2014年公路监理工程师综合试题
2014年公路监理工程师考试-综合考试冲刺习题班讲义
2014年公路监理工程师考试-综合考试冲刺习题班讲义公路监理师综合考试考题预测班一、招标投标与质量管理责任划分[案例1] 背景资料某高速公路采用公开招标，评标委员会在评标时发现有以下问题：1、两家投标单位企业法人营业执照和企业等级证书均不符资格要求。
2、有三个投标人交来现金450万元。
其中一人交投标定金150万元，一人交投标押金150万元，一人交投标金150万元。
3、有两个投标人工程量清单中“一投标人单价与数量相乘不等于清单中该项金额”，一投标人合价累加后的总价与清单总价不符。
4、各投标人的报价均高出标底价有效范围10％以上。
5、有一份标书在截止时间后开标结束前送达。
6、有一个投标人未派代表参加现场考察，一人未参加答疑。
问题简析上述反映存在什么问题?应怎样处理?参考答案1、按废标处理。
2、投标人应提交投标保证金或投标银行保函，不是“定金”、“押金”、“投标金”，因而不合规定无效。
3、其一投标人价格应以单价修正总价(除非单价小数点有明显错误，则修正方法相反)。
另一投标人应以合价累加后的正确计算为准，投标书仍有效。
4、招标单位应审查编制的标底。
5、超过了规定的投标截止时间应拒收，为无效投标书。
6、现场考察在招标文件中未作为投标有效的必要条件，未参加答疑同样如此，投标书有效。
[案例2] 背景资料某承包人通过资格预审后，对招标文件进行了仔细分析，发现业主所提出的工期要求过于苛刻，且合同条款中规定每拖延1天工期罚合同价的1‟。
若要保证实现该工期要求，必须采取特殊措施，而大大增加成本；还发现原设计结构方案采用梁板受力体系过于保守。
因此，该承包人在投标文件中说明业主的工期要求难以实现，因而按自己认为的合理工期(比业主要求的工期增加6个月)编制施工进度计划并据此报价；还建议将简支体系改为连续梁体系，并对这两种结构体系进行了技术经济分析和比较，证明连续梁体系不仅能保证工程结构的可靠性和安全性、而且可降低造价约3％。
交通部公路工程监理工程师考试《综合考试》题3及答案
交通部公路工程监理工程师考试《综合考试》题3及答案综合考试试题3一、简析题1、由于承包人的原因或责任，致使工期延误，监理工程师签发指令要求承包人采取组织措施和技术措施加快施工进度。
试问：①这里所指的组织措施和技术措施包括哪些内容？（6分）②采取上述措施所发生的费用如何处理？(4分)2、根据《公路工程施工监理规范》的要求，试述公路工程质量控制的基本程序。
（10分）3、某公路施工项目，业主与某监理单位签定了监理合同，合同签字日期为2000年1月1日，合同内写明的完成日期为2000年12月30日，由于征地拆迁工作的影响，至2000年12月30日时工程仅完成80%。
①监理单位未能在监理合同约定的期限内完成规定的全部监理任务，是否应承担拖期违约赔偿责任，为什么？（4分）②监理责任期应作何种理解？为什么？（3分）③监理服务费是否维持不变？为什么？（3分）4、根据《公路工程施工监理规范》，若现场监理人员发现工程项目存在技术规范不容许的质量缺陷，应采取哪些方式处理？（10分）二、案例分析题1、某高速公路施工项目，实行公开招标，以预算价作标底。
其中第一合同段（起止桩号K0+000~K10+000）由G公司中标，中标价比标底价下浮15%，合同总价为1.32亿。
该合同段设计图中A区（K0+000~K1+200）路基需作为软基处理，路基底宽40m，淤泥厚度平均为1.5m，采取清淤回填石碴方案，综合价为40元/m3。
进场后，经监理、业主、施工三方组织的联合调查，发现A区的淤泥平均厚度达到2 m，B区（K8+000~K8+200）也存在软基，但平均深度达8 m。
经报告设计单位，由设计单位确定如下处理方案：A区采取清淤回填石碴方案不变，B区采取粉喷桩处理方案。
现承包人根据合同有关规定，认为原清淤换填投标单价太低，粉喷桩没有投标报价，要求重新确定单价。
试问：①A、B区施工前，监理工程师在合同管理方面应作如何处理？（6分）②根据《公路工程国内招标合同范本》（通用合同条件）的有关规定，A区路基的清淤换填是否可以重新商定单价？（3分）为什么？（6分）③第一合同段软基处理单价应如何确定？（5分）2、某高速公路特大桥，其中0#桥台的桩基础为4根水中钻孔灌注桩，依次为0#—1、0#—2、0#—3、0#—4，设计为摩擦桩，地面标高为▽100m，设计桩尖标高为▽80m。
2014年公路监理师考试真题答案
2014年公路监理工程师考试试题扣/973767298/一、单项选择题 第 1 题建设项目或单项工程全部建筑安装工程建设期在12个月以内，或者工程承包合同价值在100万元以下的，可以实行工程价款每月月中预支，最后的结算方法是( )。
A.竣工后一次结算 B.施工前一次结算 C.分批结算 D.施工中结算 第 2 题根据我国法律法规规定，公路工程分包的内容不得超过( )比例。
A.20% B.30% C.40% D.50% 第 3 题对于承包商已完的工程，( )。
A.按完工的先后次序进行计量 B.应全部进行计量 C.质量达到合同标准的已完工程才予以计量 D.不能确定第 4 题公路工程施工质量监理程序的第一个环节是( )。
B.承包人填报《质量验收通知单》 C.承包人填报《开工申请单》 D.监理抽检质量 第 5 题工程支付必须以( )为基础。
A.工程质量 B.工程进度 C.工程计量 D.工程量清单 第 6 题如果某项工作拖延的时间超过其局部时差但没有超过总时差，则( )。
A.其紧后工作不能按最早时间开工 B.会影响工程总工期 C.该项工作会变成关键工作 D.对后续工作工期及总工期无影响 第 7 题质量控制的基本原则是( )。
A.精心施工，质量第一 B.以预防为主，与检验把关相结合 C.动态控制，质量跟踪 D.坚持质量标准，严格执行程序 第 8 题工程量清单上，路基清表工程量是按平均20cm厚度估算的。
开工后，承包人提出对于超过20cm厚度的清表工作应予以计量。
为保证清表质量，监理工程师认定，( )。
B.为确保工程质量可予以计量 C.安排承包人与业主协商解决 D.给予计量。
第 9 题在工程项目建设中，始终处于主要负责者地位的是( )。
A.项目法人 B.监理单位 C.承包人 D.政府建设主管部门 第 10 题双代号网络计划中，互为紧前紧后工作，中间无其他工作的A、B两项工作，持续时间分别是8天和6天，当第22天检查时，发现A工作推迟开工，B工作只剩2天。
交通部公路工程监理工程师考试《综合考试》题4及答案
交通部公路工程监理工程师考试《综合考试》题4及答案第一篇：交通部公路工程监理工程师考试《综合考试》题4及答案综合考试试题4一、简析题（分）１、某高速公路建设项目，项目业主将其分为十个施工合同段，两个监理合同段，并通过公开招标选择十个施工单位和两个监理单位。
×××咨询监理有限公司和×××咨询公司两家监理单位已通过投标获得了此项目的监理任务。
试问：（１）监理委托合同与施工合同签订的先后顺序如何？（２）在招标选择施工单位过程中，监理单位是否有决定权？谁具有决定权？（３）“承包商要分包某部分工程，则分包商要由监理工程师选择”的说法是否正确？为什么？（４）如果承包商要将某部分工程分包出去，则需要谁批准？（５）“在做标期间，对某投标人提出的问题，业主或招标机构只需向该投标人作出书面答复”，请问是否正确？２、某高速公路第Ａ合同段，在施工过程中未经监理工程师事先同意，施工单位就订购了一批预应力钢绞线。
钢绞线运抵施工现场后，经监理人员检查发现，钢绞线质量存在下列问题：（１）施工单位未能提交产品合格证、质量保证书和检测证明材料；（２）钢绞线外观不良，无标识。
试问：监理工程师应如何处理上述问题？３、某高速公路第Ｃ合同段，施工单位与业主签订施工合同后开始进场施工。
施工单位按照设计提供的取土场开始清表取土填筑路基（该合同段全为借土填方，运距１０公里），当取土场取深３ｍ后发现下面是岩石和不能用作填土的不良土，施工单位只能另选取土场，运距增加２公里，加修便道２公里，这样造成该施工单位运输负担沉重，进度受到影响，成本费用大量增加。
施工单位就此提出在投标时，业主未在标书中将此种情况预先告知施工单位。
而业主则认为根据合同第11款（现场勘察）的规定，投标人已经认真进行了现场考察，对于料场应有充分考虑，拒绝任何增加费用的索赔要求。
试问：（１）作为监理工程师你对此有何看法？（２）承包商应吸取什么经验教训？二、案例分析(分)１、某高速公路建设项目，业主委托×××监理咨询公司负责该项目的施工监理工作。
2014年公路监理工程师考试 综合考试 重点总结
一、合同内容条款？1、当事人的名称或者住所2、标的3、数量4、质量5、价款或者报酬6、履行期限、地点或者方式7、违约责任8、解决争议的方法。
二、订立合同过程中有以下情形的，应承担损害赔偿责任，属于缔约过失责任：1、假借订立合同、恶意磋商；2、故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况2、有其他违背诚信原则的行为。
三、四、施工合同内容？答：包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。
五、资信良好的特定的法人或其他组织发出投标邀请书。
六、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应在招标文件要求提交投标文件截至日期至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。
七、评标的一些规定：负责，评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中技八、建设单位、施工单位、监理单位的责任和义务（自己看书，了解，多选题目）。
九、违法分包的几种行为？答：1、总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位：承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成；3、施工总承包单位将工程主体结构的施工分包的；4、分包单位将其承包的工程进行再承包的。
十一、建设、施工、监理单位的安全责任（自己看书，多选题）。
十二、对下列几种达到一定规模的危险性较大的分部分项工程由专职安全管理人员现场监督：1、不良地质条件下有潜在危险性的土石方开挖；2、滑坡和高边坡处理；3桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰工程；4、桥梁工程的梁、拱、柱的施工；5、隧道不良地质段施工；6、水上工程中的打桩船作业等；7、水下工程水下焊接，砼浇注，爆破工程等；8、爆破工程；9、大型临时工程中的大型支护、模板、便桥的架设与拆除，桥梁、码头的架设拆除；10、其他危险性较大的工程。
十四、勘察设计单位经项目法人批准，可以将工程设计中跨专但不得十五、公路工程质量事故的分类及其分级标准？答：分为质量问题、一般质量事故和重大质量事故三类。
2014年公路监理工程师考试 道路与桥梁易考大题整理
1、简述桥涵台背填土工程的技术要求。
[参考答案]①桥涵台背、锥坡、扩坡及拱上各种填料，宜采用透水性材料，不得采用含有泥草、腐殖物或冻土块的土。
②台背填土顺路线方向长度，应自台身起，顶面不小于桥台高度加2m，底面不小于2m，拱桥台背填土长度不应小于台高的3—4倍。
锥坡填土应与台背填土同时进行，并应按设计宽度一次填足。
⑿台背填土的质量直接关系到竣工后行车的舒适与安全，应严格控制分层厚度和密实度，应设专人负责监督检查，检查频率每50平方米检验1点，不足50平方米时至少检验1点，每点都应合格，宜采用小型机械压实。
透水性材料不足时，可采用石灰土或水泥稳定土回填；回填土的分层厚度宜为0.1-0.2m。
高速公路和一级公路的桥台、涵身背后和涵洞顶部的填土压实度标准，从填方基底或涵洞顶部至路床顶面均为95％，其他公路为93％。
软土地基的台背填土应符合设计要求。
④台背填土的顺序应符合设计要求。
拱桥台背填土宜在主拱圈安装或砌筑以前完成；梁式桥的轻型桥台台背填土，宜在梁体安装完成以后，在两侧平衡地进行；柱式桥台台背填土，宜在柱侧对称、平衡地进行。
2、简述预应力混凝土梁挂篮施工的质量控制要点。
[参考答案]：(1) 悬臂浇筑挂篮的设计应符合桥涵施工规范的要求。
（2）如梁体与桥墩非刚性连接，悬臂浇筑梁体混凝土前，应先将墩顶梁段与桥墩临时固结。
或者：连续梁悬臂浇筑时，要有保证梁体施工稳定的措施。
（3）悬臂浇筑时桥墩两侧的浇筑进度应尽量做到对称、均衡。
桥墩两侧的梁体和施工设备的重力差，应不超过图纸规定。
（4）悬臂浇筑用挂篮，在已完成的梁段上前移时，后端应有压重稳定或采用其他可靠的稳定措施。
（5）悬臂浇筑开始前，应对挂篮进行试拼装和质量检查，并作荷载试验，以测定各构件变形量，尽可能消除非弹性变形。
并对悬臂浇筑的预拱度提供数据。
（6）悬臂浇筑前，待浇筑段的前端底板标高和桥面板标高，应根据挂篮前端垂直挠度，各施工阶段的弹、塑性挠度（包括待浇及后浇各梁段的重力、预应力、混凝土的收缩与徐变、施工设备荷载、桥面系恒载、体系转换等引起的挠度）及1/2静活载挠度，设臵预抬值，并做好挂篮高程及中线控制。
2014年公路监理师考试真题答案
2014年公路监理工程师考试试题扣/973767298/一、单项选择题第 1 题建设项目或单项工程全部建筑安装工程建设期在12个月以内，或者工程承包合同价值在100万元以下的，可以实行工程价款每月月中预支，最后的结算方法是( )。
A.竣工后一次结算B.施工前一次结算C.分批结算D.施工中结算第 2 题根据我国法律法规规定，公路工程分包的内容不得超过( )比例。
A.20%B.30%C.40%D.50%第 3 题对于承包商已完的工程，( )。
A.按完工的先后次序进行计量B.应全部进行计量C.质量达到合同标准的已完工程才予以计量D.不能确定第 4 题公路工程施工质量监理程序的第一个环节是( )。
A.承包人自检B.承包人填报《质量验收通知单》C.承包人填报《开工申请单》D.监理抽检质量第 5 题工程支付必须以( )为基础。
A.工程质量B.工程进度C.工程计量D.工程量清单第 6 题如果某项工作拖延的时间超过其局部时差但没有超过总时差，则( )。
A.其紧后工作不能按最早时间开工B.会影响工程总工期C.该项工作会变成关键工作D.对后续工作工期及总工期无影响第 7 题质量控制的基本原则是( )。
A.精心施工，质量第一B.以预防为主，与检验把关相结合C.动态控制，质量跟踪D.坚持质量标准，严格执行程序第 8 题工程量清单上，路基清表工程量是按平均20cm厚度估算的。
开工后，承包人提出对于超过20cm厚度的清表工作应予以计量。
为保证清表质量，监理工程师认定，( )。
A.不予计量B.为确保工程质量可予以计量C.安排承包人与业主协商解决D.给予计量。
第 9 题在工程项目建设中，始终处于主要负责者地位的是( )。
A.项目法人B.监理单位C.承包人D.政府建设主管部门第 10 题双代号网络计划中，互为紧前紧后工作，中间无其他工作的A、B两项工作，持续时间分别是8天和6天，当第22天检查时，发现A工作推迟开工，B工作只剩2天。
2014年公路监理工程师考试 《综合考试》模拟题二
2014年交通部公路工程监理工程师考试《综合考试》模拟题二一、简述题（一）、某业主投资修建一条高速公路，某监理公司通过投标获得该高速公路的监理任务。
该高速公路的第6合同段是由某公路施工企业中标承建的。
由于施工力量的原因，该施工企业拟分包部分工程任务出去。
在总监组织的监理工作会议上，总监要求监理人员在6合同段承包人进入施工现场到工程开工这一段时间内，要熟悉有关资料，认真审核施工单位提交的有关文件资料等。
问题：1、在这段时间内监理工程师要熟悉哪些主要资料？2、监理工程师应重点审查施工单位哪些技术文件和资料？（二）、某高速公路项目，业主委托一监理单位进行施工阶段的监理，并分别与监理单位和各合同段施工单位签订了合同。
在项目实施过程中，A合同段施工单位没有实施某一高边坡的专业技术，按照合同约定，提出将高边坡工程进行分包。
为了保证施工质量，并赶在雨季到来之前完成高边坡的施工，业主选择了一家B专业施工单位，将该部分高边起工程分包给B单位，并向A单位和监理发出了通知，要求A单位配合B单位施工。
试简析：1、业主的做法是否正确？为什么？2、A单位提出异议，监理单位应按什么程序协调有关方的关系？3、B单位施工完毕后，向监理单位报送了工程款支付申请和工程结算书，你认为监理单位应如何处理？（三）、某监理单位受业主的委托，承担了一座大桥施工阶段的监理任务，并签订了该工程建设委托监理合同。
在监理过程中，通过现场检查、旁站监理等，监理人员发现如下一些问题：1、某桥墩基础钢筋绑扎后，未经检查验收施工单位就擅自装模板，正准备浇筑砼。
2、某桥台台身钢筋砼，钢筋骨架绑扎已经监理检查签认，板也经过验收，在浇筑砼过程中被及时发现台身模棋逢对手发生胀模变形。
3、某桩基钢筋笼正在进行焊接工作，经监理人员检查发现，正在进行焊接工作的2名焊工未经技术资质审查认可。
4、某桩基在钻至距桩底设计标高5M时，其桩基嵌岩深度及岩层类别满足施工图纸的要求，施工单位自行终孔，正准备进行下一道工序施工。
2014年交通部公路工程监理工程师考试监理理论模拟题四
2014年交通部公路工程监理工程师考试监理理论模拟题四一、选择题1、监理工程师的知识结构包括以下几方面内容:( )①、经济②、技术③、管理④、法律⑤、自然科学⑥、地质学2、监理工程师在对工程监理过程中进行监督检查的技术依据是:( )①、技术规范、评定标准②、设计图纸，所有经监理工程师签发的指令③、工程变更④、业主的整改令3、工程建设过程中，业主、监理、承建单位三者之间的关系是:( )①、委托与被委托②、领导与被领导关系③、监理与被监理④、合同4、社会监理具有以下性质:( )①、监督性②、公正性与独立性③、科学性④、服务性⑤、权威性5、公路工程实行的量保证体系是:( )①、政府监督②、社会监理③、企业自检④、业主领导⑤、设计院协助6、某项桥梁工程在桩基2%的抽检中所用费用应由以下单位支付:( )①、设计单位②、业主单位③、承建单位④、监理单位7、当工程未能按计划进行时或施工进度可能导致合同工期严重延误时，监理工程师应采取的措施权限:( )①、有责任提出终止执行施工合同详细报告②、有权辞退承建单位③、要求施工单位调整和修改施工计划④、采取措施加快施工进度8、施工监理分以下几个阶段:( )①、施工延期准备阶段②、施工准备阶段③、施工阶段监理④、竣工及缺陷责任期阶段9、政府监督的性质是:( )①、执法性、强制性②、领导性③、宏观性、全面性④、协调性10、工程项目功能和价值的质量通过建筑工程产品满足需要的能力来反映产品质量，一般包括几个方面:( )①、工程项目的适用性、可靠性②、比较性③、经济性④、美观和环境协调性11、就工程项目而言，施工进度计划包括:( )①、工程施工总进度计划②、分项工程施工进度计划③、设备、材料采购计划④、资金流动计划⑤、施工人员安排计划12、工程总体施工进度布置图有以下几种:( )①、横道图②、斜条图③、网络图④、直线式图13、在非承包人原因造成的工程延期发生后，承包人应向监理工程师提出延期意向要求的期限为:( )①、28天内②、1个星期③、30天④、1个半月14、公路工程施工质量监理方法有:( )①、旁站②、测量及试验③、指令文件④、抽查⑤、巡视15、监理工程师除了加强对合同中工程量清单所列工程费用的计量与支付的管理外，还应对什么费用加强监督与管理？( )①、附加工程费用②、工程变更调价费用③、仲裁费用④、拖期违约罚金和意外风险等费用16、工程项目进度、质量、费用三大目标的关系:( )①、矛盾对立②、对立统一，有矛盾的一面、又有统一的一面③、相互对立④、相互制约17、工作指令包括哪些内容？( )②、暂停指令③、工作指令④、变更指令⑤、停工指令⑥、整改指令18、政府监督在工程建设中的地位:( )①、监督检查施工单位、监理单位及其人员②、主导施工单位、监理单位及其人员③、政府监督是业主的上级领导④、政府监督是监督检查监理单位及其人员19、在工程项目中，建设单位对监理单位的选择方式:( )①、技术评标②、费用评标③、竞争方式择优委托④、直接委托20、监理工程师在工程建设中有哪些权利？( )①、技术上的核定权②、进度上的确认权与否决权③、组织协调的主持权④、材料设备与工程质量的确认权与否决权⑤、工程支付与结算上的确认权与否决权21、工程项目的动态控制形式是:( )①、主动控制②、前馈控制③、被动控制④、反馈控制22、影响工程进度的主要原因:( )①、技术力量②、地质、气候条件③、人力、设备、材料的变化④、资金的流通23、按FIDIC管理模式，影响工程进度的原因可分为:( )①、设计单位的原因②、承包人的原因③、业主的原因④、特殊的原因24、当指定分包人未能按要求实施分包任务时，业主或监理工程师应采取如下措施:( )①、业主或工程师应重新指定分包人②、业主应支付承包人所受损失的任何附加费③、应给承包人一个适当的工期延长④、业主不支付承包人所受损失的任何附加费25、工程分包有哪几种分包形式:( )①、一般分包②、指定分包③、总分包26、在公路工程施工监理制度，以国际通用FDIC土木工程合同为基础，形成了建设单位、承建单位、监理单位三方关系，以谁为核心的管理模式:( )①、承建单位②、监理单位③、建设单位④、设计单位27、交通部规定公路工程监理组织机构的类型:( )①、一级监理机构②、两级监理机构③、三级监理机构④、总监办公室⑤、高级驻地监理工程师办公室⑥、驻地监理工程师办公室28、构成监理费用的成本是:( )①、直接成本②、间接成本③、利润税金④、公司管理费29、建设单位在决定监理工程单位时有哪些类型？( )①、技术评价②、既考虑技术方面评价，也考虑费用的评价③、对监理单位的经济实力评价④、对监理单位声誉评价30、第一次工地会议是业主、承包人、监理工程师建立良好合作关系的一次会议，应由谁主持？( )①、监理单位②、业主③、承包人④、质监站二、简答题1、工程质量控制的基本程序。
监理工程师考试真题完整版（4）
监理工程师考试真题完整版（4）2014年监理工程师考试真题（完整版）D.应综合考虑经济、商务、技术等方面的评审因素E.投标人投标报价明显低于成本，且不能合理说明的，不能成为中标人60.根据《标准施工招标文件》，下列文件中，属于投标文件的有( )。
A.投标函B.投标函附录C.投标保函D.评标委员会书面要求澄清的问题E.投标人对评标委员会质疑的书面澄清61.监理人确认分包工程的施工质量工作包括( )。
A.检查确认分包工程的施工质量B.审查、批准分包商的索赔C.向分包商发出变更指令D.审查分包商的资质E.计量确定分包商完成的工程量62.关于建设工程勘察合同内容的说法，正确的有( )。
A.勘察人需对发包人提供的文件资料进行核查，并对其准确性负责B.对工程的勘察许可应由勘察人完成C.勘察工作范围地下已有埋藏物的资料应由发包人提供D.拆除地上障碍物应由发包人完成E.拆除地下障碍物应由承包人完成63.在建设工程勘察合同履行期间，由于发包人筹资困难放弃该项目而提出解除合同时，关于勘察费用结算的说法，正确的有( )。
A.勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金B.完成的勘察工作量在50%以内时，应支付预算额30%的勘察费C.完成的勘察工作量在50%以上80%以下时，应支付预算额的50%的勘察费D.完成的勘察工作量在50%以上时，应支付预算额100%的勘察费E.应按完成工作量占预计工作量的比例，支付预算额相应比例的勘察费64.根据《标准施工合同》，履约担保的特点有( )。
A.担保期限自合同签订日起到签发工程移交证书日止B.采用无条件担保方式C.能快速解决承包方严重违约对施工的影响D.能降低发包人合同风险E.有助于加强发包人的履约责任心65.根据《标准施工合同》，履约担保和预付款担保的主要区别有( )。
A.担保的方式不同B.担保的金额不同C.担保的期限不同D.担保的作用不同E.被担保的主体不同66.根据《标准施工招标文件》，标准施工合同附件的格式文件包括( )。
2014年监理工程师考试《建设工程质量、投资、进度控制》真题及详解
2014年监理工程师考试《建设工程质量、投资、进度控制》真题及详解一、单项选择题（共80题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．工程建设活动中，形成工程实体质量的决定性环节在（）阶段。
A．项目决策B．工程设计C．工程施工D．工程竣工验收答案：C解析：工程施工是指按照设计图纸和相关文件的要求，在建设场地上将设计意图付诸实现的测量、作业、检验，形成工程实体建成最终产品的活动。
任何优秀的设计成果，只有通过施工才能变为现实。
因此，工程施工活动决定了设计意图能否体现，直接关系到工程的安全可靠、使用功能的保证，以及外表观感能否体现建筑设计的艺术水平。
在一定程度上，工程施工是形成实体质量的决定性环节。
项目决策阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平；工程设计质量是决定工程质量的关键环节；工程竣工验收对质量的影响是保证最终产品的质量。
2．工程质量控制按其实施主体不同分为自控主体和监控主体。
下列单位中属于自控主体的是（）。
A．设计单位B．咨询单位C．监理单位D．建设单位答案：A解析：工程质量控制按其实施主体不同，分为自控主体和监控主体。
前者是指直接从事质量职能的活动者，后者是指对他人质量能力和效果的监控者。
勘察设计单位属于自控主体，它是以法律、法规及合同为依据，对勘察设计的整个过程进行控制，包括工作质量和成果文件质量的控制，确保提交的勘察设计文件所包含的功能和使用价值，满足建设单位工程建造的要求。
3．工程质量控制应坚持（）的原则。
即工程质量应积极主动地对影响质量的各种因素加以控制，而不是消极被动地处理出现的质量问题。
A．以人为核心B．以预防为主C．质量第一D．质量达到标准答案：B解析：项目监理机构在工程质量控制过程中，应遵循的原则包括：①坚持质量第一的原则；②坚持以人为核心的原则；③坚持以预防为主的原则；④以合同为依据，坚持质量标准的原则；⑤坚持科学、公平、守法的职业道德规范。
其中，以预防为主的原则是：工程质量控制应该是积极主动的，应事先对影响质量的各种因素加以控制，而不能是消极被动的，等出现质量问题再进行处理，已造成不必要的损失。
2014年交通部公路工程监理工程师考试-道路与桥梁样题题库
2014年交通部公路工程监理工程师考试-道路与桥梁样题一一、单项选择题( 分)1、电孤焊和绑扎接头不宜位于构件的（）。
A. 最小弯矩处B. 最大弯矩处C. 最大拉力处D. 最大压力处2、悬臂梁施工时，挂篮支承平台除要有足够的强度外，还应有足够的（）以满足梁段的现场需要。
A.平面尺寸B.机械设备C.弯度D.刚度3、被同一箍筋所箍的纵向受力钢筋根数，在构件的每边上应不多于（）。
A.5根B.4根C.3根D.6根4、三组砼的三块试件的抗压强度分别为① 27.8Mpa、26.6 Mpa、26.9 Mpa ②26.8 Mpa、27.1 Mpa、32.4Mpa③ 21.4Mpa、26.7Mpa、33.2Mpa ④27.5Mpa、27.6Mpa、 31.2Mpa他们的测定值为相同的是（）。
A.①组与②组B.②组与③组C.①组与③组D.②组与④组5、预应力筋张拉后，孔道压浆时的水泥浆稠度宜控制在（）。
A.20~30SB.14~18SC.10~14SD. 18~20S6、下面哪种类型立交属于完全互通立交（）。
A.环形立交B.菱形立交C.部分苜蓿叶立交D.喇叭形立交7、当取土距离超过1KM时，宜选取的取土作业方式为（）。
A.铲运机取土B.推土机C.挖掘机和自卸卡车8、含水量较大粘性土最适合的压实机械为（）。
A.振动压路机B.小型振动夯C.凸块式振动压路机D.轮胎压路机9、重交石油沥青AH-70，“70”指沥青（）。
A.延度B.针入度C.软化点D.闪点10、软土地基埋深2~3m，最适宜的处理办法是（）。
A.塑料排水板B.粉喷桩C.置换填土D.轻质路基填筑二、多项选择题( 分)1、地质复杂的大、中桥，结构对地基有特殊要求的地基检验一般采用（）。
A.触探B.钻探取样作土工试验C.按设计要求作荷载试验D.直观检验2、水下灌注混凝土前，导管应进行（）试验。
A.水密B.承压C.接头抗拉D.焊接3、悬索桥索塔完工后，须测定裸塔（）作为主缆线形设计的调整的依据。
2014年公路监理工程师综合试题
1.当混凝土抗压试件少于10组时，合格的抗压强度标准应是()。
A.所有各组强度均大于设计强度B.平均强度大于设计强度，最小强度大于0.85倍C.平均强度大于设计强度的1.15倍，最小组强度大于设计强度的0.95倍D.平均强度大于设计强度的1.15倍，最小组强度大于设计强度的0.85倍2.路面弯沉值一般可用( )测量。
A.刚性承载板B.贝克曼梁C.3m直尺D.水准仪3.水泥混凝土路面中，要求水的ph值( )。
A.大于4B.大于6C.小于4D.小于34.干密度的定义是( )。
A.干土重/土总体积B.干土重/土颗粒体积C.干土重/土中空隙的体积D.干土重/原土体总重5.沥青棍合料的最佳沥青用量，通常采用( )试验方法确定。
A.马歇尔稳定度B.CBrC.沥青含量抽提D.抗压强度6.水泥混凝土路面的材料强度指标是以8D龄期的( )强度试验结果为依据。
A.抗压B.抗折C.抗剪D.抗拉7.普通混凝土的强度等级是以具有95%保证率的( )的标准尺寸立方体抗压强度代表值来确定的。
A.3、7、8B.3、8C.7、8D.88.当配制水泥混凝土用砂由粗砂改为中砂时，其砂率( )。
A.应适当减小B.不变C.应适当增加D.无法判定9.通常情况下，进行沥青混合料矿料合成设计时，合成级配曲线宜尽量接近没计要求的级配中值线，尤其应使( )lilxn筛孔的通过量接近设计要求的级配范围的中值。
B.1.36C.4.75D.A、B和C10.沥青针入度试验属于条件黏度试验，其条件为( )。
A.温度B.时间C.针的质量D.A+B+C参考答案：1.C 2.B 3.A 4.A 5.A 6.B 7.D 8.A 9.D 10.D2014年公路监理师考试综合考试练习题6921、[背景]某工程建设项目的施工计划在施工过程中，由于业主直接原因、不可抗力因素和施工单位原因对各项工作的持续时间产生一定的影响，其结果如下表1(正数为延长工作天数，负数为缩短工作天数)，网络计划的计划工期为84天。
2014年公路监理综合考试复习题
1.某高速公路第C合同段，承包人在与业主签订施工合同后开始进场施工。
施工中承包人按照设计提供的取土场开始清表取土填筑路基（该合同段全为借土填方，运距lOkm），当取土场取深3m后发现下面是岩石和不能用做填土的不良土，承包人只能另选取土场，运距增加2km，加修便道2km，这样造成该施工单位运输负担沉重，进度受到影响，成本费用大量增加。
承包人就此提出，在投标时业主未在标书中将此种情况预先告知承包人。
而业主则认为根据合同条款的规定，投标人已经认真进行了现场考察，对于料场应有充分考虑，拒绝任何增加费用的索赔要求。
试问：（1）作为监理工程师的你是否同意承包人的索赔要求？为什么？（2）在该事件中承包人应吸取什么经验教训？[参考答案]答：（1）根据本案例所述的情况，承包人可能会依据合同条款有关"不利物质条件"的规定向业主提出费用补偿的要求。
作为监理工程师，不能同意承包人的要求。
因为根据合同条款的规定，应认为承包人通过业主所提供的资料及现场考察，已取得可能对投标有影响或起作用的风险、意外等的必要资料，并且在报价中考虑这些因素的影响。
同时，案例中所述的情况是一个有经验的承包人能合理预计到的。
（2）承包人在投标过程中要对业主提供的资料进行研究，认真做好现场考察和调查等环节的工作，充分了解施工中可能出现和存在的风险，并在报价中体现出来，在管理中采取相应措施，从而避免和减少损失。
2.光华路桥工程公司承包DH高速公路一座桥梁施工。
该桥梁的基础为明挖浅基础。
施工合同采用《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）合同条款。
承包人于2008年4月1日进驻工地，合同开工期为2008年5月1日。
在施工过程中发生了如下事件：事件1：因业主未能按计划完成征地拆迁工作，致使该桥梁工程无法按合同规定的工期开工，实际开工时间为2008年5月24日。
事件2：在2008年8月3日桥梁基坑开挖后，发现基底承载力不能满足设计要求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1.当混凝土抗压试件少于10组时，合格的抗压强度标准应是()。
A.所有各组强度均大于设计强度B.平均强度大于设计强度，最小强度大于0.85倍C.平均强度大于设计强度的1.15倍，最小组强度大于设计强度的0.95倍D.平均强度大于设计强度的1.15倍，最小组强度大于设计强度的0.85倍2.路面弯沉值一般可用( )测量。
A.刚性承载板B.贝克曼梁C.3m直尺D.水准仪3.水泥混凝土路面中，要求水的ph值( )。
A.大于4B.大于6C.小于4D.小于34.干密度的定义是( )。
A.干土重/土总体积B.干土重/土颗粒体积C.干土重/土中空隙的体积D.干土重/原土体总重5.沥青棍合料的最佳沥青用量，通常采用( )试验方法确定。
A.马歇尔稳定度B.CBrC.沥青含量抽提D.抗压强度6.水泥混凝土路面的材料强度指标是以8D龄期的( )强度试验结果为依据。
A.抗压B.抗折C.抗剪D.抗拉7.普通混凝土的强度等级是以具有95%保证率的( )的标准尺寸立方体抗压强度代表值来确定的。
A.3、7、8B.3、8C.7、8D.88.当配制水泥混凝土用砂由粗砂改为中砂时，其砂率( )。
A.应适当减小B.不变C.应适当增加D.无法判定9.通常情况下，进行沥青混合料矿料合成设计时，合成级配曲线宜尽量接近没计要求的级配中值线，尤其应使( )lilxn筛孔的通过量接近设计要求的级配范围的中值。
B.1.36C.4.75D.A、B和C10.沥青针入度试验属于条件黏度试验，其条件为( )。
A.温度B.时间C.针的质量D.A+B+C参考答案：1.C 2.B 3.A 4.A 5.A 6.B 7.D 8.A 9.D 10.D2014年公路监理师考试综合考试练习题6921、[背景]某工程建设项目的施工计划在施工过程中，由于业主直接原因、不可抗力因素和施工单位原因对各项工作的持续时间产生一定的影响，其结果如下表1(正数为延长工作天数，负数为缩短工作天数)，网络计划的计划工期为84天。
由于工作的持续时间的，网络计划的实际工期为89天。
[问题](一)、延长合同工期18天和按实际工程延长合同工期5天是否合理?为什么?(二)、监理工程师应签证延长合同工期几天合理?为什么?(三)、监理工程师应签证索赔金额多少合理?为什么?答题要点：一、要求顺延工期18天不合理。
因业主原因和不可抗力因素对工作持续时间的影响不全在关键线路上。
要求顺延工期5天也不合理。
因其中包含了施工单位自身原因所造成的工作持续时间的延长和缩短。
二、由非施工单位原因造成的工期延长应给予延期。
考虑业主原因、不可抗力因素导致的延期、签证顺延的工期为90－84＝6(天)。
三、只考虑因业主直接原因所造成的经济损失部分：800＝600＋2×500＋3×800＋3×500＝6300(万元)2014年公路监理师考试综合考试练习题7016、[背景]某工程项目的原施工进度双代号网络计划如图4－12所示，该工程总工期为18个月。
在上述网络计划中，工作C、F、J三项工作均为土方工程，土方工程量分为别为7000M3、10000M3、600M3、共计23000M3，土方单份为17元/M3。
合同中规定，土方工程量增加超出原估算工程量15%时，新的土方单价可从原来的17元/M3调到15元/M3。
在工程按计划进行4个月后(已完成A、B两项工作的施工)，业主提出增加一项新的土方工程N，该项工作要求在F 工作结束以后开始，并在G工作开始前完成，以保证G工作在E和N工作完成后开始施工，根据承包商提出并经监理工程师审核批复，该项N工作的土方工程量约为9000M3，施工时间需要3个月。
根据施工计划按排，C、F、J工作和新增加的土方工程N使用同一台挖土机先后施工，现承包方提出由于增加土方工程N后，使租用挖土机增加了闲置时间，要求补偿挖土机的闲费用(每台闲置1天为800元)和延长工期3个月。
1、增加一项新的土方工程N后，土方工程的总费用应为多少?2、监理工程师是否应同意给予承包方施工机械置补偿?应补偿多少费用?3、监理工程是否应同意给予承包方工期延长?应延长多长时间?答题要点：1、于在计划中增加了土方工程N，土方工程总费用计算如下：①增加N工作后，土方工程总量为：23000＋9000＝32000M3②超出原估算土方工程量：32000－23000*100%＝39.13＞15%23000土方单价应进行调整③超出15%的土方量为:32000－23000*115%＝5550M3④土方工程的总费用为:23000*115%*17＋5550*15＝53.29万元2、施工机械闲置补偿计算：①不增加N工作的原计划机械闲置时间在图－13中，因E、G工作的时间为3个月，与F工作时间相等，所以安排挖土机按C－F －J顺序施工可使机械不闲置。
②增加了土方工作N后机械的闲置时间：在图4－14中，安排挖土机C－F－N－J按顺序施工，由于N工作完成后到J工作的开始中间还需要施工G工作，所以造成机械闲置1个月。
③监理工程师应批准给予承包施工机械闲置补偿费：30*800＝2.4万元(不考虑机械调往其他处使用用或退回租赁处)3、工期延长计算：根据上图节点最早时间的计算，算出增加N工作后工期由原来的18个月延长到20个月，所以监理工程师应批准给承包方顺延工期2个月。
2014年公路监理师考试综合考试练习题7117、[背景]某工程下部为钢筋混凝土基础，上面安装设备。
业主分别与土建、安装单位签订了基础、设备安装工程施工合同。
两个承包商都编制了相互协调的进度计划。
进度计划已得到批准。
基础施工完毕，设备安装单位按计划将材料及设备运进场准备施工。
经检测发现有近1/6的设备预埋螺栓位置移过大，无法安装设备，须返工处理。
安装工程因基础返工而受到影响，安装单位提出索赔要求。
[问题]1、安装单位的损失应由谁负责?为什么?2、安装单位提出索赔要求，监理工程师应如何处理?答题要点：本题考核的关键点是考生能否以合同的约定为依据，区别合同双方的权利义务关系，而不被“直接造成工程质量问题”责任和“合同违约”责任所迷惑。
问题1中安装单位的损失应由业主负责，因安装单位和业主有合同关系，业主没能按合同规定提供安装单位施工条件，使安装工作不能按计划进行。
业主应承担由此引起的损失。
(安装单位与土建施工单位没有合同关系，虽然安装工作受阻是由于土建施工单位施工质量总是引起的，位不能直接向土建施工单位索赔)。
业主可根据合同规定，向土建施工单位提出赔偿要求或给予其处罚。
监理工程师收到安装单位的索赔要求后，应审校索赔要求，进一步核实由此引起的损失金额和延误的工期，并级织业主和安装单位进行协商，协商一致的形成文件报业主批准，监理工程师还需签证批准的索赔补偿。
如果业对土建施工单位提出赔偿要求，监理工程师应提供土建施工单位违约证明。
对于地脚螺栓偏移的质量问题，监理工程师应向土建施工单位发出整改通知，要求施工单位返工处理，对施工单位提出的具体施工措施，监理工程师应进行审核，并严格监督检查施工处理情况，处理完成后，应进行检查验收，验收合格后，组织办理移交签证，交由安装单位进行安装作出。
2014年公路监理师考试综合考试练习题7117、[背景]某工程下部为钢筋混凝土基础，上面安装设备。
业主分别与土建、安装单位签订了基础、设备安装工程施工合同。
两个承包商都编制了相互协调的进度计划。
进度计划已得到批准。
基础施工完毕，设备安装单位按计划将材料及设备运进场准备施工。
经检测发现有近1/6的设备预埋螺栓位置移过大，无法安装设备，须返工处理。
安装工程因基础返工而受到影响，安装单位提出索赔要求。
[问题]1、安装单位的损失应由谁负责?为什么?2、安装单位提出索赔要求，监理工程师应如何处理?答题要点：本题考核的关键点是考生能否以合同的约定为依据，区别合同双方的权利义务关系，而不被“直接造成工程质量问题”责任和“合同违约”责任所迷惑。
问题1中安装单位的损失应由业主负责，因安装单位和业主有合同关系，业主没能按合同规定提供安装单位施工条件，使安装工作不能按计划进行。
业主应承担由此引起的损失。
(安装单位与土建施工单位没有合同关系，虽然安装工作受阻是由于土建施工单位施工质量总是引起的，位不能直接向土建施工单位索赔)。
业主可根据合同规定，向土建施工单位提出赔偿要求或给予其处罚。
监理工程师收到安装单位的索赔要求后，应审校索赔要求，进一步核实由此引起的损失金额和延误的工期，并级织业主和安装单位进行协商，协商一致的形成文件报业主批准，监理工程师还需签证批准的索赔补偿。
如果业对土建施工单位提出赔偿要求，监理工程师应提供土建施工单位违约证明。
对于地脚螺栓偏移的质量问题，监理工程师应向土建施工单位发出整改通知，要求施工单位返工处理，对施工单位提出的具体施工措施，监理工程师应进行审核，并严格监督检查施工处理情况，处理完成后，应进行检查验收，验收合格后，组织办理移交签证，交由安装单位进行安装作出。
2014年公路监理师考试综合考试练习题7218、[背景]某工程项目业主委托了一监理单位进行监理，在委托监理务任之前，业主与施工单位已经签定施工合同。
监理单位在执行合同中陆续遇到一些问题需要进行处理，若你作为监理工程师，对遇到的下列问题，请提出处理意见。
[问题](一)1、在施工招标文件中，按工期定额计算，工期为550天。
但在施工合同中，开工日期为1997年12月15日，竣工日期为1999年7月20日，日历天数为581天，请问监理的工期目标应为多少天?为什么?2、施工合同规定，业主给施工单位供应图纸7套，施工单位在施工中要求业主再提供3套图纸，施工图纸的费用应由谁来支付?(二)1、在基槽开挖土方完成后，施工组织设计对基槽四周进行围栏防护，业代表进入施工现场不慎掉入基坑摔伤，由此发生的医疗费用应由谁来支付，为什么?2、在结构施工中，施工单位需要在夜间浇筑混凝土，经业主同意并办理了有关手续。
按地方政府有关规定，在晚上11点以后一般不得施工，若有特殊需要给附近居民补贴，此项费用应由谁承担?(三)在结构施工中，由于业主供电线路事故原因，造成施工现场连续停电3天，。
停电后施工单位为了减少损失，经过调剂，工人尽量安排其他生产工作。
但现场一台塔吊，两台混凝土搅拌机停止工作，施工单位按规定时间就停工情况和经济损失提出索赔报告，要求索赔工期和费用，监理工程师应如何批复?答题要点：(一)1、按照合同文件的解释顺序，协议条款与招标文件在内容上有矛盾时，应以协议条款为准。
故监理的工期目标应为518天。
2、合同规定业主供应图纸7套，施工单位再要3套图纸，超出合同规定，故增加的图纸费用应由施工单位位支付。
(二)1、在基槽开挖土后，在四周设置围栏，按合同文件规定的施工单位的责任。