吉林省2015年上半年公路造价师《理论与法规》建设工程合同的概念及分类考试试题
2015年公路造价师考试《基础理论及法规》考点解析：经济法律考试试题
2015年公路造价师考试《基础理论及法规》考点解析：经济法律考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、建筑安全生产管理包括__。
A．纵向管理B．横向管理C．纵横向管理D．施工现场管理E．委托管理2、路面基层施工期的日最低气温应在__以上。
A．-5℃B．0℃C．5℃D．10℃3、下列属于总监理工程师职责的是__。
A．批准工程分包B．批准工程延期C．签发支付证书D．批准费用索赔4、石油沥青的黏滞性用__指标表示。
A．延度B．软化点C．针入度D．溶解度5、满布式拱架由（）组成。
A．拱架上部B．拱架下部C．临时泄水D．卸架设备6、下列属于其他直接费的项目为__。
A．夜间施工增加费B．施工辅助费C．施工中的水电费D．雨季施工增加费E．因场地狭小而发生的材料二次搬运费7、监理工程师在对参与投标的承包企业资质考核时，应__。
A．核查建筑企业资质证书B．核查企业组织机构的设置C．核查人员的职责分工D．考核承包企业近期的表现E．考核企业近期承建的工程8、工程设计招标的评标过程，主要考虑的因素是__。
A．设计取费高低B．设计单位的资历C．设计方案的优劣D．设计任务完成的进度9、甲企业向银行贷款50万元，期限为一年，名义贷款利率为12%，每季计息一次，则企业实际支付利息__。
A．6万元B．24万元C．6.2万元D．6.275万元10、经济分析的基本方法有__。
A．现值法B．年值法C．内部收益率D．投资回收期法E．经验分析法11、由于建设单位的原因，导致工程暂停两个月，则施工单位可提出的索赔项目有__。
A．利润B．人工窝工费C．机械设备窝工费D．增加的利息支出E．增加的履约保函手续费12、以下文件均成为施工合同文件的组成部分，但从文件的解释顺序来看，__是错的。
A．合同协议书；中标通知书B．施工合同通用条件、施工合同专用条件C．标准及有关技术文件、图纸D．投标书、工程量清单13、__是质量监理的主要方法之一。
吉林省公路造价师理论与法规：项目法人责任制考试试题
吉林省公路造价师理论与法规：项目法人责任制考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、混凝土自高处向模板内直接倾倒时，其自由倾落高度不宜超过__。
A．1.0mB．2.0mC．0.5mD．10m2、在建设工程施工合同成立过程中，通过__订立的合同有效。
A．无民事行为人B．无效代理行为人C．限制民事行为人D．表见代理人3、当对某个投资方案进行分析时，发现参数不确定，而且这些参数变化的可能性也不知道，只知其变化的范围时，我们可采用的分析方法是__。
A．盈亏平衡分析法B．敏感性分析C．概率分析D．不确定性分析4、建筑安装工程赞中的税金是指__。
A．营业税、城乡建设维护税和教育费附加B．营业税、固定资产投资方向调节税和城乡建设维护税C．营业税、增值税和教育费附加D．营业税、固定资产投资方向调节税和教育费附加5、监理工程师对质量控制的技术措施是__。
A．审核施工单位质量保证体系B．完善技术管理目标控制分工，落实技术控制责任C．制定协调控制程序D．考虑工程技术要求，合理确定建设工程组织管理模式6、为了有效控制工程造价，在公路工程施工过程中，无论任何一方提出工程变更，均需由__确认并签发工程变更指令。
A．业主或其代表B．监理工程师C．设计单位或其代表D．交通主管部门7、对建设项目实施全过程控制时，应以__为主。
A．事前控制B．事中控制C．事后控制D．系统控制8、现金流量图的三要素包括A．资金数额，方向，期间B．资金数额，流入，时间点C．大小，流向，时间点D．大小，流出，时间9、公路工程施工过程中，施工监理的主要依据是__。
A．监理委托合同及施工承包合同B．建设单位的会议纪要C．设计合同文件D．质量监督信息10、在风险对策中，风险自留__。
A．既改变风险的发生概率，又改变风险潜在损失的严重性B．只改变风险的发生概率，不改变风险潜在损失的严重性C．不改变风险的发生概率，只改变风险潜在损失的严重性D．既不改变风险的发生概率，又不改变风险潜在损失的严重性11、《公路工程国内招标文件范本》规定，在收到最后结账单和清账书__天之后，监理工程师签发最后支付证书。
2015二级吉林省建造师法规考试题库
1、以下有关工程竣工验收的表述中，正确的是( )。
A．发包人应在收到承包人的竣工验收报告后14天内组织竣工验收B．工程未经竣工验收，发包人强行使用时，由此发生的质量问题，由发包人承担责任C．工程未经竣工验收，发包人强行使用时，由此发生的质量问题，由承包人承担责任D．发包人应在竣工验收后28天内给予认可或提出修改意见2、建设工程信息分类方法中，按设计准备、设计、招投标和施工过程等进行信息分类是属于按( )的划分方式。
A．项目管理工作过程B．项目管理的任务C．项目实施的工作过程D．项目管理工作任务3、对于一个建设工程项目而言，( )是管理的核心。
A．施工方的项目管理B．设计方的项目管理C．供货方的项目管理D．业主方的项目管理4、对质量不合格的施工结果，经设计人的核验，虽没达到设计的质量标准，却尚不影响结构安全和使用功能，经业主同意后可予以验收，这种施工质量事故处理方式是( )。
A．返修处理B．让步处理C．降级处理D．不作处理5、按照我国《企业伤亡事故分类》(GB6441--1986)标准规定，职业伤害事故分为( )。
A．19B．20C．21D．226、对危险性较大的现场安装的起重机械设备，安装完毕交付使用前必须经( )的验收，合格后方可使用。
A．专业管理部门B．施工单位C．业主D．监理单位7、职业建康管理体系一级要素中不包括( )。
A．职业建康安全方针B．监督机制C．实施和运行D．检查和纠正措施8、下列费用中，不属于施工项目直接成本的是( )。
A．施工措施费B．办公费C．材料费D．施工机械使用费9、对各专业分包工程，总承包商负有( )的责任，并承担由此造成的损失。
A．管理和控制B．管理和协调C．管理和监督D．管理和指挥10、下列选项中( )不是气体状态污染物。
A．二氧化硫(SC2)B．氮氧化物(NOx)C．一氧化碳(CO)D．氮气(N2)11、项目质量、进度、成本控制编码的基础是( )。
A．项目结构图B．组织结构图C．任务分工表D．合同结构图12、即使是固定总价合同，在发生重大设计变更时也可以对合同价格进行调整，但必须( )。
2015年上半年吉林省公路造价师《理论与法规》：预算定额的编制考试试卷
2015年上半年吉林省公路造价师《理论与法规》：预算定额的编制考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、政府方面的质量控制的特点是__。
A．外部的、纵向的控制B．外部的、横向的控制C．内部的、纵向的控制D．内部的、自身的控制2、我国《担保法》规定的经济合同的担保形式有__。
①质押，②抵押；③暂定金；④预付款，⑤留置A．①②③B．①②③④⑤C．②⑤D．③④⑤3、在建设项目竣工决算报表中，反映建设项目全部资金情况和资金占用情况的报表是__。
A．建设项目概况表B．交付使用财产总表C．竣工财务决算表D．竣工财务决算审批表4、一级公路均应设置中央分隔带护栏。
当分隔带宽度大于（）m时，可不设中央分隔带护栏。
A．5B．8C．10D．125、石油沥青混凝土路面的摊铺温度须__。
A．大于110℃，小于165℃B．大于80℃，小于120℃C．大于100℃，小于140℃D．大于90℃，小于130℃6、进度和质量三大目标是__的关系。
A．相互矛盾B．既统一又矛盾C．统一D．相辅相成7、.为加快江西发展，我省提出了构建鄱阳生态经济区的发展战略。
以下哪一个城市没有纳入鄱阳湖生态经济区？A．南昌C．景德镇D．赣州8、FIDIC条款中，监理工程师有权__。
①撤换不称职的承包商代表；②撤换不称职的监理工程师代表；③批准承包人转让合同的要求；④下令对不合格的工程停工整顿；⑤终止业主与承包商的合同关系A．①②④B．②③④C．①④D．③④9、两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以__身份共同投标。
A．一个投标人B．两个投标人C．所有投标人D．三个投标人10、《公路工程国内招标文件范本》规定的“工期”，是指本合同工程或某单项工程从投标书附录中规定的开工期的最后一天算起至__止。
A．交工证书上写明的交工日期B．签发最后支付证书之日C．承包人提交最后结账单之日D．签发缺陷责任终止证书之日11、按现行有关规定，在施工过程中，生产工人的劳动保护费属于______。
2015年上半年吉林省公路造价师《理论与法规》：项目计划的基本内容考试试卷
2015年上半年吉林省公路造价师《理论与法规》：项目计划的基本内容考试试卷第一篇：2015年上半年吉林省公路造价师《理论与法规》：项目计划的基本内容考试试卷2015年上半年吉林省公路造价师《理论与法规》：项目计划的基本内容考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、__才是构成证明承包人所施工的工程已经完成的批准文件。
A．工程交工证书 B．中间支付证书C．缺陷责任终止证书D．各分项、分部工程的质量检验合格证2、建设工程勘察合同法律关系的客体是指__。
A．行为B．物C．财D．智力成果3、有关工程费用监理的方法，说法正确的是__。
A．工程费用监理方法就是计量和支付的具体方法B．工程费用监理的方法有事前监理、事后监理和跟踪监理C．工程费用监理的方法有抽检、巡视、旁站、指令等方法D．工程费用监理由监理工程师独立进行和与业主共同进行两种方法4、下列几种情况下，投标文件有效的是__。
A．投标文件无投标单位法定代表人或其授权的代理人签字，且无投标单位盖章B．投标单位未参加开标会议C．投标文件逾期送达D．投标文件未密封5、经济合同的核心是__，它是当事人双方权利和义务的焦点。
A．价款 B．标的 C．违约责任 D．履行期限6、甲于2000年4月28日因情况紧急而与乙签订一份买卖合同，合同内容对甲显示公平。
根据法律规定，下列表述正确的是__。
①甲有权通知乙撤销合同；②该合同无效，甲乙双方应各自返还财物；③合同的效力处于未定状态；④若甲在2001年4,月28日后才申请撤销该合同，人民法院不再保护；⑤该合同在未被撤销以前仍然有效，因为不违反法律及社会公共利益A．①②④ B．①④⑤ C．④⑤ D．③④⑤7、填方路堤上层的压实度应比下层的压实度__。
A．大B．小C．相等D．可大可小8、承包人__。
A．可将主体和重要的单位工程分包B．不可将主体和重要的单位工程分包 C．经业主同意可将主体和重要工程分包D．经监理工程师同意可将主体和重要单位工程分包9、招标代理行为属于__。
2015年上半年吉林省公路造价师《计价与控制》：建设工程合同的订立模拟试题
2015年上半年吉林省公路造价师《计价与控制》：建设工程合同的订立模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、职能部门与指挥部门易产生矛盾的监理组织形式是__监理组织。
A．直线制B．职能制C．直线职能制D．矩阵制2、《公路工程国内招标文件范本》规定，索赔事件发生后的__天内，承包人应向监理工程师提交索赔意向通知。
A．7B．14C．21D．283、在法律上，合同的签订可分为要约和承诺两个阶段，一般认为__。
A．工程招标是要约，工程投标是承诺B．工程招标是要约，工程投标是再要约，定标则是承诺C．工程招标是要约邀请，工程投标是要约，定标则是承诺D．工程招标、投标是要约，定标则是承诺4、合同被确认无效时，应从__即无法律约束力。
A．双方发生争议时B．合同订立时C．当事人一方提出时D．被法院确认时5、桥涵放样定位当有良好的丈量条件时可采用直接丈量法进行墩台施工定位。
桥墩中心线在桥轴线方向上的位置误差不应超出士__mm。
A．20B．15C．25D．306、下列监理工作，属于环保达标监理的是__。
A．对施工过程废物排放进行监理B．对水处理工程进行监理C．对绿化工程进行监理D．对声屏障工程进行监理7、施工合同发生争议后，除__外，业主和承包商双方都应继续履行合同。
①合同确已无法履行；②双方协议停止施工；③合同一方要求停工；④仲裁机构或法院要求停工A．①②C．②④D．③④8、按照国家有关规定，施工单项合同的估算价在__万元人民币以上，必须进行招标。
A．10B．50C．100D．2009、后张法预应力钢筋张拉，对钢丝束的张拉，若是夹片式锚具，其程序是0一初应力→__→锚固。
A．1.00бkB．1.03бkC．1.05бkD．1.06бk10、双方签署的监理合同内写明的合同金额，是指__的酬金。
A．正常监理工作B．附加监理工作C．额外监理工作D．包括正常、附加和额外监理工作11、以下属于清单支付项目的工程费用是__。
吉林省2015年上半年公路造价师《理论与法规》建设工程合同的概念及分类考试试题
吉林省2015年上半年公路造价师《理论与法规》建设工程合同的概念及分类考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、Ⅱ、Ⅲ三个级配。
A．2.5mmB．1.25mmC．0.63mmD．0.315mm2、快速路宜采用__作业方式。
A．采用五台(含)以上摊铺机成梯队作业联合摊铺B．采用两台(含)以上摊铺机成梯队作业联合摊铺C．采用两台(含)以上摊铺机成水平作业联合摊铺D．采用五台(含)以上摊铺机成水平作业联合摊铺3、单位工程施工组织设计技术经济分析重点，应围绕三个主要方面，即______。
A．劳动生产率、降低成本率、计划利润率B．技术措施、降低成本措施、施工平面图C．质量、工期、成本D．劳动指标、材料使用指标、机械使用指标4、按现行有关规定，在施工过程中，生产工人的劳动保护费属于__。
A．现场管理费B．其他工程费C．企业管理费D．直接工程费5、沥青表面处治厚度一般不大于（）cm的一种薄层路面面层。
A．2B．3C．4D．56、履约担保的保证期限到__止。
A．完成施工义务B．完成保修义务C．缺陷通知期D．预付款被全部扣回7、依法必须招标的国际招标项目的招标公告应在__上发布。
A．中国经济导报B．中国建设报C．中国日报D．中国交通报8、价值工程的核心是__。
A．系统分析B．方法分析C．技术分析D．功能与成本进行系统分析和不断创新9、发包模式的缺点是__。
A．进度控制难度大B．投资控制难度大C．业主选择承包单位范围小D．质量控制难度大10、根据同时抗辩权的规定，下列说法正确的是__。
A．如果甲方在合同中没有履行债务，则乙方可以在与甲方签订的另一个合同中不履行义务B．且同时抗辩权适用于所有合同C．同时履行抗辩权对双方各自履行债务的期限没有关系D．适用于同时履行抗辩权的合同，合同双方当事人都有机会行使11、修改和完善，这表明监理规划__。
A．应分阶段编写B．具体内容应有针对性C．基本内容应力求统一D．应遵循建设工程的运行规律12、某企业利用长期债券融资5000万元，债券的利息率为10%，筹资费费率为3%，所得税税率为33%，则债券的成本率为__。
2015年公路造价师考试《基础理论及法规》考点解析：合同法考试试卷
2015年公路造价师考试《基础理论及法规》考点解析: 合同法考试试卷一、单项选择题（共25题, 每题2分, 每题的备选项中, 只有1个事最符合题意）1.某路桥公司总经理委托该公司职工甲某去采购劣质建筑材料用于该工程建设, 则对于这种代理行为产生的法律后果是__。
A. 该代理行为的后果应由第三人承担B. 该代理行为的后果应由代理人承担C. 该代理行为的后果应由被代理人承担D. 该代理行为的后果应由代理人与被代理人共同承担连带责任2.下列哪一条不属于第一次工地会议内容______。
A. 介绍人员及组织机构B. 审议施工进度计划C. 明确施工监理例行程序D. 审议工程分包3.代理人接受委托与第三方签订经济合同过程中, 应__。
A. 以自己的名义签订合同B. 与第三方商签过程中独立地表示自己的意志C. 在授权范围内单独与第三方谈判合同D. 在与第三方签订的合同内规定代理人的权利和义务E. 在合同内约定委托人和第三方的权利义务4.《公路工程施工监理规范》(JTG G10—2006)中对总监理工程师的要求之一是应具有__的现场监理经历。
A. 6年以上B. 5年以上C. 4年以上D. 3年以上5.项目监理机械人员数量并不取决于__。
A. 工程类别B. 工程建设强度C. 工程复杂程度D. 监理单位资质等级6、因不可抗力不能履行合同, 当事人的义务为__。
A．通知B. 继续履行C. 赔偿损失D. 不必继续履行或赔偿损失, 但约定定金的, 应损失定金或双倍返还,7、按照《公路工程国内招标文件范本》的规定, 中标人应在收到中标通知书后28天内, 并在__, 应按合同规定向业主提供履约担保。
A. 签订合同协议书之前B. 签订合同协议书之后C. 签订合同协议书的同时D. 中标人选定的时间8、在施工合同中, 项目经理是__授权的, 派驻施工场地的承包人的总负责人。
A. 发包人单位法定代表人B. 承包人单位法定代表人C. 总监理工程师D. 发包人代表9、在对公路建设项目进行经济评价时, 用（）的方法评价项目承受风险的能力。
2015年上半年吉林省造价工程师工程计价：合同价款纠纷考试试卷
2015年上半年吉林省造价工程师工程计价：合同价款纠纷考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、支撑系统包括（）支撑和屋盖支撑两大部分。
A．石体B．柱间C．地基D．架木2、工程经济分析中，处理现金流量图时，发生在第三计息期的现金流出应标在（）时点上。
A．3B．2C．1D．43、地下室应按（）外边线所围水平面积计算。
A．外墙勒脚B．外墙防潮层C．外墙保护墙D．外墙上口4、涂料成分中，次要成膜物质的作用是（）。
A．降低黏度，便于施工B．溶解成膜物质，影响成膜过程C．赋予涂料美观的色彩，并提高涂膜的耐磨性D．将其他成分粘成整体，并形成坚韧的保护膜5、下列投资估算方法中，精度较高的是__。
A．生产能力指数法B．单位生产能力估算法C．系数估算法D．指标估算法6、某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作A的总时差和自由时差（）周。
A．均为0B．分别为1和0C．分别为2和0D．均为47、按照生产能力指数法(x＝0.8，f=1.1)，如将设计中的化工生产系统的生产能力提高到三倍，投资额将增加__。
A．118.9%B．158.3%C．164.9%D．191.5%8、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目，__。
A．必须进行公开招标B．必须进行邀请招标C．应当进行公开招标，但经有关部门批准可以邀请招标的除外D．应当进行邀请招标，但经有关部门批准可以不进行招标的除外9、直接影响水泥活性和强度的是（）。
A．凝结时间B．体积安定性C．细度D．密度10、（）是形成固定资产的主要手段。
A．基本建设投资B．更新改造投资C．房地产开发投资D．其他固定资产投资11、为缩短总工期，应该采取措施缩短双代号网络计划中（）。
A．总时差最大的工作的持续时间B．自由时差为零的工作的持续时间C．关键线路上某一项或几项工作的持续时间D．所有非关键线路的持续时间12、下列关于建设工程索赔程序的说法，正确的是__。
2015年公路造价师考试《基础理论及法规》考点解析：借款合同试题
2015年公路造价师考试《基础理论及法规》考点解析：借款合同试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、敏感性因素是指__的因素。
A．发生较小幅度变化就引起经济评价指标发生较大变动B．发生较大幅度变化就引起经济评价指标发生较大变动C．发生较小幅度变化就引起经济评价指标发生较小变动D．发生较大幅度变化就引起经济评价指标发生较小变动2、工程变更后，准确的工程数量应从__获取。
A．设计图纸B．合同文件C．技术规范D．监理工程师的记录E．承包人提供的工程数量3、增加挡土墙抗滑稳定性的措施有__。
A．展宽墙趾B．采用倾斜基底C．采用扩大基础D．采用凸榫基础E．采用人工基础4、热拌沥青混合料的配合比设计采用马歇尔试验设计方法，同时还要进行的试验或检验是__。
A．CBR试验B．浸水马歇尔试验C．水稳性检验D．车辙试验5、城市主干路、快速路的沥青混凝土宜采用__拌和。
A．振捣式拌和机B．平板式拌和机C．间歇式(分拌式)拌和机D．大型拌和机6、对路基的基本要求是具有足够的__。
A．压实度、平整度、强度B．强度、水温稳定性和整体稳定性C．刚度、稳定性D．标高及合格的几何尺寸7、根据FIDIC合同条件，动员预付款的条件是__。
A．施工人员已进场施工B．已提供履约押金或履约保函C．承包商已签订材料、设备的采购合同D．承包商购买的材料、设备已进场8、某建设单位拟向银行贷款，现有两家银行可供选择。
甲银行贷款年利率为6%，每半年计息一次，乙银行贷款年利率为 5.4%，每月计息一次，则甲、乙两家银行的实际利率关系__。
A．甲银行实际利率大于乙银行实际利率B．甲、乙银行实际利率相等C．甲银行实际利率小于乙银行实际利率D．无法确定9、在合同依法生效后，债权人为了确保其债权的实现，可以采取__等法律措施。
A．抗辩权B．变更权C．撤销权D．代位权E．解除权10、某投资项目建设期为3年，在建设期第一年贷款100万元，第二年贷款200万元，第三年贷款100万元，贷款利率为10%，用复利法计息建设期第二年的贷款利息应为（）万元。
2015年吉林省公路造价师技术与计量：关键性计量规则考试题
2015年吉林省公路造价师技术与计量：关键性计量规则考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、保留金的最高限额一般为合同总价的__。
A．4%B．5%C．6%D．7%2、路面基层摊铺时，混合料的含水量宜高于最佳含水量的__，以补偿摊铺及碾压过程中的水分损失。
A．0.5%～1.0%B．1.0%～1.5%C．1.5%～2.0%D．2.0%～2.5%3、可较准确地反映实际水平，适用于市场经济条件的施工图预算编制方法是（）。
A．单价法B．分项详细估算法C．实物法D．综合指标法4、某经济合同，乙方收受甲方定金3万元，合同规定违约金4万元，后乙方违约，未完全履行合同，此时__。
A．乙方应返还定金3万元给甲方B．乙方应按6万元返还定金给甲方，且另行支付4万元违约金C．乙方向甲方支付4万元违约金，并返还定金D．乙方按6万元返还定金给甲方，不再交付违约金5、在建安工程造价中，材料预算价格是指材料由其来源地运到__的价格。
A．施工工地B．使企业少缴部分所得税C．施工工地仓库后出库D．施工工地仓库6、根据FIDIC条款，由承包人承担工程暂停增加费用的情形有__。
①工地的恶劣气候；②监理工程师的过失；③政治风险；④工程的施工方法不当A．①②B．②④C．③④D．①④7、在小半径弯道且需要视线诱导的地方设置护栏的最好形式是（）。
A．缆索B．波形梁C．混凝土D．箱梁8、甲冒充乙的名义与丙订立合同，乙知道后并不反对，则__。
A．乙对甲的行为不负责任B．乙应当对甲的行为承担责任C．甲自己承担责任D．甲、乙均不承担责任9、公路工程施工合同示范文本中，工程师无权指示设计变更的情形是__。
A．减少合同中约定的工程量B．改变有关工程的施工时间C．删除承包范围内的部分工作D．更改工程有关部分尺寸10、当事人对保证方式没有约定或约定不明时，应当按照__方式承担保证责任。
A．一般保证B．连带保证C．违约金D．定金11、监理工程师在颁发缺陷责任终止证书后，承包人应向监理工程师提交__。
2015年下半年吉林省公路造价师《理论与法规》合同法考试试卷
2015年下半年吉林省公路造价师《理论与法规》合同法考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、沥青混凝土碾压作业时，初压温度，碾压终了温度分别不得低于__℃。
A．100，70B．110，70C．110，80D．110，652、工程项目承包单位投标时，按规定应提交下列证明文件__。
A．只交验企业法人营业执照B．只交验企业等级证书C．优良工程证书D．企业法人营业执照和企业等级证书3、水泥混凝土路面常用的养护方法有（）。
A．湿覆盖养护B．蒸汽养护C．真空脱水D．以上三种4、下列合同免责条款有效的是__。
A．因重大过失造成对方财产损失的B．因故意造成对方财产损失的C．因一般过失造成对方轻微损失的D．造成对方人身伤害的5、目标动态控制过程中，__组成一个连续不断的“循环链”。
A．控制与信息B．控制与计划C．控制与决策D．控制与组织6、下列关于动员预付款的扣还，说法错误的是__。
A．预付款在分期支付工程进度款的支付中按百分率扣减的方式偿还B．从达到合同总价的10%那个月起扣C．本月证书中承包商应获得的合同款额中扣除25%作为预付款的偿还D．合同款额中不包括保留金的扣减，但包括预付款的扣减7、建设项目经济评价的计算期是指__。
A．从开始施工到建成投产所经历的时间B．从建成投产到主要固定资产报废为止所经历的时间C．从开始施工到建成投产直到主要固定资产报废为止所经历的时间D．从开始施工到建成投产直到全部资产报废为止所经历的时间8、无效经济合同的确认权属于__。
A．法院或仲裁机关B．法院C．工商局D．建设管理部门9、施工现场的进度控制的影响因素有很多，被认为最大的影响因素是__。
A．资金B．技术C．人工D．设备10、某固定资产原值为6万元，预计净残值为0.3万元，使用年限为5年，若采用双倍余额递减法计提折旧，则第二年的计提折旧额为__。
A．14400元B．18000元C．16000元D．15000元11、技术规范和其他技术资料2份。
2015年造价工程师考试真题参考答案
2015年造价工程师考试真题参考答案《建设工程技术与计量》（土木建筑工程）1.【参考答案】C【解析】本题考查的是岩体的结构。
岩石中的石英含量越多，钻孔难度就越大，钻头、钻机等消耗量就越多。
教材P1。
2.【参考答案】B【解析】本题考查的是地下水的类型。
承压水的补给区与分布区不一致。
教材P18表1.2.13.【参考答案】B【解析】本题考查的是特殊地基。
对结构面不利交汇切割和岩体软弱破碎的地下工程围岩，地下工程开挖后，要及时采用支撑、支护和衬砌。
支撑由柱体、钢管排架发展为钢筋或型钢拱架，拱架的结构和间距根据围岩破碎的程度决定。
教材P21。
4.【参考答案】B【解析】本题考查的是边坡稳定。
对于喷出岩边坡，如玄武岩、凝灰岩、火山角砾岩、安山岩等，其原生的节理，尤其是柱状节理发育时，易形成直立边坡并易发生崩塌。
教材P23。
5.【参考答案】C【解析】本题考查的是工程地质对工程选址的影响。
道路选线应尽量避开断层裂谷边坡，尤其是不稳定边坡；避开岩层倾向与坡面倾向一致的顺向坡，尤其是岩层倾角小于坡面倾角的；避免路线与主要裂隙发育方向平行，尤其是裂隙倾向与边坡倾向一致的。
教材P28。
6.【参考答案】A【解析】本题考查的是工程地质对工程选址的影响。
裂隙（裂缝）对工程建设的影响主要表现在破坏岩体的整体性，促使岩体风化加快，增强岩体的透水性，使岩体的强度和稳定性降低。
教材P29。
7.【参考答案】B【解析】本题考查的是工业与民用建筑工程的分类及应用。
剪力墙一般为钢筋混凝土墙，厚度不小于140mm,剪力墙的间距一般为3-8m。
教材P34.8.【参考答案】D【解析】本题考查的是工业与民用建筑工程的分类及应用。
悬索结构是比较理想的大跨度结构形式之一。
目前，悬索屋盖结构的跨度已达160m，主要用于体育馆、展览馆中。
教材P35.9.【参考答案】B【解析】本题考查的是民用建筑构造。
宿舍、办公楼等多层砌体民用房屋，且层数为3-4层时，应在底层和檐口标高处各设置一道圈梁。
2015年吉林省公路造价师《理论与法规》公路法试题
2015年吉林省公路造价师《理论与法规》公路法试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、可撤销的合同在被撤销前，属于__合同。
A．无效B．既未成立也未生效C．有效D．虽未成立但已生效2、[2005年考题]《公路工程施工监理规范》明确规定监理技术档案不包括__。
A．停工指令B．现场指令C．监理日报(记)D．试验记录3、下列关于合同公证与鉴证的异同点的说法中，正确是__。
A．公证一般实行自愿申请原则，鉴证反之B．公证与鉴证的效力等同C．鉴证属于行政管理行为，公证则属于司法行政行为D．公证和鉴证在我国域内和域外都有法律效力4、订购300t散装水泥的订货合同，到货检验后发现供货的量少于合同约定的数量，但缺少数额在合同约定的磅差范围内，到时应__。
A．由于数量缺少，按卖方违约对待，要求其支付违约金B．按实际到货数量支付价款C．按合同约定的300t水泥支付价款D．由于数量不足，拒绝支付全部价款5、依据合同法的规定，属于要约可以撤销的情况是__。
A．要约人明确表示要约不可撤销B．要约人确定了承诺期限C．受要约人为履行合同作了准备D．受要约人有理由认为要约不可撤销，并已经为履行合同作了准备工作6、索赔和反索赔是（）的索赔。
A．同一事件中业主与承包商相互间B．承包商对业主C．业主对承包商D．业主对承包商和承包商对业主7、动态投资回收期的评价标准是__。
A．≤项目寿命期B．≤基准投资回收期C．≥项目寿命期D．≤基准动态投资回收期8、钻孔直径、倾斜率和__应符合要求。
A．轴线B．底面高程C．深度D．泥浆深度9、干密度的定义是__。
A．干土重/土总体积B．干土重/土颗粒体积C．干土重/土中空隙的体积D．干土重/原土体总重10、按照《公路工程国内招标文件范本》的规定，中标人应在收到中标通知书后28天内，并在__，应按合同规定向业主提供履约担保。
A．签订合同协议书之前B．签订合同协议书之后C．签订合同协议书的同时D．中标人选定的时间11、拱式、悬索桥、__四种。
吉林省2015年公路造价师《计价与控制》定额计价的基本程序试题
吉林省2015年公路造价师《计价与控制》定额计价的基本程序试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、暂定金额由__批准使用。
A．业主B．总承包人C．监理工程师D．上级主管部门2、《公路工程国内招标文件范本》规定的材料预付款的退还办法是，当材料已用于永久工程时，材料预付款应从期中支付证书中扣回，扣回期不超过__个月。
A．5B．3C．2D．13、在固定总价合同条件下，通货膨胀__。
A．对业主和承包商均没有风险B．对业主来说没有风险，对承包商来说风险大C．对业主来说风险小，对承包商来说风险大D．对业主和承包商均有风险4、FIDIC施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会，是由__的人员组成。
A．仲裁委员会指定B．政府管理机构指定C．业主与承包商协商选定D．行业协会指定5、保证合同的当事人是__。
A．保证人和债务人B．保证人和债权人C．保证人、债务人和债权人D．债权人和债务人6、公路工程施工中，因不可抗力事件导致承包人的机械设备损坏及停工损失，应由__承担。
A．业主B．承包人C．业主和承包人分别D．业主和承包人均不7、按照《合同法》的规定，下列合同的形式，表述正确的是__。
①当事人订立合同只能采用书面形式或口头形式；②当事人约定采用书面形式的应当采用书面形式；③法律规定采用书面形式，当事人未采用但一方已经履行主要义务，该合同成立；④数据电文是书面形式的一种；⑤合同书分为标准合同书和一般合同书A．①②③B．②④C．②③④D．①②⑤8、FIDIC条款中，承包商应对下列__风险损失负责。
①地震引起的已完工程的损坏，②地震导致承包商的人员伤亡和机械设备受损；③施工质量达不到要求但监理工程师未发现；④异常恶劣的自然气候引起的停工和窝工A．①②③B．②③④C．①③④D．①④9、《公路工程国内招标文件范本》规定的动员预付款扣回办法是，当中期支付累计金额达到合同价格的__之后，开始按工程进度以每完成合同价格的1%，扣回开工预付款2％的固定比例，从每月的月进度支付中扣回，直到全部扣完为止。
吉林省2015年上半年公路造价师《案例分析》经济法律法规的调整对象考试试题
吉林省2015年上半年公路造价师《案例分析》经济法律法规的调整对象考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、不属于要约的是__。
A．自动售货机售卖商品B．商店橱窗展示商品样品C．悬赏广告D．顾客在商店询问商品的价格2、吊桥的主要承重结构是__。
A．桥面B．缆索C．桥台3、下列不属于第一次工地会议内容的是__。
A．介绍人员及组织机构B．审议施工进度计划C．明确施工监理例行程序D．审议工程分包4、不属于工程计量的方法有__。
A．现场记录B．室内按图纸计量C．实地测量D．共同计量5、我国公路项目现行建筑安装工程费用中，按规定税金的计税基数为______。
A．营业额B．直接工程费+间接费C．计划利润D．直接费+间接费+利润6、《公路工程国内招标文件范本》规定，中标人应当自收到中标通知书之日起__天内，按照招标文件和投标文件及中标通知书等和招标人订立书面合同。
A．15B．20C．28D．307、下列关于合同公证与鉴证的异同点的说法中，正确是__。
A．公证一般实行自愿申请原则，鉴证反之B．公证与鉴证的效力等同C．鉴证属于行政管理行为，公证则属于司法行政行为D．公证和鉴证在我国域内和域外都有法律效力8、某项目建设期为2年，建设期内每年年初投资400万元，运营期每年年末净收益为150万元。
若基准收益率为12%，运营期为18年，并且(P/A，12%，18)＝7.2497，则该方案的净现值和静态投资回收期分别为__。
A．109.77万元和7.33年B．213.80万元和6.33年C．213.80万元和7.33年D．109.77万元和6.33年9、公路建设项目环境影响评价文件，必须经过__审批。
A．建设单位B．有资质的环境影响评价机构C．环保部门D．交通部门10、FIDIC条款中对合同拥有解释权的是__。
A．承包商B．业主C．第三方D．监理11、某建设项目，当折现率i1=10%时，财务净现值FNPV1=200万元；当i2=15%时，FNPV2= -100万元，用内插公式法可求得其财务内部收益率为__。
吉林省2015年上半年公路造价师《理论与法规》建设工程合同的概念及分类考试试题
吉林省2015年上半年公路造价师《理论与法规》建设工程合同的概念及分类考试试题一、单项选择题(共25题，每题2分，每题的备选项中,只有1个事最符合题意)1、Ⅱ、Ⅲ三个级配。
A．2。
5mmB．1。
25mmC．0。
63mmD．0.315mm2、快速路宜采用__作业方式。
A．采用五台（含）以上摊铺机成梯队作业联合摊铺B．采用两台（含)以上摊铺机成梯队作业联合摊铺C．采用两台（含)以上摊铺机成水平作业联合摊铺D．采用五台（含）以上摊铺机成水平作业联合摊铺3、单位工程施工组织设计技术经济分析重点，应围绕三个主要方面,即______。
A．劳动生产率、降低成本率、计划利润率B．技术措施、降低成本措施、施工平面图C．质量、工期、成本D．劳动指标、材料使用指标、机械使用指标4、按现行有关规定,在施工过程中，生产工人的劳动保护费属于__。
A．现场管理费B．其他工程费C．企业管理费D．直接工程费5、沥青表面处治厚度一般不大于（）cm的一种薄层路面面层。
A．2B．3C．4D．56、履约担保的保证期限到__止。
A．完成施工义务B．完成保修义务C．缺陷通知期D．预付款被全部扣回7、依法必须招标的国际招标项目的招标公告应在__上发布。
A．中国经济导报B．中国建设报C．中国日报D．中国交通报8、价值工程的核心是__。
A．系统分析B．方法分析C．技术分析D．功能与成本进行系统分析和不断创新9、发包模式的缺点是__。
A．进度控制难度大B．投资控制难度大C．业主选择承包单位范围小D．质量控制难度大10、根据同时抗辩权的规定,下列说法正确的是__.A．如果甲方在合同中没有履行债务，则乙方可以在与甲方签订的另一个合同中不履行义务B．且同时抗辩权适用于所有合同C．同时履行抗辩权对双方各自履行债务的期限没有关系D．适用于同时履行抗辩权的合同，合同双方当事人都有机会行使11、修改和完善，这表明监理规划__。
A．应分阶段编写B．具体内容应有针对性C．基本内容应力求统一D．应遵循建设工程的运行规律12、某企业利用长期债券融资5000万元，债券的利息率为10％,筹资费费率为3%，所得税税率为33%，则债券的成本率为__.A．6.02%B．6.91%C．9。
吉林省2015年公路造价师《计价与控制》：建设工程合同的订立模拟试题
吉林省2015年公路造价师《计价与控制》：建设工程合同的订立模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、根据《仲裁法》的规定，以下不属于仲裁协议应当具备的内容的是__。
A．请求仲裁的意思表示B．仲裁事项C．选定仲裁委员会D．双方当事人对仲裁费用的承担方式2、二级监理机构是指__。
A．工程质量监督部门，社会监理单位B．甲级监理单位，乙级监理单位C．总监办公室，驻地监理办公室D．乙级监理单位3、下面不是线性盈亏平衡分析前提条件的是__。
A．销售收入是销售量的线性函数B．单位可变成本随生产量的增加成比例降低C．销售收入与销售量之间成线性比例关系D．只生产单一产品，且生产量等于销售量4、下列关于动员预付款的扣还，说法错误的是__。
A．预付款在分期支付工程进度款的支付中按百分率扣减的方式偿还B．从达到合同总价的10%那个月起扣C．本月证书中承包商应获得的合同款额中扣除25%作为预付款的偿还D．合同款额中不包括保留金的扣减，但包括预付款的扣减5、签署工程施工开工令的人是__。
A．项目总监理工程师B．总监代表C．业主D．上级主管部门领导6、无效合同的确认权属于__。
A．法院或仲裁机关B．合同当事人C．合同主管机关D．交通主管部门7、根据FIDIC条款，履约保证金的清退应在__内。
A．工程交工验收完成后15天B．工程竣工验收完成后15天C．工程交工验收完成后14天D．工程竣工验收完成后14天(缺陷责任期)8、FIDIC是指__。
A．国际工程师B．国际咨询工程师C．国际监理工程师联合会D．国际咨询工程师联合会9、估计工程项目可能发生的偏离，采取预防措施进行控制，称为__。
A．事先控制B．主动控制C．被动控制D．动态控制10、当工程变更减少了工程量或工作内容时，实际完工所需天数也相应缩短，则__合同工期。
A．不能缩短B．应缩短C．应延长D．重新签订11、公路工程概算定额中不包括以下__。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
吉林省2015年上半年公路造价师《理论与法规》建设工程合同的概念及分类考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、Ⅱ、Ⅲ三个级配。
A．2.5mmB．1.25mmC．0.63mmD．0.315mm2、快速路宜采用__作业方式。
A．采用五台(含)以上摊铺机成梯队作业联合摊铺B．采用两台(含)以上摊铺机成梯队作业联合摊铺C．采用两台(含)以上摊铺机成水平作业联合摊铺D．采用五台(含)以上摊铺机成水平作业联合摊铺3、单位工程施工组织设计技术经济分析重点，应围绕三个主要方面，即______。
A．劳动生产率、降低成本率、计划利润率B．技术措施、降低成本措施、施工平面图C．质量、工期、成本D．劳动指标、材料使用指标、机械使用指标4、按现行有关规定，在施工过程中，生产工人的劳动保护费属于__。
A．现场管理费B．其他工程费C．企业管理费D．直接工程费5、沥青表面处治厚度一般不大于（）cm的一种薄层路面面层。
A．2B．3C．4D．56、履约担保的保证期限到__止。
A．完成施工义务B．完成保修义务C．缺陷通知期D．预付款被全部扣回7、依法必须招标的国际招标项目的招标公告应在__上发布。
A．中国经济导报B．中国建设报C．中国日报D．中国交通报8、价值工程的核心是__。
A．系统分析B．方法分析C．技术分析D．功能与成本进行系统分析和不断创新9、发包模式的缺点是__。
A．进度控制难度大B．投资控制难度大C．业主选择承包单位范围小D．质量控制难度大10、根据同时抗辩权的规定，下列说法正确的是__。
A．如果甲方在合同中没有履行债务，则乙方可以在与甲方签订的另一个合同中不履行义务B．且同时抗辩权适用于所有合同C．同时履行抗辩权对双方各自履行债务的期限没有关系D．适用于同时履行抗辩权的合同，合同双方当事人都有机会行使11、修改和完善，这表明监理规划__。
A．应分阶段编写B．具体内容应有针对性C．基本内容应力求统一D．应遵循建设工程的运行规律12、某企业利用长期债券融资5000万元，债券的利息率为10%，筹资费费率为3%，所得税税率为33%，则债券的成本率为__。
A．6.02%B．6.91%C．9.7%D．10.3%13、视线诱导设施产品质量的检测项目不包括__。
A．外观质量B．几何尺寸C．材料性能D．镀层质量14、某合同履行费用的负担不明确，合同双方当事人未能达成补充协议且也无法按交易习惯确定，则应当__。
A．宣告合同无效B．由享有权利的一方负担C．由双方分担D．由履行义务的一方负担15、用销售量表示的盈亏平衡点越低，则项目__。
A．安全性越小B．抗风险能力越小C．盈利的可能性大D．发生亏损的机会大16、下列选项中债权人不可以行使撤销权来保全自己债权的是__。
A．债务人放弃其到债权，对债权人造成损害的B．债务人无偿转让其财产、对债权人造成损害的C．债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，受让人不知道该情形的D．债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，受让人知道该情形的17、某企业为4年后的第5年年初至第7年年末每年投资100万元建立一个新项目，已知年利率10%，则该企业现在应准备资金数量为__。
A．100(P/A，10%，3)(P/F，10%，4)B．100(A/P，10%，3)(A/F，10%，4)C．100(P/A，10%，3)(F/P，10%，4)D．100(A/P，10%，3)(F/A，10%，4)18、企业定额的水平（）。
A．应反映社会平均水平B．应高于地区定额水平才具有竞争能力C．都高于地区定额水平D．都低于地区定额水平19、政府方面的质量控制的特点是__。
A．外部的、纵向的控制B．外部的、横向的控制C．内部的、纵向的控制D．内部的、自身的控制20、施工准备阶段的环境保护监理内容是__。
A．审查施工单位编制的分部(分项)工程施工方案中的环保措施是否可行B．审查施工单位的环保管理体系是否责任明确，切实有效C．监测各项环境指标，出具检测报告或成果D．编写环保监理月报21、板跨中截面的主筋应放在__。
A．上面B．中间C．下面D．侧面22、公路工程施工中，因不可抗力事件导致工程本身的损害，应由__承担。
A．承包人B．业主C．承包人和业主共同D．承包人和业主均不23、命令源最多的组织模式是__。
A．直线式B．职能式C．直线职能式D．矩阵式24、构成合同文件的有__。
①中标通知书；②投标书；③图纸；④材料设备采购单；⑤施工日志和记录A．①④B．②③C．①②③D．③④⑤25、公路建设项目环境影响评价文件，必须经过__审批。
A．建设单位B．有资质的环境影响评价机构C．环保部门D．交通部门二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、根据矿料最大粒料的不同，沥青混凝土混合料分为__。
A．SMAB．粗粒式C．中粒式D．细粒式和砂粒式2、工程项目竣工决算的内容包括__。
A．设备工、器具购置费B．铺底固定资金C．建筑安装工程费D．征地拆迁费E．工程项目投资利息3、中、小桥__。
A．单孔跨径20～40m的是中桥B．单孔跨径10～20m的是小桥C．单孔跨径40～100m的是大桥D．单孔跨径5～20m的是小桥4、水泥稳定碎石基层混合料的试验项目为（）。
A．颗粒分析B．重型击实试验C．延迟时间D．抗压强度试验5、在FIDIC土木工程施工合同条件中，__属业主的风险。
A．战争、动乱等B．工伤事故C．正常的恶劣天气D．设计不当造成的损失和破坏E．业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用6、线性盈亏平衡分析要满足的前提条件是__。
A．生产量等于销售量B．总生产成本为生产量的线性函数C．销售收入为销售量的线性函数D．生产多种产品E．只生产单一产品7、投标单位有下列情况的__，将被没收投标保证金。
A．投标有效期内撤回其投标文件B．中标单位未在规定期限内提交履约保证金C．中标单位签订了投标合同后D．领取招标文件，但未来投标E．中标单位未在规定期限内签订合同8、代理人接受委托与第三方签订合同过程中，应__。
A．以自己的名义签订合同B．与第三方商签过程中独立地表现自己的意志C．在授权范围内单独与第三方谈判合同D．在与第三方签订的合同内规定代理人的权利义务E．在合同内约定业主和第三方的权利义务9、监理工程师一般只对__方面的工程项目进行计量。
A．工程量清单中的全部项目B．工程变更项目C．合同文件中规定的项目D．工程量清单中的部分项目E．工程量清单的重点项目10、在建设工程中运用价值工程时，提高工程价值的途径有__。
A．通过采用新方案，既提高产品功能，又降低成本B．通过设计优化，在成本不变的前提下，提高产品功能C．施工单位通过严格履行施工合同，提高其社会信誉D．在保证建设工程质量和功能的前提下，通过合理的组织管理措施降低成本E．适量增加成本，大幅度提高项目功能和适用性11、钢筋混凝土工程，模板拆除的规定为__。
A．混凝土达到拆模强度B．先支的后拆，后支的先拆C．先拆除非承重部分，后拆除承载部分D．先侧模，后底模12、工程量清单的优点是__。
A．管理简单B．适应性强C．保密性好D．竞争性强E．保险性好13、进度前锋线的检查功能有__。
A．确定检查时刻的实际进度B．预测工序、项目的发展趋势C．为计划调整提供依据D．确定工期延期时间E．确定工期延误时间14、石质路堑开挖方法有__。
A．挖掘法B．钻凿法C．爆破法D．松土法E．破碎法15、下列关于工程变更的说法，正确的有__。
A．工程变更总是由承包商提出的B．监理工程师的变更指令应以书面形式发出C．发生工程变更，若合同中有适用于变更工程的价格，可以据此计算结算价款D．监理工程师审批设计变更时应与业主及设计单位协商E．工程变更总是由监理工程师提出的16、承包人在完成较小附加工程后申请计日工支付时，应提供__。
A．用工清单B．材料清单C．设备清单D．费用清单E．工程量清单17、施工定额由下列哪些部分组成__。
A．时间定额B．劳动定额C．产量定额D．机械定额E．材料定额18、下列哪些情况不需考虑动水压力。
__A．黏土路堤的稳定性验算B．普通土填筑的路堤的稳定性验算C．砂土填筑的路堤的稳定性验算D．墙背填料为普通土的浸水挡土墙的稳定性验算19、评定沥青与石料黏附性能的方法有（）。
A.酒精燃烧法B.水煮法C.水浸法D.表干法20、时间定额的劳动时间包括__。
A．准备结束的时间B．基本生产时间C．辅助生产时间D．不可避免的中断时间E．工人娱乐的时间21、对设计招标特点的描述，正确的是__。
A．投标人的投标报价是按规定的工程量清单填报单价后算出总价B．设计招标文件中仅提出设计依据、工程项目应达到的技术指标、项目限定的工作范围、项目所在地的基本资料、要求完成的时间等内容，而无具体的工作量要求C．设计招标的承包任务是承包者通过自己的智力活动，将业主对建设项目的设想转变为可实施的蓝图D．开标时不是由招标单位按公布的各投标书的报价高低排定标价次序，而是分别简单公布各初步设计方案的基本构思和意图，而且不排定标价次序E．评标时不过分追求完成设计任务的报价额高低，更多的关注于所提供方案的技术先进性22、在FIDIC土木工程施工合同条件中，__属业主的风险。
A．战争、动乱等B．工伤事故C．正常的恶劣天气D．设计不当造成的损失和破坏E．业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用23、按现行桥规规定，硬度为55°～60°的氯丁橡胶支座适用的温度范围错误的是__。
A．不高于30℃B．-10～-40℃C．0～-50℃D．不低于-25℃E．-25～35℃24、等额支付现值公式应满足的条件是__。
A．支付期每期间隔相等B．每次支付金额相等C．每次支付金额可以不等D．支付期每期间隔可以不等E．第一次支付在期末，以后每次支付均在期末25、可索赔的损失索赔费用包括__。
A．由索赔事项引起的直接和间接成本B．由于合同延期而带来的利润损失C．由于合同延期而带来的额外时间相关损失D．合同延期引起的上级部门或公司管理费损失E．由于干扰造成的生产率降低所引起的额外成本。