合同条件--分包合同条件及附件-附件1-付款条款

合集下载

建设工程分包合同通用条款

建设工程分包合同通用条款

建设工程分包合同通用条款第一条合同当事人甲方(总承包商)名称:_________乙方(分包商)名称:_________第二条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在_________(工程名称)项目中的权利、义务和责任,以保证工程质量、工期和投资控制符合合同约定。

第三条合同范围甲方将_________(工程部分或专业工作)分包给乙方,具体包括但不限于以下内容:_________(详细描述分包工程的范围)。

第四条合同价格1. 分包工程的合同总价为:_________元人民币。

2. 价格包含所有材料、人工、机械使用和管理费用。

3. 如遇变更,双方应协商一致后调整合同价格。

第五条质量要求1. 乙方必须按照国家及行业标准和规范执行工程,确保工程质量达到甲方及设计要求。

2. 乙方应接受甲方或第三方的质量检查,并及时整改不符合项。

第六条工期要求1. 乙方应按甲方提供的施工进度计划完成分包工程,并遵守甲方的工期管理规定。

2. 如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任。

第七条付款方式1. 甲方根据工程进度向乙方支付工程款,具体支付比例和时间由双方协商确定。

2. 最终支付应在工程验收合格后进行,扣留一定比例的质量保证金,直至质保期满无质量问题后支付。

第八条变更与索赔1. 工程变更需双方协商一致,并签署书面变更协议。

2. 因变更导致的成本增减,双方应根据实际发生的工作量进行调整。

第九条违约责任1. 如一方违反合同条款,应承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。

2. 如因不可抗力因素导致不能履行或完全履行合同,应及时通知对方,并提供相应证明。

第十条争议解决合同执行过程中出现的争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

第十一条其他事宜1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。

3. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

付款方式和条件

付款方式和条件

付款方式和条件合同书本合同由甲方(支付方)和乙方(收款方)共同订立,双方遵循以下付款方式和条件:一、付款方式1.1 甲方将按照约定的付款周期(例如每月、每季度等),以电汇、支票或其他双方协商同意的方式向乙方支付应付款项。

1.2 甲方支付应付款项时,必须提供准确的付款信息,包括乙方的正确收款账户和相应的付款金额。

二、付款条件2.1 乙方提供正确的发票或相应的付款凭证后,甲方方可进行付款。

2.2 甲方应在约定的付款周期内完成付款,否则应向乙方支付相应的逾期支付费用。

2.3 如乙方提供的发票或付款凭证存在问题或不符合要求,甲方有权暂停付款并要求乙方及时更正或提供正确的文件。

三、相关约定3.1 甲方应确保付款过程的安全性,并采取必要措施预防任何付款纠纷或风险。

3.2 如因不可抗力等不可预见的原因导致付款延迟或无法支付,甲方应立即通知乙方并尽力协商解决方案。

3.3 双方应保持良好的沟通,及时解决在付款过程中出现的任何问题或争议。

3.4 乙方应确保提供的收款账户信息准确无误,如因提供错误的账户信息导致款项支付错误,乙方应承担相应责任。

四、违约责任4.1 若一方违反本合同约定,使得对方无法按照合同要求进行付款或收款,违约方应承担相应的违约责任。

4.2 若因违约方的原因导致对方产生损失,违约方应承担赔偿责任,包括但不限于支付相应的经济损失及其他合理费用。

五、解决争议本合同的履行、解释和争议解决应依据相关法律法规,如无明确规定的,应按照当地的惯例和商业常规处理。

六、其他条款6.1 本合同生效日期起至双方履行完毕,或者合同约定的终止日期止。

6.2 本合同的修改、补充须经双方书面一致同意,并作为本合同的附件。

甲方(支付方):_________________乙方(收款方):_________________日期:_________________。

FIDIC施工合同条件 1999年第一版

FIDIC施工合同条件 1999年第一版

(一)FIDIC业主/咨询工程师标准服务协议书条件(白皮书)(二)FIDIC设计-建造与交钥匙工程合同条件(橘皮书)(三)FIDIC电气与机械工程合同条件(黄皮书)(四)FIDIC土木工程施工合同条件(红皮书)(五)FIDIC土木工程施工分包合同条件特别注意:FIDIC合同中有发包商指定分包商的条款,但是这在国内是违法的见法规P32页FIDIC 施工合同条件菲迪克合同条款(1999年第一版)用于业主设计的房屋建筑或工程通用条件专用条件编制指南争端裁决协议书格式投标函、合同协议书格式请勿复印传播。

请勿正式引用。

引言国际咨询工程师联合会(FIDIC)现于1999年出版下列四份新的合同标准格式的第一版: 施工合同条件(Conditions of Contract for Construction)推荐用于由雇主设计的、或由其代表—工程师设计的房屋建筑或工程(building or engineering works)。

在这种合同形式下,承包商一般都按照雇主提供的设计施工。

但工程中的某些土木、机械、电力和/或建造工程也可能由承包商设计。

 永久设备和设计—建造合同条件(Conditions of Contract for Plant and Design-Build) 推荐用于电力和/或机械设备的提供,以及房屋建筑或工程的设计和实施。

在这种合同形式下,一般都是由承包商按照雇主的要求设计和提供设备和/或其它工程(可能包括由土木、机械、电力、和/或建造工程的任何组合形式)。

 EPC/交钥匙项目合同条件(Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects)适用于在交钥匙的基础上进行的工厂或其它类似设施的加工或能源设备的提供、或基础设施项目和其它类型的开发项目的实施,这种合同条件所适用的项目(i)对最终价格和施工时间的确定性要求较高,(ii)承包商完全负责项目的设计和施工,雇主基本不参与工作。

分包合同(范本)全带详尽条款

分包合同(范本)全带详尽条款

分包合同(范本)全带详尽条款分包合同(范本)甲方(全称):____________________乙方(全称):____________________根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方将工程项目的部分施工任务分包给乙方的事项,达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:____________________2.工程地点:____________________3.工程内容:____________________4.工程面积:____________________5.工程造价:____________________二、分包范围及内容1.分包范围:____________________2.分包内容:____________________三、合同工期1.开工日期:____________________2.竣工日期:____________________3.工期总日历天数:____________________四、合同价款及支付方式1.合同价款:____________________2.支付方式:____________________五、质量标准1.工程质量标准:____________________2.验收标准:____________________六、安全生产1.乙方应严格遵守国家及地方安全生产法律法规,确保施工安全。

2.乙方应制定安全生产责任制度,明确安全生产责任人。

3.乙方应采取必要的安全防护措施,防止事故发生。

4.乙方应定期对施工现场进行安全检查,发现问题及时整改。

七、甲方权利与义务1.甲方有权对乙方的施工质量、进度、安全等进行监督检查。

2.甲方有权要求乙方提供相关资料、报表等。

3.甲方应按时支付合同价款。

4.甲方应提供施工所需的场地、水、电等条件。

八、乙方权利与义务1.乙方有权按照合同约定获得合同价款。

合同中的支付条件

合同中的支付条件

合同中的支付条件本合同由以下各方(以下称为“双方”)于【合同签订日期】签署,以约定双方的权利和义务。

为确保合同的履行,双方就支付条件达成以下协议:第一条:支付金额和方式1.1 根据本合同约定,款项将以【货币类型】的形式支付。

支付的具体金额和支付方式如下:(1)【款项一】:支付金额为【金额】,在【合同生效日期】后的【天数】内支付至【收款方账户】。

(2)【款项二】:支付金额为【金额】,在【合同生效日期】后的【天数】内支付至【收款方账户】。

(3)【款项三】:支付金额为【金额】,在【合同生效日期】后的【天数】内支付至【收款方账户】。

1.2 双方确认,款项的支付应通过【电汇/转账/现金支付】的方式进行。

支付的具体账户信息如下:【收款方】:开户银行:【银行名称】账户名称:【账户名称】账户号码:【账户号码】第二条:支付时间2.1 合同的支付时间应严格按照上述第一条所规定的支付期限履行。

任何迟延支付将被视为合同违约行为,需承担违约责任。

2.2 若因不可抗力等特殊情况导致支付延迟,应立即书面通知对方,并提供能够证明该延迟的证据。

在此种情况下,双方应友好协商,决定是否对支付责任做相应的调整。

2.3 收款方应确保提供正确的收款信息,如有变更,应及时通知付款方。

因收款方未及时提供或提供错误的收款信息而导致的支付延误,收款方应承担责任。

第三条:支付凭证3.1 付款方应在支付款项后,及时向收款方提供支付凭证,包括但不限于银行转账凭证、付款凭证等。

3.2 收款方应确认支付凭证的真实性和有效性,并及时通知付款方,以确保款项的到账。

第四条:违约责任4.1 若一方未按照本合同约定的时间和方式进行支付,应向对方支付一定比例的违约金,违约金的具体比例由双方协商确定。

4.2 若一方违约,对方有权要求违约方支付由此产生的一切费用,包括但不限于诉讼费、律师费等。

第五条:其他条款5.1 本协议经过双方充分讨论和协商,形成双方真实意愿的表达。

双方确认在签署本协议之前已经详细了解了合同的内容和义务,并接受了合同的条款。

FIDIC合同系列-合同条件概述

FIDIC合同系列-合同条件概述

FIDIC合同条件概述“FIDIC”一词是国际咨询工程师联合会(法文FEDERA TION INTERNATIONALE DESINGENIEURS - CONSEILS)的缩写。

FIDIC条件的标准文本由英语写成。

FIDIC合同条件第一版由国际咨询工程师联合会于1957年颁布,1963年FIDIC合同条件第二版、1977年FIDIC合同条件第三版、1987年FIDIC合同条件第四版相继问世。

目前使用的国际咨询工程师联合会(FIDIC)编制的《业主/咨询工程师标准服务协议书》、《设计-建造与交钥匙工程合同条件》、《电气与机械工程合同条件》、《土木工程施工合同条件》、《土木工程施工分包合同条件》一般分为协议书、通用(标准)条件和专用特殊条件等三大部分。

(一)FIDIC业主/咨询工程师标准服务协议书条件(白皮书)FIDIC业主/咨询工程师标准服务协议书条件由协议书、标准条件(第一部分)、特殊应用条件(第二部分)等组成,计44条。

并通过业主/咨询工程师标准服务协议书应用指南加以具体指导。

业主/咨询工程师标准服务协议书应用指南由第一章引言、第二章白皮书——第一部分和第二部分(计44条)、第三章白皮书——附加讨论、第四章附件A——服务范围、第五章附件B——业主提供的职员、设备、设施和其他人员的服务、第六章附件C——报酬和支付、第七章授权范围及其制定等组成。

(二)FIDIC设计-建造与交钥匙工程合同条件(橘皮书)FIDIC设计-建造与交钥匙工程合同条件包括:第一部分——通用条件:(1)合同;(2)雇主;(3)雇主代表;(4)承包商;(5)设计;(6)职员与劳工;(7)工程设备、材料和工艺;(8)开工、延误和暂停;(9)竣工检验;(10)雇主的接收;(11)竣工后的检验;(12)缺陷责任;(13)合同价格与支付;(14)变更;(15)承包商的违约;(16)雇主的违约;(17)风险和责任;(18)保险;(19)不可抗力;(20)索赔、争端与仲裁。

2024版专业通信工程分包合作具体规定

2024版专业通信工程分包合作具体规定

2024版专业通信工程分包合作具体规定本合同目录一览1. 分包工程概述1.1 分包工程的范围1.2 分包工程的地点1.3 分包工程的期限2. 分包商的义务和责任2.1 分包商的施工质量2.2 分包商的安全管理2.3 分包商的材料供应3. 主包商的义务和责任3.1 主包商的技术支持3.2 主包商的工程款支付3.3 主包商的协调工作4. 合同价格4.1 合同总金额4.2 价格调整机制4.3 支付方式和时间5. 合同的履行和验收5.1 工程进度计划5.2 工程验收标准5.3 验收程序和时间6. 违约责任6.1 分包商的违约行为6.2 主包商的违约行为6.3 违约责任的赔偿方式7. 争议解决7.1 争议解决的途径7.2 争议解决的期限8. 合同的变更和终止8.1 合同变更的条件8.2 合同终止的条件9. 保密条款9.1 保密信息的范围9.2 保密信息的保护期限10. 法律适用和争议解决10.1 合同适用的法律10.2 争议解决的地点11. 其他条款11.1 合同的生效条件11.2 合同的续约条款12. 合同的签署和备案12.1 合同签署的时间和地点12.2 合同备案的程序和时间13. 分包商和主包商的联系人和联系方式13.1 分包商的联系人和联系方式13.2 主包商的联系人和联系方式14. 附件14.1 分包工程的设计图纸14.2 分包工程的施工方案14.3 合同中提到的其他文件第一部分:合同如下:第一条:分包工程概述1.1 分包工程的范围本合同分包工程范围包括但不限于:通信设备的安装、调试、维护及相关技术支持服务。

1.2 分包工程的地点分包工程实施地点为:省市区路号项目现场。

1.3 分包工程的期限分包工程的计划开工日期为2024年X月X日,计划竣工日期为2024年X月X日。

具体工程进度按照主包商提供的工程进度计划执行。

第二条:分包商的义务和责任2.1 分包商的施工质量分包商应按照主包商提供的技术规范、标准和要求进行施工,确保分包工程的质量符合相关法律法规及行业标准。

甲方指定分包与总包方协议书

甲方指定分包与总包方协议书

甲方指定分包与总包方协议书一、合同方信息甲方(订立人):名称:住所:法定代表人:乙方(总包方):名称:住所:法定代表人:二、指定分包内容1. 指定分包工程范围甲方指定乙方分包下列工程范围:详见附件《指定分包工程清单》2. 分包工程标准分包工程应符合国家和行业相关规范、标准,以及甲方的图纸、技术要求和质量标准。

三、合同金额及付款方式1. 合同金额分包合同金额为人民币(大写)元整(¥)。

2. 付款方式预付款:乙方完成指定分包工程项目合同总价款的%后,甲方支付预付款。

工程款:乙方完成指定分包工程后,经甲方验收合格,甲方支付工程款。

质保金:工程竣工验收后,甲方从工程款中预留%作为质保金。

四、工期及竣工日期1. 工期分包工程工期为个工作日,自甲方发出分包合同通知书之日起计算。

2. 竣工日期乙应于年月日前完成分包工程并达到竣工验收条件。

五、质量保证1. 质量标准乙方应对分包工程的质量负责,保证工程质量符合国家和行业相关规范、标准,以及甲方的技术要求和质量标准。

2. 保修期分包工程竣工验收后,乙方应承担年的保修责任。

保修期内,因乙方原因造成的分包工程质量问题,由乙方负责无偿维修或更换。

六、乙方的义务1. 工程管理乙方应负责分包工程的全面管理,包括技术、质量、安全、进度等方面。

2. 人员配置乙方应配备具有相应资质和经验的技术人员和工人进行分包工程施工。

3. 材料和设备乙方应使用符合国家和行业相关规范、标准的材料和设备,并向甲方提供相关质量证明文件。

七、甲方的权利和义务1. 验收和监督甲方有权对分包工程进行验收和监督,并提出整改意见。

2. 协助和配合甲方应为乙方提供必要的协助和配合,如提供图纸、技术资料、施工现场等。

八、违约责任1. 乙方违约若乙方违反本协议约定,甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任。

2. 甲方违约若甲方违反本协议约定,乙方有权解除合同并要求甲方承担违约责任。

九、争议解决本协议项下发生争议,双方应协商解决。

合同附件及附加条款

合同附件及附加条款

合同附件及附加条款一、合同附件根据双方的协商一致,我方(以下简称“甲方”)与您方(以下简称“乙方”)达成了下述合同(以下简称“本合同”)并同意以本合同为准。

本合同的合同附件包括但不限于以下文件:1. 相关合同附件:包括附件A、附件B等,这些附件为本合同不可或缺的一部分,并与本合同具有同等的法律效力。

2. 产品规格和说明书:包括产品技术规格、功能介绍、安装使用说明等,该文件详细描述了乙方所提供的产品的相关要求和详细信息。

3. 价格和支付方式:该文件详细描述了乙方所提供产品的价格及双方约定的支付方式。

4. 保修条款:详细描述了乙方所提供产品的保修期限、保修范围、维修责任等相关内容。

5. 运输及交付条款:详细描述了产品的运输方式、运输费用、交付时间等相关条款。

6. 保密协议:详细描述了双方在合作期间需遵守的保密义务,保护双方的商业机密和知识产权。

7. 终止合同条款:详细描述了合同的终止条件和程序。

二、附加条款为确保本合同的完整性和准确性,双方还同意增加以下附加条款:1. 协议变更:本合同经双方签署后的任何变更或补充须经双方书面同意,如需变更或补充,应以书面形式作出。

2. 争议解决:双方因本合同的履行发生争议应通过友好协商解决。

协商不成时,应提交至有管辖权的仲裁机构进行仲裁,仲裁裁决为终局裁决,对双方具有约束力。

3. 法律适用:本合同的解释、适用和效力均受制于中华人民共和国的法律。

如本合同任何条款因当地法律而受到限制,不应影响本合同的其他部分的合法性和有效性。

4. 不可抗力:对于因不可抗力因素导致的合同履行延迟或无法履行,双方将不对此承担责任。

不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的,对合同履行产生重大影响的事件,如地震、火灾、战争等不可抗力因素。

5. 通知方式:双方在履行本合同过程中的任何通知、支付、询问或要求等事宜,应以书面形式进行,并通过递交或邮寄送达至以下地址:甲方:(详细地址及联系方式)乙方:(详细地址及联系方式)6. 其他约定事项:双方还约定其他特殊事项如下:(自行增加双方约定的事项)以上就是根据任务名称编写的合同书及附加条款。

合同价款和支付条件

合同价款和支付条件

合同价款和支付条件合同价款和支付条件协议书本协议由以下各方于(日期)签订:甲方:(乙方全称),注册地址:(详细地址)联系人:(姓名),联系电话:(联系电话)乙方:(甲方全称),注册地址:(详细地址)联系人:(姓名),联系电话:(联系电话)鉴于甲方与乙方就(项目/产品/服务名称)的合作达成一致,为明确双方的权益和义务,特就合同价款及支付条件达成如下协议:一、合同价款1.1 合同价款为人民币(以下简称“RMB”)(具体金额)。

1.2 合同价款包括以下费用:(列明具体费用项目及金额)1.3 乙方应按照合同约定的价款及费用向甲方支付,不得进行任何折扣或其他形式的扣减。

二、支付方式及条件2.1 甲方提供的产品/服务符合合同的约定,并经乙方验收合格后,乙方应按以下支付方式及条件向甲方付款:(1)预付款:在签订本协议后的(具体天数)内,乙方应支付合同价款的(具体比例)作为预付款。

预付款支付后,甲方应立即提供必要的技术支持和服务;(2)进度付款:乙方在项目进行过程中,根据合同规定的里程碑或进度节点,按照合同约定的比例向甲方支付相应的合同价款;(3)尾款支付:乙方在甲方完成交付并乙方确认符合合同约定后的(具体天数)内,支付余下的合同价款。

2.2 乙方不得拖欠任何已确认的付款,并应按照约定时间支付合同价款。

若乙方未按照约定时间支付合同价款,应按照以下条款承担相应责任:(1)逾期付款:如乙方逾期支付合同价款,甲方有权收取每逾期一天合同价款的(具体比例)作为逾期利息;(2)违约责任:乙方逾期支付合同价款超过(具体天数),甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任,并追究其相关法律责任。

三、发票及税务处理3.1 甲方应按照国家有关税务规定开具合法有效的增值税专用发票,税率为(具体比例)。

3.2 乙方应及时向甲方提供开票所需的相关资料,并确保资料的真实性和准确性。

3.3 如因乙方未及时提供或提供的资料不真实导致发票开具出错,甲方不承担相应责任,乙方应自行负责解决相应的税务问题。

合同条款及合同附件格式

合同条款及合同附件格式

合同条款及合同附件格式合同条款及合同附件格式篇一:合同条款及合同附件格式1、通用合同条款具体内容和格式详见现行《建设工程施工合同》中的通用合同条款。

2、专用合同条款具体内容和格式详见现行《建设工程施工合同》中的专用合同条款,应结合通用合同条款一起使用。

以下为本工程项目的主要专用合同条款内容。

(1)合同价款的确定与支付一、合同价款的确定,根据以下条确定:1、中标总报价;2、按招标文件约定的计价依据编制并经发包人或其委托的咨询单位工程师审定确认的施工图预算。

二、工程预付款:1、预付款比例的计算基数为。

(1)合同总价。

(2)年度工程计划资金额度。

(3)实体性消耗金额、非实体性消耗金额。

2、工程预付款支付的比例为上述确定的计算基数的。

(1)10%。

(2)20%。

(3)30%。

3、支付期限:在具备施工条件的前提下,发包人应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的7天内预付工程款。

4、发包人不按约定预付工程款,承包人应在预付时间到期后10天内向发包人发出要求预付的通知,发包人收到通知后仍不按要求预付的,承包人可在发出通知14天后停止施工,发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的利息(利率按同期银行贷款利率计算),并承担违约责任。

5、预付的工程款应在工程进度款中进行抵扣。

三、工程款的支付:1、支付方式:。

(1)按月结算与支付。

即实行按月支付进度款、竣工后清算的办法。

(2)分段结算与支付。

即当年不能竣工的工程按照工程形象进度,划分不同阶段支付工程进度款。

2、工程量的计算(1)承包人应当按照合同约定的方法和时间,向发包人提交已完工程量的报告。

发包人接到报告后14天内核实已完工程量,并在核实前1天通知承包人,承包人应提供条件并派人参加核实,承包人收到通知后不参加核实,以发包人核实的工程量作为工程价款支付的依据。

发包人不按约定时间通知承包人,致使承包人未能参加核实,核实结果无效。

(2)发包人收到承包人报告后14天内未核实完工程量,从第15天起,承包人报告的工程量即视为被确认,作为工程价款支付的依据。

2024年公路建设分包合同范本:劳务合作协议

2024年公路建设分包合同范本:劳务合作协议

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方:XXX乙方:XXX2024年公路建设分包合同范本:劳务合作协议本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 甲方:指合同约定的发包方,全称X工程有限公司。

1.2 乙方:指合同约定的分包方,全称X建筑劳务有限公司。

1.3 工程:指甲方委托乙方施工的2024年公路建设项目。

第二条合同范围及内容2.1 乙方负责本工程的路面施工、附属设施施工及工程保修等工作。

2.2 乙方应按照甲方的要求,完成施工任务,并保证工程质量符合国家标准。

第三条合同价格及支付3.1 本合同总价款为人民币X万元,具体金额详见附件。

3.2 甲方应按照约定的付款进度,向乙方支付合同价款。

3.3 乙方完成施工任务且工程验收合格后,甲方支付尾款。

第四条工期及进度4.1 乙方应保证工程按时完工,工程竣工日期为2024年X月X 日。

4.2 乙方应按照甲方提供的施工组织设计方案,合理组织施工,确保工程进度。

第五条工程质量及标准5.1 乙方应严格按照国家标准和设计文件要求施工,保证工程质量。

5.2 乙方应对施工过程中出现的问题及时整改,确保工程顺利进行。

第六条安全生产及环保6.1 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规,确保施工安全。

6.2 乙方应做好施工现场的环保工作,防止污染环境。

第七条合同的变更和解除7.1 合同履行过程中,如需变更或解除合同,应双方协商一致,并签订书面协议。

7.2 因不可抗力因素导致合同无法履行,双方可协商终止合同。

第八条违约责任8.1 乙方未按约定完成施工任务,应向甲方支付违约金。

8.2 甲方未按约定支付合同价款,应向乙方支付滞纳金。

第九条争议解决9.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。

9.2 若协商不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第十条保密条款10.1 双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密,应予以保密,不得泄露给第三方。

第十一条合同的生效、修改和终止11.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。

分包合同中的合同金额与支付方式

分包合同中的合同金额与支付方式

分包合同中的合同金额与支付方式分包合同甲方:(委托方)地址:联系人:电话:乙方:(承包方)地址:联系人:电话:鉴于甲方需要完成某项工程项目,为了提高工程进度和质量,甲方决定将部分工作委托给乙方进行分包。

双方经友好协商,达成以下分包合同:一、工程内容1.1 甲方委托乙方完成的工程项目为:(详细描述工程项目的范围、要求和工作内容)1.2 乙方应按照甲方要求,严格按照工程图纸、技术规范和相关法律法规进行施工,确保工程质量和安全。

二、合同金额2.1 本次分包合同的总金额为人民币(大写)(小写)。

2.2 甲方应按照以下方式向乙方支付合同金额:(详细描述支付方式,如分期支付、阶段支付或完工后一次性支付等)2.3 乙方应提供相应的发票和收据,以便甲方进行支付。

三、工期和交付3.1 工期:(详细描述工程的开始和结束时间,以及各个阶段的工期要求)3.2 乙方应按照工期要求,合理组织施工,确保按时完成工程。

3.3 工程交付:(详细描述工程交付的要求和程序)四、保证金4.1 甲方要求乙方提供保证金,金额为人民币(大写)(小写)。

4.2 保证金应在签订合同后的(天/月)内支付至甲方指定的账户。

4.3 保证金将在工程验收合格后的(天/月)内退还给乙方,扣除因乙方原因造成的违约或损失的费用。

五、违约责任5.1 甲方违约责任:(详细描述甲方违约责任的情况和相关赔偿责任)5.2 乙方违约责任:(详细描述乙方违约责任的情况和相关赔偿责任)六、争议解决6.1 本合同的解释和执行均适用中华人民共和国法律。

6.2 如双方在履行合同过程中发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

七、其他约定7.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

7.2 本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为工程完工并经双方确认验收合格之日起。

甲方(盖章):乙方(盖章):日期:日期:。

合同附件范本

合同附件范本

合同附件范本合同附件范本第一章总则第一条本附件是合同正文的补充内容,具有法律效力。

第二条本附件的效力和法律地位与合同正文相同。

第三条除非本附件中另有规定,否则适用合同正文的全部约定。

第四条本附件的解释权归合同各方共同享有。

第五条本附件的修改、补充、解除等事项须经合同各方书面协商一致,并签署有关协议。

第二章付款事项第六条合同金额:合同金额为人民币10万元。

第七条付款方式:乙方应于甲方将货款汇入乙方银行账户后的7个工作日内退还甲方付款。

第八条付款时间:甲方应在货物发出后的3个工作日内将款项支付到乙方指定账户。

第九条发票开具:乙方应在收到甲方付款后的5个工作日内开具相应的增值税普通发票,并寄送给甲方。

第十条违约金:任何一方未按照约定时间和方式支付款项的,应按照实际损失向对方支付违约金,违约金的比例为每天未支付金额的0.1%。

第三章售后服务第十一条售后服务期限:产品交付后的一年内,乙方负责提供售后服务。

第十二条售后服务内容:包括解答客户疑问、提供技术支持、更换产品等。

第十三条退货事宜:甲方在购买产品后的30日内,如发现产品存在质量问题,可向乙方提出退货申请。

第十四条售后服务费用:乙方承担在售后服务期限内提供售后服务所产生的费用。

第四章知识产权第十五条乙方对产品及相关技术所拥有的知识产权归乙方所有。

第十六条乙方保证其提供的产品不侵犯任何第三方的知识产权。

第十七条如出现第三方侵犯甲方使用产品所拥有的知识产权的情况,乙方应无条件提供必要的支持和协助。

第五章争议解决第十八条凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,应由双方友好协商解决。

第十九条如协商不能解决争议,应提交合同履行地的人民法院进行解决。

第六章其他约定第二十条本附件未尽事宜由双方协商解决。

第二十一条本附件自各方签字或盖章之日起生效。

第二十二条本附件一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等效力。

附件:合同正文甲方(盖章):_______________乙方(盖章):_______________日期:___________________以上为合同附件范本,仅供参考。

劳务分包合同付款条款

劳务分包合同付款条款

劳务分包合同
甲方(发包方):
姓名/名称:__________
联系电话:__________
乙方(承包方):
姓名/名称:__________
联系电话:__________
鉴于甲方同意将特定劳务工作分包给乙方,双方协商一致,达成如下协议:
第一条工程概况
1. 项目名称:__________
2. 工作内容:__________
第二条合同期限
1. 自____年__月__日至____年__月__日止。

第三条付款方式
1. 总价款:人民币____元整。

2. 支付进度:
- 首期支付:合同签订后支付总价的__%。

- 中期支付:工程进度达到__%时支付总价的__%。

- 尾款支付:工程验收合格后支付剩余款项。

3. 支付时间:收到发票后__个工作日内完成支付。

第四条押金(如有)
1. 押金:人民币____元整。

2. 工程结束后无质量问题全额退还。

第五条权利与义务
1. 甲方提供必要资料及支持。

2. 乙方按质量标准按时完成工作。

3. 乙方负责安全施工,承担事故责任。

第六条违约责任
1. 延迟付款,每日按__%支付滞纳金。

2. 不符合质量要求,乙方需免费返工。

第七条其他事项
1. 本合同一式两份,甲乙各执一份。

2. 未尽事宜,友好协商;协商不成,依法解决。

第八条生效条件
本合同自签字之日起生效。

甲方(签字):_______________ 日期:____年__月__日乙方(签字):_______________ 日期:____年__月__日。

支付条款与条件

支付条款与条件

支付条款与条件合同书 - 支付条款与条件本合同书确定了乙方(供应商)与甲方(客户)之间有关支付条款与条件的约定事项。

双方达成一致如下:一、支付金额及方式:1. 甲方应按合同规定支付给乙方的费用为【具体金额】。

费用包括产品费用、服务费用以及相关附加费用等。

2. 付款方式可采用银行转账、支票或其他合法合规的支付方式。

乙方将向甲方提供合理的付款信息,以确保付款顺利完成。

3. 付款应根据实际交付及服务进展情况进行分期支付。

甲方应按照双方约定的进度及时支付款项。

二、发票和收据:1. 乙方在收到甲方支付的费用后,应提供符合法律法规要求的发票或收据(以下简称“发票”)。

2. 发票应明确标明乙方的名称、税务登记号、开具日期、费用明细及金额等信息。

甲方有权要求乙方提供合格的发票。

如发票存在任何错误或缺陷,甲方有权拒绝付款直到问题得到解决。

三、逾期付款:1. 如甲方未能按照合同约定的付款时间支付费用,并在收到乙方书面通知后未能支付该费用,甲方应承担逾期付款的责任。

2. 逾期付款的,甲方应向乙方支付逾期利息。

逾期利息按照逾期付款金额以每天【具体计算方式或利率】的标准计算。

四、费用承担:1. 所有与本合同有关的费用,包括但不限于税款、手续费、银行手续费等,由各方自行承担。

2. 甲方未能按时支付费用导致的逾期付款罚金和费用,由甲方承担。

五、争议解决:1. 双方应本着友好合作的原则解决合同履行中产生的争议。

如发生争议,双方应首先通过协商方式解决。

2. 若协商无法解决,则提交至所在地有管辖权的人民法院进行解决。

六、合同变更:1. 如需对本合同内容进行任何修订或补充,双方应通过书面形式达成协议。

2. 经双方签署并盖章,合同变更即生效。

七、合同终止:1. 本合同在以下情况下终止:双方经协商一致、根据相关法律法规规定,或因不可抗力等无法预见、无法控制的情况。

2. 合同终止后,双方应按照合同规定处理尚未付清的款项。

八、其他条款:1. 本合同在任何情况下,未经双方书面同意,任何一方不得将其条款、条件或权利义务的全部或部分转让给第三方。

合同的支付方式与付款条件

合同的支付方式与付款条件

合同的支付方式与付款条件【合同名称:支付方式与付款条件合同】甲方:(公司名称/个人姓名)地址:(公司地址/个人住址)电话:(联系电话)法定代表人/个人姓名:(姓名)身份证号码(个人):(身份证号码)注册资金(如果是公司):(注册资金金额)开户银行:(银行名称)银行账号:(银行账号)乙方:(公司名称/个人姓名)地址:(公司地址/个人住址)电话:(联系电话)法定代表人/个人姓名:(姓名)身份证号码(个人):(身份证号码)注册资金(如果是公司):(注册资金金额)开户银行:(银行名称)银行账号:(银行账号)鉴于甲、乙双方本着友好协商、平等自愿的原则,就支付方式与付款条件达成以下协议:一、支付方式1.1 双方同意以电子转账作为支付方式。

甲方将向乙方所提供的银行账户进行付款,乙方应提供准确有效的银行账户信息,确保款项能够正常到账。

双方可协商约定其他支付方式,以书面形式确认生效。

1.2 所有支付应以人民币(CNY)为单位进行,如有需要进行其他货币支付,双方应协商确定汇率,并以书面形式记录。

二、付款条件2.1 合同总金额为(金额),乙方应按照以下付款条件收取付款:(列举付款条件,如:)- 甲方应在合同签订后的5个工作日内支付合同金额的30%作为预付款;- 甲方应在乙方完成服务/交付产品并验收合格后的5个工作日内支付合同金额的50%作为中期支付;- 甲方应在乙方完成所有服务/交付所有产品并双方进行最终确认后的5个工作日内支付合同金额的20%作为尾款。

2.2 如甲方未按时支付合同款项,应向乙方支付相应的滞纳金。

滞纳金的计算方式为每日合同金额的0.05%,自逾期支付之日起开始计算,直至款项支付完成为止。

2.3 乙方应根据甲方的付款行为提供发票等相关凭证,并将付款情况及时通知甲方。

2.4 甲、乙双方确认,乙方对所提供的服务/产品质量应符合双方签订的合同约定。

如甲方发现有质量问题或者未履行合同义务,有权暂停或延迟支付相关款项,并提出书面异议。

付款方式和条件

付款方式和条件

付款方式和条件合同书甲方:[甲方名称]地址:[甲方地址]联系人:[甲方联系人]电话:[甲方电话]邮箱:[甲方邮箱]乙方:[乙方名称]地址:[乙方地址]联系人:[乙方联系人]电话:[乙方电话]邮箱:[乙方邮箱]鉴于甲乙双方就付款方式和条件达成以下协议:一、付款方式1.甲方应按照以下方式向乙方支付款项:(1)预付款:甲方应在订单确认后的3个工作日内向乙方支付订单总金额的30%作为预付款。

(2)进度款:甲方应在乙方完成工作进度的50%后的3个工作日内向乙方支付订单总金额的40%作为进度款。

(3)尾款:甲方应在乙方完成全部任务并交付可验收的成果后的3个工作日内向乙方支付订单总金额的30%作为尾款。

2.支付方式:甲方向乙方支付款项时,应通过电汇/转账/支付宝/微信支付等在线支付平台进行付款,款项到账后乙方将签发正式发票给甲方。

3.付款账户:乙方将向甲方提供有效的付款账户信息,甲方需按要求将款项转至该账户。

二、付款条件1.所有款项应以人民币(RMB)形式支付,且不含任何税费。

如因相关法律法规的变化导致需支付其他费用,甲乙双方应根据实际情况进行协商并签订补充协议。

2.甲方支付款项的时间应严格按照本合同约定的期限进行,如有延期支付的情况,甲方需向乙方支付延期费用,延期费用为拖欠金额按日计算的万分之五。

3.甲方应在支付尾款后的5个工作日内,对乙方提供的成果进行验收和确认。

若乙方提供的成果未能达到合同约定的质量要求,甲方有权拒绝付款或要求乙方进行修改直至满足合同约定的标准。

三、保密条款甲乙双方同意遵守保密协议,对于在履行本合同过程中所获取的商业机密、技术资料和经营信息等不得向第三方披露,否则应承担相应的法律责任。

四、违约责任1.若因甲方原因导致付款延期超过3个工作日,甲方须向乙方支付拖欠金额的万分之五作为延期费用。

2.若乙方未按时交付合同要求的成果或成果质量不符合合同约定,乙方需承担相应的违约责任,并向甲方赔偿相应的损失。

合同付款条件

合同付款条件

合同付款条件协议书甲方:(甲方名称)地址:(甲方地址)乙方:(乙方名称)地址:(乙方地址)鉴于甲方与乙方就以下合同付款条件达成协议,双方同意通过本协议明确合同付款方式和细节。

本协议具有法律约束力,并作为甲乙双方之间的有效协议。

一、付款方式1.1 甲方同意按照以下方式向乙方支付合同款项:a) 预付款:甲方在合同签订之日起,向乙方支付合同总金额的30%作为预付款。

双方共同确认该预付款为甲方在合同履行过程中的首笔付款。

b) 进度款:在项目进展过程中,根据合同约定的进度完成情况,甲方将按照实际进度向乙方支付相应的进度款项。

c) 尾款:项目完工后经甲方验收合格,甲方将支付剩余合同款项,即合同总金额减去预付款和进度款的余款。

1.2 所有的付款应通过银行转账方式进行,乙方收到甲方支付的款项后,应及时开具发票。

1.3 乙方应在收到甲方支付的款项后的五个工作日内提供相应的项目进展情况和付款发票。

二、违约责任2.1 若甲方未按照付款方式和时间向乙方支付相应款项,则甲方应向乙方支付延迟付款的利息,利息按未支付款项的年利率的3%计算。

2.2 若乙方未按照合同约定的质量和工期完成工作,甲方有权要求乙方退还已支付的款项,并且有权通过法律途径追究乙方的违约责任。

三、争议解决3.1 本协议的解释和执行均适用相关的法律法规及双方达成的其他协议。

3.2 双方如因本协议产生任何争议,应友好协商解决。

协商不能解决时,双方同意将争议提交至争议解决机构或仲裁委员会进行仲裁解决。

四、其他条款4.1 本协议生效自双方签署之日起,至合同履行完毕之日止。

4.2 本协议一式两份,甲乙双方各保留一份,并具有同等法律效力。

4.3 本协议的任何修改或补充,须经双方书面协议,并被授权代表签字。

甲方(盖章):签署日期:乙方(盖章):签署日期:。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

合同条件
分包合同条件及附件附件1 ‐付款条款
附件1 ‐付款条款
合同价款及工程款支付
1、合同价款的确定及调整
1.1、本工程为招标范围内总价包干,任何一方不得擅自更改。

即招标范围内承包人的投标价格一经确定即作为固定合同价格(价格内包含包干的风险费用),合同总价已包含包工、包料、质量、进度、安全、措施和税费等一切风险因素。

今后不再因本招标范围内图纸工程量计算错误或计算漏失而做任何调整。

1.2、承包人的投标价格一经确定即作为合同价格,任何一方不得擅自更改。

1.3、可以调整价格的因素仅限于:
1.3.1生产设备增加导致工程量增加
1.3.2 建设单位要求取消的招标范围内的施工内容。

1.3.3 建设单位委托的其他施工任务。

1.4、变更价款的确定:
1.4.1、承包人的投标价格内的组织措施费项目和规费为包干费用,不因设计变更、现场签证及工期延误(包括非承包人原因造成的延误)等因素进行调整。

若发现投标价格中已计价的措施费项目(包括技术措施和组织措施项目),实际在施工承包商没有实施,除将该项费用从合同价中扣除外,承包商还需承担由此造成的质量、安全、进度责任及一切损失。

1.4.2、变更单价的确认:
若承包人投标报价内有相同分部分项的综合单价,则按照其相同项目的综合单价分析只计取材料、机械、人工组成的单价并依投标文件商务标做20%的让利;若承包人投标报价内没有相同分部分项的综合单价,按类似分部分项的综合单价计算方法进行适当调整(主要是对人工、材料、机械的数量或单价差异的调整并做20%的让利)后的单价计算;若没有类似分部分项的综合单价,则按项目所在地市场低价执行。

1.4.3、每份变更价款建安工程费的计算
(1)工程变更价款在工程竣工结算后支付,扣除相应的质量保证金。

(2)对价款调整中的材料价格的取定:承包人投标报价文件中主要材料价格表已包含的材料按主要材料价格表的价格计取;主要材料价格表中未包含的材料按施工期间《常州工程造价信息》中的价格计取,造价信息上没有的材料按项目所在地市场低价计取。

2、工程款支付
2.1、工程预付款
2.1.1预付款支付:承包人主要人力、材料、机械进场并得到发包人确认,发包人支付合同总价30%的工程预付款。

2.2、工程款支付
2.2.1进度款每月支付,按每月经发包人代表及现场工程师审核的实际完成工作量的70%支付。

乙方每月25日之前提出工程量审核及付款申请,甲方下月10日之前支付70%。

工程款支付时间未明确,可根据公司规定提出28天免责期。

2.2.2工程交工验收合格后,支付至合同总价的90%;变更增加部分价款按发包人审核金额的60%支付。

2.2.3工程结算经发包方审定后,支付至结算总价的97%。

2.2.4工程质保期满后,如无重大争议,支付结算价3%的保修金,并扣除因质量问题而发生的合理合法费用。

2.2.5每次付款前,承包人必须提供符合要求的等额税务发票;发包人可以以现金、支票、银行承兑汇票等形式向承包人支付。

否则,发包人有权拒绝支付任何款项;
2.2.6每期工程款支付需先扣除当期因违反质量、安全、文明施工、工期等有关条款造成的罚款,再支付余额。

2.2.7工程款与质量挂钩,报送工程进度报表时附质量进度报告,若所报工程的质量达不到验收规范要求,甲方有权暂缓支付该部分工程款。

相关文档
最新文档