲裁委员会指定C 由仲裁委员会议指定D 由双方当事人指定10、工程师在确有必在时可以书面形式要求承包方停施工，但工程师应当在提出暂停施工要求后（ B )内提出书面处理意见。
A 1天B 2天C 7天D 14天1.如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货,施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（A )承担责任.A。
合同管理试题及答案高中
合同管理试题及答案高中一、选择题（每题2分，共20分）1. 合同的基本法律特征不包括以下哪一项？A. 法律约束力B. 自愿性C. 强制性D. 合法性2. 以下哪项不是合同的主要条款？A. 当事人名称B. 合同标的C. 合同期限D. 合同价格3. 合同的履行方式不包括以下哪一项？A. 金钱支付B. 物的交付C. 服务提供D. 强制执行4. 合同违约责任的承担方式不包括以下哪一项？A. 赔偿损失B. 支付违约金C. 继续履行D. 强制解除合同5. 以下哪项不是合同解除的条件？A. 当事人协商一致B. 合同目的不能实现C. 一方违约D. 合同期限届满二、简答题（每题10分，共30分）1. 简述合同的成立要件。
2. 描述合同履行中可能出现的违约情形及其后果。
3. 解释合同解除的法律效果。
三、案例分析题（每题25分，共50分）1. 甲公司与乙公司签订了一份供货合同，约定乙公司在三个月内交付货物。
合同履行过程中，乙公司因不可抗力导致无法按时交付货物，甲公司要求解除合同并要求乙公司赔偿损失。
请问甲公司的要求是否合理？为什么？2. 丙公司与丁公司签订了一份租赁合同，租赁期限为一年。
合同履行过程中，丁公司因经营不善，提前解除合同。
请问丁公司是否需要承担违约责任？为什么？答案一、选择题1. C（合同的基本法律特征包括法律约束力、自愿性、合法性，不包括强制性）2. D（合同的主要条款包括当事人名称、合同标的、合同期限，不包括合同价格）3. D（合同的履行方式包括金钱支付、物的交付、服务提供，不包括强制执行）4. D（合同违约责任的承担方式包括赔偿损失、支付违约金、继续履行，不包括强制解除合同）5. D（合同解除的条件包括当事人协商一致、合同目的不能实现、一方违约，不包括合同期限届满）二、简答题1. 合同的成立要件包括：当事人具有相应的民事行为能力；意思表示真实；合同内容不违反法律、行政法规的强制性规定；合同标的确定、可能。
工程合同管理试题及答案
工程合同管理试题及答案试题一：选择题关于工程合同的变更，以下说法正确的是：A. 任何情况下，承包商均可提出变更请求. 发包人提出的设计变更需经承包商同意后方可执行C. 合同变更应遵循合同约定的程序和条件D. 所有合同变更均需要书面形式确认答案：C试题二：判断题工程项目中，若出现争议，双方应首先采取协商的方式解决。
（）A. 正确. 错误答案：A试题三：简答题请简要描述工程合同管理中风险分配的原则。
答案：工程合同管理中风险分配的原则通常包括公平原则、效率原则和实际操作性原则。
公平原则指的是风险应当由能够最好地预测、控制和管理该风险的一方承担；效率原则强调风险分配应当促进项目整体的效率最大化；实际操作性原则则要求风险分配要清晰具体，便于在实际工作中操作执行。
试题四：案例分析题某工程项目在施工过程中，由于地质情况异常，导致原定施工方案无法实施。
承包商提出了变更请求，并得到了发包人的批准。
然而在结算时，双方对变更后增加的费用评估产生了分歧。
请问在这种情况下，应如何处理？答案：在这种情况下，首先应查看合同中关于变更管理的具体条款，明确变更费用的评估和确认程序。
如果合同中有明确规定，则按照合同执行；如果合同中未作具体规定或规定不清，双方应基于公平和诚信原则，通过协商确定增加的费用。
如协商不成，可依照合同约定的争议解决方式进行处理，比如提交仲裁或诉诸法院。
试题五：论述题论述工程合同管理中索赔管理的重要性及其基本原则。
答案：工程合同管理中的索赔管理对于维护合同双方的合法权益至关重要。
合理的索赔管理可以帮助实现风险的合理分配，避免不必要的经济损失，同时也是项目管理专业性的体现。
索赔管理的基本原则包括合法性原则、合理性原则和及时性原则。
合法性原则要求索赔必须基于合同条款和相关法律法规；合理性原则要求索赔的内容和数额应当是合理的，不能随意夸大或捏造；及时性原则则要求一旦发现可能引发索赔的情况，应及时通知对方并采取措施，按照合同约定的程序和时限进行索赔。
工程合同管理的试题及答案
工程合同管理的试题及答案试题一：合同的构成要素包括哪些？答案：合同的构成要素主要包括：合同主体资格、合法的合同目的、明确的权利与义务以及合法的形式。
试题二：简述工程合同的特点。
答案：工程合同的特点包括：长期性、复杂性、专业性、风险性和不可逆转性。
这些特点要求合同管理必须具备高度的专业性和细致的风险控制能力。
试题三：如何处理工程合同中的变更？答案：处理工程合同中的变更应遵循以下步骤：确认变更需求、评估变更影响、协商变更条款、签署变更协议、实施变更工作、调整合同计划和监控变更效果。
试题四：工程合同争议的解决途径有哪些？答案：工程合同争议的解决途径主要包括：协商解决、调解、仲裁和诉讼。
在实际操作中，应根据争议的性质和双方的意愿选择合适的解决方式。
试题五：如何进行工程合同的风险评估？答案：进行工程合同的风险评估应包括以下步骤：识别风险因素、分析风险可能性和影响、评估风险等级、制定风险应对措施和监控风险管理效果。
试题六：解释什么是履约保证金，它在工程合同中的作用是什么？答案：履约保证金是承包方为了保证履行合同义务而向发包方提供的一定金额的担保金。
它在工程合同中的作用主要是作为一种经济保障，确保承包方能够按照合同约定完成工程任务，一旦承包方违约，发包方可以部分或全部扣除保证金以弥补损失。
试题七：工程合同管理中的质量控制包括哪些内容？答案：工程合同管理中的质量控制包括质量规划、质量保证、质量控制和质量改进。
这些内容涵盖了从项目启动到完工验收的全过程，目的是确保工程项目的质量符合标准和要求。
试题八：如何理解工程合同中的违约金条款？答案：工程合同中的违约金条款是指当一方未能履行合同义务或违反合同规定时，另一方有权要求支付的一种经济补偿。
违约金的数额通常在签订合同时预先约定，其目的是为了保证合同的顺利执行和减少违约行为。
合同管理试题及答案
合同管理试题及答案一、试题部分1. 合同的定义是什么？合同是指双方或多方当事人在平等自愿的基础上，约定并受法律保护的民事法律行为。
它具有约定自由、相对平等、合法合理、自愿交易等基本特征。
2. 合同的要素有哪些？合同的要素包括合同当事人、合同标的、合同内容、合同形式等几个方面。
合同当事人是指合同的订立主体，合同标的是指合同的目的和内容，合同内容包括主要条款和附属条款，合同形式指合同的具体形式和约定方式。
3. 合同的分类有哪些？合同可以根据不同的分类标准进行分类，常见的分类包括按照合同的性质分为买卖合同、租赁合同、劳动合同等；按照合同的形式分为书面合同、口头合同等；按照合同的权利义务分配分为单方合同、双方合同等。
4. 合同违约的后果有哪些？当一方当事人未履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，就构成了合同违约。
合同违约的后果包括违约方承担相应的赔偿责任、守约方可以要求违约方履行义务或请求解除合同等。
5. 合同管理的重要性是什么？合同管理是指对合同的签订、履行和终止等进行有效管理和监督的过程。
合同管理的重要性在于确保合同的合法性、有效性和权益保护，避免合同风险和纠纷的产生，提高合同履行效率和合同管理水平。
二、答案部分1. 合同的定义是什么？合同是指双方或多方当事人在平等自愿的基础上，约定并受法律保护的民事法律行为。
合同具有约定自由、相对平等、合法合理、自愿交易等基本特征。
合同的目的是明确各方当事人的权利和义务，规范各方之间的交易行为。
2. 合同的要素有哪些？合同的要素包括合同当事人、合同标的、合同内容、合同形式等几个方面。
合同当事人是指参与合同订立的主体，可以是自然人、法人或其他组织。
合同标的是指合同的交易对象或目的，可以是金钱、商品、服务等。
合同内容包括主要条款和附属条款，主要条款是约定合同的核心内容，附属条款是对主要条款的补充或细化。
合同形式是指合同的具体形式和约定方式，可以是书面合同、口头合同等。
合同管理试题及答案
合同管理试题及答案一、单项选择题1. 合同的法律效力自何时起生效？A. 双方签字盖章B. 双方口头约定C. 合同备案D. 合同公证答案：A2. 以下哪项不是合同的必备条款？A. 当事人的名称和住所B. 合同的标的C. 合同的履行期限D. 合同的签订地点答案：D3. 合同的变更需要满足哪些条件？A. 双方当事人同意B. 变更内容合法C. 变更程序符合规定D. 所有以上答案：D二、多项选择题1. 合同解除的条件包括哪些？A. 当事人协商一致B. 合同目的不能实现C. 一方违约D. 法律规定的其他情形答案：ABCD2. 以下哪些行为可能构成合同欺诈？A. 故意隐瞒重要事实B. 提供虚假的合同标的C. 以欺诈手段诱使对方签订合同D. 以上都是答案：D三、判断题1. 合同一经签订，当事人不得单方面解除合同。
（）答案：错误2. 合同当事人可以随意变更合同内容。
（）答案：错误四、简答题1. 简述合同的法律特征。
答案：合同的法律特征包括：合同是双方或多方当事人之间的民事法律行为；合同具有约束力，当事人应当按照合同约定履行义务；合同具有可执行性，违约方应承担相应的法律责任。
2. 合同管理中，如何防范合同风险？答案：防范合同风险的方法包括：进行详尽的合同审查，确保合同条款的合法性和明确性；选择信誉良好的合作伙伴；建立健全合同管理制度，规范合同的签订、履行、变更和解除等环节。
五、案例分析题案例：甲公司与乙公司签订了一份货物买卖合同，约定甲公司向乙公司提供价值100万元的货物。
合同签订后，甲公司发现乙公司存在严重的财务问题，可能无法按时支付货款。
甲公司应该如何处理？答案：甲公司首先应评估乙公司的信用状况和履约能力。
如果确信乙公司存在违约风险，甲公司可以采取以下措施：与乙公司协商，要求提供履约保证或修改合同条款；根据合同约定，行使不安抗辩权，暂停履行合同义务；在必要时，可以依法解除合同并要求乙公司承担违约责任。
同时，甲公司应保留好相关证据，以备不时之需。
监理工程师考试《合同管理》试题及答案(最新)
监理工程师考试《合同管理》试题及答案(最新)1、[选择题]甲建设单位确定乙施工单位为中标单位，于2013年5月1日发出中标通知书，双方最迟应该在()签订书面合同。
A.2013年5月15日B.2013年5月16日C.2013年5月30日D.2013年5月31日【答案】C【解析】“施工招标程序”。
招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30日之内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还;给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
因此，本题的正确答案为C。
2、[选择题]承包人向监理人报送竣工验收申请报告，不需要具备的条件是()。
A.已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料B.已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划C.合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求D.完成了缺陷责任期内的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作【答案】D【解析】2020版教材P114-117当工程具备以下条件时，承包人可向监理人报送竣工验收申请报告:(1)除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作外，承包人的施工已完成合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求;(2)已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料;(3)已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划;(4)监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作;(5)监理人要求提交的竣工验收资料清单。
3、[多选题]根据《合同法》的规定，承诺必须具备的条件包括()。
A.必须由受要约人作出B.只能向要约人作出C.内容应当与要约的内容一致D.必须在承诺期限内发出。
劳务合同管理试题及答案
1. 劳务合同是指什么？A. 劳动合同B. 代理合同C. 劳务合同D. 技术合同答案：C解析：劳务合同是指用人单位与劳动者之间，根据国家有关法律法规的规定，就劳动者提供劳动，用人单位支付报酬所达成的协议。
2. 劳务合同的主要内容有哪些？A. 劳动者姓名、性别、年龄、住址等个人信息B. 工作内容、工作地点、工作时间、工作待遇等C. 合同期限、违约责任、争议解决等D. 以上都是答案：D解析：劳务合同主要包括劳动者的基本信息、工作内容、工作地点、工作时间、工作待遇、合同期限、违约责任、争议解决等。
3. 劳务合同签订后，以下哪项行为是违法的？A. 双方协商一致变更合同内容B. 单方面解除合同C. 劳动者提前30天书面通知用人单位解除合同D. 用人单位提前30天书面通知劳动者解除合同答案：B解析：根据《劳动合同法》规定，用人单位和劳动者协商一致，可以变更劳动合同的内容。
但用人单位单方面解除合同是违法的。
4. 劳动者享有以下哪项权利？A. 随时解除劳动合同B. 需要提前通知用人单位解除劳动合同C. 需要支付违约金D. 不得要求加班费答案：B解析：劳动者在符合法律规定的情况下，可以提前通知用人单位解除劳动合同，但需提前30天书面通知。
5. 用人单位在以下哪种情况下可以解除劳动合同？A. 劳动者严重违反用人单位规章制度B. 劳动者患病或非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的C. 劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的D. 用人单位因经营困难，需要裁减人员答案：D解析：用人单位因经营困难，需要裁减人员的情况下，可以依法解除劳动合同。
二、判断题1. 劳务合同签订后，双方不得变更合同内容。
（×）解析：双方协商一致，可以变更劳动合同的内容。
2. 劳动者解除劳动合同，需要支付违约金。
（×）解析：劳动者在符合法律规定的情况下，可以提前通知用人单位解除劳动合同，无需支付违约金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1、建设工程合同纠纷的仲裁由（ B ）的仲裁委员会仲裁。
A 工程所在地B 双方选定C 施工单位所在地D 建设单位所在地2、在委托代理关系中，因代理人的行为给被代理人造成损害的（ D ）A 代理人与被代理人共同承担责任B 代理人承担连带责任C 代理人与被代理人协商确定责任D 代理人独自承担责任3、合同法律关系是由（ A ）三要素所构成。
A 主体、客体、内容B 当事人、合同行为、合同利益C 法人、合同、权利和义务D 合同管理、经济协作、法律责任4、材料采购合同中对材料质量检验的方法，（ C ）是错误的。
A 经济鉴别法B 化学试验C 理论换算法D 物理试验5、FIDIC合同条件规定的“合同有效期”是指从双方签署合同协议书之日起至（ D ）止。
A 颁发履约证书日B 工程接收证书指明的竣工日C 颁发工程接收证书日D 承包商提交的结算单日生效日6、合同变更或解除是一项法律行为，因此，当事人双方（ B ）A 口头协商即可B 应签订书面协议C 与第三方一起协调D 承办任何手续7、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其它厂家生产的水泥换上自己的包装后，作为样品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于（ B ）签订的合同。
A 采取胁迫手段B 采取欺诈手段C 超越经营范围D 无效代理8、合同生效后，当事人对合同条款的约定有缺陷的情况下（ A ）A 当事人可以约定补充协议B 当事人可任意进行C 当事人不能约定补充协议D 当事人必须按交易习惯进行9、《仲载法》规定，组成仲裁庭的仲裁员由（ D ）A 由一方当事人选定B 由仲裁委员会指定C 由仲裁委员会议指定D 由双方当事人指定10、工程师在确有必在时可以书面形式要求承包方停施工，但工程师应当在提出暂停施工要求后（ B ）内提出书面处理意见。
A 1天B 2天C 7天D 14天1.如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（A ）承担责任。
A.施工单位B.监理单位C.材料供应商D.项目经理2.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。
则（ D）。
A. 项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效B. 项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效D.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效3.抵押与质押的区别主要在于（C ）。
A.担保财产是否为第三人的财产B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C.担保财产是否转移占有D.债权人是否有优先受偿权4.招标人对施工投标保函的正确处理方式是（C ）。
A.未中标的投标人不退还B.中标的投标人在中标的同时退还C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还5.对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（ D）。
A.人民法院的判决B.仲裁机构的裁决C.经过公证的还款协议D.经过鉴证的还款协议6.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定（ B）。
A.施工合同成立，但不生效B.施工合同成立，且已生效C.施工合同不成立，不生效D.施工合同不成立，但有效7.如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（A ）。
A.仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议B.仲裁条款有效，由人民法院解决争议C.仲裁条款无效，由人民法院解决争议D.仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式8.甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同（B ）。
A.有效，但应由采购员向乙公司支付货款B.有效，由甲施工企业向乙公司支付货款C. 无效，由采购员向乙公司支付货款D.无效，甲施工企业退货乙公司的损失由采购员承担9.按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（ C）的顺序履行。
A.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议B.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格C.补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格D.补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款10.某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付货款，其行为依据的是《合同法》中规定的（B）。
A.双方享有的同时履行抗辩权B.后履行方享有的抗辩权C.先履行方享有的不安抗辩权D.后履行方享有的不安抗辩权11.在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张（ D），然后要求对方赔偿损失。
A.撤销合同，无须通知对方B.撤销合同，但应当通知对方C.解除合同，无须通知对方D.解除合同，但应当通知对方12.某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中，由于材料供应商违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成。
此时应当由（ B）违约责任。
A.建设单位直接向材料供应商追究B.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商追究C.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向项目经理追究D.建设单位不追究施工单位的责任，施工单位应向材料供应商追究13.执行政府定价的合同，如果当事人一方逾期交付货物，遇政府价格上调时，则应按（ A）执行。
A.原价格B.新价格C.原价与新价的平均价格D.市场价14.某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金4万元。
由于供货方违约，按合同约定计算的违约金为10万元，则采购方有权要求供货方支付（C ）承担违约责任。
A.4万元B.8万元C.10万元D.14万元15.按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由（A ）的人民法院管辖。
A.工程所在地B.被告住所地C.原告住所地D.合同签字地16.招标投标过程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。
现场考察组织工作由（A ）。
A.招标人承担，费用由投标人承担B.投标人承担，费用由招标人承担C.招标人承担，费用由招标人承担D.投标人承担，费用由投标人承担17.公开招标在开标时，应当由（C ）。
A.招标监督机构主持，所有投标人均应参加B.招标监督机构主持，投标人自愿参加C.招标人主持，所有投标人均应参加D.招标人主持，投标人自愿参加18.开标时判定为无效的投标文件，应当（A ）。
A.不再进入评标B.在初评阶段淘汰C.在详评阶段淘汰D.在定标阶段淘汰19.对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，（B ）。
A.不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可B.不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可C.不予淘汰，允许投标人重新报价D.初评阶段予以淘汰20.全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与—个中标人签订合同的招标方式，与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比，其特点是（A）。
A. 管理较简单有能力参与竞争的投标人较少B.管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多C.管理较复杂有能力参与竞争的投标人较少D.管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较多21.某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20万元。
某投标人报价1000万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为（C ）。
A.1020万元B.1000万元C.980万元D.960万元22.在《建设工程委托监理合同（示范文本）》中，纲领性的法律文件是（A）。
A.建设工程委托监理合同B.建设工程委托监理合同标准条件C.建设工程委托监理合同专用条件D.双方共同签署的修正文件23.某监理合同中，出现了“需遵守××市地方性标准《建设工程监理规程》”的约定，该约定应写在（D ）中。
A.建设工程委托监理合同B.中标函C.建设工程委托监理合同标准条件D.建设工程委托监理合同专用条件24.在监理合同履行过程中，发生不可抗力导致施工被迫中断，不可抗力影响消失后恢复施工前必要的监理准备工作属于（B ）。
A.附加工作B.额外工作C.正常工作D.委托人工作25.监理合同的有效期是指（ C）。
A.合同约定的开始日至完成日B.合同签订日至合同约定的完成日C.合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日D.合同约定的开始日至工程验收合格日26.在监理合同履行过程中，委托人提供一部汽车供监理人使用。
监理工作完成后，该部汽车应（ C）。
A.无偿归监理人所有B.按使用前的原值付款后归监理人C.归还委托人，监理人无须支付费用D.归还委托人，监理人支付折旧等费用27.勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为（一）、（二）两个版本，分别适用于（C ）的委托任务。
A.岩土工程勘察、水文地质勘察B.民用建设工程勘察、其他专业工程勘察C.为设计提供勘察工作、仅限于岩土工程勘察D.要求简单的勘察、要求复杂的勘察28.在设计合同中，计算“设计期限”的开始时间是（B ）。
A.合同签订日B.设计人收到定金日C.开始设计日D.合同约定的时间29.设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由（ A）。
A.发包人承担B.设计人承担C.双方各自承担D.设计审批部门承担30.依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，（ C）后推迟开工日期。
A.需承包人书面通知工程师B.应经建设行政主管部门批准C.应经工程师批准D.需承包人书面通知发包人31.施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照施工合同示范文本的规定，如果是（ A）。
A.发包人要求使用，由发包人办理相应手续，发包人承担相应费用B.发包人要求使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用C.承包人提出使用，由发包人办理相应手续，承包人承担相应费用D.承包人提出使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用32.施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度，承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应由（B ）承担。
A.工程师B.承包人C.工程师和承包人D.发包人33.依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工（ A）。
A.验收后由发包人负责B.验收前由发包人负责C.验收后由工程师负责D.验收前由工程师负责34.由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。
处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是（ B）。
A.费用由发包人承担，工期给予顺延B.费用由承包人承担，工期不予顺延C.费用由发包人承担，工期不予顺延D.费用由承包人承担，工期给予顺延35.按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括（B ）。