定金补充协议填写指引

合集下载

购房交定金补充协议书范本

购房交定金补充协议书范本甲方（卖方）：____________________乙方（买方）：____________________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《购房合同》（以下简称“原合同”），现双方就原合同中关于购房定金事项达成如下补充协议：第一条定金金额及支付1.1 乙方同意向甲方支付定金人民币（大写）___________________元整（￥___________________）作为购房定金。

1.2 乙方应在本补充协议签订之日起____个工作日内，将上述定金支付至甲方指定的银行账户。

第二条定金的法律效力2.1 乙方支付定金后，甲方应保证按照原合同的约定履行交房义务，不得无故拒绝或延迟交房。

2.2 乙方支付定金后，除非甲方违约，否则乙方不得要求退还定金。

第三条定金的退还3.1 若甲方违约，未能按照原合同约定的条件和时间交房，甲方应无条件退还乙方已支付的定金，并按照原合同约定支付违约金。

3.2 若乙方违约，未能按照原合同约定的条件和时间履行购房义务，甲方有权没收乙方已支付的定金。

第四条定金的适用4.1 乙方支付的定金将作为购房款的一部分，在双方完成房屋交易时，甲方应从乙方应支付的购房款中扣除相应金额。

第五条其他约定5.1 本补充协议是原合同不可分割的一部分，与原合同具有同等法律效力。

5.2 本补充协议自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（签字/盖章）：____________________乙方（签字/盖章）：____________________签订日期：____年____月____日签订地点：____________________（以下无正文）。

定金协议书补充协议

定金协议书补充协议甲方（支付方）：____________乙方（接收方）：___________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了编号为________的《定金协议书》（以下简称“原协议”），现因________（具体原因），经双方协商一致，就原协议内容进行补充，特订立本补充协议。

第一条定金调整1. 原协议中约定的定金金额为人民币（大写）________元整（￥________）。

2. 经双方协商，现将定金金额调整为人民币（大写）________元整（￥________）。

第二条定金支付方式1. 甲方应于本补充协议签订之日起____个工作日内，将调整后的定金金额支付至乙方指定账户。

2. 乙方指定账户信息如下：- 账户名称：____________- 开户银行：____________- 银行账号：____________第三条定金退还条件1. 如因乙方原因导致原协议无法履行，乙方应于____个工作日内将定金全额退还给甲方。

2. 如因甲方原因导致原协议无法履行，甲方已支付的定金不予退还。

第四条违约责任1. 若甲方未按本补充协议约定支付定金，应向乙方支付违约金，违约金为未支付定金金额的____%。

2. 若乙方未按本补充协议约定退还定金，应向甲方支付违约金，违约金为应退还定金金额的____%。

第五条争议解决因本补充协议引起的或与本补充协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向原协议约定的仲裁机构申请仲裁。

第六条其他1. 本补充协议是原协议不可分割的一部分，与原协议具有同等法律效力。

本补充协议与原协议不一致之处，以本补充协议为准。

2. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：____________授权代表（签字）：____________日期：____年____月____日乙方（盖章）：____________授权代表（签字）：____________日期：____年____月____日。

购房定金合同补充条款范本

一、定金支付1.1 购房人应在签订本合同之日起__日内向开发商支付定金，定金金额为人民币__元。

1.2 定金支付方式：购房人可通过银行转账、现金或开发商指定的其他方式支付定金。

1.3 定金支付账户：开发商指定银行账户为人民币__元整，开户行及账号如下：开户行：____________________账号：____________________二、定金退还2.1 在以下情况下，开发商应退还购房人已支付的定金：（1）开发商单方面解除本合同，且未履行合同约定的义务；（2）购房人因开发商违约行为，解除本合同，并要求开发商退还定金；（3）购房人因不可抗力等原因，解除本合同，并要求开发商退还定金。

2.2 在以下情况下，开发商有权扣除购房人已支付的定金：（1）购房人未按时支付房款，经开发商催告后仍不支付的；（2）购房人违反本合同约定，造成开发商损失或违约的；（3）购房人因自身原因解除本合同，且未履行合同约定的义务。

三、房屋交付3.1 开发商应在合同约定的交房日期前，向购房人交付符合合同约定标准的房屋。

3.2 购房人应在收到房屋交付通知后__日内，对房屋进行验收，如无异议，则视为购房人已接受房屋。

3.3 如房屋交付存在质量问题，购房人有权要求开发商进行整改，整改期间不计入交房日期。

四、产权证办理4.1 开发商应在房屋交付后__日内，为购房人办理房屋所有权证。

4.2 购房人应积极配合开发商办理产权证手续，并承担相关费用。

4.3 如因开发商原因导致产权证无法按时办理，开发商应承担相应的责任，并赔偿购房人损失。

五、违约责任5.1 如购房人未按时支付房款，开发商有权解除本合同，并要求购房人支付违约金，违约金金额为人民币__元。

5.2 如开发商未按时交付房屋，购房人有权解除本合同，并要求开发商支付违约金，违约金金额为人民币__元。

5.3 如双方任何一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

六、争议解决6.1 双方因本合同发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

追加定金合同范本

追加定金合同范本甲方（卖方）：_______________________地址：________________________________乙方（买方）：_______________________地址：________________________________鉴于甲方与乙方于________年____月____日签订了编号为________的《________合同》（以下简称“原合同”），现经双方协商一致，就原合同中定金的追加事宜达成如下补充协议：第一条追加定金金额1.1 根据原合同的约定，乙方已向甲方支付定金人民币________元（大写：________）。

1.2 双方同意，乙方应于本合同签订之日起____个工作日内，向甲方追加支付定金人民币________元（大写：________）。

第二条追加定金的支付方式2.1 乙方应通过以下方式支付追加定金：（1）银行转账至甲方指定账户；（2）其他双方认可的支付方式。

2.2 甲方指定的收款账户信息如下：开户行：________________账户名：________________账号：________________第三条追加定金的用途3.1 追加定金将用于原合同项下交易的进一步履行，包括但不限于商品的生产、运输、交付等费用。

第四条追加定金的退还4.1 如因甲方原因导致原合同无法履行，甲方应无条件退还乙方已支付的全部定金，包括追加定金。

4.2 如因乙方原因导致原合同解除或终止，乙方已支付的追加定金不予退还。

第五条违约责任5.1 若乙方未按本合同约定支付追加定金，应向甲方支付违约金，违约金的金额为未支付追加定金金额的____%。

5.2 若甲方未按原合同及本合同的约定履行义务，应向乙方支付违约金，违约金的金额为乙方已支付定金总额的____%。

第六条争议解决6.1 本合同的订立、解释、履行、变更、终止和争议解决均适用中华人民共和国法律。

6.2 双方因履行本合同所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

商铺租赁定金补充协议

商铺租赁定金补充协议1. 背景和目的该补充协议是针对商铺租赁合同中定金条款的具体约定，旨在补充完善租赁双方权益保障，明确定金的具体用途、退还条件及违约责任等关键事项。

2. 定金支付根据商铺租赁合同的约定，承租方在签订合同时需支付一定金额的定金作为保证金。

定金支付方式应为一次性支付，经出租方确认收到后，将签订此补充协议。

3. 定金用途3.1 出租方在收到定金后，应将其视为承租方的保证金，并将其纳入出租方指定的银行账户，独立管理。

3.2 定金用途包括但不限于：用于支付租金：出租方有权在每次结算租金时，将相应金额从定金中扣除。

赔偿违约金：在承租方发生违约行为时，出租方有权按照商铺租赁合同约定的违约条款，从定金中扣除相应的违约金。

承租方在租赁期满之前，提前终止租赁合同的情况下，出租方有权从定金中扣除相应的违约金。

4. 定金退还5. 违约责任5.1 承租方未按照商铺租赁合同约定支付定金的，将承担违约责任。

出租方有权要求承租方支付相应的违约金，并保留解除合同的权利。

5.2 出租方未按照商铺租赁合同约定将剩余的定金退还给承租方的，将承担违约责任。

承租方有权要求出租方支付违约金，并保留解除合同的权利。

6. 争议解决本补充协议的解释与争议，应依据商铺租赁合同的约定进行处理。

如无明确约定，则由双方协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院进行解决。

7. 生效与变更本补充协议自双方签字之日起生效。

本协议的任何修改或变更，应由双方协商一致，并以书面形式进行记录。

承租方：__________________ 日期：__________________出租方：__________________ 日期：__________________。

定金补充协议

定金补充协议1. 协议目的本定金补充协议（以下简称“协议”）旨在明确双方关于定金支付的补充约定，保障双方的权益。

2. 协议背景在双方签署《销售合同》后，为保证购买方履行合同义务并确保双方的交易顺利进行，双方同意由购买方支付一定金额的定金。

本协议即为《销售合同》的补充协议，具有约束力。

3. 定金支付方式双方约定，购买方应在签署《销售合同》后的三个工作日内支付定金。

定金支付方式如下：•购买方应将定金款项汇至卖方指定的银行账户；•定金支付金额为《销售合同》中约定的金额的10%；•卖方收到定金后应及时向购买方开具定金支付收据，并将收据发送给购买方。

4. 定金使用与返还4.1 定金使用除非存在特殊约定，在以下情况下，购买方支付的定金将被视为购买方支付了货款：•购买方确认购买后，双方将立即按照合同约定的进度进行交付；•若购买方未按合同约定时间支付余款，卖方有权解除合同，并有权扣除购买方支付的定金作为违约金；•若购买方在签订《销售合同》后取消购买并通知卖方，卖方有权扣除购买方支付的定金作为违约金。

4.2 定金返还在以下情况下，卖方应将购买方支付的定金全额返还给购买方：•若卖方违反《销售合同》约定无法交付货物；•若购买方在《销售合同》约定的退货期限内按规定退货，并符合退货条件；•其他双方协商一致的情况下。

5. 违约责任双方同意，在下列情形中任何一方违约时，另一方有权采取相应措施并要求赔偿：•若购买方未按照本协议约定的时间支付定金，卖方有权解除《销售合同》，并有权扣除购买方支付的定金作为违约金；•若卖方未按照本协议约定的时间提供货物，购买方有权解除《销售合同》，并有权要求卖方返还购买方支付的定金及相应的赔偿金。

6. 争议解决双方在履行协议过程中产生的争议应通过友好协商解决。

若协商不成，双方同意将争议提交至协议签署地有管辖权的人民法院处理。

7. 其他除非本协议有其他约定，双方同意《销售合同》中的其他条款仍然有效，对双方仍具有约束力。

定金的补充协议

定金的补偿协议甲方（支付方）：公司名称：__________________________ 统一社会信用代码：_________________ 法定代表人：_______________________ 地址：______________________________乙方（收取方）：公司名称：__________________________ 统一社会信用代码：_________________ 法定代表人：_______________________ 地址：______________________________鉴于：甲乙双方于____年____月____日签订了编号为____的《____合同》（以下简称“原合同”），现就原合同中的定金条款达成如下补充协议：第一条定金金额1.1 甲方同意支付乙方定金人民币____元（大写：____），作为履行原合同的担保。

第二条定金支付方式与时间2.1 甲方应在本协议签订之日起____日内，以____（现金/转账/支票等）方式支付定金至乙方指定账户：开户行：__________________________ 户名：__________________________ 账号：__________________________第三条定金效力3.1 乙方收到定金后，视为甲方已履行原合同中关于定金支付的义务。

3.2 甲方支付定金后，如因甲方原因导致原合同无法履行或解除，乙方有权没收定金；如因乙方原因导致原合同无法履行或解除，乙方应双倍返还定金。

第四条定金冲抵4.1 乙方按照原合同约定履行义务后，定金自动转为货款（或服务费等）的一部分。

第五条保密条款5.1 双方应对本协议涉及的商业秘密、定金支付情况等敏感信息予以严格保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。

第六条违约责任6.1 任何一方违反本协议约定，应赔偿守约方因此遭受的一切损失。

第七条争议解决7.1 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

定金互转补充协议

定金互转补充协议一、协议双方信息甲方：[甲方全称或姓名]地址：[甲方地址]联系方式：[甲方联系电话、邮箱等]乙方：[乙方全称或姓名]地址：[乙方地址]联系方式：[乙方联系电话、邮箱等]二、协议目的和背景本协议旨在明确甲乙双方在定金互转过程中的权利和义务，保障双方合法权益，确保交易的顺利进行。

三、定义和解释1. 定金：本协议所称定金，是指甲乙双方在交易过程中，由甲方支付给乙方的款项，用于确保双方履行交易义务。

2. 互转：本协议所称互转，是指甲方将定金支付给乙方，同时乙方将等额的款项支付给甲方，以完成定金的互转。

四、定金支付和转交方式1. 甲方应按照本协议约定的时间和方式将定金支付给乙方。

2. 乙方在收到甲方支付的定金后，应将等额的款项支付给甲方。

3. 定金的支付和转交应通过双方认可的银行账户进行，具体账户信息由双方另行约定。

五、定金金额和支付时间1. 定金金额为[具体金额]。

2. 甲方应于[具体时间]前将定金支付给乙方。

3. 乙方应在收到甲方支付的定金后[具体时间]内将等额的款项支付给甲方。

六、协议双方的权益保障1. 甲方有权要求乙方在收到定金后及时支付等额的款项。

2. 乙方有权要求甲方在支付定金后及时接收等额的款项。

3. 若因甲方或乙方的原因导致定金互转未能如期进行，违约方应承担由此产生的全部责任。

七、违约责任和赔偿1. 若甲方未按照本协议约定的时间和方式将定金支付给乙方，乙方有权要求甲方承担违约责任，并赔偿因此造成的损失。

2. 若乙方未按照本协议约定的时间和方式将等额的款项支付给甲方，甲方有权要求乙方承担违约责任，并赔偿因此造成的损失。

3. 若因第三方原因导致定金互转未能如期进行，甲乙双方应积极协商解决，如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、协议生效、变更和终止1. 本协议自双方签字或盖章之日起生效。

2. 本协议生效后，任何一方不得擅自变更或终止本协议。

如需变更或终止本协议，应经双方协商一致并书面确认。

二手房定金合同的补充协议

甲方（卖方）信息：●姓名/名称：●身份证号码/统一社会信用代码：●联系方式：乙方（买方）信息：●姓名/名称：●身份证号码/统一社会信用代码：●联系方式：鉴于：1.甲乙双方已就位于______（详细地址）的房产签订了《二手房定金合同》（以下简称“原合同”），现双方经友好协商，就原合同未尽事宜达成如下补充协议。

一、交易条件补充1.房屋交付时间：甲方承诺于____年__月__日前将该房屋交付给乙方，并确保房屋符合约定的交付标准。

2.房屋现状确认：乙方已对房屋现状进行了充分了解，包括但不限于房屋结构、装修、设施等，并对此无异议。

二、付款方式及时间补充1.定金支付：乙方已于____年__月__日向甲方支付定金人民币______元（大写：________元整），作为双方履行原合同的担保。

2.后续款项支付：双方约定，乙方应按照以下时间和方式支付剩余购房款：⏹首付款：于____年__月__日前支付人民币______元（大写：________元整）。

⏹余款：通过银行按揭/一次性支付等方式，于____年__月__日前付清。

三、税费分担补充1.双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。

经双方协商，交易税费由______方承担，中介费及代办产权过户手续费由______方承担。

四、违约责任补充1.如甲方违反本协议约定，未能按时交付房屋或存在其他违约行为，甲方应承担相应的违约责任，包括但不限于双倍返还定金、支付违约金等。

2.如乙方违反本协议约定，未能按时支付购房款或存在其他违约行为，乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于丧失定金返还权、支付违约金等。

五、其他约定1.双方确认，本协议为原合同的补充协议，与原合同具有同等法律效力。

如本协议与原合同存在冲突，以本协议为准。

2.双方因履行本协议发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向房屋所在地人民法院提起诉讼。

3.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

定金合同补充协议

定金合同补充协议1. 介绍本文档为定金合同补充协议，旨在对原有定金合同进行进一步的补充和规定。

本补充协议适用于双方已经签订的定金合同，并对双方的权利和义务进行了进一步的明确和约定。

2. 补充条款在原有定金合同的基础上，双方达成以下补充条款：2.1 定金金额和支付方式2.1.1 双方确认原定金合同中所规定的定金金额为X万元。

无论最终是否达成交易，该定金金额均不予退还。

2.1.2 定金支付方式为在线银行转账或现金支付，双方应保留支付凭证作为日后交易的依据。

2.2 交付期限延长2.2.1 双方同意将交付期限延长至YYYY年MM月DD日。

在此之前，乙方有权随时要求解除合同并要求原定金金额的退还。

2.2.2 若因不可抗力等特殊情况导致交付期限无法延长，则按照原定交付期限进行处理。

2.3 交付标准变更2.3.1 双方同意在原定交付标准的基础上进行如下变更：•产品A的尺寸调整为X cm x Y cm；•产品B的材质由X变更为Y。

2.3.2 双方应就交付标准的调整达成书面共识，并严格按照新标准执行。

2.4 违约责任2.4.1 如果甲方未于约定交付期限内完成产品交付，甲方应向乙方支付额外的____%作为违约金。

2.4.2 如果乙方未能按照约定支付定金金额，乙方应向甲方支付额外的____%作为违约金。

2.5 其他事项2.5.1 本补充协议的任何修改或补充均需经双方书面确认并签字。

2.5.2 本补充协议对双方具有约束力，履行本协议义务时应遵守国家法律法规和相关政策。

3. 协议生效及变更3.1 本补充协议自双方签署之日起生效。

3.2 对本协议的任何修改或补充应经双方签署的书面协议确认方能生效。

4. 法律适用及争议解决本补充协议的解释、效力、履行及争议解决均适用中国法律。

双方发生争议应友好协商解决，若协商不成，应提交至有管辖权的人民法院解决。

以上为定金合同补充协议的详细内容，双方应严格遵守并执行协议中的各项条款。

如需进一步修改或补充本协议，应经双方协商一致，并以书面形式确认。

定金合同补充协议

定金合同补充协议定金合同补充协议甲方：（出售方）__________，身份证号码：____________，地址：____________，联系电话：____________。

乙方：（购买方）__________，身份证号码：____________，地址：____________，联系电话：____________。

根据甲乙双方原定金合同的约定，为明确双方的权利义务及履行方式，现达成协议如下：一、交易商品及价格1. 甲方同意向乙方出售如下商品：____________（商品名称），规格/型号：____________，数量：____________，单价：￥____________，总价：￥____________。

2. 甲方已收到乙方支付的定金金额为￥____________。

乙方需在交易完成后将剩余款项￥____________支付给甲方。

二、交付时间和方式1. 甲方将在__________日内将商品交付给乙方。

双方同意将交付地点定在：____________（详细地址）。

2. 商品的交付方式为：____________（快递/自提/送货上门）。

三、权利义务及履行方式1. 甲方应保证所出售的商品的品质和数量符合约定，交付时应当按照约定的规格、数量及时进行交付。

2. 乙方应及时支付余款，并及时接收商品。

乙方不得无故拒收商品。

四、期限1. 本协议期限自双方签字盖章之日起生效，至商品完成交付时止。

2. 如因特殊情况需修改本协议的内容，须征得双方同意并签署书面协议，否则本协议不予变更。

五、违约责任1. 任何一方违反本协议约定，应当承担违约责任，并按照违约条款进行赔偿。

2. 如因任何一方的原因导致本协议无法履行的，应当及时通知对方并协商解决，如无法解决，可向有管辖权的法院提起诉讼。

六、法律效力和可执行性1. 本协议是甲乙双方当事人平等自愿达成的协议，具有法律效力。

2. 如本协议中的任何一项条款被认为违反任何法律、法规、法令或司法裁定，不影响其他条款的有效性。

购房交定金补充协议书模板

购房交定金补充协议书模板甲方（卖方）：_____________________地址：___________________________身份证号码/统一社会信用代码：_________乙方（买方）：_____________________地址：___________________________身份证号码/统一社会信用代码：_________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了编号为____的《房屋买卖合同》（以下简称“原合同”），现双方就原合同中关于购房定金的支付、管理、退还等相关事宜，经友好协商，达成如下补充协议（以下简称“本补充协议”）：第一条定金支付1.1 乙方同意在本补充协议签订之日起____个工作日内，向甲方支付定金人民币（大写）____________________元（￥_________）。

1.2 甲方收到定金后，应向乙方出具相应的定金收据。

第二条定金管理2.1 甲方应将收到的定金存入双方约定的银行账户，并妥善保管，不得挪作他用。

2.2 甲方应确保定金的安全，如因甲方原因导致定金损失，甲方应承担相应的赔偿责任。

第三条定金退还3.1 如因甲方原因导致原合同无法履行，甲方应在____个工作日内无条件退还乙方已支付的定金，并支付相应的利息。

3.2 如因乙方原因导致原合同无法履行，甲方有权不予退还定金。

第四条定金的法律效力4.1 定金的支付是乙方履行原合同的诚意表示，乙方支付定金后，甲方不得无故拒绝履行原合同。

4.2 定金的支付不影响乙方在原合同项下的权利和义务。

第五条违约责任5.1 任何一方违反本补充协议的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的一切损失。

5.2 违约方应支付的违约金不足以弥补守约方损失的，违约方还应补足差额。

第六条争议解决6.1 本补充协议的订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。

6.2 因本补充协议引起的或与本补充协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

定金支付的补充协议

定金支付的补充协议1. 背景和目的本补充协议旨在补充并完善现有合同中关于定金支付的条款，明确双方在定金支付方面的权益和责任，以便保障双方的合法权益，促进合同的顺利履行。

2. 定金支付的定义和作用在本协议中，定金是指购买方在签订合同时向卖方支付的一笔预付款项。

定金的支付是购买方保证自己履行合同义务的一种方式，同时也是卖方确认双方交易意愿的重要基础。

增强双方合同的约束力定金的支付表明购买方的真实意愿和诚信，使合同更加具有法律约束力。

防范合同风险定金的支付可以确保购买方按照约定的时间和方式履行合同义务，减少卖方因购买方违约而遭受的损失。

保留合同履行的灵活性定金的支付可以为购买方保留优先购买的权利，同时也为卖方提供一个相对稳定的交易保障。

3. 定金的支付方式和金额3.1 支付方式线上支付购买方可以通过、支付等线上支付平台直接向卖方支付定金。

银行转账购买方可以通过银行转账的方式将定金直接汇入卖方指定的银行账户。

纸质支票购买方可以发给卖方一张定金支票，确保定金的支付。

3.2 支付金额房屋买卖合同定金支付金额通常为房屋总价的百分比，一般在5%到20%之间，具体金额双方应当在签订合同时进行协商确定。

商品销售合同定金支付金额通常为商品价值的一定比例，一般在10%到30%之间，具体金额双方应当在签订合同时进行协商确定。

4. 定金的退还和扣除4.1 定金的退还卖方违约如果卖方未能按照合同约定的时间和方式履行自己的义务，购买方有权要求退还已支付的定金。

不可抗力如果因不可抗力等无法控制的原因导致合同无法履行，双方应当协商退还定金。

4.2 定金的扣除如果购买方违约，卖方有权根据合同约定扣除相应金额的定金作为违约金。

具体扣除比例应当在合同中明确约定，如果合同中未明确约定，卖方有权根据实际损失情况合理确定扣除比例。

5. 协议的生效和解释本补充协议经双方签字盖章后生效，并作为原合同的附件，与原合同具有同等法律效力。

对于本补充协议的解释和适用，双方应当遵守相关法律法规，并按照协商一致的原则进行解释和执行。

购房订金合同补充协议模板

甲方（以下简称“买方”）与乙方（以下简称“卖方”）就购房事宜已签订《购房订金合同》（以下简称“主合同”），为明确双方的权利义务，经双方协商一致，达成如下补充协议：一、补充条款1.1 付款方式：除主合同约定的付款方式外，双方同意以下付款方式：（1）买方在签订本补充协议之日起，向卖方支付人民币______元（大写：______元整）作为购房订金。

（2）买方在签订本补充协议之日起______个工作日内，向卖方支付人民币______元（大写：______元整）作为购房首付款。

（3）买方在签订本补充协议之日起______个工作日内，向卖方支付剩余房款人民币______元（大写：______元整）。

1.2 房屋交付：卖方应在签订本补充协议之日起______个工作日内，将房屋交付给买方。

1.3 房屋质量：卖方保证所售房屋符合国家有关房屋质量标准，买方在收房时对房屋质量无异议。

1.4 违约责任：若卖方未在约定时间内交付房屋，每逾期一日，应向买方支付______元（大写：______元整）的违约金；若买方未按约定时间支付房款，每逾期一日，应向卖方支付______元（大写：______元整）的违约金。

二、争议解决2.1 双方在履行本补充协议过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

三、其他约定3.1 本补充协议与主合同具有同等法律效力，如本补充协议与主合同内容有冲突，以本补充协议为准。

3.2 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

四、附件附件一：《购房订金合同》附件二：付款时间表甲方（买方）：____________乙方（卖方）：____________签订日期：____年____月____日注：以上模板仅供参考，具体内容请根据实际情况进行调整。

订金合同补充协议

订金合同补充协议引言本文档为订金合同补充协议，旨在对原订金合同中的条款进行进一步的补充与说明。

双方应当认真阅读并理解本协议的内容，在签署之前确保对协议条款的理解一致。

本协议具有法律约束力。

1. 订金金额1.1 双方约定的订金金额为$XXX。

该金额应在受订金方确认后的48小时内支付。

1.2 订金金额将在购买实施后转换为商品的价款的一部分，受订金方应在受订金后提供购买商品的总价格清单。

2. 订金支付方式2.1 受订金方接受以下支付方式：•线上支付：受订金方将提供在线支付平台，包括但不限于支付宝、微信支付、银联在线支付等。

•线下支付：双方可协商选择线下支付方式，例如银行转账、现金等。

2.2 订金支付应在受订金方提供的支付截止日期前完成。

逾期未支付的，订金将自动取消，相应订单也将作废。

3. 订金的退还3.1 若购买方希望在购买实施前取消订单，购买方可以申请订金退还。

3.2 购买方申请订金退还应遵守以下规定：•购买方应在购买受订金方商品的实施日期前提出退还申请，并填写退还申请表。

•受订金方收到退还申请后，应在5个工作日内进行审核，并将符合条件的退还款项在15个工作日内退还给购买方。

3.3 若购买方在购买实施前提出的退款申请被受订金方接受，受订金方有权根据实际损失情况扣除一定比例的订金作为补偿。

3.4 若购买方在购买实施后提出退款申请，受订金方有权拒绝退款并不予以退还订金。

4. 双方的权利与义务4.1 受订金方的权利与义务：•受订金方应按照合同约定的时间、质量及数量履行商品交付工作。

•受订金方应保证所提供商品的合法性、质量、数量、完整性，并提供有效的保修服务。

4.2 购买方的权利与义务：•购买方应按时支付订金，并根据约定时间支付商品的余款。

•购买方应按照约定的时间、地点接收商品交付。

•购买方应在购买实施后及时确认商品的质量、数量及完整性，并提出异议的，应及时与受订金方协商解决。

5. 争议解决5.1 凡因本协议的解释或履行发生争议时，双方应协商解决。

租地定金补充协议

租地定金补充协议1. 背景介绍此次补充协议是针对租地合同中缺乏明确定金退还规定的情况下而制定的。

定金作为保证租赁合同履行的一方支付给另一方的一定金额，具有保障双方利益的作用。

为了确保双方在租地合同中的权益，特制定本补充协议。

2. 协议内容2.1 定金支付1.甲方（出租方）收到申请人（承租方）支付的定金后，将在收到定金的7个工作日内办理相应手续，并签订正式的租地合同。

合同签订后，定金将作为租金的一部分进行抵扣。

2.定金的支付方式可采用银行转账、支付宝等现金支付方式。

3.如在约定时间内申请人未按照约定支付定金，则视为申请人自动放弃租赁资格。

2.2 定金退还1.若因甲方原因导致无法履行租地合同，甲方应当将定金全额退还给申请人。

甲方须在收到申请人书面退还定金的要求后的7个工作日内退还定金。

2.若因申请人原因导致无法履行租地合同，甲方有权扣除一定比例的定金作为违约金，违约金的具体比例由双方协商确定。

3.若因不可抗力等特殊原因导致无法履行租地合同，甲方应协商退还定金的比例，以保证合理权益。

2.3 违约责任1.若申请人未按约定时间支付定金，视为自动放弃租赁资格，并承担相应的违约责任。

2.若甲方未能按约定时间履行出租义务，申请人有权要求退还定金，并有权承担违约责任。

3. 协议生效与解除3.1 生效条件本补充协议自申请人支付定金之日起生效，具有同租地合同同等效力。

3.2 解除条件双方一致同意解除租地合同的，申请人可要求退还定金，甲方应在收到书面解除通知后7个工作日内退还定金。

4. 争议解决对于本补充协议的解释、履行、争议解决，双方应友好协商解决。

如协商不成，申请人可向当地法院提起诉讼。

5. 其他事项本补充协议未尽事宜，双方可通过协商进行补充约定或另行拟定协议。

6. 附则本补充协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

在任何有关租地合同履行的争议中，本补充协议将作为双方的重要参考依据。

补充协议制定方：甲方（出租方）：_____________联系方式：_____________补充协议签署人：甲方（出租方）：__________申请人（承租方）：__________日期：____________以上为租地定金补充协议的所有内容，请双方仔细阅读并严格按照约定履行。