16秋天大《工程建设监理》在线作业二 辅导资料
2024最新国开(电大)本科《建设监理》在线作业参考题库及答案
2024最新国开（电大）本科《建设监理》在线作业参考题库及答案学校:________班级:________姓名:________考号:________一、单选题(25题)1.不具备监理工程师资格的其他监理人员称为()A.总监代表B.监理员C.总监D.施工员2.下列关于工期相关说法有误的一项是()A.工期泛指完成一项任务所需要的时间B.计算工期是根据网络计划时间参数计算而得到的工期C.要求工期是任务委托人所要求的工期D.实际工期是在要求工期和计算工期的基础上综合考虑需要与可能而确定的工期3.影响建设工程项目进度最大的干扰因素是()A.人为因素B.技术因素C.设备与构配件因素D.水文地质与气象因素4.下列关于合同仲裁说法有误的一项是()A.仲裁，也可称为公断B.仲裁须有仲裁协议C.若选择仲裁为解决纠纷的方式，终局栽决后，仍可以再向法院起诉D.终局栽决后，一方若不执行栽决，对方可向有管辖权的人民法院申请强制执行5.建设工程监理任务的委托方是()A.工程项目建设B.业主C.施工企业D.勘察单位6.下列关于建设工程监理的招标方式说法有误的一项是()A.建设工程监理招标可分为公开招标和邀请招标两种方式B.公开招标属于非限制性竞争招标C.相比公开招标，邀请招标的准备招标、资格预审和评标的工作量大D.邀请招标属于有限竞争性招标，也称为选择性招标7.单代号网络中箭线表示()A.工作B.费用C.工作开始时间D.工作之间连接8.下列关于索赔说法有误的一项是()A.索赔是争取合理的赔偿，而不是无理的争利B.索赔必须有可靠的依据和适当的解决方法C.解决索赔的方法最通常的方式为协商、谈判和调解D.索赔同守约是相互矛盾的9.下列关于直线制监理组织形式说法有误的一项是()A.直线制监理组织形式是一种线性组织结构，其本质就是使命令线性化B.直线制监理组织形式中每一个工作部门、每一个工作人员都只有一个上级C.直线制监理组织形式整个组织结构中自下而上实行垂直领导D.直线制监理组织形式通常不设职能机构，只设职能人员协助主管人工作10.生产性工作之间由工艺过程决定的、非生产性工作之间由工作程序决定的先后顺序关系称为()A.组织关系B.前后关系C.工艺关系D.虚实关系11.建设监理任务的受托方是()A.工程监理单位B.业主C.设计单位D.勘察单位12.在安全生产措施控制失效情况下，为避免或减少可能引发的伤害或其他影响而采取的补救措施和抢救行为，称为()A.应急救援B.安全生产事故处理C.安全生产D.安全监理13.根据设计文件及承包合同中关于工程量计算的规定，项目监理机构对承包商申报的已完成工程的工程量进行的核验称为()A.工程计量B.工程概算C.工程预算D.竣工决算14.根据一定的质量标准，借助一定的检测手段来评估工程产品、材料或设备等性能特征或质量状况的工作指的是()A.质量检验B.质量保证C.质量分析D.质量管理15.对原始信息去粗取精、去伪存真的加工过程称为()A.信息传递B.信息收集C.信息储存D.信息处理16.委托监理合同签订后，由总监理工程师的主持在详细占有工程项目有关资料的基础上编制的开展监理工作的指导性文件通常是指()A.监理规划B.监理实施细则C.工程进度报表D.承建方索赔文件17.要做好施工阶段的投资控制，仅从工程款支付上进行控制是不够的，还应从组织、经济、技术、合同等多方面共同采取措施来进行投资的控制，下列措施属于技术措施的是()A.在项目管理班子中落实投资控制的人员、任务分工和职能分工B.编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标C.对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更D.参与合同修改、补充工作，着重考虑它对投资控制的影响18.设计交底完成的时间应为()A.工程开工后B.工程竣工前C.工程竣工后D.工程施工前19.建筑工程中的“交钥匙合同”指的是()A.总包合同B.设计合同C.施工合同D.设计—材料供应合同20.单位时间内投入的工程建设资金的数量称为()A.工程建设强度B.工程的复杂程度C.工程的组织形式D.工程的规模大小21.建设项目的財务净现值是指将未来的全部现金流人与流出量，按基准收益率均转换成现值，这个累计的现值即为()A.投资利润率B.投资利税率C.财务净现值D.财务内部收益率22.资金成本率是指()A.项目总投资中必须包含一定比例的，由出资方实缴的资金B.项目承担的能够以货币计量的，需要以资产或劳务偿还的债务C.资金的年使用费与筹集的实际可使用资金额之比D.因使用资金而向资金提供者支付的报酬23.项目监理机构监理人员对施工现场进行定期或不定期的检查活动称为()A.平行检查B.旁站C.巡视D.见证取样24.合同当事人在签订合同之后，在没有履行或没有完全履行前，经双方协商一致，对合同的内容进行修订和调整所达成的协议，此种情况称为()A.合同撤销B.合同变更C.合同签订D.合同履行25.项目业主与监理方的关系是()A.监督与被监督B.委托与被委托C.行政隶属D.没有任何关系二、多选题(10题)26.宏观的安全管理包括相互联系又相互独立的几个方面，分别为()A.投资进度B.劳动保护C.安全技术D.工业卫生E.工程规模27.建设工程监理实施依据包括法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同等，下列各项属于法律法规的是()A.《建筑法》B.《建设工程质量管理条例》C.《建设工程监理与相关服务收费标准》D.《合同法》E.《招标投标法实施条例》28.合同的三要素主要有()A.主体B.权利C.客体D.内容E.义务29.建设工程投资的特点包括()A.建设工程投资数额巨大B.建设工程投资差异明显C.建设工程投资需单独计算D.建设工程投资确定依据复杂E.建设工程投资确定层次繁多30.建设工程信息系统应由多个子系统组成，其分别是()A.工程建设投资控制子系统B.工程建设质量控制子系统C.工程建设进度控制子系统D.工程建设安全管理子系统E.工程建设合同管理子系统31.根据工程质量形成的时间阶段，施工阶段的质量控制可分为质量的事前控制、事中控制和事后控制，其中下列属于事前控制内容的有()A.确定质量标准，明确质量要求B.建立本项目的质量监理控制体系C.审查承建商的资质D.督促承建商建立并完善质量保证体系E.审查施工单位提交的施工组织设计或施工方案32.下列属于建设工程监理招标工作内容的有()A.招标准备B.发出招标公告或投标邀请书C.组织资格审查D.编制和发售招标文件E.开标、评标和定标33.建设工程动态体系的PDCA动态控制的步骤包括()A.计划B.执行C.检查D.纠偏E.编制34.建设工程合同成立的有效条件包括()A.订立合同必须有双方当事人（或代理人）参加B.预付定金C.依法订立D.采用口头形式E.必须就合同的主要条款协商一致35.工程计量的依据包括()A.质量合格证书B.工程量清单C.技术规范的计量支付条款D.监理合同E.设计图纸三、简答题(2题)36.某花园公寓建设工程项目，业主委托一监理单位进行施工阶段的监理，并分别与监理单位和施工总包单位签订了合同。
工程监理第二次作业题及答案.doc
第2次作业一、单项选择题（本大题共80分，共40小题，每小题2分）1.对于监理例会上意见不一致的重大问题，应（）.A.不记入会议纪要B.不形成会议纪要C.将各方主要观点记入会议纪要中的“会议主要内容”D.将各方主要观点记入会议纪要中的“其他事项”2 .组织设计需要遵循一定的原则，其中反映组织中不同管理层次之间关系的是（）的原则.A.集权与分权统一B.分工与协作统一C.管理跨度与管理层次统一D.权责一致3.建设工程监理组织协调中，主要用于外部协调的方法是（）.A.会议协调法B.交谈协调法C.书面协调法D.访问协调法4.市场采购的设备，若由建设单位直接采购,监理工程师要协助编制设备采购方案，设备采购方案最终需获得（）的批准.A.总监理工程师B.建设单位C.质监站D.建设单位工程主管部门5.竣工验收文件是（）.A.建设工程项目竣工验收活动中形成的文件B.建设工程项目施工中最终形成结果的文件C.建设工程项目施工中真实反映施工结果的文件D.建设工程项目竣工图、汇总表、报告等6.监理工程师控制建设工程施工进度的工作内容包括（）.A.编制或审核分部工程施工进度计划B.审核承包商调整后的施工进度计划C.编制工程项目投资计划年度分配表D.审核年度竣工投产交付使用计划表7.工程开工前，对于给定的原始基准点、基准线和参考标高等控制点，（）应进行复核.A.施工单位B.监理单位C.设计单位D.质量监督站8.设计阶段质量控制的主要方法是（）.A.监督设计人员计算、画图B.设计质量跟踪C.处理设计变更D.协调各专业设计9.根据工程建设监理的（）性质，我国工程建设监理主管部门要求监理单位按照“高智能原则”组建.A.独立性B.公正性C.科学性D.服务性10.监理规划编制的依据为（）.A.业主的要求B.监理合同C.承包合同D.工程阶段信息11.下列各项中，（）既是工程建设监理依据又是监理规划的编写依据.A.工程项目环境调查资料B.政府批准的工程建设文件C.项目监理大纲D.工程实际过程输出的信息12.根据工程项目监理机构的建立步骤，应当在确定工作内容之后接着进行的步骤是（）.A.确定建设监理目标B.制定工作流程C.制定考核标准D.完成组织结构设计13.在控制流程中转换与对比两个环节之间的环节是（）.A.投入B.产出C.反馈D.纠正14.文件归档的含义是（）.A.建设、施工、监理、设计、勘察等单位将本单位在工程建设过程中形成的文件向本单位档案机构移交B.勘察、设计、施工、监理等单位将本单位在工程建设过程中形成的文件向建设单位档案机构移交C.文件形成单位完成其工作后，将形成的文件整理立卷后，按规定移交档案管理机构D.勘察、设计、施工、监理等单位将本单位在工程建设过程中形成的工程文件向建设单位移交，建设单位汇总后向档案管理部门移交15.建设工程施工完成以后，监理单位应（）.A.组织工程竣工验收B.与建设单位一起组织竣工验收C.在正式验交前组织竣工预验收D.与施工单位一起组织竣工验收16.总监理工程师应当根据（）原理积极采取各种激励措施，将全体监理人员的枳极性调动起来,努力实现监理目标.A.要素有用性B.主观能动性C.规律效应性D.动态相关性17.国务院建设行政主管部门（）全国甲级工程监理企业的资质.A.根据需要每年不定期审批B.每年定期分批审批C.每年定期集中审批一次D.每二年定期集中审批一次18.在施工过程中，承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制，当承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时，（）是错误的.A.工程师可以拒绝验收B.承包人承担由此发生的费用C.承包人可暂时存放这些材料设备于现场,并按照工程师的要求重新采购符合要求的产品D.由此造成工期延误不予顺延19.管理跨度的大小直接取决于这一级管理人员（）.A.所管辖的人数B.所要协调的工作量C.职权的大小D.职位的高低20.项目监理机构应当配备满足监理工作需要的（）.A.所有监理设施B.主要监理设施C.所有检测设备和工具D.常规检测设备和工具21.施工监理机构的层次不包括（）.A.决策层B.协调层和执行层C.管理层D.作业层22.施工过程中，当工程师接到承包人提交的索赔报告后，应及时进行审查，作出决定.按索赔的处理方式分类，应称为（）.A.合同中明示的索赔B.合同中默示的索赔C.单项索赔D.总索赔23.在设计交底会上确认的设计变更，应由（）会签.A.设计单位、建设单位B.设计单位、监理单位、施工单位C.设计单位、建设单位、监理单位D.设计单位、建设单位、监理单位、施工单位24.工程建设的（）阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平.A .B .C 标序度法目程制方A.可行性研究B.项目决策C.勘察设计D.施工25.在工程施工中由于（）原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任.A.不可抗力B.承包方的设备损坏C.设计变更D.工程量变化26.单位工程施工进度计划应由（）负责编制.A.工程业主B.总监理工程师C.现场监理工程师D.施工承包单位27.监理规划的内容中，监理工作（）应当最先确定.28.某建设单位于2000年3月1日领取了施工许可证，但因故未能按期开工.该建设单位可向发证机关申请（）.A.三次延期，每次不超过两个月B.三次延期，每次不超过三个月C.两次延期，每次不超过两个月D.两次延期，每次不超过三个月29.严格监理、热情服务的原则是指（）.A.对承建单位既要严格监理乂要热情服务B.对业主既要热情服务乂要严格监理C.对承建单位严格监理，对业主热情服务D.对业主严格监理,对承建单位热情服务30.项目监理机构与建设单位、设计单位、施工单位，以及政府有关部门、社会团体、工程毗邻单位之间的协调属于（）协调.A.系统内部机构之间的B.系统与近外层C.系统与远外层D.系统与外部环境之间的31.《建设工程监理规范》规定，总监理工程师应由（）的人员担任.A.3年以上监理工作经验B.3年以上同类工程监理工作经验C.5年以上监理工作经验D.5年以上同类工程监理工作经验32.遵守（）准则，是监理工程师注册的重要条件.A.监理工程师职业道德B.公正、独立、自主C.守法、诚信、公正、科学D.严格监理、热情服务33.我国建设工程监理的特点之一是作为（）.A.政府管理职能的补充B.政府管理职能的转变C.国家强制推行的制度国家鼓励发展的制度34.在工程建设监理活动中，监理单位是（）.A.业主的代理人B.业主的受托人C.施工合同的当事人D.绝对独立的第三人35.在建设工程三大目标控制中，相对而言，组织协调对（）的作用最为突出旦最为直接.A.投资控制B.进度控制C.质量控制D.风险控制36.工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，（）.A.有权要求设计单位改正B.有权自行改正后通知设计单位C.应当报告建设单位后自行改正D.应当报告建设单位要求设计单位改正37.为开展好监理工作所制订的监理系列性文件中，（）更侧重于解决监理工作“如何做？"的问题.A.监理大纲B.监理合同C.监理规划D.监理细则38.发包人负责采购的一批钢窗，运到工地与承包人共同清点验收后存入承包人仓库.钢窗安装完毕,工程师检查发现由于钢窗质量原因出现较大变形，要求承包人拆除，则此质量事故（）.A.所需费用和延误工期由承包人负责B.所需费用和延误工期由发包人负责C.所需费用给予补偿，延误工期由承包人负责D.延误工期应予顺延，费用由承包人承担39.下列各项监理活动,按照施工监理工作的程序，（）应排在最后.A.召开第一次工地会议B.审批施工单位提交的开工申请C.签订监理合同D.施工监理交底会40.下列关于主动控制与被动控制关系的表述中正确的是（）.A.由于主动控制比被动控制的效果好，因而应仅仅采取主动控制B.由于建设工程实施过程中有许多风险因素是不可预见和防范的，因而只能采一、单项选择题（80分，共40题，每小题2分）1. D2. A3. D4. 14. C 15. C 16. B B 26. D 27. A 28. 37. D 38. B 39. B B 5. A 6. B 17. C 18. C D 29. C 30. 40. D 7. A 8. B 9. C 10. B 11. B 12.D 13. C 19. B 20. D D 31. B 32. 21. C A 33. 22. C C 34.23. D 24. B 25.取被动控制C. 应将主动控制与被动控制两者紧密结合，并以主动控制为主D. 应将主动控制与被动控制两者紧密结合,并力求加大主动控制在控制过程中 的比例二、判断题（本大题共20分，共10小题，每小题2分）1. 实施工程建设监理的目的是提高工程建设的投资效益和社会效益.（）2. 监理单位参加设计单位向施工单位的技术交底是施工准备阶段的监理工作.3. 如果监理工程师出现工作过失，违反了合同约定，由监理工程师向建设单位承 担违约责任.4. 施工准备阶段监理工作应包括制订施工方案.5. 文件归档的含义是勘察、设计、施工、监理等单位将本单位在工程建设过程 中形成的文件向建设单位档案机构移交.6 .确定项目监理组织各部门和主要监理人员的工作和职能分工应由监理单位负 责人负责.7. 根据组织的基本原理，为了建立有效的项目监理组织，首先应当做好选择确定 监理总目标组织工作.8. 监理工程师协助业主组织设计方案竞赛的主要目的是选出设计优胜者 9. 工程施工阶段是决定工程质量的关键环节.10. 具有命令统一、职责分明、决策迅速等优点的是职能制项目监理组织结构 形式.答案:二、判断题（20分，共10题，每小题2分）1. V2. V3. X4. X5. X6. X7. V8. X9. X 10. X。
工程监理概论第2阶段在线作业
•A)合同方•B)管理与被管理•C)监理与被监理•D)商业性服务•A)技术•B)行政•C)专业•D)岗位•A)《监理工程师证书》•B)《监理工程师资格证书》•C)《监理工程师培训结业证书》•D)《监理工程师岗位证书》•A)就是•B)不一定就是•C)不是•D)取得中级以上(含中级)技术职称后才是•A)《监理工程师专业技术证书》•B)《监理工程师资格证书》•C)《监理工程师岗位证书》•D)《监理工程师培训结业证书》•A)对外签字权•B)监理权•C)岗位责任签字权•D)受聘为总监理工程师的资格•A)2年•B)3年•C)5年•D)6年•A)二•B)三•C)四•D)•A)一•B)一、二•C)一、二、三•D)一、二、三、四•A)一•B)二•C)三•D)•A)审批•B)考试•C)登记•D)注册•A)法律•B)行政法规•C)国家标准•D)部门规章•A)工商行政管理机关•B)地方监理工程师资格考试委员会•C)国务院建设行政主管部门•D)省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门或国务院有关部门•A)取得监理工程师资格证书的工程技术人员与管理人员不少于50人，且专业配套•B)取得监理工程师资格证书的工程技术人员与管理人员不少于30人，且专业配套•C)取得监理工程师资格证书的工程技术人员与管理人员不少于40人，且专业配套取得监理工程师资格证书的工程技术人员与管理人员不少于20人，且专业配套•A)政府机关•B)事业单位•C)企业•D)独立法人•A)施工管理•B)政府•C)设计管理材料管理•A)监理协会•B)国务院有关部门•C)国家人事部•D)国务院建设行政主管部门•A)《监理工程师证书》•B)《监理工程师资格证书》•C)《监理工程师执业资格证书》•D)《监理工程师岗位证书》•A)重新参加监理工程师资格考试•B)向本地区或部门注册机关重新申请注册•C)重新进行监理工程师资格考试和注册•D)办理人事调动手续•A)维护施工单位利益•B)代表政府监理•C)独立、公正•D)承担法律责任参考答案：C收起解析解析：无。
电大《工程建设监理概论》形考作业二
试卷总分:100 得分:1001.在现场施工准备的质量控制中，项目监理机构对工程施工测量放线的复核控制工作应由( )负责。
A.现场监理员B.监理单位技术负责人C.总监理工程师D.测量专业监理工程师【答案】:C2.施工质量控制的系统过程，按工程实体质量形成过程的时间阶段可划分为（）控制。
A.检验批、分项工程、分部工程、单位工程B.现场施工准备、作业技术准备、作业技术活动、作业技术活动结果C.施工准备、施工过程、竣工验收D.投入物质资源、施工过程、完成工程产出品【答案】:C3.工程所需原材料、半成品或构配件，经( )审查并确认其合格后方准进场用。
A.施工项目经理B.施工单位技术负责人C.施工项目技术负责人D.监理工程师【答案】:D4.横道图不能明确表示( )。
A.工作间的搭接关系B.工作的机动时间C.工作的开始时间和完成时间D.各项工作的划分【答案】:B5.某施工企业为了提高混凝土强度并加快模板的周转速度，在混凝土中加入了经试验后满足上述要求的一种外加剂。
该外加剂的费用属于( )。
A.措施费B.检验试验费C.研究试验费D.材料费【答案】:D6.（）是将建设工程风险事件的发生可能性和损失后果进行定量化的过程。
A.风险识别B.风险评价C.风险对策决策D.检查【答案】:B7.（）就是一个识别、确定和度量风险，并制定、选择和实施风险处理方案的过程。
A.风险识别B.风险对策C.风险评价D.风险管理【答案】:D8.（）的作用在于建立最终的风险清单。
A.经验数据法B.流程图法C.专家调查法D.风险调查法【答案】:D9.（）的作用在于建立最终的风险清单。
A.流程图法B.专家调查法C.经验数据法D.风险调查法【答案】:D10.用以指导监理组织全面开展监理工作的文件是（）A.监理大纲B.监理规划C.监理守则D.监理细则【答案】:B11..建设工程监理的性质包括（）。
A.科学性B.独立性C.强制性D.公正性E.服务性【答案】:ABDE12.监理单位故意损害项目法人利益或因工作失误造成重大事故可能受到( )。
《工程建设监理》在线测试——(全对)
4、工程建设强度是影响监理机构人员数量的主要因素之一，其数值（A ）。
A、与投资成正比，与工期成反比 B、与工期成正比，与投资成反比
C、与投资和工期成正比 D、与投资和工期成反比
A、监理工程师具有丰富的管理经验和应变能力
B、主要方法是规划、控制、协调
C、建设工程投资、进度和质量控制为主要任务
D、与承建单位没有利害关系为原则
E、基本目的是协助建
设单位在计划的目标内将建设工程建成投入使用
正确 错误
《工程建设监理》第04章在线测试
第一题、单项选择题（每题1分，5道题共5分）
1、在工程网络计划中,如果某工作
的自由时差刚好被全部利用时,则会影响(A )。
A、本工作最早完成时间 B、其平行工作的最早完成时间
D、有统一和固定的标准
E、不得低于国家强制性质量标准的要求
3、建设工程风险大表现在（BCD ）。
A、实施阶段的投机风险大
B、风险因素和风险事件多
C、风险因素和风险事件的发生概率大
D、风险因素和风险事件的损失后果较为严重
E、同一风险事件，对建设工程不同参与方的后果是相同的
4、进度风险导致的损失包括(CDE )。
3、功能好、质量优的工程投入使用后的收益往往较高，这表明质量目标与投资目标之间存在统一关系。（对）
正确 错误
4、木结构房屋比钢筋混凝土结构房屋失火的概率大，这是根据主观概率的演绎法得出的结论 （错）
正确 错误
5、在建设工程风险对策决策过程中，最后才考虑的风险对策是风险回避。（错）
工程建设监理作业二复习课程
工程建设监理作业二1：[论述题]1、简要回答组织设计原则有哪些？2、什么是邀请招标?3、简述项目总承包模式的优缺点。
4、简述建设工程监理规划的作用5、简述现阶段建设工程监理的特点。
参考答案：1、简要回答组织设计原则有哪些？答案：①集权与分权统一的原则；②专业分工与协作统一的原则；③管理跨度与管理层次统一的原则；④权责一致的原则；⑤才职相称的原则；⑥效率原则；⑦弹性原则。
2、什么是邀请招标?邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标，邀请招标又称选择性招标或有限竞争性招标。
招标单位参照自己的情报或资料，根据承包企业的信誉，技术水平，过去承担过类似工程的质量、资金、技术力量、设备能力、经营管理水平等条件，邀请几家承包商参加投标。
一般邀请5～7 家为宜，但不能少于3 家，否则就失去了竞争性。
3、简述项目总承包模式的优缺点。
项目总承包模式的优缺点：1）优点：（1）合同关系简单，组织协调工作量小。
（2）缩短建设周期。
（3）利于投资控制。
2）缺点：（1）招标发包工作难度大。
合同管理的难度一般较大。
（2）业主择优选择承包方范围小。
（3）质量控制难度大。
(4)业主主动性受到限制，处理问题的灵活性受到影响。
4、简述建设工程监理规划的作用1）指导项目监理机构全面开展监理工作。
监理规划的基本作用就是指导工程项目监理部全面开展监理工作。
2）监理规划是业主确认监理单位是否全面、认真履行建设工程监理合同的主要依据。
3）监理规划是建设工程行政主管部门对监理单位实施监督管理的重要依据。
4）监理规划的编制能促进工程项目管理过程中承包商与监理方之间协调工作。
5）监理规划是建设工程项目重要的存档资料。
5、简述现阶段建设工程监理的特点。
1）建设工程监理的服务对象具有单一性。
工程监理企业只接受建设单位的委托，即只为建设单位服务。
它不能接受承建单位的委托为其提供管理服务。
从这个意义上看，可以认为我国的建设工程监理就是为建设单位服务的项目管理。
工程监理作业2答案及解析
工程监理作业题2答案一、单项选择题（本大题共15小题，每小题2分，共30分）1.为了既缩短工期又获得较好的质量且耗费较低的投资，建设工程进度计划应当制定得既可行又优化，使工程进度( C )。
A.尽可能地加快B.具有可控性C.具有连续性、均衡性D.具有可操作性2.在实施建设监理的工程上，最基本的要求是( C )。
A.减少一般性工程质量事故和工程质量重大事故B.杜绝一般性工程质量事故和工程质量重大事故C.减少一般性工程质量事故，杜绝工程质量重大事故D.杜绝一般性工程质量事故，减少工程质量重大事故3.造成损失的偶发事件，即造成损失的外在原因或直接原因，称为( B )。
A.风险因素B.风险事件C.风险原因D.损失机会4.对于肯定不能排除但又不能肯定予以确认的风险应( A )。
A.按确认考虑B.按排除考虑C.暂不考虑D.酌情处理5.组织内部各部分之间所确立的较为稳定的相互关系和联系方式为( C )。
A.组织行为B.组织设计C.组织结构D.组织模式6.竣工验收文件是( A )。
A.建设工程项目竣工验收活动中形成的文件B.建设工程项目施工中最终形成结果的文件C.建设工程项目施工中真实反映施工结果的文件D.建设工程项目竣工图、汇总表、报告等7.向城建档案馆归档的应该是( C )。
A.所有工程文件B.《建设工程归档整理规范》规定的工程文件C.《建设工程归档整理规范》规定的工程档案D.工程文件档案资料8.根据《关于发布工程建设监理费有关规定的通知》的要求，工程预算在1000万元与5000万元之间的建设工程，施工及保修阶段监理取费费率为1.40% 至2.00%。
若某建设工程的工程预算为4000万元，则根据收费标准，该工程的施工及保修阶段监理费：应为( A )。
A.62万元B.64万元C.68万元D.74万元9.实施建设工程监理有利于规范工程建设参与各方的建设行为，这一作用表现为( C )。
A.监理企业可协助建设单位选择工程咨询机构，且监督咨询机构有效履行咨询合同B.实现建设工程寿命周期费用最少C.除政府的监督管理以外，建立工程建设参与各方的建设行为约束机制D.监理企业从产品需求者的角度对建设工程生产过程参与管理10.《建设工程监理规范》中的施工阶段监理工作的基本表式C类表是( D )A.建设单位用表B.承包单位用表C.监理单位用表D.各方通用表11.在下列关于丙级监理单位业务范围的表述中，正确的是( B )。
2024国开电大本科《建设监理》在线作业参考题库(含答案)
2024国开电大本科《建设监理》在线作业参考题库（含答案）学校:________班级:________姓名:________考号:________一、单选题(25题)1.单代号网络中箭线表示()A.工作B.费用C.工作开始时间D.工作之间连接2.工程建设强度可用来衡量()A.工程建设的紧张程度B.工程建设的复杂程度C.工程建设的进展速度D.工程质量的好坏程度3.安全管理的中心问题是()A.降低工程造价成本B.缩短工程进度工期C.提高工程建设质量D.保障人的安全和生产的顺利进行4.建设监理任务的受托方是()A.工程监理单位B.业主C.设计单位D.勘察单位5.经监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力的项目监理机构中的监理工程师指的是()A.总监理工程师代表B.总监理工程师C.专业监理工程师D.监理员6.债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保方式指的是()A.保证B.抵押C.留置D.质押7.建筑工程中的“交钥匙合同”指的是()A.总包合同B.设计合同C.施工合同D.设计—材料供应合同8.网络计划的计算工期应等于()A.以网络计划终点节点为完成节点的工作的最早完成时间的最大值B.以网络计划终点节点为完成节点的工作的最早完成时间的最小值C.以网络计划终点节点为开始节点的工作的最早完成时间的最大值D.以网络计划开始节点为完成节点的工作的最早完成时间的最小值9.建设行政主管部门、建筑安全监督管理机构、建筑施工企业及相关单位对建筑安全生产过程中的安全工作，进行计划、组织、指挥、控制、监督、调节和改进等一系列致力于满足生产安全的管理活动称为()A.建筑工程安全生产管理B.安全生产事故处理C.安全生产D.安全监理10.S曲线比较法是以横坐标表示()A.计划时间B.造价C.累计完成任务量D.剩余任务量11.最常用的调整施工进度的方法有()A.压缩关键工作的持续时间或改变某些工作之间的逻辑关系B.降低费用支出或降低工程质量C.压缩非关键工作的持续时间或减小工程规模D.缩减工程规模或降低工程投入费用12.建设工程监理任务的委托方是()A.工程项目建设B.业主C.施工企业D.勘察单位13.设计交底程序的第一步应为()A.撰写出会议纪要B.研究和商讨，拟定出解决的方法C.施工单位提出图纸中存在的问题和疑点，以及需要解决的技术难题D.设计单位介绍设计意图、结构特点、施工及工艺要求、技术措施及关键问题14.建设工程可行性研究的核心是()A.项目的经济评价B.项目的规模评价C.项目的质量评价D.项目的地点评价15.发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收，视为()A.验收合格B.验收不合格C.验收无效D.验收基本合格16.合同当事人在合同实施过程中，根据合同规定、法律及惯例，对并非由自己的原因，而是由属于应由对方承担责任的情况造成的损失，向对方提出予以赔偿的要求，称为()A.变更B.索赔C.要约D.承诺17.根据工程质量形成的时间阶段，施工阶段的质量控制可分为质量的事前控制、事中控制和事后控制，组织对工程项目进行质量评定应属于()A.事前控制B.事中控制C.事后控制D.不能确定18.下列关于建设项目投资相关说法有误的一项是()A.建设项目投资由设备工器具购置投资、建筑安装工程投资和工程建设其他投资组成B.设备工器具投资反映了项目投资有机构成的高低，属积极投资C.静态投资是指完成一个建设项目预计所需投资的总和D.建设项目投资，一般是指进行某项工程建设所花费的全部费用19.单位时间内投入的工程建设资金的数量称为()A.工程建设强度B.工程的复杂程度C.工程的组织形式D.工程的规模大小20.用来反映项目偿付流动负债能力的指标是()A.投资利润率B.流动比率C.资产负债率D.速动比率21.下列关于索赔说法有误的一项是()A.索赔是争取合理的赔偿，而不是无理的争利B.索赔必须有可靠的依据和适当的解决方法C.解决索赔的方法最通常的方式为协商、谈判和调解D.索赔同守约是相互矛盾的22.下列行为与监理工程师的职业道德相违背的是()A.不在施工、材料和设备的生产供应等单位兼职B.不以个人名义承揽监理业务C.坚持独立自主的开展工作D.同时在两个监理单位注册和从事监理活动23.工程建设过程的最后一环是()A.设计阶段B.可行性研究C.竣工验收D.施工阶段24.要做好施工阶段的投资控制，仅从工程款支付上进行控制是不够的，还应从组织、经济、技术、合同等多方面共同采取措施来进行投资的控制，下列措施属于合同措施的是()A.在项目管理班子中落实投资控制的人员、任务分工和职能分工B.编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标C.对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更D.参与合同修改、补充工作，着重考虑它对投资控制的影响25.当事人双方就合同履行过程中出现的问题和未按合同规定履行的后果而发生的分歧意见和争议称为()A.合同解除B.合同变更C.合同纠纷D.合同履行二、多选题(10题)26.建设工程监理的性质可以概括为()A.服务性B.科学性C.独立性D.公平性E.相对性27.建设工程监理实施依据包括法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同等，下列各项属于法律法规的是()A.《建筑法》B.《建设工程质量管理条例》C.《建设工程监理与相关服务收费标准》D.《合同法》E.《招标投标法实施条例》28.索赔的费用可包括()A.人工费B.材料费C.机械施工使用费D.利息E.工地管理费29.建设工程信息系统应由多个子系统组成，其分别是()A.工程建设投资控制子系统B.工程建设质量控制子系统C.工程建设进度控制子系统D.工程建设安全管理子系统E.工程建设合同管理子系统30.工程计量的依据包括()A.质量合格证书B.工程量清单C.技术规范的计量支付条款D.监理合同E.设计图纸31.决策影响工程投资的主要因素有()A.项目的建设规模B.项目的建设水平C.建设地点D.可行性研究及投资估算E.项目的监理单位32.根据工程质量形成的时间阶段，施工阶段的质量控制可分为质量的事前控制、事中控制和事后控制，其中下列属于事前控制内容的有()A.确定质量标准，明确质量要求B.建立本项目的质量监理控制体系C.审查承建商的资质D.督促承建商建立并完善质量保证体系E.审查施工单位提交的施工组织设计或施工方案33.在公路工程中，监理组织应具备的专业人员包括()A.公路专业B.桥梁专业C.装饰专业D.测量专业E.给排水专业34.合同的三要素主要有()A.主体B.权利C.客体D.内容E.义务35.在工程项目的监理实践中，把监理人员分为()A.总监理工程师B.总监理工程师代表C.专业监理工程师D.监理员E.监理员助理三、简答题(2题)36.某工厂建设项目分两期工程建设，项目业主与某一监理公司签订了建设监理委托合同，委托工作范围包括一期工程施工阶段监理和二期工程设计与施工阶段监理。
2024年(最新)国开(电大)本科《建设监理》网上作业题库及答案
2024年（最新）国开（电大）本科《建设监理》网上作业题库及答案学校:________班级:________姓名:________考号:________一、单选题(25题)1.质量检验的手段有目视检查、量测检查和实验检查等，其中对混凝土、钢筋、砖石的强度检验时，应采用()A.实验检查B.量测检查C.目视检查D.不能确定2.平行检验是项目监理机构控制建设工程质量的重要手段之一，下列关于平行检验相关说法有误的一项是()A.平行检验的内容包括工程实体量测〔检查、试验、检测)和材料检验等内容B.建设工程监理实施过程中，应根据平行检验方案的规定和要求，开展平行检验工作C.监理文件资料管理人员应将平行检验方面的文件资料等单独整理、归档D.平行检验是项目可行性研究的重要组成部分3.下列关于施工专业分包与施工劳务分包的主要区别说法有误的一项是()A.施工劳务分包的分包人主要提供劳动力资源B.施工专业分包由分包人独立承担分包工程的实施风险C.施工劳务分包相比施工专业分包的合同履行管理复杂的多D.施工劳务分包的分包人通常不需编制单独的施工组织设计4.委托监理合同签订后，由总监理工程师的主持在详细占有工程项目有关资料的基础上编制的开展监理工作的指导性文件通常是指()A.监理规划B.监理实施细则C.工程进度报表D.承建方索赔文件5.项目业主与监理方的关系是()A.监督与被监督B.委托与被委托C.行政隶属D.没有任何关系6.为了确保在施工阶段，或在缺陷责任期间，由于承包商未能履行合同义务，由业主（或工程师）指定他人完成应由承包商承担的工作所发生的费用指的是()A.定金B.保留金C.罚金D.违约金7.根据工程质量形成的时间阶段，施工阶段的质量控制可分为质量的事前控制、事中控制和事后控制，其中工作的重点应是()A.事前控制B.事中控制C.事后控制D.不能确定8.下列行为与监理工程师的职业道德相违背的是()A.不在施工、材料和设备的生产供应等单位兼职B.不以个人名义承揽监理业务C.坚持独立自主的开展工作D.同时在两个监理单位注册和从事监理活动9.监理实施细则的作用是()A.审核监理范围、工作内容及监理目标B.编制投标文件C.具体指导监理业务的实施D.指导监理单位内部的财务工作开展10.项目建议书的主要作用是()A.作好勘察和调查研究工作，落实外部建设条件，确定设计方案和设计单位B.对项目在技木上是否可行和经济上是否合理进行科学的分析和论证C.为推荐拟建项目做出说明，论述项目建设的必要性、条件的可行性和获利的可能性D.保证项目建成后能及时投产或投入使用11.下列关于索赔说法有误的一项是()A.索赔是争取合理的赔偿，而不是无理的争利B.索赔必须有可靠的依据和适当的解决方法C.解决索赔的方法最通常的方式为协商、谈判和调解D.索赔同守约是相互矛盾的12.一般把建筑安装工程费，设备工器具费用，预备费中的基本预备费和其他费用（不含建设期投资贷款利息）之和，称为()A.风险投资B.静态投资C.投资控制D.动态投资13.在投资控制中，把投资的实际值与计划值的差异叫做()A.投资偏差B.计价偏差C.设计偏差D.计量偏差14.合同的主体是()A.合同签约双方的当事人B.合同当事人的权利义务共同指向的对象C.合同当事人之间的具体权利和义务D.基于出生而成为民事法律关系主体有生命的人15.合同当事人在合同实施过程中，根据合同规定、法律及惯例，对并非由自己的原因，而是由属于应由对方承担责任的情况造成的损失，向对方提出予以赔偿的要求，称为()A.变更B.索赔C.要约D.承诺16.当事人一方（要约人）希望和他人（受约人）订立合同的意思表示称为()A.邀约B.要约C.承诺D.保证17.下列关于要约说法有误的一项是()A.要约到达受约人时生效B.要约一经发出，仍可随意变更C.要约的撤回和撤销，应按《合同法》的规定实行D.要约人在要约有效期内受法律约束18.建筑工程中的“交钥匙合同”指的是()A.总包合同B.设计合同C.施工合同D.设计—材料供应合同19.根据设计文件及承包合同中关于工程量计算的规定，项目监理机构对承包商申报的已完成工程的工程量进行的核验称为()A.工程计量B.工程概算C.工程预算D.竣工决算20.项目的负债是指()A.项目总投资中必须包含一定比例的，由出资方实缴的资金B.项目承担的能够以货币计量的，需要以资产或劳务偿还的债务C.在筹集资金过程中发生的各种费D.因使用资金而向资金提供者支付的报酬21.为了有效地控制建设工程项目目标，应从组织、技术、经济、合同等多方面采取措施，对各种技术数据进行审核、比较应属于()A.组织方面B.技术方面C.经济方面D.合同方面22.S曲线比较法是以横坐标表示()A.计划时间B.造价C.累计完成任务量D.剩余任务量23.关于工程延误和工程延期概念描述不准确的一项是()A.工程延误与工程延期是同一概念B.工程延误是由于承包商自身原因造成的工期拖延C.工程延期经监理工程师审查批准后，所延长的时间属于合同工期的一部分D.导致工程延期的原因可能有工程变更引起工程量增加、业主的干扰和阻碍等因素24.用来反映项目偿付流动负债能力的指标是()A.投资利润率B.流动比率C.资产负债率D.速动比率25.投资控制的目标是()A.力求工程实际投资不超过计划投资B.确保不出现安全事故C.确保按期完成任务D.确保质量目标的实现二、多选题(10题)26.现场监理组织人员数量的确定，一般应考虑的因素包括()A.工程建设强度B.工程复杂程度C.工程的专业种类D.监理人员的业务素质E.工程当地的物价水平27.建设工程的三大控制目标为()A.规模B.投资C.质量D.进度E.美观28.建设工程合同成立的有效条件包括()A.订立合同必须有双方当事人（或代理人）参加B.预付定金C.依法订立D.采用口头形式E.必须就合同的主要条款协商一致29.建设工程动态体系的PDCA动态控制的步骤包括()A.计划B.执行C.检查D.纠偏E.编制30.建设工程监理实施依据包括法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同等，下列各项属于法律法规的是()A.《建筑法》B.《建设工程质量管理条例》C.《建设工程监理与相关服务收费标准》D.《合同法》E.《招标投标法实施条例》31.标准施工合同通用条款规定的变更范围包括()A.取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施B.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性C.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸D.改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序E.为完成工程需要追加的额外工作32.成本加酬金合同主要适用于开工前对工程内容尚不十分清楚的情况，在实践中的做法主要有()A.成本加固定百分数酬金B.成本加固定酬金C.成本加浮动酬金D.目标成本加奖罚E.固定总价33.建设工程监理招标招标准备工作一般包括()A.确定招标组织B.明确招标范围和内容C.编制招标方案D.组织资格审查E.组织现场踏勘34.工程计量的依据包括()A.质量合格证书B.工程量清单C.技术规范的计量支付条款D.监理合同E.设计图纸35.网络计划的涉及到的时间参数有()A.最早开始时间B.最迟完成时间C.最早完成时间D.总时差E.自由时差三、简答题(2题)36.某项实施监理的钢筋混凝土高层框剪结构工程，设计图纸齐全，采用玻璃幕墙，暗设水、电管线。
2024最新国开电大本科《建设监理》形考任务辅导资料(含答案)
2024最新国开电大本科《建设监理》形考任务辅导资料（含答案）学校:________班级:________姓名:________考号:________一、单选题(25题)1.工程质量检验的程度可分为全数检验、抽样检验和免检，对于关键部位的检验应采取()A.抽样检验B.免检C.全数检验D.不能确定2.网络计划中的工作持续时间指的()A.对一项工作规定的从开始到完成的时间B.是在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间C.指在其所有紧前工作全部完成后，本工作最早可能开始的时刻D.在不影响工期的前提下，本工作可以利用的机动时间3.监理工程师对施工承包单位提出指示和要求的书面文件，称为()A.指令文件B.施工图纸C.技术档案D.支付凭证4.《土木工程施工合同条件》要求监理工程师不偏不倚地处理施工合同中的有关问题，因此建设工程监理的性质具有()A.服务性B.公平性C.独立性D.科学性5.为了确保在施工阶段，或在缺陷责任期间，由于承包商未能履行合同义务，由业主（或工程师）指定他人完成应由承包商承担的工作所发生的费用指的是()A.定金B.保留金C.罚金D.违约金6.合同的主体是()A.合同签约双方的当事人B.合同当事人的权利义务共同指向的对象C.合同当事人之间的具体权利和义务D.基于出生而成为民事法律关系主体有生命的人7.巡视检查是项目监理机构对实施建设工程监理的重要方式之一，下列关于巡视检查相关说法有误的一项是()A.巡视检查是监理人员针对施工现场进行的日常检查B.巡视检查内容仅限于工程质量、安全生产方面的内容C.监理人员应按照监理规划及监理实施细则的要求开展巡视检查工作D.监理文件资料管理人员应及时将巡视检查记录表归档8.项目的筹资费是指()A.项目总投资中必须包含一定比例的，由出资方实缴的资金B.项目承担的能够以货币计量的，需要以资产或劳务偿还的债务C.在筹集资金过程中发生的各种费D.因使用资金而向资金提供者支付的报酬9.下列关于承诺说法有误的一项是()A.承诺通知到达要约人时生效，承诺生效时合同成立B.承诺应当以通知的方式作出，禁止通过行为表示承诺C.承诺只能由受约人或其合法代理人表示D.承诺一般只能在要约有效期内作出10.单代号网络中箭线表示()A.工作B.费用C.工作开始时间D.工作之间连接11.委托监理合同签订后，由总监理工程师的主持在详细占有工程项目有关资料的基础上编制的开展监理工作的指导性文件通常是指()A.监理规划B.监理实施细则C.工程进度报表D.承建方索赔文件12.受建设单位委托为其提供管理和技术服务的独立法人或经济组织称为()A.工程勘察单位B.工程施工单位C.工程设计单位D.工程监理单位13.下列关于关键线路相关说法有误的一项是()A.在关键线路上可能有虚工作存在B.在一个网络计划中，只能有一条关键线路C.关键线路上各项工作的持续时间总和应等于网络计划的计算工期D.网络计划中的关键线路一般用粗箭线或双线箭线标出，也可以用彩色箭线标出14.按照FIDIK合同条件进行工程费用支付，第一步应由()A.承包单位提出付款申请B.监理单位负责审核付款申请C.监理工程师编制期中付款证书D.建设单位支付15.完整的竣工资料应由承包商收集整理，经监理工程师及有关方面审查后，移交()A.设计单位B.咨询单位C.施工单位D.建设单位16.网络优化中的工期优化是指()A.压缩计算工期，以达到要求的工期目标，或在一定约束条件下使工期最短的过程B.寻求最低成本的最短工期安排，或按要求工期寻求最低成本的计划安排过程C.通过改变工作的开始时间，使资源按时间的分布符合优化目标D.利用自由时差调整计划安排，以满足资源限制条件，并使工期拖延最少过程17.根据工程质量形成的时间阶段，施工阶段的质量控制可分为质量的事前控制、事中控制和事后控制，审查施工单位提交的施工组织设计或施工方案应属于()A.事前控制B.事中控制C.事后控制D.不能确定18.在工程项目建设过程中，超出监理合同授权范围的有关工程项目的重大决策的责任方为()A.项目业主B.勘察单位C.承建商D.监理单位19.可行性研究的根本目的就是()A.确定投资计划值曲线B.为了避免投资决策上的失误，减少项目投资的风险，力争迖到最好的经济效果C.进行投资偏差分析D.在质量第一的前提下，保证工程顺利按期交付20.为建设项目购置或自制的达到固定资产标准的设备、工具、器具的费用指的是()A.企业管理费B.材料费C.设备购置费D.规费21.为了有效地控制建设工程项目目标，应从组织、技术、经济、合同等多方面采取措施，对各种技术数据进行审核、比较应属于()A.组织方面B.技术方面C.经济方面D.合同方面22.监理人合同管理的核心工作是()A.工程变更B.索赔管理C.合同存档D.质量控制23.单位时间内投入的工程建设资金的数量称为()A.工程建设强度B.工程的复杂程度C.工程的组织形式D.工程的规模大小24.根据工程质量形成的时间阶段，施工阶段的质量控制可分为质量的事前控制、事中控制和事后控制，其中工作的重点应是()A.事前控制B.事中控制C.事后控制D.不能确定25.债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保方式指的是()A.保证B.抵押C.留置D.质押二、多选题(10题)26.导致投资偏差的原因可能有()A.物价上涨B.设计原因C.业主原因D.法律法规更改E.施工原因27.下列属于建设工程监理招标工作内容的有()A.招标准备B.发出招标公告或投标邀请书C.组织资格审查D.编制和发售招标文件E.开标、评标和定标28.建设工程的三大控制目标为()A.规模B.投资C.质量D.进度E.美观29.工程计量的依据包括()A.质量合格证书B.工程量清单C.技术规范的计量支付条款D.监理合同E.设计图纸30.建设工程监理实施依据包括法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同等，下列各项属于法律法规的是()A.《建筑法》B.《建设工程质量管理条例》C.《建设工程监理与相关服务收费标准》D.《合同法》E.《招标投标法实施条例》31.工序控制一般包括()A.施工机械、物资供应计划B.技术组织措施计划C.施工进度计划控制D.工程施工过程控制E.工程造价控制32.成本加酬金合同主要适用于开工前对工程内容尚不十分清楚的情况，在实践中的做法主要有()A.成本加固定百分数酬金B.成本加固定酬金C.成本加浮动酬金D.目标成本加奖罚E.固定总价33.建设工程信息系统应由多个子系统组成，其分别是()A.工程建设投资控制子系统B.工程建设质量控制子系统C.工程建设进度控制子系统D.工程建设安全管理子系统E.工程建设合同管理子系统34.建设工程施工进度控制工作从审核承包单位提交的施工进度计划开始，直至建设工程保修期满为止，其工作内容主要包括()A.编制施工进度控制工作细则B.编制或审核施工进度计划C.下达工程开工令D.协助承包单位实施进度计划E.监督施工进度计划的实施35.在建设工程实施过程中可能会涉及到的合同有()A.勘察设计合同B.施工合同C.咨询合同D.咨询合同E.监理合同三、简答题(2题)36.某花园公寓建设工程项目，业主委托一监理单位进行施工阶段的监理，并分别与监理单位和施工总包单位签订了合同。
21春开放大学《工程建设监理》形考作业1、形考作业2及答案
21春开放大学《工程建设监理》形考作业11.执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价上涨时，交付标的物后的结算应按照()执行。
A.原价格B.新价格C.市场价D.双方协商的价格参考答案：A2.同时履行抗辩权和后履行抗辩权的适用条件中完全一致的条件是()。
A.合同约定了履行顺序B.由同一双务合同产生互负的对价给付债务C.应当后履行的对价给付是可能履行的义务D.应当先履行合同一方经营状况严重恶化参考答案：B3.如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，若因一方的违约行为，另一方按约定的程序终止合同而发生了争议，此争议应当由()对争议进行处理。
A.终止合同方选定的仲裁委员会B.违约方选定的仲裁委员会C.双方选定的仲裁委员会D.有管辖权的人民法院参考答案：C4.债权人按照合同约定占有债务人的财产，债务人不按合同确定的期限履行债务的，债权人有权依法以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价格优先受偿，这属于()。
A.质押B.留置C.抵押D.保证参考答案：B5.项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是()。
A.法定代理B.委托代理C.转代理D.指定代理参考答案：B6.《建筑法》指出，工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告()，要求设计单位改正。
A.建设单位B.项目经理C.承包商D.监理工程师参考答案：A7.按风险()可将风险分为财产风险、人身风险和责任风险。
A.分析依据B.分布情况C.潜在损失形态D.产生的原因参考答案：C8.施工阶段监理工作的一项重要工作内容是制定监理工作程序，制定监理工作程序应体现事前控制和()的要求。
A.事中控制B.主动控制C.动态控制D.事后控制参考答案：B9.()制度是政府对监理从业人员实行市场准入控制的有效手段。
A.监理工程师执业资格考试B.监理工程师注册C.监理工程师继续教育D.监理工程师备案登记参考答案：B10.建筑法规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。
2024年度国家开放大学《建设监理》形考任务辅导资料(含答案)
2024年度国家开放大学《建设监理》形考任务辅导资料（含答案）学校:________班级:________姓名:________考号:________一、单选题(25题)1.建设工程合同的形式通常应当采用()A.买卖形式B.登记形式C.口头形式D.书面形式2.建设监理任务的受托方是()A.工程监理单位B.业主C.设计单位D.勘察单位3.网络优化中的工期优化是指()A.压缩计算工期，以达到要求的工期目标，或在一定约束条件下使工期最短的过程B.寻求最低成本的最短工期安排，或按要求工期寻求最低成本的计划安排过程C.通过改变工作的开始时间，使资源按时间的分布符合优化目标D.利用自由时差调整计划安排，以满足资源限制条件，并使工期拖延最少过程4.工程项目的监理实践中的总负责人是()A.总监理工程师B.总监理工程师代表C.专业监理工程师D.监理员5.下列关于关键线路相关说法有误的一项是()A.在关键线路上可能有虚工作存在B.在一个网络计划中，只能有一条关键线路C.关键线路上各项工作的持续时间总和应等于网络计划的计算工期D.网络计划中的关键线路一般用粗箭线或双线箭线标出，也可以用彩色箭线标出6.根据工程质量形成的时间阶段，施工阶段的质量控制可分为质量的事前控制、事中控制和事后控制，其中工作的重点应是()A.事前控制B.事中控制C.事后控制D.不能确定7.用来反映项目偿付流动负债能力的指标是()A.投资利润率B.流动比率C.资产负债率D.速动比率8.项目的筹资费是指()A.项目总投资中必须包含一定比例的，由出资方实缴的资金B.项目承担的能够以货币计量的，需要以资产或劳务偿还的债务C.在筹集资金过程中发生的各种费D.因使用资金而向资金提供者支付的报酬9.项目业主与监理方的关系是()A.监督与被监督B.委托与被委托C.行政隶属D.没有任何关系10.《土木工程施工合同条件》要求监理工程师不偏不倚地处理施工合同中的有关问题，因此建设工程监理的性质具有()A.服务性B.公平性C.独立性D.科学性11.工程质量检验的程度可分为全数检验、抽样检验和免检，对于关键部位的检验应采取()A.抽样检验B.免检C.全数检验D.不能确定12.下列关于信息的概念和特征相关说法有误的一项是()A.信息是以数据形式表达的客观事实，是一种已被加工或处理成特定形式的数据B.数据是信息的表现形式，是人们用来反映客观世界而记录下来的可鉴别的符号C.数据是信息的载体，任何数据都是信息D.信息能够提髙人们对事物认识的深刻程度13.合同的客体是指()A.合同签约双方的当事人B.合同当事人的权利义务共同指向的对象C.合同当事人之间的具体权利和义务D.基于出生而成为民事法律关系主体有生命的人14.下列行为与监理工程师的职业道德相违背的是()A.不在施工、材料和设备的生产供应等单位兼职B.不以个人名义承揽监理业务C.坚持独立自主的开展工作D.同时在两个监理单位注册和从事监理活动15.根据工程质量形成的时间阶段，施工阶段的质量控制可分为质量的事前控制、事中控制和事后控制，组织对工程项目进行质量评定应属于()A.事前控制B.事中控制C.事后控制D.不能确定16.网络计划的计算工期应等于()A.以网络计划终点节点为完成节点的工作的最早完成时间的最大值B.以网络计划终点节点为完成节点的工作的最早完成时间的最小值C.以网络计划终点节点为开始节点的工作的最早完成时间的最大值D.以网络计划开始节点为完成节点的工作的最早完成时间的最小值17.单代号网络中箭线表示()A.工作B.费用C.工作开始时间D.工作之间连接18.建设项目的財务净现值是指将未来的全部现金流人与流出量，按基准收益率均转换成现值，这个累计的现值即为()A.投资利润率B.投资利税率C.财务净现值D.财务内部收益率19.在工程项目建设过程中，超出监理合同授权范围的有关工程项目的重大决策的责任方为()A.项目业主B.勘察单位C.承建商D.监理单位20.根据我国现阶段的建设工程监理的工作特点，监理工程师合同管理的主要内容是()A.建设工程施工合同的管理B.建设工程设计合同的管理C.建设工程监理合同的管理D.建设工程勘察合同的管理21.合同的履行是指()A.当事人双方依据合同的条款，实现各自享有的权利，并履行各自应负的义务B.当事人双方依法就合同的主要条款经过协商一致，签订合同C.中标单位应向招标单位送交由开户银行出具的履约保证金书D.合同谈判成立的过程，往往是要约——新要约——更新的要约一直到承诺的过程22.在不破坏材料样品的前提下，利用X射线、超声波、表面探伤仪等进行检测，通常指的是()A.书面检验B.外观检验C.理化检验D.无损检验23.当合同纠纷通过协商、调解不能解决或不愿以协商和调解的方法解决时，可以由仲裁机构居中依法作出裁决，此种方式称为()A.仲裁B.私了C.诉讼D.和解24.工程建设强度可用来衡量()A.工程建设的紧张程度B.工程建设的复杂程度C.工程建设的进展速度D.工程质量的好坏程度25.影响建设工程项目进度最大的干扰因素是()A.人为因素B.技术因素C.设备与构配件因素D.水文地质与气象因素二、多选题(10题)26.标准施工合同通用条款规定的变更范围包括()A.取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施B.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性C.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸D.改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序E.为完成工程需要追加的额外工作27.决策影响工程投资的主要因素有()A.项目的建设规模B.项目的建设水平C.建设地点D.可行性研究及投资估算E.项目的监理单位28.工程项目三大目标间的对立关系表现在()A.提高质量标准就增加投资B.提高质量标准就延长工期C.缩短工期就增加投资D.提高质量工程不返工，相当于缩短工期E.缩短工期，项目提前动用，增加经济效益29.监理工程师对施工方案的审核主要包括()A.施工顺序安排B.施工机械选择C.主要项目施工方法D.施工企业资金使用计划E.施工企业资质30.施工专业分包与劳务分包的主要区别包括()A.分包人的收入B.工程相关的保险责任C.工程的施工组织D.分包人对施工质量承担责任的期限E.分包人的信誉31.宏观的安全管理包括相互联系又相互独立的几个方面，分别为()A.投资进度B.劳动保护C.安全技术D.工业卫生E.工程规模32.索赔的费用可包括()A.人工费B.材料费C.机械施工使用费D.利息E.工地管理费33.建设工程监理实施依据包括法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同等，下列各项属于法律法规的是()A.《建筑法》B.《建设工程质量管理条例》C.《建设工程监理与相关服务收费标准》D.《合同法》E.《招标投标法实施条例》34.建设工程施工进度控制工作从审核承包单位提交的施工进度计划开始，直至建设工程保修期满为止，其工作内容主要包括()A.编制施工进度控制工作细则B.编制或审核施工进度计划C.下达工程开工令D.协助承包单位实施进度计划E.监督施工进度计划的实施35.网络计划的涉及到的时间参数有()A.最早开始时间B.最迟完成时间C.最早完成时间D.总时差E.自由时差三、简答题(2题)36.某监理单位对实行监理的某跨越大江大河的桥梁施工工程的动力供应、施工照明、安全防护设备、施工场地空间条件以及交通运送和道路条件在施工前进行了检查。
2024年国开电大本科《建设监理》形考任务辅导资料及答案
2024年国开电大本科《建设监理》形考任务辅导资料及答案学校:________班级:________姓名:________考号:________一、单选题(25题)1.受建设单位委托为其提供管理和技术服务的独立法人或经济组织称为()A.工程勘察单位B.工程施工单位C.工程设计单位D.工程监理单位2.建设监理的服务对象是()A.工程监理单位B.建设单位C.设计单位D.勘察单位3.网络优化中的工期优化是指()A.压缩计算工期，以达到要求的工期目标，或在一定约束条件下使工期最短的过程B.寻求最低成本的最短工期安排，或按要求工期寻求最低成本的计划安排过程C.通过改变工作的开始时间，使资源按时间的分布符合优化目标D.利用自由时差调整计划安排，以满足资源限制条件，并使工期拖延最少过程4.监理工程师与监理员的主要不同点在于()A.从事的工作内容不同B.监理工程师有岗位签字权C.要求的具有的学历高低不同D.从事工程建设项目年限不同5.根据一定的质量标准，借助一定的检测手段来评估工程产品、材料或设备等性能特征或质量状况的工作指的是()A.质量检验B.质量保证C.质量分析D.质量管理6.总监理工程师签署工程款支付证书后，需报()A.建设单位B.建立单位C.设计单位D.施工单位7.工程建设强度越大，需投入的监理人员()A.越少B.越多C.不变D.无法确定8.赠与人将自己的财产无偿给予受赠人，受赠人表示接受赠与的合同指的是()A.买卖合同B.赠与合同C.借款合同D.技术转让合同9.不具备监理工程师资格的其他监理人员称为()A.总监代表B.监理员C.总监D.施工员10.下列关于工期相关说法有误的一项是()A.工期泛指完成一项任务所需要的时间B.计算工期是根据网络计划时间参数计算而得到的工期C.要求工期是任务委托人所要求的工期D.实际工期是在要求工期和计算工期的基础上综合考虑需要与可能而确定的工期11.建设项目的財务净现值是指将未来的全部现金流人与流出量，按基准收益率均转换成现值，这个累计的现值即为()A.投资利润率B.投资利税率C.财务净现值D.财务内部收益率12.影响建设工程项目进度最大的干扰因素是()A.人为因素B.技术因素C.设备与构配件因素D.水文地质与气象因素13.当事人双方就合同履行过程中出现的问题和未按合同规定履行的后果而发生的分歧意见和争议称为()A.合同解除B.合同变更C.合同纠纷D.合同履行14.建设项目在计算期内各年净现金流量的现值累计等于零时所对应的折现率，称为()A.投资利润率B.投资利税率C.财务净现值D.财务内部收益率15.下列关于直线制监理组织形式说法有误的一项是()A.直线制监理组织形式是一种线性组织结构，其本质就是使命令线性化B.直线制监理组织形式中每一个工作部门、每一个工作人员都只有一个上级C.直线制监理组织形式整个组织结构中自下而上实行垂直领导D.直线制监理组织形式通常不设职能机构，只设职能人员协助主管人工作16.安全管理的中心问题是()A.降低工程造价成本B.缩短工程进度工期C.提高工程建设质量D.保障人的安全和生产的顺利进行17.下列关于信息的概念和特征相关说法有误的一项是()A.信息是以数据形式表达的客观事实，是一种已被加工或处理成特定形式的数据B.数据是信息的表现形式，是人们用来反映客观世界而记录下来的可鉴别的符号C.数据是信息的载体，任何数据都是信息D.信息能够提髙人们对事物认识的深刻程度18.根据设计文件及承包合同中关于工程量计算的规定，项目监理机构对承包商申报的已完成工程的工程量进行的核验称为()A.工程计量B.工程概算C.工程预算D.竣工决算19.监理工程师对施工承包单位提出指示和要求的书面文件，称为()A.指令文件B.施工图纸C.技术档案D.支付凭证20.在项目监理组织中，管理的总决策人是()A.承建商B.项目总监理工程师C.专业监理工程师D.监理员21.项目的筹资费是指()A.项目总投资中必须包含一定比例的，由出资方实缴的资金B.项目承担的能够以货币计量的，需要以资产或劳务偿还的债务C.在筹集资金过程中发生的各种费D.因使用资金而向资金提供者支付的报酬22.网络计划中的工作持续时间指的()A.对一项工作规定的从开始到完成的时间B.是在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间C.指在其所有紧前工作全部完成后，本工作最早可能开始的时刻D.在不影响工期的前提下，本工作可以利用的机动时间23.见证点又称为()A.停止点B.截留点C.待检点D.免检点24.单位时间内投入的工程建设资金的数量称为()A.工程建设强度B.工程的复杂程度C.工程的组织形式D.工程的规模大小25.建设工程可行性研究的核心是()A.项目的经济评价B.项目的规模评价C.项目的质量评价D.项目的地点评价二、多选题(10题)26.建设工程施工进度控制工作从审核承包单位提交的施工进度计划开始，直至建设工程保修期满为止，其工作内容主要包括()A.编制施工进度控制工作细则B.编制或审核施工进度计划C.下达工程开工令D.协助承包单位实施进度计划E.监督施工进度计划的实施27.监理规划审核的内容主要包括()A.监理范围、工作内容及监理目标B.项目监理机构C.工作计划D.工程质量、造价、进度控制方法E.监理工作制度28.建设工程监理实施依据包括法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同等，下列各项属于法律法规的是()A.《建筑法》B.《建设工程质量管理条例》C.《建设工程监理与相关服务收费标准》D.《合同法》E.《招标投标法实施条例》29.施工阶段，监理工程师合同管理的主要内容有()A.对承包方进行资格审查B.工程变更管理C.合同纠纷的调解D.工程分包管理E.帮助业主弄淸各种法律关系30.建设工程投资的特点包括()A.建设工程投资数额巨大B.建设工程投资差异明显C.建设工程投资需单独计算D.建设工程投资确定依据复杂E.建设工程投资确定层次繁多31.建设工程的三大控制目标为()A.规模B.投资C.质量D.进度E.美观32.在工程计量中，监理工程师应遵守的原则包括()A.计量的项目必须是合同中规定的项目B.计量项目应确属完工或正在施工项目的已完成部分C.计量项目的质量应达到合同规定的技术标准D.计量项目的申报资料和验收手续齐全E.计量结果必须得到监理工程师和承包商双方的确认33.建设工程监理的性质可以概括为()A.服务性B.科学性C.独立性D.公平性E.相对性34.施工专业分包与劳务分包的主要区别包括()A.分包人的收入B.工程相关的保险责任C.工程的施工组织D.分包人对施工质量承担责任的期限E.分包人的信誉35.为完成施工阶段质量控制任务，下列属于项目监理机构应做好的工作的有()A.协助建设单位做好施工现场准备工作，为施工单位提交合格的施工现场B.审查施工组织设计和施工方案C.检查施工单位的现场质量管理体系和管理环境D.控制施工工艺过程质量E.验收分部分项工程和隐蔽工程三、简答题(2题)36.对某项工程的施工，业主通过公开招标方式选定了承包商。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
《工程建设监理》在线作业二
一、单选题（共 20 道试题，共 100 分。
）
1. 平行承发包模式条件下，业主委托一家监理单位实施监理时，监理单位的项目监理机构（）。
. 可组建多个监理分支机构
. 不应组建监理分支机构
. 只组建两个监理分支机构
. 只组建一个监理分支机构
正确答案：
2. 项目监理机构应当配备满足监理工作需要的（）。
. 所有监理设施
. 主要监理设施
. 所有检测设备和工具
. 常规检测设备和工具
正确答案：
3. 在建设工程实施过程中，出现偏差仅采用被动控制纠偏措施（）。
. 不可将偏差控制在尽可能小的范围内
. 不会产生偏差累积效应
. 偏差可能越来越大
. 偏差一定越来越小
正确答案：
4. 监理资料的管理应由（）负责。
. 总监理工程师
. 总监理工程师代表
. 专业监理工程师
. 监理员
正确答案：
5. 在控制过程的基本环节中，处于投人与反馈之间的环节是（）。
. 实施
. 转换
. 对比
. 纠正
正确答案：
6. 在控制系统中，调整分子系统所具有的控制基本功能是（）。
. 目标规划和计划
. 制定标准
. 评定效绩
. 纠正偏差
正确答案：
7. 在控制流程投入与反馈两个环节之间的环节是（）。
. 计划
. 对比
. 转换
. 纠正
正确答案：
8. 某在建的建筑工程，因建设单位资金的原因于2000年4月15日中止施工，该建设单位应在（）之内报告。
. 2000年4月30日
. 2000年5月15日
. 2000年6月15日
. 2000年7月15日
正确答案：
9. 用于监理人员和辅助人员的其他专项开支，如差旅费、医疗费等，属于工程监理费中的（）。
. 直接成本
. 间接成本
. 经营性业务支出
. 附加费
正确答案：
10. “欲速则不达”体现了建设工程质量目标语进度目标的（）关系。
. 既对立又统一
. 既不对立又不统一
. 统一
. 对立
正确答案：
11. 下列不属于建设工程文件的是（）。
. 项目可行性研究报告与评估魏积安
. 勘察设计单位提交业主的成果资料
. 监理文件
. 法律法规文件
正确答案：
12. 在监理工作中，监理工程师对质量控制的技术措施是（）。
. 指定质量监督制度
. 落实技术控制责任制
. 加强质量检查监督
. 制定协调控制程序
正确答案：
13. 下述关于组织构成因素不正确的说法是（）。
. 组织的最高管理者到最基层的实际工作人员权责逐层递减，而人数却逐层递增
. 管理跨度的大小直接取决于这一级管理人员所需协调的工作量
. 管理部门的划分要根据组织目标与工作内容确定
. 管理职能的确定应使纵向部门相互联系、协调一致，横向各部门间指挥灵活
正确答案：
14. 从产品需求者角度进行的质量控制，是指（）的质量控制。
. 建设单位
. 施工单位
. 政府
. 监理单位
正确答案：
15. 建筑形式、结构形式、材料、设备、工艺、生产能力以及用户满意程度都应当列入建设项目质量目标范围。
这表明，建设项目总体质量目标的（）。
. 内容具有广泛性
. 内容具有系统性
. 形成具有过程性
. 影响因素众多
正确答案：
16. 管理参与要素分配可采用（），根据经营管理的业绩按一窟比例提取股权。
. 定价折股
. 期权制入股
. 即期制入股
. 考核评估制
正确答案：
17. 如果工程项目进度计划制定得既可行又优化，则可以使工期缩短，且可能获得较好的质量和较低的费用。
这表明，工程项目投资、进度、质量三大目标之间存在（）的关系。
. 对立
. 统一
. 既对立又统一
. 既不对立又不统一
正确答案：
18. 施工阶段项目监理机构的监理人员数量不少于（）个。
. 4
. 10
. 5
. 3
正确答案：
19. 改善目标控制的工作流程属于（）。
. 组织措施
. 技术措施
. 经济措施
. 合同措施
正确答案：
20. 可能在职能部门与指挥部门之间产生矛盾的监理组织形式是（）监理组织。
. 职能制
. 直线职能制. 直线制
. 矩阵制
正确答案：。