建筑施工工程解除合同协议书
施工单位合同解除协议书
施工单位合同解除协议书甲方(业主):__________有限公司乙方(施工单位):__________有限公司鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《建设工程施工合同》(以下简称“原合同”),约定由乙方负责甲方位于____(工程地址)的____项目(以下简称“工程项目”)的施工工作。
现因____(简述解除合同的原因),甲乙双方经协商一致,同意解除原合同,并就解除合同后的有关事宜达成如下协议:一、合同解除1. 甲乙双方确认,自本协议签订之日起,原合同自动解除,双方不再承担原合同项下的权利义务,但不影响一方根据原合同追究另一方违约责任的权利。
2. 乙方应立即停止所有与工程项目相关的施工活动,并在收到甲方书面通知后五个工作日内撤离工程现场。
二、财务结算1. 甲方应按照原合同约定支付乙方至解除合同之日已完成工程量的对应工程款。
2. 乙方应在撤离工程现场前,将已完成的工程量和相关费用明细提交给甲方审核确认。
3. 双方应根据实际情况协商确定最终的结算金额,并在结算金额确定后的十个工作日内完成款项的支付。
三、违约责任1. 如甲方未按约定支付工程款,应按照原合同的违约条款向乙方支付违约金。
2. 如乙方未按约定时间撤离工程现场,应按照原合同的违约条款向甲方支付违约金。
四、争议解决甲乙双方因执行本协议所产生的一切争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,可向原合同约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 本协议未尽事宜,可由甲乙双方另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
甲方(盖章):__________有限公司法定代表人(签字):____日期:____年__月__日乙方(盖章):__________有限公司法定代表人(签字):____日期:____年__月__日。
解除建筑工程施工合同协议书
解除建筑施工合同协议书甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称甲方)乙方于2011年 x月 x 日与“ xxxx 房地产有限公司”签订了《xxx 工程承包合同及其补充协议》,包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件(以下统称为“原合同”),依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就施工合同解除事项协商一致,达成以下协议。
一、乙方自愿同意解除“原合同中所有承包的施工项目”。
二、乙方的关联文件及对本工程所签订的涉及到甲方义务各项合同、还包括在执行中甲方所担保的责任项目同时解除。
三、乙方在本项目中所发生的债权债务均由乙方负责自行解决、并承担因此所引起的一切责任、甲方不承担任何连带责任。
四、乙方必须完善己完成的工程项目验收工作、如未达到验收标准、必须急时采取相关措施、至到验收合格为准。
五、乙方必须按照甲方、监理公司、职能部门的要求提供完整的工程验收资料(承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料)、经监理和职能部门审核签章后、于年月日前将所需的资料整理成册(不装订)、移交给甲方。
六、乙方“原合同”中所承包的工作内容中已完成工作量经甲、乙双方现场实测后以文书形式双方签字确认为准。
七、工程结算按原合同所议定的条款执行、以造价咨询有限公司的审计结果,作为乙方“原合同”此期间所完成工作内容的最终结算。
八、最终结算报告经甲、乙双方签字认同后、再签订甲、乙双方欠款还款协议书、确定还款时间。
九、工程款支付:甲、乙双方对本工程所支付的各项费用,包括甲方担保费用、按财务要求对帐并予以确认、并按要求开具正规税务发票、否则,甲方有权不支付有关工程款项。
十、“原合同”履约保证金:在乙方按甲方财务要求确认并完成本协议约定内容后,与工程结算款一并返还。
十一、解除合同签订后,施工单位应先行无条件退场、同时移交符合档案要求的全部资料、已完成的工程量由双方在场外进行结算。
建筑施工合同解除模板
建筑施工合同解除模板
甲方(施工方):
地址:
法定代表人:
联系电话:
乙方(业主方):
地址:
联系电话:
经协商一致,甲、乙双方签订了《建筑施工合同》,根据相关法律法规及合同约定,现甲、乙双方因不可抗力及其他原因,协商解除该合同,达成如下协议:
一、协议解除的原因
因_______________________(具体原因描述),导致双方无法履行《建筑施工合同》,经双方
协商一致,决定解除该合同。
二、解除方式
1. 双方协商一致,解除《建筑施工合同》,并取消原有的施工计划及进度安排。
2. 甲方将尽快停止工程施工,并对已完成的工程进行交接,移交相关材料、设备和资料给
乙方。
3. 乙方须支付已完成的工程款给甲方,经双方确认后,甲方应立即退还未使用的预付款。
4. 双方自行承担各自所产生的违约责任及相关费用。
三、协议解除的生效
协议自双方签字盖章之日起生效。
协议解除后,双方间因本合同产生的一切权利义务均予
以解除。
四、签署
本协议一式_____份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力。
本协议由双方签字盖章确
认后生效。
甲方(施工方):乙方(业主方):
签字:_________ 签字:_________
日期:_____________ 日期:_____________
注:本协议未尽事宜,由双方协商解决。
特此协议。
以上为建筑施工合同解除协议书范本,具体内容可根据实际情况进行修改。
建议双方在签署前仔细阅读并确认协议内容,确保双方权益不受损失。
建设工程解除协议书范本(3篇)
第1篇甲方(建设单位):地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________乙方(施工单位):地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订的《建设工程施工合同》(以下简称“合同”),合同编号为:______。
现因以下原因,双方经友好协商一致,决定解除合同。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,双方达成如下协议:一、解除合同的原因1. 甲方原因:(1)甲方未按照合同约定提供施工场地、施工资料、施工图纸等;(2)甲方未按照合同约定支付工程款;(3)甲方违反合同约定,擅自变更工程设计;(4)甲方其他违约行为。
2. 乙方原因:(1)乙方未按照合同约定进行施工,存在质量问题;(2)乙方未按照合同约定按时完成工程;(3)乙方违反合同约定,擅自停工;(4)乙方其他违约行为。
3. 其他原因:(1)不可抗力因素,如自然灾害、政策调整等;(2)合同约定的其他解除情形。
二、解除合同的程序1. 双方应于本协议签订之日起__日内,将本协议书面通知对方,并提交相关证明材料。
2. 双方应在本协议签订之日起__日内,对已完成的工程进行验收,并办理工程交接手续。
3. 双方应在本协议签订之日起__日内,办理工程结算手续,甲方应按照合同约定支付乙方已完成的工程款。
4. 双方应在本协议签订之日起__日内,办理相关手续,解除合同关系。
三、解除合同后的处理1. 双方应在本协议签订之日起__日内,对已完成的工程进行验收,并办理工程交接手续。
2. 甲方应按照合同约定支付乙方已完成的工程款,包括但不限于材料费、人工费、机械费等。
3. 乙方应退还甲方已支付的预付款、保证金等款项。
4. 双方应在本协议签订之日起__日内,办理相关手续,解除合同关系。
施工合同解除协议书模板
施工合同解除协议书甲方:____________乙方:____________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订的《施工合同》(以下简称“原合同”)编号为_____,鉴于以下原因,甲乙双方经友好协商,同意解除原合同,现达成如下协议:一、解除合同1.1 甲乙双方同意自本协议签订之日起,解除原合同。
1.2 本协议签订后,原合同即被视为无效,甲乙双方不再受原合同的任何条款约束。
二、合同解除后的处理2.1 乙方应按照甲方的要求,将已施工的工程部分进行整改,直至达到原合同约定的质量标准。
整改所需费用由乙方承担。
2.2 乙方应按照甲方的要求,将施工设备、材料等从施工场地搬离,并将场地恢复至原状。
搬离和恢复场地所需费用由乙方承担。
2.3 乙方应按照原合同约定,向甲方支付违约金。
违约金的计算方式如下:(1)已施工部分工程款的__%;(2)因乙方原因导致工程延期交付的,每延期一日,乙方应支付原合同工程款的__%。
2.4 乙方应按照甲方的要求,向甲方支付原合同约定的其他费用,包括但不限于设计费、监理费等。
三、合同解除后的权利和义务3.1 甲乙双方同意,本协议签订后,原合同中的权利和义务即告终止,双方不再追究对方的原合同责任。
3.2 乙方应按照本协议约定,承担相应的违约责任。
3.3 本协议签订后,甲乙双方应积极履行本协议约定的义务,确保工程质量和进度。
四、其他约定4.1 本协议自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。
4.2 本协议的修改、补充必须采用书面形式,经甲乙双方共同签署。
4.3 本协议解除原合同,不得影响甲乙双方在原合同之外的其他合同关系。
甲方(盖章):____________乙方(盖章):____________签订日期:____年__月__日(注:以上模板仅供参考,具体内容请根据实际情况和法律法规进行修改和完善。
)。
解除建筑施工合同协议书
解除建筑施工合同协议书
甲方:江苏恒强生态农业开发有限公司(简称甲方)
乙方:吕梁市离石区宁馨建筑安装有限公司(简称甲方)甲乙双方在平等自愿的基础上协商一致,就双方签订的《建筑工程施工合同》及针对本工程签订的所有合法有效文件双方均同意解除,依照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》及其他法律的规定,双方就施工合同解除的具体事宜达成以下协议条款:
一、甲乙双方均自愿同意解除“原合同中所有承包的施工项目”。
二、甲乙双方的关联文件及对本工程所签订的涉及到甲乙双方各项权利义务、还包括甲乙双方担保的履约责任同时解除。
三、“原合同”中乙方支付甲方的壹拾陆万履约保证金和壹拾万元投标保证金(共计二十六万元),甲方在本解除协议签订后三日内全额退还给乙方,乙方授权的款项接收人为,(身份证号:
)。
四、上述款项甲方逾期退还给乙方的,甲方在履行退款责任的同时还应承担银行同期贷款利率四倍的利息以及退款金额30%的违约金。
五、本协议书一式两份,自双方签字、盖章之日起生效。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人:法定代表人:
年月日。
解除建筑施工合同协议书3篇
解除建筑施工合同协议书3篇篇1解除建筑施工合同协议书甲方(委托方):______________乙方(承包方):______________鉴于甲、乙双方签订的建筑施工合同(以下简称“合同”),因___________(具体原因),经双方友好协商,一致决定解除该合同,并达成如下协议:一、合同解除1. 甲方同意解除由双方签订的建筑施工合同。
2. 解除合同的具体原因为_______________。
3. 合同解除后,甲、乙双方均不再承担相应的合同义务和责任。
二、解除补偿1. 甲方应向乙方支付合同解除补偿费用___________元,作为解除合同的经济补偿。
2. 甲方应在解除合同之日起______个工作日内将解除补偿费用支付至乙方指定的账户。
三、其他约定1. 本协议自双方签署之日起生效,至双方完成各项协议约定的义务履行之日止。
2. 本协议如有争议,应协商解决;协商不成的,应依法解决。
甲方(委托方):______________签字:年月日乙方(承包方):______________签字:年月日备注:本协议一式两份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力。
篇2解除建筑施工合同协议书甲方:(委托方名称)乙方:(承包方名称)根据《中华人民共和国合同法》及双方签订的建筑施工合同,协商一致解除以下约定:一、解除原因因双方合作期间发生以下事由,导致无法继续履行原合同,经双方友好协商,作出如下决定:1. 在施工过程中,双方出现分歧和纠纷,致使合作关系恶化,无法达成合作共识,影响项目进展;2. 由于市场行情、政策法规等因素的变化,导致原合同无法继续履行或达到预期效果;3. 双方发现原合同存在漏洞或不具备履行条件,协商解除合同,避免日后产生更大的损失;4. 由于不可抗力因素(如战争、自然灾害等)导致无法按原约定进行建筑施工,需解除合同。
二、解除条件1. 双方一致同意解除原建筑施工合同,互不需要对方承担任何违约责任;2. 解除合同后,双方应公平合理地分配已经支付的款项及未完成的工程款;3. 双方应在解除合同后的15个工作日内,完成相关款项的清算及结算工作;4. 双方应协商确定相应的解除合同手续及文件。
解除建筑施工合同协议书全套资料
解除建筑施工合同协议书全套资料(正文)协议书编号:【填写协议书编号】签订日期:【填写签订日期】甲方:【填写甲方名称】地址:【填写甲方地址】联系人:【填写甲方联系人】联系电话:【填写甲方联系电话】乙方:【填写乙方名称】地址:【填写乙方地址】联系人:【填写乙方联系人】联系电话:【填写乙方联系电话】经双方协商一致,甲乙双方就解除已签订的建筑施工合同(以下简称为“原合同”)事宜达成如下协议:一、协议的目的与原则1. 目的:本协议的目的是基于双方互信原则,解除原合同,明确解除后的权责和互相遣散和解的义务。
2. 原则:甲乙双方在解除合同过程中应遵守公平、公正、诚实信用的原则,共同维护双方的合法权益。
二、解除原合同的原因【填写解除原合同的具体原因】三、解除的方式1. 甲乙双方经协商一致,决定以协商解除的方式解除原合同。
2. 解除生效:本协议自双方签字盖章之日起生效。
四、解除后的权益和义务1. 甲方权益和义务:(1)甲方应根据原合同约定,支付已经发生的合理且合规的施工费用。
(2)甲方应退还乙方履约保证金,并于【填写退还时间】前将乙方履约保证金全额支付给乙方。
(3)甲方对解除原合同产生的任何后续问题、索赔、赔偿等应负责并与乙方协商解决。
2. 乙方权益和义务:(1)乙方应退还甲方已支付的未发生的施工费用,并在【填写退款时间】前将款项全额支付给甲方。
(2)乙方应配合甲方进行竣工验收并交付相关工程资料和文档。
(3)乙方对解除原合同产生的任何后续问题、索赔、赔偿等应负责并与甲方协商解决。
五、保密条款1. 甲乙双方应对解除合同的相关信息进行保密,未经对方同意不得向第三方透露。
2. 保密期限为【填写保密期限】年,自协议生效之日起计算。
六、争议解决因本协议履行发生的争议,双方应协商解决。
若协商不成,则提交甲方所在地的人民法院处理。
七、本协议的变更和终止对于本协议的任何变更和终止,应以书面形式经双方签字确认。
八、协议的效力本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
解除工程承包合同协议书
解除工程承包合同协议书解除工程承包合同协议书「篇一」发包人(全称):__________________法定代表人或其委托代理人:__________________承包人(全称):__________________法定代表人或其委托代理人:__________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1、工程名称:___________________________。
2、工程地点:___________________________。
3、工程立项批准文号:__________________。
4、资金来源:___________________________。
5、工程内容:___________________________。
6、工程承包范围:__________________________。
二、合同工期计划开工日期:_________年_________月_________日。
计划竣工日期:_________年_________月_________日。
工期总日历天数:_________天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合___________________________标准。
四、签约合同价与合同价格形式1、签约合同价为:人民币(大写__________________)(¥_________元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写__________________)(¥_________元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写__________________)(¥_________元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写__________________)(¥_________元);(4)暂列金额:人民币(大写__________________)(¥_________元);2、合同价格形式:__________________。
(完整版)建筑施工工程解除合同协议书
合同终止洽谈协议书甲方:神华宁煤集团乌兰煤矿乙方:陕西有色建设有限公司由于乙方对其承包的乌兰矿副立井井架基础井口房及提升机房工程项目资金投入不足,不能按既定的施工组织设计组织施工,双方签订的施工合同无法得到有效的履行。
现应双方的要求,解除双方2013 年11 月20 日签订的《乌兰煤矿副立井井架基础井口房及提升机房(含配电室)土建工程施工合同》。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商就有关事项达成如下协议:一、工程划线甲、乙双方安排相关工作人员于2015 年11 月 1 日开始对于乙方已施工的井架基础井口房提升机房项目工程内容进行划线,拟定于2015 年11月5 日划线结束。
二、工程资料乙方按照划线的已完工程内容,完善相应的工程资料,将已完工程完整工程资料经监理单位、建设单位审核同意并签字齐全后于2015年11 月 5 日前上报甲方相关部门,经甲方相关单位审核同意书面签字后视为资料移交。
三、工程量确认1、对于乙方已完工工程内容经甲、乙双方书面确认及监理、业主单位认可且对质量等其他方面无异议的工程量予以确认;2、甲方或监理单位认为已完工程量中存在质量等其他方面问题需要修复的内容,乙方应在 3 天内予以修复并经业主、监理认可及甲方验收,在乙方修复后经双方及监理单位认可且对质量等其他方面无异议的工程量,对该工程量予以确认;3、对于双方划线范围内乙方未完工的内容(包括但不限于乙方完成的半成品或已做好相关施工准备工作的内容),经甲、乙双方书面确认后,乙方负责完成后续工程施工事宜,乙方应在10 天内完成后续工程施工。
待工程完工后,经甲乙双方及监理单位确认该工程质量等其他方面无异议,甲方对该工程量予以确认;4、上述乙方完成工程在质保期内,如业主方、监理单位及相关验收单位认为该工程有质量问题,乙方应承担修复责任。
在甲方通知乙方后,乙方应按甲方通知内容完成质量修复责任。
工程施工合同解约
工程施工合同解约---甲方(业主):[填写甲方全称]乙方(承包人):[填写乙方全称]鉴于甲乙双方于[签订合同日期]签订了编号为[合同编号]的《建设工程施工合同》(以下简称“原合同”),现基于以下原因和条件,经友好协商一致同意解除上述合同:一、解约原因:1. [详细说明解约的具体原因,例如政策变化、资金问题、合作不愉快等。
]2. 双方确认,解约原因属于不可抗力或双方均无法控制的情况,非任何一方的过错。
二、解约条件:1. 双方同意自[解约生效日期]起,原合同自动终止。
2. 乙方应按照原合同约定,对已完工部分进行结算,并在[具体日期]前提交给甲方审核。
3. 甲方应在收到乙方结算报告后[特定天数]日内完成审核,并支付相应的工程款项。
4. 对于未完成的工作内容,乙方应在[具体日期]前撤离现场,并将场地移交给甲方或甲方指定的第三方。
5. 双方确认,除本解约协议约定的内容外,不存在其他未了结的经济往来和争议。
三、责任与赔偿:1. 因解约所产生的直接损失由各自承担,双方互不追究对方的违约责任。
2. 如有任何一方违反本解约协议的约定,违约方需承担因此给对方造成的所有损失。
四、其他条款:1. 本解约协议一经双方签字盖章后生效,具有法律效力。
2. 本解约协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 本解约协议未尽事宜,双方可另行协商解决。
甲方(盖章):_________________法定代表人或授权代表签字:_______日期:___________________________乙方(盖章):_________________法定代表人或授权代表签字:_______ 日期:___________________________---。
建设工程_合同解除协议书
如果您需要一份建设工程合同解除协议书范本,以下是一个简化版的示例,您可以根据实际需要进行调整和补充。
---**合同解除协议书**甲方(解除方):【甲方全称】乙方(被解除方):【乙方全称】鉴于甲乙双方于【合同签订日期】签订了《【合同名称】》(以下简称“原合同”),合同编号为【合同编号】,鉴于以下原因,甲方决定解除原合同:【具体解除原因】根据原合同的约定及《中华人民共和国合同法》的相关规定,甲乙双方就解除原合同事项达成以下协议:一、解除合同甲方同意自本协议书生效之日起,解除与乙方之间的原合同。
二、合同解除后的处理1. 乙方应立即停止根据原合同进行的一切工作。
2. 【如有剩余款项,乙方应按照甲方要求退还已收取的款项或甲方有权从乙方账户中直接扣除相应金额。
】3. 【如乙方已完成的工程或提供的服务,甲方应根据实际情况进行评估,并按照约定支付相应的款项。
】4. 【双方应协商处理因合同解除而产生的其他问题,包括但不限于人员遣散、设备搬移等。
】三、保密条款双方同意,在签订本协议书之日起至解除事项完全了结之日止,对解除事项的内容和本协议书的内容予以保密,未经对方同意不得向任何第三方披露。
四、法律适用及争议解决本协议的签订、效力、解释、履行及争议的解决等均适用中华人民共和国法律。
就本协议有关的任何争议,首先应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
五、其他约定【其他双方约定的内容】本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):代表(签名):代表(签名):日期:日期:---请注意,上述协议书仅为范本,具体内容应根据具体合同条款和实际情况进行修改。
在签订任何法律文件之前,建议您咨询专业法律人士。
终止施工合同协议书(通用14篇)
终止施工合同协议书(通用14篇)终止施工合同协议书终止施工合同协议书篇1甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将工程承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。
一、工程名称:彰武县飞龙铝塑型材销售中心。
地点:彰武县建材市场院内。
二、承包方式三、工程承包内容四、合同价款实际建筑建筑面积确定。
工程变更时,工程款的结算,按实际变更的工程量结算。
五、付款方式方进入工地后,甲方支付乙方30%预付款,主体完工后再付程款。
六、总工期要求七、甲方责任1.甲方在通知乙方进场时,施工场地应具备三通一平等开工条件。
2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款,若甲方不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行,乙方可停止施工,由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。
八、乙方责任1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕,并符合验收要求。
2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误,由乙方承担责任:质量问题由乙方维修解决至合格。
九、工程质量、安全及保修1.乙方应按照图纸精心施工,工程质量符合验收标准。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。
甲方不承担任何责任。
3.工程竣工验收后,乙方对施工的工程质量负责保修一年。
十、争议及解决办法未尽事宜,甲乙双方协商解决。
和解、调解不成的,按以下方式解决争议:第一种解决方式:双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁;第二种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉。
十一、本合同一式三份,甲方一份,乙方两份,双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日_________年____月____日简单建筑施工合同范本5发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲乙双方协商一致,甲方愿把工程承包给乙方施工,为明确双方责任,确保工程顺利完成,特订立如下合同条款,以致共同遵守:一、工程项目1、工程名称:2、工程地址:3、工程范围:4、承包造价:元(大写:)。
施工终止协议书4篇
施工终止协议书4篇全文共4篇示例,供读者参考篇1施工终止协议书甲方:(委托方名称)乙方:(承包方名称)鉴于甲、乙双方就(项目名称)施工合同存在分歧,为避免双方进一步损失,经友好协商一致,特达成以下协议:一、尽管合同约定的完工日期尚未到来,甲、乙双方均同意终止合同。
二、乙方应在签署本协议后第7日内,将施工现场移交给甲方,并确保移交工程的安全及完好无损。
三、乙方应在签署本协议后第15日内,将所有施工材料、设备及零星物品一并清点交付给甲方,由甲方自行处置。
四、乙方自本协议签署之日起,不得再使用甲方提供的任何物资。
五、本协议签署后,甲、乙双方互不承担对方的任何责任。
六、本协议自双方签署之日起生效。
甲方(盖章):乙方(盖章):日期:年月日以上是关于施工终止协议书的内容,请双方认真阅读并签署生效。
愿双方各自走出合同纠纷的阴影,实现共赢。
篇2施工终止协议书甲方:_____________(甲方名称)乙方:_____________(乙方名称)鉴于双方签订的《建筑施工合同》(以下简称“合同”),因___________(列明具体原因)原因,经双方友好协商,共同决定终止合同,并达成以下协议:一、终止合同1.1 甲方同意终止与乙方签订的合同,乙方自愿接受终止合同的决定。
1.2 终止合同后,甲方应支付乙方已经完成的工程款项,并且在________(时间)内结清。
二、协议的效力2.1 本协议自双方签字盖章之日起生效,具有法律效力。
2.2 本协议不得转让、让与或部分转让,但其中的权利和义务仍然对双方具有约束力。
2.3 终止合同后,双方解除合同关系,互不承担其他任何法律责任。
三、其他约定3.1 本协议的签署地点为_____________(地点),签署时间为_____________年月日。
3.2 本协议的签署人代表各自公司,具有合法授权并负有相应的法律责任。
3.3 本协议一式贰份,甲乙双方各执一份,具有相同的法律效力。
甲方(盖章):___________ 乙方(盖章):___________法定代表人(签字):___________ 法定代表人(签字):___________联系电话:___________ 联系电话:___________篇3施工终止协议书甲方:(单位名称)乙方:(单位名称)鉴于,甲方与乙方就(工程名称)的施工事项签订了合同,经双方协商,现就终止合同事宜达成如下协议:一、根据《中华人民共和国建筑法》相关法规规定,本协议经双方签章后生效。
解除终止建筑工程施工合同协议书范本
发包人:(以下简称甲方)承包人:(以下简称乙方)甲、乙双方于年月日签订的关于建筑工程施工合同,由于各方面原因,现甲、乙双方协商一致同意解除终止该施工合同,经甲、乙双方友好协商,就解除终止建筑施工合同一事一致达成如下协议:一、甲、乙双方共同同意:解除终止双方于年月日签订的关于湘中文化广场三眼井文华大厦建筑工程施工合同。
二、乙方以前向甲方投入本金人民币佰万元(¥元,其中:借款元,施工押金元),现解除终止合同后,为考虑乙方的利益,甲方同意给予乙方一定的经济补偿,经甲、乙双方结算认可,甲方共计给乙方本金(施工押金、借款)利息、补偿款万元(¥元)整,中途甲方已支付了人民币壹佰零陆万元(¥元)给乙方,余下的元(¥元)人民币甲方于年月日前一次性全部付清给乙方。
三、本协议双方签字即生效,年月日双方签订的关于关于湘中文化广场三眼井文华大厦施工合同同时废止,今后甲、乙双方不得有任何异议。
本协议一式二份,双方各执一份。
甲方签字:乙方签字:年月日签订合同有哪些注意事项?合同的订立方式具体包括了书面形式、口头形式以及其他形式等等,但不管是以哪种方式来订立合同的,此时都有一些事项是需要当事人了解注意的。
签合同的注意事项如下(使用时请删除):一、在签订合同以前,经营者必须认真审查对方的真实身份和履约能力。
二、审查合同公章与签字人的身份,确保合同是有效的。
如果对方公章为法人的分支机构公章或内设机构,应要求其提供所属法人机构的授权书。
对方在合同上签公章,并不能保证合同是有效的,还必须保证合同的签字人是对方的法定代表人或经法人授权的经办人。
三、签订合同时应当严格审查合同的各项条款,有条件的不妨向专业人员咨询。
根据合同诈骗的特点,为了防止对方利用合同条款来弄虚作假,应该严格审查合同各项条款以便使合同权利义务关系规范、明确,便于履行。
四、约定违约条款,违约责任要量化为违约金或确定违约赔偿金的计算方法。
五、约定争议管辖权条款,解决争议办法为协商、诉讼,约定由本司所在地法院管辖或XX地区仲裁委员会仲裁。
解除工程合同协议书范本(4篇)
解除工程合同协议书范本(4篇)解除工程合同协议书范本篇1发包方:_______以下简称甲方承包方:_______以下简称乙方由于甲方对其发包的_______工程项目,现因乙方施工队账户问题,使甲方无法支付其工程进度款,使双方签定的施工合同无法得到有效的履行。
现应乙方要求,解除双方_______年_______月_______日签定的《农家院工程施工合同》。
依照《中华人民共和国合同法》双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就该施工合同解除事项协商一致,订立本协议如下:一、工程概况:1、工程地点:_______。
2、工程内容:图纸约定的土建、水电暖安装工程、装饰工程。
3、工程造价:约_______元(大写):_______元。
二、协议内容:1、甲乙双方同意解除_______年_______月_______日签定的《_______》及其它相关协议。
自合同解除之日起,甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消除。
2、本协议生效后甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的违约等责任。
3、鉴于合同未能履行是因客观问题造成的且双方未发生实际资金往来,甲乙双方同意不收取对方任何费用。
本协议由双方签字或盖章后,立即生效。
协议书一式贰份,由双方各收执壹份。
甲方:_______乙方:______________年_______月_______日_______年_______月_______日解除工程合同协议书范本篇2甲方:乙方:甲方与乙方原于年月日签订的,经双方协商就有关事项达成如下协议:一、工程划线甲、乙双方安排相关工作人员于已施工的项目工程内容进行划线,拟定于年月日划线结束。
二、工程资料乙方按照划线的已完工程内容,完善相应的工程资料,将已完工程完整工程资料经监理单位、单位审核同意并签字齐全后于20xx年月日前上报甲方相关部门,经甲方相关单位审核同意书面签字后视为资料移交。
三、工程量确认1、对于乙方已完工工程内容经甲、乙双方书面确认及监理、业主单位认可且对质量等其他方面无异议的工程量予以确认;2、甲方或监理单位认为已完工程量中存在质量等其他方面问题需要修复的内容,乙方应在及甲方验收,在乙方修复后经双方及监理单位认可且对质量等其他方面无异议的工程量,对该工程量予以确认;3、对于双方划线范围内乙方未完工的内容(包括但不限于乙方完成的半成品或已做好相关施工准备工作的内容),经甲、乙双方书面确认后,乙方负责完成后续工程施工事宜,乙方应在天内完成后续工程施工。
建设工程解除合同协议书(通用10篇)
建设工程解除合同协议书建设工程解除合同协议书在学习、工作生活中,我们用到协议书的地方越来越多,签订协议书能够最大程度的保障自己的合法权利。
一般协议书是怎么起草的呢?以下是小编帮大家整理的建设工程解除合同协议书(通用10篇),仅供参考,欢迎大家阅读。
建设工程解除合同协议书1甲方:________________________乙方:________________________丙方:________________________监理公司:____________________乙方于________年________月________日与________有限公司(甲方更名前公司)签订了________有限公司________项目《建设工程施工合同》,包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件(以下统称为“原合同”),现甲、乙、丙、监理公司四方就解除上述合同、补充协议书等原合同事宜经充分协商一致,达成以下协议。
一、甲、乙双方均自愿同意解除“原合同”。
二、甲方、乙方和乙方的关联方针对本工程所签订的涉及到甲方义务等,包括但不限于执行中甲方的担保责任等内容,由乙方负责自行解决,并承担因此引起的所有责任及甲方因此所受损失。
三、乙方、丙方必须按业主、监理要求无偿提供完整符合工程竣工验收要求的承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料:乙方负责完善________年________月________日前施工工程部分的资料,丙负责完善________年________月________日后施工工程部分的资料,乙方整理完善的资料由丙方负责检查和接受,并负责承担因此引起的一切责任和后果,监理公司对乙方、丙方提供的上述资料进行检查和监督,并承担因此引起的一切责任和后果。
四、乙方“原合同”完成工作内容(________等)工程造价1、________年________月________日前完成部分:按________工程咨询有限公司《________公司________造价司法鉴定》的司法鉴定结果下浮________%,作为乙方“原合同”此期间完成工作内容的结算。
建筑工程施工解除合同通知书 简版
合同编号:_______甲方(解除方):_______乙方(被解除方):_______一、解除原因:1.1根据原合同的约定,乙方应于_______年_______月_______日前完成施工,但截至目前,乙方仅完成工程总量的_______%,工程进度严重滞后。
1.2乙方在施工过程中存在严重质量问题,包括但不限于_______,且经甲方多次催告,乙方仍未采取有效措施予以整改。
1.3乙方在施工过程中存在严重违约行为,包括但不限于_______,且经甲方多次催告,乙方仍未采取有效措施予以纠正。
二、解除依据:2.1根据《合同法》第九十四条的规定,当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的,另一方当事人可以解除合同。
2.2根据《建筑法》第五十三条的规定,建筑施工企业未按照约定履行施工义务,发包方可以解除合同。
2.3根据《民法典》第一千零七十六条的规定,当事人可以约定一方解除合同的条件。
解除合同的条件成立时,解除权人可以解除合同。
三、解除合同的法律后果:3.1乙方应在接到本通知书之日起_______日内,按照甲方的要求,将已施工部分工程恢复原状,并撤离施工现场。
3.2乙方应按照甲方的要求,向甲方支付违约金,违约金的数额为原合同总价款的_______%。
3.3乙方应赔偿甲方因解除合同所造成的全部损失,包括但不限于甲方已经支付的工程款、甲方另行委托其他单位完成工程的费用、甲方因乙方违约而产生的其他费用。
四、其他事项:4.1本通知书一式两份,甲乙双方各执一份。
4.2本通知书的附件包括原合同及相关文件,甲乙双方应予以妥善保管。
甲方(盖章):_______乙方(盖章):_______日期:_______年_______月_______日========本合同更广泛的场景,特设场景及条款========特殊应用场合及增加条款:1.特殊应用场合:工程变更导致合同解除增加条款:a.工程变更条款:明确工程变更的范围、程序和责任,以及变更对合同履行的影响。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
解除合同协议书
甲方:淄博市城建重点工程建设指挥部
乙方:山东鑫泰公路工程有限公司
甲方与乙方原于2017 年3月26 日签订的淄博市北京路北延工程(黄河大道-鲁泰大道)施工合同(标段二),经双方协商就有关事项达成如下协议:
一、工程划线
甲、乙双方安排相关工作人员于2018 年4 月26 日开始对于乙方已施工的北京路北延工程(黄河大道-鲁泰大道)标段二项目工程内容进行划线,拟定于年月日划线结束。
二、工程资料
乙方按照划线的已完工程内容,完善相应的工程资料,将已完工程完整工程资料经监理单位、甲方审核同意并签字齐全后于2018年5月30 日前上报甲方相关部门,经甲方相关单位审核同意书面签字后视为资料移交。
三、工程量确认
1、对于乙方已完工工程内容需经监理、甲方认可且对质量等其他方面无异议的工程量予以确认;
2、甲方或监理单位认为已完工程量中存在质量等其他方面问题需要修复的内容,乙方应在10 天内予以修复并经甲方、监理验收,在乙方修复后经双方及监理单位认可且对质量等其他方面无异议的工程量,对该工程量予以确认;
3、对于双方划线范围内乙方未完工的内容(包括但不限于乙方完成的半成品或已做好相关施工准备工作的内容),经甲、乙双方书面确认后,乙方负责完成后续工程施工事宜,乙方应在天内完成后续工程施工。
待工程完工后,经甲乙双方及
监理单位确认该工程质量等其他方面无异议,甲方对该工程量予以确认;
4、上述乙方完成工程在质保期内(质保期从整个工程竣工验收合格之日起算),如业主方、监理单位及相关验收单位认为该工程有质量问题,乙方应承担修复责任。
在甲方通知乙方后,乙方应按甲方通知内容完成质量修复责任。
如乙方未按甲方通知进行修复,则甲方有权自行修复或委托第三方进行修复,由此所产生的一切费用均由乙方承担,如因此造成甲方损失的,甲方有权向乙方追偿。
5、在上述事项完成后乙方一周内编制完整的工程结算书(一式三份)上报给甲方,甲方接到结算书后安排工作人员天内给予审核结束。
待双方确认后作为工程最终结算依据。
该最终结算价款为甲方应支付给乙方该项目的所有款项(包括但不限于工程价款、驻地建设、前期投入准备工作等一切费用),除此之外乙方不得以任何理由向甲方主张任何款项或责任。
四、结算价款支付
工程最终结算确认后日内,甲方支付乙方已完工程结算价款的,于天内支付至结算价款的,于天内支付至结算价款的,于天内支付至结算价款的%。
每次付款前,乙方应向甲方提交甲方应付款项%金额的合规发票,否则,甲方有权拒绝付款,由此所产生的一切责任均由乙方承担。
五、债务承担
乙方承建该项目欠付的款项(包括但不限于乙方以自己名义或者乙方以甲方或甲方项目部名义所发生工程分包款项、劳务费用、材料费用、机械租赁费用、地方债务等所有款项),乙方都应予以承担,并确保甲方接收该工程后顺利进场,同时保证无第三人就乙方承建期间债务向甲方主张任何权利,否则甲方有权向乙方追偿并有权要求乙方赔偿因此给甲方造成的一切损失。
六、项目移交
1、乙方承接该项目遗留的各类材料、设备(包括但不限于钢材、水泥、沙石、钢模、机械设备等)甲方同意接收的双方在本协议附件材料接收单的明细表中予以确认,甲方不同意接收的,乙方应在天内全部撤场;
2、乙方承接该项目所承建的基础项目,包括但不限于预制场地、拌合站、活动板房等项目甲方同意接收后经双方协商价格后在本协议附件基础项目接收单明细表中予以确认;
3、乙方应在年月日内完成所有撤场工作,乙方撤场前应将工程垃圾等杂物清理出场,施工现场清理干净,乙方撤场结束时,双方办理接交手续。
如乙方未按约定撤场的,每逾期一天,乙方应向甲方支付违约金元。
七、本协议第一条、第二条、第三条第1、2、3、5款、第六条所约定的事项完成后,解除双方于年月日签订的,合同解除后,双方互不追究违约责任。
八、本协议未尽事宜双方协商解决,如发生争执,双方协商解决,协商不成,双方一致同意向甲方所在地人民法院诉讼解决。
九、本协议由双方签字盖章后生效。
协议书一式陆份,双方各收执叁份。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)
法定代表人法定代表人
或双方代表:或双方代表:
年月日年月日高考是我们人生中重要的阶段,我们要学会给高三的自己加油打气。