浙江省2015年公路造价师计价与控制：地区工程单价试题
浙江省2015年公路造价师《技术与计量》：控制公路建设项目总投资考试试卷
浙江省2015年公路造价师《技术与计量》：控制公路建设项目总投资考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、《公路工程机械台班定额》中，下列__不属于可变费用。
A．经常性修理费B．机上人工费C．养路费及车船使用费D．燃料动力费2、《公路工程国内招标文件范本》合同条件中规定，除在合同中有明确的规定外，监理工程师__解除合同规定的承包人的任何义务。
A．无权B．有权C．经业主同意后有权D．经主管部门批准后有权3、在建设项目竣工决算报表中，反映建设项目全部资金情况和资金占用情况的报表是__。
A．建设项目概况表B．交付使用财产总表C．竣工财务决算表D．竣工财务决算审批表4、由于业主经营不善，长期拖延支付工程款，则承包人可向业主提出__。
A．现场条件变化引起的索赔B．业主延误索赔C．工期索赔D．业主违约引起的索赔5、基本建设项目投资的最高限额为______。
A．投资估算B．批准的概算C．施工图预算D．工程标底6、以下关于债权转让的表述中，不正确的是__。
①债权人转让权利的，应当征得债务人同意；②债权人转让权利的，可以通知债务人，③债权人转让权利的，应当通知债务人；④债权人可以将权利全部转让给第三人；⑤债权人只能将部分权利转让给第三人A．①②③B．③④C．①④⑤D．②③④⑤7、被仲裁机构裁定为可撤销的合同，自__起合同不具备法律效力。
A．合同开始履行B．提交仲裁机构日C．合同订立之日D．仲裁机构发出裁决通知书日8、悬臂梁施工时，挂篮支承平台除要有足够的强度外，还应有足够的__以满足梁段的现场作业需要。
A．平面尺寸B．机械设备C．弯度D．刚度9、价值工程的核心是__。
A．总功能提高B．使用成本下降C．生产成本下降D．功能分析10、工程建设监理招标的宗旨是对监理单位__的选择。
A．报价B．能力C．资历、信誉D．规模和经济实力11、工程质量主要取决于__。
A．工作质量B．企业管理水平C．企业素质D．企业技术能力12、浇筑板缝混凝土应在__时进行。
浙江省2015年公路造价师计价与控制：路基土石方调配考试试卷
浙江省2015年公路造价师计价与控制：路基土石方调配考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、《公路工程国内招标文件范本》规定的开工预付款扣回办法是，当期中支付累计金额达到合同价格30%之后，开始按工程进度以每完成合同价格的1%，扣回开工预付款的__的固定比例，从每月的期中支付证书中的扣回，全部金额在期中支付证书的累计金额达到合同价格的80%时扣完。
A．1%B．1.5%C．2%D．3%2、按照《合同法》的规定，下列合同的形式，表述正确的是__。
①当事人订立合同只能采用书面形式或口头形式；②当事人约定采用书面形式的应当采用书面形式；③法律规定采用书面形式，当事人未采用但一方已经履行主要义务，该合同成立；④数据电文是书面形式的一种；⑤合同书分为标准合同书和一般合同书A．①②③B．②④C．②③④D．①②⑤3、关于施工索赔，以下叙述中__是不正确的。
A．索赔就是对违约的罚款B．索赔必须有充分的依据C．合同双方均可提出索赔D．索赔必须遵循严格的程序4、某合同履行费用的负担不明确，合同双方当事人未能达成补充协议且也无法按交易习惯确定，则应当__。
A．宣告合同无效B．由享有权利的一方负担C．由双方分担D．由履行义务的一方负担5、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以__为准。
A．招标文件中的规定B．现场考察时招标单位的口头解释C．招标单位在会议上的口头解答D．发给每个投标人的书面质疑解答文件6、公路工程交工验收应当由__来主持。
A．业主B．监理工程师C．承包人D．监理单位7、按照FDIC施工合同条件规定，由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由__。
A．业主额外支付B．工12程师承担C．承包商自行承担D．业主与承包商协商补偿8、工程索赔计算时最常用的一种方法是______。
2015年浙江省公路造价师计价与控制：土方工程的几部分考试试题
2015年浙江省公路造价师计价与控制：土方工程的几部分考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、按照功能的标准化可以将其分为__。
A．必要功能和辅助功能B．基本功能和必要功能C．过剩功能和不足功能D．使用功能和美学功能2、A市的甲工厂与B市的乙工厂签订一份买卖合同，约定由甲工厂供应乙工厂钢材10t，乙厂交付贷款3万元。
但合同对付款地点和交货地点未约定，双方为此发生纠纷。
付款地点和交货地点应为__。
①付款地点为A市；②交货地点为A 市；③付款地点为B市；④交货地点为B市A．③④B．②④C．①③D．①②3、某路基工程在施工过程中，某天下午天下小雨，为了保证施工质量，监理工程师下达暂时停工的指令，结果工程停工一天，承包人就此停工提出费用索赔和工程延期的要求，对此要求，监理工程师应__。
A．予以受理B．拒绝受理C．与承包人协商后再作决定D．请示业主后再作决定4、《公路工程国内招标文件范本》规定，在监理工程师签发缺陷责任终止证书后的__天之内，承包人应以监理工程师批准的格式向监理工程师提交一份最后结账单草案，并附上详细的证实文件。
A．14B．21C．28D．355、计算机中的流是__。
A．流动的字节B．流动的对象C．流动的文件D．流动的数据缓冲区6、下列不属于第一次工地会议内容的是__。
A．介绍人员及组织机构B．审议施工进度计划C．明确施工监理例行程序D．审议工程分包7、桥涵工程中模板，拱架和支架工作应__。
A．按实际工作量计量和支付B．以监理工程师认可的工作量计量和支付C．按施工方所报工作量计量和支付D．不作计量与支付8、动态投资回收期的评价标准是__。
A．≤项目寿命期B．≤基准投资回收期C．≥项目寿命期D．≤基准动态投资回收期9、用滑模摊铺水泥混凝土路面的试验路段长度应不小于（）。
A．200mB．100mC．50mD．150m10、公路工程的验收先后有交工验收和竣工验收；其中交工验收由__主持。
浙江省2015年上半年公路造价工程师辅导：定额计价方法模拟试题
浙江省2015年上半年公路造价工程师辅导：定额计价方法模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、建设项目竣工决算应反映__全过程的全部实际的支出费用。
A．从开工到竣工投产B．从筹建到竣工验收C．从开工到竣工D．从筹建到竣工投产2、小胡在大学四年学习期间，每年年初从银行借款2000元用以支付学费，若按年利率6%计复利，第四年年末一次归还全部本息需要__。
A．8700元B．9275元C．9245元D．9000元3、在风险对策中，风险自留__。
A．既改变风险的发生概率，又改变风险潜在损失的严重性B．只改变风险的发生概率，不改变风险潜在损失的严重性C．不改变风险的发生概率，只改变风险潜在损失的严重性D．既不改变风险的发生概率，又不改变风险潜在损失的严重性4、工程变更总费用超过__时，需要在合同价格中加上或扣除一笔调整金额。
A．10%B．15%C．20%D．25%5、对于填方路基土石方数量计量中，下列处理方法不正确的是__。
A．零填挖路段的翻松、压实不另计量B．零填挖路段的换填土，按压实的体积，以立方米计量C．利用土、石填方及土石混合填料的填方，按压实的体积，以立方米计量D．借土填方，按天然方的体积，以立方米计量6、在桥梁施工中，当图纸内有关施工说明与规范规定有矛盾时，应__。
A．按规范的规定进行施工B．按图纸内的施工说明进行施工C．由监理工程师根据实际情况确定或规定D．重新设计图纸。
7、不安抗辩权是指按照合同法规定__享有的中止履行义务的权利。
A．先履行义务方B．后履行义务C．合同担保人D．合同当事人双方8、施工合同订立后，业主有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付开工预付款，这是业主行使__。
A．同时履行抗辩权B．代位权C．撤销权D．不安抗辩权9、国产设备的原价一般是指（）。
A．出厂价B．出厂价与运费、装卸费之和C．设备市场价D．设备成本价10、钻孔直径、倾斜率和__应符合要求。
2015年注册造价工程师《工程造价计价与控制_》重点难点试题
注册造价工程师《工程造价计价与控制》重点难点试题一、单项选择题（每题1分）第1题对投标人而言，下列可适当降低报价的情形是（）。
A.总价低的小工程B.施工条件好的工程C.投标人专业声望较高的工程D.不愿承揽又不方便不投标的工程正确答案：B,第2题某施工企业施工时使用自有模板，已知一次使用量为1200，模板价格为30元／，若周转次数为8，补损率为10％，施工损耗为10％，不考虑支、拆、运输费，则模板费为（）元。
A.3960．0B.6187．5C.6682．5D.8662．5正确答案：B,第3题某污水处理建设项目需采购一批设备，按照规定必须进行招标采购的标准是单项合同估算价在（）万元人民币以上。
A. 50B. 100C. 150D. 200正确答案：B,第4题工程量清单计价的基本公式正确的为：（）A.分部分项工程费=∑分部分项工程量×相应分部分项综合单价B.其他项目费=暂估价+计日工+总承包服务费C.单位工程报价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费D.建设项目总报价=∑单位工程报价正确答案：A,第5题下列有关投标文件的澄清和说明，表述正确的是（）。
A.投标文件不响应招标文件实质性条件的，可允许投标人修正或撤销其不符合要求的差异B.单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准C.投标文件中用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，由投标人澄清说明为准D.若投标单价有明显的小数点错位，应调整单价，并修改总价正确答案：B,第6题以拟建项目的主体工程费为基数，以其他工程费与主体工程费的比例系数估算项目静态投资的方法叫（）。
A.系数估算法B.比例估算法C.指标估算法D.扩大指标估算法?正确答案：A,第7题建设项目经济费用和效益的计算原则内容阐述正确的是（）。
A.项目产出物的负面效果的计算遵循支付意愿原则B.项目产出物的正面效果的计算遵循接受补偿意愿原则C.项目投入的经济费用的计算应遵循会计成本原则D.项目经济费用效益分析应对所有费用和效益采用反映资源真实价值的实际价格进行计算，不考虑通货膨胀因素的影响，但应考虑相对价格变动正确答案：D,第8题单台设备试车费属于（）。
2015年上半年浙江省公路造价师《技术与计量》：路基部分考试试题
2015年上半年浙江省公路造价师《技术与计量》：路基部分考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、评标委员会对投标人投标报价的评审以__作为评标基准价。
A．投标书总报价B．评标价C．有效合同价D．经细微偏差澄清和修正后并经投标人确认的投标报价2、重力式墩台的受力特点是靠__来平衡外力而保持其稳定。
A．与土的共同作用B．本身材料的强度C．自身的重量D．以上都不对3、我国公路项目现行建筑安装工程费用中，按规定税金的计税基数为__。
A．营业额B．直接工程费+间接费C．计划利润D．直接费+间接费+利润4、小胡在大学四年学习期间，每年年初从银行借款2000元用以支付学费，若按年利率6%计复利，第四年年末一次归还全部本息需要__。
A．8700元B．9275元C．9245元D．9000元5、某公路工程有数据见下表，可知该项目的静态投资回收期为__年。
A．年份B．1C．2D．3E．4F．5G．6H．净现金流量I．-100J．-200K．100L．250M．200N．2006、在建设工程的实施过程中，如果提高工程质量标准，一般会导致__。
A．投资增加，工期缩短B．投资减少，工期延长C．投资增加，工期延长D．投资减少，工期缩短7、监理工程师对质量控制的技术措施是__。
A．审核施工单位质量保证体系B．完善技术管理目标控制分工，落实技术控制责任C．制定协调控制程序D．考虑工程技术要求，合理确定建设工程组织管理模式8、喷射混凝土时湿法混合料拌制后的坍落度在__范围之内。
A．8～12cmB．5～10cmC．7～12cmD．6～12cm9、监理招标文件中，__是财务建议书的主要内容。
①执行监理任务的计划表，②承担监理工作的人员组成；③人员酬金报价表；④要求监理单位提供的设备清单；⑤提供自备仪器设备的报价表A．①②③B．③④⑤C．②④D．①④10、《公路工程施工监理规范》中规定可以作为监理依据的补充文件不包括__。
浙江省2015年上半年公路造价师《计价与控制》定额计价的基本程序和特点考试试题
浙江省2015年上半年公路造价师《计价与控制》定额计价的基本程序和特点考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、按照《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTGB06—2007)规定，建筑安装工程费包括______。
A．直接工程费、间接费、利润、税金B．直接费、间接费、利润、税金C．直接费、间接费、利润D．直接工程费、间接费、利润2、建设工程需缴纳的__和国家新批准的税费、利率变动以及建设期价格引起的建设投资增加额。
A．营业税B．土地使用税C．固定资产投资方向调节税D．城乡建设维护税3、工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后，要求承包人进行剥露后的重新检验。
检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。
此项事件按照施工合同的规定，对增加的施工成本和延误的工期处理应是__。
A．工期顺延，施工成本的增加由承包人承担B．工期不予顺延，施工成本的增加由承包人承担C．顺延工期，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担D．工期不予顺延，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担4、合同被确认无效时，应从__即无法律约束力。
A．双方发生争议时B．合同订立时C．当事人一方提出时D．被法院确认时5、《公路基本建设工程概预算编制办法》(1996版)规定，为了使费率计算的各项费用不受各地价格波动影响，除__外，均以概预算定额基价为计算基数。
A．利润B．现场经费C．税金D．间接费6、下列属于高级驻地监理工程师的责任的是__。
A．提出各项工作流程及质量控制程序B．系统记录并分析整理各项质量成果C．监督、检查和检验工程质量D．明确质量标准，评定工程质量7、为减少水泥稳定基层收缩裂缝，应采取如下措施__。
A．控制集料中细料的含量和塑性指数B．控制水泥剂量不超过6%C．增加粗集料的含量D．控制施工碾压时的含水量8、甲与乙订立一买卖合同，甲又与丙订立一保证合同，保证合同约定丙对乙履行债务承担连带保证责任，下列表述正确的是__。
2015年造价工程师《工程计价》真题附答案
2015 造价工程师《工程计价》真题及答案一、单项选择题1. 【题干】根据世界银行对建设工程造价构成的规定，只能作为一种储备可能不动用的费用是（）。
【选项】A.未明确项目准备金B.基本预备费C.不可预见准备金D.建设成本上升费用【答案】C【解析】本题考查的是国外建设工程造价构成。
不可预见准备进用于在估算达到了一定的完整性并符合技术标准的基础上，由于物质、社会和经济的变化，导致估算增加的情况。
不可预见准备金只是一种储备，可能不动用。
教材 P3。
【考点】国外建设工程造价构成2. 【题干】采用成本计算股价法计算非标准设备租赁时，下列表述中正确的是（）。
【选项】A. 专用工具费=(材料费+加工费)×专用工具费率B. 加工费=设备总重量×(1+加工耗损系数)×设备每吨加工费C.包装费的计算基数中不应包含废品损失费D.利润的计算基数中不应包含外购配套件费【答案】D【解析】本题考查的是设备购置费的构成和计算。
专用工具费=(材料费+加工费+辅助材料费)×专用工具费率;加工费=设备总重量×设备每吨加工费;包装费=(材料费+加工费+ 辅助材料费+专用工具费+废品损失费+外购配套件费)×包装费率;利润=(材料费+加工费+ 辅助材料费+专用工具费+废品损失费+包装费)×利润率。
见教材 P4。
【考点】设备购置费的构成和计算3. 【题干】某批进口设备离岸价格为 1000 万元人民币，国际运费为 100 万元人民币，运输保险费费率为 1%。
该批设备关税完税价格税为（）万元人民币。
【选项】A.1100.00B.1110.00C.1111.00D.1111.11【答案】D【解析】本题考查的是设备购置费的构成和计算。
运输保险费=(1000+100) × 1%/(1-1%)=11.11 万元，到岸价=1000+100+11.11=111.11 万元。
参加教材 P6。
2015年浙江省公路造价师计价与控制重点：概算指标编制考试题
2015年浙江省公路造价师计价与控制重点：概算指标编制考试题2015年浙江省公路造价师计价与控制重点：概算指标编制考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、目标动态控制过程中，__组成一个连续不断的“循环链”。
A．控制与信息B．控制与计划C．控制与决策D．控制与组织2、方案寿命期内，使净现金流量的净现值等于零时的收益率称为__。
A．净现值率B．投资收益率C．内部收益率D．折现率3、在进行施工过程中的期中支付时，如果根据合同规定计算出来的当月支付款额小于投标书附录中规定期中支付的最低限额时，则__。
A．该月的支付可以不必支付，而是移到下个月合并支付B．该月的支付仍然按计算出来的款额支付C．该月不必计算，用暂付款的名义支付给承包人一个合适的数额，在以后的支付中再多退少补D．该月计算出来的数额用无息贷款的名义支付4、缆索吊装及大型构件起重吊装等作业。
A．六级B．八级C．十级D．十二级5、建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人__。
A．进行质量检查的合同B．委托施工的合同C．物资采购的合同D．支付价款的合同6、随着项目管理软件和以项目管理软件为核心的项目管理信息系统应用的不断深入，信息的__问题已成为当前需要解决的首要问题。
A．整体化B．准确化C．及时化D．标准化7、把将来某一时点的资金金额换算成现在时点的等值金额的过程称为__。
A．兑现B．折现D．折换8、一级公路均应设置中央分隔带护栏。
当分隔带宽度大于（）m 时，可不设中央分隔带护栏。
A．5B．8C．10D．129、甲因无足够的现金交住院费，将手表交给医院，约定明天带现金来将手表取回，医院依据__取得手表的占有。
A．抵押权B．质押权C．留置权D．债权10、法规、标准、规范等，对公路工程施工过程中污染环境、破坏生态等行为进行监督管理，这称之为__。
A．生态安全监理B．环保工程监理C．环保达标监理D．污染防治监理11、根据FIDIC合同条件，属于工程量清单项目的是__。
2015年浙江造价员土建计价真题—打印版
浙江省2015年度《全国建设工程造价员资格》考试试卷建筑工程计价试题（闭卷）一、单项选择题（共15题，每题1分，共15分。
将正确答案选项的编号填入答题卡相应位置，选对得分，不选、错选均不得分。
题中未作说明的工料机价格均以2010版定额本为准。
）1、现行《建筑工程工程量清单计价规范》建筑安装工程造价由（）组成。
A、直接费、措施项目费、规费、税金B、直接费、间接费、利润、税金C、分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金D、以上均不对2、木门窗从加工运至施工现场的运输费（）。
A、已包括在预算定额内B、已包括在材料预算价格内C、按构件运输定额计算D、按实际运输机械台班计算3、对于形成建筑空间的坡屋面，下列说法正确的是( )。
A、结构净高在2.2m及以上的部位应计算全面积B、结构净高在2.2m以下的部位应计算1/2面积C、结构净高在1.2m及以上至2.1m以下部位应计算1/2面积D、结构净高在1.2m及以上至2.1m以下部位应计算全面积4、某工程室内地坪为0.00，室外设计地坪标高-0.45m，基底标高-2.20m，自然地坪标高-0.30m，按2010版定额规则计算该工程基础挖土深度为（）。
A、2.2mB、1.9mC、1.75mD、2.05m5、计算砌体工程量时，不并入计算的为（）。
A、凸出墙身的统腰线B、凸出墙面的砖垛C、附墙通风道D、1/2砖以内的门窗套6、平行嵌入墙身的钢筋混凝土过梁板厚度（）时，砌体不扣除过梁所占体积。
A、≦6cmB、≦7cmC、≦8cmD、≦10cm7、下面关于定额使用表述有误的是（）。
A、屋面检查上人孔盖包括盖板包白铁皮及油漆B、屋面及防水工程分部定额未包括找平层，发生时另行列项计算C、瓦屋面发生的瓦出线抹灰按实际延长米计算套用水泥砂浆泛水定额D、砖基础上防水砂浆防潮层的铺设人工已包括在砖基础砌筑定额中不另行计算。
8、以下项目中定额已经包括，不另项计算的是（）。
A、预应力管桩接桩B、钻孔桩入岩C、沿沟内细石混凝土找坡D、钢门窗的玻璃安装9、以下关于踢脚线项目使用及工程量计算叙述正确的是（）。
浙江省2015年下半年公路造价师《计价与控制》预算定额考试试题
浙江省2015年下半年公路造价师《计价与控制》预算定额考试试题一、单项选择题(共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意)1、计量、支付办法；④投标人未对合同纠纷、事故处理办法提出异议；⑤投标人对合同条款没有重要保留A.①②③⑤B.①②③④C.①②③⑤D.①③④⑤2、基层材料强度试验中，试验结果的偏差系数为()。
A.选项AB.选项BC.选项CD.选项D3、《公路工程国内招标文件范本》规定，对于合同规定的任何材料或设备的正规检查或检验的时间，监理工程师至少应提前__小时通知承包人其到场时间。
A．12B．24C．36D．484、某施工企业为购买新实验设备，向银行贷款100万元，年利率为10%，该企业计划分10年等额偿还，当该企业偿还贷款5次后，决定将余下贷款在第10年末一次归还，则应归还—元。
已知：(A/P,10%,10)=0.16275；(F/A,10%,5)=6.105A．99.359B．83.625C．81.375D．16.2755、下列不属于第一次工地会议内容的是__。
A.介绍人员及组织机构B.审议施工进度计划C.明确施工监理例行程序D.审议工程分包6、能以相同的物质形态,连续多次为生产过程服务的是__。
A.流动资产B.固定资产C.递延资产D.无形资产7、下列监理工作,属于环保达标监理的是__。
A.对施工过程废物排放进行监理B.对水处理工程进行监理C.对绿化工程进行监理D.对声屏障工程进行监理8、《公路工程国内招标文件范本》中的合同通用条件，在使用时__。
A.不允许增删或修改B.可以根据需要删改C.允许局部增删或修改D.可以根据需要补充9、根据FIDIC条件，承包人应办理工程施工的履约担保，担保人可以是_。
A•政府机关B.银行C.公民个人D.学校10、矩阵式监理组织形式的主要优点是__。
A.权力集中、隶属关系明确B.命令统一，决策迅速C.发挥职能机构的专业管理作用D.机动性大，适应性好11、当提高工程项目的功能和使用要求时，通常会引起__。
公路造价师考试计价与控制考点：工程造价工程量清单计价考试试题
公路造价师考试计价与控制考点：工程造价工程量清单计价考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、项目监理机构在施工准备阶段应做好（）的监理工作。
A．制订监理规划B．明确监理员职责C．审核承包单位质量保证体系D．主持召开工地例会2、建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括__。
A．批准招标申请B．审核招标文件C．负责编制标底D．参加开标会议E．监督评标过程3、监理工程师与业主的关系是__。
A．监理和被监理关系B．委托与被委托关系C．雇佣与被雇佣关系D．相当于业主代表关系4、国产设备的原价一般是指（）。
A．出厂价B．出厂价与运费、装卸费之和C．设备市场价D．设备成本价5、监理工程师应根据工程的__等条件，确定参与投标的企业类型及资质等级。
A．规模B．结构C．类型D．特点E．工期6、__主持全国公路工程质量监督工作。
A．交通部B．建设部C．公路工程总公司D．国家质量监测中心7、某乙是某甲的债务人，某甲是某丙的债务人。
由于某甲怠于行使自己到期的债权，则__。
A．如果某丙行使代位权，由此发生的必要费用由某乙承担B．某乙可以行使代位权，直接向某丙偿还债务C．只有某甲的这种行为对某丙造成损害，某丙才可以行使代位权D．某丙可以行使代位权，代替某甲向某乙主张债权8、合同法律关系的客体是指__。
A．合同的当事人B．合同双方的权利C．合同双方的义务D．合同的标的9、业主对一般工程分包的管理主要表现在__。
A．行使对分包人的自主选择权B．对分包工程的支付管理C．对分包工程的批准D．对施工现场的协调管理10、路堤基底原状土的强度不符合要求时，应进行换填，换填深度应不小于__，并予以分层压实。
A．15cmB．30cmC．45cmD．50cm11、国内招标的工程，监理投标价低于定额建安工程费的__即为无效。
A．1.0%B．1.4%C．1.6%D．3.3%12、某项目设计合同的价格为5007/元，设计单位已接受委托方支付的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还__万元。
2015年上半年浙江省公路造价师《技术与计量》：建设项目投资决策工程技术方案的确定模拟试题
2015年上半年浙江省公路造价师《技术与计量》：建设项目投资决策工程技术方案的确定模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、施工产生工期延误，监理工程师批准了承包商修改后的进度计划，说明__。
A．批准了工期延期B．批准了承包商以后的施工计划C．对合同进行了修改D．解除了承包商延误工期的责任2、某建设项目年设计生产能力为10000台，产品单台销售价格为800元，年固定成本为32万元，单位产品可变成本360元，单台产品销售税金为40元，则盈亏平衡点为__。
A．3000台B．3200台C．3300台D．3500台3、设备购置费组成为A．设备原价+采购与保管费B．设备原价+运费+装卸费C．原价+运费+采购与保管费D．设备原价+运杂费4、评标委员会对投标人投标报价的评审以__作为评标基准价。
A．投标书总报价B．评标价C．有效合同价D．经细微偏差澄清和修正后并经投标人确认的投标报价5、直辖市)颁布的法律、法令、规章或条例出现修改或变更，因采用上述法律、法令、规章或条例等导致承包人成本上升，承包人由此增加的开支，业主应予补偿。
A．投标截止日期前的28天B．投标截止日期前30天C．授标D．投标6、在公路施工监理活动中，承包人是依据__接受监理的。
A．监理合同B．施工合同C．建设单位的书面通知D．交通主管部门的指示7、在项目风险管理中最重要的风险转移技术是__。
A．合同转移B．工程分包C．银行担保D．工程投保8、当建设工程竣工验收时，为了鉴定工程质量，对隐蔽工程进行必要的开挖和修复，费用应从______中支付。
A．现场管理费B．建设单位的管理费C．预备费D．施工单位的其他直接费9、丙监理公司为辅的两公司签订了一份安装工程监理合同，在该项目上，__实行合作监理。
A．甲、乙B．甲、丙C．乙、丙D．甲、乙、丙10、按照功能的标准化可以将其分为__。
A．必要功能和辅助功能B．基本功能和必要功能C．过剩功能和不足功能D．使用功能和美学功能11、监理合同约定业主免费为监理机构提供测量设备，完成监理工作后，监理单位__。
2015年浙江省公路造价师《计价与控制》：固定资产投资管理体制改革考试题
2015年浙江省公路造价师《计价与控制》:固定资产投资管理体制改革考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、下列选项中,导致合同终止的是__。
①甲公司和乙公司互负50万元债务,均已到期，②甲欠乙一批货物，但乙目前下落不明,甲将该批货物提存；③甲公司欠乙公司50万元的货物，而乙公司按约定应为甲公司提供价值5000元的劳务；④甲公司欠乙公司50万元的债务，被乙公司免除；⑤甲公司欠乙公司50万元的债务，甲公司与乙公司合并A．①②④B．①②③C．②③④⑤D．①②④⑤2、《公路工程国内招标文件范本》规定，中标人应当自收到中标通知书之日起__天内,按照招标文件和投标文件及中标通知书等和招标人订立书面合同.A．15B．20C．28D．303、目标的动态控制是一个有限的循环过程，应贯穿于工程项目实施阶段的全过程，动态控制应该提倡__。
A．负反馈控制B．反馈控制C．被动控制D．主动控制4、在公路工程监理过程中，承包人应当按照__的规定接受监理.A．公路工程承包合同B．公路工程监理合同C．监理单位给承包人的书面通知D．项目法人给承包人的书面通知5、《公路工程施工监理规范》（JTG G10-2006)中对总监理工程师的要求之一是应具有__的现场监理经历.A．6年以上B．5年以上C．4年以上D．3年以上6、某公路工程建设项目，当折现率ic＝10％时，财务的净现值（FNPV）＝200万元，当折现率ic＝12％时，FNPV＝-100万元，按内插公式法可求得其财务的内部收益率为__.A．12％C．11。
33%D．11.67%7、《公路工程国内招标文件范本》规定，在承包人提交了履约担保和签订了合同协议书并提交了开工预付款担保__天内，监理工程师应签发开工预付款支付证书,并报业主审批。
A．7B．14C．21D．358、。
为加快江西发展,我省提出了构建鄱阳生态经济区的发展战略。
以下哪一个城市没有纳入鄱阳湖生态经济区？A．南昌B．九江C．景德镇D．赣州9、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》规定：项目总投资额在__人民币以上的必须进行招标.A．5000万元B．4000万元C．3000万元D．1000万元10、可撤销的合同在被撤销前，属于__合同。
浙江2015年上半年公路造价师计价与控制：工程费用的组成部分考试题
浙江省2015年上半年公路造价师计价与控制：工程费用的组成部分考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列费用中不是机械台班单价组成的是__。
A.折旧费B.机械场外运输费C.燃料动力费D.经常修理费2、《公路工程国内招标文件范本》规定的交工日期是指__。
A.监理工程师审核承包人提交的交工验收申请的日期B.通过交工验收的日期C.监理工程师签认交工结账证书的日期D.发给承包人的交工证书上写明的日期3、甲公司与乙公司签订合同（合同价款10000元）中约定如果一方违约，则支付合同价款8%作为违约金。
同时，该合同还约定了甲公司向乙公司缴纳500元作为定金，结果由于乙公司违约致使合同没有履行。
在保证甲公司最大获利的前提下，乙公司因违约应按违约金条款支付给甲公司的金额是__。
A.1800 元B.1000 元C.800 元D.500 元4、建设工程目标分解最基本的方式是按__分解。
A.总投资构成内容B.工程内容C.资金使用时间D.工程进度5、乙双方发生了纠纷。
对于该合同，应当__。
A.乙公司要求M支付电视机的货款B.由乙公司向甲公司交付计算机，甲公司向乙公司支付计算机的货款C.甲公司向乙公司无偿退货D.由乙公司向甲公司交付电视机，甲公司向乙公司支付电视机的货款6、在公路工程监理活动中，承包人是依据__接受监理的。
A.施工合同文件B.监理委托合同C.监理单位给承包人的书面通知D.项目法人给承包人的书面通知7、由于业主破产，长期拖延支付工程款，根据合同规定，承包人可向业主提出。
A.工期索赔B.业主延误索赔C.现场条件变化引起的索赔D.业主违约引起的索赔8、《公路工程国内招标文件范本》中的合同通用条件，在使用时__。
A.不允许增删或修改B.可以根据需要删改C.允许局部增删或修改D.可以根据需要补充9、管理跨度与管理层次的关系是__。
A.成正比关系B.成反比关系C.数目相等关系D.没有关系10、对数据的解释，最准确的是__。
2015年浙江省造价工程师工程计价：综合单价考试试题
2015年浙江省造价工程师工程计价：综合单价考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、（）是形成固定资产的主要手段。
A．基本建设投资B．更新改造投资C．房地产开发投资D．其他固定资产投资2、某工程按全等节拍流水组织施工，共分4道施工工序，3个施工段，估计工期为72天，则其流水节拍应为（）。
A．6天B．9天C．12天D．18天3、建设项目投资偏差分析中的拟完工程计划投资可以表示为__。
A．拟完工程计划投资＝计划单价×已完工程量B．拟完工程计划投资＝实际单价×已完工程量C．拟完工程计划投资＝计划单价×拟完工程量D．拟完工程计划投资＝实际单价×拟完工程量4、在合同履行过程中，发生影响承发包双方权利和义务的事件时，首先应由__作出处理决定。
A．发包人B．监理工程师C．法院D．双方的上级主管部门5、技术组织措施、平面布置图以及其他有关投标和签约需要的设计外，还有（）。
A．施工进度计划B．降低成本措施计划C．资源需要量计划D．技术经济指标分析6、项目管理费不包括的项目是__。
A．总部人员的薪金和福利费B．开工试车费C．零星杂项费用D．各种酬金7、在建设项目竣工决算中，工程建设的经验及项目管理和财务管理工作以及竣工财务决算中有待解决的问题体现在__中。
A．竣工决算报告情况说明书B．竣工财务决算报表C．建设工程竣工图D．工程造价比较分析8、不定型密封材料中的丙烯酸类密封膏可用于（）。
A．屋面嵌缝B．广场接缝C．桥面接缝D．水池接缝9、工程索赔必须以__为依据。
A．工程师要求B．提出索赔要求的一方C．合同D．发包人要求10、根据财政部《企业会计准则——建造合同》中的解释，下列__不属于合同收入。
A．合同中规定的初始收入B．合同变更形成的收入C．索赔形成的收入D．工程提前交工获得的销售收入11、关于混凝土模板及支架拆除，说法正确的是（）。
浙江省2015年造价工程师工程计价：预算定额考试试卷
浙江省2015年造价工程师工程计价：预算定额考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、按照财务制度和企业会计准则，新增固定资产价值的计算对象为__。
A．分部工程．分部工程B．单位工程．单位工程C．单项工程．单项工程D．建设项目．建设项目2、有关道路等级及路面等级划分，下列叙述正确的是（）。
A．公路按等级划分为快速路、主干路、次干路和支路．公路按等级划分为快速路、主干路、次干路和支路B．城市道路等级划分为高速路、一、二、三、四级路．城市道路等级划分为高速路、一、二、三、四级路C．二级公路应采用高级或次高级路面．二级公路应采用高级或次高级路面D．三级公路应采用中级路面．三级公路应采用中级路面3、材料和设备价格基础的__就是“估算日期”。
A．开始日期．开始日期B．结束日期．结束日期C．截止日期．截止日期D．中间日期．中间日期4、寿命周期成本评价有助于增强项目的__能力。
能力。
A．竞争．竞争B．抗风险．抗风险C．延续．延续D．调控．调控5、经济等方面的专家不得少于成员总数的__。
A．1/2B．3/5C．3/4D．2/36、__适用于一般工程建设用地。
适用于一般工程建设用地。
A．协议方式．协议方式B．公开拍卖．公开拍卖C．招标方式．招标方式D．无偿赠予．无偿赠予7、某工程按全等节拍流水组织施工，共分4道施工工序，3个施工段，估计工期为72天，则其流水节拍应为（）。
A．6天B．9天C．12天D．18天8、材料采购的评标不需要考虑__。
A．报价的高低．报价的高低B．货物运抵现场过程中可能支付的所有费用．货物运抵现场过程中可能支付的所有费用C．设备在评审预定的寿命期内可能投入的运营、维修和管理的费用．设备在评审预定的寿命期内可能投入的运营、维修和管理的费用D．货物投入的广告费用．货物投入的广告费用9、表面光滑的主要原因是石膏（）。
A．凝固时体积略有膨胀．凝固时体积略有膨胀B．凝固时体积收缩．凝固时体积收缩C．具有可塑性．具有可塑性D．水化反应后密度小．水化反应后密度小10、普通砖隔墙一般采用半砖（）mm隔墙。
2015年浙江造价工程师工程计价综合单价考试试题
2015年浙江省造价工程师工程计价：综合单价考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、（）是形成固定资产的主要手段。
A.基本建设投资B.更新改造投资C.房地产开发投资D.其他固定资产投资2、已知某项目计息周期为3个月，名义年利率为12%,则项目的有效年利率为（）。
A.12.55%B.12.68%C.12.36%D.12%3、某工作的总时差为3天，自由时差为1天，由于非承包商的原因，使该工作的实际完成时间比最早完成时间延迟了5天，则承包商可索赔工期最多是（）。
A.1天B.2天C.3天D.4天4、工程索赔必须以—为依据。
A.工程师要求B.提出索赔要求的一方C.合同D.发包人要求5、材料采购的评标不需要考虑_。
A.报价的高低B.货物运抵现场过程中可能支付的所有费用C.设备在评审预定的寿命期内可能投入的运营、维修和管理的费用D.货物投入的广告费用6、工程经济分析中，处理现金流量图时，发生在第三计息期的现金流出应标在（）时点上。
A. 3B. 2C. 1D. 47、信息分类体系必须考虑到项目各个参与方所应用的编码体系的情况，项目信息的分类体系应能满足不同项目参与方高效信息交换的需要，这体现了工程造价信息分类的—原则。
A.稳定性B.兼容性C.可扩展性D.综合实用性8、建设项目投资偏差分析中的拟完工程计划投资可以表示为_。
A.拟完工程计划投资=计划单价又已完工程量B.拟完工程计划投资=实际单价又已完工程量C.拟完工程计划投资=计划单价又拟完工程量D.拟完工程计划投资=实际单价又拟完工程量9、根据财政部《企业会计准则一一建造合同》中的解释，下列—不属于合同收入。
A.合同中规定的初始收入B.合同变更形成的收入C.索赔形成的收入D.工程提前交工获得的销售收入10、资金使用计划的保障性、施工进度计划的协调性，这是投资偏差分析纠偏方法中的_。
A.组织措施B.技术措施C.管理措施D.经济措施11、在FIDIC施工合同条件中，下列索赔事件，承包商不能得到经济补偿的是_。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
浙江省2015年公路造价师计价与控制：地区工程单价试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、下列属于高级驻地监理工程师的责任的是__。
A．提出各项工作流程及质量控制程序B．系统记录并分析整理各项质量成果C．监督、检查和检验工程质量D．明确质量标准，评定工程质量2、对施工风险很大的工程通常采用__。
A．总价合同B．单价合同C．分包合同D．成本加酬金合同3、监理工程师越权下达了对某项工作的指令后，承包人执行了，可能会出现__。
A．承包人无权得到该项工作的付款B．承包人是否能得到该项工作的付款由业主决定C．业主给予承包人一定的补偿D．承包人有权得到该项工作的付款4、属于绝对无效的代理行为有__。
①未经被代理人授权的代理行为；②超越代理权限的代理行为；③“双方代理”产生的代理行为；④恶意串通的代理行为A．①②B．②④C．③④D．①④5、因为业主设计变更致使工程暂停一个月，则承包商不能索赔的费用是__。
A．人工窝工费B．利润C．机械设备窝工费D．现场管理费6、当建设工程竣工验收时，为了鉴定工程质量，对隐蔽工程进行必要的开挖和修复，费用应从______中支付。
A．现场管理费B．建设单位的管理费C．预备费D．施工单位的其他直接费7、构成合同文件的有__。
①中标通知书；②投标书；③图纸；④材料设备采购单；⑤施工日志和记录A．①④B．②③C．①②③D．③④⑤8、扩大公司生产经营或转为增加公司资本，它是从__提取形成的。
A．净利润B．利润额C．营业额D．销售收入9、业主和承包人联名投保的工程一切险保险期限应为__。
A．从现场开始工作直至工程竣工颁发竣工证书为止B．从投保之日到工程竣工移交之日C．从投保之日到最终结算日D．从现场开始工作到缺陷责任期结束10、竣工财务决算组成文件的核心是__。
A．竣工财务决算报表B．竣工财务决算说明书C．竣工工程平面示意图D．工程造价比较分析11、某工程一次性投资300万元，第二年开始投产，年净收益为30万元，则投资回收期为__。
A．9年B．10年C．11年D．1212、二级及以上公路工程施工招标文件中的通用条件，应__。
A．根据建设项目的具体情况进行编制B．直接采用《公路工程国内招标文件范本》的通用条件C．对《公路工程国内招标文件范本》的通用条件作部分修改后采用D．结合专用条件进行编制13、沥青混凝土路面施工时，监理人员应__。
A．在摊铺碾压现场旁站控制施工B．在拌和机现场旁站，控制配料拌和施工C．在摊铺与拌和两地同时旁站控制施工D．不用旁站14、监理工程师在履行监理职责时工作失误，给施工单位造成损失，施工单位应当要求__赔偿损失。
A．监理工程师B．监理单位C．项目经理D．建设单位15、干密度的定义是__。
A．干土重/土总体积B．干土重/土颗粒体积C．干土重/土中空隙的体积D．干土重/原土体总重16、合同采用定金担保时，当事人约定定金的数额__。
A．不得超过主合同标的额的10%B．不得低于主合同标的额的10%C．不得超过主合同标的额的20%D．不得低于主合同标的额的20%17、在风险事件发生后，风险管理的目标是__。
A．使潜在损失最小B．减少忧虑价值C．使实际损失最小D．选择最佳的风险对策组合18、《公路工程国内招标文件范本》规定的材料预付款的退还办法是，当材料已用于永久工程时，材料预付款应从期中支付证书中扣回，扣回期不超过__个月。
A．5B．3C．2D．119、酸性岩石的粗集料用于高速公路时，宜使用针入度__的沥青。
A．较小B．较大C．与针入度无关20、公路工程施工监理合同通用条件规定，如果监理合同中所包括的文件之间出现矛盾，应按__为准。
A．排列顺序B．专用条款约定顺序C．时间顺序以最后编写或双方最后确认的文件D．履行顺序21、在国际建设工程中，从事建设工程咨询的专业人士的工作过程就对项目目标控制的信息进行__的过程。
A．采集、分析、处理B．采集、处理、分析C．分析、采集、处理D．分析、处理、采集22、台阶形式路基的每层台阶的高度及宽度为__。
A．高度不宜小于30cm，宽度不应小于1.0mB．高度不宜大于30cm，宽度不应大于1.0mC．高度不宜小于30cm，宽度不应大于1.0mD．高度不宜大于30cm，宽度不应小于1.0cm23、若名义利率为10%，一年计息4次，则年实际利率为__。
A．2.5%B．5%C．10%D．10.38%24、建设工程信息管理系统的目标是__。
A．实现信息的系统管理及提供必要的预算信息B．实现信息的管理系统化和共享化C．实现信息的系统管理及提供必要的决策支持D．实现信息的管理系统化和享用的方便快捷化25、计量、支付办法；④投标人未对合同纠纷、事故处理办法提出异议；⑤投标人对合同条款没有重要保留A．①②③⑤B．①②③④C．①②③⑤D．①③④⑤二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、下列招标程序中应在接受投标书程序之前完成的程序是__。
A．发售招标文件B．编制标底C．招标文件答疑D．评标E．投标人资审2、监理工程师在进行工程项目建设的总体方案审核时，审核的重点包括__。
A．设计依据B．设计参数C．设计规模D．设备及结构的选型E．项目组成及布局3、审查施工图预算的重点应放在__。
A．概算单价套用是否正确B．工程数量计算是否准确C．各项取费标准是否符合现行规定D．预算单价套用是否正确4、合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象，一般包括__。
A．建筑物B．工资表C．劳务行为D．建设资金E．工程量构筑物5、钻孔灌注桩的成孔方法常用的主要有__。
A．正循环回转钻机成孔B．反循环回转钻机成孔C．冲击钻机成孔D．打桩锤成孔6、FIDIC合同条件下，监理工程师的权力有__。
A．任命工程师代表B．批准承包人授权的驻工地代表C．根据需要中止承包人的某些义务D．批准设计图纸或变更E．批准或拒绝合同的转包7、对于酸性岩石，为了保证与沥青的黏附性，应采用的措施为（）。
A．用干燥的磨细消石灰或生石灰粉、水泥作为填料的一部分B．在沥青中掺加抗剥离剂C．将粗集料用石灰浆处理后使用D．不能使用酸性石料8、钢丝束两端采用墩头锚具时，同一束中各根钢丝下料长度的相对差值为__。
A．当钢丝束长度≤20m时，不宜大于1/3 000B．当钢丝束长度＞20m时，不宜大于1/5 000，且不大于5mmC．当钢丝束长度≤20m时，不宜大于1/2 500D．当钢丝束长度＞20m时，不宜大于1/4 000，且可大于5mm9、沥青路面的碾压包括（）。
A．预压B．初压C．复压D．终压10、合同成立的有效条件包括__。
A．合同主体资格合格B．内容合法C．订立的形式和程序合法D．必须经过鉴证公证E．必须经过主管部门登记批准必须经过担保11、按照合同文件规定，在时间与费用上业主不予补偿的暂时停工的原因包括__。
A．由于承包人失误或违约导致的，或应由承包人负责的必要的停工B．由于现场正常气候导致的必要停工C．为了工程的安全而采取必要的技术措施所需的停工D．业主未按合同规定支付工程款导致的停工E．施工现场发生施工质量事故导致的停工12、排除路基地下水的方法__。
A．沙垫层B．截水沟C．渗沟D．暗沟13、在公开招标过程中，招标阶段的主要工作内容包括__。
A．办理招标备案B．编制招标有关文件C．发布招标公告D．发售招标文件E．组织现场考察14、工程项目质量的内涵，从功能和使用价值来看，包括__等方面。
A．适用性B．可靠性C．设备完善D．外观质量E．环境协调15、受要约人变更的项目__，被视为对要约的实质性变更。
A．合同标的、数量、质量B．合同价款或者报酬C．违约责任D．合同履行期限、履行地点和方式E．解决争议方法16、液限大于40，塑性指数大于26的土，以及含水量超过规定的土，不得直接作为路堤填料，因为__。
A．透水性很差B．毛细现象显著C．浸水后承载力很小D．颗粒大17、工程造价增长预留费的计算基数包括__。
A．直接工程费B．定额直接工程费C．间接费D．设备购置费E．计划利润与税金18、前期支付包括__。
A．保留金B．动员预付款C．履约保函手续费D．材料设备预付款E．保险手续费19、现阶段我国环境保护的基本原则包括__。
A．经济建设与环境保护协调发展的原则B．预防为主、防治结合的原则C．污染付费原则D．政府对环境质量负责的原则E．依靠群众保护环境的原则20、FIDIC条款中涉及的保险项目包括__。
A．工程险B．人身意外险C．货物运输险D．第三者责任险E．承包人装备的保险21、影响盈亏平衡点产量的因素有__。
A．设计生产能力B．总固定成本C．产品价格D．单位产品变动成本E．所得税22、施工企业成本费用预测中，常用的定量预测方法有__。
A．高低点法B．回归分析法C．盈亏平衡法D．量本利分析法E．函询调查法23、设计合同规定设计人的义务包括__。
A．按约定时间提交设计文件B．组织设计审查会C．负责设计交底D．完成必要的设计变更E．组织工程验收24、在通常条件下，总监理工程师对__方面的权力一般不能委托给驻地监理工程师。
A．签发合同工程开工令B．主持第一次工地会议C．签发支付证书D．签发分项工程暂停令E．检验材料、设备的质量对已完成工程部位质量的确认或拒收25、工程支付应遵循的原则包括__。
A．支付必须以工程计量为基础B．支付必须以技术规范和报价单为依据C．支付不必及时D．支付必须以日常记录和合同条款为依据E．支付必须遵循严格的程序。