工程履约保函(一般担保、连带担保)
工程施工合同中的履约保函
工程施工合同中的履约保函
【履约保函范本】
致：（业主名称）
根据（承包商名称）与贵方签订的关于（工程项目名称）施工合同（以下简称“合同”），我方作为担保人，特此向贵方出具本履约保函。
一、保证事项
1. 我方保证承包商将严格按照合同约定的时间、质量、标准完成工程施工任务。
2. 我方保证承包商将按照合同约定支付工程款项，并承担相应的违约责任。
3. 我方保证承包商将遵守相关法律法规和安全生产规定，确保工程质量和安全。
4. 我方保证承包商将积极配合贵方的工作安排，及时处理可能出现的问题和纠纷。
二、保证金额
本保函的保证金额为人民币（大写）（小写），占合同总价的（比例）。
三、保证期限
本保函自合同生效之日起生效，至工程竣工验收合格并结清所有款项之日止。
四、索赔条件及程序
1. 如果承包商未能按照合同约定履行义务，或存在违约行为，贵方有权向我方提出索赔要求。
2. 贵方应向我方提供书面索赔通知，说明索赔原因、金额及证明材料。
3. 我方收到索赔通知后，应在（时间）内进行核实，并与贵方协商解决。
如果双方无法达成一致，贵方可依法向有管辖权的法院提起诉讼。
五、其他条款
1. 本保函一经签署，即具有法律效力。
2. 本保函的解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。
3. 本保函正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
担保合同承包商履约保函6篇
担保合同承包商履约保函6篇篇1甲方（担保机构）：____________________地址：________________________________法定代表人：_________________________联系方式：____________________________乙方（业主）：_______________________地址：________________________________法定代表人：_________________________联系方式：____________________________丙方（承包商）：_____________________地址：________________________________法定代表人：_________________________联系方式：____________________________鉴于甲方拥有良好的社会信誉，乙、丙双方为保证本项目的顺利实施并签署有关工程施工承包合同事宜达成合作意向，甲方愿意就丙方在该合同履行过程中履行相关义务提供履约担保。
现三方经过友好协商，根据相关法律法规，共同签订本担保合同承包商履约保函。
第一条保证事项为确保丙方履行本合同约定的全部义务和责任，包括但不限于工程进度、质量、安全等方面的事项，甲方作为担保人愿意承担连带责任保证。
在丙方未能履行合同约定的情况下，乙方有权向甲方主张权利，要求甲方承担保证责任。
第二条保证范围本担保涵盖丙方在合同履行过程中因违约所产生的所有责任和义务，包括但不限于违约金、赔偿金、损失补偿等费用。
具体保证范围以乙方与丙方签订的施工承包合同为准。
第三条保证期限本担保的保证期限为自施工承包合同生效之日起至工程竣工验收合格并完成所有约定事项后终止。
在担保期限内，甲方承担连带责任保证。
担保期限结束后，甲方不再承担任何保证责任。
第四条保证方式本担保采用连带责任保证方式。
施工合同签订履约保函
施工合同签订履约保函根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，为了保障施工合同的履行，发包人和承包人可以签订履约保函。
履约保函是一种担保方式，由担保人向发包人提供，以确保承包人按照合同约定履行义务。
本文将详细介绍施工合同签订履约保函的相关内容。
一、履约保函的定义和作用履约保函是指担保人应承包人的申请，向发包人提供的，保证承包人履行合同义务的书面担保。
履约保函的作用主要体现在以下几个方面：1. 保障发包人的合法权益。
履约保函可以确保承包人按照合同约定履行义务，如出现违约情况，发包人可以依据履约保函向担保人提出索赔，从而维护自身的合法权益。
2. 增强承包人的履约意识。
承包人取得履约保函后，将更加重视合同履行，严格遵守合同约定，确保工程质量、安全及进度等方面的要求。
3. 降低合同履行风险。
履约保函作为一种担保手段，可以有效降低合同履行过程中可能出现的风险，有利于发包人和承包人之间的合作。
二、履约保函的内容施工合同签订的履约保函通常包括以下几个方面的内容：1. 担保金额。
履约保函的担保金额一般为主合同约定的合同总价款的一定比例，最高不超过人民币一定金额。
2. 保证期间。
履约保函的保证期间一般自合同生效之日起至工程竣工日期后一定时间内。
如双方协议变更工程竣工日期，保证期间相应调整。
3. 保证方式。
履约保函的保证方式通常为连带责任保证，即担保人在承包人违约的情况下，承担违约责任。
4. 保证责任。
担保人承诺在承包人未按照合同约定履行义务的情况下，按照发包人的要求，承担相应的赔偿责任。
5. 代偿安排。
发包人要求担保人承担保证责任时，应向担保人发出书面索赔通知及承包人违约的证明材料。
担保人应在保证金额内赔偿发包人的损失。
三、履约保函的签订流程施工合同签订履约保函的流程如下：1. 承包人向担保人申请签订履约保函，并提供相关合同文件。
2. 担保人对承包人的申请进行审核，确认无误后签订履约保函。
3. 担保人将履约保函正本送达发包人，同时提交副本供发包人留存。
工程(合同)履约担保的相关内容是怎样的
工程合同履约担保的相关内容是怎样的概述工程合同履约担保是指在工程合同签订和履行过程中，为保障合同双方的权益，解决履约风险问题而设立的担保制度。
本文将介绍工程合同履约担保的相关内容，包括担保的类型、担保的作用和要求等。
担保的类型工程合同履约担保一般包括三种类型：投标保证金、履约保证金和保函。
1. 投标保证金：投标保证金是投标人在工程招标阶段提供的一种履约担保，用于保证投标人能够按照投标文件规定参与竞标，并在竞标成功后签订合同并履行合同义务。
如果投标人未能履行相关义务，投标保证金将被收缴或扣除。
2. 履约保证金：履约保证金是承包商在中标后签订工程合同时提供的一种履约担保，用于保证承包商能够按照合同规定按时、优质地完成工程项目。
如果承包商未能按照约定履行合同义务，履约保证金将部分或全部被收缴或扣除。
3.保函：保函是一种由担保机构出具的书面保证，用于保证工程合同履约的担保方式。
保函通常包括履约保证函和支付保证函。
履约保证函用于保证承包商履行合同义务，支付保证函用于保证业主能够按时支付合同款项。
担保的作用工程合同履约担保的主要作用包括几个方面： 1. 保障合同双方的权益：工程合同履约担保为合同双方提供了一定的安全保障，确保各方能够按照合同约定的条件和要求履行相应的义务。
2. 缓解履约风险：工程项目履约过程中存在一定的风险，如承包商无法按时完成工程、业主无法按合同约定支付款项等。
履约担保可以减轻相关风险，提高项目的履约能力。
3. 提升市场信誉度：拥有有效的工程合同履约担保可以增加企业的市场信誉度，提高竞标成功率，为企业争取更多的商机。
担保的要求工程合同履约担保通常需要满足要求： 1. 担保机构资质：担保机构需要具备相应的资质和经验，以提供可靠的担保服务。
通常需要担保机构具备一定的注册资本、良好的信誉记录和专业的担保服务团队。
2. 担保额度：担保额度是指担保机构对工程合同的担保金额，一般根据合同金额的一定比例来确定。
施工中的履约保函和担保形式
施工中的履约保函和担保形式在施工合同中，履约保函和担保是常见的形式，以确保工程项目得到顺利完成并保护各方的权益。
本文将探讨施工中的履约保函和担保形式，以帮助读者更好地理解和运用于实际工程项目中。
一、履约保函的概念和种类履约保函，顾名思义，是指为了保证承包商按照合同约定完成工程项目，在工程合同中由中标人或者承包商向业主提供的一种担保形式。
履约保函通常由银行或金融机构出具，并承担相应的担保责任。
根据其性质和用途的不同，履约保函可以分为以下几种类型：1. 保证履约保函：承包商向业主提供，确保履行合同义务；2. 进度履约保函：承包商向业主提供，确保按照项目进度完成工程；3. 质量履约保函：承包商向业主提供，确保工程质量符合合同标准；4. 履约保函的担保期限：担保期限根据工程合同的约定而定，通常在工程项目的完工验收期内。
二、担保的种类和比例除了履约保函之外，施工项目中还存在其他形式的担保，旨在保护各方的权益和减少风险。
常见的担保形式主要有：1. 保证金：承包商向业主缴纳的一定比例的金额作为担保；2. 合同保证金：由中标人或者承包商在中标后预留的一定比例金额，作为合同履约的保证；3. 履约保证金：承包商在施工过程中支付给业主的一定比例金额，用于保证工程按时完工，并符合质量要求；4. 履约保险：承包商向保险公司购买的保险，用于保障工程项目的履约义务；5. 其他担保形式：根据实际情况，各方还可以约定其他形式的担保，如第三方保证人提供的担保等。
担保的比例通常根据工程合同的约定而定，一般是合同总额的一定比例，如5%或10%。
担保比例的确定应综合考虑合同金额、工期、工程性质等因素，并通过充分协商达成一致。
三、履约保函和担保的作用履约保函和担保在施工项目中起着重要的作用，具体包括以下几个方面：1. 保证业主权益：履约保函和担保能够保障业主在工程过程中的权益，确保工程按照合同约定完成，并保证工程质量符合要求；2. 降低承包商风险：履约保函和担保使得承包商能够提高中标的竞争力，并确保其履行合同义务；3. 提高工程质量：履约保函和担保督促承包商按照合同标准履行义务，有助于提高工程项目的质量；4. 促进项目资金流动：履约保函和担保能够为施工项目提供一定的资金保障，有效促进了项目资金的流动和使用。
建筑工程项目履约保函
建筑工程项目履约保函履约保函（建筑工程项目）各方：根据《建设工程履约保证书及履约保函管理办法》的规定，承办方为确保建筑工程项目的正常进行，特出具本履约保函，以保证履行合同义务。
一、保证金额1、承办方（保证人）将向受托方（受益人）提供保证金额为【金额】的履约保函。
二、保证期限1、保证期限自本履约保函生效之日起，至合同约定的履约义务终止之日止。
三、保证范围1、本履约保函的保证范围包括承办方履行合同所承担的全部履约义务。
四、保证内容1、承办方保证，在合同期限内，按照约定的工程进度、质量标准和合同价款等条款，按时按质完成工程。
2、承办方保证，在工程期间，提供必要的技术支持和专业服务，配合项目实施。
3、承办方保证，在工程期间，遵守法律法规和约定的相关规定，不违法违约，不损害受托方的利益。
五、违约责任1、如承办方未能按照履约保函的约定，完成工程或违背合同约定的履约义务，受托方有权要求承办方承担相应的违约责任。
2、承办方承担的违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
六、保证人权利1、承办方有权要求受托方确认是否存在合同约定的履约义务的不履行情况。
2、如受托方存在履约义务的不履行情况，承办方有权代替受托方进行工程施工，并要求受托方承担相应的费用。
七、争议解决1、对于因本履约保函引发的争议，各方应友好协商解决；如协商不成，应提交至所在地人民法院诉讼解决。
附件：1、建设工程合同2、工程进度表3、工程质量标准法律名词及注释：1、履约保函：指在建设工程项目中，为确保承包方按照合同约定履行建设责任而由保证人向受益人提供的担保函。
2、保证金额：指履约保函中明确的保证金额数额，即保证人承担的责任范围。
3、保证期限：指履约保函的保证有效期限，即保证人承担的责任期限。
4、保证范围：指履约保函所涵盖的保证内容范围，即保证人承担的义务范围。
全文结束，感谢各方的合作与支持。
工程履约担保函
工程履约担保函(实用版)编制人：______审核人：______审批人：______编制单位：______编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如工作总结、述职报告、心得体会、工作计划、演讲稿、教案大全、作文大全、合同范文、活动方案、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!And, this store provides various types of practical materials for everyone, such as work summaries, job reports, insights, work plans, speeches, lesson plans, essays, contract samples, activity plans, and other materials. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!工程履约担保函工程履约担保函(精选3篇)工程履约担保函篇1致：__先生：鉴于__公司(以下简称A公司)就油田地面设施施工、试运和移交与__(以下简称承包商)于20XX年XX月XX日签订了__号合同(以下简称合同)，我们__，是遵照__法律组建的一家公司，总部设在__，(以下简称担保人)，在此向A公司提供以下担保：(a)保证承包商全面完整地履行和完成合同项下的义务以及由更改通知单和合同修改可能引起的需要承包商适时完成的工作。
工程合同履约保函范本
工程合同履约保函范本【工程合同履约保函】致：（甲方名称）敬启者：根据贵公司与（乙方名称）签订的工程合同（合同编号：________），我们（银行或担保机构名称）作为担保人，特此向贵公司提供无条件且不可撤销的履约保证。
本保函是对乙方履行其在上述合同项下的全部责任和义务的一种担保。
一、保函数量：本保函的担保金额为人民币（大写）____________元整（￥___________）。
二、保函有效期：本保函自签发之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工验收合格之日后的____天止，或者至贵公司提出索赔通知并由我行确认接受索赔之日止，以先到之日为准。
三、责任范围：在本保函的有效期内，如乙方未能按照合同约定履行其任何一项或多项义务，包括但不限于工程质量、工期延误、支付工程款等，贵公司有权书面通知我行并提出索赔，我行将在收到符合要求的索赔通知后____个工作日内，无条件地向贵公司支付不超过担保金额的款项。
四、保函的变更和终止：本保函未经贵公司和我行双方书面同意，不得擅自变更或终止。
在不影响已提出索赔的条件下，贵公司可以书面通知我行解除或减少保函数量，该通知应当由我行确认接受后方可生效。
五、其他条款：1. 本保函适用中华人民共和国法律。
2. 本保函项下的争议，首先应通过友好协商解决，协商不成的，可提交我行所在地人民法院诉讼解决。
3. 本保函的任何修改、补充均须以书面形式经双方确认后方为有效。
4. 本保函的签发、生效、修改、终止及索赔等相关事宜，均不影响合同其他条款的独立效力。
六、签字盖章：本保函经我行授权代表签字并加盖公章后生效。
担保人：（银行或担保机构全称）法定代表人：（签字）公章：日期：____年____月____日。
工程合同履约保函模板范本
工程合同履约保函模板范本担保人（以下简称“担保方”）：受益人（以下简称“业主”）：承包商（以下简称“施工方”）：鉴于：1. 业主与施工方已签订《xxx工程合同》（以下简称“合同”），合同编号为xxxx，施工方同意按合同约定完成工程项目的建设。
2. 施工方为保证履行合同义务，向业主申请出具履约保函，业主同意接受履约保函作为施工方履行合同的担保措施。
3. 担保方同意为施工方的履约行为提供担保，确保施工方按合同约定履行各项义务。
在此前提下，担保方、业主和施工方达成如下协议：第一条保函金额担保方出具的履约保函金额为人民币xx万元整（大写：人民币玖拾玖万玖仟元整），保函金额相当于合同总价的一定比例，具体比例双方协商确定。
第二条保函有效期本保函自开具之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工交付日期后xx个月。
若施工方在合同约定的工程竣工交付日期前完成合同义务，业主提前解除合同的，本保函失效。
第三条保函条款1. 如果施工方在履行合同过程中出现违约行为，未能按合同约定履行义务，业主有权向担保方提出索赔。
2. 担保方在收到业主的索赔通知后，应在xx个工作日内对业主的索赔进行审查，并在审查合格后xx个工作日内履行赔偿义务。
赔偿金额不超过保函金额。
3. 业主在向担保方提出索赔时，应提供相关证据，包括但不限于合同条款、违约行为的具体情况、损失计算等。
4. 担保方在履行赔偿义务后，有权向施工方追偿，并要求施工方提供相应的反担保。
5. 本保函项下的权利和义务不受施工方与业主之间签订的任何补充协议、修改协议的影响。
6. 本保函在有效期内，施工方不得要求担保方撤销或修改。
7. 本保函一式三份，担保方、业主和施工方各执一份，具有同等法律效力。
第四条其他约定1. 本保函的开具费用由施工方承担。
2. 本保函的解除和退还事宜，由担保方、业主和施工方协商确定。
3. 本保函适用中华人民共和国法律法规，如有争议，各方同意提交至施工方所在地的人民法院诉讼解决。
工程合同履约担保保函
工程合同履约担保保函工程合同履约担保保函是一种由担保机构（如银行）出具的书面承诺，保证如果承包商未能按照合同约定履行其义务，担保机构将负责赔偿业主因此遭受的损失。
这种保函是业主对承包商履行合同的一种风险控制措施，同时也是承包商展现信用和实力的一种方式。
【范本】致：（业主全称）关于（项目名称）的履约担保保函根据（承包商全称）与贵方签订的编号为（合同编号）的工程合同，我们（担保机构名称），作为该合同项下的担保人，特此不可撤销地承诺，如果承包商未能履行其在上述合同中规定的义务和责任，我们将按照以下条款向贵方支付不超过（担保金额）的款项，用于补偿贵方因此遭受的损失。
1. 本保函自（生效日期）起生效，至（失效日期）止失效，除非提前终止或履行完毕。
2. 本保函的担保金额为（币种及金额），用于覆盖因承包商违约可能导致的损失。
3. 如果发生以下情形，贵方有权要求我们支付相应的担保金额：- 承包商未能在合同约定的时间内完成工程；- 承包商未能提供符合合同要求的工程质量；- 承包商未能履行合同中的其他义务。
4. 贵方提出索赔时，应提供书面索赔通知，并附上相关证明材料。
我们将在收到索赔通知后的（处理时间）工作日内进行审核，并在确认索赔有效后的（支付时间）工作日内支付相应款项。
5. 本保函为无条件的、不可撤销的担保，不受承包商与贵方之间任何争议的影响。
6. 本保函适用（管辖法律）并由（管辖法院）管辖。
兹此为证。
担保机构：签字：盖章：日期：【条款解读】在上述范本中，我们可以看到几个关键点：- 保函的有效期：这是保函有效性的时间范围，通常与工程合同的履行期限相匹配。
- 担保金额：这是担保机构愿意承担的最大赔偿金额，通常根据合同总额的一定比例来确定。
- 索赔条件：明确列出了业主可以提出索赔的具体情形，这有助于避免歧义和争议。
- 索赔流程：规定了业主提出索赔时应遵循的程序和所需提供的证明文件。
- 法律适用和管辖：指定了适用的法律和有管辖权的法院，以便在发生争议时有明确的解决途径。
工程合同履约保函模板
工程合同履约保函模板致：[受益人名称]地址：[受益人地址]尊敬的受益人：根据我国相关法律法规，为保证工程合同的履行，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经协商一致，特此签订本工程合同履约保函。
一、工程合同概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模]4. 工程总价：[工程总价]5. 工程承包方：[承包方名称]6. 工程发包方：[发包方名称]二、保函金额本工程合同履约保函的金额为：[保函金额]元整。
三、保函有效期本工程合同履约保函的有效期为：[保函有效期开始时间]至[保函有效期结束时间]。
四、保函条款1. 保证范围：本保函担保甲乙双方在《工程合同》中约定的甲方的履约义务。
2. 保证内容：甲方承诺按照《工程合同》的约定履行各项义务，如甲方违反《工程合同》的约定，乙方有权依据本保函向甲方追偿损失。
3. 保证方式：本保函采用连带责任保证方式。
4. 保证期间：本保函的有效期内，甲方不得撤销或变更本保函的保证责任。
5. 保证责任：甲方如违反《工程合同》的约定，乙方有权依据本保函向甲方追偿损失，甲方无异议。
五、保函的解除1. 在保函有效期内，甲方按照《工程合同》的约定履行完毕各项义务，乙方书面确认后，本保函自动解除。
2. 本保函解除后，甲方应将保函正本退还给乙方。
六、争议解决本保函的签订、履行、解除及争议解决均适用中华人民共和国法律。
七、其他约定1. 本保函一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本保函自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：________年____月____日注：本模板仅供参考，具体内容需根据工程合同的实际情况进行调整，并由甲乙双方协商一致后签订。
担保合同国际工程履约保函格式6篇
担保合同国际工程履约保函格式6篇篇1甲方（委托人）：____________________乙方（担保人）：____________________鉴于甲方在国际工程项目中作为承包方与业主方签署工程承包合同，为确保甲方全面履行合同义务，乙方愿意就甲方履行该合同提供履约担保。
经甲、乙双方友好协商，达成如下协议条款：一、担保事项1. 乙方对甲方在国际工程项目中的履约行为进行担保。
担保的主债权为甲方与业主方签订的国际工程承包合同项下的全部义务。
2. 担保方式为连带责任保证。
甲方未履行合同义务时，乙方将按照本保函的约定承担保证责任。
二、担保金额及期限1. 担保金额为甲方与业主方签订的国际工程承包合同总金额的____%。
2. 担保期限为自国际工程承包合同生效之日起至工程竣工验收合格并履行完毕全部合同义务止。
三、甲方的义务1. 甲方应全面履行与业主方签订的国际工程承包合同，确保工程按期完工、质量达标。
2. 甲方应按时向乙方提供与工程相关的所有资料，包括但不限于工程进度、质量检查报告等。
3. 甲方在履行合同过程中发生违约行为时，应及时通知乙方并采取有效措施进行补救。
四、乙方的保证责任1. 在担保期限内，如甲方未全面履行国际工程承包合同的义务，造成业主方损失时，乙方将在接到业主方索赔请求后，按照本保函的约定承担保证责任。
2. 乙方承担保证责任的方式包括但不限于支付违约金、赔偿金及履行其他合同义务。
3. 乙方在承担保证责任后，有权向甲方追偿。
五、保密条款甲、乙双方应对本合同及与本合同相关的所有信息予以保密，未经对方许可，不得向任何第三方透露。
六、违约责任1. 甲方未全面履行国际工程承包合同的义务，导致乙方承担保证责任的，甲方应向乙方支付违约金并赔偿乙方因此遭受的全部损失。
2. 乙方在承担保证责任后，有权要求甲方偿还垫付的资金及相应利息。
甲方未按时偿还的，应按未偿还部分金额的____%向乙方支付违约金。
七、争议解决本合同在履行过程中发生争议时，甲、乙双方应友好协商解决。
履约保函(模板)
承包人履约保函发包人（甲方）：[发包人名称]承包人（乙方）：[承包人名称]合同签订日期：[年]年[月]月[日]日工程名称：[工程名称]施工承包合同编号：[合同编号]（以下称“主合同”）根据承包人的申请，我们愿意以保证方式向您提供以下担保，确保承包人履行主合同约定的义务。
一、保证的范围及金额我们的保证范围限于承包人未按主合同约定履行义务所给您造成的实际损失。
我们的保证金额为主合同总价款的[百分比]%，最高不超过人民币[金额]元（大写）。
二、保证的方式及期间保证方式为连带责任保证。
保证期间从本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后[天数]日内。
如工程竣工日期经双方协议变更且得到我们的书面同意，保证期间将根据变更后的竣工日期相应调整。
三、承担保证责任的形式按照您的要求，我们将以以下方式之一承担保证责任：1.提供资金及技术援助，使承包人继续履行主合同义务，支付金额不超过第一条规定的保证金额。
2.在保证金额内赔偿您的损失。
四、代偿的安排您要求我们承担保证责任时，应向我们发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。
索赔通知应明确索赔金额和款项应达账户，同时附上证明承包人违约导致您损失的材料。
如提出工程质量不符合标准的索赔，还需提供工程质量检测部门的质量说明材料。
我们在收到索赔通知和证明材料后，将在[具体工作日数]工作日内核定后按承诺承担保证责任。
五、保证责任的解除1.如果在保证期间内您未向我们书面主张保证责任，则保证责任自保证期满次日起解除。
2.承包人按主合同约定履行了义务，则从保证期满次日起我们的保证责任解除。
3.我们向您支付的金额达到保证金额时，自支付款项划出我们账户之日起保证责任解除。
4.根据法律法规或其他解除情形的出现，我们的保证责任亦解除。
解除后，请您在[具体工作日数]个工作日内返还保函原件给我们。
六、免责条款1.若因您违约导致承包人不能履行义务，我们不承担保证责任。
2.若法律法规或您与承包人的约定免除承包人部分或全部义务，则我们亦免除相应的保证责任。
建设工程施工履约担保(3篇)
第1篇一、履约担保的概念履约担保是指承包人在签订建设工程施工合同后，为确保其按照合同约定履行义务，向发包人提供的担保方式。
履约担保旨在约束承包人严格遵守合同约定，确保工程质量和进度，保障发包人的合法权益。
二、履约担保的形式1. 履约保证金：承包人将一定比例的合同金额作为保证金，存入发包人指定的账户，作为履行合同的担保。
保证金在合同履行完毕后退还承包人。
2. 履约保函：承包人向发包人提交由银行或其他金融机构出具的保函，承诺在合同履行过程中，如因承包人违约导致工程损失，由担保人承担相应的赔偿责任。
3. 履约担保书：承包人向发包人提交由第三方担保机构出具的担保书，承诺在合同履行过程中，如因承包人违约导致工程损失，由担保机构承担相应的赔偿责任。
4. 同业担保：由其他承包人或者有担保能力的法人、自然人等提供的担保。
三、履约担保的作用1. 降低工程风险：履约担保能够有效降低工程风险，保障发包人的合法权益，避免因承包人违约导致工程损失。
2. 促进工程顺利进行：履约担保促使承包人严格遵守合同约定，确保工程质量和进度，提高工程项目的整体效益。
3. 维护市场秩序：履约担保有助于规范建设工程市场，防止承包人恶意违约，维护市场秩序。
四、履约担保的管理1. 合同签订：在签订建设工程施工合同的同时，明确履约担保的形式、金额、期限等内容。
2. 担保审查：发包人应审查承包人提供的履约担保，确保其符合合同约定和法律法规要求。
3. 担保监督：发包人应加强对履约担保的监督，确保承包人按照合同约定履行义务。
4. 担保退还：在合同履行完毕后，发包人应及时退还履约保证金或解除履约保函、担保书等。
总之，建设工程施工履约担保是保障工程项目顺利进行的重要手段。
通过合理运用履约担保，可以有效降低工程风险，保障发包人的合法权益，提高工程项目的整体效益。
第2篇一、履约担保的意义1. 保障工程项目的顺利进行：履约担保可以确保施工单位按照合同约定完成工程，避免因施工单位违约导致工程延期、质量不合格等问题。
工程施工履约保函(3篇)
第1篇编号：[保函编号]致：[受益人名称]鉴于[承包人名称]（以下简称“承包人”）与[业主名称]（以下简称“业主”）于[签订日期]就[项目名称]（以下简称“本工程”）签订的施工承包合同（以下简称“基础合同”），为维护基础合同的合法、有效执行，保障业主权益，现由[担保人名称]（以下简称“担保人”）向业主出具本工程施工履约保函。
一、担保范围本保函担保金额为人民币[大写]元整（小写：[金额]元），用于担保承包人在本工程实施过程中，严格按照基础合同约定，履行以下义务：1. 按时、按质、按量完成本工程的建设任务；2. 遵守国家有关法律法规和行业标准；3. 维护施工现场的安全、文明施工；4. 严格按照合同约定支付相关费用；5. 其他合同约定的义务。
二、担保期限本保函自[开立日期]起至[基础合同约定完工日期]止，最迟不超过[保函到期日]。
三、担保责任1. 在担保期限内，若承包人未能履行上述义务，导致业主遭受经济损失，担保人将无条件承担相应的赔偿责任；2. 担保人承担的赔偿责任最高不超过本保函担保金额；3. 担保人承担赔偿责任后，有权向承包人追偿。
四、担保条件1. 本保函不得转让、抵押或作为其他担保物的权利凭证；2. 未经业主同意，担保人不得免除或变更本保函的担保责任；3. 业主应在本保函到期前，向担保人提出解除担保的通知。
五、其他1. 本保函的出具和执行，适用中华人民共和国法律；2. 本保函一式两份，承包人和业主各执一份，具有同等法律效力。
担保人（盖章）：法定代表人（签字）：[日期]第2篇编号：[保函编号]致：[受益人名称]鉴于[承包人名称]（以下简称“承包人”）与[业主名称]（以下简称“业主”）于[签订日期]签订的[项目名称]施工承包合同（以下简称“合同”），合同编号为[合同编号]，根据合同约定，为确保承包人全面、按时、按质完成合同约定的工程内容，现向贵方出具本工程施工履约保函。
一、担保范围1. 本保函担保范围包括但不限于承包人在合同履行过程中，因以下原因导致业主遭受经济损失或合同约定工期延误时，业主根据合同约定要求承包人承担的违约责任和赔偿损失：（1）承包人未按合同约定的时间、质量、数量完成工程内容；（2）承包人未按合同约定进行工程变更、停工、复工等事宜；（3）承包人违反合同约定，导致工程安全事故发生；（4）承包人违反合同约定，导致工程环境污染或生态破坏；（5）承包人违反合同约定，导致工程不符合设计要求或质量标准；（6）承包人违反合同约定，导致工程延期或成本超支；（7）其他因承包人违约导致业主遭受经济损失或合同约定工期延误的情况。
施工合同中的履约保函
施工合同中的履约保函履约保函是施工合同中的重要组成部分，其作用是保证承包商能按照合同约定的要求和时间完成施工工作。
本文将详细介绍履约保函的定义、种类以及在施工合同中的重要性。
一、履约保函的定义履约保函是指承包商与保险公司签署的一份合同，保险公司在合同中承诺，当承包商未履行合同约定时，会按照合同约定的金额向业主方支付一定的赔偿金。
履约保函一般由保险公司出具，承包商作为保证人向业主方提供，以确保工程的顺利进行。
二、履约保函的种类履约保函主要分为三种类型：投标保函、履约保函和预付款保函。
1.投标保函：在承包商参与招标投标过程中，为证明其具备竞标项目所需的财力和资质，需要向招标方提供投标保函。
投标保函一般由保险公司出具，保证承包商在中标后能履行合同。
2.履约保函：在承包商中标后，签订合同前需要提供履约保函。
履约保函是为了确保承包商在合同约定的时间和质量要求内履行合同义务，以确保工程的正常进行。
3.预付款保函：在一些大型工程中，业主方可能需要提前支付一部分款项给承包商作为预付款。
为保证业主方的权益，承包商需要提供预付款保函。
预付款保函一般保证承包商按照合同约定的时间和质量要求履行合同，并将预付款用于合同规定的用途。
三、履约保函在施工合同中的重要性履约保函在施工合同中具有重要的作用和意义。
1.保证工程的顺利进行：履约保函作为一种法律担保方式，可以保证承包商按照合同约定完工，并提供合格的工程质量。
2.提升业主方信任度：通过提供履约保函，承包商能够向业主方展示其具备充足的财力和信誉，增加业主方对合作方的信任，提高中标概率。
3.保护业主方利益：履约保函为业主方提供了一种保障机制，一旦承包商未能履行合同义务，业主方可以向保险公司索赔，获得一定的赔偿，减少经济损失。
4.降低工程风险：通过履约保函的设立，承包商将面临更大的压力和责任，从而提高其对工程质量和进度的控制，降低工程风险。
总结：履约保函在施工合同中起到了保障工程质量、保护双方利益的重要作用。
工程履约保函
工程履约保函1. 引言工程履约保函是一种在工程合同中常见的担保方式，其主要目的是保障工程项目的顺利进行和履约。
本文档旨在介绍工程履约保函的概念、作用、类型和申请流程，帮助读者更好地理解和应用该保函。
2. 工程履约保函的概念工程履约保函是指由保证人（一般为银行或担保公司）向受益人（一般为工程业主）出具的，承诺在工程合同履行不符合约定的情况下，以一定金额向受益人承担赔偿责任的担保函。
它是在工程承包商与业主签订合同时，由承包商提供给业主的，以确保工程顺利完成的一种担保方式。
3. 工程履约保函的作用工程履约保函在工程合同中起到了重要的作用，主要体现在以下几个方面：3.1 信任与保障工程履约保函是工程业主对承包商的信任和保障的体现。
通过提供工程履约保函，承包商向受益人表明自己具备履行合同的能力，并承诺在不履约的情况下承担相应的赔偿责任。
这种保障可以增加业主对工程承包商的信任，进而促进双方的良好合作关系。
3.2 风险分担工程履约保函可以将一定的风险分担给保证人，减轻工程业主的风险。
在工程项目中，承包商可能面临各种意外情况或无法预测的困难，导致无法履行合同。
工程履约保函的存在可以最大程度地保护工程业主的利益，确保他们能够依照合同要求得到预期的成果。
3.3 信用增强工程履约保函进一步增强了承包商的信用度。
承包商提供工程履约保函，表明他们有强大的资源和能力来完成工程项目，并保证按照合同要求进行施工。
这可以提高承包商在市场中的竞争力，为他们赢得更多的工程合同。
4. 工程履约保函的类型根据不同的需求和情况，工程履约保函可以分为以下几种类型：4.1 有限保函有限保函是指对工程履约保函金额进行限制的担保方式。
保证人承诺在工程合同履行不符合约定的情况下，按照约定的金额向受益人承担赔偿责任。
有限保函一般适用于工程合同金额较小或承包商信誉较好的情况。
4.2 无限保函无限保函是指对工程履约保函金额不进行限制的担保方式。
保证人没有金额上的限制，只要发生承包商履约不符合约定的情况，即可向受益人承担全部责任。
工程项下常见保函
工程项目常见保函概述保函是工程项目中常见的一种担保方式，它是承诺方委托保函发出方向受益方（通常是工程业主）发出的一种书面保证。
保函在工程项目进行的不同阶段扮演着不同的角色，它能够有效地保障工程项目的顺利进行，并确保各方的权益得到保护。
本文将介绍工程项目中常见的几种保函类型，包括履约保函、投标保函和质量保函，并分析它们的特点和使用场景。
一、履约保函履约保函是工程项目中常见的一种保函类型。
它是承诺方为了保证其履行合同义务而委托保函发出方所办理的担保手续。
履约保函通常包括履约保证金和履约保函两种类型。
1.1 履约保证金履约保证金是指承诺方为了保证履行合同义务而向保函发出方缴纳的一定金额的保证金。
在工程项目中，履约保证金的金额通常为合同总额的一定比例，例如5%或者10%。
履约保证金用于弥补承诺方未按照合同约定履行义务而给工程业主造成的损失。
1.2 履约保函履约保函是承诺方委托保函发出方向工程业主发出的一种书面担保。
它确保承诺方根据合同约定按时履行合同义务。
履约保函通常具有一定的格式和内容要求，包括保函的标题、保函的金额、保函的有效期等。
保函发出方会根据工程业主的要求和合同约定，及时向工程业主发出履约保函。
二、投标保函投标保函是工程项目中常见的一种保函类型。
它是承诺方在参与工程项目的投标过程中委托保函发出方发出的一种书面保证。
投标保函的目的是确保承诺方遵守投标文件中的各项规定，并保证在中标后能够按照合同约定履行合同义务。
投标保函通常在投标文件递交之时提交给工程业主，并且在投标过程中保持有效。
投标保函一般具有以下几个重要条款：2.1 有效期投标保函的有效期通常是从投标文件递交截止日开始计算的，有效期的长短与工程项目的复杂程度和投标文件要求有关。
2.2 金额投标保函的金额通常为投标价的一定比例，例如1%或者2%。
这是为了确保承诺方能够履行投标文件中承诺的工程收费标准。
2.3 制式投标保函通常需要按照工程业主指定的制式进行填写。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程履约保函
（一般责任担保）
编号：
（发包人名称）：
鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。
我方愿意不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供一般责任担保。
1. 担保金额人民币（大写）（¥元）。
2. 担保有效期自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止，但无论前述如何规定，本保函有效期最迟不得超过年月日。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后承担一般保证责任。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效
保证人（盖章）：
法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）：
单位地址：
邮政编码：电话：日期：
（本保函失效后，请将原件退回我方注销）
工程履约保函
（连带责任担保）
编号：
（发包人名称）：
鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。
我方愿意不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。
1. 担保金额人民币（大写）（¥元）。
2. 担保有效期自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止，但无论前述如何规定，本保函有效期最迟不得超过年月日。
3.在本担保有效期内，因金发公司违反合同约定的义务（包括消防
施工合同第6.2所列情形），应承担违约、赔偿等支付责任时，我行在收到贵公司以书面形式提出的不超过担保金额的赔偿要求后，承担连带保证责任，在2日内向贵公司付清索赔款项。
4. 贵公司与金发公司变更、补充消防施工合同的，我公司仍按照本保函内容承担担保责任。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效，本保函出具后不可撤销。
保证人（盖章）：
法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）：
单位地址：
邮政编码：电话：日期：
（本保函失效后，请将原件退回我方注销）。