钢结构工程质量保修书
工程质量保修承诺书15篇
工程质量保修承诺书15篇工程质量保修承诺书1发包人（全称）：承包人（全称）：为保证巨各庄镇葡萄长廊工程在合理使用期限内正常使用，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）和《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）等有关规定，发包人与承包人协商一致签订工程质量保修书。
承包人在质量保修期内按照双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包括葡萄长廊基础工程，葡萄长廊主体结构工程、铁艺门头、景观花架工程以及双方约定的其他项目。
具体质量保修内容双方约定为：承包人负责保修巨各庄镇葡萄长廊工程施工图纸包含的由承包人承包施工的全部工程内容。
二、质量保修期质量保修期从工程实际竣工之日算起，分单项竣工验收的工程，按分项工程分别计算质量保修期。
双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：（一）葡萄长廊基础工程，葡萄长廊主体结构工程，铁艺门头及景观花架工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（二）葡萄苗木一年。
（三）其他项目的保修期限约定：一年。
三、质量保修责任1、工程在保修期限内出现质量缺陷，发包人应当向施工单位发出保修通知，属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。
承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
2、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保葡萄长廊基础工程和葡萄长廊钢结构主体结构的质量。
因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
5、保修完成后，由发包人组织验收。
6、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
四、质量保修金的支付1、本工程约定的工程质量保修金为工程结算总价的5%。
质量保修承诺书
质量保修承诺书质量保修承诺书范文（通用6篇）随着社会不断地进步，接触并使用承诺书的人越来越多，相比于口头承诺，承诺书的约束力更强。
在写之前，可以先参考范文，以下是小编为大家收集的质量保修承诺书范文（通用6篇），欢迎阅读与收藏。
质量保修承诺书1一、保修期保修期自工程移交证书中写明的全部工程完工日开始算起，保修期限在专用合同条款中规定。
在全部工程完工验收前，已经招标人提前验收的单位工程或部分工程，若末投入正常使用，其保修期亦按全部工程的完工日开始算起。
二、保修责任1、保修期内，承包人应负责末移交的工程和工程设备的全部日常维护和缺陷修复工作，对移交招标人使用的工程和工程设备，则应由招标人负责维护工作，但承包人应按移交证书所列的缺陷修复清单进行修复，直至经监理人验收合格为止。
2、招标人在保修期内使用工程和工程设备过程中，发现新的缺陷和坏或原修复的缺陷部位或部件有遭损坏，则承包人应按监理人的指示负责修复，直到监理人检验合格为止。
监理人应会同招标人和承包人共同进行检验，若经查验确属由于常保人施工中隐存的或其他由于承包人责任造成的缺陷或损坏，应有承包人承担修复费用：若经查验确属招标人使用不当或其他由于招标人责任造成的缺陷或坏，则应由招标人自行承担修复费用。
3、在整个工程保修期满后的7天内，由招标人或授权监理人签署和颁发保修责任终止证书给承包人，质量保修合同终止。
承诺人：xxx建筑工程有限公司（企业盖章）法定代表人或其委托代理人：xx承诺日期：20xx年2月28日质量保修承诺书2为保证工程在施工完成后达到建设单位对工程质量、及工程回访、保修等方面的要求，最大限度的达到工程的建设目的，满足建设单位要求，我公司就工程质量保修向建设单位做如下送重承诺：1保修期内的服务项目1.1保修服务范围1）保修的内容按建设部《建设工程质量管理条例》及《工程施工总承包合同》、《工程质量保修书》中的规定执行。
2）对于工程承包范围内的施工项目，自工程竣工验收合格之日起进入工程质量保修阶段。
工程质量保修承诺书10篇
工程质量保修承诺书10篇工程质量保修承诺书篇1一、质量验收本工程已按《建设工程质量管理条例》第十六条规定进行了竣工验收条件具备、验收合格，并在建设工程质量监督站进行备案。
二、保修期限在保修期内，在正常使用条件下，土建工程及水、暖、电等设施发生质量问题按表一规定的范围和期限进行保修，并承担所需费用。
1、屋面、外墙面、渗水漏水，三年。
2、厨房、地下室、厕浴间渗水漏水，一年。
3、水泥地面空鼓、裂缝、起砂，一年。
4、内墙抹灰起皮、空鼓、瓷砖脱落、外墙粉刷自动脱落，一年。
5、门窗、壁厨开关不良、缝隙过大或过小，一年。
6、卫生间、厨房地面积水，一年。
7、各种通水管道、截门漏水、通气孔或烟道不通，六个月。
8、电气箱、盘和线路设备给排水管道设备工程质量，六个月。
9、房屋建筑的地基基础工程和主体结构,在合理使用寿命年限内。
10、国家对住宅工程另有规定的按国家规定。
三、保修处理我们自收到客户保修要求后，本着“急用户之所急”的态度，对影响使用的项目随报随修，其它项目在三日内与用户商定时间保证按期完成。
对紧急问题可组织抢修。
对因气候等因素无法在10日内彻底保修者，先进行保证生活条件的措施性处理，一旦具备条件，立即组织处理，并向客户说明解释清楚。
四、保修起始日期自入住通知单通知入住日期开始计算。
五、保修范围内的问题对因自然灾害，不可抗力造成的质量损害，对购房者拆、改、修和使用不当而造成的质量问题不在保修范围内。
六、其它对超过规定期限或超出保修范围者，在力所能及条件下，可进行维修服务，按规定收取成本费和较优惠的人工费。
七、监督投诉凡有关工程人员对保修工作推脱、拖拉、敷衍处理，不负责任、为难用户者，客户可向物业公司、直至本公司投诉。
投诉电话：××××投诉部门：×××八、物业管理本公司已委托___________物业管理有限公司对本商品住宅保修，保修时，请客户直接与该物业管理公司联系。
工程质量保修书(7篇)
工程质量保修书（7篇）工程质量保修书篇一甲方：________________乙方：________________甲方将______委托乙方施工。
为将乙方的技术质量管理工作纳入正常管理渠道，确保本合同工程的各项技术质量指标满足业主要求，质量最终目标为国家合格工程。
经双方协商，特签订协议如下，供双方共同遵守执行。
(一)、乙方质量责任：1、乙方的现场项目经理是质量管理责任人。
乙方必须精心组织、精细施工，确保所承担的本合同工程的质量等级。
2、乙方必须建立健全质量保证体系和完善各种考核制度。
施工现场必须配有足够的施工技术人员，并持有相应的上岗证。
3、乙方施工期间，必须按照国家现行有关技术规范、工程质量验收标准和设计图纸及甲方的交底要求进行施工，不得擅自变更其内容，否则，由此产生的一切后果均由乙方承担。
4、乙方在施工期间，必须无条件地接受甲方、监理管理人员的现场检查与督促，对甲方、监理所提出的有关质量技术问题必须及时按要求进行整改。
5、乙方在施工期间，必须按甲方、监理技术质量管理工作考核标准要求，建立质量管理资料记录，如自检、交接检、专检、养护记录等，记录应符合甲方、监理要求。
6、乙方施工期间，必须严格执行有关试验、计量等方面要求，不得擅自变更。
7、乙方在施工期间，对技术规范、工程质量验收标准和设计图纸及甲方的交底有不详之处，有权提请甲方作详细说明。
8、乙方在施工期间，对测量标高、放线以及对工程施工方案等认为有不妥之处，有权提请甲方重新布置。
9、乙方必须承担工程保修期间的保修义务。
乙方要努力提高职工质量意识和技术业务水平。
(二)、甲方质量责任：1、甲方现场质量控制管理机构为_____________。
2、甲方必须于各工序开工前，及时组织对乙方就关于规范、验收标准、设计图纸以及施工方案等做详细交底。
3、甲方在施工期间应通知乙方参加各种质量例会，并及时向乙方传达甲方的各项规章制度，以及明确考核准则。
4、甲方在施工期间，委托监理对乙方实施质量监督和检查，签发质量检查整改通知单，并责令乙方限期整改，以及有权按照甲方所制定的规章制度进行处罚。
工程质量保修承诺书范文5篇
工程质量保修承诺书范文5篇工程质量保修承诺书篇1一、质量目标我公司所承担的装饰装修及安装工程竣工质量目标：合格并通过国家建筑工程质量监督检验中心的检测。
二、工程保修和竣工图编制移交建设工程的保修期，严格按照《建设工程质量管理条例》第六章第十四条规定执行，即基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。
自竣工验收合格之日起计算。
三、服务承诺1.自动控制部分：软件定期维护升级，硬件由于质量原因产生的故障，3年内免费更换。
国产设备出现故障接通知后24小时内解决问题恢复使用，进口设备出现故障接通知后48小时内解决问题恢复使用。
2.空调通风部分：对主要设备定期检查维护，出现故障接通知后24小时内解决问题恢复使用。
3.设备：本公司代购第三方实验设备，均与供货商签定售后服务协议，严格执行本公司服务承诺。
4.给排水系统和围护结构：质量保证10年内不出现渗、漏现象。
保证围护结构的严密性。
其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。
5.两年免费上门服务，5年有效保修期限。
手术室以及相应合同内的设备， 2年免费保修期内，正常使用过程中出现故障时，公司售后人员免费上门服务（包括免费更换零部件），在免费保修期以外出现问题，2小时内到现场维修，只收成本费。
6.售后服务人员定期回访，收集、整理客户意见，建立完善售后服务信息系统，发现故障隐患及时排除，出现问题及时解决。
7.服务反应时间：售后服务人员接客户通知后30分钟内做出反应，24小时到现场检查故障，7__24h全天候服务。
8.工程完工交付时，公司派专业人员负责对甲方使用人员进行培训，直到甲方人员掌握实验室设施使用方法。
9.工程完工交付后第一年公司派专人协助甲方对设施进行管理。
四、保修期内的维修计划及内容在工程竣工后的一段时间内，留置保修小组，为工程尽快地投入使用服务。
钢结构工程质量保修书
钢结构工程质量保修书甲方：乙方：双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对地质旅社钢结构工程，签定工程质量保修书。
第一条工程质量保修范围和内容乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。
具体保修内容，双方约定如下：第二条质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙的防渗漏为年；3.装修工程为年；4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；5.供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年；7.其他项目保修期限约定如下：质量保修期自工程竣工验收之日起计算。
第三条质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目，乙方应在接到保修通知之日起7天内派人保修。
乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理。
2.发生紧急抢修任务的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修。
4.质量保修完成后，由甲方组织验收。
第四条保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
第五条其他双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质量保修书，由施工合同甲乙双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
甲方乙方代理人签字代理人签字年月日年月日地质旅社钢结构工程工程质量保修书甲方：乙方：北京京奥兴达轻钢彩板有限公司。
钢结构工程质量保修书
钢结构工程质量保修书关键信息项：1、工程名称：＿___________________________2、工程地点：＿___________________________3、建设单位：＿___________________________4、施工单位：＿___________________________5、保修范围：＿___________________________6、保修期限：＿___________________________7、质量保修责任：＿___________________________11 保修范围本钢结构工程的保修范围包括但不限于主体结构、钢结构构件、连接节点、防腐涂装、防火涂层等因施工质量问题导致的缺陷和损坏。
111 主体结构保证主体钢结构在设计使用年限内的安全性和稳定性，如出现因施工原因导致的结构变形、开裂等问题，施工单位负责无偿修复。
112 钢结构构件钢结构构件在正常使用条件下，如发生构件变形、断裂等质量问题，施工单位应及时进行更换或修复。
113 连接节点节点的连接应牢固可靠，如出现节点松动、焊缝开裂等情况，施工单位负责重新连接和修复。
114 防腐涂装保证防腐涂装层在规定的使用年限内不出现大面积剥落、锈蚀等现象，如有此类问题，负责重新涂装。
115 防火涂层防火涂层应满足设计要求的耐火极限，如防火涂层失效或损坏，施工单位负责修复。
12 保修期限121 本钢结构工程的质量保修期为自竣工验收合格之日起具体年限。
122 保修期内，因施工质量问题导致的维修，保修期自维修完成并验收合格之日起重新计算。
13 质量保修责任131 施工单位在接到建设单位的维修通知后，应在规定时间内到达现场查看情况，并提出维修方案。
132 对于一般质量问题，应在维修期限 1内完成维修；对于重大质量问题，应在维修期限 2内完成维修。
133 维修所使用的材料和构配件应符合设计要求和相关标准，且质量不低于原工程使用的材料和构配件。
钢结构工程终身质量保证书
钢结构工程终身质量保证书钢结构工程终身质量保证书（篇1）依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及与建设单位签订的施工合同，乙方就工程施I过程中的安全、质量事项向甲方作出如下承诺：1、施工现场必须按施工方案布置，施工材料及设备、工具不乱摆乱放，做好文明施工；2、施工期间乙方人员不得酗酒、闹事、打架，不做违法行为，由此产生的责任均由乙负责；3、乙方进场到施工撤场期间要做好防火、防盗及—切安全生产和质量事故的预防工作；4、施工现场应做好完善的安全防护措施，并设有护栏及警示标志。
严禁使用易燃易爆物品施工，如需用明火，必须申报并做好安全防火措施，在确保安全的情况下施工；5、项目部建立工程质量保证体系，负责人对所承建过程的施工质量负责，保证施工质量符合验收规范的标准，不偷工减料，不粗制滥造；6、工程所有的各种材料、构配件、设备、混凝士等严格按规范的.要求，使用前在监督下取样检验合格后方可使用；7、严格按有关规定组织人员进行施工质量检查评定，关键程序需经建设单位及监理验收合格后方可进行下道工序；8、消除质量通病，由专人负责检查落实，发现质量问题，及时整改直至符合规范要求；9、单位工程竣工验收时保证：质量控制资料齐全，各分部工程质量均验收合格，主要项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定，质量验收符合规范要求；10、工程竣工验收交付使用后，在合同规定的期限内履行质量保修责任和义务。
上述承诺严格履行，诚实、守信确保施工安全及质量，因乙方原因发生的安全、质问题，乙方愿意承担相应责任，接受建设行政主管部门的处罚。
保证人：__月__钢结构工程终身质量保证书（篇2）为做好对工程的跟踪服务工作，对由项目经理_________负责的系统工程，做出如下保证：1，符合提供的设计图纸。
2，符合国家弱电的相关规范。
3，相关硬件设备均使用正规厂商生产的合格产品。
4，所使用软件均是正版。
5，保修期限内，属于保修范围的工程质量问题，均有本公司承担维护责任。
钢结构工程对成品保护和工程保修的管理措施和承诺
钢结构工程对成品保护和工程保修的管理措施和承诺第一节、成品及半成品保护原则体育馆结构新颖、施工技术难度大、结构构件重要性高，如何进行成品保护必然将对整个工程的质量产生极其重要的影响，必须重视并妥善地进行好成品保护工作，才能保证工程优质高速地进行施工。
这就要求我们成立成品保护专项管理机构，有序地进行穿插施工，对制作、运输堆放、拼装、吊装及以完成部分进行有效保护，确保整个工程的质量及工期。
1、对成品保护首先根据实际情况制定具体的成品、半成品保护措施及奖罚制度，落实负责单位或个人；然后定期检查，监督落实具体的保护措施，并根据检查结果，对贡献大的单位或个人给予奖励，对保护措施不得力的单位或个人采取相应的处罚手段。
2、及时向监理汇报施工进度，提请监理下发通知，告知各有关单位注意，避免施工不慎损坏；对于暴露在交通繁忙位置的材料堆放场地，应在明显部位张贴提示标语，提醒有关人员注意；根据其他工序在我方管道附近进行可危及管道系统的作业时，我方派人在现场适当监督。
3、在准备工作阶段，由项目经理和项目工程部主管领导，配合技术、加工、安装等专业工程师对施工进行统一协调，合理安排工序，加强工种的配合，正确划分施工段，避免因工序不当或工种配合不当造成成品损坏，研究确定成品保护的组织管理方式以及具体的保护方案，对重要构件保护下发作业指导书。
4、专业工程师、工程师在安全工程师的配合下，会同各分区的成品保护责任人进行定期的巡回检查，将成品的监护作为项目重要工作进行。
5、加强职工的质量和成品保护教育及成品保护人员岗前教育，树立工人的配合及保护意识，建立各种成品保护临时交接制，做到层层工序有人负责。
6、除在施工现场设标语外，在制成品或设备上贴挂成品保护醒目的警示标志，唤起来往人员的注意。
7、对成品保护不力的班组和个人以及因粗心、漠视或故意破坏工地成品的班组和个人，视不同情况和损失，予以不同程度的处罚。
第二节、成品及半成品保护措施一、运输过程中的保护措施装车时，应在车箱板上摆放道木支撑构件。
钢结构施工质量安全承诺书
钢结构施工质量安全承诺书尊敬的业主及相关各方：为确保钢结构工程施工质量和安全，遵循国家法律法规、标准和行业规范，我们郑重承诺如下：一、质量承诺1. 严格遵守国家和行业标准，确保工程质量符合设计文件和合同要求。
2. 全面执行工程质量管理体系，加强施工过程控制，严把质量关。
3. 选用优质原材料和配套产品，对进场的材料进行严格的检验，确保其符合国家标准和设计要求。
4. 加强施工人员培训，提高施工技能，保证施工操作符合工艺要求。
5. 做好施工过程中的质量检查和验收工作，确保工程质量一次性达到优良标准。
6. 认真履行质量保修义务，对工程质量问题及时进行整改和修复。
二、安全承诺1. 严格遵守国家和行业安全生产法律法规，严格执行安全生产责任制。
2. 建立健全施工现场安全生产管理制度，确保施工现场安全有序。
3. 做好施工现场的安全防护工作，确保施工人员的人身安全。
4. 加强施工现场的安全教育培训，提高施工人员的安全意识。
5. 定期进行安全检查和隐患排查，及时整改安全隐患。
6. 严格遵守施工现场的消防、环保、卫生等相关规定，确保施工现场的文明施工。
三、服务承诺1. 主动与业主及相关各方沟通，及时解决工程中的问题。
2. 做好工程进度控制，确保工程按期完成。
3. 加强工程资料的管理，确保工程资料完整、准确。
4. 认真履行售后服务义务，对工程质量问题及时进行整改和修复。
5. 积极参与工程验收工作，确保工程质量达到优良标准。
四、责任承诺1. 对工程施工质量安全负总责，确保工程质量优良。
2. 对工程施工过程中出现的安全事故，依法承担相应责任。
3. 对工程施工过程中出现的质量问题，及时进行整改，确保工程质量。
4. 对工程施工过程中的环境保护负直接责任，确保施工过程中的环保要求得到满足。
在此，我们郑重承诺，将全力以赴确保钢结构工程施工质量和安全，为业主及相关各方提供优质、安全、高效的工程。
敬请业主及相关各方监督我们的施工过程，对我们的工作提出宝贵意见和建议。
钢结构质保合同3篇
钢结构质保合同3篇篇1钢结构质保合同一、合同双方甲方：（委托方）______________乙方：（承包方）______________二、合同内容1.甲方委托乙方进行钢结构工程的施工及质保工作。
2.乙方承诺按照国家有关标准和规定进行工程施工，保证施工质量符合相关标准。
3.施工期限：从合同签订之日起，至工程竣工验收合格之日止。
4.保修期限：乙方将对工程施工质保期限定为___年。
三、乙方的责任1.承担钢结构工程的设计、施工及质量保证工作，保证施工质量达到国家相关标准。
2.提供施工期间所需的材料和人力资源，确保工程的顺利进行。
3.在施工过程中，保证工程质量和安全，确保工程按照设计图纸进行施工。
4.承担工程施工过程中因自身原因导致的损失和责任。
5.保证工程在合同规定的时间内竣工，并按照规定进行竣工验收。
四、甲方的责任1.按照合同规定向乙方支付工程款及其他相关费用。
2.提供工程所需的场地及相关设施，确保施工的顺利进行。
3.对工程进行监督和验收，保证工程符合国家相关标准。
五、违约责任1.如乙方在合同规定期限内未能完成工程施工或工程质量不符合国家标准，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
2.如甲方未按照合同规定及时支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。
六、解决争议1.双方因合同履行出现争议，应协商解决。
如果协商不成，可向相关部门寻求帮助，或进行仲裁解决。
2.合同争议解决方式以诚实守信、友好协商为原则。
七、其他事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为工程竣工验收合格之日。
2.合同内容如有变更，需双方协商签署补充合同。
3.本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年__月__日【本合同经双方协商一致，签字生效】篇2钢结构质保合同一、合同双方及签订日期甲方：（委托方全称或个人姓名）乙方：（承接方全称或个人姓名）签订日期：二、合同目的此合同为甲方委托乙方进行钢结构工程的施工及质量保障，明确双方的权利和义务，以确保工程质量、安全和进度。
钢结构质保合同4篇
钢结构质保合同4篇篇1钢结构质保合同一、合同双方甲方：承包商（或供应商）乙方：业主（或使用单位）二、合同内容1. 合同目的：为了确保钢结构工程的质量，保障双方利益，按照国家相关法律法规和标准的规定，经甲、乙双方协商一致，制定本合同。
2. 合同范围：本合同所指的钢结构质保范围包括但不限于：钢结构材料、构件制作、加工、安装、检验、验收、维护等全过程。
3. 合同期限：自双方签署之日起生效，至工程竣工验收合格为止。
4. 质保责任：甲方在合同约定的期限内保修钢结构工程，保修期内因质量问题引起的损失由甲方承担。
5. 质保内容：在质保期内，甲方负责免费维修由于材料、制作、施工等本企业原因引起的钢结构工程损坏或者发生的纠纷，同时甲方还须按入伙审查表向乙方开具的缺陷整改意见单整改合格后予以验收。
6. 担保期限：以下列工程竣工验收合格之日起开始，合作编次7年内由施工单位承担抗震设计、结构理论计算和结构加固处理的质量责任。
7. 担保内容：施工单位不能按要求品质投入使用的钢结构系统项目，经查核要求担保设备、文件、设计修改、资金回收标准等问题等必须继续完善，施工单位必须即时回收保证金并递交上述设备。
8. 合同解除：发生下列情形之一时，任何一方均可解除合同：（1）违反法律法规、合同约定；（2）严重影响工程质量、安全、进度的问题。
三、合同变更1. 对于合同的任何修改、变更，需经双方协商一致，签订书面补充协议。
2. 变更后的合同条款应作废，新的条款应从签订补充协议之日起生效。
四、争议解决因履行本合同所发生的一切争议，双方可以协商解决。
协商不成的，应提交有关仲裁机构解决。
五、其他条款1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章日起生效。
3. 本合同经乙方委托经手人代为签字，授权人签字盖章。
钢结构质保合同双方经仔细阅读，对合同内容已经了解清楚，双方都认为合同内容无争议，在自愿、坦诚、公平、互惠、互利的基础上签订此合同。
钢结构房屋建筑工程质量保修办法有哪些要点？
钢结构房屋建筑工程质量保修办法有哪些要点？根据国务院第297号令《建筑工程质量管理条例》，钢结构房屋建设工程实行质量保修制度。
钢结构工程质量保修是指建设钢结构工程承包单位对钢结构厂房建筑工程竣工验收后，在保修期限内出现的质量不符合工程建设强制性标准以及合同约定等质量缺陷予以修复。
热门城市：张家界律师三沙市律师天水律师晋中律师扬州律师七台河律师嘉峪关律师开封律师佳木斯律师现在城市房屋建筑中，很多都是钢结构建筑，因为钢结构外观美感，结实耐用。
但是再坚固的建筑也会面临老化等问题出现质量问题，那么▲钢结构房屋建筑工程质量保修办法有哪些要点，下文是小编整理总结的相关资料，我们一起来看看。
根据国务院第297号令《建筑工程质量管理条例》，钢结构房屋建设工程实行质量保修制度。
钢结构工程质量保修是指建设钢结构工程承包单位对钢结构厂房建筑工程竣工验收后，在保修期限内出现的质量不符合工程建设强制性标准以及合同约定等质量缺陷予以修复。
建设钢结构工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具钢结构质量保修书。
钢结构质量保修书中应当明确建设钢结构工程的保修范围、保修期限和保修责任等。
建设钢结构工程在保修范围和保修期限内发生钢结构质量问题的，钢结构施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。
在正常使用钢结构厂房条下，建设钢结构工程的最低保修期限为：1、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体钢结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙的防渗漏，为5年；3、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；4、电气管线、给排水管道、设备安装为2年；5、装修工程为2年；建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。
建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。
建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定，并根据鉴定结果采用加固、维修等措施，重新界定使用期▲二、钢结构工程项目的施工质量保证体系内容有哪些？钢结构工程项目的施工质量保证体系就是以控制和保证施工产品质量为目标，从施工准备、施工生产到竣工投产的全过程，运用系统的概念和方法，在全体人员的参与下，建立一套严密、协调、高效的全方位的管理体系，从而使钢结构工程项目施工质量管理制度化、标准化。
钢结构质量保证承诺书（模板）
钢结构质量保证承诺书钢结构质量保证承诺书篇一：青岛建鹏钢结构有限公司质量保证承诺书青岛建鹏钢结构有限公司质量保证承诺书青岛建鹏钢结构有限公司对制造的产品实行质量承诺,对质量保证期内的产品质量负责。
现就所承揽的所有铁塔工程所需铁塔质量作以下承诺：1. 我公司保证使用在铁塔上的所有原材料和配套件符合招标文件、技术规范、国家标准的规定，全部使用全新的合格品。
2. 我公司保证采用先进的工艺和设备制造铁塔，所有铁塔构件的外形尺寸、截面尺寸、焊接质量、杆段挠度及镀锌质量等全部技术指标符合规范要求，保证安装顺利。
3.我公司对特殊过程、关键工序（焊接、防腐）采取有效的控制措施，保证其内在质量稳定，使其具备完美的质量特征。
本公司采用先进的质量检测设备和严格的检验方法，对产品的各项质量指标进行监控。
其中焊缝100%超声波探伤。
4. 我公司产品质量的保证期为十二个月。
5. 在质保期内，由于铁塔制造和材料的缺陷而造成的任何破坏、缺陷或故障，我公司在接到贵方的书面通知后，1小时内给予答复，2天内免费负责修理或更换有缺陷的塔材，以达到技术条件规定的要求。
6. 我公司保证提供的产品是全新的。
单位名称：青岛建鹏钢结构有限公司日期：二零零八年篇二：钢结构工程维护保养承诺书钢结构工程维护保养承诺书巨匠建设集团有限公司施工的钢结构工程实行质量承诺,对质量保证期内的产品质量负责。
现就所承揽的桐昆恒嘉厂区熔体直纺长丝装置工程钢结构质量作以下承诺：1. 我公司保证使用在工程上的所有原材料和配套件符合招标文件、技术规范、国家标准的规定，全部使用全新的合格品。
钢结构质量保证书
篇一：工程质量保证书工程质量保证书根据《中华人民共和国建筑法》，《建设工程质量管理条例》《房屋建筑工程质量保修办法》经协商一致对《甘州区新墩镇花儿村居民委员会会所网架工程》签订工程质量保证书。
一、工程质量保修范围和内容：承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定承担本工程质量保修责任。
（主要包括本工程施工图的设计与安装）保修范围包括：网架钢结构部分、屋面彩钢围护部分、frp采光带。
二、质量保修期：双方根据《建设工程质量管理条例》和有关规定，约定本工程质量保修期如下：1、2、3、网架钢结构部分质保50年。
屋面彩钢围护部分质保5年。
frp采光带质保3年。
以上三项因不可抗拒外界因素造成的质量问题除外，质量保修期自工程竣工验收合格之日计算。
三、质量保修责任：1、属于质量保修范围和内容的项目，承包人应当在接到保修通知7日内实施保修。
2、发生紧急抢修事故的，承包人应当在接到事故通知后立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》规定，采取安全防范措施，由设计单位或有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
四、保修费用、保修费用由造成质量缺陷的一方承担。
本工程质量保证书由施工合同发包方、承包方、生产厂家在竣工验收时共同签署，其有效期至保修期满。
本工程质量保证书一式三份，发包方、承包方和生产厂家（设计单位）各执一份。
附;设计单位设计资质证书及安装资质证书复印件。
发包方（公章）：承包方（公章）：签字：签字：设计单位及生产厂家（公章）：签字：年月日篇二：钢结构工程施工方案及质量保证措施附件13 钢结构工程施工方案及质量保证措施钢结构工程包括聚合装置区外的管网管架、挤压造粒楼内及其附近的钢结构部分。
施工采取在厂家预制成型，并进行预组装，现场进行高强螺栓紧固组装的施工方案。
1 施工原则1.1 在施工期间，避免现场存留过多的材料及现场安装场地站用时间，所有到货的成型组件，要及时进行预组装、进行安装就位。
钢结构保修合同协议书
钢结构保修合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！钢结构保修合同协议书甲方：__________乙方：__________鉴于甲方为乙方提供的钢结构工程，双方为了明确保修条款，经友好协商，特订立本保修合同，以便双方共同遵守。
第一条 保修范围1.1 乙方所提供的钢结构工程，包括但不限于钢结构主体、连接件、屋面、墙面、地面、楼梯等，均在本保修合同的保修范围内。
1.2 保修范围应按照设计文件、施工图纸及国家相关法律法规的规定执行。
第二条 保修期限2.1 乙方对所提供的钢结构工程提供____年的质量保修期，自工程竣工验收合格之日起计算。
2.2 在保修期内，因乙方所提供的材料、设备、施工质量等原因导致的工程质量问题，乙方应负责修复或更换，并承担由此产生的费用。
第三条 保修责任3.1 乙方应对所提供的钢结构工程的质量负责，确保工程在保修期内正常使用。
3.2 乙方在接到甲方提出的保修要求后，应在____小时内派员赴现场进行核实，并按照约定及时进行修复或更换。
3.3 乙方在保修期内应定期对工程进行检查、维护，确保工程的安全运行。
第四条 保修费用4.1 在保修期内，因乙方原因导致的工程质量问题，乙方应承担保修费用。
4.2 因甲方使用不当、人为破坏、自然灾害等非乙方原因导致的工程质量问题，乙方不负保修责任，但应给予甲方技术支持和必要的维修服务，费用由甲方承担。
第五条 争议解决5.1 双方在履行本保修合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第六条 其他6.1 本保修合同一式两份，甲乙双方各执一份。
6.2 本保修合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至保修期满。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________ 代表（签名）：__________签订日期：__________。
钢结构质保合同8篇
钢结构质保合同8篇篇1甲方（买方）：____________________乙方（卖方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，为确保钢结构工程的质量和售后服务，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就钢结构质保事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：钢结构制作与安装二、产品质量标准1. 乙方应按照国家标准、行业标准及甲方的技术要求，提供质量合格的钢结构产品及服务。
2. 乙方应提供完整的技术资料、质量保证文件等，确保产品质量可追溯。
三、质保期限1. 质保期限为工程竣工验收合格之日起_____年。
2. 在质保期限内，乙方应对因产品制造、运输、安装等造成的质量问题负责。
四、质保内容1. 乙方承诺对其提供的钢结构产品进行质量保修，包括材料、构件、连接件等。
2. 质保内容包括但不限于结构安全性、使用功能及外观质量。
3. 若在质保期限内出现质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
五、质保服务1. 乙方在接到甲方关于钢结构质量问题的通知后，应在_____小时内响应，并在_____日内解决问题。
2. 乙方应提供必要的培训和技术支持，确保甲方相关人员能够正确使用和维护钢结构。
3. 质保服务期间，乙方应遵守甲方的相关规定，确保服务的及时性和质量。
六、违约责任1. 若乙方未按照合同约定履行质保义务，构成违约的，应承担违约责任。
2. 乙方因违约给甲方造成损失的，应赔偿甲方的实际损失。
七、争议解决1. 合同履行过程中发生争议，甲乙双方应友好协商解决。
2. 协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。
甲方（买方）：____________________（盖章）法定代表人：____________________（签字）联系电话：____________________地址：____________________日期：____年__月__日乙方（卖方）：____________________（盖章）法定代表人：____________________（签字）联系电话：____________________篇2甲方（买方）：____________________乙方（卖方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为明确双方在钢结构产品买卖过程中的权利和义务，经甲乙双方友好协商，特订立本合同。
钢结构安装质量协议书范本
钢结构安装质量协议书范本甲方（委托方）：_____________________乙方（施工方）：_____________________鉴于甲方委托乙方进行钢结构安装工程，为确保工程质量，双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经协商一致，特制定本钢结构安装质量协议书。
第一条：工程概况1. 工程名称：_____________________2. 工程地点：_____________________3. 工程范围：_____________________4. 工程量：_____________________5. 工程期限：_____________________6. 工程质量标准：_____________________第二条：甲方责任1. 甲方负责提供施工图纸及相关技术文件。
2. 甲方负责提供施工场地，确保施工条件符合要求。
3. 甲方负责监督乙方施工，确保施工过程符合质量标准。
4. 甲方负责按合同约定支付工程款项。
第三条：乙方责任1. 乙方负责按照甲方提供的图纸和要求进行施工。
2. 乙方负责提供合格的施工材料和设备。
3. 乙方负责施工过程中的质量控制，确保工程质量符合标准。
4. 乙方负责施工安全，遵守安全操作规程，防止事故发生。
5. 乙方负责工程竣工后的维护和保修服务。
第四条：质量标准1. 乙方必须按照国家和行业标准进行施工。
2. 工程质量必须达到甲方要求的质量标准。
3. 乙方应接受甲方或第三方的质量监督和检查。
第五条：验收标准1. 工程完成后，乙方应向甲方提交验收申请。
2. 甲方应在收到验收申请后____天内组织验收。
3. 验收合格后，双方签署验收合格书。
第六条：违约责任1. 如乙方未能按期完成工程，应承担违约责任。
2. 如工程质量未达到约定标准，乙方应负责返工并承担相应责任。
3. 如甲方未按期支付工程款项，应承担违约责任。
第七条：争议解决双方在执行本协议过程中发生的任何争议，应首先通过协商解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
精品文档
.
工程质量保修书
发包人(全称):
承包人(全称):
为保证在合理使用期限内正常使用，发
包人承包人协商一致签订工程质量保修书。
承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
质量保修范围包括：具体为钢结构项目保修内容。
二、质量保修期
质量保修期为实际竣工之日起一年。
三、质量保修责任
1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。
承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理。
2、发生频紧急抢修事故(屋面、墙面漏水等)，承包人接到事故通知后，应尽快到达事故现场抢修。
非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
3、在国家规定的工程合理使用期限内;承包人确保主体结构和围护系统的
质量。
四、质量保修金的支付
本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的5%。
五、质量保修金的返还
发包人在质量保修期满后15天内，将质量保修金无利息一次返还承包人。
六、其他
双方约定的其他工程质量保修事项: 如产品在正常操作情况下出现质量问题，承包人免费提供维修服务。
此产品质量保证不包括因发包人不当处置产品引起发包人直接及间接损失。
本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。
发包人(盖章): 承包人(盖章):
法定代表人或委托代理人法定代表人或委托代理人
(签字): (签字):
年月日年月日。