变配电安装工程合同一户一表

合集下载

一户一表安装工程施工合同

一户一表安装工程施工合同甲方（业主）：_____________乙方（施工单位）：_____________鉴于甲方拟对其所在地的居民楼进行一户一表安装工程，经双方协商一致，特订立本合同，共同遵守。

第一条工程内容及范围1.1 乙方应按照甲方提供的图纸和技术要求，完成一户一表安装工程。

1.2 工程范围包括：水表、电表、气表的采购、运输、安装、调试及验收等全过程。

第二条工程质量及标准2.1 乙方必须保证所采购的水表、电表、气表符合国家相关标准，并具备相应的质量证明文件。

2.2 乙方应按照国家相关规定和行业标准进行施工，确保工程质量达到甲方要求。

2.3 乙方应对已安装的水表、电表、气表进行定期检查和维护，确保其正常运行。

第三条工程进度及工期3.1 双方约定，自本合同签订之日起，乙方应在____个月内完成一户一表安装工程。

3.2 如因不可抗力或甲方原因导致工程延期，乙方应及时通知甲方，双方协商确定新的工期。

第四条工程款项及支付方式4.1 甲方应按照合同约定向乙方支付工程款项。

具体支付方式如下：4.1.1 预付款：甲方在合同签订后____天内支付给乙方____元作为预付款。

4.1.2 进度款：乙方完成50%工程量时，甲方支付给乙方____元作为进度款。

4.1.3 竣工款：乙方完成全部工程并经验收合格后，甲方支付给乙方____元作为竣工款。

4.2 如甲方未按照约定支付工程款项，乙方有权暂停施工，直至甲方支付完毕。

第五条违约责任5.1 若乙方未按照合同约定的时间、质量、标准完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任，赔偿因此造成的损失。

5.2 若甲方未按照约定支付工程款项，乙方有权要求甲方承担违约责任，赔偿因此造成的损失。

第六条争议解决6.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条其他事项7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。

北京供电局关于下发北京地区城镇居民住宅配电设施改造同步实施“一户一表”工作办法的通知

北京供电局关于下发北京地区城镇居民住宅配电设施改造同步实施“一户一表”工作办法的通知文章属性•【制定机关】北京市供电局•【公布日期】1999.03.31•【字号】京供用电[1999]11号•【施行日期】1999.04.01•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】村镇建设正文北京供电局关于下发北京地区城镇居民住宅配电设施改造同步实施“一户一表”工作办法的通知（京供用电[1999]11号）各区县供电局、计量所、业扩处：现将北京地区城镇居民住宅配电设施改造同步实施“一户一表”工作办法下发给你们。

这是我局结合国家电力公司国电安运[1998]669号关于颁发《城镇居民一户一表改造若干规定》通知的精神重新修订的，请各单位组织有关人员认真学习，按照新的标准和要求开展一户一表工作。

附件：1、北京地区城镇居民住宅配电设施改造同步实施“一户一表”工作办法2、华北电集营[1999]2号文(略)3、国电安运[1998]669号文(略)一九九九年三月三十一日附1：北京地区城镇居民住宅配电设施改造同步实施“一户一表”工作办法根据华北电力集团公司转发国家电力公司，国电安运[1998]669号关于颁发《城镇一户一表改造的若干规定》和北京市人民政府市政办发[1998]第37号《关于加快实施城镇居民住宅配电设施改造工程的通知》精神，结合本市情况，为进一步开拓电力市场，提高服务质量，满足人民群众不断增长的用电需求，有效地解决“合表用电”给居民用电带来的诸多不便，特制定本办法。

一、工程改造标准：住宅用电改造后每户供电能力不低于6千瓦，近期按每户2千瓦供电。

具体改造标准见“北京市城镇居民住宅配电设施改造同步实施一户一表电气安装验收暂行规定”。

为了避免反复改造，重复投资，本办法实施前已按[96]首规办字第206号“关于颁布住宅电气设计通用标准的通知”改造的，表前线不小于4平方毫米铜线的，可暂不改造，实施一户一表。

二、工程改造原则：1、要有利于适应住宅用电增长，有利于居民方便用电和安全用电，有利于今后用电营业的改革。

小区一户一表配电工程合同

小区一户一表配电工程合同鉴于甲方拟对小区进行一户一表配电工程改造，为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，经友好协商，就小区一户一表配电工程的施工事宜达成如下协议：第一条工程内容1. 乙方负责按照甲方提供的设计方案和技术要求，对小区进行一户一表配电工程改造。

具体工程内容包括：电缆敷设、电表安装、配电箱制作与安装等。

2. 乙方应确保工程质量符合国家相关标准和规范，不得使用劣质材料和设备。

3. 乙方应在合同约定的时间内完成工程，并接受甲方的验收。

第二条工程价格1. 本工程总价为人民币________元整（￥_______）。

2. 甲方应按合同约定向乙方支付工程款项。

具体支付方式如下：a) 首付款：甲方在合同签订后5个工作日内支付乙方工程款的30%作为首付款；) 进度款：甲方在工程进度达到50%时支付乙方工程款的40%；c) 竣工款：甲方在工程竣工验收合格后支付乙方剩余的30%工程款。

第三条工期与交付1. 本工程自合同签订之日起计算，工期为________天。

2. 乙方应按照约定的工期完成工程，并提前7天通知甲方进行验收。

3. 如因乙方原因导致工程延期，每延期一天，乙方应向甲方支付违约金千分之五的工程总价。

第四条质量与保修1. 乙方应保证工程质量符合国家相关标准和规范，不得存在安全隐患。

2. 本工程自竣工验收合格之日起，保修期为________年。

在保修期内，如发现质量问题，乙方应在接到甲方通知后及时进行维修，费用由乙方承担。

3. 保修期满后，如甲方需要维修，乙方应提供有偿服务，费用另行协商。

第五条违约责任1. 如甲方未按约定支付工程款项，每逾期一天，应向乙方支付违约金千分之三的应付款项。

2. 如乙方未按约定完成工程或工程质量不符合约定的标准，甲方有权要求乙方返工改进或如数补。

如乙方拒绝返工改进或如数补，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失。

2024年-一户一表变配电工程施工合同

一户一表变配电工程施工合同甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程范围：__________1.5工程质量：按照国家、行业及地方相关标准和规定执行。

第二条合同价款及支付方式2.1合同价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：￥__________元。

2.2甲方支付乙方合同价款的方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同价款的30%；（3）工程完工验收合格后，甲方支付乙方合同价款的30%；（4）剩余10%的合同价款作为质量保证金，待工程保修期满后，若无质量问题，甲方支付给乙方。

第三条工程施工及验收3.1乙方负责工程的施工，按照国家、行业及地方相关标准和规定进行施工，确保工程质量和安全。

3.2乙方应按照甲方的要求和工程进度，及时提交相关资料，包括但不限于施工方案、施工图纸、材料清单等。

3.3工程施工过程中，甲方有权对工程质量和进度进行监督和检查，乙方应予以配合。

3.4工程完工后，乙方应向甲方提交完整的施工资料和验收报告，甲方应在收到验收报告后15个工作日内组织验收。

3.5验收合格后，甲乙双方签署工程验收证书，乙方交付工程。

第四条工程保修4.1乙方对工程实行保修，保修期限为工程验收合格之日起一年。

4.2保修期内，乙方应免费维修因施工质量原因导致的损坏和故障。

4.3保修期满后，乙方不再承担免费维修义务，但可提供有偿维修服务。

第五条违约责任5.1甲方未按合同约定支付合同价款的，每逾期一日，应支付逾期付款金额的万分之五作为违约金。

5.2乙方未按合同约定完成工程，每逾期一日，应支付逾期完工金额的万分之五作为违约金。

5.3由于乙方原因导致工程质量和安全问题的，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

国家电网公司对一户一表格改造的若干规定

关于颁发《城镇一户一表改造的若干规定》的通知各电力集团公司，各省（自治区，直辖市）电力公司：为贯彻落实党中央，国务院关于加快城乡电网改造的重大决策，开拓市场，改善服务，满足国民经济发展和人民生活质量提高对电力的需求，根据国务院领导的指示，国家电力公司决定在城市电网改造的同时，对城镇居民住宅供配电系统实施一户一表改造，鼓励城镇居民提高用电水平。

城镇居民住宅一户一表改造是城市电网改造的重要内容。

各网﹑省电力公司领导应高度重视，精心组织，加快实施。

为统一认识，明确目标，规范改造，确保城镇一户一表改造工作顺利进行，达到方便用户和提高用电水平的目的。

依据国情，在调查论证的基础上，国家电力公司制订了《城镇一户一表改造的若干规定》，现颁发给你们，请认真贯彻执行。

请各电力公司提出本省（自治区﹑直辖市）内各城市实施一户一表的计划安排，分2-3年完成，并于己于人1999年2月底前将计划报国家电力公司。

附件1：城镇一户一表改造的若干规定为开放城镇居民生活用电，改善居民住宅的供电条件，适应居民对电力需求，不断提高供电服务质量，国家电力公司决定对居民住宅实施一户一表工程。

为推动工程快速启动，指导工程改造，控制工程造价，保证工程质量，特对工程实施中有关问题规定如下：一、工程改造的目标与标准`工程改造应以满足居民用电在30~50年内增长达到中等电气化水平的目标。

根据经济发展水平和居民用电消费结构的不同，一户一表进户线及户内配线的改造应能保障今后30~50年内不再改造，其供电能力达到4~10千瓦的水平。

（注：住宅用电中等电气化水平是在普及电视机、洗衣机、电冰箱、电饭褒等家用电器的基础上，考虑冷暖空调和蓄热式电热器进入居民家庭，炊事用能初步电气化，每户住宅日均用电水平达到7`20千瓦时）。

二、工程改造的原则1、要有利于适应住宅用电增长，有利于居民方便用电和安全用电，有利于今后用电营业的改革。

2、统一标准，合理规划，规范施工，分步实施，逐步推进。

一户一表配电工程合同

一户一表配电工程合同一、合同双方甲方（业主）：________________乙方（承包商）：________________二、工程内容及范围1. 工程名称：一户一表配电工程2. 工程地点：________________3. 工程内容：乙方负责为甲方的住宅楼进行一户一表配电改造，包括电缆敷设、电表安装、配电箱制作等。

4. 工程范围：本合同涉及的住宅楼共计__层，每层__户，共计__户。

三、工程质量要求1. 乙方应按照国家相关标准和规定进行施工，确保工程质量符合设计要求和验收标准。

2. 乙方应对所施工的一户一表配电工程提供质量保证，保修期为__年。

在保修期内，如出现质量问题，乙方应负责免费维修。

四、工程进度及工期1. 本工程自双方签订合同之日起__天内开工，自开工之日起__天内竣工。

2. 乙方应根据甲方的要求，合理安排施工进度，确保工程按期完成。

如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担违约责任。

五、工程造价及支付方式1. 本工程总造价为人民币__元整（大写：__元整），其中材料费占__%，人工费占__%，其他费用占__%。

2. 甲方应在合同签订后__天内支付乙方预付款，金额为人民币__元整（大写：__元整）。

余款在工程竣工验收合格后一次性支付。

六、安全生产及环保要求1. 乙方应严格遵守国家有关安全生产和环保的法律、法规，加强施工现场安全管理，确保施工过程中不发生安全事故。

2. 乙方应采取有效措施，减少施工过程中对周边环境的影响，防止噪音、粉尘等污染。

七、违约责任1. 如甲方未按照约定支付工程款，乙方有权暂停施工，甲方应承担因此造成的损失。

2. 如乙方未按照约定完成工程或工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方返工或赔偿损失。

八、争议解决本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

九、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

做供电局一户一表工程合同

合同编号：_______甲方（供电局）：（以下简称“供电方”）乙方（用户）：（以下简称“用户方”）根据《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方一户一表工程事宜，达成如下协议：一、工程内容1.1 工程名称：_______户一表工程1.2 工程地点：_______（具体地址）1.3 工程内容：供电方按照一户一表的要求，为用户方安装电能计量装置，包括电能表、互感器、电缆等设备，并接入电网。

二、工程安装费及支付方式2.1 工程安装费为人民币_______元（大写：_________________________元整），具体明细见附表。

2.2 用户方应在合同签订后七个工作日内，向供电方支付工程安装费的50%作为预付款。

2.3 工程竣工并经双方验收合格后，用户方支付剩余的50%工程安装费。

三、工程工期3.1 供电方应按照双方约定的工期完成工程，工期自合同签订之日起计算，预计_______个工作日内完成。

3.2 如因特殊情况导致工程延期，供电方应提前通知用户方，并协商解决。

四、工程质量及保修4.1 供电方应按照国家和行业的相关标准进行施工，保证工程质量。

4.2 工程验收合格后，供电方应向用户方提供完整的竣工资料。

4.3 工程保修期为一年，自工程验收合格之日起计算。

在保修期内，如出现施工质量问题，供电方应及时予以修复或更换。

五、违约责任5.1 供电方未按照约定工期完成工程的，应按照逾期天数向用户方支付违约金，违约金计算方式为：逾期天数×工程安装费的1%。

5.2 用户方未按照约定时间支付工程安装费的，应按照逾期天数向供电方支付违约金，违约金计算方式为：逾期天数×工程安装费的1%。

六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定7.1 双方应遵守国家相关法律法规，不得擅自转让或者变相转让合同权利义务。

一户一表配电工程合同

合同编号：_______甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等有关规定，并结合甲方一户一表配电工程的实际情况，乙方接受甲方委托承接一户一表配电工程设计、施工及验收工作。

为确保双方在合同中的权利、义务和责任，经双方协商一致，订立本合同，共同遵守。

一、工程概述1.1 工程名称：_______一户一表配电工程1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：乙方负责一户一表配电工程的设计、施工、设备供应、调试、验收等工作，确保工程质量符合国家相关标准和甲方的要求。

二、合同条款2.1 设计及施工乙方应按照甲方的要求，完成一户一表配电工程的设计和施工。

设计应符合国家相关标准和规范，施工应确保工程质量和安全。

2.2 设备供应乙方负责提供一户一表配电工程所需的设备和材料，并保证设备质量和数量符合合同要求。

2.3 调试和验收乙方应负责一户一表配电工程的调试和验收工作，确保工程正常运行。

工程验收合格后，乙方应将工程资料交付甲方。

2.4 工程进度和期限乙方应按照甲方要求的时间节点完成工程。

如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。

2.5 工程款项合同总价款为人民币_______元（大写：__________________________元整），甲方按以下付款方式支付乙方：（1）合同签订后_______日内，甲方支付乙方合同总价款的_______%；（2）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的_______%；（3）剩余款项在工程保修期满后支付。

2.6 保修乙方应按国家相关法律法规和合同约定，对工程进行保修。

保修期限自工程验收合格之日起计算，保修期限为_______年。

三、违约责任3.1 乙方未按合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的_______%。

3.2 甲方未按合同约定支付款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金，违约金为应付款项的_______%。

一户一表供用电合同

一户一表供用电合同甲方（供电方）：__________地址：__________联系电话：__________乙方（用电方）：__________地址：__________联系电话：__________一、用电基本情况。

1. 乙方用电地址为__________，这可是您用电的小窝儿呢。

2. 用电性质，您是居民生活用电哦，就像平常您在家开灯、看电视、吹空调啥的，都是靠这个用电性质来供电的。

3. 用电容量，我们根据您的需求，确定为______千瓦。

这就像是给您家的用电设定了一个小额度，足够您日常使用啦。

二、供电方式。

1. 甲方可是很负责地通过______线路向您供电哦。

这线路就像小管道一样，把电输送到您家。

2. 供电电压呢，是______伏，这个电压能稳定地让您家里的电器欢快地运转起来。

三、用电计量。

1. 计量装置。

甲方会在您家附近安装计量装置，这个小装置可重要啦，它就像个小管家，精确地记录您家用电的多少。

计量装置的产权归甲方所有，不过您可别担心，我们会好好维护它的。

这个计量装置可都是按照国家规定的标准来安装和校验的，就像给它上了个精准的发条，不会多算您一度电，也不会少算您一分电哦。

2. 计量方式。

我们采用的是一户一表计量方式，这就很公平啦，您家自己用多少电，就按照这个表来计算。

抄表周期是每个月一次，就像每个月给您家的用电情况做一次小总结。

到时候我们的工作人员会按时去看表，您也可以在旁边监督呢，这样大家都放心。

四、电价及电费结算。

1. 电价。

您家是居民生活用电，电价按照国家规定的居民生活用电价格执行。

这个价格是很合理的啦，都是经过相关部门仔细核算的，让您用得明白，花得安心。

2. 电费结算。

结算方式有多种哦，您可以选择预付费，就像给电卡先充值一样，用多少扣多少。

也可以选择按月结算，每个月根据抄表的度数来计算电费。

缴费期限呢，要是预付费的话，您要注意及时充值，别让电卡“饿肚子”啦。

按月结算的话，我们会在抄表后的______天内给您发送电费账单，您要在账单日期后的______天内缴费哦。

变配电户表工程施工合同

变配电户表工程施工合同甲方（委托方）：______________乙方（承包方）：______________签订日期：____年____月____日签订地点：______________鉴于甲方需要进行变配电户表工程施工，乙方具有相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方承包甲方的变配电户表工程施工事宜达成如下协议：第一条工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程内容：________________4. 工程规模：________________5. 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日第二条工程质量和技术要求1. 工程质量标准：按照国家及行业相关标准执行。

2. 技术要求：乙方应根据甲方提供的技术参数和要求进行施工。

第三条合同价款1. 合同总价为人民币____元（￥____）。

2. 付款方式：________________3. 付款条件：________________第四条工程验收1. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。

2. 甲方应在收到通知后____天内组织验收，并在验收后____天内提出修改意见。

第五条双方权利与义务1. 甲方权利与义务：- 按合同约定支付工程款。

- 提供施工所需的相关资料和条件。

- 协调解决施工过程中出现的相关问题。

2. 乙方权利与义务：- 按照合同约定完成工程施工。

- 保证工程质量达到约定标准。

- 遵守安全生产规定，确保施工安全。

第六条安全与环保乙方应严格遵守国家有关安全和环保的法律法规，采取必要措施，确保施工安全和环境保护。

第七条违约责任1. 如一方违反合同约定，应向对方支付违约金，违约金的数额为违约方应支付或应收款项的____%。

2. 因不可抗力导致不能履行或不能完全履行本合同的，双方互不承担违约责任。

第八条合同变更和解除1. 因特殊情况需要变更或解除合同的，双方应协商一致，书面确定。

一户一表供用电合同

一户一表供用电合同甲方（供电方）：[供电公司名称]地址：[供电公司地址]联系电话：[电话号码]乙方（用电方）：[用户姓名]地址：[用户居住地址]联系电话：[电话号码]一、供用电基本情况。

1. 供电方式。

甲方通过[具体供电线路名称]向乙方所在的[具体地址]供电，这种供电就像一条专属的电力小通道，直接把电送到您家哦。

2. 用电性质。

乙方的用电性质主要是[家庭生活用电等具体性质]，就像我们平常开灯、看电视、吹空调这些日常生活用电啦。

3. 计量方式。

咱们采用一户一表的计量方式，这个表可神奇啦，它就像一个小管家，清楚地记录着您家用电的多少呢。

这个电表的型号是[具体电表型号]，安装在[电表安装位置]。

二、电量的计算和电费的交付。

1. 电量计算。

根据电表记录的数据来计算您家的用电量。

电表可是很诚实的，用了多少电它都一五一十地记着。

2. 电费价格。

电费价格按照国家规定的[具体电价标准]来收取哦。

这个价格都是合理制定的，就像我们去超市买东西，价格都是明码标价的呢。

3. 电费交付。

乙方要按时交电费呀，就像每个月要给电力小管家发工资一样。

可以通过[列举可支付的方式，如网上缴费、线下营业厅缴费等]来交电费。

如果逾期不交电费呢，就像欠了别人东西不还一样不太好哦。

甲方可能会按照规定收取一定的违约金。

不过我们也知道有时候可能会忘记，只要尽快补上就好啦。

三、供电设施维护管理。

1. 供电设施产权分界点。

咱们得清楚供电设施产权分界点在哪，这个分界点就像是两家之间的小界限。

在分界点电源侧的供电设施由甲方负责维护管理，就像甲方负责照顾分界点前面的那些电力小伙伴。

分界点负荷侧的供电设施由乙方负责维护管理，这就是您需要照顾好您家这边的电力小设备啦。

2. 双方的维护责任。

甲方会定期对供电设施进行检查和维护，确保电力能顺畅地送到您家。

乙方呢，也要爱护自家的用电设备，如果发现有什么问题，要及时告诉甲方哦，就像小伙伴之间互相照应一样。

四、双方的权利和义务。

一户一表供用电合同

一户一表供用电合同（范本）合同编号：___________供电方（以下简称甲方）：__________________地址：________________________法定代表人/负责人：________________用电方（以下简称乙方）：__________________地址：________________________法定代表人/负责人：________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等相关法律法规的规定，甲乙双方就甲方为乙方提供一户一表供用电服务达成如下协议：一、供用电地址、容量和性质1. 甲方同意向乙方提供位于______________________（地址）的供用电服务。

2. 供电容量为______千瓦（或千伏安），用电性质为______（请填写用电性质，如居民用电、商业用电等）。

二、供用电期限本合同自______年______月______日起至______年______月______日止。

合同期满，双方如需继续合作，应另行签订书面合同。

三、电费计量和结算1. 甲方按照国家有关规定和双方约定的电价标准，依据乙方实际用电量计算电费。

2. 电费结算周期为______（如每月、每季度等），乙方应在结算周期结束后______日内向甲方支付电费。

四、用电安全和设备维护1. 乙方应按照国家有关规定和甲方要求，合理使用电力，保障用电安全。

2. 乙方应妥善保管和维护用电设备，确保设备正常运行，避免造成电力损失和安全事故。

五、违约责任1. 若乙方未按时支付电费，甲方有权按照国家规定收取滞纳金，并有权采取停电等措施。

2. 若因乙方原因造成电力损失或安全事故，乙方应承担相应的法律责任和经济损失。

六、争议解决本合同在履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定____________________________________________八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

变配电户表工程施工合同(房建)

变配电户表工程施工合同(房建)（用心整理的精品word文档，可以编辑，欢迎下载）作者：------------------------------------------日期：------------------------------------------变配电户表工程施工合同发包方：******置业有限公司承包方：四川神柱建设工程有限公司合同签订地点：简阳市合同签订时间：甲方：******置业有限公司（以下简称甲方）乙方：四川神柱建设工程有限公司（以下简称乙方）依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及其他法律、行政法规、甲方的招标文件、图纸资料和乙方的投标文件，并结合实际，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就四川凯力威置业有限公司凯力威·锦绣阳光一期项目变配电户表工程承包事项协商一致，订立以下合同条款共同遵守；第一条、工程名称和地址1、工程名称：凯力威·锦绣阳光一期项目变配电工程（总建筑面积约55000M2）。

2、工程地址：四川省简阳市凯力威大道。

第二条工程承包内容及范围范围2.1、承包内容：按｛2012.07}版施工图纸设计预算范围内，凯力威·锦绣阳光一期变配电户表工程，不含设计变更。

本工程所涉及到的审批、户表（户头）、报验、与10KV市政管网搭接、高低压柜（箱）、设备配电箱、电缆敷设、公共部分应急照明（预埋除外）、桥架安装、户表箱及搭火通电验收。

2．2、本工程设计预算施工图纸内电气系统工程安装调试。

（户内管、线、电器设备，单元进线管路除外）。

2.3、本工程配用电设计方案以简阳供电公司二次深化设计为准，若增加户表按实结算（以高压部分平均单价核算）。

第三条承包方式总承包，包工包料（含工程报建和电力部门的验收等），即本合同工程属于“交钥匙”工程，在深化设计优化方案后总价包干。

第四条合同文件及解释顺序本合同文件相互解释，互为说明。

一户一表变配电工程施工合同

一户一表变配电工程施工合同近年来，我国城市化进程加快，人口数量不断增长，城市建设不断扩大。

随之而来的是对电力供应的需求不断增加。

为了满足城市居民和企业的用电需求，电力系统需要进行升级和改造。

在这个过程中，一户一表变配电工程施工合同起到了重要的作用。

一户一表变配电工程施工合同是指为了满足城市居民和企业的用电需求，将原有的集中供电方式改为每户每表的供电方式，并对配电系统进行升级和改造的工程合同。

这种供电方式的优势在于能够更好地满足用户的个性化用电需求，提高电力供应的可靠性和稳定性。

一户一表变配电工程施工合同通常包括以下几个方面的内容：工程的范围和规模、工程的时间进度、工程的质量要求、工程的费用和支付方式、工程的保修期等。

这些内容都是合同双方在签订合同时需要达成一致的重要事项。

首先，工程的范围和规模是一户一表变配电工程施工合同中的重要内容。

这包括了需要进行改造的配电设备、线路以及相关的工程量和规格。

在签订合同时，双方需要明确工程的具体范围和规模，以便在后续的施工过程中能够按照合同的要求进行施工。

其次，工程的时间进度是一户一表变配电工程施工合同中需要明确的内容。

双方需要约定工程的开工时间、竣工时间以及各个工程节点的时间要求。

这样可以确保工程能够按照计划顺利进行，避免工期延误对用户用电造成的影响。

工程的质量要求也是一户一表变配电工程施工合同中需要明确的内容。

双方需要约定工程的质量标准、验收标准以及相关的测试和检测要求。

这样可以确保工程的质量符合要求，能够满足用户的用电需求。

工程的费用和支付方式也是一户一表变配电工程施工合同中需要明确的内容。

双方需要约定工程的费用构成、支付方式以及支付的时间节点。

这样可以确保工程的费用清晰明确，避免因为费用问题引发的纠纷。

最后，工程的保修期是一户一表变配电工程施工合同中需要明确的内容。

双方需要约定工程的保修期限以及保修期内的责任和义务。

这样可以确保工程在保修期内能够得到及时的维修和保养，提高工程的可靠性和稳定性。

小区一户一表配电工程合同

写字楼工程承包合同范本甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本项目协商一致，订立协议并共同遵照执行。

一、工程概况1. 工程名称：__________写字楼工程2. 工程地点：__________二、工程范围及内容1. 工程量：__________2. 承包形式：__________三、工期1. 开工日期：__________2. 竣工日期：__________3. 合同总工期为__________工作日。

期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。

四、质量标准1. 工程质量达到__________；2. 工程质量评定等级为__________；3. 符合国家质量验收标准；4. 双方约定的标准，具体为__________。

五、合同价款1. 本合同工程价款结算采用__________种方式；2. 采用一次性包死总价的固定价格方式，总价为__________，如今后涉及工程变更和增加工程量的，增加部分按实结算。

若变更增加工程量在5%以内，双方不再签订补充协议，若变更增加工程量超过5%的，双方应另行签订补充协议。

3. 按实际发生的工程量结算。

并按下列约定执行：（1）工程预算价：__________（工程结束后按实结算）（2）工程单价：__________（含外运等其他一切费用）六、合同的履行1. 甲方应按照合同约定提供施工场地、施工条件、施工图纸、设计变更等，并保证提供的资料真实、准确、完整。

2. 乙方应按照合同约定进行施工，保证工程质量、安全、进度等满足合同要求。

3. 双方应共同参加工程验收，工程验收合格的，双方签字确认。

七、合同的变更和解除1. 合同的变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。

2. 合同的解除应经双方协商一致，并签订书面解除协议。

配电工程施工合同

10KV高压供电专线及高低压变配电供电工程施工合同(以下简称甲方）(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等相关法律、法规之规定，甲乙双方就甲方开发的＊**＊**小区永久性用电变配电工程按期保质完工,经甲乙双方友好协商，订立合同，共同遵守执行。

一、工程慨况1、工程名称:*＊＊＊*＊10KV高压供电专线及***＊住商楼、***地下室及＊＊*地下室、幼儿园、营销楼项目变配电供电安装工程。

2、工程地点：＊*＊*＊*＊*小区项目工地。

二、承包内容和施工范围1、乙方负责该配电工程的整体规划、勘察、设计、电力部门的图纸审核、施工、监理、验收全部工作。

2、乙方根据设计的图纸负责该配电工程设备的采购和安装调试。

其中包括湘江苑高压专线供电部分（后面简称高压专线部分）和高低压用户“一户一表"交产验收部分(后面简称“一户一表”部分）。

高压专线部分施工范围为乙方负责从＊＊*＊*变电所接10KV高压开关出线间隔引出一组高压电缆，到*＊＊＊*高压环网柜或分支箱的设备。

高低压部分施工范围为乙方以双方确定的施工图纸为准，负责从沿线相应的高压电缆环网柜引接高压电缆至箱变高压侧，再从箱变低压侧引接电缆至每个用户表箱的一户一表和小区内各动力设备、商铺、幼儿园及户外照明等；电缆施工工程安装、变配电设备和材料的采购、安装调试、验收送电运行（一户一表的表数及容量均以甲方现场实际配置的要求为准）。

承包范围与*＊*＊**＊工程项目《10KV高压供电专级及高低压变配电供电工程招标书》第五款招标内容为一致.3、乙方负责电力部门相关用电手续的办理,办好交产手续,将各电度表抄表及收费移交给当地供电局直接管理（简称直供电）。

4、高压专线容量应满足《中华人民共和国电力法》和《电气安装工程验收规范》、满足***＊*项目规划图中所有住户居民、商业、动力、物业、消防、户外照明、景观等用电要求。

三、乙方负责采购的设备及材料要求1、乙方负责采购的设备及材料必须选用符合国家及电力行业相关标准，生产企业应通过ISO9001质量体系认证,产品应通过“3C”认证并通过电力管理部门批准的入网产品。

变配电户表工程施工合同

变配电户表工程施工合同合同编号：_________甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲乙双方就_________（工程名称）变配电户表工程施工达成一致意见，特订立本合同，以资共同遵守：一、工程概况本工程位于_________（工程地点），主要工作内容包括：变压器安装、高低压线路铺设、户表装置安装与调试等。

工程预计开工日期为_________年_____月_____日，竣工日期为_________年_____月_____日。

二、工程质量乙方必须按照国家相关标准及行业规范进行施工，确保工程质量达到国家规定的标准。

施工过程中，应严格遵守安全生产法规，确保施工现场安全无事故。

三、工程造价与支付方式本工程总造价为人民币_________元整。

甲方需在合同签订后_____日内支付预付款，占总造价的_____%。

剩余款项将根据工程进度分批支付，具体支付比例和时间由双方协商确定。

四、工期要求乙方应严格按照合同约定的工期完成施工任务。

如遇不可抗力因素影响工期，应及时通知甲方，并由双方协商解决。

若因乙方原因导致工期延误，应按合同约定承担违约责任。

五、变更与结算工程实施过程中，如需变更设计或增加工作量，应经甲乙双方协商一致后，签订书面变更协议。

工程完工后，乙方应提交完整的工程结算资料，甲方在审核无误后进行最终结算。

六、保修条款工程竣工验收合格后，进入保修期。

保修期内，如发现质量问题，乙方应在接到甲方通知后及时修复，不得额外收费。

保修期满后，乙方仍应对其施工质量负责，如有质量问题，应协商解决。

七、违约责任任何一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。

具体违约责任的承担方式和数额，应根据违约情况协商确定。

八、争议解决因履行本合同所产生的一切争议，首先应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

九、其他事项本合同未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议。

一户一表供用电合同

一户一表供用电合同合同编号：_______甲方（供电方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：_________________乙方（用电方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：_________________鉴于甲方为乙方提供一户一表的供电服务，乙方同意接受甲方的供电服务，双方经充分协商，达成以下协议：一、供电信息1.1 乙方使用的电表编号为：________________（具体电表编号）。

二、用电性质2.1 乙方的用电性质为：________________（具体用电性质）。

三、用电容量3.1 乙方的用电容量为：________________（具体用电容量）。

四、供电质量4.1 甲方应按照国家相关标准，为乙方提供稳定、可靠的供电服务。

五、电费计费方式5.1 乙方的电费计费方式为：________________（具体计费方式）。

六、电费结算6.1 乙方应按照供电方规定的时间和方式缴纳电费。

七、合同的解除和终止7.1 在本合同有效期内，若一方未履行本合同约定的义务，对方有权解除合同。

7.2 合同终止后，乙方应按照供电方的要求办理用电手续。

八、争议解决8.1 对于因执行本合同发生的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。

8.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

九、其他约定9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

9.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（签字/盖章）：乙方（签字/盖章）：签订日期：_______年_______月_______日一户一表供用电合同（二）甲方（供电方）：___________乙方（用电方）：___________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方向乙方提供一户一表供用电事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、用电信息1. 乙方用电地址为：___________（具体地址）。