二级建造师建设工程法规及相关知识常考题型图文稿
2023年二级建造师《建设工程法规及相关知识》考试历年真题摘选附带答案
2023年二级建造师《建设工程法规及相关知识》考试历年真题摘选附带答案第1卷一.全考点综合测验(共20题)1.【判断题】总承包单位依法将建设工程分包给其他单位给其他单位的分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。
总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。
2.【多选题】按属性进行分类，工程建设标准可划分为（）。
A.强制性标准B.举荐性标准C.技术标准D.治理标准E.工作标准3.【单选题】《中华人民共和国建筑法》规定，由（）对全国的建筑活动实施统一监督管理。
A.国务院B.工商行政管理部门C.国务院安全行政主管部门D.国务院建设行政主管部门4.【多选题】用人单位不得解除劳动合同的情形包括（）。
A.劳动者患病在规定的医疗期内B.上班途中负伤C.女职工在产假期内D.未成年工在试用期内E.女职工在婚假期内5.【单选题】全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与一个中标人签订合同的招标方式，与按专业分别包、分别签订合同的招标方式相比，其特点是（）。
A.管理较简单，有能力参与竞争的投标人较少B.管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多C.管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较少D.管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较多6.【单选题】甲施工单位由于施工需要大量钢材，逐向乙供应商发出要约，要求其在一个月内供货，但数量待定，乙回函表示一个月内可供货2000吨，甲未作表示，下列表述正确的是()。
A.该供货合同成立B.该供货合同已生效C.该供货合同效力特定D.该供货合同未成立7.【单选题】某工程项目建设工期为三年，为保证施工顺利迕行，开工前的到位资金原则上不得少于工程合同价的()。
A.20%B.30%C.50%D.80%8.【单选题】根据《刑法》规定，投标人相互串通投标，损害招标人或其他投标人利益，情节严重的，处 3 年以下有期徒刑或者()，并处或单处()。
A.拘留;罚款B.罚金;吊销营业执照C.拘役;罚金D.拘役;没收违法所得9.【判断题】施工现场对毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的，建筑施工企业无义务采取安全防护措施。
二级建造师建设工程法规及相关知识考前密押题图文稿
内部真题资料，考试必过，答案附后
一、单项选择题（每题1分）
第1题
注册建造师王某2010年1月办理了延续注册，2011年1月因工作调动而办理了变更注册，变更后他的注册证书和执业印章在()年内有效。
A.2B.3C.4D.5
正确答案：A,
第2题下列规范性文件中，效力最高的是()
正确答案：D,
第25题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题） > 单项选择题 >
必须经总监理工程师签字的工作是（）
A.开工前的放线定位B.分项工程质量验收C.下一道工序施工D.建设工程竣工验收
正确答案：D,
第26题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题） > 单项选择题 >
某工程设计文件需要作重大修改，则()
A.设计单位应和建设单位协商一致修改后即可使用B.设计单位可直接进行修改C.应由建设单位报原审批机关批准D.需开专家论证会后，设计单位方可修改
正确答案：C,
第22题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题） > 单项选择题 >
A.建设单位B.建立单位C.工商行政管理部门D.政府
正确答案：D,
第24题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题） > 单项选择题 >
根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列关于监理单位的表述错误的是()
A.应当依法取得相应等级的资质证书B.不得转让工程监理业务C.可以是建设单位的子公司D.应与监理分包单位共同向建设单位承担责任
二级建造师建筑工程管理与实务常考题型图文稿
二级建造师建筑工程管理与实务常考题型文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]第29题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题模拟预测题) > 多项选择题 >根据《建设工程施工专业分包合同（示范文体）》（GF—2003—0213)，关于承包人职责的说法正确的有()A.组织分包人参加发包人组织的图纸会审B.提供本合同专用条款中约定的设备和设施，由劳务分包人承担因此发生的费用C.有条件地分时段为分包人提供分包工程所需的场地和通道D.确保分包人按照批准的施工组织设计进行施工E.分包人之间的交叉配合与承包人无关正确答案：A,D,第30题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题模拟预测题) > 多项选择题 >根据《建筑内部装修防火施工及验收规范》(GB50354)，进入施工现场的装修材料必须进行检查的项目有()A.合格证书?B.防火性能型式检验报告C.应用范围.D.燃烧性能或耐火极限E.应用数量正确答案：A,B,D,三、解答题（每题20分）第31题某广场地下车库工程，建筑面积18000m2。
建设单位和某施工单位根据《建设工程施工合同（示范文本）》(GF—99一0201)签订了施工承包合同，合同工期140天。
工程实施过程中发生了下列事件：事件一：施工单位将施工作业划分为A、B、C、D四个施工过程，分别由指定的专业班组进行施工，每天一班工作制，组织无节奏流水施工，流水施工参数见下表：事件二：项目经理部根据有关规定，针对水平混凝土构件模板(架)体系，编制了模板(架)工程专项施工方案，经施工项目负责人批准后开始实施，仅安排施工项目技术负责人进行现场监督。
事件三：在施工过程中，该工程所在地连续下了6天特大暴雨(超过了当地近10年来该季第33题某建设单位新建办公楼，与甲施工单位签订施工总承包合同。
2023年二级建造师《建设工程法规及相关知识》重点思维导图
第一节 施工安全生产许可证制度
申请领取安全生产许可证的条件
（1）~（12）
安全生产许可证的申请
安全生产许可证的有效期和政府监管的规定
安全生产许可证的有效期
政府监管
未取得安全生产许可证擅自从事施工活动应承担 的法律责任
安全生产许可证有效期满未办理延期手续继续从 事施工活动应承担的法律责任
违法行为应承担的法律责任
施工现场固体废物污染环境防治违法行为应承担 的法律责任
施工现场土壤污染防治违法行为应承担的法律责 任
按日连续处罚的法律规定
生态环境损害的赔偿
第二节 施工节约能源制度
合理使用与节约能源的一般规定
施工合理使用与节约能源的规定
建筑节能的规定
施工节能的规定
施工节能技术进步和激励措施的规定
节能技术进步 节能激励措施
转让安全生产许可证等应承担的法律责任
以不正当手段取得安全生产许可证应承担的法律 责任
暂扣安全生产许可证并限期整改的规定
第二节 施工安全生产责任和安全生产 教育培训制度
施工单位的安全生产管理职责
施工单位的安全生产责任
施工单位负责人施工现场带班制度 生产安全事故隐患排查治理制度
建立健全群防群治制度
施工项目负责人的安全生产责任
在文物保护单位的保护范围和建设控制地带内进 行建设工程违法行为应承担的法律责任
违法行为应承担的法律责任
未取得相应资质证书擅自承担文物保护单位修 缮、迁移、重建工程违法行为应承担的法律责任
历史文化名城名镇名村保护范围内违法行为应承 担的法律责任
水下文物保护违法行为应承担的法律责任
第六章 建设工程安全生产法律制度
施工许可证的适用范围 实行开工报告制度的建设工程
2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识高分通关题型题库附解析答案
2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识高分通关题型题库附解析答案单选题（共45题）1、关于物权的说法，法正确的是（）A.物权包括所有权、债券、用益物权和担保物权B.用益物权包括对自己所有的财产享有使用权和收益的权利C.依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记D.物权保护方式，只能单独适用【答案】 C2、关于用能单位法定义务的说法，正确的是（）。
A.用能单位应当按照一切从简的原则，加强节能管理B.用能单位不得对能源消费实行包费制C.用能单位应当对各类能源的消费实行统一计量和统计D.用能单位应当建立循环经济制度【答案】 B3、甲与某施工企业于2018年6月1日签订了3年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。
2018年10月12日，甲拟解除劳动合同，则（）。
A.必须取得用人单位同意B.口头通知用人单位即可C.应当提前30日内以书面形式通知用人单位D.应当报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位【答案】 C4、父母作为监护人代理未成年子女进行民事诉讼活动，这种情况属于（）。
A.指定代理B.委托代理C.无权代理D.法定代理【答案】 D5、施工合同履行中，关于设计缺陷造成的工程质量问题的说法，正确的是（）。
A.设计单位应当负责返修，费用由设计单位承担B.施工企业应当负责返修，费用由施工企业支付C.施工企业应当负责返修，费用由建设单位先行承担D.建设单位应当负责返修，费用由设计单位承担【答案】 C6、下列关于土地承包经营权的期限的说法，正确的是（）。
A.耕地的承包期为50年B.草地的承包期为50年至70年C.林地的承包期为30年至70年D.承包期限届满,由土地承包经营权人不得再承包【答案】 C7、（2020年12月真题）关于委托合同的说法，正确的是( )。
A.经受托人同意，委托人在受托人之外委托第三人处理委托事务给受托人造成损失的委托人不再承担责任B.委托人丧失民事行为能力的，受托人不得继续处理委托事务C.无偿的委托合同，因受托人的过失给委托人造成损失的，受托人应当赔偿损失D.经委托人同意，受托人转委托的，委托人可以就委托事务直接指示转委托的第三人，委托人仅就第三人的选任及其对第三人的指示承担责任【答案】 D8、关于劳动保护的说法，正确的是（）。
2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关考试题库带答案解析
2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关考试题库带答案解析单选题（共40题）1、根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理职责和权限的说法，错误的是（）。
A.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用B.隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序C.未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款D.未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收【答案】 C2、甲欠乙50万元工程款，乙又欠丙20万元货款。
因乙怠于行使到期债权，又不能清偿对丙的欠款，为此丙起诉甲要求支付欠款。
下列说法正确的是()。
A.丙不能以自己的名义起诉甲B.丙起诉甲是在行使代位权C.丙的主张应当以50万元为限D.丙必要的诉讼费用由自己承担【答案】 B3、施工合同当事人向人民法院主张的诉讼请求中，可以得到支持的是（）。
A.继续履行并解除合同B.支付违约金和双倍返还定金C.解除合同并赔偿损失D.确认合同无效并支付违约金【答案】 C4、下列关于用益物权的说法中，正确的是（）。
A.用益物权的权能是占有、处分、收益B.不动产租赁权属于用益物权C.住宅建设用地使用权届满的，自动续期D.不动产征收后，用益物权人可以获得适当补偿【答案】 C5、根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，可以申报历史文化名城、名镇、名村的是（）。
A.保存文物比较丰富的城市B.能够反映本地区建筑的文化特色的镇C.历史上建设的工程对本地区的发展产生较大影响的城市D.保留着传统格局和历史风貌的村庄【答案】 D6、关于民事诉讼普通程序举证期限的说法，正确的是（）。
A.举证期限只能由法院指定B.举证期限可以由当事人协商确定，不需要法院认可C.人民法院应当在审理前的准备阶段确定当事人的举证期限D.当事人在举证期限内提交证据确有困难的，可以在举证期限届满后申请延长【答案】 C7、下列争议中，属于劳动争议的是（）。
A.企业职工张某与某地方劳动保障行政部门因工伤认定结论发生的争议B.公司股东李某因股息分配与该公司产生的争议C.退休职工王某与社会保险经办机构因发生退休费用发生的争议D.进城务工的黄某与劳务分包企业因支付工资报酬产生的争议【答案】 D8、水处理构筑物满水试验（）之后进行。
2024年二级建造师-建设工程法规及相关知识考试历年真题摘选附带答案版
2024年二级建造师-建设工程法规及相关知识考试历年真题摘选附带答案第1卷一.全考点押密题库(共100题)1.(单项选择题)(每题 1.00 分) 建设工程施工总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，关于安全生产责任的说法，正确的是（）。
A. 分包合同中应当明确总、分包单位各自的安全生产方面的权利和义务B. 分包单位的安全生产责任由分包单位独立承担C. 分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的，由总承包单位承担主要责任D. 总承包单位和分包单位对施工现场安全生产承担同等责任2.(单项选择题)(每题 1.00 分)建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。
夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于（）。
A. 15dB(A)B. 20dB(A)C. 25dB(A)D. 30dB(A)3.(单项选择题)(每题 1.00 分) 在买卖合同中，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自()时起由买受人承担。
A. 标的物交付B. 合同成立C. 合同生效D. 支付贷款4.(多项选择题)(每题 2.00 分)建设工程的法律责任承担方式主要包括()。
A. 返还财产B. 修理C. 赔偿损失D. 行政处罚E. 支付违约金5.(多项选择题)(每题 2.00 分)下列权利中，可以出质的是（）。
A. 支票B. 仓单C. 存款单D. 海域使用权E. 土地所有权6.(单项选择题)(每题 1.00 分)下列关于委托合同法律规定的表述中，错误的是（）。
A. 委托人或受托人可以随时解除委托合同B. 无偿的委托合同，因受托人的重大过失给委托人造成损失的，委托人不能要求赔偿损失C. 委托人应当预付处理委托事务的费用D. 受托人应当亲自处理委托事务7.(单项选择题)(每题 1.00 分)按照《文物保护法》的规定，在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破.钻探.挖掘等作业的，必须经（）批准。
2023年-2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识高分通关题型题库附解析答案
2023年-2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识高分通关题型题库附解析答案单选题（共40题）1、根据《招标投标法实施条例》，履约保证金的上限是中标合同金额的（）。
A.2％B.5％C.10％D.20％【答案】 C2、（2021年第2批真题）根据《绿色施工导则》，关于临时用地保护的说法，正确的是( )。
A.工程完工后，及时对红线外占地恢复原地形、地貌B.优化基坑施工方案，保持对土地的扰动C.红线外临时占地不得占用农田和耕地D.施工周期无论长短，均按临时绿化处理【答案】 A3、关于建设项目环境噪声污染的防治，下列说法正确的是（）。
A.环境影响报告书中，应当得到该建设项目所在地单位和居民的同意B.产生环境噪声污染的单位，应当采取措施进行治理，可以不缴纳超标准排污费C.建设项目可能产生环境噪声污染的，建设单位必须提出环境影响报告书D.拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报经所在地的县级以上地方人民政府批准【答案】 C4、以下关于建筑节能的说法，错误的是（）。
A.企业可以制定严于强制性国家标准的企业标准B.国家实行固定资产项目节能评估和审查制度C.不符合强制性节能标准的项目不得开工建设D.施工单位应当对进入施工现场的建筑材料进行查验【答案】 A5、关于物权保护采取方式的表述中，不正确的是()。
A.无权占有不动产或者动产的，权利人可以请求返还原物B.侵害物权，造成权利人损害的，权利人可以请求损害赔偿C.因物权的归属、内容发生争议的，利害关系人可以请求确认权利D.造成不动产或者动产毁损的，权利人可以请求排除妨害或者消除危险【答案】 D6、根据《建筑工程施工许可管理办法》的规定，不需要申请施工许可证的限额以下的小型工程是指()A.工程投资额在50万元以下和建筑面积在500平方米以下的建筑工程B.工程投资额在50万元以下或建筑面积在300平方米以下的建筑工程C.工程投资额在30万元以下和建筑面积在500平方米以下的建筑工程D.工程投资额在30万元以下或建筑面积在300平方米以下的建筑工程【答案】 D7、（2016年真题）关于民事诉讼上诉的说法，正确的是（）。
2025年二级建造师考试建设工程法规及相关知识试卷及解答参考
2025年二级建造师考试建设工程法规及相关知识复习试卷(答案在后面)一、单项选择题（本大题有60小题，每小题1分，共60分）1、下列关于《中华人民共和国建筑法》的规定，错误的是：A、建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证B、建筑工程勘察、设计、施工、工程监理单位实行资质许可制度C、建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位D、建筑施工企业应当建立健全安全生产责任制度2、关于建设工程施工合同履行中的分包，以下说法错误的是：A、分包单位应具备相应的资质条件B、分包单位不得再次分包C、总承包单位应当对分包单位的施工质量承担连带责任D、分包单位可以自行选择施工材料3、下列关于建设工程安全生产的责任主体，说法正确的是：A、建设单位对建设工程安全生产承担直接责任B、设计单位对建设工程安全生产承担直接责任C、施工单位对建设工程安全生产承担直接责任D、监理单位对建设工程安全生产承担直接责任4、题干：根据《建筑法》规定，下列关于建筑工程监理的说法中，正确的是（）A、建筑工程监理应当由建设单位委托具有相应资质的工程监理单位承担B、建筑工程监理的主要目的是对施工过程进行监督管理C、工程监理单位应当对建设工程质量承担连带责任D、工程监理单位不得与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系5、题干：关于施工合同中工期延误的处理，下列说法正确的是（）A、施工合同中约定的工期延误责任，仅限于承包人B、因不可抗力导致工期延误的，承包人无权要求延长工期C、因发包人原因导致工期延误的，承包人有权要求延长工期D、因不可抗力导致工期延误的，承包人有权要求延长工期，但需提供相关证明材料6、题干：下列关于建设工程安全生产管理责任的承担，说法正确的是（）A、施工单位在施工现场应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员B、建设单位对施工现场的安全生产承担全部责任C、监理单位对施工现场的安全生产承担主要责任D、设计单位对施工现场的安全生产不承担责任7、关于建设工程分包，以下说法正确的是：A、承包商可以将主体工程分包给其他单位B、承包商可以将非主体工程分包给具有相应资质的单位C、分包单位可以将其分包的工程再次分包D、承包商只能将工程分包给具有相同资质的单位8、关于施工合同管理，以下说法错误的是：A、施工合同应当采用书面形式B、施工合同应当明确工程范围、质量标准、工期等内容C、施工合同应当由承包商和施工单位共同签订D、施工合同履行过程中，任何一方不得擅自变更合同内容9、关于建设工程质量管理，以下说法正确的是：A、施工单位对施工质量负责，建设单位对施工质量不承担责任B、设计单位应当对设计文件负责，施工单位应当对施工质量负责C、监理单位对施工质量负责，建设单位对施工质量不承担责任D、施工质量事故发生后，施工单位应当立即停工，监理单位应当承担全部责任10、在建设工程施工合同中，下列哪项不属于合同主要条款？A、工程范围B、合同工期C、合同价款D、设计变更11、根据《中华人民共和国建筑法》，下列哪项不属于建筑工程施工许可制度的内容？A、建筑工程开工报告B、建筑工程设计文件C、建筑工程施工图审查D、建筑工程质量监督手续12、在建设工程招标投标活动中，下列哪项行为属于不正当竞争？A、招标人公开招标信息B、投标人相互串通投标报价C、招标人邀请所有合格投标人参与投标D、招标人按照法定程序确定中标人13、根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，以下哪项不属于招标投标活动的基本原则？（）A、公开原则B、公平原则C、公正原则D、保密原则14、关于建设工程施工合同中工期延误的处理，以下说法错误的是（）。
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识高分通关题型题库附解析答案
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识高分通关题型题库附解析答案单选题（共30题）1、根据《建筑业企业资质管理规定》，有下列情形之一的，资质许可机关应当撤销建筑业企业资质( )。
A.企业未取得施工许可证擅自施工的B.资质许可机关超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的C.企业将承包工程转包或违法分包的D.企业发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的【答案】 B2、下列工程中，必须实行工程监理的是()A.1万平方米的住宅小区项目B.总投资额为1000万元人民币的市政工程项目C.1万平方米的学校工程项目D.总投资额为2000万元人民币的电力工程项目【答案】 C3、下列选项中，不属于我国建造师注册类型的是（）。
A.初始注册B.年检注册C.变更注册D.增项注册【答案】 B4、关于劳务派遣的说法，正确的是()。
A.用工单位可以根据实际需要随时调整派遣劳动者的数量B.被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害的，用工单位应当申请工伤认定，劳务派遣单位应当协助C.被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬D.劳务派遣单位被责令关闭、撤销，用工单位可以将被派遣劳动者退回劳务派遣单位的约定无效【答案】 C5、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，下列说法正确的是（）。
A.单位负责人接到报告后，应当于2小时内向有关部门报告B.单位负责人应当向单位所在地的有关部门报告C.事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告D.情况紧急时，事故现场有关人员应当立即向事故发生地的有关部门报告【答案】 C6、关于仲裁调解的说法，正确的是（）A.仲裁裁决书的法律效力高于仲裁调解书B.仲裁调解达成协议的，仲裁庭应当根据协议的内容制作裁决书C.仲裁调解达成协议的，当事人可以撤回仲裁申请D.在仲裁调解书签收前当事人反悔的，当事人应当重新申请仲裁【答案】 C7、工程施工过程中应当采取消防安全措施，下列说法中错误的是（）。
2023年二级建造师《建设工程法规及相关知识》考试真题及参考答案完整版
2023年二级建造师《建设工程法规及相关知识》考试真题及参考答案完整版1.下列投标人的行为中，属于不正当竞争行为的是（）。
A.未通过资格预审仍提交投标文件B.撤销投标文件C.以高于最高投标限价的报价竞标、D.以低于成本的报价竞标【答案】D【解析】在建设工程招标投标活动中，投标人的不正当竞争行为主要是：投标人相互串通投标、招标人与投标人串通投标、投标人以行贿手段谋取中标、投标人以低于成本的报价竞标、投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标。
2.根据《中华人民共和国大气污染防治法》，暂时不能开工的建设用地，超过()的，责任单位应当进行绿化、铺装或者遮盖。
A.2个月B.1个月C.3个月D.6个月【答案】C【解析】暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖，超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。
3.劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期最长不得超过()个月。
A.1B.2C.3D.6【答案】B【解析】劳动合同期限不满1年的，试用期不得超过1个月;劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不超过2个月，3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。
4.根据《专利法》授予外观设计专利权的特有条件是()。
A.实用性B.新颖性C.创造性D.富有美感【答案】D【解析】授予专利权的外观设计，应当同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同和不相近似，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。
除了新颖性外，外观设计还应当具备富有美感和适于工业应用两个条件。
5.根据《刑法》，下列刑罚中，属于主刑的是()地厂A没收财产B.剥夺政治C.管制D.驱逐出境【答案】C【解析】主刑的种类如下：(1)管制;(2)拘役(3)有期徒刑;(4)无期徒刑;(5)死刑;附加刑的种类如下：(1)罚金;(2)剥夺政治权利;(3)没收财产;(4)驱逐出境6.某施工企业与劳动者董某签订了一份期限为2年半的劳动合同。
二建建设工程法规及相关知识题型总结
二建建设工程法规及相关知识题型总结一、建设工程法规概述1. 建设工程管理法规体系建设工程法规主要包括国家法律、行政法规、规章，以及建设部门发布的各种规范、标准。
其中，国家法律是最高法规，包括《建设法》、《城乡规划法》等。
2. 建设工程管理主体建设工程管理主体包括国家建设主管部门、建设单位、勘察设计单位、施工单位和监理单位等。
各方需遵循法规，合作共同推动建设工程的规范进行。
二、建设工程法规知识题型1. 单选题1.下列哪个法律是我国建设工程管理领域的基本法律？ A.《消防法》 B.《建筑法》 C.《环境保护法》 D.《劳动法》2.以下哪个主体在建设工程管理中起到监督作用？ A. 建设单位 B. 施工单位 C. 监理单位 D. 勘察设计单位2. 多选题1.建设单位在工程建设过程中的主要责任包括： A. 制定工程总体计划B. 负责工程施工C. 缴纳工程税费D. 确保工程质量E. 进行工程验收2.以下属于建设工程法规的有关规范标准包括： A. 建筑设计规范 B. 施工安全规范 C. 建筑材料价格标准 D. 工程施工方法标准3. 判断题1.国家建设部门发布的各种规范、标准属于法律规定。
A. 对 B. 错2.勘察设计单位是建设工程管理的主体之一。
A. 对 B. 错三、总结通过学习建设工程法规及相关知识，我们了解了我国建设工程管理的法规体系和主要管理主体，掌握了建设工程管理中常见的考题类型，对于提升建设工程管理水平和能力具有重要意义。
希望大家能够深入学习建设工程法规，不断提升自己的知识水平，为我国建设工程事业的发展做出积极贡献。
2013年二级建造师 《建设工程法规及相关知识》复习资料_图汇总
这门课的学习方法:1、强调理解记忆,淡化机械性记忆;2、强调重点章节的时间投入,淡化非重点章节的时间投入;3、强调精读与泛读相结合,吹毛求疵与不求甚解相结合;4、强调知识的内容与建筑师业务范围结合;5、强调基础知识的巩固与模拟题练习相结合。
2▲2Z201000建设工程法律制度32Z201010掌握建造师的基本条件、执业范围和执业要求(P1•2Z201011 建造师的基本条件•2Z201012 建造师的执业范围•2Z201013 建造师的执业要求42Z201011建造师的基本条件(P1一级建造师应具备的执业技术能力具有一定的工程技术、工程管理理论和相关经济理论水平,并具有丰富的施工管理专业知识;能够熟练掌握和运用与施工管理业务相关的法律、法规、工程建设强制性标准和行业管理的各项规定;具有丰富的施工管理实践经验和资历,有较强的施工组织能力.能保证工程质量和安全生产;有一定的外语水平。
一级建造师执业资格考试科目为:《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》、《专业工程管理与实务》5二级建造师应具备的执业技术能力了解工程建设的法律、法规、工程建设强制性标准及有关行业管理的规定;具有一定的施工管理专业知识;具有一定的施工管理实践经验和资历,有一定的施工组织能力,能保证工程质量和安全生产;二级建造师执业资格考试科目为:《建设工程法规及相关知识》、《建设工程施工管理》、《专业工程管理与实务》建造师必须接受继续教育,更新知识,不断提高业务水平。
62Z201012建造师的执业范围(P1建造师的执业范围担任建设工程项目施工的项目经理从事其他施工活动的管理工作法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务一级注册建造师可以担任特级、一级建筑企业资质的建设工程项目施工的项目经理二级注册建造师可以担任二级及以下建筑企业资质的建设工程项目施工的项目经理7法规行政法规地方法规是指由国家最高行政机关即国务院所制定的规范性文件是指省、自治区、直辖市以及省级人民政府所在地的市和经国务院批准的较大的市的人民代表大会及其常务委员会根据本行政区域的具体情况和实际需要依法制定的在本行政区域内具有法律效力的规范性文件82Z201013 建造师的执业要求(P2建造师的执业要求建造师执业前提建造师执业基本要求建造师执业分类建造师经注册后,方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理及从事其他施工活动的管理。
二级建造师考卷《建设工程法规及相关知识》
二级建造师考卷《建设工程法规及相关知识》一、单项选择题（共60题，每题1分。
每个备选项中，只有1个最符合题意。
）1、（c）是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。
A、质量事故处理制度B、质量事故统计报告制度C、安全生产责任制度D、安全生产监督制度2、建设工程安全生产管理基本制度中，不包括（c）。
A、群防群治制度B、伤亡事故处理报告制度C、事故预防制度D、安全责任追究制度3、《建设工程安全生产管理条例》第10条规定，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起（）内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A、30日B、60日C、15日D、90日4、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。
施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向（）报告。
A、建设单位B、有关主管部门C、建设行政部门D、当地人民政府5、《建设工程安全生产管理条例》规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。
总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担（）。
A、各自相应的责任B、连带责任C、按份责任D、补充责任6、总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担（）。
A、全部责任B、次要责任C、主要责任D、同等责任7、施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由（）承担，或者按照合同约定执行。
A、施工单位B、责任方C、建设单位D、暂停决定方8、施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合（）。
职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合（）。
最新精选二级建造师《建设工程法规及相关知识》考前复习题型及知识点解析(共70)套第 (29)
最新二级建造师《建设工程法规及相关知识》职业资格考前练习一、单选题1.下列选项中，不符合《关于加强建筑意外伤害保险工作的指导意见》要求的是()。
A、建筑施工企业为施工现场从事施工作业人员办理建筑意外伤害保险B、已在企业所在地参加工伤保险的人员可不参加建筑意外伤害保险C、保险期限涵盖工程项目开工之日到工程竣工验收合格日D、提前竣工的，保险责任自行终止本题答案与相关知识点解析【知识点】：第6章>第3节>工伤保险和意外伤害保险的规定【答案】：B【解析】：《关于加强建筑意外伤害保险工作的指导意见》指出，建筑施工企业应当为施工现场从事施工作业和管理的人员，在施工活动过程中发生的人身意外伤亡事故提供保障，办理建筑意外伤害保险、支付保险费。
已在企业所在地参加工伤保险的人员，从事现场施工时仍可参加建筑意外伤害保险。
保险期限应涵盖工程项目开工之日到工程竣工验收合格日。
提前竣工的，保险责任自行终止。
因此，B选项不符合该规定。
2.建筑市场诚信行为信息中的不良行为记录主要是指由()所形成的记录。
A、合同履行纠纷B、投诉或诉讼过程C、工程质量和安全检查D、行政处罚本题答案与相关知识点解析【知识点】：第3章>第3节>建筑市场诚信行为信息的分类【答案】：D【解析】：不良行为记录是指建筑市场主体在工程建设过程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或者委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的不良行为记录。
3.万某取得建造师资格证书后，因故未能在3年内申请注册，3年后申请初始注册时必须()。
A、重新取得资格证书B、提供达到继续教育要求的证明材料C、提供新的业绩证明D、符合延续注册的条件本题答案与相关知识点解析【知识点】：第2章>第3节>建造师考试、注册和继续教育的规定【答案】：B【解析】：初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请。
逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
B.严格遵守法律、法规、行业管理规定，恪守职业道德
C."一师多岗"
D.取得建造师执业资格证书
正确答案：B,
第34题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:取自模拟测试模块中的试题 > 单项选择题 >
下列专业中，二级建造师不能执业的专业是( )
A.房屋建筑工程 B.公路工程
第2题 按照《建造师执业资格制度暂行规定》，二级建造师可担任（ ）
A.二级及以下资质的建筑企业承包范围的建设工程施工的项目经理
B.二级及以上资质的建筑企业承包范围的建设工程施工的项目经理
C.建设工程项目的项目经理
D.建设工程项目施工的项目经理
正确答案：A,
第3题 取得建造师执业资格证书的人员，以建造师名义执业的前提是（ ）
正确答案：B,
第20题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:取自模拟测试模块中的试题 > 单项选择题 >
民事行为能力是指民事主体通过自己的行为（）的资格。
A.取得民事权利 B.承担民事义务
C.取得民事权利或承担民事义务?D.取得民事权利和承担民事义务
正确答案：D,
第21题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:取自模拟测试模块中的试题 > 单项选择题 >
C.积极的不作为或消极的作为?D.积极的作为或消极的不作为
正确答案：D,
第18题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:取自模拟测试模块中的试题 > 单项选择题 >
国家制定、颁布工程建设法律、法规等行为属于( )
A.行政行为 B.立法行为
C.司法行为D.组织行为
正确答案：B,
第19题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:取自模拟测试模块中的试题 > 单项选择题 >
A.要约可以撤回B.承诺不能撤回
C.要约是法律行为?D.承诺是法律行为
正确答案：C,
第8题甲与乙签订施工合同，合同约定"本合同发生争议由仲裁委员会裁决"，后双方对仲裁委员会 的选择未达成一致意见，则该仲裁协议（ ）
A.无效B.有效
C.效力待定?D.可撤销
正确答案：A,
第9题施工合同履行过程中，合同一方当事人提出变更合同要求。在双方就变更内容协商期间，合 同应（ ）履行。
正确答案：B,
第41题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:取自模拟测试模块中的试题 > 单项选择题 >
法律意义上的物是指（ ）的生产资料和消费资料。
A.可为人们控制的并具有经济价值?B.可为人们占有的并具有经济价值
C.可为人们控制的并具有使用价值?D.可为人们占有的并具有使用价值
正确答案：A,
在合同中，客体不变,相应权利义务也不变，此时主体改变称为（ ）
A.合同变更?B.合同转移
C.合同转让?D.合同失效
正确答案：C,
第14题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:取自模拟测试模块中的试题 > 单项选择题 >
法律关系客体变更是指客体的（ ）变更。
A.性质?B.范围
C.性质与范围同时?D.性质、范围之一或同时
施工单位因为违反施工合同而支付违约金后，建设单位仍要求其继续履行合同，则施工单 位应（）
A.拒绝履行?B.继续履行
C.缓期履行?D.要求对方支付一定费用后履行
正确答案：B,
第39题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:取自模拟测试模块中的试题 > 单项选择题 >
下列关于法人的表述中，错误的是( )
A.法律 B.社会公共利益
C.社会公德?D.法律、社会公共利益和社会公德
正确答案：D,
第23题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:取自模拟测试模块中的试题 > 单项选择题 >
要式的民事法律行为,必须采用( )
A. 口头形式?B.书面形式
C. 口头形式或书面形式?D.法律规定的特定形式
正确答案：D,
《建筑法》第7条规定：“建筑工程开工前，（ ）应当按照国家有关规定向工程所在地县级 以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证;但是，国务院建设行政主管部门确 定的限额以下的小型工程除外。”
A.施工单位?B.建设单位
C.监理单位?D.设计单位
正确答案：B,
第38题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:取自模拟测试模块中的试题 > 单项选择题 >
施工企业委托律师代理诉讼属于( )
A.法定代理 B.指定代理
C.约定代理?D.委托代理
正确答案：D,
第26题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:取自模拟测试模块中的试题 > 单项选择题 >
代签工程建设合同必须采用( )
A. 口头形式 B.书面形式
C. 口头或书面形式?D. 口头或书面之外的形式
A.具有民事权利能力?B.具有民事行为能力
C.是自然人和企事业单位的总称?D.能够独立承担民事责任
正确答案：C,
第40题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:取自模拟测试模块中的试题 > 单项选择题 >
下列不属于企业法人的是( )
A.股份有限公司?B.基金会
C.有限责任公司?D.集体企业法人
正确答案：C,
第36题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:取自模拟测试模块中的试题 > 单项选择题 >
在建设工程发包和签订工程合同前，必须向建设行政主管部门申请办理的手续是（ ）
A.施工许可证?B.报建登记手续
C.规划许可证?D.国土使用证
正确答案：B,
第37题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:取自模拟测试模块中的试题 > 单项选择题 >
C.不必亲自?D.可以自己的名义
正确答案：A,
第31题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:取自模拟测试模块中的试题 > 单项选择题 >
二级建造师在注册有效期内变更执业单位时，应当及时办理（ ）手续。
A.备案B.变更
C.重新注册?D.认证
正确答案：B,
第32题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:取自模拟测试模块中的试题 > 单项选择题 >
行为主体只有取得了相应的（）以后做出的民事行为法律才能认可。
A.民事权利能力 B.民事行为能力
C.民事权利能力和民事行为能力?D.民事权利能力或民事行为能力
正确答案：C,
第22题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:取自模拟测试模块中的试题 > 单项选择题 >
行为内容合法表现为不违反( )
指定代理，是指根据（）而产生的代理。
A.被代理人的指定?B.法律的直接规定
C.有关机关或人民法院的指定?D.有关机关和人民法院的指定
正确答案：C,
第30题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:取自模拟测试模块中的试题 > 单项选择题 >
在代理权限范围内，代理人（）进行代理活动。
A.应亲自?B.可委托第三人
C. 5?D. 6
正确答案：B,
第6题某施工单位在居民区内承建一施工项目，下列有关于该施工项目的说法正确的是 （ ）
A.禁止夜间施工
B.夜间24点前可以施工
C.公告附近居民后，可以在夜间施工
D.因特殊需要，取得主管部门证明并公告后可以施工
正确答案：D,
第7题在施工招标文件规定的投标截止日前，投标单位递交了投标文件和投标保证金，说明该（ ）
二级建造师建设工程法规及相关知识常考题型
内部真题资料，考试必过，答案附后
一、单项选择题（每题1分）
第1题下列与工程建设有关的法律、法规、部门规章中，（）属于行政法规范畴。
A.《中华人民共和国建筑法》
B.《建设工程安全生产管理条例》
C.《建造师执业资格制度暂行规定》
D.《建筑业企业资质等级标准》
正确答案：B,
正确答案：D,
第15题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:取自模拟测试模块中的试题 > 单项选择题 >
法律关系主体之间的权利义务不复存在，彼此丧失了约束力，即为法律关系的 （ )
A.中止?B.终止
C.中断?D.暂停
正确答案：B,
第16题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:取自模拟测试模块中的试题 > 单项选择题 >
A.按规定注册?
B.按规定备案
C.受聘单位验证?
D.主管部门审批
正确答案：A,
第4题 二级建造师注册证在（ ）内有效。
A.所在企业的市场分布范围?
B.发证机构辖区
C.备案机构辖区?
D.全国范围
正确答案：B,
第5题建造师执业资格注册有效期一般为（）年。期满前3个月应持证到原发证机构办理延续注册手续。
A. 2?B. 3
下列关于民事权利能力的表述,正确的是（ ）
A.民事权利能力是指民事主体通过自己的行为参加民事活动，取得民事权利和承担民事 义务的资格
B.民事权利能力是指能够参加民事活动，享有民事权利和承担民事义务的法律资格
C.民事权利能力是指能够取得民事权利和承担民事义务的资格
D.民事权利能力是指能够取得民事权利和承担民事义务的法律资格
引起法律关系产生、变更和消灭的情况，即是( )
A.法律事件 B.法律事由
C.法律事实?D.法律事端
正确答案：C,
第17题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:取自模拟测试模块中的试题 > 单项选择题 >