吉林省2015年上半年造价工程师考试造价管理：工程项目目标控制的措施考试试题
江西省2015年造价工程师考试造价管理：工程项目目标控制的措施考试试卷
江西省2015年造价工程师考试造价管理：工程项目目标控制的措施考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、对于其他项目清单中的零星工作费，下列表述错误的是__。
A．零星工作费计价由招标人提供详细的人工、材料、机械名称、计量单位和相应数量，投标人报综合单价B．零星工作费计入投标人的报价中C．零星工作费属招标人的预留金D．零星工作费按实际完成工程量所需的费用结算2、工程量清单是招标人根据施工图纸计算的工程量，提供给投标人作为投标报价的基础，结算拨付工程款时应以__为依据。
A．施工图纸B．工程量清单C．实际工程量D．规范3、按照财务制度和企业会计准则，新增固定资产价值的计算对象为__。
A．分部工程B．单位工程C．单项工程D．建设项目4、地下室应按（）外边线所围水平面积计算。
A．外墙勒脚B．外墙防潮层C．外墙保护墙D．外墙上口5、石墙要分层砌筑，每层高300～400mm，每层中间隔（）左右砌与墙同宽的拉结石。
A．0.5mB．1.0mC．1.5mD．2.0m6、广泛应用于钢筋纵向连接及预应力钢筋与螺丝端杆焊接的是（）。
A．闪光对焊B．电弧焊C．电阻点焊D．电渣压力焊7、在合同履行过程中，发生影响承发包双方权利和义务的事件时，首先应由__作出处理决定。
A．发包人B．监理工程师C．法院D．双方的上级主管部门8、在FIDIC施工合同条件中，下列索赔事件，承包商不能得到经济补偿的是__。
A．修改设计B．施工条件变化C．传染病导致的工期延误D．业主原因拖期9、系数估算法也称为__法，它是以拟建项目的主体工程费或主要设备费为基数，以其他工程费与主体工程费的百分比为系数估算项目总投资的方法。
A．能力估算B．能力指数C．规模指数D．因子估算10、按洞顶填土情况不同分类的涵洞是（）。
A．盖板涵B．箱涵C．石涵D．明涵11、工程造价的计算过程是（）。
A．分部分项工程单价一单项工程造价一单位工程造价一建设项目总造价B．分部分项工程单价一建设项目总造价一单项工程造价一单位工程造价C．单位工程造价一单项工程造价一分部分项工程单价一建设项目总造价D．分部分项工程单价一单位工程造价一建设项目总造价一单项工程造价12、空心墩按壁厚分为厚壁与薄壁，其中（）为厚壁。
2015年造价工程师考试《建设工程造价管理》真题及答案解析【完整版】
2015年造价工程师考试《建设工程造价管理》真题及答案解析【完整版】一、单项选择题（共60题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．建筑产品的单件性特点决定了每项工程造价都必须（）。
A．分部组合B．分层组合C．多次计算D．单独计算【参考答案】D【参考解析】由工程项目的特点决定，工程计价具有以下特征：①计价的单件性；②计价的多次性；③计价的组合性；④计价方法的多样性；⑤计价依据的复杂性。
其中，建筑产品的单件性特点决定了每项工程都必须单独计算造价。
2．生产性建设项目总投资由（）两部分组成。
A．建筑工程投资和安装工程投资B．建安工程投资和设备工器具投资C．固定资产投资和流动资产投资D．建安工程投资和工程建设其他投资【参考答案】C【参考解析】建设项目总投资是指为完成工程项目建设，在建设期（预计或实际）投入的全部费用总和。
建设项目按用途可分为：①生产性建设项目，包括固定资产投资和流动资产投资两部分；②非生产性建设项目，包括固定资产投资，不含流动资产投资。
3．下列工作中，属于工程项目策划阶段造价管理内容的是（）。
A．投资方案经济评价B．编制工程量清单C．审核工程概算D．确定投标报价【参考答案】A【参考解析】在工程建设全过程各个不同阶段，工程造价管理有着不同的工作内容，其目的是在优化建设方案、设计方案、施工方案的基础上，有效地控制建设工程项目的实际费用支出。
在工程项目策划阶段的造价管理内容包括：①按照有关规定编制和审核投资估算，经有关部门批准，即可作为拟建工程项目策划决策的控制造价；②基于不同的投资方案进行经济评价，作为工程项目决策的重要依据。
BD选项属于工程发承包阶段的内容；C选项属于工程设计阶段的内容。
4．[已过时]根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师职业刚满1年时变更注册单位，则该注册造价工程师在新单位的注册有效期为（）年。
A．1B．2C．3D．4【参考答案】C【参考解析】取得造价工程师执业资格证书的人员，可自资格证书签发之日起1年内申请初始注册。
工程造价控制试卷
工程造价控制试卷一、单选题（每题2分，共30分）1. 工程造价控制应贯穿于项目建设的全过程，下列不属于工程造价控制阶段的是（）A. 决策阶段。
B. 设计阶段。
C. 施工阶段。
D. 验收阶段。
2. 在项目决策阶段，影响工程造价的最主要因素是（）A. 项目建设规模。
B. 技术方案。
C. 设备方案。
D. 工程方案。
3. 设计概算一经批准一般不得进行调整，其总投资应反映（）时的价格水平。
A. 项目立项。
B. 可行性研究。
C. 初步设计。
D. 施工图设计。
4. 采用限额设计进行工程造价控制时，其控制对象是（）A. 初步设计。
B. 施工图设计。
C. 设计变更。
D. 工程结算。
5. 价值工程的核心是（）A. 功能分析。
B. 成本分析。
C. 价值分析。
D. 寿命周期成本分析。
6. 在施工阶段，控制工程造价的关键环节是（）A. 工程计量。
B. 工程变更。
C. 工程索赔。
D. 工程款支付。
7. 工程计量的依据不包括（）A. 质量合格证书。
C. 设计图纸。
D. 施工组织设计。
8. 对于工程量清单中的项目，若合同中没有适用或类似的价格，其综合单价应（）A. 由发包人提出，承包人确认。
B. 由承包人提出，发包人确认。
C. 由监理工程师提出，发包人确认。
D. 由造价管理部门提出，发包人确认。
9. 工程变更引起措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交（）确认。
A. 发包人。
B. 监理工程师。
C. 造价工程师。
D. 建设主管部门。
10. 工程索赔按索赔目的可分为（）A. 工期索赔和费用索赔。
B. 工程变更索赔和工程终止索赔。
C. 工程延误索赔和工程加速索赔。
D. 合同内索赔和合同外索赔。
11. 某工程合同总价为300万元，总工期为20周，现承包人因自身原因导致实际工期延长了2周，则承包人应支付的误期赔偿费为（）万元（假定合同约定每延误1周赔偿1.5万元）。
A. 1.5.B. 3.C. 4.5.D. 6.12. 在竣工结算时，暂列金额应（）A. 全部扣除。
2015年上半年吉林省公路造价师《计价与控制》：投资估算指标考试试卷
2015年上半年吉林省公路造价师《计价与控制》：投资估算指标考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、我国工程监理制度始于__。
A．十一届三中全会以后B．加人世界贸易组织以后C．20世纪80年代初期D．20世纪80年代中后期2、《公路工程国内招标文件范本》规定，事先未报经__，承包人不得将本合同工程的任何部分分包出去。
A．业主批准B．监理工程师批准C．监理工程师审查并取得业主批准D．业主审查并取得监理工程师批准3、合同通用条件中规定的合同文件中，最优先的文件是__。
A．技术规范B．中标通知书C．合同协议书D．有标价的工程量清单4、保证合同的当事人是__。
①权利人；②义务人；③保证人；④公证部门A．①②④B．②④C．②③④D．①④5、《公路工程国内招标文件范本》规定，在承包人提交了履约担保和签订了合同协议书并提交了开工预付款担保__天内，监理工程师应签发开工预付款支付证书，并报业主审批。
A．7B．14C．21D．356、建设工程信息管理系统的目标是__。
A．实现投资目标的规划与控制B．实现进度目标的规划与控制C．实现信息的系统管理及提供必要的决策支持D．实现投资、进度、质量目标的规划与控制7、在下列几种款项的支付中，哪种款项在支付前需要确认银行的担保__。
A．工程进度款B．动员(开工)预付款C．材料设备预付款D．保险金8、挤密和__作用。
A．出气B．竖向排水C．稳定D．反滤9、进度监理还是质量监理，工作的重点应当放在__上。
A．事前控制B．事中控制C．事后控制D．全过程控制10、质量计划、__和质量记录等几项分类文件。
A．质量认可证书B．交工质量检验单C．质量责任制D．质量程序文件11、公路工程施工中，因不可抗力事件导致工程本身的损害，应由__承担。
A．承包人B．业主C．承包人和业主共同D．承包人和业主均不12、反映建设项目对国家所做净贡献的一个绝对指标是__。
造价工程师《造价管理》试题及答案
造价工程师《造价管理》试题及答案一、单项选择题1、下列各项中，不属于工程造价管理内容的是（）。
A.决策阶段工程造价的确定B.设计阶段工程造价的确定C.施工阶段工程造价的确定D.竣工阶段工程计量的确定正确答案是：D.竣工阶段工程计量的确定。
2、在建设工程项目中，设计阶段的工程造价管理的主要任务是（）。
A.确定工程造价B.控制工程造价C.预测工程造价D.分析工程造价正确答案是：B.控制工程造价。
3、下列各项中，不属于工程造价管理特点的是（）。
A.单一性B.过程性C.动态性D.层次性正确答案是：A.单一性。
4、在建设工程项目中，关于工程变更的说法正确的是（）。
A.工程变更不涉及设计变更B.工程变更不涉及工程量清单的变化C.工程变更不涉及合同价款的调整D.工程变更需要及时进行签证确认正确答案是：D.工程变更需要及时进行签证确认。
5、在工程量清单计价模式下，关于分部分项工程综合单价的计算方法正确的是（）。
A.以直接费为计算基础，综合费用直接进入综合单价B.以直接费与间接费之和为计算基础，综合费用直接进入综合单价C.以直接费与间接费之和为计算基础，综合费用不进入综合单价D.以分部分项工程为基础计算综合单价正确答案是：B.以直接费与间接费之和为计算基础，综合费用直接进入综合单价。
二、多项选择题1、下列各项中，属于工程造价管理体制的内容的是（）。
A.决策阶段工程造价的确定B.设计阶段工程造价的确定C.施工阶段工程造价的确定D.竣工阶段工程计量的确定E.全过程工程造价的控制正确答案是：ABE。
造价工程师《建设工程造价管理》考试试题及答案一、单项选择题1、下列各项中，不属于建设工程项目总投资中建设投资的是（）。
A.设备及工器具购置费B.预备费C.土地使用费D.建设期利息正确答案是：D.建设期利息。
本题考查建设投资的构成，建设投资包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中工程费用包括设备及工器具购置费和建筑安装工程费。
2015年四川省造价工程师考试造价管理：工程项目目标控制的措施考试试题
2015年四川省造价工程师考试造价管理：工程项目目标控制的措施考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在寿命周期成本分析中，为了权衡系统设置费中各项费用之间的关系，可采取的措施是（）。
A．进行节能设计以降低运行费用B．采用整体结构以减少安装费用C．培训操作人员以减少维修费用D．改善设计材质以降低维修频度2、下列投资估算方法中，精度较高的是__。
A．生产能力指数法B．单位生产能力估算法C．系数估算法D．指标估算法3、职能分工、权利和责任，改善投资控制工作流程属于__措施。
A．组织B．经济C．技术D．合同4、一栋四层坡屋顶住宅楼，勒脚以上结构外围水平面积每层为930m2，建筑物顶层全部加以利用，净高超过2.1m的面积为410m2，净高在1.2～2.1m的部位面积为200m2，其余部位净高小于1.2m，该住宅楼的建筑面积为（）m2。
A．3100B．3300C．3400D．37205、按照财务制度和企业会计准则，新增固定资产价值的计算对象为__。
A．分部工程B．单位工程C．单项工程D．建设项目6、政府对__项目实行核准制。
A．采用投资补助方式B．贷款贴息方式C．重大和限制类D．外商投资7、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目，__。
A．必须进行公开招标B．必须进行邀请招标C．应当进行公开招标，但经有关部门批准可以邀请招标的除外D．应当进行邀请招标，但经有关部门批准可以不进行招标的除外8、对于国家投资的项目，施工图的建筑面积不得超过初步设计的（），否则必须重新报批。
A．9.9%B．8.6%C．3.5%D．5%9、建筑物地下室所有墙体都应设置水平防潮层，其中一道设置在地下室墙附近，另一道设置的位置应当是（）。
A．室外地面散水以上150～200mm处B．室内地坪以下60mm处C．垫层与地面面层之间D．室外地面散水以下150～200mm处10、下列关于工程变更的说法中不正确的是__。
2015年上半年吉林省公路造价师《理论与法规》：预算定额的编制考试试卷
2015年上半年吉林省公路造价师《理论与法规》：预算定额的编制考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、政府方面的质量控制的特点是__。
A．外部的、纵向的控制B．外部的、横向的控制C．内部的、纵向的控制D．内部的、自身的控制2、我国《担保法》规定的经济合同的担保形式有__。
①质押，②抵押；③暂定金；④预付款，⑤留置A．①②③B．①②③④⑤C．②⑤D．③④⑤3、在建设项目竣工决算报表中，反映建设项目全部资金情况和资金占用情况的报表是__。
A．建设项目概况表B．交付使用财产总表C．竣工财务决算表D．竣工财务决算审批表4、一级公路均应设置中央分隔带护栏。
当分隔带宽度大于（）m时，可不设中央分隔带护栏。
A．5B．8C．10D．125、石油沥青混凝土路面的摊铺温度须__。
A．大于110℃，小于165℃B．大于80℃，小于120℃C．大于100℃，小于140℃D．大于90℃，小于130℃6、进度和质量三大目标是__的关系。
A．相互矛盾B．既统一又矛盾C．统一D．相辅相成7、.为加快江西发展，我省提出了构建鄱阳生态经济区的发展战略。
以下哪一个城市没有纳入鄱阳湖生态经济区？A．南昌C．景德镇D．赣州8、FIDIC条款中，监理工程师有权__。
①撤换不称职的承包商代表；②撤换不称职的监理工程师代表；③批准承包人转让合同的要求；④下令对不合格的工程停工整顿；⑤终止业主与承包商的合同关系A．①②④B．②③④C．①④D．③④9、两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以__身份共同投标。
A．一个投标人B．两个投标人C．所有投标人D．三个投标人10、《公路工程国内招标文件范本》规定的“工期”，是指本合同工程或某单项工程从投标书附录中规定的开工期的最后一天算起至__止。
A．交工证书上写明的交工日期B．签发最后支付证书之日C．承包人提交最后结账单之日D．签发缺陷责任终止证书之日11、按现行有关规定，在施工过程中，生产工人的劳动保护费属于______。
2015年上半年吉林省公路造价师《理论与法规》：项目计划的基本内容考试试卷
2015年上半年吉林省公路造价师《理论与法规》：项目计划的基本内容考试试卷第一篇：2015年上半年吉林省公路造价师《理论与法规》：项目计划的基本内容考试试卷2015年上半年吉林省公路造价师《理论与法规》：项目计划的基本内容考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、__才是构成证明承包人所施工的工程已经完成的批准文件。
A．工程交工证书 B．中间支付证书C．缺陷责任终止证书D．各分项、分部工程的质量检验合格证2、建设工程勘察合同法律关系的客体是指__。
A．行为B．物C．财D．智力成果3、有关工程费用监理的方法，说法正确的是__。
A．工程费用监理方法就是计量和支付的具体方法B．工程费用监理的方法有事前监理、事后监理和跟踪监理C．工程费用监理的方法有抽检、巡视、旁站、指令等方法D．工程费用监理由监理工程师独立进行和与业主共同进行两种方法4、下列几种情况下，投标文件有效的是__。
A．投标文件无投标单位法定代表人或其授权的代理人签字，且无投标单位盖章B．投标单位未参加开标会议C．投标文件逾期送达D．投标文件未密封5、经济合同的核心是__，它是当事人双方权利和义务的焦点。
A．价款 B．标的 C．违约责任 D．履行期限6、甲于2000年4月28日因情况紧急而与乙签订一份买卖合同，合同内容对甲显示公平。
根据法律规定，下列表述正确的是__。
①甲有权通知乙撤销合同；②该合同无效，甲乙双方应各自返还财物；③合同的效力处于未定状态；④若甲在2001年4,月28日后才申请撤销该合同，人民法院不再保护；⑤该合同在未被撤销以前仍然有效，因为不违反法律及社会公共利益A．①②④ B．①④⑤ C．④⑤ D．③④⑤7、填方路堤上层的压实度应比下层的压实度__。
A．大B．小C．相等D．可大可小8、承包人__。
A．可将主体和重要的单位工程分包B．不可将主体和重要的单位工程分包 C．经业主同意可将主体和重要工程分包D．经监理工程师同意可将主体和重要单位工程分包9、招标代理行为属于__。
2015年造价工程师计价与控制：预算定额考试题
2015年造价工程师计价与控制：预算定额考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、下列财产所有权的合法取得方式中，属于继受取得方式的是__。
A．通过出租财产而获得租金B．通过接受赠与而获得赠品C．通过存款而获得利息D．通过种植果树而获得果实2、拉铲挖土机的开挖方式是（）。
A．正向挖土，侧向卸土B．正向挖土，后向卸土C．沟端开挖，沟侧开挖D．后向挖土，侧向卸土3、以下资产中，不可以用作项目资本金的是（）。
A．现金B．债权C．实物D．无形资产4、某企业从设备租赁公司租借一台设备，该设备的价格为100万元，租期为5年，每年年初支付租金。
若折现率为12%，则按年金法确定的年租金是__万元。
A．13.82B．24.77C．15.64D．15.745、某土建分项工程工程量为10m2，预算定额人工、材料、机械台班单位用量分别为2工日、3m2和0.6台班，其他材料费为5元。
当时当地人工、材料、机械台班单价分别为40元/工日、50元/m2和100元/台班。
用实物法编制的该分项工程直接工程费为__元。
A．290B．295C．2905D．29506、根据我国《建设工程项目管理规范》的规定，项目管理实施规划的内容应包括（）。
A．项目风险因素识别一览表B．项目组织结构C．项目投标报价策略D．施工合同策略7、土石方工程施工前要做好下述的准备工作，下列错误的是（）。
A．排除地面水，场地内低洼地区的积水，同时要注意雨水的排除，使场地保持干燥，以利于土石方施工B．修筑好临时道路及供水，供电等临时设施C．根据土质、开挖深度、开挖方法、施工工期、地下水位及气候条件因素决定D．根据土方施工设计做好土方工程的辅助工作，如边坡稳定，基坑(槽)支持，降低地下水等8、有主次梁的现浇钢筋混凝土屋盖，其施工缝应留在__。
A．主梁的跨中B．次梁的跨中C．主梁跨度的中间1/3跨度范围内D．次梁跨度的中间1/3跨度范围内9、世行关于应急费的规定中，有一项费用是作为费用储备，可能动用，也可能不动用，这项费用被称为__。
造价工程师考试试题
造价工程师考试试题第一部分：单选题1. 在工程造价过程中，下列哪种因素对预测或控制工程造价影响最大？A. 人力资源B. 材料价格C. 工艺技术D. 土地成本2. 造价管理的基本原则包括下列哪项？A. 先估后控B. 先控后估C. 先审后估D. 先估后审3. 对于房屋建筑工程的混凝土二次结构部分，下列哪种造价指标常用于估算造价？A. 单位面积造价B. 单位体积造价C. 单位长度造价D. 单位重量造价4. 建设项目中，下列哪项不属于施工图纸的内容？A. 结构图B. 土建图C. 设备图D. 基础图5. 施工阶段的项目成本预测主要侧重于下列哪项？A. 施工人员配备B. 材料选用C. 设备投入D. 工作量安排6. 施工单位应每周对工程施工费用进行核实，下列哪种方法最为常用？A. 费用调查B. 费用比较C. 费用分析D. 费用估算7. 在建设项目中，下列哪种造价管理方法是通过控制建设进度来达到控制成本的？A. 直接成本控制法B. 进度成本比较法C. 动态成本法D. 渐进式定额计算法8. 工程施工期间，因现场施工条件不利或其他因素引起合同工期调整，下列哪种能力为造价工程师所需？A. 施工能力B. 催交能力C. 调整能力D. 协调能力9. 在建筑工程造价预测中，存在着定额造价与投标造价之间的关系，下列哪种描述是正确的？A. 定额造价大于投标造价B. 定额造价小于投标造价C. 定额造价等于投标造价D. 定额造价没有关系10. 工程质量问题可能会对工程造价产生哪种影响？A. 降低工程造价B. 增加工程造价C. 不影响工程造价D. 无法确定影响第二部分：案例分析题请根据以下工程案例，回答相关问题。
案例一：某建筑项目计划总投资为1.2亿，现在已经完成60%的工程量。
目前已经支付的费用为4500万元，工程已经历时3年。
请计算该项目的预算成本和实际成本。
案例二：某市政道路工程计划长度为800米，设计单位设计单位报价为300万元。
造价工程师《造价管理》考试真题及答案
造价工程师《造价管理》考试真题及答案一、考试真题1、在工程项目中，以下哪个阶段需要进行造价管理？A.设计阶段B.施工阶段C.保修阶段D.竣工阶段答案：A.设计阶段2、下列哪一项不是造价工程师的职责？A.制定工程项目造价管理计划B.监控工程项目施工阶段的造价C.分析造价组成及影响因素D.确保工程项目造价的准确性答案：D.确保工程项目造价的准确性3、在进行工程项目造价管理时，以下哪个因素是最重要的？A.质量要求B.工期要求C.成本要求D.安全要求答案：C.成本要求二、答案解析1、造价管理在工程项目中贯穿始终，但在设计阶段，造价管理的重点是确定工程项目的投资估算和初步设计概算，以确保项目总投资不超预算。
因此，设计阶段是进行造价管理的关键阶段。
所以，正确答案为A。
2、造价工程师的主要职责包括制定工程项目造价管理计划、监控工程项目施工阶段的造价、分析造价组成及影响因素等。
然而，确保工程项目造价的准确性并非造价工程师的直接职责，而是由其他相关人员负责。
因此，答案为D。
3、在工程项目中，质量、工期、成本和安全都是需要考虑的重要因素。
然而，在进行工程项目造价管理时，成本要求是最重要的因素。
这是因为，在满足质量、工期和安全要求的前提下，降低成本可以提高工程项目的经济效益。
因此，答案为C。
造价工程师《造价管理》考试真题及答案一、考试真题1、在工程项目中，以下哪个阶段需要进行造价管理？A.设计阶段B.施工阶段C.保修阶段D.竣工阶段答案：A.设计阶段2、下列哪一项不是造价工程师的职责？A.制定工程项目造价管理计划B.监控工程项目施工阶段的造价C.分析造价组成及影响因素D.确保工程项目造价的准确性答案：D.确保工程项目造价的准确性3、在进行工程项目造价管理时，以下哪个因素是最重要的？A.质量要求B.工期要求C.成本要求D.安全要求答案：C.成本要求二、答案解析1、造价管理在工程项目中贯穿始终，但在设计阶段，造价管理的重点是确定工程项目的投资估算和初步设计概算，以确保项目总投资不超预算。
2015年造价工程师《造价管理》真题和参考答案与解析
2 0 1 4造价工程师《造价管理》真题答案及解析一、单项选择题（共6 0题，每题1分）1.从投资者（业主）角度分析，工程造价师指建设一项工程预期成实际开支的（）。
A.全部建筑安装工程费用B.建设工程费用C.全部固定资产投资费用D.建设工程动态投资费用【答案】C【解析】从投资者（业主）的角度分析，工程造价师指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用。
【知识点来源】第一章第一节：工程造价及其计价特征2.建筑工程项目投资决策后，控制工程造价的关键在于（）。
A.工程设计B.工程施工C.材料设备采购D.施工招标【答案】A【解析】工程造价管理的关键在于前期决策和设计阶段，而在项目投资决策后，控制工程造价的关键就在于设计。
【知识点来源】第一章第一节：工程造价管理的主要内容及原则。
3.根据《注册造价工程师管理办法》，取得造价工程好似职业资格正式的人员，自资格证书签发之日起1年后申请初始注册的，应当提供（）证明。
A.工程造价咨询业绩B.社会基本养老保险C.医疗保险D.继续教育合格【答案】D【解析】取得造价工程师职业资格证书的人员，自资格证书签发之日起1年后申请初始注册的，应当提供继续教育合格证明。
【知识点来源】第一章第二节：造价工程师管理制度4.根据《注册造价工程师管理办法》，提供虚假材料申请造价工程师注册的，在（）年内不得再次申请造价工程师注册。
A.1B.2C.3D.4【答案】A【解析】隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请造价工程师注册的，不予受理或者不予注册，并给予警告，申请人在1年内不得再次申请造价工程师注册。
【知识点来源】第一章第三节：造价工程师管理制度5.根据《工程造价咨询企业管理办法》，甲级工程造价咨询企业技术负责人事注册造价工程师，并具有工程或工程经济类高级专业技术职称，且从事工程造价专业工作（）年以上。
A.8B.1 0C.1 2D.1 5【答案】D【解析】技术负责人是注册造价工程师，并具有工程或工程经济类高级专业技术职称，且从事工程造价专业工作1 5年以上。
吉林省2015年上半年造价工程师工程计价：投标文件编制考试题
吉林省2015年上半年造价工程师工程计价：投标文件编制考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符A题意）1、不属于施工阶段纠偏工作中的组织措施的是_。
A.改善投资限制流程B.检查施工进度安排的协调性C.明确各级投资限制人员的任务、职能分工、权利和责任D.落实投资限制的组织机构和人员2、按建筑物的层数和高度分，高层建筑是指10层及10层以上或高度超过Om 的建筑。
A.26B. 5C.18D.283、依据现行规定，发包人应依据规定时限核对（审查）工程竣工结算，并提出审查看法。
500万〜2000万元的工程，审查时限为从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起一天。
A.10B.20C.30D.404、干脆影响水泥活性和强度的是O。
A.凝聚时间B.体积安定性C.细度D.密度5、在基础施工中发觉地下障碍物，需对原工程设计进行变更，变更导致合同价款的增减及造成的承包商损失应由_担当。
A.建设单位B.建设单位、承包商C.承包商D.工程设计单位6、推行工程量O模式，目的是适应我国建筑市场发展的要求和国际市场竞争的须要，逐步与国际惯例接轨。
A.预算计价B.动态计价C.清单计价D.静态计价7、（）是钢筋的最主要性能，因为钢筋在大多数状况下是作为抗拉材料来运用的。
A.耐疲惫性B.韧性C.抗拉性能D.冷弯性能8、关于明排水法施工，下列说法正确的是（）。
A.适用于细粒土层B.适用于粗粒土层C.适用于粉砂土层D.不适用于渗水量小的黏土层9、已知某项目计息周期为3个月，名义年利率为12%,则项目的有效年利率为OoA.12.55%B.12.68%C.12.36%D.12%10、下列关于施工组织设计的表述，正确的是（）。
A.“标前设计”是规划性设计，由项目管理层编制B.“标后设计”由企业管理层在合同签订之前完成C.施工组织设计由设计单位编制D.施工组织设计主要用于项目管理11、采纳综合单价的工程量清单，将综合单价与各分部分项工程的工程量相乘可以得到各分部分项工程的A.干脆费B.部分费用C.全部费用D.全部造价12、工程经济分析中，处理现金流量图时;发生在第三计息期的现金流出应标在O时点上。
吉林省2015年公路造价师《计价与控制》定额计价的基本程序试题
吉林省2015年公路造价师《计价与控制》定额计价的基本程序试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、暂定金额由__批准使用。
A．业主B．总承包人C．监理工程师D．上级主管部门2、《公路工程国内招标文件范本》规定的材料预付款的退还办法是，当材料已用于永久工程时，材料预付款应从期中支付证书中扣回，扣回期不超过__个月。
A．5B．3C．2D．13、在固定总价合同条件下，通货膨胀__。
A．对业主和承包商均没有风险B．对业主来说没有风险，对承包商来说风险大C．对业主来说风险小，对承包商来说风险大D．对业主和承包商均有风险4、FIDIC施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会，是由__的人员组成。
A．仲裁委员会指定B．政府管理机构指定C．业主与承包商协商选定D．行业协会指定5、保证合同的当事人是__。
A．保证人和债务人B．保证人和债权人C．保证人、债务人和债权人D．债权人和债务人6、公路工程施工中，因不可抗力事件导致承包人的机械设备损坏及停工损失，应由__承担。
A．业主B．承包人C．业主和承包人分别D．业主和承包人均不7、按照《合同法》的规定，下列合同的形式，表述正确的是__。
①当事人订立合同只能采用书面形式或口头形式；②当事人约定采用书面形式的应当采用书面形式；③法律规定采用书面形式，当事人未采用但一方已经履行主要义务，该合同成立；④数据电文是书面形式的一种；⑤合同书分为标准合同书和一般合同书A．①②③B．②④C．②③④D．①②⑤8、FIDIC条款中，承包商应对下列__风险损失负责。
①地震引起的已完工程的损坏，②地震导致承包商的人员伤亡和机械设备受损；③施工质量达不到要求但监理工程师未发现；④异常恶劣的自然气候引起的停工和窝工A．①②③B．②③④C．①③④D．①④9、《公路工程国内招标文件范本》规定的动员预付款扣回办法是，当中期支付累计金额达到合同价格的__之后，开始按工程进度以每完成合同价格的1%，扣回开工预付款2％的固定比例，从每月的月进度支付中扣回，直到全部扣完为止。
2015年吉林省造价工程师考试造价管理：工程项目目标控制的内容考试试题
2015年吉林省造价工程师考试造价管理：工程项目目标控制的内容考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、__只有工程师批准后才能动用。
A．分包工程费用B．开办费C．暂定金额D．管理费2、广泛应用于钢筋纵向连接及预应力钢筋与螺丝端杆焊接的是（）。
A．闪光对焊B．电弧焊C．电阻点焊D．电渣压力焊3、（）是钢筋的最主要性能，因为钢筋在大多数情况下是作为抗拉材料来使用的。
A．耐疲劳性B．韧性C．抗拉性能D．冷弯性能4、工业生产项目，须__才能进行验收。
A．投料试车合格，形成生产能力，能正常生产出产品后B．通过无负荷联动试运转后C．政府相关部门检验后D．承包商自检后5、建筑物雨篷结构的外边线至外墙结构外边线的宽度超过（）m者，应按雨篷结构板水平投影面积的1/2计算。
A．2.10B．2.20C．2.30D．2.406、对于国家投资的项目，施工图的建筑面积不得超过初步设计的（），否则必须重新报批。
A．9.9%B．8.6%C．3.5%D．5%7、按工程量清单计价方式，下列构成投标报价的各项费用中，应该在单位工程费汇总表中列项的是__。
A．直接工程费B．管理费C．利润D．税金8、护肩路基的高度一般不超过（）。
A．3mB．2mC．1mD．0.8m9、施工组织总设计的降低成本率指标是指（）。
A．降低成本率=降低成本总额/承包成本总额×100%B．降低成本率=计划成本额/目标成本额×100%C．降低成本率=降低成本额/目标成本额×100%D．降低成本率＝降低成本额/实际成本额×100%10、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目，__。
A．必须进行公开招标B．必须进行邀请招标C．应当进行公开招标，但经有关部门批准可以邀请招标的除外D．应当进行邀请招标，但经有关部门批准可以不进行招标的除外11、如双代号时标网络图中某条线路自始至终不出现波形线，则该条线路上所有工作（）。
吉林省2015年上半年造价工程师工程计价：招标控制价考试题
吉林省2015年上半年造价工程师工程计价：招标控制价考试题一、单项选择题（共25 题,每题 2 分,每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、对于其他项目清单中的零星工作费，下列表述错误的是__。
A．零星工作费计价由招标人提供详细的人工、材料、机械名称、计量单位和相应数量，投标人报综合单价B．零星工作费计入投标人的报价中C．零星工作费属招标人的预留金D．零星工作费按实际完成工程量所需的费用结算2、指数按其__不同，分为综合指数和平均数指数。
A．所反映的现象范围B．所编制的方法C．所反映的现象性质D．所采用的基期3、某工程双代号时标网络计划如下图所示,其中工作A的总时差和自由时差（)周.A．均为0B．分别为1和0C．分别为2和0D．均为44、某工程本月按照预算价格应结算的工程款为1000万元，已知本月人工单价较基期上涨了1.0％,人工费在总费用中所占比重为15%，材料价格上涨了20%，材料费在总费用中所占比重为40％，则本月应结算的工程价款是__万元. A．1120B．1050C．1085D．10955、预应力钢筋混凝土轨枕宜选用（）。
A．Ⅰ级热轧钢筋B．CRB550冷轧带肋钢筋C．热处理钢筋D．乙级冷拔低碳钢筋6、近年来（）广泛用作高层建筑的幕墙玻璃。
A．吸热玻璃B．热反射玻璃C．光致变色玻璃D．夹层玻璃7、当基础断面不同，在计算基础工程量时应采用(）。
A．分段计算法B．分层计算法C．初加计算法D．补减计算法8、项目可行性研究的核心部分是__。
A．市场研究B．技术研究C．效益研究D．结论与建议9、按建筑物的层数和高度分，高层建筑是指10层及10层以上或高度超过（)m 的建筑。
A．26B．5C．18D．2810、已知工作正有一项紧后工作G，G的LF＝14d，TF＝2d，持续时间为3d，工作正的ES＝6d，持续时间为1d，则正的FF为(）d。
A．1B．2C．3D．411、关于明排水法施工,下列说法正确的是（)。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
吉林省2015年上半年造价工程师考试造价管理：工程项目目标控制的措施考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、关于混凝土模板及支架拆除，说法正确的是（）。
A．梁侧模拆除时对混凝土强度无任何要求B．拆模时应先拆除承重模板，后拆除非承重模板C．后张法预应力构件的侧模应在预应力钢筋张拉前拆除D．同种构件的底模拆除时对混凝土的强度要求相同2、在寿命周期成本分析中，为了权衡系统设置费中各项费用之间的关系，可采取的措施是（）。
A．进行节能设计以降低运行费用B．采用整体结构以减少安装费用C．培训操作人员以减少维修费用D．改善设计材质以降低维修频度3、土地征用及迁移补偿费总和一般不得超过被征土地年产值的__倍。
A．10B．15C．20D．304、__适用于一般工程建设用地。
A．协议方式B．公开拍卖C．招标方式D．无偿赠予5、价值工程的目的是（）。
A．以最低的生产成本实现最好的经济效益B．以最低的生产成本实现使用者所需功能C．以最低的寿命周期成本实现使用者所需最高功能D．以最低的寿命周期成本可靠地实现使用者所需功能6、流水施工的基本组织方式包括（）。
A．无节奏流水施工、有节奏流水施B．异节奏流水施工、等节奏流水施工C．无节奏流水施工、异节奏流水施D．等节奏流水施工、无节奏流水施工7、护肩路基的高度一般不超过（）。
A．3mB．2mC．1mD．0.8m8、工程造价的计算过程是（）。
A．分部分项工程单价一单项工程造价一单位工程造价一建设项目总造价B．分部分项工程单价一建设项目总造价一单项工程造价一单位工程造价C．单位工程造价一单项工程造价一分部分项工程单价一建设项目总造价D．分部分项工程单价一单位工程造价一建设项目总造价一单项工程造价9、关于明排水法施工，下列说法正确的是（）。
A．适用于细粒土层B．适用于粗粒土层C．适用于粉砂土层D．不适用于渗水量小的黏土层10、下列项目中，需由政府审批可行性研究报告的项目是__。
A．政府投资补助的企业投资项目B．政府贷款贴息的企业投资项目C．政府采用资本金注入方式的投资项目D．政府限制类的不使用政府投资资金的企业投资项目11、经济等方面的专家不得少于成员总数的__。
A．1/2B．3/5C．3/4D．2/312、计算现浇混凝土楼梯工程量时，正确的做法是（）。
A．以斜面积计算B．扣除宽度小于500mm的楼梯井C．伸人墙内部分不另增加D．整体楼梯不包括连接梁13、窗口和墙垛等处的砖符合模数，满足上下错缝要求，应采用的砌砖工艺过程是（）。
A．抄平放线B．盘角、挂线C．摆砖D．立皮数杆14、在负温下直接承受动荷载的结构钢材，要求低温冲击韧性好，其判断指标为（）。
A．屈服点B．弹性模量C．脆性临界温度D．布氏硬度15、已知工作正有一项紧后工作G，G的LF＝14d，TF＝2d，持续时间为3d，工作正的ES＝6d，持续时间为1d，则正的FF为（）d。
A．1B．2C．3D．416、项目管理费不包括的项目是__。
A．总部人员的薪金和福利费B．开工试车费C．零星杂项费用D．各种酬金17、材料采购的评标不需要考虑__。
A．报价的高低B．货物运抵现场过程中可能支付的所有费用C．设备在评审预定的寿命期内可能投入的运营、维修和管理的费用D．货物投入的广告费用18、地下污水处理场及城市水、电、气、通信等公用设施。
A．地表至-10m深度空间建设的地下工程。
B．-30m～-10m深度空间内建设的地下工程C．-30m以下建设的地下工程D．一50m以下建设的深层开发建设工程19、在合同履行过程中，发生影响承发包双方权利和义务的事件时，首先应由__作出处理决定。
A．发包人B．监理工程师C．法院D．双方的上级主管部门20、直接影响水泥活性和强度的是（）。
A．凝结时间B．体积安定性C．细度D．密度21、__只有工程师批准后才能动用。
A．分包工程费用B．开办费C．暂定金额D．管理费22、下列资产中属于不可辨认无形资产的是（）。
A．非专利技术B．商誉C．商标权D．股票23、近年来（）广泛用作高层建筑的幕墙玻璃。
A．吸热玻璃B．热反射玻璃C．光致变色玻璃D．夹层玻璃24、根据《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》，土地使用权出让最高年限少于50年的是__。
A．工业用地B．教育、科技用地C．综合或其他用地D．商业、旅游用地25、地下室应按（）外边线所围水平面积计算。
A．外墙勒脚B．外墙防潮层C．外墙保护墙D．外墙上口二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、在板式塔中，筛板塔的特点有__。
A．结构简单、金属耗量小，造价低廉B．生产能力大，操作弹性大C．气体压降小，板上液面落差也较小D．小孔筛板易堵塞2、热水供应系统按热水管网运行方式的不同，可分为__。
A．自然循环热水供应系统B．机械循环热水供应系统C．全日循环热水供应系统D．定时循环热水供应系统3、焊接钢管按焊缝的形状，可分为__。
A．直缝钢管B．双层卷焊钢管C．螺旋钢管D．单层卷焊钢管4、工程造价所具有的不同于其他商品的特点有__。
A．大额性B．连续性C．差异性D．层次性E．同一性5、塔器类设备的半机械化吊装机具主要包括__。
A．绞磨B．卷扬机C．滑轮组D．钢丝绳6、以下说法正确的是（）。
A．装饰板墙面按设计图示墙净长乘以净高以面积计算，扣除门窗洞口及0.3m2以上的孔洞所占面积B．装饰板柱(梁)面按设计图示外围饰面尺寸乘以高度以平方米计算，扣除0.3m2以上的孔洞所占面积C．浴厕隔断门的材质相同者，其门的面积不扣除，并入隔断内计算D．隔断按设计图示尺寸以框外围面积计算，扣除0.3m2以上的孔洞所占面积E．柱帽、柱墩工程量并入相应板面积内计算7、现浇混凝土柱柱高正确的有（）。
A．有梁板柱高，应自柱基上表面至上一层楼板上表面之间的高度计算B．有梁板柱高，应自楼板上表面至上一层楼板上表面之间的高度计算C．构造柱按全高计算，与砖墙嵌接部分的体积并入柱身体积计算D．框架柱的柱高应自柱基上表面至柱顶高度计算E．依附柱上的牛腿，另行计算体积8、关于外墙砖砌体高度计算说法正确的有__。
A．有屋架且室外均有天棚者算至屋架下弦底另加200mmB．无天棚者算至屋架下弦另加300mmC．平屋面算至钢筋混凝土底板D．有框架渠时算至梁底E．坡屋面算至梁底9、在空调水系统中，四管制的特点有__。
A．能同时满足供冷、供热的要求B．不能满足在过渡季节出现的朝阳房间需要供冷而背阳房间需要供热的要求C．没有冷、热混合损失D．初投资高，管路系统复杂，且占有一定的空间10、根据《建筑工程工程量清单计价规范》的规定，探伤工程量的计算方法是__。
A．管材表面超声波探伤根据项目特征，以“m”为计量单位，按规定或设计技术要求计算B．焊缝X光探伤应根据项目特征，以“张”为计量单位，按规定或设计要求计算C．焊缝丁射线探伤应根据项目特征，以“m2”为计量单位，按规定或设计要求计算D．焊缝超声波、磁粉及渗透探伤，应根据项目特征，以“口”为计量单位11、下列关于焊接接头的选择原则中，说法不正确的有__。
A．设计要求——保证接头满足使用要求B．焊接的难易与焊接变形——焊接容易实现，变形很难控制C．焊接成本——接头准备和实际焊接所需费用高D．施工条件——制造施工单位具备完成施工要求所需的技术、人员和设备条件12、室内给水系统的给水方式有__。
A．直接给水方式B．单设水箱的给水方式C．设水泵、水箱的给水方式D．气压水罐给水方式13、屋面防水施工的主要方法有（）。
A．卷材防水B．排水减压C．涂膜防水D．注浆防水E．刚性防水14、下列项目按水平投影面积1/2计算建筑面积的有（）。
A．有围护结构的阳台B．室外楼梯C．单排柱车棚D．独立柱雨篷E．屋顶上的水箱15、为确保不锈钢内壁焊接成型平整光滑，薄壁管采用全钨级氩弧焊，壁厚大于3mm时，应采用__。
A．手工电弧焊B．埋弧焊C．氩电联焊D．气电焊16、按照《招标投标法》的规定，建设工程的招标方式有__。
A．公开招标B．邀请招标C．议标D．两阶段招标E．直接发包17、通风工程中，铝板风管法兰连接应采用__，并在法兰两侧垫镀锌垫圈。
A．不锈钢螺栓B．增强尼龙螺栓C．普通钢螺栓D．镀锌螺栓18、建筑钢材的力学特性，直接关系到钢材的工程应用，下列关于钢材力学特性说法错误的是__。
A．脆性临界温度数值越低，钢材的低温冲击韧性越好B．冷弯性能表征钢材在低温状态下承受弯曲变形的能力C．表征抗拉性能的主要指标是耐疲劳性D．钢筋硬度是指钢材抵抗冲击荷载的能力E．提高了钢筋的塑性和韧性19、民用计量装置应与燃具错位安装，不得安装在燃具的正上方，与燃具的水平间距不得少于__mm。
A．100B．200C．300D．40020、按散热器连接方式不同，热水采暖系统可分为__。
A．垂直式热水采暖系统B．水平式热水采暖系统C．同程式热水采暖系统D．异程式热水采暖系统21、空间系统中，风机盘管在安装前对机组的换热器应进行__试验，试验压力为工作压力的1.5倍，不渗不漏即可。
A．水压B．通球C．灌水D．强度22、切边、切肢的质量，焊条、铆钉、螺栓等质量不另增加的金属结构工程有（）。
A．钢屋架、钢网架B．钢托架，钢桁架C．钢柱、钢梁D．压型钢板楼板，墙板E．金属网23、涂料、裱糊工程计算规则提法正确的有（）。
A．门窗油漆按设计图示数量计算，计量单位为m2B．木扶手油漆按设计图示尺寸面积计算，计量单位为m2C．金属面油漆按构件质量以“t”计算D．木材面油漆按设计图示尺寸以面积计算，计量单位为m2E．喷塑、涂料、裱糊按设计图示尺寸以面积计算，计量单位为m224、按建筑物的自然层投影面积计算建筑面积的有（）。
A．300mm以下的变形缝B．管道井C．300mm以上的变形缝D．大厅内回廊E．独立的烟囱25、为了提高防水混凝土密度的具体技术措施是下列的__。
A．采用热养护方法进行养护B．调整混凝土的配合比C．掺入适量减水剂D．选用膨胀水泥E．掺入适量引气剂。